Sivas (Merkez) ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği Katı A ihalesi ne zaman?

İhale tarihi 13.07.2026 saat 10:30, Ankara. (2026/959661)

Bu ihaleyi hangi idare açtı?

İhale, İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapım işi türünde ilan edilmiştir.

Sivas (Merkez) ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği Katı A ihalesini kim kazandı?

İhaleyi BULAK YAPI İNŞAAT PROJE SAN. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kazanmıştır; sözleşme bedeli 529.853.000,00 TL.

İhaleye kaç teklif verildi?

İhaleye 12 geçerli teklif verilmiştir.

Sivas (Merkez) ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi

Yapım İşi Sonuçlandı Aşırı Düşük Sorgusu Yapın

İdare

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tüm İhaleleri

İl / İlçe

ANKARA / YENİMAHALLE

Sektör

İnşaat

Doküman

Takip Et

Zeyilname bulunmuyor

Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.

Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.

Kırım istatistiği üretilemedi

Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.

⚠️

Bu ihaleye 1 şikayet başvurusu yapılmış — İtirazlar sekmesine bakınız

İhale Bilgileri

İhale Türü

Yapım İşi

Gecikme Cezası

%0,06 / gün

İhale Usulü

Açık

Aşırı Düşük TeklifAşırı Düşükte

Açıklama istenecek

Durum

Sonuç İlanı Yayımlanmış

Fiyat Dışı Unsur PuanıFiyat Dışı Unsur

İlan Tarihi

11.06.2026

İş Deneyim Oranı

%70

İhale Tarihi

13.07.2026 10:30

İş Ortaklığı

Verilebilir

Yaklaşık Maliyet

712.006.721,40 ₺

Geçici Teminat

≥ 09.12.2026

Sözleşme Bedeli

529.853.000,00 ₺ %25,6 kırım

Geçici Teminat Oranı

İşin Süresi

22 ay (660 gün)

Kesin Teminat OranıKesin Teminat

Sözleşme Türü

Birim fiyat

Garanti Süresi

12 ay

Teklif Geçerlilik

120 gün

İtirazen Şikayet Bedeliİtiraz Bedeli

258.810,00 ₺

En Avantajlı TeklifEn Avantajlı T.

Fiyat dışı unsurlar dahil

Doküman İndiren FirmaDoküman İndiren

25 firma

Ödeme

Hakediş usulü

OKAS Kodu

45222110 — Atık yokedilmesi alanı yapım işi

Benzer İş Grubu

A-XVI · Endüstriyel Tesis İnşaatları

İşin Yapılacağı Yer

Sivas (Merkez)

İhale Detayları

e-İhale

Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik-Mali Yeterlik

Mesleki-Teknik Yeterlik

İş Deneyim Belgesi

Yabancı İstekli

Alt Yüklenici

Fiyat Farkı

e-Eksiltme

Kısmi Teklif

Ortak Alım

Çerçeve Anlaşma

Yerli Malı Avantajı

Alternatif Teklif

Konsorsiyum

Avans

Personel Çalıştırmaya Dayalı

Resmi doküman esastır. Teklif vermeyi düşünüyorsanız, resmi dokümanın her satırını inceleyiniz.

İhale İlanı

BİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR

Sivas (Merkez) ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/959661

1- İdarenin
1.1. Adı	:	İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 9/21 YENİMAHALLE/ANKARA
1.3. Telefon numarası	:	03125087702
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	13.07.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 Giriş Kat İhale Salonu Yenimahalle / ANKARA

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	Sivas (Merkez) ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi (1.716.195,14 m3 kapasiteli su sızdırmaz izolasyonlu depolama alanı, mekanik ayırma ünitesi, kompost üniteleri, tesis üniteleri, tesis ulaşım yolu, mekanik ve elektrik işleri.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Sivas (Merkez)
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 660 (AltıYüzAltmış) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/XVI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

XVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI
1. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar
2. Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları
3. Petrol rafineri ve terminalleri
4. Gaz terminalleri
5. Atık bertaraf etme tesisleri
6. Atık işleme tesisleri
7. Bacagazı arıtma tesisleri

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi de sunulabilir.

c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

d) Sunulan iş deneyim belgelerinde, adına iş deneyim belgesi düzenlenen ticari işletmenin/esnaf işletmesinin ya da şahıs veya sermaye şirketinin ünvan değiştirmesi, şahıs veya sermaye şirketinin Türk Ticaret Kanununa göre tür değiştirmesi, iş ortaklığının ortağı olan şirketlerin tasfiyesiz sona ererek kendi aralarında devralma ya da yeni şirket kurma yoluyla birleşmesi hallerinde; söz konusu iş deneyim belgesinin ihalelerde kullanılabilmesi için, bu değişikliklere ilişkin belgelerin ihaleye katılım belgesi kapsamında sunulması zorunludur.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:60
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:40
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
Bitki Örtüsü Sıyırma Kazısı Yapılması (Lot alanı, tesis ulaşım ve servis yolları, saha ve ünite sıyırma kazıları dahil)	2,2897%	3,1483%	0,9
Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Dolguda Kullanılması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazı-dolguları dahil)	8,0988%	13,8837%	4,73
Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Depoya Taşınması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazıları dahil)	0,9262%	1,5879%	0,39
Lot Taban ve Şevlerine Geçirimsiz Sıkıştırılmış Kil Katman Yapılması (Lot içi yol (servis yolları), sedde ve palye dahil)	3,5894%	6,1533%	2,35
Lot Tabanının Düz Yüzeyli Geomembran ile Kaplanması	1,1475%	1,5777%	0,4
Lot Şevlerinin Çift Tarafı Pürüzlü Geomembran ile Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	4,1104%	5,6517%	2,35
Lot Taban ve Şevlerinin Geotekstil Keçe Serilerek Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	3,0545%	4,1999%	0,99
Lot Taban ve Şevlerine Çakıl Serilerek Drenaj Tabakası Yapılması (Lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	1,714%	2,3567%	0,67
Ankraj Hendeği İçi Grobeton İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	1,4201%	1,9527%	0,53
Lot Taban ve Şevlerine Uygulanan Geomembran Üzerinde Bütünlük Testi Yapılması	0,4747%	0,6527%	0,17
T01 Mekanik Ayırma Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	9,9336%	17,0291%	4,71
T02 Organik Atık Kabul Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,8605%	1,4751%	0,32
T03 Organik Atık Parçalama Ünitesi İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,1083%	0,1856%	0,18
T04 Kompost Oluşturma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,7242%	1,2415%	0,32
T05 Kompost Olgunlaştırma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,3852%	0,6603%	0,16
T06 Ürün Tarama Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,8865%	1,5197%	0,35
T07 Ürün Depolama Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,8865%	1,5197%	0,33
T08 Vana Odası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	0,054%	0,0925%	0,12
T09 Fosseptik (50 Kişilik) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	0,0428%	0,0734%	0,12
İstinat Duvarı (1,2,3,4) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)(Temel altı dolgusu dahil)	1,6495%	2,8277%	0,74
Kalıcı Kazı Şevlerine Sülfata Dayanıklı Çimento ile İmal Edilmiş Püskürtme Beton Kaplama Yapılması	0,5509%	0,9443%	0,23
Ø200 mm PE100 PN6 Boru ile Atıksu Hattı ve Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0773%	0,1326%	0,12
Ø315 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı ve Yağmursuyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,2464%	0,4224%	0,1
Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0807%	0,1383%	0,12
Ø63 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0019%	0,0032%	0,03
Ø110 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hidrant Bağlantı Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0191%	0,0328%	0,12
Ø140 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0011%	0,0018%	0,03
Ø200 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,1841%	0,3157%	0,18
Ø400 mm PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi(Kazı-dolgu hariç)	0,1691%	0,2899%	0,18
Ø50 mm PE100 PN10 Boru ile Servis Suyu Hattı ve Kompost Sulama Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) (Kazı-Dolgu dahil)	0,1609%	0,2758%	0,18
Ø160 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil) (Yangın hidrantı dahil)	0,5397%	0,9252%	0,2
Ø500 mm Çapında Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Lot Çıkışı Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	0,1079%	0,185%	0,18
Ø315 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	0,1926%	0,3302%	0,18
Ø400 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	0,3607%	0,6184%	0,16
Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Şevli Kazı ile Yapılması (Atıksu Hattı AS1, AS2, AS3 (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-Dolgu dahil)	0,0112%	0,0193%	0,12
Çapı 1000 mm, HDPE Spiral Sarımlı Sızıntı Suyu Muayene Bacası İmalatının Şevli Kazıyla Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,2546%	0,4365%	0,1
Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edimiş Buhar Kürlü Dairesel Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0366%	0,0503%	0,12
Yüzeysuyu Drenaj Kanalı Yapılması (Kazı ve dolgu dahil)	0,2037%	0,3492%	0,08
Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Yağmursuyu Giriş Ağzı Bacası İmalatının Yapılması (Tek Izgara Dahil, Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	0,0111%	0,0153%	0,12
Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Tip Izgara Yapılması (Grobeton ve Alt Betonu Dahil, Giriş Ağzı Bacası Hariç)(Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	0,0461%	0,0634%	0,12
Tesis İçi Ulaşım Yolu Platformu (Yol-01, Yol-02, Yol-03, Servis Yolu-1, Servis Yolu-2) İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	1,6268%	2,7888%	0,6
Tesis Ulaşım Yolları (Yol-1, Yol-2, Yol-3) Kenarı Ankraj Platformu ve Kaldırım İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	0,0413%	0,0707%	0,12
Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	0,1687%	0,232%	0,18
Beton Oluk Taşı Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	0,1107%	0,1522%	0,18
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı	19,8427%	30,4255%	8,55
T02 Organik Atık Kabul Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	2,1087%	3,2333%	0,88
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Sıhhı ve Isıtma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,0069%	0,0106%	0,03
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,1813%	0,278%	0,18
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Havalandırma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,3639%	0,558%	0,14
T02 Organik Atık Kabul Binası Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,0041%	0,0063%	0,03
Su Deposu Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,1081%	0,1658%	0,18
Vana Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,0501%	0,0768%	0,12
Enerji Nakil Hattı	0,2034%	0,3119%	0,18
Güç Trafosu	0,1246%	0,191%	0,18
Beton Köşk Trafo Merkezi TİP1A	0,2067%	0,317%	0,18
Monoblok Trafo Köşkü AG Tesisatı	0,0418%	0,0641%	0,12
Dizel Jeneratör (Ses İzolasyon Kabini Ve Topraklama Dahil)	0,684%	1,0488%	0,26
T01 Mekanik Ayırma Tesisi Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	0,528%	0,8096%	0,18
T02 Organik Atık Kabul Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	0,0573%	0,0879%	0,12
T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	0,2503%	0,3838%	0,1
Yangın Pompası Panosu Güç Tesisatı	0,1875%	0,2875%	0,18
Monoblok Trafo Köşkü,Jeneratör,T01 Mekanik Ayırma Tesisi Ve T02 Organik Atık Kabul Binası , T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Topraklama Tesisatı	0,0811%	0,1244%	0,12
Paratoner Tesisatı	0,0218%	0,0335%	0,12
Çevre Aydınlatma (Cap1 Ve Cap2 Panoları)	0,4192%	0,6428%	0,17
Kablo Taşıma Sistemi	0,221%	0,3388%	0,08
Kapalı Devre Kamera Sistemi (Cctv)	0,2161%	0,3313%	0,08
Gaz Algılama Ve Güvenlik Sistemi	0,0401%	0,0614%	0,12
Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli	0,0478%	0,0732%	0,12

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:Var/Yok Durumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )
Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir.
Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %50’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş atık bertaraf tesisi inşaatı (ABT) ve/veya atık işleme tesisleri (AİT) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. (*) (**) (ABT):“Atık bertaraf tesisi inşaatı” (AİT):“Atık işleme tesisi inşaatı” Atık bertaraf ve/veya Atık işleme tesisleri inşaatı işi İş Deneyim Belge Sayısı Puan 0 ise 0 1 ve daha fazlası ise 3 puan alacaktır. (*) Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi (ABT) ve/veya (AİT) işlerini içeriyor ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. (**) Sunulan iş deneyim belgesi, (ABT) ve/veya (AİT) işleri yanında diğer iş gruplarını da içeriyorsa, bu belgelerdeki (ABT) ve/veya (AİT) işlerine ait kısmın, teklif bedelinin en az %50’sine karşılık geldiği hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgelerle tevsik edilmek şartıyla, TDNP 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. ! Ortak girişimlerde pilot ortağın yukarıda belirtilen (*) ve (**) şartları sağlaması durumunda pilot ortak için Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan, özel ortakların her biri için, teklif bedelinin en az %14’üne karşılık gelen, tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş (ABT) ve/veya (AİT) işlerini içeren iş deneyim belgesi sunulması durumunda özel ortakların her biri için TDNP 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. İsteklinin Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP), her bir ortağın alacağı TDNP’nin ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. ! Özel ortakların sunduğu iş deneyim belgeleri, (ABT) ve/veya (AİT) işleri yanında farklı gruplarını da kapsaması halinde, bu belgelerin (ABT) ve/veya (AİT) işlerine ait kısmının teklif bedelini en az %14’üne karşılık gelen tutar; hakediş, metraj cetvelleri gibi bilgi ve belgelerle tevsik edilmelidir. Bu kapsamda sunulan iş deneyim belgeleri, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş olmalıdır. (EKAP’a kayıtlı belgeler için ayrıca onay şartı aranmaz.) ! İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) nın toplamıdır. KP= İKNP+ TDNP A.4 Değerlendirme puanı (DP): Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. DP = TP + KP B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında da yer almaktadır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak

İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %50’sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş atık bertaraf tesisi inşaatı (ABT) ve/veya atık işleme tesisleri (AİT) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAP’a kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. (*) (**) (ABT):“Atık bertaraf tesisi inşaatı” (AİT):“Atık işleme tesisi inşaatı” Atık bertaraf ve/veya Atık işleme tesisleri inşaatı işi İş Deneyim Belge Sayısı Puan 0 ise 0 1 ve daha fazlası ise 3 puan alacaktır. (*) Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi (ABT) ve/veya (AİT) işlerini içeriyor ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. (**) Sunulan iş deneyim belgesi, (ABT) ve/veya (AİT) işleri yanında diğer iş gruplarını da içeriyorsa, bu belgelerdeki (ABT) ve/veya (AİT) işlerine ait kısmın, teklif bedelinin en az %50’sine karşılık geldiği hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgelerle tevsik edilmek şartıyla, TDNP 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. ! Ortak girişimlerde pilot ortağın yukarıda belirtilen (*) ve (**) şartları sağlaması durumunda pilot ortak için Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan, özel ortakların her biri için, teklif bedelinin en az %14’üne karşılık gelen, tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş (ABT) ve/veya (AİT) işlerini içeren iş deneyim belgesi sunulması durumunda özel ortakların her biri için TDNP 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. İsteklinin Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP), her bir ortağın alacağı TDNP’nin ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. ! Özel ortakların sunduğu iş deneyim belgeleri, (ABT) ve/veya (AİT) işleri yanında farklı gruplarını da kapsaması halinde, bu belgelerin (ABT) ve/veya (AİT) işlerine ait kısmının teklif bedelini en az %14’üne karşılık gelen tutar; hakediş, metraj cetvelleri gibi bilgi ve belgelerle tevsik edilmelidir. Bu kapsamda sunulan iş deneyim belgeleri, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş olmalıdır. (EKAP’a kayıtlı belgeler için ayrıca onay şartı aranmaz.) ! İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) nın toplamıdır. KP= İKNP+ TDNP A.4 Değerlendirme puanı (DP): Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. DP = TP + KP B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında da yer almaktadır.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Not 1: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında da yer almaktadır. Not 2: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

Sonuç İlanı

SONUÇ İLANIBİNA İNŞAATI YAPTIRILACAKTIRİLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale kayıt numarası	:	2026/959661
1- İhalenin
a) Tarihi	:	13.07.2026
b) Türü	:	Yapım işi
c) Usulü	:	Açık
d) Yaklaşık Maliyeti	:	712.006.721,40 TRY
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı	:	SİVAS (MERKEZ) VE ÇEVRE BELEDİYELER KATI ATIK BİRLİĞİ KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİ İNŞAATI YAPIM İŞİ
b) Yapılacağı yer	:	Sivas (Merkez)
c) Süresi	:	660
3- Teklifler
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı	:	25
b) Toplam Teklif Sayısı	:	12
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı	:	12
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması	:	Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin
a) Tarihi	:	13.08.2026
b) Bedeli	:	529.853.000,00 TRY
c) Süresi	:
d) Yüklenicisi	:	BULAK YAPI İNŞAAT PROJE SAN. TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
e) Yüklenicinin uyruğu	:	Türkiye
f) Yüklenicinin adresi	:	İLKBAHAR MAHALLESİ 606 CAD. NO: 20 ÇANKAYA/ANKARA ÇANKAYA/ANKARA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İtirazlar ve Şikayetler 1

SYA MÜHENDİSLİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İdareye şikayet 15.06.2026 İdare cevabı 16.06.2026

İdare Bilgileri

İdare

İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adres

Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 9/21

Telefon

03125087702

İş Kalemleri 68 kalem

#	İş Kaleminin Adı	Miktar
1	Bitki Örtüsü Sıyırma Kazısı Yapılması (Lot alanı, tesis ulaşım ve servis yolları, saha ve ünite sıyırma kazıları dahil)	43.972 metreküp
2	Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Dolguda Kullanılması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazı-dolguları dahil)	261.159 metreküp
3	Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Depoya Taşınması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazıları dahil)	31.644 metreküp
4	Lot Taban ve Şevlerine Geçirimsiz Sıkıştırılmış Kil Katman Yapılması (Lot içi yol (servis yolları), sedde ve palye dahil)	48.843 metreküp
5	Lot Tabanının Düz Yüzeyli Geomembran ile Kaplanması	24.364 metrekare
6	Lot Şevlerinin Çift Tarafı Pürüzlü Geomembran ile Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	82.648 metrekare
7	Lot Taban ve Şevlerinin Geotekstil Keçe Serilerek Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	107.012 metrekare
8	Lot Taban ve Şevlerine Çakıl Serilerek Drenaj Tabakası Yapılması (Lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	45.436 metreküp
9	Ankraj Hendeği İçi Grobeton İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	3.279 metreküp
10	Lot Taban ve Şevlerine Uygulanan Geomembran Üzerinde Bütünlük Testi Yapılması	107.012 metrekare
11	T01 Mekanik Ayırma Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	1 adet
12	T02 Organik Atık Kabul Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	1 adet
13	T03 Organik Atık Parçalama Ünitesi İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	1 adet
14	T04 Kompost Oluşturma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	2.080 metrekare
15	T05 Kompost Olgunlaştırma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	950 metrekare
16	T06 Ürün Tarama Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	1 adet
17	T07 Ürün Depolama Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	1 adet
18	T08 Vana Odası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	1 adet
19	T09 Fosseptik (50 Kişilik) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	1 adet
20	İstinat Duvarı (1,2,3,4) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)(Temel altı dolgusu dahil)	1.227 metreküp
21	Kalıcı Kazı Şevlerine Sülfata Dayanıklı Çimento ile İmal Edilmiş Püskürtme Beton Kaplama Yapılması	3.643 metrekare
22	Ø200 mm PE100 PN6 Boru ile Atıksu Hattı ve Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	362 metre
23	Ø315 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı ve Yağmursuyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	672 metre
24	Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	144 metre
25	Ø63 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	13 metre
26	Ø110 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hidrant Bağlantı Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	105 metre
27	Ø140 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	5 metre
28	Ø200 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	627 metre
29	Ø400 mm PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi(Kazı-dolgu hariç)	271 metre
30	Ø50 mm PE100 PN10 Boru ile Servis Suyu Hattı ve Kompost Sulama Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) (Kazı-Dolgu dahil)	1.502 metre
31	Ø160 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil) (Yangın hidrantı dahil)	1.772 metre
32	Ø500 mm Çapında Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Lot Çıkışı Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	110 metre
33	Ø315 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	453 metre
34	Ø400 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	571 metre
35	Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Şevli Kazı ile Yapılması (Atıksu Hattı AS1, AS2, AS3 (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-Dolgu dahil)	3 adet
36	Çapı 1000 mm, HDPE Spiral Sarımlı Sızıntı Suyu Muayene Bacası İmalatının Şevli Kazıyla Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	25 adet
37	Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edimiş Buhar Kürlü Dairesel Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	12 adet
38	Yüzeysuyu Drenaj Kanalı Yapılması (Kazı ve dolgu dahil)	1.407 metre
39	Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Yağmursuyu Giriş Ağzı Bacası İmalatının Yapılması (Tek Izgara Dahil, Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	3 adet
40	Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Tip Izgara Yapılması (Grobeton ve Alt Betonu Dahil, Giriş Ağzı Bacası Hariç)(Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	18 adet
41	Tesis İçi Ulaşım Yolu Platformu (Yol-01, Yol-02, Yol-03, Servis Yolu-1, Servis Yolu-2) İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	10.304 metrekare
42	Tesis Ulaşım Yolları (Yol-1, Yol-2, Yol-3) Kenarı Ankraj Platformu ve Kaldırım İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	5.000 metrekare
43	Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	1.957 metre
44	Beton Oluk Taşı Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	1.957 metre
45	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı	1 adet
46	T02 Organik Atık Kabul Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	1 adet
47	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Sıhhı ve Isıtma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	1 adet
48	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	1 adet
49	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Havalandırma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	1 adet
50	T02 Organik Atık Kabul Binası Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	1 adet
51	Su Deposu Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	1 adet
52	Vana Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	1 adet
53	Enerji Nakil Hattı	610 metretül
54	Güç Trafosu	1 adet
55	Beton Köşk Trafo Merkezi TİP1A	1 takım
56	Monoblok Trafo Köşkü AG Tesisatı	1 takım
57	Dizel Jeneratör (Ses İzolasyon Kabini Ve Topraklama Dahil)	1 takım
58	T01 Mekanik Ayırma Tesisi Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	1 takım
59	T02 Organik Atık Kabul Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	1 takım
60	T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	1 takım
61	Yangın Pompası Panosu Güç Tesisatı	1 takım
62	Monoblok Trafo Köşkü,Jeneratör,T01 Mekanik Ayırma Tesisi Ve T02 Organik Atık Kabul Binası , T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Topraklama Tesisatı	1 takım
63	Paratoner Tesisatı	1 takım
64	Çevre Aydınlatma (Cap1 Ve Cap2 Panoları)	1 takım
65	Kablo Taşıma Sistemi	1 takım
66	Kapalı Devre Kamera Sistemi (Cctv)	1 takım
67	Gaz Algılama Ve Güvenlik Sistemi	1 takım
68	Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli	1 takım

İhale Dokümanları kişisel veriler gizlenmiştir

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN Sivas (Merkez) ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

b) Adresi: Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 9/21 - YENİMAHALLE / ANKARA

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: [AD SOYAD GİZLİ]

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

b) Türü: Yapım işi

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi (1.716.195,14 m3 kapasiteli su sızdırmaz izolasyonlu depolama alanı, mekanik ayırma ünitesi, kompost üniteleri, tesis üniteleri, tesis ulaşım yolu, mekanik ve elektrik işleri.)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale tarihi ve saati: 13.07.2026

Saat: 10:30

ç) İhalenin yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: İller Bankası A.Ş. Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No:9/21 Giriş Kat İhale Salonu Yenimahalle / ANKARA

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi ile EKAPa kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAPta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAPa kayıtlı olması zorunludur.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi.

d) 1 adet analiz formatı.

e) İhale dokümanı kapsamında verilecek diğer belgeler ,

Belge Adı	Doküman Adı	Açıklama
İhale dokümanı kapsamında verilecek diğer belgelerin listesi	listele.txt	001-Katı Atık Depolama İnşaat Özel Şartnamesi 01-ek.a.Özel Şartname eki Yerli Malı Makine Ekipman Listesi 01-ek.b.Özel Şartname eki Yerli Malı Malzeme Listesi 01-ek.c.Aylık Kontrol Raporu 02- Kanal ve Yağmursuyu Özel ve Teknik Şartnamesi-2024 02-Ek1-Kanalizasyon İşlerinin Planlanması ve Projelerin Hazırlanmasına Ait Talimatname 02-Ek2-Sayısal İşletme Projeleri Özel Teknik Şartnamesi 2025 02-Ek3-Yapı Tanıtım Tabelası Genelgesi ve Teknik Şartnamesi 02-Ek4-Sfero Kapak Şartnamesi 02-Ek5a-İlbank Çelik İksa Kutusu Teknik Şartnamesi 02-Ek5b-İlbank Çelik İksa Kutusu Uygulama Şartnamesi 02-Ek6-İçmesuyu İnşaatlarına ait İller Bankası Özel ve Teknik Şartnamesi 02-Ek7-Özel Şartname eki İkaz Bantları Teknik Şartnamesi 02-Ek8-Kanal Görüntüleme Özel Şartnamesi 02-Ek9-HDPE Menhol Teknik Şartnamesi 03-Beton-Betonarme Boru Özel Şartnamesi 04-İçmesuyu Tesisleri Boru ve Özel Parçaları Teknik Şartnamesi 2022 05-İçmesuyu ve atıksu tesisleri muayene ve kabul özel şartnamesi (2025) 06-Kompozit Atıksu Rögar Kapakları ve Yağmursuyu Izgarası Teknik Şartnamesi 07-Yapı Denetim Hizmetleri Yönetmeliği 08-Gaz Algılama ve Güvenlik Sistemi Teknik Şartnamesi 2022 09-Geomembran Özel Teknik Şartnamesi 10-Geomembran Sızdırmazlık Testi Şartnamesi 11-Altyapı Tesisleri Elektrik ve Otomasyon İşleri Teknik Şartnamesi 12-SİVAS (MERKEZ) Katı Atık Tesisi Elektrik İşleri Özel Teknik Şartname 13-KATI ATIK TESİSLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 14-Fiyat Dışı Unsur Şartnamesi 15-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 16-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği 17-Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği Ekleri 18-Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar 19-Özel Birim Fiyat Tarifleri (İnşaat, Mekanik, Elektrik) 20-Örnek Analiz Formatı 21-Aydınlatma Metni 22-Kesin ve Tip Projeler

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

Madde 6 - Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Katılım ve yeterlik kriterleri

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu Şartnamenin

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e- forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.2.2 İş hacmini gösteren belgeler İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce e-forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır. İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.2.2 İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce e-forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş iş bitirme belgesinin sunulması gereklidir.

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 70 'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

İş deneyimi olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

İş deneyimi olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş iş bitirme belgesinin sunulması gereklidir.

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/XVI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir. XVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI 1. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar 2. Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları 3. Petrol rafineri ve terminalleri 4. Gaz terminalleri 5. Atık bertaraf etme tesisleri 6. Atık işleme tesisleri 7. Bacagazı arıtma tesisleri

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi de sunulabilir.

c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi de sunulabilir.

c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

a) Yapım işlerinde iş deneyimi değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A/XVI grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

XVI. GRUP: ENDÜSTRİYEL TESİS İNŞAATLARI 1. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar 2. Petrol ve gaz üretim tesis ve platformları 3. Petrol rafineri ve terminalleri 4. Gaz terminalleri 5. Atık bertaraf etme tesisleri 6. Atık işleme tesisleri 7. Bacagazı arıtma tesisleri

b) İhale konusu iş ve/veya işlere ilişkin iş deneyim belgeleri sunulabileceği gibi, ihale konusu işi de içeren bir iş deneyim belgesi de sunulabilir.

c) Birden fazla gruptan işleri içeren iş deneyim belgelerinde, ihale konusu işe benzer nitelikteki işler değerlendirmeye alınır.

7.3.1.1.1 İş deneyimi olarak mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı	Açıklama
İnşaat Mühendisliği	İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik bölümü "İnşaat Mühendisliği" dir.

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

______

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAPtan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAPa yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiyedeki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiyedeki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Sivas (Merkez)

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Sivas (Merkez)

Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAPta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22- Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAPtan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAPta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAPa yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAPa yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAPa alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.2.

25.1 inci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

09.12.2026 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2.

27.1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların İller Bankası Anonim Şirketi - Bankacılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiyedeki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

Madde 30- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

31.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Madde 32- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

33.1.1. Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı: 60 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 40 Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 ) <i> Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
Bitki Örtüsü Sıyırma Kazısı Yapılması (Lot alanı, tesis ulaşım ve servis yolları, saha ve ünite sıyırma kazıları dahil)	2,2897%	3,1483%	0,9
Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Dolguda Kullanılması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazı-dolguları dahil)	8,0988%	13,8837%	4,73
Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Depoya Taşınması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazıları dahil)	0,9262%	1,5879%	0,39
Lot Taban ve Şevlerine Geçirimsiz Sıkıştırılmış Kil Katman Yapılması (Lot içi yol (servis yolları), sedde ve palye dahil)	3,5894%	6,1533%	2,35
Lot Tabanının Düz Yüzeyli Geomembran ile Kaplanması	1,1475%	1,5777%	0,4
Lot Şevlerinin Çift Tarafı Pürüzlü Geomembran ile Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	4,1104%	5,6517%	2,35
Lot Taban ve Şevlerinin Geotekstil Keçe Serilerek Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	3,0545%	4,1999%	0,99
Lot Taban ve Şevlerine Çakıl Serilerek Drenaj Tabakası Yapılması (Lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	1,714%	2,3567%	0,67
Ankraj Hendeği İçi Grobeton İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	1,4201%	1,9527%	0,53
Lot Taban ve Şevlerine Uygulanan Geomembran Üzerinde Bütünlük Testi Yapılması	0,4747%	0,6527%	0,17
T01 Mekanik Ayırma Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	9,9336%	17,0291%	4,71
T02 Organik Atık Kabul Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,8605%	1,4751%	0,32
T03 Organik Atık Parçalama Ünitesi İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,1083%	0,1856%	0,18
T04 Kompost Oluşturma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,7242%	1,2415%	0,32
T05 Kompost Olgunlaştırma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,3852%	0,6603%	0,16
T06 Ürün Tarama Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,8865%	1,5197%	0,35
T07 Ürün Depolama Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,8865%	1,5197%	0,33
T08 Vana Odası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	0,054%	0,0925%	0,12
T09 Fosseptik (50 Kişilik) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	0,0428%	0,0734%	0,12
İstinat Duvarı (1,2,3,4) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)(Temel altı dolgusu dahil)	1,6495%	2,8277%	0,74
Kalıcı Kazı Şevlerine Sülfata Dayanıklı Çimento ile İmal Edilmiş Püskürtme Beton Kaplama Yapılması	0,5509%	0,9443%	0,23
Ø200 mm PE100 PN6 Boru ile Atıksu Hattı ve Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0773%	0,1326%	0,12
Ø315 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı ve Yağmursuyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,2464%	0,4224%	0,1
Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0807%	0,1383%	0,12
Ø63 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0019%	0,0032%	0,03
Ø110 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hidrant Bağlantı Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0191%	0,0328%	0,12
Ø140 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0011%	0,0018%	0,03
Ø200 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,1841%	0,3157%	0,18
Ø400 mm PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi(Kazı-dolgu hariç)	0,1691%	0,2899%	0,18
Ø50 mm PE100 PN10 Boru ile Servis Suyu Hattı ve Kompost Sulama Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) (Kazı-Dolgu dahil)	0,1609%	0,2758%	0,18
Ø160 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil) (Yangın hidrantı dahil)	0,5397%	0,9252%	0,2
Ø500 mm Çapında Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Lot Çıkışı Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	0,1079%	0,185%	0,18
Ø315 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	0,1926%	0,3302%	0,18
Ø400 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	0,3607%	0,6184%	0,16
Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Şevli Kazı ile Yapılması (Atıksu Hattı AS1, AS2, AS3 (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-Dolgu dahil)	0,0112%	0,0193%	0,12
Çapı 1000 mm, HDPE Spiral Sarımlı Sızıntı Suyu Muayene Bacası İmalatının Şevli Kazıyla Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,2546%	0,4365%	0,1
Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edimiş Buhar Kürlü Dairesel Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0366%	0,0503%	0,12
Yüzeysuyu Drenaj Kanalı Yapılması (Kazı ve dolgu dahil)	0,2037%	0,3492%	0,08
Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Yağmursuyu Giriş Ağzı Bacası İmalatının Yapılması (Tek Izgara Dahil, Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	0,0111%	0,0153%	0,12
Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Tip Izgara Yapılması (Grobeton ve Alt Betonu Dahil, Giriş Ağzı Bacası Hariç)(Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	0,0461%	0,0634%	0,12
Tesis İçi Ulaşım Yolu Platformu (Yol-01, Yol-02, Yol-03, Servis Yolu-1, Servis Yolu-2) İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	1,6268%	2,7888%	0,6
Tesis Ulaşım Yolları (Yol-1, Yol-2, Yol-3) Kenarı Ankraj Platformu ve Kaldırım İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	0,0413%	0,0707%	0,12
Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	0,1687%	0,232%	0,18
Beton Oluk Taşı Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	0,1107%	0,1522%	0,18
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı	19,8427%	30,4255%	8,55
T02 Organik Atık Kabul Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	2,1087%	3,2333%	0,88
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Sıhhı ve Isıtma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,0069%	0,0106%	0,03
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,1813%	0,278%	0,18
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Havalandırma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,3639%	0,558%	0,14
T02 Organik Atık Kabul Binası Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,0041%	0,0063%	0,03
Su Deposu Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,1081%	0,1658%	0,18
Vana Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,0501%	0,0768%	0,12
Enerji Nakil Hattı	0,2034%	0,3119%	0,18
Güç Trafosu	0,1246%	0,191%	0,18
Beton Köşk Trafo Merkezi TİP1A	0,2067%	0,317%	0,18
Monoblok Trafo Köşkü AG Tesisatı	0,0418%	0,0641%	0,12
Dizel Jeneratör (Ses İzolasyon Kabini Ve Topraklama Dahil)	0,684%	1,0488%	0,26
T01 Mekanik Ayırma Tesisi Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	0,528%	0,8096%	0,18
T02 Organik Atık Kabul Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	0,0573%	0,0879%	0,12
T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	0,2503%	0,3838%	0,1
Yangın Pompası Panosu Güç Tesisatı	0,1875%	0,2875%	0,18
Monoblok Trafo Köşkü,Jeneratör,T01 Mekanik Ayırma Tesisi Ve T02 Organik Atık Kabul Binası , T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Topraklama Tesisatı	0,0811%	0,1244%	0,12
Paratoner Tesisatı	0,0218%	0,0335%	0,12
Çevre Aydınlatma (Cap1 Ve Cap2 Panoları)	0,4192%	0,6428%	0,17
Kablo Taşıma Sistemi	0,221%	0,3388%	0,08
Kapalı Devre Kamera Sistemi (Cctv)	0,2161%	0,3313%	0,08
Gaz Algılama Ve Güvenlik Sistemi	0,0401%	0,0614%	0,12
Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli	0,0478%	0,0732%	0,12

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Var/Yok Durumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 ) <i> Aşağıda belirlenen kriterin "Var" seçilmesi halinde mi, "Yok" seçilmesi halinde mi puan alınacağı belirlenmiş olup; istekli tarafından belirlenen kritere ilişkin "Var" veya "Yok" seçimlerinden biri yapılabilecek ve seçimin puan alınacağı belirtilen seçimle örtüşmesi durumunda istekliye belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %50sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş atık bertaraf tesisi inşaatı (ABT) ve/veya atık işleme tesisleri (AİT) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAPa kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. (*) (**) (ABT):Atık bertaraf tesisi inşaatı (AİT):Atık işleme tesisi inşaatı Atık bertaraf ve/veya Atık işleme tesisleri inşaatı işi İş Deneyim Belge Sayısı Puan 0 ise 0 1 ve daha fazlası ise 3 puan alacaktır. (*) Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi (ABT) ve/veya (AİT) işlerini içeriyor ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. (**) Sunulan iş deneyim belgesi, (ABT) ve/veya (AİT) işleri yanında diğer iş gruplarını da içeriyorsa, bu belgelerdeki (ABT) ve/veya (AİT) işlerine ait kısmın, teklif bedelinin en az %50sine karşılık geldiği hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgelerle tevsik edilmek şartıyla, TDNP 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. ! Ortak girişimlerde pilot ortağın yukarıda belirtilen (*) ve (**) şartları sağlaması durumunda pilot ortak için Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan, özel ortakların her biri için, teklif bedelinin en az %14üne karşılık gelen, tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş (ABT) ve/veya (AİT) işlerini içeren iş deneyim belgesi sunulması durumunda özel ortakların her biri için TDNP 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. İsteklinin Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP), her bir ortağın alacağı TDNPnin ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. ! Özel ortakların sunduğu iş deneyim belgeleri, (ABT) ve/veya (AİT) işleri yanında farklı gruplarını da kapsaması halinde, bu belgelerin (ABT) ve/veya (AİT) işlerine ait kısmının teklif bedelini en az %14üne karşılık gelen tutar; hakediş, metraj cetvelleri gibi bilgi ve belgelerle tevsik edilmelidir. Bu kapsamda sunulan iş deneyim belgeleri, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş olmalıdır. (EKAPa kayıtlı belgeler için ayrıca onay şartı aranmaz.) ! İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) nın toplamıdır. KP= İKNP+ TDNP A.4 Değerlendirme puanı (DP): Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. DP = TP + KP B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında da yer almaktadır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Nispi Değeri: Var olanlara puan uygulanacak İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %50sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş atık bertaraf tesisi inşaatı (ABT) ve/veya atık işleme tesisleri (AİT) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAPa kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. (*) (**) (ABT):Atık bertaraf tesisi inşaatı (AİT):Atık işleme tesisi inşaatı Atık bertaraf ve/veya Atık işleme tesisleri inşaatı işi İş Deneyim Belge Sayısı Puan 0 ise 0 1 ve daha fazlası ise 3 puan alacaktır. (*) Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi (ABT) ve/veya (AİT) işlerini içeriyor ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. (**) Sunulan iş deneyim belgesi, (ABT) ve/veya (AİT) işleri yanında diğer iş gruplarını da içeriyorsa, bu belgelerdeki (ABT) ve/veya (AİT) işlerine ait kısmın, teklif bedelinin en az %50sine karşılık geldiği hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgelerle tevsik edilmek şartıyla, TDNP 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. ! Ortak girişimlerde pilot ortağın yukarıda belirtilen (*) ve (**) şartları sağlaması durumunda pilot ortak için Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan, özel ortakların her biri için, teklif bedelinin en az %14üne karşılık gelen, tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş (ABT) ve/veya (AİT) işlerini içeren iş deneyim belgesi sunulması durumunda özel ortakların her biri için TDNP 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. İsteklinin Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP), her bir ortağın alacağı TDNPnin ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. ! Özel ortakların sunduğu iş deneyim belgeleri, (ABT) ve/veya (AİT) işleri yanında farklı gruplarını da kapsaması halinde, bu belgelerin (ABT) ve/veya (AİT) işlerine ait kısmının teklif bedelini en az %14üne karşılık gelen tutar; hakediş, metraj cetvelleri gibi bilgi ve belgelerle tevsik edilmelidir. Bu kapsamda sunulan iş deneyim belgeleri, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş olmalıdır. (EKAPa kayıtlı belgeler için ayrıca onay şartı aranmaz.) ! İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) nın toplamıdır. KP= İKNP+ TDNP A.4 Değerlendirme puanı (DP): Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. DP = TP + KP B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında da yer almaktadır.

33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

33.1.1.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / Sınır Değer Üzerindeki İlk Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı: 60 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 40 Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 ) <i> Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
Bitki Örtüsü Sıyırma Kazısı Yapılması (Lot alanı, tesis ulaşım ve servis yolları, saha ve ünite sıyırma kazıları dahil)	2,2897%	3,1483%	0,9
Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Dolguda Kullanılması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazı-dolguları dahil)	8,0988%	13,8837%	4,73
Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Depoya Taşınması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazıları dahil)	0,9262%	1,5879%	0,39
Lot Taban ve Şevlerine Geçirimsiz Sıkıştırılmış Kil Katman Yapılması (Lot içi yol (servis yolları), sedde ve palye dahil)	3,5894%	6,1533%	2,35
Lot Tabanının Düz Yüzeyli Geomembran ile Kaplanması	1,1475%	1,5777%	0,4
Lot Şevlerinin Çift Tarafı Pürüzlü Geomembran ile Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	4,1104%	5,6517%	2,35
Lot Taban ve Şevlerinin Geotekstil Keçe Serilerek Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	3,0545%	4,1999%	0,99
Lot Taban ve Şevlerine Çakıl Serilerek Drenaj Tabakası Yapılması (Lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	1,714%	2,3567%	0,67
Ankraj Hendeği İçi Grobeton İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	1,4201%	1,9527%	0,53
Lot Taban ve Şevlerine Uygulanan Geomembran Üzerinde Bütünlük Testi Yapılması	0,4747%	0,6527%	0,17
T01 Mekanik Ayırma Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	9,9336%	17,0291%	4,71
T02 Organik Atık Kabul Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,8605%	1,4751%	0,32
T03 Organik Atık Parçalama Ünitesi İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,1083%	0,1856%	0,18
T04 Kompost Oluşturma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,7242%	1,2415%	0,32
T05 Kompost Olgunlaştırma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,3852%	0,6603%	0,16
T06 Ürün Tarama Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,8865%	1,5197%	0,35
T07 Ürün Depolama Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	0,8865%	1,5197%	0,33
T08 Vana Odası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	0,054%	0,0925%	0,12
T09 Fosseptik (50 Kişilik) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	0,0428%	0,0734%	0,12
İstinat Duvarı (1,2,3,4) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)(Temel altı dolgusu dahil)	1,6495%	2,8277%	0,74
Kalıcı Kazı Şevlerine Sülfata Dayanıklı Çimento ile İmal Edilmiş Püskürtme Beton Kaplama Yapılması	0,5509%	0,9443%	0,23
Ø200 mm PE100 PN6 Boru ile Atıksu Hattı ve Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0773%	0,1326%	0,12
Ø315 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı ve Yağmursuyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,2464%	0,4224%	0,1
Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0807%	0,1383%	0,12
Ø63 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0019%	0,0032%	0,03
Ø110 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hidrant Bağlantı Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0191%	0,0328%	0,12
Ø140 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0011%	0,0018%	0,03
Ø200 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,1841%	0,3157%	0,18
Ø400 mm PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi(Kazı-dolgu hariç)	0,1691%	0,2899%	0,18
Ø50 mm PE100 PN10 Boru ile Servis Suyu Hattı ve Kompost Sulama Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) (Kazı-Dolgu dahil)	0,1609%	0,2758%	0,18
Ø160 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil) (Yangın hidrantı dahil)	0,5397%	0,9252%	0,2
Ø500 mm Çapında Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Lot Çıkışı Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	0,1079%	0,185%	0,18
Ø315 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	0,1926%	0,3302%	0,18
Ø400 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	0,3607%	0,6184%	0,16
Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Şevli Kazı ile Yapılması (Atıksu Hattı AS1, AS2, AS3 (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-Dolgu dahil)	0,0112%	0,0193%	0,12
Çapı 1000 mm, HDPE Spiral Sarımlı Sızıntı Suyu Muayene Bacası İmalatının Şevli Kazıyla Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,2546%	0,4365%	0,1
Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edimiş Buhar Kürlü Dairesel Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	0,0366%	0,0503%	0,12
Yüzeysuyu Drenaj Kanalı Yapılması (Kazı ve dolgu dahil)	0,2037%	0,3492%	0,08
Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Yağmursuyu Giriş Ağzı Bacası İmalatının Yapılması (Tek Izgara Dahil, Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	0,0111%	0,0153%	0,12
Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Tip Izgara Yapılması (Grobeton ve Alt Betonu Dahil, Giriş Ağzı Bacası Hariç)(Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	0,0461%	0,0634%	0,12
Tesis İçi Ulaşım Yolu Platformu (Yol-01, Yol-02, Yol-03, Servis Yolu-1, Servis Yolu-2) İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	1,6268%	2,7888%	0,6
Tesis Ulaşım Yolları (Yol-1, Yol-2, Yol-3) Kenarı Ankraj Platformu ve Kaldırım İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	0,0413%	0,0707%	0,12
Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	0,1687%	0,232%	0,18
Beton Oluk Taşı Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	0,1107%	0,1522%	0,18
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı	19,8427%	30,4255%	8,55
T02 Organik Atık Kabul Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	2,1087%	3,2333%	0,88
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Sıhhı ve Isıtma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,0069%	0,0106%	0,03
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,1813%	0,278%	0,18
T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Havalandırma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,3639%	0,558%	0,14
T02 Organik Atık Kabul Binası Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,0041%	0,0063%	0,03
Su Deposu Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,1081%	0,1658%	0,18
Vana Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	0,0501%	0,0768%	0,12
Enerji Nakil Hattı	0,2034%	0,3119%	0,18
Güç Trafosu	0,1246%	0,191%	0,18
Beton Köşk Trafo Merkezi TİP1A	0,2067%	0,317%	0,18
Monoblok Trafo Köşkü AG Tesisatı	0,0418%	0,0641%	0,12
Dizel Jeneratör (Ses İzolasyon Kabini Ve Topraklama Dahil)	0,684%	1,0488%	0,26
T01 Mekanik Ayırma Tesisi Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	0,528%	0,8096%	0,18
T02 Organik Atık Kabul Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	0,0573%	0,0879%	0,12
T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	0,2503%	0,3838%	0,1
Yangın Pompası Panosu Güç Tesisatı	0,1875%	0,2875%	0,18
Monoblok Trafo Köşkü,Jeneratör,T01 Mekanik Ayırma Tesisi Ve T02 Organik Atık Kabul Binası , T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Topraklama Tesisatı	0,0811%	0,1244%	0,12
Paratoner Tesisatı	0,0218%	0,0335%	0,12
Çevre Aydınlatma (Cap1 Ve Cap2 Panoları)	0,4192%	0,6428%	0,17
Kablo Taşıma Sistemi	0,221%	0,3388%	0,08
Kapalı Devre Kamera Sistemi (Cctv)	0,2161%	0,3313%	0,08
Gaz Algılama Ve Güvenlik Sistemi	0,0401%	0,0614%	0,12
Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli	0,0478%	0,0732%	0,12

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında Kamu veya Özel Sektöre karşı yapmış olduğu işlerden almış olduğu ve ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan veya halen yapımı devam eden (İş durum belgesi düzenlenmiş işler), yapım işleri ihaleleri uygulama yönetmeliği esaslarına göre, teklif bedelinin %50sinden az olmamak üzere tek sözleşmeyle yerine getirilmiş atık bertaraf tesisi inşaatı (ABT) ve/veya atık işleme tesisleri (AİT) işlerini içeren, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş; iş deneyim belgesi (EKAPa kayıtlı olanlar için onay şartı yoktur) sunması şartıyla, aşağıda belirtilen puanlar verilecektir. (*) (**) (ABT):Atık bertaraf tesisi inşaatı (AİT):Atık işleme tesisi inşaatı Atık bertaraf ve/veya Atık işleme tesisleri inşaatı işi İş Deneyim Belge Sayısı Puan 0 ise 0 1 ve daha fazlası ise 3 puan alacaktır. (*) Yeterlilik için sunulan iş deneyim belgesi (ABT) ve/veya (AİT) işlerini içeriyor ise Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. (**) Sunulan iş deneyim belgesi, (ABT) ve/veya (AİT) işleri yanında diğer iş gruplarını da içeriyorsa, bu belgelerdeki (ABT) ve/veya (AİT) işlerine ait kısmın, teklif bedelinin en az %50sine karşılık geldiği hakediş, metraj cetvelleri vb. bilgi ve belgelerle tevsik edilmek şartıyla, TDNP 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. ! Ortak girişimlerde pilot ortağın yukarıda belirtilen (*) ve (**) şartları sağlaması durumunda pilot ortak için Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) 3 (üç) puan, özel ortakların her biri için, teklif bedelinin en az %14üne karşılık gelen, tek sözleşme kapsamında gerçekleştirilmiş (ABT) ve/veya (AİT) işlerini içeren iş deneyim belgesi sunulması durumunda özel ortakların her biri için TDNP 3 (üç) puan olarak dikkate alınacaktır. İsteklinin Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP), her bir ortağın alacağı TDNPnin ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır. ! Özel ortakların sunduğu iş deneyim belgeleri, (ABT) ve/veya (AİT) işleri yanında farklı gruplarını da kapsaması halinde, bu belgelerin (ABT) ve/veya (AİT) işlerine ait kısmının teklif bedelini en az %14üne karşılık gelen tutar; hakediş, metraj cetvelleri gibi bilgi ve belgelerle tevsik edilmelidir. Bu kapsamda sunulan iş deneyim belgeleri, noter onaylı veya aslı idarece görülmüş olmalıdır. (EKAPa kayıtlı belgeler için ayrıca onay şartı aranmaz.) ! İsteklinin teknik değer nitelik puanı için vereceği iş deneyim belgesi Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği esaslarına göre güncellenerek değerlendirmeye alınacaktır. Kalite ve teknik değer nitelik puanı (KP), İş Kalemleri Bazında Teklif Fiyat Nitelik Puanı (İKNP), Teknik Değer Nitelik Puanı (TDNP) nın toplamıdır. KP= İKNP+ TDNP A.4 Değerlendirme puanı (DP): Değerlendirme puanı, teklif fiyat puanı ile kalite ve teknik değer nitelik puanının toplamıdır. DP = TP + KP B. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, toplam puanı en yüksek olan istekliye ait teklif bedelidir. C. Puanlama sonucunda eşit puanlı tekliflerden, fiyatı daha düşük olan istekli, ekonomik açıdan avantajlı teklif sayılacaktır. Not: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında da yer almaktadır.

33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.

33.2

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda

33.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

33.2.2.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

Madde 34- İhalenin karara bağlanması

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 36- Sözleşmeye davet

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

Madde 37- Kesin teminat

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAPtan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAPa yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAPa yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiyedeki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 39 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

Madde 40 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 41 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

a) Ödeme yeri ve şartları.

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi.

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi.

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi.

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi.

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi.

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi.

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder. Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n):

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,35	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0,12	Ço, Çn	Endeks tablosunun 23 numaralı 'Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri' sütunundaki sayı
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0,02	Do, Dn	Endeks tablosunun 24 numaralı 'Ana Metaller' sütunundaki sayı
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,09	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0,01	Yo, Yn	Endeks tablosunun 19 numaralı 'Kok ve Rafine Petrol Ürünleri' sütunundaki sayı
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0,01	Ko, Kn	Endeks tablosunun 16 numaralı 'Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç)' sütunundaki sayı
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,34	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,06	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28 numaralı 'Makine ve ekipmanlar b.y.s.' sütunundaki sayı

Fiyat Farkı Açıklamaları Uygulanacak katsayı ve endeksler tablodaki şekilde belirlenmiştir. Bu sabit katsayılar ve endeksler, sözleşmenin uygulanması sırasında hiçbir gerekçe ile değiştirilemez. Fiyat Farkı Ödenmesinde;

29.07.2025 tarih ve 2025/10132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değiştirilmiş,

27.06.2013 tarih ve 2013/5217 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar dikkate alınacaktır.

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1.

Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder. Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n):

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,35	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0,12	Ço, Çn	Endeks tablosunun 23 numaralı 'Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri' sütunundaki sayı
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0,02	Do, Dn	Endeks tablosunun 24 numaralı 'Ana Metaller' sütunundaki sayı
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,09	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0,01	Yo, Yn	Endeks tablosunun 19 numaralı 'Kok ve Rafine Petrol Ürünleri' sütunundaki sayı
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0,01	Ko, Kn	Endeks tablosunun 16 numaralı 'Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç)' sütunundaki sayı
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,34	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,06	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28 numaralı 'Makine ve ekipmanlar b.y.s.' sütunundaki sayı

29.07.2025 tarih ve 2025/10132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değiştirilmiş,

Madde 44 - Hüküm Bulunmayan Haller

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 45 - Diğer hususlar

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

45.2. Bu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra düzenlenecek sigorta poliçesiyle beraber sigorta priminin defaten ödendiğine dair tahsilat mektubunun verileceği, aksi takdirde; İdarece sigorta priminin tamamının avans hakedişi veya ilk hakedişten tutulacağı ve yüklenici adına sigorta şirketine ödenerek makbuz alınacağı kabul edilmiştir.

45.3. Sözleşmenin

17.2 maddesi hükümlerine ek olarak yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin Yapım işleri Genel şartnamesinin 43.madde, hükümlerine uygun şekilde, eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zararlar ile bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresine kendisinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan zarara karşı 14 (ondört) ay genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

45.4. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre gerekmesi halinde İş Sağlığı Uzmanı çalıştırılması yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu hususlarda Kanunun gerektirdiği zorunluluklar yüklenici tarafından titizlikle takip edilip uygulanacaktır. Bu hususta tüm sorumluluk yükleniciye aittir. Not 1: Fiyat dışı unsur ayrıntıları teknik şartname dokümanları arasında da yer almaktadır. Not 2: 28 Mart 2013 tarih ve 28601 sayılı Resmi Gazete yayımlandığı üzere; İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce ihale edilecek; kanalizasyon, içmesuyu, içmesuyu arıtma tesisi, atıksu arıtma tesisi, deniz deşarjı, katı atık tesisi yapım işleri ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliği'nin

45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

Madde 45 - Diğer hususlar

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

45.3. Sözleşmenin

45.1.1.2. maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan "N" katsayısı "1,00" olarak belirlenmiştir.

EK:

Sıra No	İş Kalemi No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	SİVAS.İNŞ.01	Bitki Örtüsü Sıyırma Kazısı Yapılması (Lot alanı, tesis ulaşım ve servis yolları, saha ve ünite sıyırma kazıları dahil)	metreküp	43.972
2	SİVAS.İNŞ.02	Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Dolguda Kullanılması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazı-dolguları dahil)	metreküp	261.159
3	SİVAS.İNŞ.03	Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Depoya Taşınması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazıları dahil)	metreküp	31.644
4	SİVAS.İNŞ.04	Lot Taban ve Şevlerine Geçirimsiz Sıkıştırılmış Kil Katman Yapılması (Lot içi yol (servis yolları), sedde ve palye dahil)	metreküp	48.843
5	SİVAS.İNŞ.05	Lot Tabanının Düz Yüzeyli Geomembran ile Kaplanması	metrekare	24.364
6	SİVAS.İNŞ.06	Lot Şevlerinin Çift Tarafı Pürüzlü Geomembran ile Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	metrekare	82.648
7	SİVAS.İNŞ.07	Lot Taban ve Şevlerinin Geotekstil Keçe Serilerek Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	metrekare	107.012
8	SİVAS.İNŞ.08	Lot Taban ve Şevlerine Çakıl Serilerek Drenaj Tabakası Yapılması (Lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	metreküp	45.436
9	SİVAS.İNŞ.09	Ankraj Hendeği İçi Grobeton İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	metreküp	3.279
10	SİVAS.İNŞ.10	Lot Taban ve Şevlerine Uygulanan Geomembran Üzerinde Bütünlük Testi Yapılması	metrekare	107.012
11	SİVAS.İNŞ.11	T01 Mekanik Ayırma Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	adet	1
12	SİVAS.İNŞ.12	T02 Organik Atık Kabul Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	adet	1
13	SİVAS.İNŞ.13	T03 Organik Atık Parçalama Ünitesi İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	adet	1
14	SİVAS.İNŞ.14	T04 Kompost Oluşturma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	metrekare	2.080
15	SİVAS.İNŞ.15	T05 Kompost Olgunlaştırma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	metrekare	950
16	SİVAS.İNŞ.16	T06 Ürün Tarama Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	adet	1
17	SİVAS.İNŞ.17	T07 Ürün Depolama Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	adet	1
18	SİVAS.İNŞ.18	T08 Vana Odası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	adet	1
19	SİVAS.İNŞ.19	T09 Fosseptik (50 Kişilik) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	adet	1
20	SİVAS.İNŞ.20	İstinat Duvarı (1,2,3,4) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)(Temel altı dolgusu dahil)	metreküp	1.227
21	SİVAS.İNŞ.21	Kalıcı Kazı Şevlerine Sülfata Dayanıklı Çimento ile İmal Edilmiş Püskürtme Beton Kaplama Yapılması	metrekare	3.643
22	SİVAS.İNŞ.22	Ø200 mm PE100 PN6 Boru ile Atıksu Hattı ve Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	362
23	SİVAS.İNŞ.23	Ø315 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı ve Yağmursuyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	672
24	SİVAS.İNŞ.24	Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	144
25	SİVAS.İNŞ.25	Ø63 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	13
26	SİVAS.İNŞ.26	Ø110 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hidrant Bağlantı Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	105
27	SİVAS.İNŞ.27	Ø140 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	5
28	SİVAS.İNŞ.28	Ø200 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	627
29	SİVAS.İNŞ.29	Ø400 mm PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi(Kazı-dolgu hariç)	metre	271
30	SİVAS.İNŞ.30	Ø50 mm PE100 PN10 Boru ile Servis Suyu Hattı ve Kompost Sulama Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) (Kazı-Dolgu dahil)	metre	1.502
31	SİVAS.İNŞ.31	Ø160 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil) (Yangın hidrantı dahil)	metre	1.772
32	SİVAS.İNŞ.32	Ø500 mm Çapında Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Lot Çıkışı Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	metre	110
33	SİVAS.İNŞ.33	Ø315 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	metre	453
34	SİVAS.İNŞ.34	Ø400 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	metre	571
35	SİVAS.İNŞ.35	Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Şevli Kazı ile Yapılması (Atıksu Hattı AS1, AS2, AS3 (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-Dolgu dahil)	adet	3
36	SİVAS.İNŞ.36	Çapı 1000 mm, HDPE Spiral Sarımlı Sızıntı Suyu Muayene Bacası İmalatının Şevli Kazıyla Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	adet	25
37	SİVAS.İNŞ.37	Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edimiş Buhar Kürlü Dairesel Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	adet	12
38	SİVAS.İNŞ.38	Yüzeysuyu Drenaj Kanalı Yapılması (Kazı ve dolgu dahil)	metre	1.407
39	SİVAS.İNŞ.39	Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Yağmursuyu Giriş Ağzı Bacası İmalatının Yapılması (Tek Izgara Dahil, Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	adet	3
40	SİVAS.İNŞ.40	Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Tip Izgara Yapılması (Grobeton ve Alt Betonu Dahil, Giriş Ağzı Bacası Hariç)(Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	adet	18
41	SİVAS.İNŞ.41	Tesis İçi Ulaşım Yolu Platformu (Yol-01, Yol-02, Yol-03, Servis Yolu-1, Servis Yolu-2) İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	metrekare	10.304
42	SİVAS.İNŞ.42	Tesis Ulaşım Yolları (Yol-1, Yol-2, Yol-3) Kenarı Ankraj Platformu ve Kaldırım İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	metrekare	5.000
43	SİVAS.İNŞ.43	Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	metre	1.957
44	SİVAS.İNŞ.44	Beton Oluk Taşı Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	metre	1.957
45	SİVAS.MEK.01	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı	adet	1
46	SİVAS.MEK.02	T02 Organik Atık Kabul Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
47	SİVAS.MEK.03	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Sıhhı ve Isıtma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
48	SİVAS.MEK.04	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
49	SİVAS.MEK.05	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Havalandırma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
50	SİVAS.MEK.06	T02 Organik Atık Kabul Binası Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
51	SİVAS.MEK.07	Su Deposu Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
52	SİVAS.MEK.08	Vana Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
53	SİVAS.ELK.01	Enerji Nakil Hattı	metretül	610
54	SİVAS.ELK.02	Güç Trafosu	adet	1
55	SİVAS.ELK.03	Beton Köşk Trafo Merkezi TİP1A	takım	1
56	SİVAS.ELK.04	Monoblok Trafo Köşkü AG Tesisatı	takım	1
57	SİVAS.ELK.05	Dizel Jeneratör (Ses İzolasyon Kabini Ve Topraklama Dahil)	takım	1
58	SİVAS.ELK.06	T01 Mekanik Ayırma Tesisi Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	takım	1
59	SİVAS.ELK.07	T02 Organik Atık Kabul Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	takım	1
60	SİVAS.ELK.08	T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	takım	1
61	SİVAS.ELK.09	Yangın Pompası Panosu Güç Tesisatı	takım	1
62	SİVAS.ELK.10	Monoblok Trafo Köşkü,Jeneratör,T01 Mekanik Ayırma Tesisi Ve T02 Organik Atık Kabul Binası , T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Topraklama Tesisatı	takım	1
63	SİVAS.ELK.11	Paratoner Tesisatı	takım	1
64	SİVAS.ELK.12	Çevre Aydınlatma (Cap1 Ve Cap2 Panoları)	takım	1
65	SİVAS.ELK.13	Kablo Taşıma Sistemi	takım	1
66	SİVAS.ELK.14	Kapalı Devre Kamera Sistemi (Cctv)	takım	1
67	SİVAS.ELK.15	Gaz Algılama Ve Güvenlik Sistemi	takım	1
68	SİVAS.ELK.16	Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli	takım	1

Okas Kodu	Okas Açıklaması
45222110	Atık yokedilmesi alanı yapım işi

EK:

Sivas (Merkez) ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/959661

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi: Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 9/21 - YENİMAHALLE / ANKARA

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi: [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi :

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Faks numarası: ______

f) Elektronik posta adresi:

g) Elektronik tebligat adresi : ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı : Sivas (Merkez) ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi

3.2. İşin yapılma yeri: Sivas (Merkez)

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

Sıra No	İş Kalemi No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	SİVAS.İNŞ.01	Bitki Örtüsü Sıyırma Kazısı Yapılması (Lot alanı, tesis ulaşım ve servis yolları, saha ve ünite sıyırma kazıları dahil)	metreküp	43.972
2	SİVAS.İNŞ.02	Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Dolguda Kullanılması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazı-dolguları dahil)	metreküp	261.159
3	SİVAS.İNŞ.03	Kazı Yapılması ve Kazıdan Çıkan Malzemenin Depoya Taşınması (Lot alanı, ankraj hendeği, palye, tesis ulaşım ve servis yolları ve ünite kazıları dahil)	metreküp	31.644
4	SİVAS.İNŞ.04	Lot Taban ve Şevlerine Geçirimsiz Sıkıştırılmış Kil Katman Yapılması (Lot içi yol (servis yolları), sedde ve palye dahil)	metreküp	48.843
5	SİVAS.İNŞ.05	Lot Tabanının Düz Yüzeyli Geomembran ile Kaplanması	metrekare	24.364
6	SİVAS.İNŞ.06	Lot Şevlerinin Çift Tarafı Pürüzlü Geomembran ile Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	metrekare	82.648
7	SİVAS.İNŞ.07	Lot Taban ve Şevlerinin Geotekstil Keçe Serilerek Kaplanması (Ankraj hendeği, lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	metrekare	107.012
8	SİVAS.İNŞ.08	Lot Taban ve Şevlerine Çakıl Serilerek Drenaj Tabakası Yapılması (Lot içi yol (servis yolları) ve palye dahil)	metreküp	45.436
9	SİVAS.İNŞ.09	Ankraj Hendeği İçi Grobeton İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	metreküp	3.279
10	SİVAS.İNŞ.10	Lot Taban ve Şevlerine Uygulanan Geomembran Üzerinde Bütünlük Testi Yapılması	metrekare	107.012
11	SİVAS.İNŞ.11	T01 Mekanik Ayırma Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	adet	1
12	SİVAS.İNŞ.12	T02 Organik Atık Kabul Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	adet	1
13	SİVAS.İNŞ.13	T03 Organik Atık Parçalama Ünitesi İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	adet	1
14	SİVAS.İNŞ.14	T04 Kompost Oluşturma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	metrekare	2.080
15	SİVAS.İNŞ.15	T05 Kompost Olgunlaştırma Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	metrekare	950
16	SİVAS.İNŞ.16	T06 Ürün Tarama Alanı İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	adet	1
17	SİVAS.İNŞ.17	T07 Ürün Depolama Binası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)	adet	1
18	SİVAS.İNŞ.18	T08 Vana Odası İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	adet	1
19	SİVAS.İNŞ.19	T09 Fosseptik (50 Kişilik) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu dahil)	adet	1
20	SİVAS.İNŞ.20	İstinat Duvarı (1,2,3,4) İnşaatı Yapılması (Kazı-Dolgu hariç)(Temel altı dolgusu dahil)	metreküp	1.227
21	SİVAS.İNŞ.21	Kalıcı Kazı Şevlerine Sülfata Dayanıklı Çimento ile İmal Edilmiş Püskürtme Beton Kaplama Yapılması	metrekare	3.643
22	SİVAS.İNŞ.22	Ø200 mm PE100 PN6 Boru ile Atıksu Hattı ve Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	362
23	SİVAS.İNŞ.23	Ø315 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı ve Yağmursuyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	672
24	SİVAS.İNŞ.24	Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	144
25	SİVAS.İNŞ.25	Ø63 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	13
26	SİVAS.İNŞ.26	Ø110 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hidrant Bağlantı Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	105
27	SİVAS.İNŞ.27	Ø140 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	5
28	SİVAS.İNŞ.28	Ø200 mm PE100 PN16 Boru ile Kullanma Suyu Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	metre	627
29	SİVAS.İNŞ.29	Ø400 mm PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi(Kazı-dolgu hariç)	metre	271
30	SİVAS.İNŞ.30	Ø50 mm PE100 PN10 Boru ile Servis Suyu Hattı ve Kompost Sulama Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile) (Kazı-Dolgu dahil)	metre	1.502
31	SİVAS.İNŞ.31	Ø160 mm PE100 PN16 Boru ile Yangın Hattı Döşenmesi (Hendek dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil) (Yangın hidrantı dahil)	metre	1.772
32	SİVAS.İNŞ.32	Ø500 mm Çapında Çelik Kılavuz Boru İçerisinden Ø400 mm PE100 PN6 Boru ile Lot Çıkışı Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	metre	110
33	SİVAS.İNŞ.33	Ø315 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	metre	453
34	SİVAS.İNŞ.34	Ø400 mm Delikli (Perfore) PE100 PN16 Boru ile Lot İçi Sızıntı Suyu Drenaj Hattı Döşenmesi (Kazı-dolgu hariç)	metre	571
35	SİVAS.İNŞ.35	Çıkış Çapı Ø200 mm Olan Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Buhar Kürlü Prefabrik Entegre Contalı Kanalizasyon Muayene Bacası İmalatlarının Şevli Kazı ile Yapılması (Atıksu Hattı AS1, AS2, AS3 (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-Dolgu dahil)	adet	3
36	SİVAS.İNŞ.36	Çapı 1000 mm, HDPE Spiral Sarımlı Sızıntı Suyu Muayene Bacası İmalatının Şevli Kazıyla Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	adet	25
37	SİVAS.İNŞ.37	Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edimiş Buhar Kürlü Dairesel Prefabrik Parsel Bacası İmalatının Yapılması (Temel dolgusu kazıdan çıkan malzeme ile)(Kazı-dolgu dahil)	adet	12
38	SİVAS.İNŞ.38	Yüzeysuyu Drenaj Kanalı Yapılması (Kazı ve dolgu dahil)	metre	1.407
39	SİVAS.İNŞ.39	Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Yağmursuyu Giriş Ağzı Bacası İmalatının Yapılması (Tek Izgara Dahil, Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	adet	3
40	SİVAS.İNŞ.40	Sülfata Dayanıklı Çimentodan İmal Edilmiş Tip Izgara Yapılması (Grobeton ve Alt Betonu Dahil, Giriş Ağzı Bacası Hariç)(Temel Dolgusu Kırmataş Malzeme ile)(Kazı ve dolgu dahil)	adet	18
41	SİVAS.İNŞ.41	Tesis İçi Ulaşım Yolu Platformu (Yol-01, Yol-02, Yol-03, Servis Yolu-1, Servis Yolu-2) İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	metrekare	10.304
42	SİVAS.İNŞ.42	Tesis Ulaşım Yolları (Yol-1, Yol-2, Yol-3) Kenarı Ankraj Platformu ve Kaldırım İnşaatı Yapılması (Kazı ve dolgu hariç)	metrekare	5.000
43	SİVAS.İNŞ.43	Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	metre	1.957
44	SİVAS.İNŞ.44	Beton Oluk Taşı Döşenmesi (Kazı ve dolgu hariç)	metre	1.957
45	SİVAS.MEK.01	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Mekanik Ekipmanların Temini ve Montajı	adet	1
46	SİVAS.MEK.02	T02 Organik Atık Kabul Binası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
47	SİVAS.MEK.03	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Sıhhı ve Isıtma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
48	SİVAS.MEK.04	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
49	SİVAS.MEK.05	T01 Yarı Otomatik Mekanik Ayrıştırma Ünitesi Havalandırma Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
50	SİVAS.MEK.06	T02 Organik Atık Kabul Binası Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
51	SİVAS.MEK.07	Su Deposu Yangın Tesisatı Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
52	SİVAS.MEK.08	Vana Odası Mekanik Ekipmanlarının Temini ve Montajı	adet	1
53	SİVAS.ELK.01	Enerji Nakil Hattı	metretül	610
54	SİVAS.ELK.02	Güç Trafosu	adet	1
55	SİVAS.ELK.03	Beton Köşk Trafo Merkezi TİP1A	takım	1
56	SİVAS.ELK.04	Monoblok Trafo Köşkü AG Tesisatı	takım	1
57	SİVAS.ELK.05	Dizel Jeneratör (Ses İzolasyon Kabini Ve Topraklama Dahil)	takım	1
58	SİVAS.ELK.06	T01 Mekanik Ayırma Tesisi Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	takım	1
59	SİVAS.ELK.07	T02 Organik Atık Kabul Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	takım	1
60	SİVAS.ELK.08	T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Güç,Aydınlatma,Priz Ve Zayıf Akım Tesisatı	takım	1
61	SİVAS.ELK.09	Yangın Pompası Panosu Güç Tesisatı	takım	1
62	SİVAS.ELK.10	Monoblok Trafo Köşkü,Jeneratör,T01 Mekanik Ayırma Tesisi Ve T02 Organik Atık Kabul Binası , T06 Ürün Tarama Alanı Ve T07 Ürün Depolama Binası Topraklama Tesisatı	takım	1
63	SİVAS.ELK.11	Paratoner Tesisatı	takım	1
64	SİVAS.ELK.12	Çevre Aydınlatma (Cap1 Ve Cap2 Panoları)	takım	1
65	SİVAS.ELK.13	Kablo Taşıma Sistemi	takım	1
66	SİVAS.ELK.14	Kapalı Devre Kamera Sistemi (Cctv)	takım	1
67	SİVAS.ELK.15	Gaz Algılama Ve Güvenlik Sistemi	takım	1
68	SİVAS.ELK.16	Sürekli Enerji Kullanımı Bağlantı (Abonelik+Güvence) Bedeli	takım	1

İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/959661

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: İLLER BANKASI ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi: Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 9/21 - YENİMAHALLE / ANKARA

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi: [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi :

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

b) Adresi: Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi 9/21 - YENİMAHALLE / ANKARA

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi: [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi :

2.2. Yüklenicinin

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Faks numarası: ______

f) Elektronik posta adresi:

g) Elektronik tebligat adresi : ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı : Sivas (Merkez) ve Çevre Belediyeler Katı Atık Birliği Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı Yapım İşi

3.2. İşin yapılma yeri: Sivas (Merkez)

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler.

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

2-İdari Şartname,

3-Sözleşme Tasarısı,

4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli,

5-Mahal Listesi,

6-Özel Teknik Şartname,

7-Genel Teknik Şartname,

8-Ön / Kesin Projeler,

9-Açıklamalar (varsa),

10-Diğer Ekler.

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - İşe başlama ve işi bitirme süresi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 ( OnBeş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 660 ( AltıYüzAltmış ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler

25.11 -

10.03 tarihleri arasındaki 105 ( YüzBeş ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici, ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi EFT ve havale masrafları alınmak şartı ile İller Bankası A.Ş. tarafından ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2026 ______ 2027 ______ 2028 ______ 11.2.a.Finansman ihtiyacının tamamı Katı Atık Programını (KAP) gerçekleştirmek üzere Bankamıza tahsis edilen ödenekten ve Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetim Birliği üyelerinin katılım oranları dahilinde Bankamızca tahsis edilen krediden karşılanacaktır. (KDV, fiyat farkı ve oluşabilecek keşif artışı dahil) 11.2.b.Yukarıda planlanan yıllık ödenek dilimleri; tekliflerin geçerlilik süresi dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırılacağı esasına göre tespit edilmiş olup, bu sürelerin herhangi bir nedenle değişmesi halinde yıllara ait ödenek dilimleri, sözleşmenin fiilen imzalandığı tarih ve işin süresi baz kabul edilerek, çalışılan gün sayısı esasına göre sözleşmenin imzası aşamasında idarece yeniden güncellenmek suretiyle sözleşmede " Ödeme Yeri ve Şartlar " ını düzenleyen maddede belirtilen şekilde ödeme yapılır. ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

2026 ______ 2027 ______ 2028 ______ 11.2.a.Finansman ihtiyacının tamamı Katı Atık Programını (KAP) gerçekleştirmek üzere Bankamıza tahsis edilen ödenekten ve Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetim Birliği üyelerinin katılım oranları dahilinde Bankamızca tahsis edilen krediden karşılanacaktır. (KDV, fiyat farkı ve oluşabilecek keşif artışı dahil) 11.2.b.Yukarıda planlanan yıllık ödenek dilimleri; tekliflerin geçerlilik süresi dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırılacağı esasına göre tespit edilmiş olup, bu sürelerin herhangi bir nedenle değişmesi halinde yıllara ait ödenek dilimleri, sözleşmenin fiilen imzalandığı tarih ve işin süresi baz kabul edilerek, çalışılan gün sayısı esasına göre sözleşmenin imzası aşamasında idarece yeniden güncellenmek suretiyle sözleşmede " Ödeme Yeri ve Şartlar " ını düzenleyen maddede belirtilen şekilde ödeme yapılır.

2026 ______

2027 ______

2028 ______

11.2.a.Finansman ihtiyacının tamamı Katı Atık Programını (KAP) gerçekleştirmek üzere Bankamıza tahsis edilen ödenekten ve Sivas Merkez ve Çevre Belediyeler Katı Atık Yönetim Birliği üyelerinin katılım oranları dahilinde Bankamızca tahsis edilen krediden karşılanacaktır. (KDV, fiyat farkı ve oluşabilecek keşif artışı dahil) 11.2.b.Yukarıda planlanan yıllık ödenek dilimleri; tekliflerin geçerlilik süresi dikkate alınarak ihalenin sonuçlandırılacağı esasına göre tespit edilmiş olup, bu sürelerin herhangi bir nedenle değişmesi halinde yıllara ait ödenek dilimleri, sözleşmenin fiilen imzalandığı tarih ve işin süresi baz kabul edilerek, çalışılan gün sayısı esasına göre sözleşmenin imzası aşamasında idarece yeniden güncellenmek suretiyle sözleşmede " Ödeme Yeri ve Şartlar " ını düzenleyen maddede belirtilen şekilde ödeme yapılır.

ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

Madde 12 - İş programı

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 15 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder. Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n):

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,35	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0,12	Ço, Çn	Endeks tablosunun 23 numaralı 'Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri' sütunundaki sayı
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0,02	Do, Dn	Endeks tablosunun 24 numaralı 'Ana Metaller' sütunundaki sayı
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,09	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0,01	Yo, Yn	Endeks tablosunun 19 numaralı 'Kok ve Rafine Petrol Ürünleri' sütunundaki sayı
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0,01	Ko, Kn	Endeks tablosunun 16 numaralı 'Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç)' sütunundaki sayı
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,34	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,06	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28 numaralı 'Makine ve ekipmanlar b.y.s.' sütunundaki sayı

29.07.2025 tarih ve 2025/10132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değiştirilmiş,

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,35	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0,12	Ço, Çn	Endeks tablosunun 23 numaralı 'Metalik Olmayan Diğer Mineral Ürünleri' sütunundaki sayı
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0,02	Do, Dn	Endeks tablosunun 24 numaralı 'Ana Metaller' sütunundaki sayı
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,09	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0,01	Yo, Yn	Endeks tablosunun 19 numaralı 'Kok ve Rafine Petrol Ürünleri' sütunundaki sayı
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0,01	Ko, Kn	Endeks tablosunun 16 numaralı 'Ağaç ve Mantar Ürünleri (Mobilya Hariç)' sütunundaki sayı
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,34	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,06	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28 numaralı 'Makine ve ekipmanlar b.y.s.' sütunundaki sayı

29.07.2025 tarih ve 2025/10132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ekinde değiştirilmiş,

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Teminat süresi

20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.)(Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

23.1. Yüklenici,

23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

1) 1 Adet Şantiye Şefi; İnşaat Mühendisi - Asgari 5 yıl deneyimli 2) 1 Adet Şantiye Mühendisi; İnşaat veya Çevre Mühendisi 3) 1 Adet Şantiye Mühendisi; Makine, Elektrik, Harita Mühendisi * - Asgari 2 yıl deneyimli 4) 1 Adet Teknik Eleman; İnşaat Teknikeri - Mezuniyetinin üzerinden en fazla 3 yıl geçmiş 5) 1 Adet Teknik Eleman; Harita Teknikeri Not: * Makine, Elektrik, Harita Mühendisi mesleği ile ilgili kısımların yapımı sırasında iş mahallinde bulundurulacaktır.

Not: * Makine, Elektrik, Harita Mühendisi mesleği ile ilgili kısımların yapımı sırasında iş mahallinde bulundurulacaktır.

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1- Şantiye Şefi:

6.000 TL/Gün 2- Şantiye Mühendisi:

5.000 TL/Gün 3- Teknik Eleman:

4.000 TL/Gün NOT: Cezai bedeller 2026 yılı için belirlenmiştir. Bu bedeller her sene ocak ayında %20 oranında arttırılarak uygulanacaktır. ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.

1- Şantiye Şefi:

6.000 TL/Gün 2- Şantiye Mühendisi:

5.000 TL/Gün 3- Teknik Eleman:

4.000 TL/Gün

NOT: Cezai bedeller 2026 yılı için belirlenmiştir. Bu bedeller her sene ocak ayında %20 oranında arttırılarak uygulanacaktır.

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Cinsi Adedi Ekskavatör 3 Su Tankeri 3 Kamyon 3 Yükleyici 3

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesinde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,06 ( on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş kalemi miktarının değişmesi

28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ 1 (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / .), A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL / .).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncellenen rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

R = F x [ 1 (A x F) / S ]

S = Sözleşme bedeli ( TL),

F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / .),

A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),

R = Revize birim fiyat (TL / .).

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

Madde 30 - İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; yapılan iş tutarının % 3ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 30 - İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 33 - Diğer hususlar

33.1. İşin Yapı Denetim Hizmetleri: Bankamızca tam kontrollük şeklinde yürütülecektir.

33.2 Bu işe ait sözleşmenin imzalanmasından sonra düzenlenecek sigorta poliçesiyle beraber sigorta priminin defaten ödendiğine dair tahsilat mektubunun verileceği, aksi takdirde; İdarece sigorta priminin tamamının avans hakedişi veya ilk hakedişten tutulacağı ve yüklenici adına sigorta şirketine ödenerek makbuz alınacağı kabul edilmiştir.

33.3 Sözleşmenin

33.4 Yapılması teknik zorunluluk gereği uygun görülen ve resmi birim fiyatı olmayan imalat değişikliklerinin veya ilave imalatların sözleşme yılı fiyatlarının belirlenmesi ile ilgili olarak iş kalemlerinin uygulama ayına ait yerel rayiç bedellerinin tespiti için, ticaret ve/veya sanayi odaları tarafından istenilen harç bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

33.5 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre gerekmesi halinde İş Sağlığı Uzmanı çalıştırılması yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu hususlarda Kanunun gerektirdiği zorunluluklar yüklenici tarafından titizlikle takip edilip uygulanacaktır. Bu hususta tüm sorumluluk yükleniciye aittir.

33.6 Sözleşmenin

9.2 maddesinde belirtilen bitim tarihine; Sözleşmenin 3.maddesinde yeralan işlerden her türlü inşaat yapımı, mekanik, elektrik temin-montaj ve test işlemleri dahildir.

Madde 33 - Diğer hususlar

33.1. İşin Yapı Denetim Hizmetleri: Bankamızca tam kontrollük şeklinde yürütülecektir.

33.3 Sözleşmenin

33.6 Sözleşmenin

9.2 maddesinde belirtilen bitim tarihine; Sözleşmenin 3.maddesinde yeralan işlerden her türlü inşaat yapımı, mekanik, elektrik temin-montaj ve test işlemleri dahildir.

Madde 34 - Yürürlük

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 34 - Yürürlük

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.

EKAP dökümanlarından alınmıştır. Bir farklılık olursa, EKAP dökümanları esas alınmalıdır. Kişisel veriler (ad-soyad, telefon, TC, IBAN vb.) KVKK gereği gizlenmiştir.

⚖️ Bu kırım normal mi?

Bu ihale %25.6 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %27, yani ortalamaya yakın olarak sonuçlanmıştır.

%25.6

Bu ihale

%27

Benzer ihale ortalaması

🗄️ Bu idarenin geçmiş 79 yapım i̇şi ihalesinden hesaplandı Sorumluluk reddi beyanı

Sonuç Bilgileri Sözleşme Tarihi:Sözleşme: 13.08.2026

Sözleşme Bedeli

₺529.853.000,00

Yaklaşık Maliyet

₺712.006.721,40