JAR VE SHOCKTOOL SPLİNED MANDREL KAPLAMA HİZMET ALIMINA AİT
SÖZLEŞME TASLAĞI
TPIC Dosya No: SAH-26BMM-1755
Temin Yöntemi: İhale
İKN: 2026/1905425
Madde 1 - Sözleşmenin Tarafları:
1.1.Bu sözleşme, bir tarafta Turkish Petroleum International Anonim Şirketi (bundan sonra
“TPIC” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta …………………………………………………
(bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde
akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara İlişkin Bilgiler:
2.1. İhaleyi Yapan Kurum:
a) Adı : Turkish Petroleum International Anonim Şirketi
(TPIC)
b) Adresi : Bahçelievler Mahallesi Duru Coşkun Cad. No:2
(06830) Gölbaşı/Ankara-TÜRKİYE
c) Tel No : [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik Posta Adresi : [E-POSTA GİZLİ]
2.2. Yüklenicinin Bilgileri:
a) Adı ve Soyadı / Ticaret Unvanı : ……….
b) T.C. Kimlik Numarası (Gerçek kişi ise) : ……….
c) Vergi Kimlik Numarası : ……….
d) Tebligata Esas Adresi : ……….
e) Telefon Numarası : ……….
f) KEP Adresi : ……….
g) Elektronik Posta Adresi (Bildirime Esas) : ……….
2.3. Taraflar, işbu sözleşmenin 2.1. ve 2.2. maddelerinde belirtilen adreslerini, yasal tebligat
adresleri olarak kabul etmişlerdir. Bu adreslerde meydana gelebilecek değişiklikler, ticaret sicil
gazetesi veya gerçek kişi ekiyle birlikte yazılı olarak karşı tarafa bildirmediği sürece; bu
adreslere yapılan tebligatlar, muhatap tarafından fiilen teslim alınmamış olsa dahi usulüne
uygun yapılmış sayılır ve yasal olarak geçerli bir tebligatın sonuçlarını doğurur.
2.4. Taraflar arasında yapılacak bildirimler; KEP, elden teslim, posta veya elektronik posta
yoluyla gerçekleştirilebilir. Elden teslim edilen bildirimler teslim tarihinde, KEP ve elektronik
posta yoluyla yapılan bildirimler ise gönderildiği tarihte tebliğ edilmiş sayılır. Elektronik posta
yoluyla yapılan bildirimler için, ayrıca başka bir yöntemle bildirim yapılma şartı aranmaz.
Madde 3 - Sözleşmenin Dili:
3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.
Madde 4 - Sözleşmenin Konusu:
Yüklenici Firma Kaşe-İmza
TPIC Paraf
Sayfa 1 / 11
4.1. TPIC’in ihtiyacı olan ekli listedeki miktar, tip, özellik ve sair detayları bulunan Jar ve
Shocktool Splined Mandrel Kaplama Hizmetinin belirlenen şartlar dahilinde yüklenici
tarafından sağlanması işidir.
4.2. Bu sözleşme ile temin edilecek hizmet, sözleşme ve eklerinde belirtilmiş bulunan her türlü
ayrıntıya uygun şekilde yerine getirilecektir.
Madde 5 - Sözleşmenin Türü ve Bedeli:
5.1. Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, TPIC tarafından hazırlanmış cetvelde yer alan her
bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların
çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan …………………………………. TL bedel
üzerinden akdedilmiştir.
5.2. Alınan hizmetin bedelinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenici’nin teklif
ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.
Sıra İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı TL
No Birim Fiyat TL
1 SHOCKTOOL 151 SERIES 9 1/2" SPLINED MANDREL - adet 20
Kaplanacak alanın çapı Ø177 mm, uzunluğu 320 mm
2 SHOCKTOOL 160 SERIES 8" SPLINED MANDREL - adet 5
Kaplanacak alanın çapı Ø160 mm, uzunluğu 350 mm
3 JAR 336 SERIES 8'' SPLINED MANDREL - Kaplanacak adet 50
alanın çapı Ø152 mm, uzunluğu 650 mm
4 JAR 474 SERIES 6 1/2'' SPLINED MANDREL - adet 40
Kaplanacak alanın çapı Ø129 mm, uzunluğu 700 mm
5 JAR 380 SERIES 4 3/4'' SPLINED MANDREL - adet 20
Kaplanacak alanın çapı Ø95 mm, uzunluğu 330 mm
6 HM JAR 8'' SPLINED MANDREL - Kaplanacak alanın adet 10
çapı Ø160 mm, uzunluğu 510 mm
7 HMD JAR 8'' SPLINED MANDREL - Kaplanacak alanın adet 30
çapı Ø158,7 mm, uzunluğu 810 mm
8 HM JAR 6 1/2'' SPLINED MANDREL - Kaplanacak alanın adet 10
çapı Ø141 mm, uzunluğu 600 mm
9 HMD JAR 6 1/2'' SPLINED MANDREL - Kaplanacak adet 10
alanın çapı Ø141 mm, uzunluğu 840 mm
TOPLAM TUTAR (KDV Hariç) TL
Madde 6 - Sözleşme Bedeline Dahil Giderler:
6.1. Taahhüdün (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlar dahil) yerine getirilmesine
ilişkin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü
vergi (KDV hariç), resim, harç ve benzeri giderler ile yüklenici’nin çalıştıracağı personele
ait tüm işçilik hak ve alacakları, eğitim, ulaşım ve yaptırılması gerekli ise her türlü sigorta
giderleri, yasal giderler teklif fiyata dahildir.
Kaplanacak ekipmanın firmaya gönderimi TPIC tarafından yapılacaktır. Kaplama
işlemi tamamlandıktan sonra ürünün firmadan TPIC’in istediği yere sevki ise firma
tarafından yapılacaktır.
6.2. Petrol arama ve sismik faaliyetleri için yapılan hizmet/malzeme alımında TPIC’in
KDV’den muaf olması durumunda TPIC tarafından KDV ödenmeyecek olup faturalar buna
göre düzenlenecektir. KDV’den muaf olmayan faaliyetler için ilgili mevzuatı uyarınca
hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp TPIC tarafından
yüklenici’ye ödenecektir.
Yüklenici Firma Kaşe-İmza
TPIC Paraf
Sayfa 2 / 11
6.2.1. Sözleşme bedeli üzerinden hesaplanan damga vergisi gideri yüklenici tarafından
karşılanarak dekont veya makbuzu ilk hakedişten önce TPIC’e iletilecektir.
6.3. Komisyon karar teyit pulu teklif fiyata dahil değildir. Komisyon karar teyit pulunun
ödenmesine ilişkin mesuliyet TPIC’e aittir.
Madde 7 - Sözleşmenin Ekleri:
7.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, TPIC’i ve yükleniciyi
bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler
arasında çelişki veya farklılık olması halinde, 7.2.1. maddedeki öncelik sırasına göre öncelikli
dokümanda yer alan hükümler esas alınır.
7.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler;
7.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:
a) İdari Şartname,
b) Sözleşme Taslağı,
c) Teknik İsterler,
ç) İSG Teknik Şartnamesi,
d) Birim Fiyat Teklif Cetveli,
e) Sözleşme Ekleri (TPIC Tedarikçi Aydınlatma Metni, KVK Taahhütnamesi, Üçüncü
Taraf Kurumsal Gizlilik Anlaşması),
f) Üçüncü Taraf Personel Gizlilik Taahhütnamesi,
g) Yazılı Açıklamalar (varsa)
Madde 8 - İşin Süresi:
8.1. İşin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 Ay’dır.
Madde 9 - İşin Yapılma Yeri, İşyeri Teslim Ve İşe Başlama Tarihi:
9.1. İşin yapılacağı yer/yerler: Yüklenicinin Kaplama işini yapacağı yer. Peyder pey hizmet
verilecektir.
9.2. İşyerinin teslimine ilişkin esaslar ve işe başlama tarihi: İşyeri teslimi yapılmayacak,
sözleşme ve eklerinin imzalandığı tarihten itibaren 5 (Beş) gün içinde veya TPIC’in belirlediği
daha ileri bir tarihte (2 ay süreyi aşmamak kaydı ile) işe başlanacaktır.
Madde 10 - Teminata İlişkin Hükümler:
10.1. Kesin Teminatın Türü ve Miktarı: Sipariş tutarının en az % 6’sı kadar
…………………..………… TL (……………………………………………………) kesin
teminat alınmıştır. Kesin teminat mektubunun süresi …./.…/……… tarihine kadardır.
10.2. Kesin teminat mektubunun süresi hizmet süresinden en az 3 ay fazla olacaktır. Kanunda
veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin
anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde
uzatılır.
10.3. Elektronik teminat mektubu kabul edilir.
10.4. Ek Kesin Teminat: Fiyat farkı ödenmesi öngörülen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek
bedelin ve /veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul
edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır.
10.5. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi,
kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
Yüklenici Firma Kaşe-İmza
TPIC Paraf
Sayfa 3 / 11
10.6. Kesin Teminatın İadesi: Kesin teminat ve varsa ek kesin teminat; sipariş veya teklif
konusu alımın şartname ve sözleşmesine uygun bir şekilde yapılıp teslim edilmesini müteakip
TPIC’e herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Vergi Dairesi’nden alınacak
borcu yoktur belgesinin ve Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınacak ilişiksizlik belgesinin
TPIC’e ibrazının ardından yüklenici’ye iade olunur. TPIC ihtiyaç duyması halinde kesin
teminatı süresi dolana kadar muhafaza edebilir.
10.7. Kesin teminatın yatırılabileceği Iban numarası aşağıdaki gibidir:
TPIC Genel Müdürlüğü Mali İşler ve Finans Müdürlüğüne veya TPIC’in Türkiye Vakıflar
Bankası Ankara Kurumsal Merkez Şubesi;
- [IBAN GİZLİ] - TL
- [IBAN GİZLİ] - USD
- [IBAN GİZLİ] - EUR
Madde 11 - Ödeme Yeri ve Şartları:
11.1. Ödeme Yeri: TPIC tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler TPIC Genel Müdürlüğünce
yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu hizmetin, sözleşme ve ihale dokümanına uygun
şekilde verilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda
düzenlenmiştir.
11.2.Ödeme Koşulları ve Zamanı:
11.2.1. Yüklenici her ayın sonunda Lokasyonda bulunan TPIC personeline o aya ait
günlük çizelge (puantaj) ile tanzim ettiği faturayı onaylatacaktır. Yüklenici onaylanan fatura ve
puantajı TPIC’in işbu sözleşmenin 2.1-(b) maddesinde belirtilen adresine posta yolu ile
gönderecektir.
11.3. Ödemeler, yukarıda belirtilen belgelerin eksiksiz TPIC’e ulaşmasını müteakip 30 günde
yüklenici tarafından bildirilen banka hesabına havale edilecektir.
11.4. Puantajların onaysız gelmesi durumunda ödeme yapılmayacak ve puantajların eksiksiz
gelene kadar geçen sürede yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
11.5. Fatura ile birlikte bağlı bulunduğu SGK ve Vergi Dairesinden vergi borcu olmadığına
dair son 15 gün içinde alınmış güncel vergi borcu bildiriminin gönderilmesi gerekmektedir.
11.6. Ödemeye esas para birimi TL veya Döviz’dir. Para birimi dönüşümlerinde, fatura
tarihinden bir önceki iş gününe ait TCMB döviz alış kuru baz alınacaktır. Hizmet bedeli sipariş
mektubunda belirtilen para birimi cinsinden sipariş süresince sabittir.
11.7. Yüklenici, Mali İşler Ve Finans Müdürlüğü uhdesindeki ödemeler dahil tüm işlemler ile
ilgili bilgi alışverişini [E-POSTA GİZLİ] mail adresi üzerinden yapacaktır.
11.8. Faturanın açıklama kısmında yer alması gereken zorunlu bilgiler aşağıdaki gibidir:
a) Sipariş veren ilgili kişi bilgileri (dosya sahibi): İdris IŞIK
b) TPIC Satınalma Dosya Numarası: SAH-26BMM-1755
Madde 12 - Avans Verilmesi Şartları ve Miktarı:
12.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.
Madde 13 - Fiyat Farkı:
13.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen
ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni
mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
Yüklenici Firma Kaşe-İmza
TPIC Paraf
Sayfa 4 / 11
13.2. Malzemenin yurt dışından tedarik edilen hammaddeye dayalı olması dikkate alınarak,
fiyat farkının belirlenmesinde TÜİK tarafından yayımlanan Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi
(YD-ÜFE) esas alınacaktır.
13.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra
değişiklik yapılamaz.
Madde 14 - Alt Yüklenici’lere İlişkin Bilgiler ve Sorumluluklar:
14.1. Yüklenici, bu sözleşme ile ilgili hak ve yükümlülüklerini hiç bir şekilde bir başkasına
devredemez, alt yüklenici tayin edemez.
Madde 15 - Gecikme Hâlinde Uygulanacak Cezalar
15.1. Yüklenici bu sözleşmenin eki olan teknik İsterlerde belirtilen tüm yükümlülükleri yerine
getirmek zorundadır. Yüklenici tarafından teknik İsterlerde ceza durumu belirtilen haller hariç,
teknik İsterlerde belirtilen yükümlülüklerden herhangi birine uyulmaması halinde, TPIC
yetkililerinin yazılı ikazına müteakip, yüklenici tarafından söz konusu eksiklikler 2 (iki) gün
içinde giderilecektir. Eksiklikler giderilmez ise; beher gün için ve her bir eksiklik için ayrı
olarak sözleşme bedelinin %0,2 (binde iki) oranında ceza yüklenici’nin ilk hak edişinden
kesilecektir.
15.2. Ceza, yüklenici’ye ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın ödemelerden kesilir. Bu
cezanın ödemelerden karşılanamaması halinde Yüklenici’den ayrıca tahsil edilir.
15.3. TPIC tarafından Yükleniciye uygulanacak cezaların toplam tutarı hiçbir durumda,
sözleşme bedelinin %30’unu (yüzde otuz) geçmeyecektir. Cezaların toplamı sözleşme
bedelinin %30’unu (yüzde otuz) ulaşması halinde herhangi bir ihtar veya ihbara gerek
kalmaksızın işbu sözleşmenin 28’nci maddesi uyarınca uygulanabilir.
Madde 16 - Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları:
16.1. Mücbir Sebepler: Yüklenici’nin neden olmadığı ve yüklenici’nin kontrolünde
olmaksızın yüklenici’nin bu sözleşmede anılan yükümlülüklerini yerine getirmesini engelleyen
neden ve olayların meydana gelmesi durumunda, yüklenici’nin bu olayın meydana geldiği
tarihi izleyen (beş) 5 gün içinde olayın varlığını ispat eden resmi belgeler ile birlikte TPIC
yazılı olarak bildirimde bulunması kaydı ile aşağıda belirtilen halleri mücbir sebep olarak kabul
eder.
a) Doğal afetler,
b) Kanuni grev,
c) Genel salgın hastalık,
ç) Kısmî veya genel seferberlik ilânı,
d) Gerektiğinde Kurum tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.
16.1.1. İşbu sözleşmenin 16.1. maddesine göre zamanında yapılmayan başvurular dikkate
alınmaz ve yüklenici başvuru süresini geçirdikten sonra süre uzatımı isteğinde bulunamaz.
16.1.2. Bu hallerin belgelenmesi ve TPIC tarafından kabul edilmesi halinde süre uzatımı
verildiği ve bunun kapsamı yüklenici’ye bildirilir. Bu durumda yüklenici yeni teslim sürelerini
gösterir takvimi en geç (on) 10 iş günü içinde TPIC’e bildirir.
16.1.3. Taraflar, mücbir sebeplerin sonucu olarak sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini
yerine getirmede meydana gelebilecek gecikmeleri en aza indirmek için azami gayreti
göstereceklerdir.
16.2. TPIC’ten Kaynaklanan Sebepler:
Yüklenici Firma Kaşe-İmza
TPIC Paraf
Sayfa 5 / 11
16.2.1. TPIC’in sözleşmenin ifasına ilişkin olarak bu sözleşmede yer alan yükümlülüklerini
yüklenici’nin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi (yer tesliminin,
projelerin onaylanmasının gecikmesi gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yüklenici’ye ait olmayan
gecikmeler meydana gelmesi ve işin süresinde bitirilememesi halinde, bu durumun taahhüdün
yerine getirilmesine engel olması ve yüklenici’nin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün
yetmemiş olması hallerinde, yüklenici’nin TPIC’e yazılı olarak bildirimde bulunması üzerine,
durum TPIC tarafından incelenerek gecikme nedeni olarak kabul edilmesi halinde işi
engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre işin süresi gecikmeyi karşılayacak
şekilde işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılabilir.
16.2.2. İlave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı
olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.
Madde 17 - Sözleşmenin Devir Şartları:
17.1. Bu sözleşme hiç bir koşulda başka bir yüklenici’ye devredilemez.
Madde 18 - Sözleşmede Değişiklik Yapılması:
18.1. Sözleşme bedelinin aşılmaması ve TPIC ile yüklenici’nin karşılıklı olarak anlaşması
kaydıyla,
a) İşin yapılma veya teslim yeri,
b) TPIC ve yüklenicinin karşılıklı olarak mutabık kalması şartıyla işin başlama tarihi,
c) İşin süresinden önce yapılması veya teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye
uygun olarak ödeme şartlarına ait hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir.
18.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme
düzenlenemez.
Madde 19 - Yüklenici’nin Yükümlülükleri:
19.1.Yüklenici’nin Genel Yükümlülükleri:
Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu hizmeti, sözleşme ve
ihale dokümanlarına göre gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine
uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. TPIC’in uyarı ve talimatlarına uymayarak,
burada belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi halinde yüklenici, TPIC’in ve üçüncü
şahısların tüm zararlarını karşılamak zorundadır.
Madde 20 - Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler Ve İşin Tasfiyesi:
20.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;
a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,
b) TPIC’i külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak
mümkün olmaması şartlarıyla, ihale edilen hizmet alımlarında sözleşme bedelinin % 50'sine
(yüzde elli) kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler
çerçevesinde ilave iş aynı yüklenici’ye yaptırılabilir.
20.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış
yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, yüklenici’nin sözleşme
bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine
getirmesi zorunludur.
20.3. Yükleniciye, sözleşmenin feshi dâhil hiçbir hal ve şartta, gerçekleşen iş bedeli haricinde
ödeme yapılmayacaktır.
Yüklenici Firma Kaşe-İmza
TPIC Paraf
Sayfa 6 / 11
Madde 21 - Kontrol Teşkilatı, Görev ve Yetkileri:
21.1. İşin, sözleşme ve eklerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediği TPIC tarafından
görevlendirilen Kontrol Teşkilatı aracılığıyla denetlenir. Kontrol Teşkilatı, TPIC Mal ve
Hizmet Alımı ile Yapım İşleri İhale Yönergesinin Dokuzuncu Bölümünde belirtilen yetkileri
kullanır ve görevleri yerine getirir.
Madde 22 - Mevzuata Uygunluk:
22.1. Yüklenici, ilgili bütün ihbarların verilmesi ve bütün ödemelerin yapılması da dahil olmak
üzere,
a) İşin yürütülmesine ve tamamlanmasına ilişkin olarak bütün Kanun, yönetmelik,
tüzükler, kararname, genelge, tebliğ ve diğer ilgili mevzuata,
b) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının alacağı kararlar ile Mahkeme kararlarına,
uyacak ve TPIC’i bu hükümlerin ihlali nedeniyle maruz kalabileceği bütün cezalardan ve
sorumluluklardan dolayı tazmin edecektir.
Madde 23 - Yüklenici’nin Tazmin Sorumluluğu:
23.1. Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan hizmetin
verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denetim eksikliği, taahhüdün
sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle
ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre
yüklenici’ye ikmal ve tazmin ettirileceği gibi, haklarında 4735 sayılı Kanunun 27’inci maddesi
hükümleri de uygulanır.
Madde 24 - Sigorta:
24.1. İş ve işyerlerinin korunmasına ilişkin sorumluluk düzenlenen esaslar dahilinde
yüklenici’ye aittir.
Madde 25 - Bildirimler, Olurlar, Onaylar, Belgeler ve Tespitler:
25.1. TPIC ve yüklenici arasındaki her tür iletişim yazılı yapılacaktır. Sözleşmeye göre
taraflardan birinin işin yürütülmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur verilmesi veya tespit
yapılması ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar aksini
kararlaştırmadıkça yazılı olacaktır.
Madde 26 - Yüklenici’nin Sözleşme İle Teslimini Taahhüt Ettiği İşe İlişkin Sorumluluğu:
26.1. Herhangi bir işin, Komisyonun denetimi altında yapılmış olması yüklenici’nin, üstlenmiş
olduğu işi, yasalara, meslek kurallarına, malın türüne göre ilgili mevzuatına, sözleşme ve
şartnamelerine uygun olarak teslim etmek hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
Madde 27 - Sözleşme ve Eklerine Uymayan İşler:
27.1. Yüklenici sözleşme konusu işi yaparken hizmetin ifası için gerekli olan hizmetin
sözleşme ve şartnamelere uymayan, eksik ve kusurlu oldukları tespit edilenlerini, TPIC’in
talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır.
Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri
uygulanır.
Yüklenici Firma Kaşe-İmza
TPIC Paraf
Sayfa 7 / 11
Madde 28 - Sözleşmenin Feshi ve Tasfiyesi:
28.1. TPIC’in Sözleşmeyi Feshetmesi
28.1.1. Aşağıda belirtilen hallerde TPIC sözleşmeyi fesheder:
a) Yüklenici’nin taahhüdünü ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak
yerine getirmemesi veya işi süresinde bitirmemesi üzerine, bu sözleşmenin gecikme
cezasını düzenleyen maddesinde belirlenen oranda gecikme cezası uygulanmak üzere,
TPIC’in (on) 10 günden az olmamak kaydıyla bu sözleşmede belirlediği süreyi içeren
ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi,
b) Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenici’nin 4735 sayılı Kanunun 25’inci
maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi
hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın varsa kesi