MANDREL TUNGSTEN CARBİDE KAPLAMA HİZMET ALIMI ihalesi ne zaman?

İhale tarihi 15.10.2026 saat 15:00, Ankara. (2026/1947728)

Bu ihaleyi hangi idare açtı?

İhale, Turkısh Petroleum Internatıonal Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından hizmet alımı türünde ilan edilmiştir.

MANDREL TUNGSTEN CARBİDE KAPLAMA HİZMET ALIMI

Hizmet Alımı Katılıma Açık İstisna Aşırı Düşük Sorgusu Yapın

İdare

TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Tüm İhaleleri

İl / İlçe

ANKARA / GÖLBAŞI

Sektör

Onarım & Bakım

Doküman

Takip Et

İdare bilgileri bulunmuyor

İdarenin adres ve iletişim bilgileri şartnameden çıkarılamadı.

İletişim bilgilerini EKAP ilanından teyit ediniz.

Zeyilname bulunmuyor

Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.

Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.

Sonuç ilanı yayımlanmamış

İhale sonuçlansa bile sonuç ilanı ayrıca yayımlanır.

Sonuç ilanı yayımlandığında, bu bölüme eklenecektir.

İhale Bilgileri

İhale Türü

Hizmet Alımı

İlan Tarihi

09.10.2026

İhale Usulü

Açık — 4734 / 3-g

İhale Tarihi

15.10.2026 15:00 [ 2 gün 11:44:12 kaldı ]

Durum

İhale İlanı Yayımlanmış, Katılıma Açık

OKAS Kodu

50000000 — Onarım ve bakım hizmetleri

İhale Detayları

e-İhale

e-Eksiltme

Kısmi Teklif

Ortak Alım

Çerçeve Anlaşma

Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik-Mali Yeterlik

Mesleki-Teknik Yeterlik

İş Deneyim Belgesi

Yerli Malı Avantajı

Yabancı İstekli

Alternatif Teklif

Konsorsiyum

Alt Yüklenici

Fiyat Farkı

Avans

Personel Çalıştırmaya Dayalı

İhale İlanı

MANDREL TUNGSTEN CARBİDE KAPLAMA HİZMETİ ALINACAKTIRTURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası	:	2026/1947728
İşin Adı	:	Mandrel Tungsten Carbide Kaplama Hizmet Alımı
İhale Türü - Usulü	:	Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi	:	Bahçelievler Mah. 279. Sok. No: 2 06830 Gölbaşı/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası	:	03122854455 - 3122853809
c) Elektronik posta adresi	:	tpicsatinalma@tpic.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi	:	www.tpic.com.tr
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı	:	Mandrel Tungsten Carbide Kaplama Hizmet Alımı
b) Yapılacağı Yer	:	Yüklenici Tesisinde ve TPIC Sahalarında
c) Süresi	:	12 Ay
3- İhalenin / Ön Yeterlik / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer	:	TPIC B Blok Konferans Salonu, Bahçelievler Mahallesi Duru Coşkun Cad. No:2 (06830) Gölbaşı/Ankara-TÜRKİYE
b) Tarihi ve saati	:	15.10.2026 - 15:00

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Madde 1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri, e-teklif kapsamında sunmaları gerekir:

a) Birim Fiyat Teklif Cetveli,

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

1) Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların yatırıldığını gösteren makbuzlar/dekontlar,

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

1.2. Belgelerin Sunuluş Şekli;

1.2.1. TPIC tarafından talep edilmesi halinde istekliler tarafından, e-teklifleri kapsamında beyan edilen bilgi ve belgelerden EKAP veya diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden sorgulanarak teyit edilemeyenler ekleri ile birlikte bu maddede düzenlenen şekil kurallarına uygun olarak sunulur.

1.2.2. İstenen belgelerin aslı yerine ihale tarihinden önce TPIC tarafından “aslı görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulamaz.

1.3. Tekliflerin Dili;

1.3.1. Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır.

2. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir

3. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak veya Kurumca belirlenecek diğer elektronik yöntemlerden birisi ile EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

4. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

5. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

6. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 takvim günüdür.

7. İhale konusu iş ceza ve yasaklamalarla ilgili hususlar hariç 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi değildir.

10. Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak sunulur.

11. İhaleye istekliler katılamayacaktır.

İtirazlar ve Şikayetler

Bu ihaleye henüz bir itiraz yok.

İş Kalemleri 1 kalem

#	İş Kaleminin Adı	Miktar
1	Ayrıntılar için İdari ve Teknik Şartname bölümlerine bakınız.

İhale Dokümanları kişisel veriler gizlenmiştir

MANDREL TUNGSTEN CARBİDE KAPLAMA HİZMET ALIMINA AİT

SÖZLEŞME TASLAĞI

TPIC Dosya No: SAH-26BMM-1824

Temin Yöntemi: İhale

İKN: 2026/1947728

Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları:

1.1.Bu sözleşme, bir tarafta Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (bundan sonra

“TPIC” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………

(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde

akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler:

2.1. İhaleyi Yapan Kurum:

a) Adı : Turkish Petroleum International Anonim Şirketi

(TPIC)

b) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Duru Coşkun Cad. No:2

(06830) Gölbaşı/Ankara-TÜRKİYE

c) Tel No : [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik Posta Adresi : [E-POSTA GİZLİ]

2.2. Yüklenicinin Bilgileri:

a) Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı : ……….

b) T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişi ise) : ……….

c) Vergi Kimlik Numarası : ……….

d) Tebligata Esas Adresi : ……….

e) Telefon Numarası : ……….

f) KEP Adresi : ……….

g) Elektronik Posta Adresi (Bildirime Esas) : ……….

2.3. Taraflar, işbu sözleşmenin 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini, yasal tebligat

adresleri olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslerde meydana gelebilecek değişiklikler, ticaret sicil

gazetesi veya gerçek kişi ekiyle birlikte yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği sürece; bu

adreslere yapılan tebligatlar, muhatap tarafından fiilen teslim alınmamış olsa dahi usulüne

uygun yapılmış sayılır ve yasal olarak geçerli bir tebligatın sonuçlarını doğurur.

2.4. Taraflar arasında yapılacak bildirimler; KEP, elden teslim, posta veya elektronik posta

yoluyla gerçekleştirilebilir. Elden teslim edilen bildirimler teslim tarihinde, KEP ve elektronik

posta yoluyla yapılan bildirimler ise gönderildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır. Elektronik posta

yoluyla yapılan bildirimler için, ayrıca başka bir yöntemle bildirim yapılma şartı aranmaz.

Madde 3 - Sözleşmenin Dili:

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Sözleşmenin Konusu:

Yüklenici Firma Kaşe-İmza

TPIC Paraf

Sayfa 1 / 11

4.1. TPIC’in ihtiyacı olan ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan Mandrel

Tungsten Carbide Kaplama Hizmetinin belirlenen şartlar dahilinde yüklenici tarafından

sağlanması işidir.

4.2. Bu sözleşme ile temin edilecek hizmet, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü

ayrıntıya uygun şekilde yerine getirilecektir.

Madde 5 - Sözleşmenin Türü ve Bedeli:

5.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, TPIC tarafından hazırlanmış cetvelde yer alan her

bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların

çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan …………………………………. USD bedel

üzerinden akdedilmiştir.

5.2. Alınan hizmetin bedelinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenici’nin teklif

ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Sıra Hizmet Tanımı Miktar Birim Birim Fiyat Toplam Fiyat

No (USD) (USD)

PORTED

1 MANDREL, SPRAY

AND FUSE

TUNGSTEN

CARBİDE COATED

- 'Kaynak esaslı sert

28 Adet

yüzey kaplama

(Inconel 625 +

Tungsten Karbür)

Spray and Fuse

yöntemi ve/veya cold

spray yöntemi

UPPER MANDREL -

2 'Kaynak esaslı sert

yüzey kaplama

(Inconel 625 +

16 Adet

Tungsten Karbür)

Spray and Fuse

yöntemi ve/veya cold

spray yöntemi

(KDV) Hariç Toplam Fiyat (USD)

Madde 6 - Sözleşme Bedeline Dahil Giderler:

6.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine

ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü

vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile yüklenici’nin çalıştıracağı personele

ait tüm işçilik hak ve alacakları, eğitim, ulaşım, nakliye ve yaptırılması gerekli ise her

türlü sigorta giderleri, yasal giderler teklif fiyata dahildir.

Yüklenici Firma Kaşe-İmza

TPIC Paraf

Sayfa 2 / 11

6.2. Petrol arama ve sismik faaliyetleri için yapılan hizmet/malzeme alımında TPIC’in

KDV’den muaf olması durumunda TPIC tarafından KDV ödenmeyecek olup faturalar buna

göre düzenlenecektir. KDV’den muaf olmayan faaliyetler için ilgili mevzuatı uyarınca

hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp TPIC tarafından

yüklenici’ye ödenecektir.

6.2.1. Sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi gideri yüklenici tarafından

karşılanarak dekont veya makbuzu ilk hakedişten önce TPIC’e iletilecektir.

6.3. Komisyon karar teyit pulu teklif fiyata dahil değildir. Komisyon karar teyit pulunun

ödenmesine ilişkin mesuliyet TPIC’e aittir.

Madde 7 - Sözleşmenin Ekleri:

7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, TPIC’i ve yükleniciyi

bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler

arasında çelişki veya farklılık olması halinde, 7.2.1. maddedeki öncelik sırasına göre öncelikli

dokümanda yer alan hükümler esas alınır.

7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler;

7.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

a) İdari Şartname,

b) Sözleşme Taslağı,

c) Teknik Bilgiler,

ç) İSG Teknik Şartnamesi,

d) Birim Fiyat Teklif Cetveli,

e) Sözleşme Ekleri (TPIC Tedarikçi Aydınlatma Metni, KVK Taahhütnamesi, Üçüncü

Taraf Kurumsal Gizlilik Anlaşması),

f) Üçüncü Taraf Personel Gizlilik Taahhütnamesi,

g) Yazılı Açıklamalar (varsa)

Madde 8 - İşin Süresi:

8.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 Ay’dır.

Madde 9 - İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim Ve İşe Başlama Tarihi:

9.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Yüklenici Tesisinde ve TPIC Sahalarında

9.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak ve

sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 gün içinde veya 1 ayı aşmamak kaydı ile TPIC’in

belirleyeceği daha ile bir tarihte işe başlanacaktır.

Madde 10 - Teminata İlişkin Hükümler:

10.1. Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Sipariş tutarının en az % 6’sı kadar

…………………..………… TL (……………………………………………………) kesin

teminat alınmıştır. Kesin teminat mektubunun süresi …./.…/……… tarihine kadardır.

10.2. Kesin teminat mektubunun süresi hizmet süresinden en az 3 ay fazla olacaktır. Kanunda

veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin

anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde

uzatılır.

10.3. Elektronik teminat mektubu kabul edilir.

Yüklenici Firma Kaşe-İmza

TPIC Paraf

Sayfa 3 / 11

10.4. Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek

bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul

edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.

10.5. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi,

kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.6. Kesin Teminatın İadesi: Kesin teminat ve varsa ek kesin teminat; sipariş veya teklif

konusu alımın şartname ve sözleşmesine uygun bir şekilde yapılıp teslim edilmesini müteakip

TPIC’e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Vergi Dairesi’nden alınacak

borcu yoktur belgesinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak ilişiksizlik belgesinin

TPIC’e ibrazının ardından yüklenici’ye iade olunur. TPIC ihtiyaç duyması halinde kesin

teminatı süresi dolana kadar muhafaza edebilir.

10.7. Kesin teminatın yatırılabileceği Iban numarası aşağıdaki gibidir:

TPIC Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Finans Müdürlüğüne veya TPIC’in Türkiye Vakıflar

Bankası Ankara Kurumsal Merkez Şubesi;

- [IBAN GİZLİ] - TL

- [IBAN GİZLİ] - USD

- [IBAN GİZLİ] - EUR

Madde 11 - Ödeme Yeri ve Şartları:

11.1. Ödeme Yeri: TPIC tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler TPIC Genel Müdürlüğünce

yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu hizmetin, sözleşme ve ihale dokümanına uygun

şekilde verilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda

düzenlenmiştir.

11.2.Ödeme Koşulları ve Zamanı:

11.2.1. Yüklenici her ayın sonunda Lokasyonda bulunan TPIC personeline o aya ait

günlük çizelge (puantaj) ile tanzim ettiği faturayı onaylatacaktır. Yüklenici onaylanan fatura ve

puantajı TPIC’in işbu sözleşmenin 2.1-(b) maddesinde belirtilen adresine posta yolu ile

gönderecektir.

11.3. Ödemeler, yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz TPIC’e ulaşmasını müteakip 30 günde

yüklenici tarafından bildirilen banka hesabına havale edilecektir.

11.4. Puantajların onaysız gelmesi durumunda ödeme yapılmayacak ve puantajların eksiksiz

gelene kadar geçen sürede yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

11.5. Fatura ile birlikte bağlı bulunduğu SGK ve Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına

dair son 15 gün içinde alınmış güncel vergi borcu bildiriminin gönderilmesi gerekmektedir.

11.6. Ödemeye esas para birimi TL veya Döviz’dir. Para birimi dönüşümlerinde, fatura

tarihinden bir önceki iş gününe ait TCMB döviz alış kuru baz alınacaktır. Hizmet bedeli sipariş

mektubunda belirtilen para birimi cinsinden sipariş süresince sabittir.

11.7. Yüklenici, Mali İşler Ve Finans Müdürlüğü uhdesindeki ödemeler dahil tüm işlemler ile

ilgili bilgi alışverişini [E-POSTA GİZLİ] mail adresi üzerinden yapacaktır.

11.8. Faturanın açıklama kısmında yer alması gereken zorunlu bilgiler aşağıdaki gibidir:

a) Sipariş veren ilgili kişi bilgileri (dosya sahibi): Adem Burak ÇELİK

b) TPIC Satınalma Dosya Numarası: SAH-26BMM-1824

Madde 12 - Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı:

12.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Yüklenici Firma Kaşe-İmza

TPIC Paraf

Sayfa 4 / 11

Madde 13 - Fiyat Farkı:

13.1. İhale konusu iş için fiyat farkı hesaplanmayacaktır.

Madde 14 - Alt Yüklenici’lere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar:

14.1. Yüklenici, bu sözleşme ile ilgili hak ve yükümlülüklerini hiç bir şekilde bir başkasına

devredemez, alt yüklenici tayin edemez.

Madde 15 - Gecikme Hâlinde Uygulanacak Cezalar

15.1. Yüklenici bu sözleşmenin eki olan Teknik Bilgilerde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine

getirmek zorundadır. Yüklenici tarafından Teknik Bilgilerde ceza durumu belirtilen haller

hariç, Teknik Bilgilerde belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine uyulmaması halinde,

TPIC yetkililerinin yazılı ikazına müteakip, yüklenici tarafından söz konusu eksiklikler 2 (iki)

gün içinde giderilecektir. Eksiklikler giderilmez ise; beher gün için ve her bir eksiklik için ayrı

olarak sözleşme bedelinin %0,2 (binde iki) oranında ceza yüklenici’nin ilk hak edişinden

kesilecektir.

15.2. Ceza, yüklenici’ye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu

cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yüklenici’den ayrıca tahsil edilir.

15.3. TPIC tarafından Yükleniciye uygulanacak cezaların toplam tutarı hiçbir durumda,

sözleşme bedelinin %30’unu (yüzde otuz) geçmeyecektir. Cezaların toplamı sözleşme

bedelinin %30’unu (yüzde otuz) ulaşması halinde herhangi bir ihtar veya ihbara gerek

kalmaksızın işbu sözleşmenin 28’nci maddesi uyarınca uygulanabilir.

Madde 16 - Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları:

16.1. Mücbir Sebepler: Yüklenici’nin neden olmadığı ve yüklenici’nin kontrolünde

olmaksızın yüklenici’nin bu sözleşmede anılan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen

neden ve olayların meydana gelmesi durumunda, yüklenici’nin bu olayın meydana geldiği

tarihi izleyen (beş) 5 gün içinde olayın varlığını ispat eden resmi belgeler ile birlikte TPIC

yazılı olarak bildirimde bulunması kaydı ile aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul

eder.

a) Doğal afetler,

b) Kanuni grev,

c) Genel salgın hastalık,

ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,

d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

16.1.1. İşbu sözleşmenin 16.1. maddesine göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate

alınmaz ve yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

16.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve TPIC tarafından kabul edilmesi halinde süre uzatımı

verildiği ve bunun kapsamı yüklenici’ye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini

gösterir takvimi en geç (on) 10 iş günü içinde TPIC’e bildirir.

16.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini

yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti

göstereceklerdir.

16.2. TPIC’ten Kaynaklanan Sebepler:

16.2.1. TPIC’in sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini

yüklenici’nin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin,

projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yüklenici’ye ait olmayan

Yüklenici Firma Kaşe-İmza

TPIC Paraf

Sayfa 5 / 11

gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün

yerine getirilmesine engel olması ve yüklenici’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün

yetmemiş olması hallerinde, yüklenici’nin TPIC’e yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine,

durum TPIC tarafından incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi

engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak

şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.

16.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı

olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 17 - Sözleşmenin Devir Şartları:

17.1. Bu sözleşme hiç bir koşulda başka bir yüklenici’ye devredilemez.

Madde 18 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması:

18.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve TPIC ile yüklenici’nin karşılıklı olarak anlaşması

kaydıyla,

a) İşin yapılma veya teslim yeri,

b) TPIC ve yüklenicinin karşılıklı olarak mutabık kalması şartıyla işin başlama tarihi,

c) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye

uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.

18.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme

düzenlenemez.

Madde 19 - Yüklenici’nin Yükümlülükleri:

19.1.Yüklenici’nin Genel Yükümlülükleri:

Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu hizmeti, sözleşme ve

ihale dokümanlarına göre gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine

uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. TPIC’in uyarı ve talimatlarına uymayarak,

burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, TPIC’in ve üçüncü

şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.

Madde 20 - Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler Ve İşin Tasfiyesi:

20.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) TPIC’i külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak

mümkün olmaması şartlarıyla, ihale edilen hizmet alımlarında sözleşme bedelinin % 50'sine

(yüzde elli) kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler

çerçevesinde ilave iş aynı yüklenici’ye yaptırılabilir.

20.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış

yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenici’nin sözleşme

bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine

getirmesi zorunludur.

20.3. Yükleniciye, sözleşmenin feshi dâhil hiçbir hal ve şartta, gerçekleşen iş bedeli haricinde

ödeme yapılmayacaktır.

Yüklenici Firma Kaşe-İmza

TPIC Paraf

Sayfa 6 / 11

Madde 21 - Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri:

21.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği TPIC tarafından

görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, TPIC Mal ve

Hizmet Alımı ile Yapım İşleri İhale Yönergesinin Dokuzuncu Bölümünde belirtilen yetkileri

kullanır ve görevleri yerine getirir.

Madde 22 - Mevzuata Uygunluk:

22.1. Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak

üzere,

a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik,

tüzükler, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,

b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına,

uyacak ve TPIC’i bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve

sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.

Madde 23 - Yüklenici’nin Tazmin Sorumluluğu:

23.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan hizmetin

verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün

sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle

ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre

yüklenici’ye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27’inci maddesi

hükümleri de uygulanır.

Madde 24 - Sigorta:

24.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk düzenlenen esaslar dahilinde

yüklenici’ye aittir.

Madde 25 - Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler:

25.1. TPIC ve yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre

taraflardan birinin işin yürütülmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit

yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini

kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.

Madde 26 - Yüklenici’nin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu:

26.1. Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması yüklenici’nin, üstlenmiş

olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve

şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki

sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

Madde 27 - Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler:

27.1. Yüklenici sözleşme konusu işi yaparken hizmetin ifası için gerekli olan hizmetin

sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilenlerini, TPIC’in

talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.

Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri

uygulanır.

Yüklenici Firma Kaşe-İmza

TPIC Paraf

Sayfa 7 / 11

Madde 28 - Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi:

28.1. TPIC’in Sözleşmeyi Feshetmesi

28.1.1. Aşağıda belirtilen hallerde TPIC sözleşmeyi fesheder:

a) Yüklenici’nin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak

yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme

cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere,

TPIC’in (on) 10 günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren

ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenici’nin 4735 sayılı Kanunun 25’inci

maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesin teminat ve ek kesin

teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre

tasfiye edilir.

28.1.2. TPIC, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, fesih tarihinden en az 5 (beş) gün önce

yazılı bildirimde bulunmak suretiyle işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu

durumda Yüklenici, zarar, ziyan, tazminat veya benzeri herhangi bir ad altında TPIC’ten

herhangi bir talepte bulunamaz. Yükleniciye yalnızca fiilen tamamlanmış ve TPIC tarafından

kabul edilmiş hizmetlerin bedeli ödenir. Ayrıca, Yüklenicinin fesih tarihine kadar üstlenmiş

olduğu yükümlülüklerini yerine getirmiş olduğunun tespiti halinde, varsa kesin teminat ve ek

kesin teminatlar iade edilir.

28.2. Mücbir Sebeplerden Dolayı Sözleşmenin Feshi:

28.2.1. Mücbir sebeplerden dolayı TPIC veya yüklenici sözleşmeyi tek taraflı olarak

feshedebilir. Ancak yüklenici’nin mücbir sebebe dayalı bir süre uzatımı talebi varsa TPIC’in

sözleşmeyi feshedebilmesi için uzatılan sürenin sonunda işin sözleşme ve eklerine uygun

şekilde tamamlanmamış olması gerekir. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, hesabı genel

hükümlere göre tasfiye edilerek varsa kesin teminat ve ek kesin teminatlar iade edilir.

28.3. Yüklenici’nin Sözleşmeyi Feshetmesi:

28.3.1. Sözleşme yapıldıktan sonra mücbir sebep halleri dışında, yüklenici’nin mali acz içinde

bulun

EKAP dökümanlarından alınmıştır. Bir farklılık olursa, EKAP dökümanları esas alınmalıdır. Kişisel veriler (ad-soyad, telefon, TC, IBAN vb.) KVKK gereği gizlenmiştir.

📊 Kırım İstatistikleri

Bu idare, önceki benzer ihalelerinde yaklaşık maliyetin ortalama %13 altına sözleşme imzalamıştır.

%13

Ortalama kırım

%-1 – %24

İhalelerin çoğu bu aralıkta

💡 Örnek: yaklaşık maliyet 10.000.000 ₺ ise, yukarıdaki kırım aralığına karşılık gelen sözleşme bedelleri kabaca 7.610.000 – 10.070.000 ₺ arasındadır.

🗄️ Bu idarenin geçmiş 42 hizmet alımı ihalesinden hesaplandı · Geçmişe dayalı tahmindir Sorumluluk reddi beyanı

⏳

Sonuç Henüz Açıklanmadı

Bu ihale henüz sonuçlanmamış. Sonuç bilgileri açıklandığında otomatik olarak güncellenecek.

🔔 Bildirim Al