3 ADET LASTİK İZİ SİLME MAKİNASI

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

7.3.5. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler :

7.3.7. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler :

7.3.8. Bu maddede istenen katalog, fotoğraf ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin belgeler:

7.3.8. Bu maddede istenen katalog, fotoğraf ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin belgeler:

7.3.9. Demonstrasyon işlemlerine ilişkin hususlar, Teklifi geçerli bulunan isteklilerden; bu şartnamenin 29. maddesinde belirtildiği şekilde, teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinasına ilişkin demonstrasyon istenecektir. Demonstrasyon yeri, tarih ve saati istekli ile yapılan görüşme neticesinde belirlenecektir. Demonstrasyon talebi istekliye resmi yazı ile bildirilecek olup, resmi yazının istekliye iletilmesini müteakip 15 Takvim Günü içerisinde istekli demonstrasyonu gerçekleştirecektir. 15 Takvim Günü içerisinde demonstrasyonu gerçekleştiremeyen istekli teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Lastik İzi Silme Makinası Teknik Şartnamesinin 2.17.5., 2.17.7., 2.17.16., 2.17.17.,

2.17.22. ve

2.17.30. maddelerinde talep edilen teknik özelliklerin teknik şartnameye uygun olarak sağlanıp sağlanmadığı incelemek üzere daha önce imal edilmiş ve hali hazırda İdarelerce / Kurumlarca / Kuruluşlarca / Firmalarca kullanımda olan veya üretimi yapılmış olarak üretim tesislerinde hazır halde bulunan Lastik İzi Silme Makinası modeli üzerinden ihale komisyonundaki işin uzmanı olan üyeler (teknik üyeler) tarafından İdare adına teknik inceleme yapılacaktır. İstekli demonstrasyon yapılmasını istediği araç için aracın sahibi İdareden / Kurumdan / Kuruluştan / Firmadan / Üretim Tesislerinden demonstrasyon ile ilgili gerekli izinleri alacaktır. Demonstrasyon alanının hazırlanması/kurulması İstekli sorumluluğundadır. İstekli demonstrasyonda istenilen teknik şartname maddelerinin tam olarak görülebilmesini/test edilebilmesini sağlamak amacı ile ihtiyaç duyulan/duyulabilecek olan her türlü alt yapı, malzeme, aksesuar, ekipman, personel ve benzerini tedarik etmek zorundadır. Bunlar için gerekli olan tüm iş ve işlemler, oluşabilecek tüm masraflar vb. İstekli tarafından karşılanacaktır. Demonstrasyon esnasında araca hiçbir şekilde bilgisayar, usb vb. aygıtlar takılmayacaktır. Demonstrasyon sonucunda demonstrasyon değerlendirmesi işin uzmanı olan üyeler (teknik üyeler) tarafından yapılır ve demonstrasyon inceleme raporu/tutanağı düzenlenir ve imzalanır. İsteklinin de raporda imzası olmalıdır. İstekli herhangi bir sebepten dolayı raporu/tutanağı imzalamaz ise bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Demonstrasyona katılacak işin uzmanı olan üyeler (teknik üyeler) için doğacak gidiş-geliş yol masrafları, yaşam giderleri vb. harcamalar İdare tarafından karşılanacaktır. İhale komisyonu işin uzmanı olan üyeler (teknik üyeler) tarafından düzenlenen demonstrasyon raporu/tutanağı çerçevesinde değerlendirme yaparak karar verir.

7.3.9. Demonstrasyon işlemlerine ilişkin hususlar, Teklifi geçerli bulunan isteklilerden; bu şartnamenin 29. maddesinde belirtildiği şekilde, teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinasına ilişkin demonstrasyon istenecektir. Demonstrasyon yeri, tarih ve saati istekli ile yapılan görüşme neticesinde belirlenecektir. Demonstrasyon talebi istekliye resmi yazı ile bildirilecek olup, resmi yazının istekliye iletilmesini müteakip 15 Takvim Günü içerisinde istekli demonstrasyonu gerçekleştirecektir. 15 Takvim Günü içerisinde demonstrasyonu gerçekleştiremeyen istekli teklifi değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Lastik İzi Silme Makinası Teknik Şartnamesinin 2.17.5., 2.17.7., 2.17.16., 2.17.17.,

2.17.22. ve

2.17.30. maddelerinde talep edilen teknik özelliklerin teknik şartnameye uygun olarak sağlanıp sağlanmadığı incelemek üzere daha önce imal edilmiş ve hali hazırda İdarelerce / Kurumlarca / Kuruluşlarca / Firmalarca kullanımda olan veya üretimi yapılmış olarak üretim tesislerinde hazır halde bulunan Lastik İzi Silme Makinası modeli üzerinden ihale komisyonundaki işin uzmanı olan üyeler (teknik üyeler) tarafından İdare adına teknik inceleme yapılacaktır. İstekli demonstrasyon yapılmasını istediği araç için aracın sahibi İdareden / Kurumdan / Kuruluştan / Firmadan / Üretim Tesislerinden demonstrasyon ile ilgili gerekli izinleri alacaktır. Demonstrasyon alanının hazırlanması/kurulması İstekli sorumluluğundadır. İstekli demonstrasyonda istenilen teknik şartname maddelerinin tam olarak görülebilmesini/test edilebilmesini sağlamak amacı ile ihtiyaç duyulan/duyulabilecek olan her türlü alt yapı, malzeme, aksesuar, ekipman, personel ve benzerini tedarik etmek zorundadır. Bunlar için gerekli olan tüm iş ve işlemler, oluşabilecek tüm masraflar vb. İstekli tarafından karşılanacaktır. Demonstrasyon esnasında araca hiçbir şekilde bilgisayar, usb vb. aygıtlar takılmayacaktır. Demonstrasyon sonucunda demonstrasyon değerlendirmesi işin uzmanı olan üyeler (teknik üyeler) tarafından yapılır ve demonstrasyon inceleme raporu/tutanağı düzenlenir ve imzalanır. İsteklinin de raporda imzası olmalıdır. İstekli herhangi bir sebepten dolayı raporu/tutanağı imzalamaz ise bu durum tutanakta açıkça belirtilir. Demonstrasyona katılacak işin uzmanı olan üyeler (teknik üyeler) için doğacak gidiş-geliş yol masrafları, yaşam giderleri vb. harcamalar İdare tarafından karşılanacaktır. İhale komisyonu işin uzmanı olan üyeler (teknik üyeler) tarafından düzenlenen demonstrasyon raporu/tutanağı çerçevesinde değerlendirme yaparak karar verir.

2.17.22. ve

2.17.30. maddelerinde talep edilen teknik özelliklerin teknik şartnameye uygun olarak sağlanıp sağlanmadığı incelemek üzere daha önce imal edilmiş ve hali hazırda İdarelerce / Kurumlarca / Kuruluşlarca / Firmalarca kullanımda olan veya üretimi yapılmış olarak üretim tesislerinde hazır halde bulunan Lastik İzi Silme Makinası modeli üzerinden ihale komisyonundaki işin uzmanı olan üyeler (teknik üyeler) tarafından İdare adına teknik inceleme yapılacaktır.

7.4. İsteklinin teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunması ve/veya sağlanması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.4. İsteklinin teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunması ve/veya sağlanması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili :

7.6.1. Aşağıda belirtilenler hariç teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6.1.1. Türkçeye çevrilmesine gerek bulunmayan belgeler:

7.6. Tekliflerin dili :

7.6.1. Aşağıda belirtilenler hariç teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6.1.1. Türkçeye çevrilmesine gerek bulunmayan belgeler:

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. Tekliflerde geçerli para birimi/birimleri: TRY (Türk Lirası) , USD (Amerikan Doları) , EUR (Avro) , 'dır. Ödemelerde geçerli para birimleri: TRY (Türk Lirası) , USD (Amerikan Doları) , EUR (Avro) , dir.

11.2. Tekliflerde geçerli para birimi/birimleri: TRY (Türk Lirası) , USD (Amerikan Doları) , EUR (Avro) , 'dır.

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 - YüzSeksen (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. Yüklenicinin yerli/yabancı olması halinde; oluşması durumunda KDV ve ÖTV hariç, her türlü vergi, resim, harç (karar pulu, sözleşme damga vergisi, KİK payı v.b.) ile ulaşım, her türlü sigorta ve eğitim giderleri teklif fiyata dahil edilecektir. Makinaların, teslim yeri olan Ankara Esenboğa Havalimanında yerleşik olan Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı İkmal Müdürlüğüne kadar taşınmasında/taşıttırılmasında ya da karayolu ile getirilmesi/getirtilmesi durumunda oluşan/oluşabilecek olan tüm giderler ile sarf edeceği akaryakıt Yükleniciye aittir. Akreditif açılması durumunda, amir banka masrafları ve komisyonları İdareye, bunun haricindeki tüm masraf ve komisyonlar yükleniciye aittir. (UCP600, 37c uygulanamaz.) Talep edilmesi durumunda akreditif teyitli olarak açtırılacağından teyit masrafı ve muhabir banka komisyon masrafı da yükleniciye aittir. Yüklenicinin yabancı olması durumunda, tüm taşıma ve sigorta giderleri, malın ithali için gerekli izinlerin alınması sırasında oluşacak bedeller, gümrükleme hizmet gideri, ordino ve ardiye ücreti teklif fiyata dahil olup, yüklenici faturaları kendisi/temsilcisi adına düzenlettirecektir. (Gümrük Müdürlüğüne İthalat için ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar, (oluşması halinde KDV ve ÖTV dahil) vb. DHMİ sorumluluğundadır.)

31.07.2004 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan 5228 sayılı Kanun ile 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 13. maddesine eklenen ve

01.08.2004 tarihinden geçerli olan (e) bendinde yer alan; "...Limanlar ve Hava Meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya yaptıran mükelleflerin, bu işe ilişkin mal teslim ve inşaat taahhüt işleri Katma Değer Vergisinden istisnadır." hükmüne amir olup, bu hüküm çerçevesinde KDV istisna belgesinin alınması durumunda; Yüklenicinin yerli olması durumunda sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV) ilgili mevzuatı çerçevesinde ödenmeyecektir. Yüklenicinin yabancı olması halinde de malın gümrükleme aşamasında doğacak KDV için İSTİSNA belgesinden yararlanılacaktır. Malın istisna kapsamında yer almaması durumunda

25.4. maddesi uygulanacaktır. Eğitimler için eğitime katılacak DHMİ personelinin seyahat, konaklama harcırah masrafları İdare tarafından karşılanacaktır.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

10.02.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına ya da İdarenin göstereceği Banka hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5. 29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12. 29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13. 29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; 1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına, 2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına, göre belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 ( yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin bilgilerin ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 ( yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin bilgilerin ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

33.4. Bu ihalede teklifler, teklif fiyatının ihale tarihinde veya son fiyat tekliflerinin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirilecektir.

33.4. Bu ihalede teklifler, teklif fiyatının ihale tarihinde veya son fiyat tekliflerinin verildiği tarihte Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz alış kuru veya çapraz kur üzerinden dönüştürülmesi suretiyle değerlendirilecektir.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. TEKLİF KAPSAMINDA SUNULACAK YETERLİK KRİTERİ OLARAK İSTENİLEN BELGELERE İLİŞKİN İLAVE BİLGİLER:

45.1.1. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAR; -Teklifte teknik şartnameye sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiçbir madde kalmayacaktır.Teknik şartnameye verilen cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle verilecektir. -İstekli teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası ile ilgili olarak ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen teknik bilgilerin yer aldığı teknik doküman, detaylı teknik açıklamalar, detaylı teknik bilgiler ve detaylı teknik listeleri teklifiyle sunacak olup istenenler için bir dizin oluşturulacak belgeler bu dizindeki sıralamaya uygun olarak sıralanacak ve başlıklar yazılarak dosyalandırılacaktır. -İstekli teknik açıklamalarını açık ve net bir şekilde ayrı ayrı Türkçe olarak sunacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesi esnasında “Türkçe Tercümeler” esas alınacaktır. Tercüme hatasından kaynaklanan aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır. -İstekli teknik açıklamalarında "anlaşıldı", "not edildi", “kabul edilmiştir”, “karşılamaktadır” gibi cevaplar vermeyecek teknik açıklamalar tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde yapılacaktır. -Teknik açıklamalarında, teknik bilgilerinde ve teknik listelerinde gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan değeri belirtilmeyen veya teknik açıklama, bilgi ve listeleri arasında çelişkiler olan İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. -İstekli Lastik İzi Silme Makinasına ilişkin teknik bilgileri/detaylı teknik açıklamaları/teknik dokümanları/belgeleri/sertifikaları/deklarasyonları ve benzeri istenilen dokümanları teklif aşamasında sunacaktır.

45.1.2. TEKNİK DOKÜMAN, KATALOG, BROŞÜR ve DOKÜMANTASYON 45.1.2.1.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın ve aksesuarlarının tam olarak incelenebilmesi için aracın ön, yan ve üst görünüşüne ait teknik resim veya teknik bilgilerin bulunduğu katalog veya teknik doküman veya araçta kullanılan ekipmanların kullanılmasına ait teknik doküman vb. teklifle birlikte verecektir.

45.1.2. 2.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası’nın taşıyıcı araç (kamyon), lastik izi silme ünitesi, motor, yüksek basınçlı pompa, emiş ünitesi vb.’nin ayrı ayrı ayrıntılı ve anlaşılabilir olacak şekilde marka, model ve tipini belirtecek bu ünitelere ilişkin teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.3.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği hem taşıyıcı araç (kamyon) hem de lastik izi silme ünitesinin tahrikinde kullanılan motorun gücü, silindir sayısı, silindir hacmi, maksimum torku, emisyon standartı vb. ile ilgili olarak ayrıntılı bir liste halinde açıklamalarda bulunacak ve ilgili teknik dokümanları verecektir. 45.1.2.4.Lastik izi silme ünitesindeki yüksek basınç pompası, su püskürtme sistemi, hava püskürtme sistemi vb. tüm sistemin güç ihtiyacı taşıyıcı araç motorundan karşılanacak ve herhangi bir yardımcı motor olmayacak olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.5.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası’nda kullanılan kontrol ve kumanda paneline ait katalog veya tanıtıcı teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.6.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası’nda kullanılan renkli monitörün, renkli kameraların marka, model ve tipini belirterek monitör ve renkli kameralardan oluşan görüntü izleme sistemi hakkında tanıtıcı teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.7.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası’nın ünitelerinin şasiye bağlantıları, ön ve arka aks taşıma kapasiteleri, aks mesafesi vb. ile ilgili olarak teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.8.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası’nın klima sistemine ilişkin tanıtıcı teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.9.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı aracın (kamyon) şanzıman tipi ve özellikleri, vites sistemi, hız sabitleyici (cruise control) sistemi ve temizleme işlemi için hidrostatik şanzıman tipi düşük hız sistemi vb. ile ilgili olarak tanıtıcı teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.10.Taşıyıcı aracın (kamyon) şasisi aracın şasisine monte edilecek lastik izi silme ünitesinin tam kapasite ile çalışması durumunda oluşacak dinamik ve statik yükleri karşılayacak yapı ve özellikte eğilme ve burkulmalara karşı gerekli mukavemette ağır hizmet tipi olacak olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı aracın bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.11.Taşıyıcı aracın (kamyon) ana şasisine lastik izi silme ünitesinin ağırlığı ve çalışma konumunda gelecek değişken yük ve momentleri karşılayacak şekilde ihtiyaç var ise gereken takviyeler yapılmış olacaktır. Yapılacak takviyeler ile uygun yük dağılımı sağlanacak araçta çalışma durumunda dengesizlik olmayacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı aracın lastik izi silme ünitesinin şasiye bağlantı mekanizması ile ilgili teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.12.Taşıyıcı aracın (kamyon) çıplak şasesi özel alaşımlı çelikten imal edilmiş ve tüm akslar lastik izi silme ünitesi monte edildiğinde ve çalışma esnasında gelen yükü karşılayabilecek kapasitede olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı aracın (kamyon) her aksına ne kadar yük geldiği ile her aksın ne kadar yük taşıyabildiğine ilişkin teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.13.Taşıyıcı araç (kamyon) 3 (üç) veya 4 (dört) akslı olacak ve taşıyıcı aracın (kamyon) azami dış ölçüleri Türkiye'de halen yürürlükte bulunan Karayolları ve Trafik Tüzüğüne uygun olacaktır (Lastik izi silme ünitesi dahil). Lastik İzi Silme Makinası temizleme ünitesinin tamamını, temizleme kafasını, tabla lastiklerini sökmeden ve Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin almaya gerek kalmaksızın Karayolları ve Trafik Tüzüğüne uygun olarak karayollarında seyir yapmaya (Havalimanları arası görevlendirmeler için) uygun olacak olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı aracın bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları, teknik çizimleri verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.14.Aracın lastik izi temizleme ünitesi dahil ölçüleri Karayolları ve Trafik Tüzüğü ile Karayolları Trafik Yönetmeliği 128 inci maddesine uygun olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın ekipmanlı boyunu (lastik izi silme ünitesi dahil), aracın en üst noktasının yerden yüksekliğini (lastik izi silme ünitesi dahil) ve aracın ekipmanlı genişliğini (lastik izi silme ünitesi dahil) teklif aşamasında ayrıntılı bir liste şeklinde açıklayarak teknik çizimlerini verecektir. 45.1.2.15.Taşıyıcı araçta (kamyon) kullanılan pompalar CE deklarasyonuna/belgesine sahip olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı araçta kullanılan pompaların CE deklarasyonunu/belgesini teklif ekinde verecektir. 45.1.2.16.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği yüksek basınç pompası hakkında teknik katalog veya tanıtıcı teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.17.Lastik İzi Silme Ünitesinde kullanılan yüksek basınç pompası CE deklarasyonuna/belgesine sahip olacak olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği yüksek basınç pompasının CE deklarasyonunu/belgesini teklif ekinde verecektir. 45.1.2.18.Lastik izi silme ünitesindeki asgari

2.450 (iki bin dört yüz elli) bar kapasiteli yüksek basınç pompası dakikada en fazla 65 (altmış beş) litre su kullanarak PAT sahalarında (özellikle pist yüzeyinde) oluşan kauçuk, dökülen çeşitli yağlar, PAT sahalarındaki işaretlemeler (boyalar ve yazılar) ile benzeri izlerinin temizlenmesinde kullanılacaktır. Lastik izi silme ünitesinde su dışında kesinlikle hiçbir temizleme sıvısı veya malzemesi veya kimyasalı veya karışımı kullanılmayacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliklerine ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.19.Lastik izi silme ünitesinin temizleme kafası araç şasisinin önünde veya arkasında veya orta kısmında bulunacak olup ünitenin aşağı, yukarı, sağ, sol vb. tüm hareketleri ile temizleme kafasının dönüşü PLC kontrollü hidrolik sistem tarafından kumanda edilecek olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliklerine ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.20.Lastik izi silme ünitesi PAT sahasının zeminine (dokusuna) (yüzey üzerindeki sürtünme kuvvetini arttıran groovinglerde dahil asfaltta veya betonda delikler oluşması, tabaka kalkması vb. şekilde) herhangi bir zarar vermeden hem asfalt hem de beton zeminde tek geçişte lastik izi bırakmaksızın saatte en az

2.400 m² (iki bin dört yüz metrekare)’lik bir alanda lastik izi temizleme kapasitesine sahip olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliği ile ilgili teknik dokümanları bu özelliğe ait teknik hesaplamaları ve detaylı teknik bilgiyi verecek ve lastik izi silme ünitesinin saatteki lastik izi silme kapasitesini metrekare olarak belirtecektir. 45.1.2.21.Lastik izi silme ünitesi PAT sahasının zeminine (dokusuna) (yüzey üzerindeki sürtünme kuvvetini arttıran groovinglerde dahil asfaltta veya betonda delikler oluşması, tabaka kalkması vb. şekilde) herhangi bir zarar vermeden zemin üzerindeki solvent veya su bazlı boyayı boya izi bırakmaksızın en az 30 cm (otuz santimetre) genişlikte saatte en az

1.200 lineer metre (bin iki yüz lineer metre) kapasite ile temizleyecektir. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliği ile ilgili teknik dokümanları bu özelliğe ait teknik hesaplamaları ve detaylı teknik bilgiyi verecek ve lastik izi silme ünitesinin saatteki boya izi silme kapasitesini lineer metre olarak belirtecektir. 45.1.2.22.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği lastik izi silme ünitesinin lastik izi temizleme genişliğinin ne kadar olduğu, bir geçişte ne kadarlık alanın temizlendiği, temizleme genişliğinin azaltılıp artırılabilmesinin mümkün olup olmadığı, mümkün ise ne kadar olduğu, temizleme genişliğinin ayarlanabilmesi için herhangi bir alet/edevat kullanılıp kullanılmadığı, mekanik olarak mı yoksa otomatik olarak mı temizleme genişliği ayarının yapıldığı gibi bilgileri teklifinde detaylı olarak açıklayacaktır. 45.1.2.23.Lastik izi silme ünitesi PAT sahasının zeminine (dokusuna) herhangi bir zarar vermeden en az 20 (yirmi) adet safir veya paslanmaz çelik nozul ile lastik izi temizleme işlemini ve/veya boya izi silme işlemini yapacaktır. Nozullar en az 80 (seksen) saat çalışma saati kullanım ömrüne sahip olacaktır. Nozullar lastik izi silme ve boya izi silme operasyonu esnasında pist, apron ve taksiyolu üzerinde uniform bir temizlik yaparak temizlenen bölge dış kenarlarında hasar meydana getirmeyecek şekilde temizleme kafası üzerine yerleştirilmiş olacak ve nozulların en az kaç saat kullanıma uygun olduğu detaylı olarak belirtilecek olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliklerine ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.24.Lastik izi silme ünitesinde taşıyıcı araç (kamyon) şasisi üzerine monteli en az 3 mm (üç milimetre) kalınlığında AISI veya ASTM veya EN veya SAE kalite standardına uygun 304 kalite krom alaşımlı paslanmaz çelik malzemeden veya rijit kauçuk malzemeden yapılmış asgari

10.000 lt (on bin litre) temiz su tankı ve en az 3 mm (üç milimetre) kalınlığında AISI veya ASTM veya EN veya SAE kalite standardına uygun 304 kalite krom alaşımlı paslanmaz çelik malzemeden yapılmış en az

10.000 lt (on bin litre) kirli su tankı (toplanan atıkların (yani lastik izi tozları, parçaları, boya tozları, parçaları veya kire sebebiyet verecek herhangi bir şey gibi) kullanılan temiz su ile birlikte toplandığı kısım) bulunacaktır. Temiz su tankı rijit kauçuk malzemeden mamul olduğu takdirde kirli su tankı içine yerleştirilmiş olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları bu özelliklere ait teknik hesaplamaları, detaylı teknik bilgileri verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.25.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği araçta kullanılan temiz ve kirli su tankları ile ilgili olarak detaylı teknik açıklamalarda bulunacak hem temiz su tankının hem de kirli su tankının paslanmaz çelikten olması halinde kullanacağı çelik ile ilgili olarak paslanmaz çelik malzemenin imalatçısından alacağı çelik içeriği ve özelliklerini gösteren sertifikayı/belgeyi hem temiz su hem de kirli su tankları için ayrı ayrı olarak temiz su tankının rijit kauçuk malzemeden olması halinde ise yine malzemenin imalatçısından alacağı malzeme içeriği ve özelliklerini gösteren sertifikayı/belgeyi teklif ekinde verecektir. 45.1.2.26.Lastik izi silme ünitesinin kaporta aksamı tamamıyla çelik veya alüminyum saçtan imal edilmiş olacak fiberglas vb. malzeme kullanılmayacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği araca ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.27.Araç temiz su tankı tam dolu iken (su ilavesi yapılmadan ve lastik izi veya boya izi silme esnasında zeminden emilen suyun geri dönüşüm yapılarak yeniden kullanımı olmadan yani kullanılan suyun bir kez kullanılması şartıyla) ve atık su tankının boşaltılmasına ihtiyaç olmadan en az 3 (üç) saat tam kapasite lastik izi temizliği yapabilecektir. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları bu özelliklere ait teknik hesaplamaları ve detaylı teknik bilgileri verecektir. 45.1.2.28.PAT sahalarında (özellikle pist yüzeyinde) oluşan kauçuk, dökülen çeşitli yağlar, PAT sahalarındaki işaretlemeler (boyalar ve yazılar) ile benzeri izlerin temizlenmesi esnasında yüksek basınçlı su pompası tarafından püskürtülen su ile toz/çamur haline getirilen atıklar anında zeminden emilerek, su birikintisi, lastik izi veya boya tozları veya parçaları veya kire sebebiyet verecek herhangi bir şey kalmayacak ve işlem sonucunda temiz bir yüzey meydana getirilecektir. Lastik izi silme makinasının emiş ünitesi bakım gerektirmeyen bir emiş fanından oluşacak emiş ünitesinin kapasitesi asgari

15.000 m³/h (on beş bin metreküp bölü saat) olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği ünitenin bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları bu özelliklere ait teknik hesaplamaları ve detaylı teknik bilgileri verecek teklif edilen emiş ünitesi ile ilgili yaptığı/yaptırdığı test sonuçlarını sunacaktır. 45.1.2.29.Lastik izi silme ünitesinin çalışma esnasındaki hızı ayarlanabilir olmalıdır. Araç çalışma modunda iken ileri istikamette tam hareket kontrolü sağlayabilme açısından hidrostatik hız sürüş sistemi ile teçhiz edilecektir. Bu kontrol sistemi aynı zamanda yüksek basınç pompasını, döner başlıkları ve temizleme ünitesi konumunu denetleyen bir ana kontrol sistemine bağlı olacak ve ilgili tüm temizleme sistemi elemanları her sürüş hızında ana kontrol sistemi üzerinden birbirleri ile koordineli çalışacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliklerine ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.30.Lastik izi silme ünitesine ait kontrol ve kumanda paneli taşıyıcı araç (kamyon) kabini içerisinde bulunacaktır. Lastik izi silme ünitesinin tüm kumanda ve kontrol işlemleri operatör kabininden yapılacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği araçta kullanılan arıza gösterge ve bildirim, kontrol ve kumanda panelinin teknik dokümanlarını vererek marka, model ve benzeri bilgilerle ilgili detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.31.Lastik izi silme ünitesinde kullanılan yüksek basınç pompa sisteminde susuz çalışmayı önleyecek bir sistem bulunacaktır. Yüksek basınç sistemi araçta su yok ise çalışmayacak ya da çalışma esnasında temiz suyun bitmesi durumunda çalışmayı durduracaktır. İşlem gören yüzeyin zarar görmemesi için operatör (araç sürücüsü) frene bastığında yüksek basınç pompası kapatılacaktır. Yani yüksek basınç pompası sadece araç ileri doğru hareket halinde iken aktif durumda olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliklerine ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.32.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği lastik izi silme ünitesinde kullanılan hidrolik silindirlerin, hidrolik valflerin markası, modeli, tipi ve adedini belirterek hidrolik silindirlere, hidrolik valflere ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.33.Araçlar dış yüzeyi uygun astar boyayı müteakip SARI renk (RAL 1004) boya ile boyanacak araçlardaki tüm metal yüzeyler ile korozyona ve neme duyarlı kısımlar korunmuş olacak araçların metal olan yüzeyleri alt kısmı ve çamurluk içleri pasa karşı mukavim koruyucu madde ile kaplanacak ve paslanmayı önleyici tedbirler alınacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği araçlara kaç kat boya yaptığını ve bunu ne şekilde uyguladığını teklifinde belirterek detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.34.Teklif edilen araç, malzeme ve ekipmanlara ait teknik özellik ve kriterlerin belirtildiği teknik şartnamenin ilgili maddelerine ilişkin teknik dokümanlar ve detaylı teknik bilgiler ile ayrıca İstekli tarafından gerekli görülen ilave bilgiler teklifle birlikte verilecektir.

45.1.3. İsteklinin imalatçı olmadığı durumlarda (İsteklinin yetkili satıcı/distribütör/acente/temsilci/Türkiye şubesi ve/veya irtibat şubesi vb. olması durumunda) İstekli imalatçı firmanın imalatçılık belgesini, imalatçı firmanın istekliye verdiği satıcılık/distribütörlük/acentelik/temsilcilik vb. belgesini, (bu belge en az teklif geçerlik süresi sonuna kadar geçerli olacak gerek görülmesi halinde firmanın/isteklinin yetki ve sorumluluğunu tanımlamak amacı ile distribütörlük/acentelik/temsilcilik vb. sözleşmesi de sunulacaktır.) bu belgeyi düzenleyen kişinin/kişilerin imalatçı firmadaki pozisyonunu gösteren belge ile böyle bir yetkiyi verebilme yetkisinin olup olmadığı ile yetki veren kişi ya da kişilerin imza sirkülerini/imza beyanını silsile yolu ile belgelerin sunuluş şekline uygun olarak verecek yetkilendirilen kişinin imza sirküleri de bu belgelere eklenilecektir.

45.2 İHALE AŞAMASINDA BİLGİ MAHİYETİNDE İSTENİLECEK BELGELER

45.2.1. Bu şartnamenin "Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi" başlıklı 33. maddesinin

33.2.1. numaralı alt bendine istinaden, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması, bu fiyatların birbirine eşit olması ve bu istekliler tarafından sunulan malın yerli malı belge oranının eşit olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemek üzere söz konusu isteklilerden, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya "Havalimanlarında kullanılan Vakumlu Süpürge Aracı veya Pist Süpürge Aracı Satışı" benzer işine ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belge sunması istenilecektir.

45.2.2. İstekliler teklifleriyle birlikte Lastik İzi Silme Makinası’nın (Airport Runway Cleaner Machine) üretim aşamalarını gösteren detaylı İş Akış Programı Taslağını vereceklerdir.

45.3. İHALEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR:

45.3.1. Lastik İzi Silme Makinasını meydana getiren üniteler (taşıyıcı araç (kamyon) ve lastik izi silme ünitesi (temizleme ünitesi)) bir bütün olarak değerlendirilecek ve araç iki parçalı olmayacaktır. Araç tek şasi üzerine monteli olacak taşıyıcı aracın arkasında çekili herhangi bir ünite (römork vb.) bulunmayacak ve makine kesinlikle iki parçalı olmayacaktır. (Lastik izi silme makinası kompakt tip yani temizleme ünitesi taşıyıcı aracın şasisi üzerine monteli olacak kesinlikle çekerli tip makina olmayacaktır. İki parçalı olarak teklif edilen makina değerlendirmeye alınmayacaktır.)

45.3.2. Ekonomik olarak en avantajlı teklif ve ikinci avantajlı teklif olması öngörülen isteklilerden doküman istenilmesi durumunda; Teklifi oluşturan tüm belgelerin (Yeterlik Kriterleri dahil) bir dizin oluşturacak şekilde numaralandırılması ve numaralara göre düzenlenmiş "içindekiler" listesi ile birlikte sunulması gerekmektedir.

45.3.3. Yabancı isteklinin, Türkiye şubesi ile ihaleye katılması durumunda; şubelerin ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olmaması nedeni ile istekli, yabancı istekli olarak kabul edilecek, ihalenin bu firma üzerinde kalması halinde de akreditif yurtdışındaki merkeze açılacak, sevkiyat yurtdışındaki merkezden yapılacak, sevk faturası başta olmak üzere sevk vesaikinin tamamı yurtdışındaki merkez firma tarafından ve /veya adına düzenlenmiş olacaktır. Yurt içinden temin edilecek mal ve/veya hizmete ilişkin herhangi bir ödemenin şubeye/yurtiçine yapılmasının istenilmesi durumunda; merkezin, şubeyi fatura kesmeye, ödeme almaya ilişkin yetkilendirdiğine dair belge aranacaktır.

45.3.4. Bu ihalede madde 11'de belirtildiği üzere TL (Türk Lirası), EUR (AVRO) ve USD (Amerika Doları) üzerinden teklif verilebileceği belirtildiğinden. Teklif hangi para biriminden verilecekse düzenlenecek Teminat Mektubu da o para biriminden olacaktır. Nakit geçici teminatın sadece Türk Lirası olarak yatırılması imkanı mevcut olup, bu durumda teklifte kullanılacak para birimi de sadece Türk Lirası olacaktır.

45.3.5. Gelir/İrat kaydedilen teminat, yüklenicinin borçlarına mahsup edilemez.

45.1. TEKLİF KAPSAMINDA SUNULACAK YETERLİK KRİTERİ OLARAK İSTENİLEN BELGELERE İLİŞKİN İLAVE BİLGİLER:

45.1.1. TEKNİK ŞARTNAMEYE CEVAPLAR; -Teklifte teknik şartnameye sırası ile cevap verilecek, cevaplandırılmamış hiçbir madde kalmayacaktır.Teknik şartnameye verilen cevaplar açık ve net bir şekilde teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlarla desteklenmek suretiyle ayrıntılı olarak açıklanacaktır. Açıklamalarla birlikte sunulan teknik resim, broşür ve benzeri dokümanlar teknik şartnamenin ilgili maddeleri referans gösterilmek suretiyle verilecektir. -İstekli teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası ile ilgili olarak ayrıntıları teknik şartnamede belirtilen teknik bilgilerin yer aldığı teknik doküman, detaylı teknik açıklamalar, detaylı teknik bilgiler ve detaylı teknik listeleri teklifiyle sunacak olup istenenler için bir dizin oluşturulacak belgeler bu dizindeki sıralamaya uygun olarak sıralanacak ve başlıklar yazılarak dosyalandırılacaktır. -İstekli teknik açıklamalarını açık ve net bir şekilde ayrı ayrı Türkçe olarak sunacaktır. Tekliflerin değerlendirilmesi esnasında “Türkçe Tercümeler” esas alınacaktır. Tercüme hatasından kaynaklanan aksaklıklardan İdare sorumlu olmayacaktır. -İstekli teknik açıklamalarında "anlaşıldı", "not edildi", “kabul edilmiştir”, “karşılamaktadır” gibi cevaplar vermeyecek teknik açıklamalar tam, açık, kesin ve yoruma kapalı bir şekilde yapılacaktır. -Teknik açıklamalarında, teknik bilgilerinde ve teknik listelerinde gerekli ve yeterli açıklama yapılmayan değeri belirtilmeyen veya teknik açıklama, bilgi ve listeleri arasında çelişkiler olan İstekli teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. -İstekli Lastik İzi Silme Makinasına ilişkin teknik bilgileri/detaylı teknik açıklamaları/teknik dokümanları/belgeleri/sertifikaları/deklarasyonları ve benzeri istenilen dokümanları teklif aşamasında sunacaktır.

45.1.2. TEKNİK DOKÜMAN, KATALOG, BROŞÜR ve DOKÜMANTASYON 45.1.2.1.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın ve aksesuarlarının tam olarak incelenebilmesi için aracın ön, yan ve üst görünüşüne ait teknik resim veya teknik bilgilerin bulunduğu katalog veya teknik doküman veya araçta kullanılan ekipmanların kullanılmasına ait teknik doküman vb. teklifle birlikte verecektir.

45.1.2. 2.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası’nın taşıyıcı araç (kamyon), lastik izi silme ünitesi, motor, yüksek basınçlı pompa, emiş ünitesi vb.’nin ayrı ayrı ayrıntılı ve anlaşılabilir olacak şekilde marka, model ve tipini belirtecek bu ünitelere ilişkin teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.3.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği hem taşıyıcı araç (kamyon) hem de lastik izi silme ünitesinin tahrikinde kullanılan motorun gücü, silindir sayısı, silindir hacmi, maksimum torku, emisyon standartı vb. ile ilgili olarak ayrıntılı bir liste halinde açıklamalarda bulunacak ve ilgili teknik dokümanları verecektir. 45.1.2.4.Lastik izi silme ünitesindeki yüksek basınç pompası, su püskürtme sistemi, hava püskürtme sistemi vb. tüm sistemin güç ihtiyacı taşıyıcı araç motorundan karşılanacak ve herhangi bir yardımcı motor olmayacak olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.5.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası’nda kullanılan kontrol ve kumanda paneline ait katalog veya tanıtıcı teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.6.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası’nda kullanılan renkli monitörün, renkli kameraların marka, model ve tipini belirterek monitör ve renkli kameralardan oluşan görüntü izleme sistemi hakkında tanıtıcı teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.7.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası’nın ünitelerinin şasiye bağlantıları, ön ve arka aks taşıma kapasiteleri, aks mesafesi vb. ile ilgili olarak teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.8.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği Lastik İzi Silme Makinası’nın klima sistemine ilişkin tanıtıcı teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.9.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı aracın (kamyon) şanzıman tipi ve özellikleri, vites sistemi, hız sabitleyici (cruise control) sistemi ve temizleme işlemi için hidrostatik şanzıman tipi düşük hız sistemi vb. ile ilgili olarak tanıtıcı teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.10.Taşıyıcı aracın (kamyon) şasisi aracın şasisine monte edilecek lastik izi silme ünitesinin tam kapasite ile çalışması durumunda oluşacak dinamik ve statik yükleri karşılayacak yapı ve özellikte eğilme ve burkulmalara karşı gerekli mukavemette ağır hizmet tipi olacak olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı aracın bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.11.Taşıyıcı aracın (kamyon) ana şasisine lastik izi silme ünitesinin ağırlığı ve çalışma konumunda gelecek değişken yük ve momentleri karşılayacak şekilde ihtiyaç var ise gereken takviyeler yapılmış olacaktır. Yapılacak takviyeler ile uygun yük dağılımı sağlanacak araçta çalışma durumunda dengesizlik olmayacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı aracın lastik izi silme ünitesinin şasiye bağlantı mekanizması ile ilgili teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.12.Taşıyıcı aracın (kamyon) çıplak şasesi özel alaşımlı çelikten imal edilmiş ve tüm akslar lastik izi silme ünitesi monte edildiğinde ve çalışma esnasında gelen yükü karşılayabilecek kapasitede olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı aracın (kamyon) her aksına ne kadar yük geldiği ile her aksın ne kadar yük taşıyabildiğine ilişkin teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.13.Taşıyıcı araç (kamyon) 3 (üç) veya 4 (dört) akslı olacak ve taşıyıcı aracın (kamyon) azami dış ölçüleri Türkiye'de halen yürürlükte bulunan Karayolları ve Trafik Tüzüğüne uygun olacaktır (Lastik izi silme ünitesi dahil). Lastik İzi Silme Makinası temizleme ünitesinin tamamını, temizleme kafasını, tabla lastiklerini sökmeden ve Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin almaya gerek kalmaksızın Karayolları ve Trafik Tüzüğüne uygun olarak karayollarında seyir yapmaya (Havalimanları arası görevlendirmeler için) uygun olacak olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı aracın bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları, teknik çizimleri verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.14.Aracın lastik izi temizleme ünitesi dahil ölçüleri Karayolları ve Trafik Tüzüğü ile Karayolları Trafik Yönetmeliği 128 inci maddesine uygun olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın ekipmanlı boyunu (lastik izi silme ünitesi dahil), aracın en üst noktasının yerden yüksekliğini (lastik izi silme ünitesi dahil) ve aracın ekipmanlı genişliğini (lastik izi silme ünitesi dahil) teklif aşamasında ayrıntılı bir liste şeklinde açıklayarak teknik çizimlerini verecektir. 45.1.2.15.Taşıyıcı araçta (kamyon) kullanılan pompalar CE deklarasyonuna/belgesine sahip olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği taşıyıcı araçta kullanılan pompaların CE deklarasyonunu/belgesini teklif ekinde verecektir. 45.1.2.16.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği yüksek basınç pompası hakkında teknik katalog veya tanıtıcı teknik dokümanları verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.17.Lastik İzi Silme Ünitesinde kullanılan yüksek basınç pompası CE deklarasyonuna/belgesine sahip olacak olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği yüksek basınç pompasının CE deklarasyonunu/belgesini teklif ekinde verecektir. 45.1.2.18.Lastik izi silme ünitesindeki asgari

2.450 (iki bin dört yüz elli) bar kapasiteli yüksek basınç pompası dakikada en fazla 65 (altmış beş) litre su kullanarak PAT sahalarında (özellikle pist yüzeyinde) oluşan kauçuk, dökülen çeşitli yağlar, PAT sahalarındaki işaretlemeler (boyalar ve yazılar) ile benzeri izlerinin temizlenmesinde kullanılacaktır. Lastik izi silme ünitesinde su dışında kesinlikle hiçbir temizleme sıvısı veya malzemesi veya kimyasalı veya karışımı kullanılmayacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliklerine ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.19.Lastik izi silme ünitesinin temizleme kafası araç şasisinin önünde veya arkasında veya orta kısmında bulunacak olup ünitenin aşağı, yukarı, sağ, sol vb. tüm hareketleri ile temizleme kafasının dönüşü PLC kontrollü hidrolik sistem tarafından kumanda edilecek olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliklerine ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.20.Lastik izi silme ünitesi PAT sahasının zeminine (dokusuna) (yüzey üzerindeki sürtünme kuvvetini arttıran groovinglerde dahil asfaltta veya betonda delikler oluşması, tabaka kalkması vb. şekilde) herhangi bir zarar vermeden hem asfalt hem de beton zeminde tek geçişte lastik izi bırakmaksızın saatte en az

2.400 m² (iki bin dört yüz metrekare)’lik bir alanda lastik izi temizleme kapasitesine sahip olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliği ile ilgili teknik dokümanları bu özelliğe ait teknik hesaplamaları ve detaylı teknik bilgiyi verecek ve lastik izi silme ünitesinin saatteki lastik izi silme kapasitesini metrekare olarak belirtecektir. 45.1.2.21.Lastik izi silme ünitesi PAT sahasının zeminine (dokusuna) (yüzey üzerindeki sürtünme kuvvetini arttıran groovinglerde dahil asfaltta veya betonda delikler oluşması, tabaka kalkması vb. şekilde) herhangi bir zarar vermeden zemin üzerindeki solvent veya su bazlı boyayı boya izi bırakmaksızın en az 30 cm (otuz santimetre) genişlikte saatte en az

1.200 lineer metre (bin iki yüz lineer metre) kapasite ile temizleyecektir. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliği ile ilgili teknik dokümanları bu özelliğe ait teknik hesaplamaları ve detaylı teknik bilgiyi verecek ve lastik izi silme ünitesinin saatteki boya izi silme kapasitesini lineer metre olarak belirtecektir. 45.1.2.22.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği lastik izi silme ünitesinin lastik izi temizleme genişliğinin ne kadar olduğu, bir geçişte ne kadarlık alanın temizlendiği, temizleme genişliğinin azaltılıp artırılabilmesinin mümkün olup olmadığı, mümkün ise ne kadar olduğu, temizleme genişliğinin ayarlanabilmesi için herhangi bir alet/edevat kullanılıp kullanılmadığı, mekanik olarak mı yoksa otomatik olarak mı temizleme genişliği ayarının yapıldığı gibi bilgileri teklifinde detaylı olarak açıklayacaktır. 45.1.2.23.Lastik izi silme ünitesi PAT sahasının zeminine (dokusuna) herhangi bir zarar vermeden en az 20 (yirmi) adet safir veya paslanmaz çelik nozul ile lastik izi temizleme işlemini ve/veya boya izi silme işlemini yapacaktır. Nozullar en az 80 (seksen) saat çalışma saati kullanım ömrüne sahip olacaktır. Nozullar lastik izi silme ve boya izi silme operasyonu esnasında pist, apron ve taksiyolu üzerinde uniform bir temizlik yaparak temizlenen bölge dış kenarlarında hasar meydana getirmeyecek şekilde temizleme kafası üzerine yerleştirilmiş olacak ve nozulların en az kaç saat kullanıma uygun olduğu detaylı olarak belirtilecek olup İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliklerine ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.24.Lastik izi silme ünitesinde taşıyıcı araç (kamyon) şasisi üzerine monteli en az 3 mm (üç milimetre) kalınlığında AISI veya ASTM veya EN veya SAE kalite standardına uygun 304 kalite krom alaşımlı paslanmaz çelik malzemeden veya rijit kauçuk malzemeden yapılmış asgari

10.000 lt (on bin litre) temiz su tankı ve en az 3 mm (üç milimetre) kalınlığında AISI veya ASTM veya EN veya SAE kalite standardına uygun 304 kalite krom alaşımlı paslanmaz çelik malzemeden yapılmış en az

10.000 lt (on bin litre) kirli su tankı (toplanan atıkların (yani lastik izi tozları, parçaları, boya tozları, parçaları veya kire sebebiyet verecek herhangi bir şey gibi) kullanılan temiz su ile birlikte toplandığı kısım) bulunacaktır. Temiz su tankı rijit kauçuk malzemeden mamul olduğu takdirde kirli su tankı içine yerleştirilmiş olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları bu özelliklere ait teknik hesaplamaları, detaylı teknik bilgileri verecek ve ayrıntılı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.25.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği araçta kullanılan temiz ve kirli su tankları ile ilgili olarak detaylı teknik açıklamalarda bulunacak hem temiz su tankının hem de kirli su tankının paslanmaz çelikten olması halinde kullanacağı çelik ile ilgili olarak paslanmaz çelik malzemenin imalatçısından alacağı çelik içeriği ve özelliklerini gösteren sertifikayı/belgeyi hem temiz su hem de kirli su tankları için ayrı ayrı olarak temiz su tankının rijit kauçuk malzemeden olması halinde ise yine malzemenin imalatçısından alacağı malzeme içeriği ve özelliklerini gösteren sertifikayı/belgeyi teklif ekinde verecektir. 45.1.2.26.Lastik izi silme ünitesinin kaporta aksamı tamamıyla çelik veya alüminyum saçtan imal edilmiş olacak fiberglas vb. malzeme kullanılmayacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği araca ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.27.Araç temiz su tankı tam dolu iken (su ilavesi yapılmadan ve lastik izi veya boya izi silme esnasında zeminden emilen suyun geri dönüşüm yapılarak yeniden kullanımı olmadan yani kullanılan suyun bir kez kullanılması şartıyla) ve atık su tankının boşaltılmasına ihtiyaç olmadan en az 3 (üç) saat tam kapasite lastik izi temizliği yapabilecektir. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları bu özelliklere ait teknik hesaplamaları ve detaylı teknik bilgileri verecektir. 45.1.2.28.PAT sahalarında (özellikle pist yüzeyinde) oluşan kauçuk, dökülen çeşitli yağlar, PAT sahalarındaki işaretlemeler (boyalar ve yazılar) ile benzeri izlerin temizlenmesi esnasında yüksek basınçlı su pompası tarafından püskürtülen su ile toz/çamur haline getirilen atıklar anında zeminden emilerek, su birikintisi, lastik izi veya boya tozları veya parçaları veya kire sebebiyet verecek herhangi bir şey kalmayacak ve işlem sonucunda temiz bir yüzey meydana getirilecektir. Lastik izi silme makinasının emiş ünitesi bakım gerektirmeyen bir emiş fanından oluşacak emiş ünitesinin kapasitesi asgari

15.000 m³/h (on beş bin metreküp bölü saat) olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği ünitenin bu özellikleri ile ilgili teknik dokümanları bu özelliklere ait teknik hesaplamaları ve detaylı teknik bilgileri verecek teklif edilen emiş ünitesi ile ilgili yaptığı/yaptırdığı test sonuçlarını sunacaktır. 45.1.2.29.Lastik izi silme ünitesinin çalışma esnasındaki hızı ayarlanabilir olmalıdır. Araç çalışma modunda iken ileri istikamette tam hareket kontrolü sağlayabilme açısından hidrostatik hız sürüş sistemi ile teçhiz edilecektir. Bu kontrol sistemi aynı zamanda yüksek basınç pompasını, döner başlıkları ve temizleme ünitesi konumunu denetleyen bir ana kontrol sistemine bağlı olacak ve ilgili tüm temizleme sistemi elemanları her sürüş hızında ana kontrol sistemi üzerinden birbirleri ile koordineli çalışacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliklerine ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.30.Lastik izi silme ünitesine ait kontrol ve kumanda paneli taşıyıcı araç (kamyon) kabini içerisinde bulunacaktır. Lastik izi silme ünitesinin tüm kumanda ve kontrol işlemleri operatör kabininden yapılacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği araçta kullanılan arıza gösterge ve bildirim, kontrol ve kumanda panelinin teknik dokümanlarını vererek marka, model ve benzeri bilgilerle ilgili detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.31.Lastik izi silme ünitesinde kullanılan yüksek basınç pompa sisteminde susuz çalışmayı önleyecek bir sistem bulunacaktır. Yüksek basınç sistemi araçta su yok ise çalışmayacak ya da çalışma esnasında temiz suyun bitmesi durumunda çalışmayı durduracaktır. İşlem gören yüzeyin zarar görmemesi için operatör (araç sürücüsü) frene bastığında yüksek basınç pompası kapatılacaktır. Yani yüksek basınç pompası sadece araç ileri doğru hareket halinde iken aktif durumda olacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği aracın bu özelliklerine ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.32.İstekli teklif aşamasında teklif ettiği lastik izi silme ünitesinde kullanılan hidrolik silindirlerin, hidrolik valflerin markası, modeli, tipi ve adedini belirterek hidrolik silindirlere, hidrolik valflere ait teknik dokümanları verecek ve detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.33.Araçlar dış yüzeyi uygun astar boyayı müteakip SARI renk (RAL 1004) boya ile boyanacak araçlardaki tüm metal yüzeyler ile korozyona ve neme duyarlı kısımlar korunmuş olacak araçların metal olan yüzeyleri alt kısmı ve çamurluk içleri pasa karşı mukavim koruyucu madde ile kaplanacak ve paslanmayı önleyici tedbirler alınacaktır. İstekli teklif aşamasında teklif ettiği araçlara kaç kat boya yaptığını ve bunu ne şekilde uyguladığını teklifinde belirterek detaylı teknik açıklamalarda bulunacaktır. 45.1.2.34.Teklif edilen araç, malzeme ve ekipmanlara ait teknik özellik ve kriterlerin belirtildiği teknik şartnamenin ilgili maddelerine ilişkin teknik dokümanlar ve detaylı teknik bilgiler ile ayrıca İstekli tarafından gerekli görülen ilave bilgiler teklifle birlikte verilecektir.

45.1.3. İsteklinin imalatçı olmadığı durumlarda (İsteklinin yetkili satıcı/distribütör/acente/temsilci/Türkiye şubesi ve/veya irtibat şubesi vb. olması durumunda) İstekli imalatçı firmanın imalatçılık belgesini, imalatçı firmanın istekliye verdiği satıcılık/distribütörlük/acentelik/temsilcilik vb. belgesini, (bu belge en az teklif geçerlik süresi sonuna kadar geçerli olacak gerek görülmesi halinde firmanın/isteklinin yetki ve sorumluluğunu tanımlamak amacı ile distribütörlük/acentelik/temsilcilik vb. sözleşmesi de sunulacaktır.) bu belgeyi düzenleyen kişinin/kişilerin imalatçı firmadaki pozisyonunu gösteren belge ile böyle bir yetkiyi verebilme yetkisinin olup olmadığı ile yetki veren kişi ya da kişilerin imza sirkülerini/imza beyanını silsile yolu ile belgelerin sunuluş şekline uygun olarak verecek yetkilendirilen kişinin imza sirküleri de bu belgelere eklenilecektir.

45.2 İHALE AŞAMASINDA BİLGİ MAHİYETİNDE İSTENİLECEK BELGELER

45.2.1. Bu şartnamenin "Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi" başlıklı 33. maddesinin

33.2.1. numaralı alt bendine istinaden, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması, bu fiyatların birbirine eşit olması ve bu istekliler tarafından sunulan malın yerli malı belge oranının eşit olması durumunda; ekonomik açıdan en avantajlı teklifi belirlemek üzere söz konusu isteklilerden, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya "Havalimanlarında kullanılan Vakumlu Süpürge Aracı veya Pist Süpürge Aracı Satışı" benzer işine ilişkin olarak iş deneyimini gösteren belge sunması istenilecektir.

45.2.2. İstekliler teklifleriyle birlikte Lastik İzi Silme Makinası’nın (Airport Runway Cleaner Machine) üretim aşamalarını gösteren detaylı İş Akış Programı Taslağını vereceklerdir.

45.3. İHALEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR:

45.3.1. Lastik İzi Silme Makinasını meydana getiren üniteler (taşıyıcı araç (kamyon) ve lastik izi silme ünitesi (temizleme ünitesi)) bir bütün olarak değerlendirilecek ve araç iki parçalı olmayacaktır. Araç tek şasi üzerine monteli olacak taşıyıcı aracın arkasında çekili herhangi bir ünite (römork vb.) bulunmayacak ve makine kesinlikle iki parçalı olmayacaktır. (Lastik izi silme makinası kompakt tip yani temizleme ünitesi taşıyıcı aracın şasisi üzerine monteli olacak kesinlikle çekerli tip makina olmayacaktır. İki parçalı olarak teklif edilen makina değerlendirmeye alınmayacaktır.)

45.3.2. Ekonomik olarak en avantajlı teklif ve ikinci avantajlı teklif olması öngörülen isteklilerden doküman istenilmesi durumunda; Teklifi oluşturan tüm belgelerin (Yeterlik Kriterleri dahil) bir dizin oluşturacak şekilde numaralandırılması ve numaralara göre düzenlenmiş "içindekiler" listesi ile birlikte sunulması gerekmektedir.

45.3.3. Yabancı isteklinin, Türkiye şubesi ile ihaleye katılması durumunda; şubelerin ayrı ve bağımsız bir tüzel kişiliğe sahip olmaması nedeni ile istekli, yabancı istekli olarak kabul edilecek, ihalenin bu firma üzerinde kalması halinde de akreditif yurtdışındaki merkeze açılacak, sevkiyat yurtdışındaki merkezden yapılacak, sevk faturası başta olmak üzere sevk vesaikinin tamamı yurtdışındaki merkez firma tarafından ve /veya adına düzenlenmiş olacaktır. Yurt içinden temin edilecek mal ve/veya hizmete ilişkin herhangi bir ödemenin şubeye/yurtiçine yapılmasının istenilmesi durumunda; merkezin, şubeyi fatura kesmeye, ödeme almaya ilişkin yetkilendirdiğine dair belge aranacaktır.

45.3.4. Bu ihalede madde 11'de belirtildiği üzere TL (Türk Lirası), EUR (AVRO) ve USD (Amerika Doları) üzerinden teklif verilebileceği belirtildiğinden. Teklif hangi para biriminden verilecekse düzenlenecek Teminat Mektubu da o para biriminden olacaktır. Nakit geçici teminatın sadece Türk Lirası olarak yatırılması imkanı mevcut olup, bu durumda teklifte kullanılacak para birimi de sadece Türk Lirası olacaktır.

45.3.5. Gelir/İrat kaydedilen teminat, yüklenicinin borçlarına mahsup edilemez.

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Lastik İzi Silme Makinası , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Lastik İzi Silme Makinası , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin tüm masraflar (sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar/sözleşme damga vergisi, karar pulu, kik payı, ÖTV ve benzeri (Yüklenicinin yabancı olması halinde malın fiili ithali aşamasında oluşan vergiler hariç) sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Akreditif açılması durumunda, amir banka masrafları ve komisyonları İdareye, bunun haricindeki tüm masraf ve komisyonlar yükleniciye aittir. (UCP600, 37c uygulanamaz.) Talep edilmesi durumunda akreditif teyitli olarak açtırılacağından teyit masrafı ve muhabir banka komisyon masrafı, yükleniciden kaynaklanacak akreditif tadilatına ilişkin her türlü masraf yükleniciye aittir. Yüklenicinin yabancı olması durumunda - Malın ithali için gerekli izinlerin alınması sırasında oluşacak bedeller, gümrüklenme hizmeti, ardiye ve ordino bedelinin ödenmesi yükleniciye ait olup yüklenici faturaları kendisi/temsilcisi adına düzenlettirecektir. -Kabule kadar yüklenicinin hatasından kaynaklanan eksik, arıza ve hasar her türlü masrafı (Gümrük vergileri, navlun, sigorta vs.) kendisine ait olmak üzere yüklenici tarafından giderilecektir. İşin kabule hazır hale getirilmesine (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) kadar tüm taşıma ve sigorta giderleri, eğitim giderleri, gümrükleme hizmeti gideri ile ordino ve ardiye ücreti sözleşme bedeline dahildir.

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1460 takvim günüdür .

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA deposuna Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. DHMİ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İkmal Dairesi Başkanlığı Merkez İkmal Müdürlüğü Esenboğa/ANKARA deposuna Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde teslim edilecektir.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin EKAP üzerinden imzalandığı tarih işe başlama tarihidir.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin EKAP üzerinden imzalandığı tarih işe başlama tarihidir. İş Bitim Tarihi: Yüklenici kabule hazır olduğunda bu durumu bir yazı ile İdareye bildirecektir. Bu tarih iş bitim tarihi olarak alınacaktır. Yüklenici sipariş edilmiş olan malzemeyi en fazla 2 (iki) partide sevk edecektir. Teslim süresi en fazla 730 (yediyüzotuz) takvim günüdür. Yüklenicinin Yabancı Olması Halinde Teslimat Programı: "Belirlenen Yerde/Terminalde Boşaltılmış Teslim / Delivered At Place Unloaded (DPU)" esasları uygulanacaktır. Açılan akreditif kapsamındaki malzeme; en fazla 2 partide DHMİ adına sevk edilecektir. Ordino bedelinin ödenerek ordinonun alınması, gümrük formalitelerinin yerine getirilmesi ve ardiye ücretinin ödenmesi yükleniciye ait olup, yüklenici faturaları kendisi/temsilcisi adına düzenlettirecektir. Yüklenici ithal için gerekli izinleri DHMİ adına alacak, bu izinlerin alınması sırasında oluşacak bedelleri ödeyecektir. İthal için gerekli izin başvurularında DHMİ'nin başvurusunun zorunlu olduğu hallerde ise DHMİ izin belgelerini temin edecektir. DHMİ gümrükleme hizmeti için yüklenici tarafından talep edilecek yetki ve izin belgelerini, sevk vesaikinin Bankadan alınmasını müteakip en geç 3 iş günü içinde hazırlayarak yükleniciye verecektir. (Yüklenicinin sevk vesaikini beklememesi durumunda da her türlü sorumluluk (maddi sorumluluk ve masraflar da dahil) yükleniciye ait olmak üzere yetki belgeleri verilebilecektir.) Gümrük Müdürlüklerine İthalat için ödenmesi gereken vergi resim ve harçlar (yukarıda belirtilen hükümler saklı kalmak kaydı ile) İdaremiz sorumluluğundadır. Yüklenici, gümrükleme işlemleri sırasında yetki verilen Gümrük Müşavirliği tarafından doldurulan Gümrük Giriş Beyannamesini; tescil edilmeden önce DHMİ'ye kontrol amacıyla sunacak ve İdarenin onayını aldıktan sonra Giriş Beyannamesi muayene memuru tarafından kapatılacaktır. (Bu işlemin yerine getirilmemesi durumunda sonucundan doğacak her türlü sorumluluk (maddi sorumluluk ve masraflar dahil) yükleniciye ait olacaktır.) Yüklenici Gümrük mal saymanlığına ödenecek bedeli, gümrük beyannamesinin bir suretini de ekleyerek yazılı olarak İdaremize bildirecektir. İdaremiz bu vergi, resim ve harçları ödemek için yüklenicinin bildirim tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içinde bir personel görevlendirecektir. Ancak yüklenici bu bedelleri ödeyip fiili ithali gerçekleştirebilir. Akreditif kapsamındaki malzemenin fiili ithali Ankara/İstanbul Gümrük Müdürlüklerinden yapılacaktır. Yüklenici ihale konusu malı ithal ederek kabule hazır hale getirilmesine kadar geçecek sürede, ihale konusu mal ve mal ile ilgili gerekli tüm cihaz ve kullanılması gerekli diğer malzeme ve ekipmanlarının ambalajlanmalarından, yüklenmelerinden, taşınmalarından, teslim alınmalarından, boşaltılmalarından, depolanmalarından ve korunmalarından sorumlu olacaktır. Yüklenici kabule hazır olduğunda bu durumu bir yazı ile İdareye bildirecektir. Bu tarih iş bitim tarihi olarak alınacaktır. Kabul ve garanti süresi içerisinde yüklenicinin hatasından kaynaklanan eksik, arızalı ve hasarlı mallara ilişkin her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır. Kabul tarihinden 2 (İki) yıl sonra yüklenicinin garanti süresi sona erer.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine göre banka kanalı ile DHMİ Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığın 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. Ödemeye esas para birimi/birimleri: TRY (Türk Lirası) , USD (Amerikan Doları) , EUR (Avro) ,

12.2.1. Ödemeye esas para birimi/birimleri: TRY (Türk Lirası) , USD (Amerikan Doları) , EUR (Avro) ,

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 20 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 20 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Ödemeler teklif edilen para birimi cinsinden yapılacaktır. Hiçbir şekilde fiyat farkı ödenmez.

12.2.3.1. Yüklenicinin Yabancı Olması Durumunda; Sözleşme bedeli üzerinden yüklenici lehine gayri kabili rücu bir akreditif açtırılacaktır.

12.2.3.1.1. Sevk edilen malzeme tutarının %40'ı uygun vesaikin muhabir bankaya ibrazına istinaden, Uygun sevk vesaikleri; - Sevk Faturası - Konşimento - Dolaşım belgesi (ATR/EUR 1 vb./ CE uygunluk Sertifikası) - Menşei Şahadetnamesi - Paket Listesi - Fabrika Uygunluk Raporu - Sigorta Poliçesi/Sertifikası - FAT Raporu (DHMİ'ce istenmesi halinde)'ndan oluşacaktır. İstenilen sevk vesaiki firma tarafından noksansız olarak gönderilecek, aksi takdirde mal bedeli firmaya ödenmeyecektir.

12.2.3.1.2. %50’si kabulün yapılmasını müteakip düzenlenecek kabul raporuna istinaden DHMİ'nin talimatı ile,

12.2.3.1.3. %10’u Teknik Şartnamenin

10.1. maddesinde belirtilen eğitimin tamamlanmasını müteakip düzenlenecek eğitim raporuna istinaden DHMİ'nin talimatı ile ödenecektir. -İhale üzerinde kalan isteklinin, yabancı bir firmanın Türkiye şubesi (tüzel kişiliğe sahip olmadığından yabancı sayılan) olması durumunda; akreditif yurtdışına açılacak, sevk vesaiklerinin tamamı yurt dışındaki merkez firma tarafından düzenlenecektir.

12.2.3.2. Yüklenicinin Yerli Olması Durumunda;

12.2.3.2.1. Malzeme bedelinin %90’ı yüklenici tarafından düzenlenecek fatura ve idarece düzenlenecek kabul raporuna istinaden DHMİ'nin talimatı ile,

12.2.3.2.2. %10’u Teknik Şartnamenin

10.1. maddesinde belirtilen eğitimin tamamlanmasını müteakip düzenlenecek eğitim raporuna istinaden DHMİ'nin talimatı ile ödenecektir.

12.2.3.3. Malzemelerin 2 partide sevkine müsaade edildiğinden her teslimde teslim edilen malzeme bedeli esas alınarak ödeme yapılacaktır.

12.2.3. Ödemeler teklif edilen para birimi cinsinden yapılacaktır. Hiçbir şekilde fiyat farkı ödenmez.

12.2.3.1. Yüklenicinin Yabancı Olması Durumunda; Sözleşme bedeli üzerinden yüklenici lehine gayri kabili rücu bir akreditif açtırılacaktır.

12.2.3.1.1. Sevk edilen malzeme tutarının %40'ı uygun vesaikin muhabir bankaya ibrazına istinaden, Uygun sevk vesaikleri; - Sevk Faturası - Konşimento - Dolaşım belgesi (ATR/EUR 1 vb./ CE uygunluk Sertifikası) - Menşei Şahadetnamesi - Paket Listesi - Fabrika Uygunluk Raporu - Sigorta Poliçesi/Sertifikası - FAT Raporu (DHMİ'ce istenmesi halinde)'ndan oluşacaktır. İstenilen sevk vesaiki firma tarafından noksansız olarak gönderilecek, aksi takdirde mal bedeli firmaya ödenmeyecektir.

12.2.3.1.2. %50’si kabulün yapılmasını müteakip düzenlenecek kabul raporuna istinaden DHMİ'nin talimatı ile,

12.2.3.1.3. %10’u Teknik Şartnamenin

10.1. maddesinde belirtilen eğitimin tamamlanmasını müteakip düzenlenecek eğitim raporuna istinaden DHMİ'nin talimatı ile ödenecektir. -İhale üzerinde kalan isteklinin, yabancı bir firmanın Türkiye şubesi (tüzel kişiliğe sahip olmadığından yabancı sayılan) olması durumunda; akreditif yurtdışına açılacak, sevk vesaiklerinin tamamı yurt dışındaki merkez firma tarafından düzenlenecektir.

12.2.3.2. Yüklenicinin Yerli Olması Durumunda;

12.2.3.2.1. Malzeme bedelinin %90’ı yüklenici tarafından düzenlenecek fatura ve idarece düzenlenecek kabul raporuna istinaden DHMİ'nin talimatı ile,

12.2.3.2.2. %10’u Teknik Şartnamenin

10.1. maddesinde belirtilen eğitimin tamamlanmasını müteakip düzenlenecek eğitim raporuna istinaden DHMİ'nin talimatı ile ödenecektir.

12.2.3.3. Malzemelerin 2 partide sevkine müsaade edildiğinden her teslimde teslim edilen malzeme bedeli esas alınarak ödeme yapılacaktır.

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar. ______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.4. 16.7.4.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malın kabulünden sonra asgari 2 (iki) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mala ait garanti belgesini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mala ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda Yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

16.7.4.2. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli, yol masrafı, konaklama bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

16.7.4.3. Garanti süresince periyodik bakımlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Makinenin ne tür periyodik bakımlarının olduğu, bu periyodik bakımların hangi periyotlarda ve kim tarafından yapılması gerektiği vb. bilgiler yüklenici tarafından muayene ve kabul komisyonuna verilecektir. Yüklenici garanti süresi boyunca malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli İdareye ait olmak üzere gerçekleştirecektir. Garanti süresi boyunca yapılacak periyodik bakımlarda malzeme, işçilik masrafı/bedeli, değişim bedeli, yol masrafı, konaklama bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemez.

16.7.4.4. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

16.7.4.5. Garanti süresi içerisinde Havalimanında giderilmesi mümkün olmayan arızalarda Yüklenici aracın yetkili servisinde (ya da yurtdışındaki üretim tesislerinde) onarımının yaptırılması gerektiğini beyan etmesi durumunda Yüklenici aracı Havalimanından bir tutanak karşılığında teslim alacak ve onarımını müteakip aracın tahsisli bulunduğu ilgili Havalimanına geri teslim edecektir. Aracın onarım için Yüklenici tarafından alınıp götürülmesi ve tamiri müteakip Yüklenici tarafından iadesindeki tüm giderler Yükleniciye aittir. Ayrıca nakil ve Yüklenici mahallinde onarımı esnasında trafik kazası, yangın, deprem, tabii afetler gibi hadiseler karşısında aracın hasarlanması neticesinde araç firma tarafından en fazla 16 (on altı) hafta içerisinde orijinali gibi yapılacak yapılamayacak şekilde hasarlanması halinde ise yenisi en fazla 40 (kırk) hafta içerisinde ücretsiz olarak verilecek ve yeni aracın teslim tarihinden itibaren teslim edilen yeni araç için 2 (iki) yıllık garanti süresi başlatılacaktır. Onarım esnasında aracın çalınması durumda yine Yüklenici sorumludur. Bu gibi işlemler için tüm güvenlik ve sigorta işlemleri ile sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

16.7.4.6. Garanti bakım onarım ile ilgili hususlarda “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” da öngörülen garanti, bakım-onarım ve satış sonrası servis konuları ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydı ile garanti süresi içerisinde malzeme, montaj ve imalat hatalarından meydana gelecek arıza ve hasarların bedelsiz olarak giderilmesi ile arıza gösteren kısımların orijinalleri ile bedelsiz olarak değiştirilmesi arıza bildirim tarihinden itibaren (İdare Yükleniciye bu durumu yazılı olarak bildirecektir) en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Yüklenici belirtilen bu süre içerisinde aracın arızasını gideremediği takdirde ilgili ceza maddesi uygulanacaktır. İdare araçta arıza oluştuğunda Yükleniciye yazılı bildirimde bulunacak olup yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Yüklenici aracın arızasına müdahale edecektir. Yüklenici belirtilen bu süre içerisinde aracın arızasına müdahale etmediği takdirde ilgili ceza maddesi uygulanacaktır.

16.7.4.7. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihten itibaren başlar. Malın arızasının 30 (otuz) iş günü içerisinde giderilememesi halinde Yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı İdareye tahsis eder. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın 3 (üç)’ten fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 6 (altı)’dan fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 9 (dokuz)’dan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. Ancak malın birden fazla üniteden oluşması halinde Yüklenici sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.

16.7.4.8. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

16.7.4.9. Araçların teslimini müteakip arızalanan aracın Yüklenici tarafından değiştirilen her parçası için en az 2 (iki) yıl garanti verilecek ve parça değişikliğini müteakip hazırlanan değişen parça garanti belgesi ilgili Havalimanı Başmüdürlüğüne/Müdürlüğüne Yüklenici tarafından imzalı ve kaşeli olarak teslim edilecektir.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.4.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malın kabulünden sonra asgari 2 (iki) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mala ait garanti belgesini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mala ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda Yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstlenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

16.7.4.2. Yüklenici, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli, yol masrafı, konaklama bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

16.7.4.3. Garanti süresince periyodik bakımlar Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Makinenin ne tür periyodik bakımlarının olduğu, bu periyodik bakımların hangi periyotlarda ve kim tarafından yapılması gerektiği vb. bilgiler yüklenici tarafından muayene ve kabul komisyonuna verilecektir. Yüklenici garanti süresi boyunca malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını her türlü sarf malzemesinin bedeli İdareye ait olmak üzere gerçekleştirecektir. Garanti süresi boyunca yapılacak periyodik bakımlarda malzeme, işçilik masrafı/bedeli, değişim bedeli, yol masrafı, konaklama bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep edilemez.

16.7.4.4. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

16.7.4.5. Garanti süresi içerisinde Havalimanında giderilmesi mümkün olmayan arızalarda Yüklenici aracın yetkili servisinde (ya da yurtdışındaki üretim tesislerinde) onarımının yaptırılması gerektiğini beyan etmesi durumunda Yüklenici aracı Havalimanından bir tutanak karşılığında teslim alacak ve onarımını müteakip aracın tahsisli bulunduğu ilgili Havalimanına geri teslim edecektir. Aracın onarım için Yüklenici tarafından alınıp götürülmesi ve tamiri müteakip Yüklenici tarafından iadesindeki tüm giderler Yükleniciye aittir. Ayrıca nakil ve Yüklenici mahallinde onarımı esnasında trafik kazası, yangın, deprem, tabii afetler gibi hadiseler karşısında aracın hasarlanması neticesinde araç firma tarafından en fazla 16 (on altı) hafta içerisinde orijinali gibi yapılacak yapılamayacak şekilde hasarlanması halinde ise yenisi en fazla 40 (kırk) hafta içerisinde ücretsiz olarak verilecek ve yeni aracın teslim tarihinden itibaren teslim edilen yeni araç için 2 (iki) yıllık garanti süresi başlatılacaktır. Onarım esnasında aracın çalınması durumda yine Yüklenici sorumludur. Bu gibi işlemler için tüm güvenlik ve sigorta işlemleri ile sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır.

16.7.4.6. Garanti bakım onarım ile ilgili hususlarda “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun” da öngörülen garanti, bakım-onarım ve satış sonrası servis konuları ile ilgili hükümler saklı kalmak kaydı ile garanti süresi içerisinde malzeme, montaj ve imalat hatalarından meydana gelecek arıza ve hasarların bedelsiz olarak giderilmesi ile arıza gösteren kısımların orijinalleri ile bedelsiz olarak değiştirilmesi arıza bildirim tarihinden itibaren (İdare Yükleniciye bu durumu yazılı olarak bildirecektir) en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde Yüklenici tarafından gerçekleştirilecektir. Yüklenici belirtilen bu süre içerisinde aracın arızasını gideremediği takdirde ilgili ceza maddesi uygulanacaktır. İdare araçta arıza oluştuğunda Yükleniciye yazılı bildirimde bulunacak olup yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç 7 (yedi) iş günü içerisinde Yüklenici aracın arızasına müdahale edecektir. Yüklenici belirtilen bu süre içerisinde aracın arızasına müdahale etmediği takdirde ilgili ceza maddesi uygulanacaktır.

16.7.4.7. Malın tamir süresi en fazla 30 (otuz) iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihten itibaren başlar. Malın arızasının 30 (otuz) iş günü içerisinde giderilememesi halinde Yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı İdareye tahsis eder. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızanın 3 (üç)’ten fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 6 (altı)’dan fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 9 (dokuz)’dan fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda yüklenici malı değiştirmekle yükümlüdür. Ancak malın birden fazla üniteden oluşması halinde Yüklenici sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.

16.7.4.8. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

16.7.4.9. Araçların teslimini müteakip arızalanan aracın Yüklenici tarafından değiştirilen her parçası için en az 2 (iki) yıl garanti verilecek ve parça değişikliğini müteakip hazırlanan değişen parça garanti belgesi ilgili Havalimanı Başmüdürlüğüne/Müdürlüğüne Yüklenici tarafından imzalı ve kaşeli olarak teslim edilecektir.

17.1. Bu iş için Yüklenici veya Yüklenici tarafından bulunan yetkili kuruluş ya da kuruluşlar, İdarenin personeline eğitim verecektir. Eğitimin ayrıntıları aşağıda düzenlenmiştir. Teknik Şartnamenin "Tecrübe ve Eğitim" başlıklı 10. maddesine göre verilecektir.

17.1. Bu iş için Yüklenici veya Yüklenici tarafından bulunan yetkili kuruluş ya da kuruluşlar, İdarenin personeline eğitim verecektir. Eğitimin ayrıntıları aşağıda düzenlenmiştir.

18.1. Teknik Şartnamenin "Teknik Dokümantasyon" başlıklı 8. maddesine göre verilecektir.

18.1. Teknik Şartnamenin "Teknik Dokümantasyon" başlıklı 8. maddesine göre verilecektir.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

26.1. Malın kabulüne kadar geçen süre içindeki her türlü sigorta yükleniciye aittir. .

26.2. Yüklenici, sigorta poliçelerini teslim programına uygun olarak İdareye vermek zorundadır. Aksi halde yükleniciye ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yüklenici tarafından karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere doksan günü geçemez.

26.1. Malın kabulüne kadar geçen süre içindeki her türlü sigorta yükleniciye aittir. .

26.2. Yüklenici, sigorta poliçelerini teslim programına uygun olarak İdareye vermek zorundadır. Aksi halde yükleniciye ödeme yapılmaz. Sözleşmenin feshi veya tasfiyesi halinde bu sigortalar, iş yeni Yükleniciye ihale edilinceye kadar devam ettirilir ve bu süreye ilişkin sigorta giderleri ilk Yüklenici tarafından karşılanır. Ancak bu süre, fesih veya tasfiye tarihinden başlamak üzere doksan günü geçemez.

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

30.1. Sözleşme ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik çerçevesinde; Teknik Şartnamenin "Teslim, Muayene ve Kabul" başlıklı 9. maddesinde belirtilen Muayene ve Kabul esaslarına göre yapılacaktır. .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 90 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,015 ( yüz binde on beş ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,015 ( yüz binde on beş ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

44.1. Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar:

44.1.1. Yüklenici muayene tarihi esas alınarak garanti süresi sonuna kadar teslim edilen araçlara ilişkin servis istasyonunun bakım onarım hususunda yetkili olduğunu gösteren Üretici beyanını muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna verecektir. Başka bir servis ile yapılan sözleşme en az garanti süresini kapsayacak şekilde olacaktır. Garanti süresi içerisinde servis sözleşmesinin iptali servisin iş göremeyecek hale gelmesi gibi durumlarda Yüklenici başka bir servis ile mutlaka yeni bir servis sözleşmesi yapacak ve yapılan yeni servis sözleşme sureti İdare’ye teslim edilecektir. Yüklenici tarafından garanti süresi içerisinde servis sözleşmesinin yenilenmemesi halinde İdare tarafından bu durumun tespit edilip Yükleniciye yazılı olarak bildirim tarihinden başlamak kaydıyla yetkili servisin olmadığı her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,015 (yüz binde on beş) oranında ceza İdaremize Yüklenici tarafından ödenecektir.

44.1.2. Garanti süresi içerisinde malzeme, montaj ve imalat hatalarından meydana gelecek arıza ve hasarların bedelsiz olarak giderilmesi ile arıza gösteren kısımların orijinalleri ile bedelsiz olarak değiştirilmesinin arıza bildirim tarihinden itibaren (İdare Yükleniciye bu durumu yazılı olarak bildirecektir) en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde Yüklenici tarafından sağlanamaması durumunda (30 iş gününü geçmesi halinde) belirtilen sürenin sonrasında başlamak kaydıyla (yani 30 iş gününden sonra) arızanın giderilemediği her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,015'i (yüz binde on beş) oranında ceza uygulanacaktır. İdarenin, araçta arıza oluştuğunu Yükleniciye yazılı olarak bildirmesini müteakip 7 iş günü içerisinde Yüklenici aracın arızasına müdahale etmediği takdirde (7 iş gününü geçmesi halinde) belirtilen süre sonrasında başlamak kaydıyla (yani 7 iş gününden sonra) arızaya müdahale edilmeyen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,015'i (yüz binde on beş) oranında ceza uygulanacaktır.

44.2. İş bu sözleşmenin "cezalar" başlıklı 34. maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydı ile yüklenicinin yabancı olması durumunda, değişimi yurtdışında yapılacak malzeme için süre; - Yetki evraklarının yükleniciye teslimi ile başlayacak, özet beyan tarihi ile son bulacaktır. - Yüklenici arıza bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yetki yazılarını talep edecektir. Ancak bu sürenin aşılması halinde arızanın yükleniciye bildirim tarihi, malın yenisi ile değişim süresinin/ arızanın giderilme süresinin başlangıç tarihi olarak alınacaktır.

44.3. Yüklenici, muayene tarihi esas alınarak garanti süresi sonuna kadar teslim edilen araçlara ilişkin servis istasyonunun bakım onarım hususunda yetkili olduğunu gösteren Üretici beyanını muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna verecektir. Başka bir servis ile yapılan sözleşme en az garanti süresini kapsayacak şekilde olacaktır.

44.4. Garanti süresi içerisinde, servis sözleşmesinin iptali, servisin iş göremeyecek hale gelmesi gibi durumlarda Yüklenici başka bir servis ile mutlaka yeni bir servis sözleşmesi yapacak ve yapılan yeni servis sözleşme sureti İdare’ye teslim edilecektir. 44.5.İstekli araç ile ilgili bakım ve onarım servisi ile araca ait orijinal yedek parça ve malzemeleri garanti süresinin dolmasını müteakip en az 10 (on) yıl müddetle ücreti mukabilinde temin etmeyi kabul ettiğine ilişkin beyanını teklifle birlikte veya sözleşme imzalama aşamasında sunacaktır.

44.6. İstekli, 10 yıllık birim fiyatlı yedek parça ve malzeme listelerini teklifle birlikte veya sözleşme imzalama aşamasında sunacaktır. Yedek parça ve malzeme listesinde en az araç motor, şase ve aktarma organları ile yürüyen aksamdaki değişebilir elemanların, yüksek basınç pompası, nozul barları, nozullar ve diğer aksamların değişebilir elemanlarının ayrı ayrı detaylı fiyat listesi bulunacaktır. (Verilen fiyat Depo Teslimi/DPU teslim fiyatı olacaktır.)

44.7. İhaleyi kazanan firma sözleşme imzalama aşamasında Taslak İş Programını “Uygulama İş Programı” haline dönüştürerek verecektir.

44.8. İdareden kaynaklanan gecikmeler için ceza tahakkuk ettirilmeyecektir.

44.9. Kesilecek toplam ceza hiçbir şekilde sözleşme bedelini aşamaz. 44.10.Gelir/irad kaydedilen teminatlar yüklenicinin borçlarına mahsup edilemez.

44.11. Yüklenici Teknik Şartnamede belirtilen hususları muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

44.1. Gecikme Halinde Uygulanacak Cezalar:

44.1.1. Yüklenici muayene tarihi esas alınarak garanti süresi sonuna kadar teslim edilen araçlara ilişkin servis istasyonunun bakım onarım hususunda yetkili olduğunu gösteren Üretici beyanını muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna verecektir. Başka bir servis ile yapılan sözleşme en az garanti süresini kapsayacak şekilde olacaktır. Garanti süresi içerisinde servis sözleşmesinin iptali servisin iş göremeyecek hale gelmesi gibi durumlarda Yüklenici başka bir servis ile mutlaka yeni bir servis sözleşmesi yapacak ve yapılan yeni servis sözleşme sureti İdare’ye teslim edilecektir. Yüklenici tarafından garanti süresi içerisinde servis sözleşmesinin yenilenmemesi halinde İdare tarafından bu durumun tespit edilip Yükleniciye yazılı olarak bildirim tarihinden başlamak kaydıyla yetkili servisin olmadığı her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,015 (yüz binde on beş) oranında ceza İdaremize Yüklenici tarafından ödenecektir.

44.1.2. Garanti süresi içerisinde malzeme, montaj ve imalat hatalarından meydana gelecek arıza ve hasarların bedelsiz olarak giderilmesi ile arıza gösteren kısımların orijinalleri ile bedelsiz olarak değiştirilmesinin arıza bildirim tarihinden itibaren (İdare Yükleniciye bu durumu yazılı olarak bildirecektir) en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde Yüklenici tarafından sağlanamaması durumunda (30 iş gününü geçmesi halinde) belirtilen sürenin sonrasında başlamak kaydıyla (yani 30 iş gününden sonra) arızanın giderilemediği her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,015'i (yüz binde on beş) oranında ceza uygulanacaktır. İdarenin, araçta arıza oluştuğunu Yükleniciye yazılı olarak bildirmesini müteakip 7 iş günü içerisinde Yüklenici aracın arızasına müdahale etmediği takdirde (7 iş gününü geçmesi halinde) belirtilen süre sonrasında başlamak kaydıyla (yani 7 iş gününden sonra) arızaya müdahale edilmeyen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,015'i (yüz binde on beş) oranında ceza uygulanacaktır.

44.2. İş bu sözleşmenin "cezalar" başlıklı 34. maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydı ile yüklenicinin yabancı olması durumunda, değişimi yurtdışında yapılacak malzeme için süre; - Yetki evraklarının yükleniciye teslimi ile başlayacak, özet beyan tarihi ile son bulacaktır. - Yüklenici arıza bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içerisinde yetki yazılarını talep edecektir. Ancak bu sürenin aşılması halinde arızanın yükleniciye bildirim tarihi, malın yenisi ile değişim süresinin/ arızanın giderilme süresinin başlangıç tarihi olarak alınacaktır.

44.3. Yüklenici, muayene tarihi esas alınarak garanti süresi sonuna kadar teslim edilen araçlara ilişkin servis istasyonunun bakım onarım hususunda yetkili olduğunu gösteren Üretici beyanını muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna verecektir. Başka bir servis ile yapılan sözleşme en az garanti süresini kapsayacak şekilde olacaktır.

44.4. Garanti süresi içerisinde, servis sözleşmesinin iptali, servisin iş göremeyecek hale gelmesi gibi durumlarda Yüklenici başka bir servis ile mutlaka yeni bir servis sözleşmesi yapacak ve yapılan yeni servis sözleşme sureti İdare’ye teslim edilecektir. 44.5.İstekli araç ile ilgili bakım ve onarım servisi ile araca ait orijinal yedek parça ve malzemeleri garanti süresinin dolmasını müteakip en az 10 (on) yıl müddetle ücreti mukabilinde temin etmeyi kabul ettiğine ilişkin beyanını teklifle birlikte veya sözleşme imzalama aşamasında sunacaktır.

44.6. İstekli, 10 yıllık birim fiyatlı yedek parça ve malzeme listelerini teklifle birlikte veya sözleşme imzalama aşamasında sunacaktır. Yedek parça ve malzeme listesinde en az araç motor, şase ve aktarma organları ile yürüyen aksamdaki değişebilir elemanların, yüksek basınç pompası, nozul barları, nozullar ve diğer aksamların değişebilir elemanlarının ayrı ayrı detaylı fiyat listesi bulunacaktır. (Verilen fiyat Depo Teslimi/DPU teslim fiyatı olacaktır.)

44.7. İhaleyi kazanan firma sözleşme imzalama aşamasında Taslak İş Programını “Uygulama İş Programı” haline dönüştürerek verecektir.

44.8. İdareden kaynaklanan gecikmeler için ceza tahakkuk ettirilmeyecektir.

44.9. Kesilecek toplam ceza hiçbir şekilde sözleşme bedelini aşamaz. 44.10.Gelir/irad kaydedilen teminatlar yüklenicinin borçlarına mahsup edilemez.

44.11. Yüklenici Teknik Şartnamede belirtilen hususları muayene esnasında muayene ve kabul komisyonuna yazılı olarak taahhüt edecektir.

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.