Doğubayazıt CS - Pullutarla PIG Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

4.156 metre (eğik) uzunluğunda 14" çaplı doğal gaz çelik boru hattı sistemi, 2 adet 14" çapında Hot-Tap vanası, 1 adet 14" çapında Bağlantı vanası, 1 adet 10" çapında Bağlantı vanası ve 2 adet 14x18" Pig Alıcı-Atıcı istasyonu yapım işleri ile ilgili malzeme temini (İdare’ce sağlanacak 14" hat boruları ile 14" istasyon boruları hariç), tesis ve inşa işleridir. Birim fiyat teklif cetvelinde ana kalemler halinde listelenen, İKY tarifleri ve teknik şartnamede ayrıntıları belirtilen işler, detay mühendislik, dokümanda adı geçen Etüt, harita ve kamulaştırma mühendislik hizmetlerinin detaylı tasarımın yapılması, malzeme ve ekipmanın tedarik edilmesini, montajını ve ilgili inşaat faaliyetlerini, işletmeye almayı ve kesin kabule kadar hatalardan kaynaklanan onarım ve bakım işlerini kapsar. Doğubayazıt CS Kompresör İstasyonunun mevcut 48” pig alıcı ünitesinin 16” kicker hattından hot-tap yöntemi ile bağlantı alınması ve operasyon sonrası 14” hot-tap vanası imalatı, Doğubayazıt CS Kompresör İstasyonunun mevcut 48” pig atıcı ünitesinin 16” kicker hattından hot-tap yöntemi ile bağlantı alınması ve operasyon sonrası 14” hot-tap vanası imalatı, Her iki 14” hat birleştirilerek mevcut 10” Iğdır Pig Atıcı İstasyonundaki Hot-tap vanası ile pig side vanası arasına soğuk kesme yöntemi ile bağlantı yapılması ve öncesinde 10” bağlantı vanası imalatı, Tesis edilecek 10” bağlantı vanası öncesi branşman alınarak 14” bağlantı vanası imalatı ve 14”x18” çapında pig alıcı-atıcı istasyonu kurulumu ile başlayarak, Yaklaşık KP 4+150 (yatay mesafe) noktasında mevcutta bulunan Pullutarla Pig İstasyonu içerisine tesis edilecek 14”x18” Pig Alıcı-Atıcı İstasyonu kurulumu ve istasyon içerisindeki mevcut 14” Hot-tap vanası ile pig side vanası arasına soğuk kesme yöntemi ile bağlantı yapılması ile son bulacak olan

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu bent boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.3.1.1.1 İş deneyimi olarak mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda yer alan bilgiler üzerinden değerlendirilir.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.1 inci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

05.03.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların BOTAŞ Genel Müdürlüğünün Vakıfbank Ankara Kurumsal Merkez Şubesi nezdinde bulunan [IBAN GİZLİ] nolu hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

33.1.2. maddesinde yer alan "Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine İlişkin Bilgi ve belgeler İhaleye Katılım Belgesine aktarılacaktır." hükmü doğrultusunda fiyat dışı unsur kriterlerine ilişkin olarak tevsik edici gerekli belgeleri İhaleye Katılım Belgesine yükleyeceklerdir. İsteklinin İhaleye Katılım Belgesine yüklemesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Sözleşme, Geçici Kabul Tutanağı, İş Deneyim Belgesi vb. belgeler İdare, İsteklilerin Fiyat Dışı Unsura Cevaplar ekranına girmiş oldukları beyanı ve bu beyanı doğrulamak maksadıyla İhaleye Katılım Belgesine yüklemiş olduğu evraklar üzerinden İdare Kayıtlarını esas almak suretiyle değerlendirme yapacaktır. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılmaması/yüklenmemesi halinde puan verilmeyecektir. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

33.1.2. maddesinde yer alan "Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine İlişkin Bilgi ve belgeler İhaleye Katılım Belgesine aktarılacaktır." hükmü doğrultusunda fiyat dışı unsur kriterlerine ilişkin olarak tevsik edici gerekli belgeleri sisteme yükleyeceklerdir. İsteklinin İhaleye Katılım Belgesine yüklemesi gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Devam Eden İşe Ait Sözleşme, Devam Eden İşe Ait Onaylı Alt Yüklenici Sözleşmesi vb. belgeler. İsteklinin devam eden işi bulunmaması halinde Fiyat Dışı Unsura Cevaplar ekranına girmiş olduğu puan beyanı dikkate alınacak olup İhaleye Katılım Belgesine herhangi bir evrak yüklemesine gerek bulunmamaktadır. Devam eden iş kriterine ilişkin olarak beyan edilen bilgiler idaremiz kayıtları esas alınarak değerlendirilecektir. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda

33.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

45.2. Sözleşme bedeline dahil olan giderler İşin yürütülmesinde, İdari Şartnamenin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25 nci maddesinde belirtilenlerle birlikte işin yapımına ait her türlü giderler, gümrük, harçlar, kontrol ve onaylara ilişkin giderler ve sözleşme damga vergisi (İhale karar pulu hariç) ve Sözleşme Tasarısının

33.10. maddesinde yer alan hizmetler yükleniciye aittir.

45.3 İş ortaklıkları için iş yeri numarası alınması İhalenin, İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veren istekli üzerine kalması durumunda sözleşme imzalanmadan önce, İstekli iş ortaklığı ile ilgili olarak, Vergi Dairesinden Vergi Mükellefiyetini ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ise iş yeri sigorta numarası alacaktır.

45.4. İdareye sağlanacak hizmetlerde yüklenicinin sorumluluğu Sözleşme Tasarısının İdareye sağlanacak hizmetler başlıklı

33.10 ncu maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır.

45.5. İdari Şartnamenin

33.1.2. maddesinde yer alan "Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine İlişkin Bilgi ve belgeler İhaleye Katılım Belgesine aktarılacaktır." hükmü doğrultusunda istekliler fiyat dışı unsur kriterlerine ilişkin olarak tevsik edici gerekli belgeleri İhaleye Katılım Belgesine yükleyeceklerdir. İdare, İsteklilerin Fiyat Dışı Unsura Cevaplar ekranına girmiş oldukları beyanı ve bu beyanı doğrulamak maksadıyla İhaleye Katılım Belgesine yüklemiş olduğu evraklar üzerinden değerlendirme yapacaktır. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılmaması/yüklenmemesi halinde puan verilmeyecektir. Fiyat Dışı Unsur Kriterleri İçin Aşağıda Belirtilen evrakların sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 1- Başarı İle Tamamlanmış İş Kriteri için = Sözleşme, Geçici Kabul Tutanağı, İş Deneyim Belgesi vb. belgeler 2- Devam Eden İş Kriteri İçin = Devam Eden İşe Ait Sözleşme, Devam Eden İşe Ait Onaylı Alt Yüklenici Sözleşmesi (Not: Devam eden iş yoksa herhangi bir belge yüklenmesine gerek yoktur.) 3- İş Deneyim Belgesi Puanı Kriteri İçin = İsteklilerin yeterlik kriteri olarak İhaleye Katılım Belgesinde beyan edilen iş deneyim belgeleri üzerinden puanlama ve değerlendirme yapılacaktır. İlave bir belge yüklemeye gerek bulunmamaktadır.

45.6. EPDK Yapım ve Hizmet Sertifikası 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun Yapım ve hizmet faaliyetleri başlıklı 5 nci maddesi gereğince ancak Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Yapım ve Hizmet Sertifikası almış olan İstekliler ile sözleşme imzalanabilecektir. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler ile sözleşme imzalanması durumunda, iş ortaklığını oluşturan her bir ortağın söz konusu sertifikayı ayrı ayrı sunması gerekmektedir.

02.03.2021 tarih ve 31411 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen "BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek (A) Alt Yapı İşleri grubundaki yapım işleri ihalelerinde, sınır değer eşitliğinde kullanılan (N) sınır değer =1 olarak düzenlenmiştir." ifadesi doğrultusunda bu ihalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N)=1 olarak hesaplanacaktır.

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. İşin adı : Doğubayazıt CS - Pullutarla PIG Doğal Gaz Boru Hattı Projesi

3.2. İşin yapılma yeri: Ağrı İli

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 ( On ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 300 ( Üçyüz ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler

15.11 -

20.03 tarihleri arasındaki 126 ( YüzYirmiAltı ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici, ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

11.1. Yüklenicinin hakedişi BOTAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler Daire Başkanlığı'nca ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

13.1. Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dahilinde verilecektir.

13.2. Yer teslimi yapıldıktan ve iş programı onaylandıktan sonra yüklenicinin yazılı isteği üzerine verilecek avansla aynı miktar (iş programında öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu (Avans teminat mektubu; Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun olacaktır.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında;

13.3. Avans def'aten / dilimler halinde aşağıdaki tarihte / tarihlerde ödenecektir;

13.4. Yüklenici, yukarda belirtilen tarihte / tarihlerde ödenecek avans tutarının tümünü bir defada almak istemezse, bunu ödenmesi kararlaştırılan yıl sonuna kadar peyderpey talep edebilir. Talep edildiği tarihte verilecek avans miktarı, hiçbir şekilde, bakiye işe ait sözleşme bedelinin belirlenen avans oranıyla çarpımından elde edilecek tutarı geçemez.

13.5. Avansın muhtelif sebeplerle öngörülenden geç ödenmesinden dolayı yüklenici İdareden hiçbir suretle süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamayı taahhüt eder.

13.6. Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağı yazılı başvurusunda, avansı yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağını, bu avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ile itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır.

13.7. Yüklenici, aldığı bu avansı bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretlerini ve benzeri geçerli belgeleri 45 gün içinde İdareye verecektir.

13.8. İdare, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya 60 gün içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten def'aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

13.9. Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır:

13.9.1. Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır.

13.9.2. Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle mahsup edilir.

13.9.3. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir.

13.9.4. Eğer varsa, avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

13.9.5. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

13.10. Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

13.11. Fiyat farkı hesaplanan sözleşmelerde,

13.8 inci ve

13.9.5 inci maddelere göre mahsubu yapılmamış avansın veya bakiyesinin idarece defaten hakedişten kesilmesinin veya yüklenici tarafından idareye iade edilmesinin gerektiği durumlarda mahsubu yapılmamış avans veya bakiyesi, güncel endeksler için;

13.8 inci madde bakımından anılan maddedeki hallerin idarece tespit edildiği tarihin,

13.9.5 inci madde bakımından ise tasfiye kabul tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksler esas alınarak hesaplanan fiyat farkı katsayısı (Pn) ile güncellenir. Pn değeri birden küçük ise güncelleme yapılmaz.

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.1. İşletmeye Alma Öncesi Faaliyetler Yüklenici, sözleşme dokümanları arasında yer alan "İş Kalemleri Yapısı Tarifleri" bölümünde detaylı olarak açıklanan "İşletmeye Alma" kalemlerine ait test ve işletmeye alma işlemlerine (Hidrostatik Test, İçten Denetleme, Kaliper Pig / Gauging Plate, Kurutma, Boru Hattı İzolasyon Testi) başlamadan önce; test ve işletmeye almaya ilişkin İhale Dokümanlarına uygun olarak hazırlayacağı prosedürleri İdare onayına sunacak ve söz konusu çalışmalara İdare onayı olmadan başlamayacaktır. İdare tarafından onaylanan Prosedürlere göre yapılacak test ve kontrol işlemleri sonucunda gerekli analizler yapılarak Yapı Denetim Görevlisine raporlama yapılacaktır.

16.2. Onarımlar "İşletmeye Alma Öncesi Faaliyetler" kapsamında gerçekleştirilen tüm test ve kontrol faaliyetleri (Hidrostatik Test, İçten Denetleme, Kaliper Pig / Gauging Plate, Kurutma, Boru Hattı İzolasyon Testi) sonucunda sunulan raporlamalar doğrultusunda, gerekmesi durumunda boru hattında gerekli onarım ve düzeltmeler yapılarak boru hattı işletmeye almaya hazır hale getirilecektir.

16.3. İşletmeye Alma

16.3.1. Genel İşin Geçici Kabulü yapılarak Geçici Kabul tutanakları İdare tarafından onaylandıktan sonra Yüklenici, İdarenin genel talimatları doğrultusunda işletmeye alma çalışmalarına başlayacak ve Yüklenicinin bu işlerle ilgili olarak çalıştırdığı personel ve diğer giderlerinin Sözleşme fiyatına dahil edildiği kabul edilecektir. Ancak acil durumlarda, hizmetin gereklilikleri, teknik gerekçeler ve kamu yararı gibi hallerin oluşması halinde; geçici kabule engel olabilecek eksiklik, kusur ve arızaların bulunmadığı ve kabule engel bir durumun olmadığı Kabul Komisyonlarınca tespit edildiği takdirde, İlgili İşletme birimleri nezaretinde hatta gaz / petrol alınabilecektir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, Yüklenicinin Geçici Kabul eksikliklerinin tamamlanmasına ilişkin yükümlülükleri ortadan kalkmayacak olup, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Geçici Kabule ilişkin hükümleri geçerliliğini koruyacaktır.

16.3.2. Program Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan Yüklenici yükümlülüklerine ilave olarak Yüklenici tarafından, işletmeye alma çalışmalarına başlamadan önce İşletmeye alma ve işletme faaliyetleriyle ilgili geniş kapsamlı bir program ile teknik detayları içeren Gaz/Petrol Alma Prosedürü hazırlanıp İdarenin onayına sunulacak ve onaylanan prosedüre uygun olarak boru hattına gaz/petrol alınarak işletmeye alma işlemi gerçekleştirilecektir. Bu program ayrıca Yüklenicinin İşletmeye Alma işinde çalışacak elemanlarının adlarını, görevlerini ve yetkilerini de içermelidir.

16.3.3. İşletmeye Alma Sırasında Bakım Yüklenici, işletmeye alma çalışmaları aşamasında, gazlı/petrollü ortamda yapılacak tüm testler esnasında (boru hattının hava tahliyesi, doğal gazla/petrolle basınçlandırma, vb.) Yapı Denetim Görevlisinin talebi olması halinde, malzeme tedarikçisi firmaların (vana, pig kovanı, aktüatör, vb.) yetkili personellerinin de sahada olmalarını sağlayacaktır. Gazlı/petrollü ortamda yapılan testler neticesinde, vana, pig kovanı, aktüatör ve diğer malzemelerin veya boru hattının çalışmasında herhangi bir eksik, kusur vb. sorunlar tespit edilmesi halinde, Yüklenici tarafından İdarenin kabul edeceği şekilde tüm eksik, kusur veya sorunlar giderilecektir. Yüklenicinin bu işlerle ilgili tüm giderlerinin Sözleşme fiyatına dahil edildiği kabul edilecektir.

16.4. Yedek Parçalar Yüklenici, İşletmeye alma sırasında ve teminat süresi içerisinde karşılaşılabilecek tüm risklere karşı gerekli yedek parçayı temin etmekle sorumludur. Yüklenicinin bu işlerle ilgili tüm sorumluluklarının, Sözleşmenin "Garanti yükümlülük ve sorumlulukları" başlıklı

33.8. maddesi kapsamında Sözleşme fiyatına dahil edildiği kabul edilecektir.

16.5. Eğitim Yüklenici, kendi temin edeceği teçhizat ve malzeme için, İhale dokümanlarında tanımlanan ön devreye alma ve devreye alma sırasında İdare'nin İşletme personeli için İdare’ce talep edilmesi halinde bir oryantasyon eğitimi programı düzenleyecektir. Yüklenici, operatörler, mekanik teknisyenleri, kontrol teknisyenleri ve mühendisler için eğitim programları temin edecektir. Bu eğitimler teknik personelin normal işletme ve bakım faaliyetlerini icra etmeleri için yeterli detayda bilgiyi ihtiva etmelidir."

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

23.1. Yüklenici,

23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,06 ( on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncellenen rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; yapılan iş tutarının % 3’ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3’ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

33.1. İşin kapsamı

33.1.1. -

33.1.2. -

33.1.3. Yüklenici, geçici ya da daimi olarak işlerin yapılması için gereken tüm işçi, malzeme ve Yüklenici Ekipmanını Sözleşmede gerekliliği belirtilen şekilde sağlayacaktır. Ayrıca yüklenici, sözleşmede idareye ve yapı denetim görevlisine ait olduğu açıkça belirtilen sorumlulukların dışında, işlerin gerçekleştirilmesi için gerekecek tüm hizmet, işlem vb. hususlardan sorumlu olacaktır.

33.1.4. -

33.1.5. Yüklenici bu işle ilgili olarak yaptıracağı taşıma işlerinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uyacaktır.

33.1.6. Yüklenici, Jeolojik Etüt Raporu, Doğaya Yeniden Kazandırma Planı, Çevre Yönetim Planı, Rehabilitasyon Projesi ile Toprak Koruma Projesinde yer alan hususlara ve taahhütlere uygun olarak çalışacaktır. Yüklenici Çevre Kanununa istinaden hazırlanan mevzuat ve ilgili diğer mevzuatlar çerçevesinde ilgili kurum - kuruluşlardan gerekli izinleri alacaktır.

33.2. Sözleşmenin zaman çizelgesi Proje Master Programı, işyerinin yer teslimi tarihinden (X) itibaren ihale dokümanlarında verilmekte olup, Master Programında her iki kısmın boru aktiviteleri birlikte yer almaktadır. Yapım faaliyetleri süresince boru hatları aktiviteleri arasında mesafe korunarak bir bütünlük sağlanacaktır. Bu çerçevede master planda yer alan aktiviteler (Güzergâh Açma, Dizgi, Kaynak, NDT, Sargı, İndirme, Tie-in, Basınçlandırma) arasındaki mesafenin açılması İdare'nin iznine tabi olarak yapılabilecektir. Her türlü cezai işlemler ve hakedişte işleme konulmayacak olan ilerlemeler İdarece onaylanan revize Master Programı dikkate alınarak yapılacaktır. Hakedişe esas günlük rapor (X) Yer Teslim tarihine göre revize edilecek master programı ile kıyaslanacaktır. Yüklenicinin hazırladığı ve İdare'nin onayladığı master planda yer alan Güzergah Açma, Boru Dizgi, Kaynak, NDT, Ek Yeri Sargısı, Kanal Açma, İndirme ve Kapatma, Tie-in, Basınçlandırma, İstasyon İşleri, Kaliper Pig ve Kimyasal Kurutma aktivitelerinde belirtilen kilometre veya yüzde olarak ilerleme miktarları yakalanamadığı takdirde, sapmanın en fazla gerçekleştiği aktivite baz alınarak gecikilen her gün için Sözleşme Bedelinin on binde üç (% 0,03) oranındaki bedel emanete alınacaktır. Emanete alınan bedel, emanete alınan aydaki hedeflenen tüm aktivitelerdeki ilerlemeler yakalandığı anda sahada tutanak altına alınıp serbest bırakılacaktır. Geçici Kabul İtibar Tarihli hakedişte emanete alma uygulanmayacaktır. Master İş Programına göre aktiviteler arasındaki maksimum mesafeyi geçen aktiviteye ait fazla ilerlemeler ara hakkedişte işleme konulmayacaktır. Geçici kabul itibar tarihli ve sonraki ara hakedişte aktiviteler arasındaki mesafe kıyaslanmadan ödemeler gerçekleştirilecektir. Yüklenici sözleşme dokümanında yer alan Master Programını (X) yer teslim tarihi belirlendikten sonra ay sonlarına göre ve havanın fen noktasında çalışılamayan günlere göre hazırlayacağı Master Programını revize edecek ve İdarenin onayına sunacaktır.

33.3. Planlama, programlama ve ilerleme kontrol sistemi

33.3.1. Genel Yüklenici tarafından önerilmiş ve İdare tarafından onaylanmış, eşdeğer veya daha iyi bir sistem olmadığı takdirde, Yüklenici, aşağıdaki planlama, programlama ve ilerleme kontrol sistemlerine sadık kalacaktır. Yüklenici, iş programlarını, faaliyet raporlarını, hakedişlerini İdarenin onaylayacağı paket programlarla hazırlayacaktır. Aynı programları yüklenici, İdarenin bürosunda kullanıma sunacaktır.

33.3.2. Proje tatbikat programı Onaylı Master İş Programının yükleniciye tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (On Beş) gün içerisinde yüklenici, idareye bir proje tatbikat planı sunacaktır. Bu plan, mühendislik; satın alma, yapım, işletmeye alma, organizasyon yapısı, koordinasyon prosedürü ve proje kontrol gerekleriyle ilgili kapsam ve yaklaşımın tüm yönlerini içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır. Söz konusu plan idare tarafından onaylanacak veya değiştirilerek uygulanması için yükleniciye iade edilecektir.

33.3.3. Proje master programı: Yüklenici, yer teslimi tarihinden itibaren 15 (On Beş) gün içinde, tasarım ve mühendislik verilerinin sahaya uygulanabilirliğinin kontrolü, malzeme temini, inşaat ve işletmeye alma gibi projenin uygulanmasındaki ana işlerle ilgili olarak, Proje Master Programını idareye sunacaktır. Bununla birlikte yüklenici, Yer teslimi tarihinden itibaren 15 (On Beş) gün içinde, Proje Master Programı ile birlikte Proje Master Programı ile uyumlu İhzarat Programı ve Makine, Teçhizat ve Ekipman Programını da İdareye sunacaktır. Proje Master Programı, söz konusu işlerle ilgili tasarım, mühendislik ve projelendirme faaliyetleri, ana ekipman ve malzemelerin talep ve sipariş tarihleri ve bunların beklenen teslimat, inşaat faaliyetleri ve işletmeye alma dönemleri gibi ana faaliyetleri gösterecektir. Söz konusu programda temel faaliyetlerle ilgili planlanan aylık ilerleme yüzdelerini de belirtilecektir. Proje Master Programı, İhzarat Programı ve Makine, Teçhizat ve Ekipman Programı İdare tarafından onaylanacak veya değiştirilerek uygulanması için yükleniciye iade edilecektir. İdare, onayladığı iş programında işin yürütümü esnasında işletme şartları nedeniyle değişiklik yapabilir, buna karşılık gerekmesi halinde Yükleniciye süre uzatımı verilebilir, ancak bu sebeple herhangi bir bedel ödenmez. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ''İş Programı'' başlıklı 17. Maddesi hükümleri gereği süresinde teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması halinde uygun bulunmama gerekçeleri yükleniciye bildirilerek, bir defaya mahsus olmak üzere ceza uygulamaksızın, beş gün süre verilir. Belirtilen süreler içerisinde iş programının sunulmaması veya teslim edilen iş programının idarece uygun bulunmaması durumunda, gecikilen her gün için, işin süresinde bitirilememesi haline ilişkin olarak sözleşmede öngörülen günlük gecikme cezasının %10'u oranında ceza uygulanır.

33.3.4. Proje detay programı Yüklenici, Onaylanmış Master İş Programının kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 (Onbeş) gün içinde, İdareye, işlerin ifası için, kesin planları gösteren Proje Detay Programını sunacaktır. Söz konusu program İdare tarafından onaylanacak veya değiştirilerek uygulanması için yükleniciye iade edilecektir. Proje Detay Programı, Yüklenici, alt yükleniciler, malzeme ve ekipman tedarikçileri, proje ile ilgili diğer yükleniciler gibi yüklenicinin sorumlu tutulamayacağı, ancak yüklenicinin işlerini etkileyebilecek üçüncü şahıslar tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler de dahil tüm faaliyetleri içerecektir. Proje Detay Programında, projede yer alan tüm aktiviteler, aktivitelerin süreleri, aktivitelerin başlangıç ve bitiş tarihleri, aktiviteler arasındaki ilişkiler, aktivite ağırlıkları, kritik aktiviteler ve kritik yollar detaylı bir şekilde belirtilmelidir. Yüklenici, Proje Detay Programının, en son proje malzemelerine ve siparişlere uygunluğunu garanti edecektir. Planlanan tarihler, malzeme temin planına uymak zorunda olmadığı sürece, tüm faaliyetlerin en erken başlama tarihinden en erken bitiş tarihine kadar gerçekleştirileceği kabul edilecektir. Proje Detay Programı İdare tarafından onaylandıktan sonra, Yüklenici, İdareye, en geç 10 (On) gün içinde Haftalık ve Aylık Planlanan İlerleme Tablolarını sunmak zorundadır. Bu tablolar, İdarenin uygun göreceği format ve içerikte hazırlanacak olup ve İdare tarafından proje ilerleme takibinde kullanılacaktır. Detaylandırma Seviyesi: Yüklenici, İş Programlarını, İdarenin uygun göreceği detay seviyesinde, proje aktivitelerinin kolaylıkla anlaşılmasını ve kontrol edilebilmesini sağlayacak şekilde hazırlayacaktır. Program Revizyonu: Yüklenici, iş ilerledikçe, proje master ve detay programını, haftalık ve aylık planlanan ilerleme Tablolarını sürekli olarak gözden geçirecek ve İdare tarafından uygun görüldüğü takdirde programları revize edecektir.

33.3.5. Yüklenicinin çizimlerinin ve siparişlerinin listesi Yüklenici, aylık bazda tüm çizimlerin ve tamamlanan ve beklenen tüm siparişlerin listesini aşağıdakileri belirtecek şekilde sunacaktır: - Çizimler / sipariş numarası ve başlığı, planlanan sunuş tarihi, - Beklenen gecikmeler, - Gerçekleşen sunuş tarihi, - Son revizyonlar, - Planlanan sipariş verme tarihleri, - Gerçekleşen sipariş verme tarihleri, - Siparişe tekabül eden sipariş numarası, Rapor tarihinden sonraki ayda beklenen çizimler ve siparişler için ayrıca listelenecektir. Sipariş listesi, Proje Malzemeleri İlerleme Raporu ile kolaylıkla karşılaştırılabilecek nitelikte hazırlanacaktır.

33.3.6. Proje aylık ilerleme raporu Yüklenici, idareye (varsa alt yüklenicilerinkiler de dahil olmak üzere) detay tasarım, satın alma, inşaat ve işletmeye alma faaliyetlerinin birleşik ilerlemesi ile ilgili olarak "Proje Aylık İlerleme Raporu"nu verecektir. Bu raporun amacı, işin ilerleyişinin programa uygun olup olmadığından idarenin doğrudan haberdar olabilmesi için yüklenicinin rapor dönemi sürecindeki performansı açısından bilgilendirmek ve proje gelişimi konusunda güncel ve açık bir görüntü sağlamaktır. İlerleme raporu aylık olarak düzenlenecek ve hazırlanan rapor ilgili aya ait hakediş dosyası içerisinde İdare'ye sunulacaktır. Bahse konu raporun hazırlanması ve sunulması ile ilgili olarak Yükleniciye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. İş kapsamında süre uzatımı verilmesi durumunda dahi Yüklenici kesin hakediş hariç tüm ara hakediş dosyaları içerisinde bilabedel hazırladığı aylık raporu İdareye sunmaya devam edecektir. İlk rapor Yer teslimi tarihinden itibaren azami 2 (İki) aylık dönemi kapsayacak ve içeriğinin kapsamı ve detaylandırma oranı konusunda İdare'nin görüşleri dikkate alınarak hazırlanacaktır İşin gecikmesi veya süre uzatımı verilmesi halinde raporlar hazırlanmaya devam edilecek olup hazırlanan bu ilave raporlar için bir iş artışı ve ilave bir ücret verilmeyecektir. Aylık İlerleme Raporları aşağıdaki bölümleri içerecektir:

33.3.6.1. Genel ilerleme Bu bölüm, mühendislik, satın alma, inşaat ve işletmeye alma gibi temel faaliyetlerin programlanan ve gerçekleşen ilerleme yüzdelerini karşılaştıran bir tabloda proje gelişimi hakkında kısa genel bir görüntü verecektir. Bu bölüm ayrıca, bazı faaliyet ve önemli aşamalara ait hedeflenen tamamlama tarihleri ve gerçekleşen tamamlama tarihleri ile ilgili bir karşılaştırma getirmelidir.

33.3.6.2. Tasarım ve mühendislik Bu bölüm, raporun ait olduğu süre içindeki mühendislik faaliyetlerini tanımlayacak, temel olayları vurgulayacak, planlanan ve gerçekleşen yüzde ilerlemeleri karşılaştıracaktır. Ayrıca aşağıda belirtilen ilerlemeye ilişkin bilgileri verecektir: - Halen tahmin edilen tamamlama tarihleri ile hedeflenen tamamlama tarihlerinin kıyaslanması, - Mevcut veya son programa göre ortaya çıkması beklenen gecikmelerin nedenleri, - İş kapsamındaki değişiklikler, - Temel faaliyetlerin ilerlemesi, - Malzeme sınıflarına göre verilen siparişlerin adedi ve yüzdesi.

33.3.6.3. Yapım: Bu bölüm tüm projenin, iş dağılım yapısına göre projenin her bir sisteminin ve her sistemin alt sınıfının ilerlemesini belirterek yapımın durumunu ortaya koyacaktır. Tüm işin yüzdesi olarak belirtilen ilerleme, yukarıda sayılan her bir kategori için gerçekleştirilen ve planlananların karşılaştırılmasıyla gerçek fiziki ilerlemeyi gösterecektir. Yüklenici mümkünse ana faaliyetlerin aylık ilerlemesini gösteren inşaat fotoğraflarını ilave edecektir. Bu fotoğraflar uygun boyutlarda (200 mm x 250 mm) olacak ve yanlarında tarihleri bulunacaktır.

33.3.6.4. İşgücü Raporu: Bu bölümde Projede görev alan çalışanlara ait bir tablo sunulacaktır.

33.3.6.5. İnşaat ekipmanı ve tesis: Bu bölüm, varsa şantiyedeki taşeronunkiler de dâhil olmak üzere Yüklenici'nin inşaat ekipmanının dağılımını göstermelidir.

33.3.6.6. İlerleme grafikleri: Onaylı Detay İş Programına göre yapım faaliyetlerinin planlanan ve gerçekleşen ilerlemelerini gösteren bir grafik sunulacaktır.

33.3.6.7. Proje Malzemeleri İlerlemesi: Aylık İlerleme Raporları proje kapsamında temini yapılan malzemelerin sipariş, satın alma, temin ve teslim süreçlerine ait bilgiler ile bu süreçlerde gecikme olduğu takdirde yapılan veya önerilen çabuklaştırıcı faaliyetler bilgisini de içerecektir.

33.3.6.8. Ek raporlar: Yüklenicinin performansının programının gerisinde kaldığı bütün durumlarda, İdare tarafından istenirse Yüklenici tarafından ek bir rapor hazırlanacak ve sunulacaktır. İdare, gereğine göre bu raporların detayı ve sıklığı konusunda değişiklikler veya ilaveler tespit edecektir.

33.3.7. Yüklenicinin günlük raporları (YGR): Yükleniciden, Yapı Denetim Görevlisinin şantiye ofisine ana aktiviteleri ve günün önemli olaylarını açıklayacak şekilde Yüklenicinin ve Taşeronların şantiye performanslarını gösterir, üzerinde anlaşılan bir formatta günlük raporlar vermesi istenir. Bu raporlar, gerçekleştirilen işin tipi ve miktarı, şantiye personeli, inşaat tesisi ve teslim edilen ekipman, hava koşulları, kazalar (eğer varsa) ve ziyaretçiler ile ilgili bilgiler içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır. Yapı Denetim Görevlisi istediğinde şantiye performansının analizini yapmak üzere işlerin tarihçesini gösteren ayrı bir dosya olarak bu günlük raporlara karşı imza koyacak ve bunları saklayacaktır.

33.3.8. Bilgi bankası: İdare'nin inşaat konusundaki kendi bilgi bankasını güncelleştirme ve geliştirme hedefi doğrultusunda sözleşmesi imzalanarak devam eden projelerde kullanılan bilgiler Yüklenici tarafından (ve Taşeronları da dahil olmak üzere) İdare'ye periyodik olarak verilecektir. (zaman ve şekil üzerinde mutabakat sağlanmalıdır). Bu bilgiler, personelin performansı, değişik proje aktiviteleri ile ilgili olarak önceden planlanan ve gerçekte kaydedilen malzeme kullanım değerlerinin karşılaştırılması gibi bilgilerdir. Bu bilgiler gizli olarak muhafaza edilecek ve bilgi bankasının geliştirilmesinden başka bir amaç için kullanılmayacaktır.

33.3.9. Programın izlenmesi: İdare, Yüklenici tarafından hazırlanmış gerekli program ve ilerleme raporlarını izlemek üzere Yüklenici'nin bürosunda veya şantiyede belirli sayıda planlamacı ve programlama elemanları bulundurabilir. Bu personelin sayısı ve ne kadar süre ile görevlendirileceği hususu, görev verme işleminden önce İdare'nin isteğine göre belirlenir. Ayrıca Yüklenici, İdare'nin bilgi bankasında kullanmak üzere, bu proje kapsamında kullanılan tüm verileri İdare'ye sağlayacaktır.

33.4. -

33.4.1. -

33.4.2. -

33.5. Ruhsatlar: Yüklenici, Sözleşmenin yerine getirilmesi sırasında İdare’ye hiçbir masraf yüklemeden gereken tüm ruhsat, onay ve yetki belgelerini edinmek zorundadır. Bahse konu bazı ruhsat ve onay gereken konular aşağıda belirtilmekle birlikte bunlarla sınırlı değildir;

33.6. Ekipman ve malzemelerin teslimi

33.6.1. Yüklenici teslim programına uygun olarak malzemeleri İşyerine teslim edecektir.

33.6.2. Yüklenici bütün ekipmanı maliyeti kendine ait olmak üzere temin edecek ve ekipmanın nakliye, yükleme ve boşaltma işlemleri esnasında uygun şekilde korunmasını temin edecektir.

33.6.3. Yüklenici tarafından temin edilen tüm ekipman ve malzemenin teslimatı için Yüklenici, gerekirse yetkili merciler tarafından yasallaştırılacak olan aşağıdaki dokümanları maliyeti kendisine ait olmak üzere temin edecektir: - Her sevkiyat için ticari fatura, - Çeki listesi, - Gümrük Giriş Beyannamesi, - Test Sertifikaları, - İlgili yetkililerce istenilen diğer dokümanlar.

33.6.4. Yüklenici masrafı kendisine ait olmak üzere temin ettiği tüm ekipman ve malzemelerin gümrük muamelelerini yaptıracak ve bunları boşaltmak için gerekli tüm müsaadeleri alacaktır. Limana giriş ve limandan çıkış ve liman içindeki hareketlerin müsaadeleri Yüklenici tarafından alınacak ve doğan masraflar Yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici aynı zamanda kendisi tarafından temin edilen tüm ekipman ve malzemenin ithalat ve teslimattan doğan liman masraflarını da karşılayacaktır.

33.6.5. Tüm ekipman ve malzeme, masrafları Yükleniciye ait olmak üzere, Yüklenici tarafından boşaltılacak ve İdarece uygun görülen stok sahasında veya iş sahasında stoklanacaktır.

33.7. Denetim ve testler

33.7.1. İdare, Yüklenici tarafından temin edilen malzemelerin kontrol ve test esnasında istenen özellik ve şartları karşılamaması halinde, kendi kararları doğrultusunda bu malzemelerin kullanılmasını ve şantiyeye sevkiyatını yasaklama hakkına sahiptir. Yüklenici tarafından imal edilmeyen malzemelerin testleri de dahil olmak üzere, genel olarak tüm testler, İdarenin gözlemcileri huzurunda yapılacaktır. Yüklenici, yapılacak testlerin kesin tarihleri ve beklenen test dönemleri hakkında İdareyi, en az 20 (Yirmi) gün önceden yazılı olarak ya da aslını daha sonra postayla göndermek kaydıyla resmi e-posta ile bilgilendirecektir. Yüklenici, test için hazır olan ilgili kısım ve miktarlarını ve yapılacak testin tipini açıkça belirtecektir. Böyle bir bildirimin alınmasından sonra, testlere refakat edilmesi hakkından vazgeçilmesi halinde, bu karar Yükleniciye zamanında bildirilecektir.

33.7.2. Yüklenici, İdarenin görevli personelinin iş alanlarına her zaman serbestçe girmesini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin görevini yerine getirebilmesi için tüm kontrol araç ve gereçlerinin serbestçe kullandırılması da dahil olmak üzere, kontrol işlemlerinde gerekli her türlü yardımı yapacaktır.

33.7.3. Raporların hazırlanması ve kalifiye olmuş laboratuvarlar tarafından verilen analiz belgeleri gibi testlerle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

33.7.4. Test sırasında usulünce hazırlanmış bütün dokümanlar 1 (bir) asıl ve 5 (beş) kopya olarak teslim edilecek, aksi takdirde işler kabul edilmemiş sayılacaktır. Bu dokümanlar, işlerin Şartname hükümlerine uygun olarak yapıldığını belgeleyecektir. Yukarıda belirtilen bütün belgeler, testlerin başarılı bir biçimde tamamlanması ve testleri gözlemleyen kontrolörlerin hepsinin kabulünden sonra en geç 15 (On Beş) takvim günü içinde İdareye gönderilecektir. Testlerin gözlemlenmesinden feragat edilmesi halinde bu sertifikalar (belgeler), bu feragatin belirtildiği tarihten itibaren en geç 15 (On Beş) takvim günü içerisinde Yüklenici tarafından İdareye gönderilecektir. Tüm testler, Sözleşme Dokümanında belirtilen Spesifikasyonlara göre gerçekleştirilecektir.

33.7.5. Sadece fabrika testlerinden başarı ile geçen malzeme ve ekipmanların montajına izin verilecektir.

33.7.6. Şantiyeye ulaşan tüm malzeme ve teçhizatın, yanlış paketleme, yükleme, boşaltma veya taşınma ve benzeri işler sonucunda herhangi fiziki bir hasara uğrayıp uğramadığı veya korozyon etkisine maruz kalıp kalmadığı, İdare tarafından kontrol edilecektir. Yapılan kontroller neticesinde herhangi bir kusurun ortaya çıkması durumunda yüklenici mümkün olan en kısa süre içerisinde masrafları kendisine ait olmak üzere değişiklikleri ve tamirleri yapacak ve kusurlu işleri değiştirecektir.

33.7.7. Yüklenici; boru, vana grubu, istasyon borulaması, fittings, hot-tap fittings, pig kovanı, izolasyon contası, yer altı konteynırı, HDPE boru vb. İdare onayına tabi malzeme testleri için 4’er adet İdare personelinin testlere refakat etmelerini sağlayacaktır. Bu testlerle ilgili idare personelinin ulaşım ve konaklama masrafları İdare tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, test yapılacak bölgeye ulaşıldıktan sonraki transfer ve testin yapılmasına ilişkin tüm masraflar Yüklenicinin sorumluluğunda olacaktır. Testlerin Yükleniciden kaynaklı sebeplerle tekrar edilmesinin gerekli olduğu durumlarda idare personelinin tüm ulaşım, konaklama ve transfer masrafları Yükleniciye aittir.

33.8. Garanti yükümlülük ve sorumlulukları

33.8.1. Yapım işleri genel şartnamesi hükümleri doğrultusunda Yüklenici ve alt yükleniciler, Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27nci maddesi hükümleri uygulanır. Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır. Yüklenici Sözleşmeye uygun olarak temin edilen İşin ilgili Şartnamelere, karakteristiklere ve isteklere uyduğunu ve bütün kusurlardan arındığını ve en yeni teknikle ve en iyi iş tekniğine uygun olarak imal edildiğini garanti edecektir. İdarenin kontrol personeli tarafından fabrika testlerinden sonra kontrol edilerek işlerin sevkine müsaade edilmesi Yükleniciyi yukarıda bahsedilen garanti sorumluluklarından kurtarmayacaktır. Teminat süresi içerisinde kullanılan malzeme nedeniyle ve/veya bunların imalat ve/veya Sözleşmede açıklanan Şartnamelere ve malzeme karakteristiklerine uymakta yetersiz olması nedeniyle herhangi bir kusurun ortaya çıkması durumunda Yüklenici mümkün olan en kısa süre içerisinde masrafları kendisine ait olmak üzere değişiklikleri ve tamirleri yapacak ve kusurlu İşleri değiştirecektir.

33.8.2. Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri doğrultusunda yüklenici, geçici kabul ve garanti döneminde (kesin kabule kadar) - Gerekli inşaat tedbirlerini almaması, - Kamu kurum görüşlerine uymaması, hususlarından dolay güzergahta meydana gelebilecek değişiklikleri ve değişiklikten dolayı da boru hattının deplasesi gerekiyor ise boru hattı deplasesini yapacak ve bunlarla ilgili her türlü giderleri karşılayacaktır. Yüklenici, kendi kusurundan kaynaklı güzergah değişikliğinden veya yine kendi kusurundan kaynaklı yanlış kamulaştırmadan dolayı meydana gelebilecek hataları düzeltecek ve bunlarla ilgili her türlü gideri karşılayacaktır.

33.8.3. Yapım işleri genel şartnamesi hükümleri doğrultusunda Yüklenici Garanti Döneminde Kusurlu İşlerden kaynaklanan Doğal Gaz kayıplarının bedelini de karşılayacaktır. (Tamir esnasında dışarı vent edilen doğal gaz bedeli de dahil olmak üzere)

33.8.4. Yüklenici tarafından yapılacak montaj, hot-tap bağlantısı (varsa), tamir, bakım, modifikasyon, test ve devreye alma çalışmaları sırasında atmosfere atılacak ve miktarı İdarece belirlenecek doğal gazın bedeli Yüklenicinin kusurundan kaynaklanması halinde Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

33.9. Malzeme siparişi: Yüklenici, Master İş Programı’nda belirtilen süre içerisinde imalatçı ve/veya tedarikçi firmanın onay formlarını İdareye sunacak ve tüm malzemelerin siparişini verecektir.

33.10. İdareye sağlanacak hizmetler İdareye sağlanması gereken tüm hizmetler, en geç Master İş Programındaki ''Şantiye Kurulumu ve Mobilizasyon'' faaliyeti süresinin sonuna kadar sağlanmış olacaktır.

33.10.1. Ofis Olanakları

33.10.1.1. Yüklenici, işin Geçici Kabulü eksiklikleri tamamlanana kadar toplam alanı minimum 100 m2 (net) olan (en az dört odası, WC, mutfak olması koşulu ile) İdarenin saha kontrol personelinin çalışabileceği 1 adet ofis tahsis edecek, ofisin tefrişi için gerekli mobilyaları (5 adet çalışma masası ve koltuğu, 12 adet misafir sandalyesi, 8 adet kitaplık, 5 adet etajer, 1 adet 8 kişilik toplantı masası ve sandalyeleri, 1 adet buzdolabı, 1 adet ocak, her oda için ısıtma-soğutma amaçlı klima) temin edecek, İdarenin şantiyede görevli personeline teknik olmayan hizmetleri vermek üzere 1 adet sekreter ve 1 adet ofis görevlisi tahsis edecek, iaşe, ofisle ilgili kırtasiye, yazışma vb. ilgili ortaya çıkabilecek tüm masrafları karşılayacaktır. Yüklenici, merkez şantiyesinin bulunduğu il haricinde farklı bir ilde şantiye kurar ise, İdarenin saha kontrol personeli için minimum 15 m2 alanlı bir adet çalışma odası temin edilecektir.

33.10.2. Haberleşme

33.10.2.1. Yüklenici inşaat faaliyetleri için haberleşme hizmetlerini sağlamak üzere ofis için ADSL ve/veya fiber internet hizmetini sağlayacaktır. Söz konusu hizmetin sağlanması ve işletilmesine ait tüm masraflar işin tamamının geçici kabul eksiklikleri giderilene kadar yükleniciye aittir.

33.10.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.10.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.10.3.2. Yardımcı ekipman temini: Yüklenici, aşağıda özellikleri ve adetleri belirtilen yardımcı ekipmanları, İdarenin inşaat faaliyetleri için 1 adet Multi Fonksiyonlu Laser Yazıcı temin edecektir.; Multi Fonksiyonlu Laser Yazıcı (Yazıcı,Tarayıcı, Fotokopi, Faks) : • Yazıcı A3 ve A4 (lazer) siyah-beyaz ve renkli baskı yapabilmelidir. • Yazıcı en az 256 MB belleğe sahip olmalıdır. • Yazıcının ilk sayfanın çıkış hızı 10 saniyenin altında olmalıdır. • Küçültme/Büyütme Oranı %25 - %400 olmalıdır. • Baskı Çözünürlüğü Minimum 600 x 600 dpi olmalıdır. • Fotokopi Çözünürlüğü Minimum 600 x 600 dpi olmalıdır. • Aylık İş Hacmi Minimum

20.000 Sayfa olmalıdır. • Faks Hızı Minimum

33.6 Kbps olmalıdır. Tarayıcı Çözünürlüğü 1200 x 1200 dpi olmalıdır. • Kağıt Besleme Kapasitesi Minimum 150 Sayfa olmalıdır. • Yazıcıda Ethernet, Wi-Fi, USB

2.0 bağlantısı olmalıdır. Yazıcı otomatik çift yönlü baskı (Duplex) yapabilmelidir. • Yazıcı üzerinde bilgilendirme ışıkları ile ayar düğmeleri olmalıdır. • Yazıcı Windows sistemleri ile uyumlu çalışmalıdır. Sözleşme Tasarısının

33.10.3 maddesinin alt başlıklarında belirtilen yardımcı ekipmanların sağlanması ve işletilmesine ait tüm masraflar İşin Geçici Kabul eksiklikleri tamamlanana kadar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

33.10.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.10.3.4. Yüklenici, İdare ve diğer Kamu Kurum/Kuruluş personellerinin saha ziyaretleri esnasında baret, yağmurluk, çizme vb. kişisel koruyucu donanımı sağlayacaktır. Bu malzeme ve ekipmanların temin edilmesine ait tüm masraflar Yükleniciye aittir.

33.10.4 Bu Sözleşmenin imzalı hali ekleriyle birlikte A5 formatında 10 adet kitapçık yapılarak yer teslimi sonrasında 30 gün içerisinde İdareye teslim edilecektir

33.11. Çizimler Yüklenici, ihale dokümanı içerisinde yer alan boru hattı projelerine ait çizimleri kullanacak, yapım aşamasında oluşabilecek değişikliklerden dolayı ihtiyaç hasıl olması halinde veya ihale dokümanında yer verilmeyen ancak işin doğası gereği gerekli uygulamaya yönelik her türlü detay mühendislik projeleri ve dokümanlarını hazırlayacak ve İdare'nin onayına sunacaktır. Yüklenici, teknik kriterler, şartname ve standartlar doğrultusunda ihale dokümanındaki çizimlerde değişiklik ihtiyacı olmadığı taktirde kendi anteti ile birlikte tüm çizimleri REV (A) olarak İdare’ye sunacaktır. Onay için hazırlanan dokümanlar ve çizimler, İdare tarafından onaylanana kadar uygulanmasına müsaade edilmeyecektir. Ayrıca, Yüklenici söz konusu dokümanların teslimini İdareye onay için yeterli süre tanıyacak şekilde yapmaya önem verecektir. Yüklenicinin bu şekilde davranmaması İdare için Sözleşmenin süresini herhangi bir şekilde etkilemeksizin kendisine tanınan onaylama süresini uzatması için geçerli bir neden olacaktır. Her halükarda bu dokümanlar-çizimler 14 (On Dört) iş günü içerisinde Yükleniciye geri gönderilecektir. İdare kendisine onay için sunulan herhangi bir dokümanı onaylamayı reddedebilir. Bununla beraber bu husus Yükleniciyi sorumluluklarından kurtarmayacaktır. Onaylanmış çizimlerde yapılan revizyonlar (küçük çizim hatalarıyla ilgili düzeltmeler hariç) yeniden onay gerektirecektir. Söz konusu revizyonların İdare tarafından alındığı tarihten itibaren onay için 14 (On Dört) iş günü bir süreye müsaade edilecektir. Bu revizyonlar, revizyon paftaları üzerinde uygun bir biçimde tanımlanmalı ve çizimler üzerinde belirtilmelidir. İdare herhangi bir dokümanı kendi kanaatine göre Sözleşmenin şartlarına uygun bulmazsa onaylamayı reddedebilir veya böyle bir reddetmenin nedeni olarak teknik veya ekonomik açıdan daha uygun bir çözüm gösterebilir. Yüklenici bu dokümanları herhangi bir süre uzatım hakkı veya tazminat talebi olmadan düzeltecektir. Revizyon (A) projeler 2 (iki) kopya, Revizyon (0) projeler ise 3 (üç) kopya + sayısal versiyonları USB Bellek/Harici Hard Disk içerisinde İdareye sunulacaktır Onaylanmış çizimler Yapı Denetim Görevlisine 2 (İki) asıl kopya olarak geri verilecektir. İdare tarafından onaylanmış imzalı Revizyon (0) projeleri taratarak DVD/USB BELLEK/HDD şeklinde ayrıca idareye teslim edecektir.

33.12. Yapılan işlerin son durumunu belirten (AS-BUILT) çizimler Yüklenici, tüm işlerin son durumlarını gösteren ve Harita Hizmetleri Teknik Şartnamesinde belirtildiği şekilde hazırlayacağı çizimleri ve sayısal olarak DVD/USB BELLEK/HDD ortamında İdareye sunmakla yükümlüdür. Bu çizimlerde, kamulaştırma sınırı dışına çıkıldığının belirlenmesi durumunda yapılan kamulaştırmanın iptali nedeniyle kamulaştırma bedelleri ile yeni yapılacak kamulaştırma bedelleri ile bu işlerle ilgili her türlü masrafların karşılanması yükleniciye ait olacak ve sözleşmenin

33.8. Garanti Yükümlülük ve Sorumlulukları ve yine

33.18. Güzergâh İle İlgili Özel Hükümler maddeleri uygulanacaktır. İnşaat Projeleri Plan ve Detayları, Elektrik Projeleri, Mekanik Projeleri Plan ve Detayları, Enerji Nakil Hattı Projeleri, Plan Profil Paftaları ve 1/25.000 Ölçekli Güzergah Haritası, Özel Geçiş Projeleri, Katodik Koruma Projeleri As-Builtleri (Yapılan İşlerin Son Durumunu Belirten Çizimler ve Dokümanlar) ve Kullanım Kılavuzları Yüklenici tarafından yapım işi esnasında hazırlanmaya başlanılacak, yapım işi biten kısımlar onay için İdareye sunulacak ve işin geçici kabulünün yapılmasına ilişkin başvuru ile birlikte İdareye teslim edilecektir. İdare tarafından onaylanmış çizimler ve dokümanların As-Builtleri (Yapılan İşlerin Son Durumunu Belirten Çizimler ve Dokümanlar) Yüklenici tarafından; Çizim ve dokümanlar 1 asıl + 3 ozalit kopya + 2 kopya DVD/USB BELLEK/HDD ortamında teslim edilecektir. As-Built verileri ayrıca Kurumun belirleyeceği .mdb formatında noktasal ve çizgisel olarak da teslim edilecektir. Kullanım kılavuzları, bakım kitapçıkları ve sertifika dosyaları ise 1 orjinal 3 kopyadan oluşacaktır. Boru kaynak noktaları ve bu noktaların birleştirilmesiyle oluşturulacak boru ekseni ve sabit tesis yerleri (vana, pig ist. vs.) ile proje kapsamında tesis edilen line marker, aerial marker, ölçü kutusu, rögar ve dere geçiş ikaz tabelası konumları (ülke koordinat sisteminde, ayrı tabakalarda) CAD ortamında DVD/USB BELLEK/HDD içerisinde sunulacaktır. Teslim edilecek projeler inşaat, mekanik, elektrik vb. şeklinde gruplandırılarak, sıralanıp listeleri ile birlikte teslim edilecektir. Teslim edilecek kopyalar için standart klasörler kullanılacak olup A4 ebadında katlanacak projeler poşetlere konularak proje bilgisi dosya sırtına yazılacak ve projelerin listeleri dosyanın içine konulacaktır. Dijital radyografi yöntemi ile tahribatsız muayene yapılması durumunda tüm kaynak film görüntüleri; proje adı, kaynak numaraları belirtilerek hat kaynakları ve istasyon kaynakları ayrı klasörler halinde gruplandırılarak İdarenin tercihi doğrultusunda muhafazalı ve etiketli 2 adet taşınabilir harici hard disk ile birlikte İdareye tutanakla teslim edilecektir. Dijital radyografi ile tahribatsız muayene yapılmaması halinde kaynak filmleri dijital ve fiziksel ortamda İdareye teslim edilecektir. Kaynak filmleri öncelikle taranacak, taranan kaynak filmlerine ait görüntüler proje adı, kaynak numaraları belirtilerek hat kaynakları ve istasyon kaynakları ayrı klasörler halinde gruplandırılarak İdarenin tercihi doğrultusunda DVD/USB BELLEK ortamında İdareye tutanakla teslim edilecektir. Ayrıca, fiziksel ortamda teslim hususunda ise kaynak filmleri ahşap sandıklar içine yerleştirilecek olup sandıklar numaralandırıldıktan sonra üzerlerine proje adı, boru hattı çapı, boru hattı uzunluğu, hat kaynağı conta/film adedi, NDT raporları klasör adedi, (her bir sabit tesis için ayrı olmak üzere) istasyon adı, istasyon kaynağı conta/film adedini gösteren liste yapıştırılacak ve yapı denetim görevlilerinin kontrolünden sonra kapatılarak İdareye tutanakla teslim edilecektir. • As built dokümanlar Yüklenici ve İdare tarafından imzalandıktan sonra imzalı dokümanlar taranarak “pdf ” formatında ve en az 300 dpi çözünürlükte sayısal ortama aktarılacaktır. Bu dokümanlarda çizim üzerindeki renk, bir ayrıntıyı belirtmiyor ise doküman “siyah-beyaz” renkte taranacaktır. “pdf” olarak kaydedilmiş dosyaların boyutu 50 Mb’yi geçmeyecek olup bu boyutun aşılması durumunda dosya boyutu 50 Mb’ı geçmeyecek şekilde dokümanın bölünerek birden çok dosya halinde sayısal hale getirilmesi sağlanacaktır. Taranmış/dönüştürülmüş tüm dokümanlar CD/DVD/USB/HDD ortamında İdareye teslim edilecektir.

33.13. Geçici hakediş düzenleme prosedürü

33.13.1. Geçici hakediş raporları, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen şekilde düzenlenecektir. Geçici hakediş raporlarına yapı denetim görevlisi tarafından gerekli bulunan destekleyici belgeler eklenecektir.

33.13.2. Geçici hakediş raporlarında;

33.13.3. Geçici hakediş, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 39. maddesi hükümleri çerçevesinde tahakkuka bağlanarak ödemesi yapılacaktır.

33.13.4. Ödenecek miktar (İdarenin mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla), Sözleşme uyarınca yapılan daimi işlerin miktarları ile Şantiyeye işlerin bünyesine girmek üzere ölçüm tarihine kadar getirilen malzeme ve malların toplam bedelinden, daha önce yapılan taksit ve/veya ödemelerin, avans mahsuplarının ve tamamlanmış, ancak kesin hesabı İdareye verilmemiş imalatlara karşılık Yüklenici tarafından teminat mektubu verilmemesi durumunda İdare tarafından kesin hesaplar onaylanana kadar alıkonulan hakediş tutarının %3 'üne eşit tutardaki nakit teminatın ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ''Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları'' başlıklı 20. maddesi hükmü doğrultusunda İdare tarafından doğrudan onaylı alt yüklenicilere yaptırılan iş var ise bahse konu bedelin düşülmesi suretiyle bulunan meblağ olacaktır.

33.13.5. Hakediş raporu, yalnızca yukarıda belirtilen malzeme ve malların gereğinden önce olmamak kaydıyla İdarenin onayı alınarak, makul ve düzenli biçimde Şantiyeye getirilmesi, gereğince depolanması ve/veya hava ve diğer dış etkenlere karşı korunması ve sözleşme koşullarına uygun olması koşuluyla bunların bedelini içerecektir.

33.13.6. Aylık olarak verilecek bu beyannamedeki (kalıcı işlerin bedelini saptamak için kullanılan) oran ve fiyatlar, Sözleşmenin

33.19. maddesi çerçevesinde idare tarafından uygun bulunması kaydıyla Birim fiyat teklif cetvelindeki fiyatlar olacaktır.

33.13.7. Yüklenici, idareye aylık değerleri uygun bir şekilde kontrol etmesi için gerekebilecek tüm makbuz, fatura ve diğer belgeleri verecektir.

33.13.8. Yüklenici Hakedişi İdareye sunmadan önce İş Kanunu 36ncı maddesi hükümleri çerçevesinde Şantiyede ilan yapacak ve ilanın mühendis temsilcisinin onayından geçmiş bir suretini hakediş ile birlikte İdare’ye sunacaktır.

33.13.9. Test ve Devreye alma çalışmaları kapsamında yürütülen testlere (hidrostatik test vb) ait onaylı formlar ilgili kaleme ait hakediş raporunun eki olarak İdareye sunulacaktır.

33.13.10. Kaliper Pig ile ilgili hakediş ilerlemesi verilebilmesi için, kaliper pig çalıştırılan bölümlerin Kaliper Pig nihai değerlendirme raporlarının İdareye sunulması gerekmektedir. 33.13.11.İKY

402.3 "Tahribatsız Muayene" İş Kalemi kapsamında hakediş ilerlemesi verilebilmesi için dijital radyografi yapılması durumunda kaynak görüntülerinin sayısal hali, dijital olmayan radyografi yapılması durumunda kaynak filmlerinin İdareye teslim edilmesi gerekmektedir.

33.14. Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi Kesin hakediş raporu düzenlenmesi ve hesap kesilmesi hususlarında, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 ncı maddesinde yer alan hükümleri uygulanır.Ayrıca; Tamamlanmış ancak kesin hesabı yapılıp İdareye verilmemiş iş kalemlerine ait miktarların %97'si hakedişe dahil edilir ve Sözleşme'nin

30.2 nci maddesinde belirtilen % 3 nakit teminatı oluşturan geçici hakediş bedellerinin % 2,4'ü kesin hesapların İdare tarafından onaylanmasından sonra, kalan % 0,6'sı ise Yapım İşleri Kesin Kabul Tutanağının onaylanmasından sonra ödenir.

33.15. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesine ilişkin ilave hükümler Sözleşme Tasarısı'nın 10 ncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi 45 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, yüklenici tarafından idareye teslim edilecek belgelere ek olarak; yatırım teşviki nedeniyle gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılması durumunda, ilgili mercilerden alınan ilişiksiz belgesi de kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesinden önce yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir.

33.16. Çalışanların sosyal güvenlik kurumu primlerinin ödenmesi Yüklenicinin çalışanları ile ilgili olarak "Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.

33.17. İdareye sağlanacak hizmetler için ödeme Yüklenici İdarenin kontrol teşkilatı için, kamulaştırma ofisi, merkez ofis ve şantiyede Sözleşme Tasarısının Diğer Hususlarında tariflenen tüm hizmetleri sağlayacaktır. Bu hizmetler ile ilgili ödeme Birim fiyat teklif cetvelindeki mevcut iş kalemleri içerisinde yer aldığı kabul edilerek ayrıca bir ödeme yapılması söz konusu olmayacaktır.

33.18. Güzergâh ile ilgili özel hükümler

33.18.1. Yüklenici, Doğal Gaz Boru Hattı Yapım İşi güzergâhında; İhale dokümanını oluşturan belgeler doğrultusunda, Proje Master Planı’nda belirtilen "Tasarım ve Mühendislik Verilerinin Sahaya Uygulanabilirliğinin Kontrolü" süresinin ilk çeyrek bölümünde güzergahı inceleyecektir. Yapılan inceleme neticesinde olabilecek güzergah değişiklikleri, özel geçiş ilave ve değişiklikleri ile ilgili olarak; her türlü inşaat tedbirlerinin de yer aldığı detay mühendislik çalışmalarını içeren boru hattı ve uygulama projelerini, kamulaştırma dosyalarının hazırlanması ile yer teslim tarihinden itibaren Proje Master Planı’nda belirtilen süre içerisinde İhale şartnamesinin ilgili hükümleri ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri doğrultusunda hazırlayacak ve İdare onayına sunacaktır. Değişen güzergah ve bu güzergah değişikliğine bağlı sabit tesis yerlerinin ve sabit tesis yerlerine ait enerji nakil hatlarının, katodik koruma sisteminin projelerinin kamulaştırma haritaları ile dosyalarının hazırlanması, İdare'nin ve ilgili diğer İdarelerin onaylarının alınması ve kamulaştırmanın hukuki işlemlerinin başlaması için idareye teslimi, işlemleri 120 gün içinde tamamlanacaktır. Kamulaştırma plan ve harita çalışmaları, ihale dokümanı içerisinde yer alan Harita Hizmetleri Teknik Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yapılacaktır.

33.18.2. Yüklenici tarafından "Tasarım ve Mühendislik Verilerinin Sahaya Uygulanabilirliğinin Kontrolü" sürecinde belirlenecek özel geçiş gerektiren ilave geçişler için, özel geçiş haritaları ve uygulamaya yönelik projeler yüklenici tarafından hazırlanacak ve İdare onayına sunulacaktır. Bu iş için ek süre verilmeyecektir. Kamu kurum, kuruluşlarına ait arazilerden, karayolları, demiryolları vb. yerlerin kamulaştırma sınırından veya sınırı içinden paralel gidişler, yollardan, yerleşim içindeki yollardan, imar yollarından gidişler özel geçiş gerektiriyorsa bunlarda özel geçiş olarak kabul edilecek ve özel geçişlerle ilgili işlemlerin aynısı yapılacaktır.

33.18.3. Sözleşme imzalandıktan sonra Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelecek ilave görüşler/talepler, meydana gelebilecek doğal afetler, İdarenin talepleri vb. Yüklenici kusuru olmaksızın gerçekleştirilmesi zorunlu değişiklikler nedeniyle gerekli tüm revizyonlara ait izin alınması ve protokollerinin yapılması ile ilgili her türlü iş ve masraflar (İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun talep ettiği protokol, kazı ruhsat bedeli ve olası ek protokol fark bedeli İdare tarafından karşılanacaktır.) yükleniciye aittir. Ancak yüklenicinin kendi kusuru nedeniyle yapım işini süresinde bitirememesi ve/veya protokolde/kazı ruhsatında belirtilen süre zarfında özel geçiş işlerini tamamlayamaması kaynaklı gecikmelerle ilgili ilave külfetler (güncelleme bedeli vb.) yüklenicinin sorumluluğundadır. Kurum/Kuruluşların teminat talep etmesiyle ilgili

33.18.19 maddesindeki hüküm geçerli olacaktır.

33.18.4. Proje konusu işe ilişkin boru hatları güzergahının saha çalışmaları esnasında, güvenlik güçleri ile birlikte çalışılması gerektiğinde, bu hususla ilgili her türlü izin, yazışma vb. Yüklenicinin sorumluluğundadır. Boru hattı güzergahında çalışmalara güvenlik güçlerince izin verilmemesi halinde yükleniciye bu nedenden dolayı ilave bir ücret verilmeyecek ancak işin kesintiye uğraması ve bu durumun İdare tarafından da kabul edilmesi halinde sözleşme hükümlerine göre işin durduğu süre oranında süre uzatımı verilebilecektir.

33.18.5. Gerektiğinde İlave yapılacak plan profiller ve özel geçiş haritaları, Büyük ölçekli harita ve harita bilgileri üretim Yönetmeliğine uygun olarak yapılacaktır.

33.18.6. Bütün projelerin Uygulaması İdarenin kontrolünde yüklenici tarafından yapılacaktır.

33.18.7. -

33.18.8. Kamulaştırması yapılacak olan boru hattı güzergâhı ve sabit tesis yerleri için yapılan Yer teslimlerine göre inşaat aktiviteleri yürütülecektir. Kamulaştırması yapılacak olan sahanın dışında meydana gelebilecek her türlü zarar ziyanların karşılanmasından ve çıkabilecek hukuki problemlerin bütün sonuçlarından yüklenici sorumludur.

33.18.9. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ilgili hükümlerince; yer teslimi yapılan güzergâhta, sabit tesislerde ve enerji nakil hatlarında ve katodik koruma sistemi anot yatağında inşaat süresince veya sonrasında, yüklenicinin kusurundan kaynaklanan güzergâh, sabit tesis yerlerinin, enerji nakil hatları ve anot yatağındaki değişikliklerinden dolayı meydana gelecek her türlü kamulaştırma iptallerine ve yeni kamulaştırmaya ait kamulaştırma bedelleri, zarar-ziyanlar ve her türlü mali külfetler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Bu nedenlerden dolayı süre uzatımı ve ilave bir ücret idarece verilmeyecektir.

33.18.10. Yüklenici, boru hattı, sabit tesisler ve enerji nakil hatlarındaki kamulaştırma haritalarına göre idare tarafından kamulaştırması yapılan saha içerisinde inşaat aktivitelerini yapacaktır. Bu işlerden dolayı meydana gelebilecek hukuki işlemlerden ve hukuki işlemlerin sonuçlarından Yüklenici sorumludur.

33.18.11. Kamulaştırması yapılan saha içerisindeki yer altı tesislerine zarar verilmesi durumunda bu tesislerin eski haline getirilmesi ve her türlü zarar - ziyanların, masrafların karşılanması yükleniciye aittir. Bu işlerden dolayı meydana gelebilecek hukuki işlemlerden ve hukuki işlemlerin sonuçlarından Yüklenici sorumludur.

33.18.12. Kamulaştırma sınırları dışındaki parseller ile yer altı ve yer üstü tesislerinde meydana gelecek her türlü zarar - ziyan ve masraflar, yapılacak kamulaştırmaya ilişkin her türlü giderler ve kamulaştırma bedelleri yüklenici tarafından karşılanacak olup, bu yerler için kamulaştırma haritaları ile dosyaları Harita Hizmetleri Teknik Şartnamesine göre yüklenici tarafından hazırlanacaktır. Kamulaştırması yapılan güzergâhın eski haline getirilmesi yükleniciye aittir. Bu nedenlerden dolayı süre uzatımı ve ilave bir ücret idarece verilmeyecektir. Bu işlerden dolayı meydana gelebilecek hukuki işlemlerden ve hukuki işlemlerin sonuçlarından Yüklenici sorumludur.

33.18.13. İş için gerekli olan şantiye binalarına ait arazileri, boru stok sahaları, inşaat için gerekli olabilecek ulaşım yollarının, hafriyat toprağının toplanacağı sahaların, ariyet, güzergâhın temizlenmesinde ortaya çıkan kaya vs. ve Sözleşmenin eki olan Teknik Şartnamedeki Genel Boru Hattı İnşaat şartnamesi 4-NGTL 0-GN-P-002-5001'in gereği güzergâhta temizlenmesi gereken kaya parçalarının stoklanacağı alanların temin edilmesi ve bunlara ait her türlü giderler yükleniciye aittir.

33.18.14. İnşaat aktivitelerinin başlaması için, Yapım İşleri Genel Şartnamesi ikinci bölüm “İşyerleri”, “İşyerinin Yükleniciye Teslimi Madde-6” içerisinde yer alan “kamulaştırılacak veya geçici olarak el konacak yerler, işlemler tamamlandıkça iş programına uygun olarak kısım kısım yükleniciye teslim edilir.” hükmü doğrultusunda; kısım kısım yer teslimi yapılacak olup, yapılan yer teslimine ilişkin olarak el konacak taşınmaz malların kamulaştırılmasına veya geçici işgaline ait harita, plan, cetvellerini kapsayan kamulaştırma haritaları teslim edilecektir. Sabit tesislere (vana ve pig istasyonları) ait enerji nakil hatlarının, katodik koruma sistemine ait anot yataklarının kamulaştırma haritaları ile dosyalarının hukuki işlemleri idare tarafından bitirildikten soma yer teslimi yapılacaktır. Yer teslimine kadar geçen süre işin süresi içerisindedir.

33.18.1. de belirtilen "Tasarım ve Mühendislik Verilerinin Sahaya Uygulanabilirliğinin Kontrolü" sürecinde yapılan güzergah ve sabit tesis değişikliklerinde kamulaştırma dosyalarının eksiksiz olarak teslimi ve kadastro onayının yapılmasını müteakip İdare 90 gün içerisinde ilgili kısmın yer teslimini yapacak olup ilgili kısmın yer teslimi süresi 90 günü aştığı takdirde fiyat farkı hariç Yüklenici, iş kaybı, bekleme vb. isimler altında herhangi bir ilave bedel isteyemeyecek ancak bununla ilgili süre uzatımı talebinde bulunabilecektir.

33.18.15. Yüklenici, halihazır haritanın güncellenmesini, mevcut boru hattı ve diğer alt yapıların tespitini, özel geçiş haritalarını (ihale dokümanında verilmemesi durumunda veya yapım aşamasında oluşabilecek değişikliklerden dolayı ihtiyaç hasıl olması halinde), güzergâh aplikasyonunu, güzergahın açılmasını, açılan güzergahta boru hattı eksen aplikasyonunu, as-built işlemlerini Etüt, Harita ve Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri Teknik Şartnamesi hükümlerine göre yapacaktır.

33.18.16. Kamu kurum ve kuruluşlardan alınan görüşler ve inşaat sırasında kamu kurumlarından gelecek görüşlerde alınacak inşaat tedbirleri, inşaatın gözetimde yapılması vb. görüşlerin olması durumunda görüşü veren ve de özel geçişlerle ilgili olarak protokol yapılan kamu kurum ve kuruluşlarının kontrolünde inşaat çalışmaları yürütülecek ve yürütülen çalışmalar, yapı denetim görevlisi, kamu kurum ve kuruluşların yetkililerin ve yüklenicinin katılımıyla düzenlenecek yazılı belge ile belgelendirilecektir. Kamu, kurum yetkililerinin her türlü masrafları ve ulaşımı yükleniciye aittir.

33.18.17. Tabii afetlerden dolayı Boru Hattı Güzergâhının veya Sabit Tesis Yerlerinin değiştirilmesinin zorunlu olduğu veya Kamu, Kurum ve Kuruluşlarının olumlu görüşlerine rağmen, işin başlamasında veya işin devamında Kamu, Kurum ve Kuruluşlarından, vatandaşlardan, tüzel kişilerden vb. haklı gerekçelerle gelebilecek Güzergah ve/veya Sabit Tesis Yerleri değişiklikleri talebinin İdare tarafından kabul edilmesi gibi zorunlu nedenlerle değişiklik yapılması durumlarında; Yüklenici tarafından yapılacak kamulaştırma haritalarının ve dosyalarının maliyetleri, yapılan kamulaştırmanın iptaline ait kamulaştırma ve zarar-ziyan bedelleri ile kamulaştırmaya ilişkin her türlü mali külfetler, Yeni kamulaştırmaya ait kamulaştırma ve zarar-ziyan bedelleri ile kamulaştırmaya ilişkin her türlü mali külfetler, idare tarafından karşılanacaktır. Ancak, meydana gelebilecek her türlü değişiklikten dolayı kamu kurum ve kuruluşlardan güzergâhla ilgili görüşlerin alınması, her türlü izinlerin alınması bunlarla ilgili (Tarım Dışı Kullanım İzinleri dahil) her türlü masraflar (İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun talep ettiği protokol bedeli İdare tarafından karşılanacaktır.) kendisine ait olmak üzere, yüklenici tarafından yapılacaktır. Güzergâhta ve/veya istasyon yerlerinde meydana gelebilecek değişikliklerle ilgili olarak fiyat farkı hariç iş kaybı, bekleme, v.b isimler altında herhangi bir ilave bedel ödenmeyecektir." Ancak Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan iş kalemlerinin metrajlarında meydana gelecek değişiklikler, iş artışı veya iş eksilişi olarak değerlendirilecektir. Ancak değişiklikten dolayı işin kesintiye uğraması ve bu durumun İdare tarafından da kabul edilmesi halinde sözleşme hükümlerine göre işin durduğu süre oranında süre uzatımı verilebilecektir.

33.18.18. Güzergâhın eski haline getirilmesi ile ilgili olarak; güzergahın geçtiği Köy, mahalle muhtarlıklarından, Belediyelerden resmi yazılar, Kamu kurum ve kuruluşlardan alınacak görüşlerde inşaat sırasında alınacak inşaat tedbirleri, inşaatın gözetimde yapılması vb. görüşü veren ve de özel geçişlerle ilgili olarak protokol yapılan kamu kurum ve kuruluşlardan, inşaatın verilen görüşler ve protokol yapılan kuruluşlardan inşaatın protokole uygun yapıldığı ve güzergahın eski haline getirildiği hususları kapsayan resmi yazılar ve/veya ilişiksizlik belgeleri yüklenici tarafından alınarak İdareye sunulacaktır. Boru hattının açık kazı veya bir başka yöntemle geçişinden sonra geçiş yapılan yolların, eski haline getirilmesi için dolgu, tesviye, sıkıştırma, stabilize kaplama, kilitli beton kaplama, beton kaplama, asfalt kaplama ve gerekli onarımları yüklenici, mevcut yol standartlarına uygun bir şekilde sözleşme kapsamında yapacak/yaptıracak yapılan işler için idareden bedel talep etmeyecektir.

33.18.19. Kamu, Kurum ve Kuruluşlarına ait görüşler doğrultusunda gerekli inşaat ve her türlü tedbirler yüklenici tarafından alınacak ve tedbirlerle ilgili İdare onayı alınacaktır. Kamu, Kurum ve Kuruluşlarının görüşleri doğrultusunda gerekli izinlerin alınması ve protokollerin yapılmasına yönelik başvuru İdare tarafından gerçekleştirilecek olup başvuruya yönelik her türlü proje, hesaplama, dokümantasyon vb. hazırlanması ve bunlarla ilgili her türlü giderler (İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşunun talep ettiği protokol bedeli / kazı ruhsat bedeli İdare tarafından karşılanacaktır.) yükleniciye aittir. Ancak Kurum/Kuruluşların geçişler için teminat talep etmesi halinde talep edilen teminat yüklenici tarafından karşılanacak ve izin süreci devam ettirilecektir. Teminatın verilmemesi veya geç verilmesi kaynaklı protokol süreçlerinin sekteye uğraması halinde yükleniciye herhangi bir ilave süre verilmeyecektir.

33.18.20. Boru hattındaki uzama kısalma miktarları ile birlikte Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan tüm iş kalemlerinin kesin metrajları, işin sonunda as-built ölçümler ve log-book üzerinde belirlenen kesin metrajlar baz alınarak belirlenecektir. Ödemeler bu kesin metrajlara uygun olarak teklif birim fiyatlara göre gerçekleşen miktar üzerinden Yükleniciye yapılacaktır.

33.18.21. Yüklenici boru hattı yapım çalışmaları sırasında kanal açma, kaynak yapma, indirme ve borunun üzeri kapatma (geri dolgu) çalışmalarının eşzamanlı yapılmasından sorumlu olacak, aktiviteler arası mesafelerin açılması için İdare onayı alınacaktır.

33.18.22. Yüklenici, boru hattı güzergâhı üzerinde güzergâhın her iki tarafına geçişler için yol ve sulama işini engellemeyecek şekilde her türlü tedbiri alacaktır. Güzergâhın her iki tarafına özellikle sulama mevsiminde su akışının engellenmesinden dolayı tarım yapılamaması nedeniyle meydana gelebilecek her türlü zarar ziyandan ve hukuki işlemlerin sonucundan yüklenici sorumludur.

33.18.23. Güzergâhın eski haline getirilmemesinden dolayı tarımın yapılamamasına ilişkin meydana gelebilecek her türlü zarar ziyandan ve hukuki işlemlerin sonucundan yüklenici sorumludur.

33.18.24. 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu çerçevesinde İl Toprak Koruma Kurulu ve T.C Tarım ve Köy İşleri Bakanlığından alınan Toprağın tarım dışı amaçla kullanılmasına ilişkin izinler çerçevesinde yörede yapılan tarımsal faaliyetlere zarar verilmeyecek şekilde inşaat aktivitelerinin yapılması, eski hale getirilmesi yapılmadığı takdirde tüm hukuki ve mali külfetler yükleniciye aittir.

33.18.25. Mera vasıflı arazilerde yapılacak olan inşaat aktivitelerinde arazilerin eski haline getirilmemesi durumunda, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerince arazilerin eski haline getirilmediği için, talep edilecek olan her türlü bedel (zarar-ziyan, teminat, ceza vs.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

33.18.26. Proje kapsamında boru hattı (irtifak) ve sabit tesis yerleri (mülkiyet) için 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında tarım dışı kullanım izinleri yüklenici tarafından alınacak olup, izinler için gerekli Toprak Koruma Projeleri yüklenici tarafından yaptırılacaktır. İlgili idarelerce belirlenecek formatta toprak koruma projelerinin hazırlatılması ayrıca Mera Komisyon Başkanlığının talep etmesi halinde Mera Dönüşüm Projelerinin hazırlatılarak, onaylarının alınması ve sonuçlarının raporlanmasından Yüklenici sorumludur. Yüklenici, projeye ait tarım dışı kullanım iznini almadan hiçbir inşai faaliyete başlamayacaktır. Bu hususla ilgili tüm cezai ve idari sorumluluk yükleniciye aittir.

33.18.27. Güzergâhın ormanlık sahalardan geçişi ile ilgili olarak, izin irtifak dosyaların hazırlanması, Orman Bölge Müdürlüğü / Orman Genel Müdürlüğü izin Onayı alınması ve orman idaresince talep edilen belge, doküman ve onayların ilgili oda ve kuruluşlardan (orman mühendisleri odası, orman mühendisi vb.) sağlanması ve her türlü onay/tasdik giderlerinden yüklenici sorumludur. Hazırlanacak orman izin dosyasında Orman idaresince istenmesi halinde kurum kuruluş görüşleri yüklenici tarafından alınıp idareye teslim edilecektir. Kurum ve kuruluş görüşlerine ilişkin tüm giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici bu iş için süre uzatımı talebinde bulunamayacaktır.

33.18.28. Yüklenici tarafından yapılan zorunlu güzergah değişikliği nedeniyle, proje dizaynı sonrasında ek kamulaştırma çıkması durumunda, söz konusu kamulaştırma dosyaları yüklenici tarafından hazırlanacak ve gerekli onayları sağlanacaktır.

33.18.29. Boru hattı güzergahında bulunan zeytinlik alanlarda, İdarenin talebi doğrultusunda zeytin ağaçlarının hak sahiplerinin belirleyeceği ve İdarenin uygun göreceği yerlere taşınmasına ilişkin gerekli tüm faaliyetler ve mali külfetler yüklenici sorumluluğundadır.

33.19. Ödemelere ilişkin ilave hususlar İdarenin, bu proje için belirlediği oran aralıkları tablosunda belirtilmiştir. Birim fiyat teklif cetvelinde her bir iş aktivitesi için, Yüklenicinin teklif ettiği birim fiyatlara göre iş aktivitesi toplam fiyatının Yüklenicinin Teklif Mektubundaki toplam fiyatına oranı, İdare tarafından söz konusu iş aktiviteleri için oran aralıkları tablosunda sınırları belirlenen oranlar içerisinde kalması halinde, ödemeler gerçekleştirilen iş aktivitesi için Yüklenicinin Teklif Mektubunda belirtmiş olduğu fiyatı üzerinden ödenecektir. İş Aktivitesi bazında, Yüklenicinin teklif ettiği birim fiyata göre iş aktivitesi toplam fiyatının, Yüklenicinin Teklif Mektubu toplam fiyatına oranı, İdare tarafından söz konusu iş aktiviteleri için oran aralıkları tablosunda sınırları belirlenen oranlar içerisinde kalmaması halinde ise İdare, İş aktivitelerine ait ödeme biçimlerini aşağıdaki paragrafta belirtilmiş olan çerçevede uygulayacaktır. İş Aktivitesi bazında oran aralıkları tablosunda yer aldığı şekilde belirlenen oran aralıklarının üst sınırının üzerinde birim fiyat esaslı teklif verilmesi durumunda; üst sınırı aşan miktar; o iş kaleminden sonra, İş Aktivitesi bazında belirlenen aralığın alt sınırının altında teklif verilen kalem veya kalemler bulunması halinde, alt sınırın altında teklif verilen bu kalemlere, hesaplanacak ağırlık oranları ile çarpılarak ağırlıkları nispetinde dağıtılıp İdare tarafından bu şekilde belirlenen revize oranlara göre ödeme yapılacaktır. Dağıtım esnasında kullanılacak ağırlık oranları hesaplanırken öncelikle dağıtım yapılacak alt sınırın altında teklif verilen her bir kalem için o kaleme ait oran aralıkları tablosunda belirlenen aralığın üst sınırı ile teklif oranı arasındaki farklar bulunacak, dağıtım yapılacak her bir kalem için bulunan bu fark değerinin, dağıtım yapılacak her bir kalemdeki fark değerlerinin toplamına bölümü, o kalemin ağırlık oranını verecektir. Geçici Kabul İtibar tarihli ve sonraki ara hakedişlerde bahse konu maddenin hükümleri uygulanmadan Yüklenici’ye ödeme yapılacaktır . Ara hakedişlerde optimizasyon yapılarak hesaplanan toplam tutar, çarşafta yer alan tutarı aştığı takdirde çarşafta yer alan tutar baz alınarak ödemeler gerçekleştirilecektir. İdarece onaylı Alt Yüklenicilere ait ödemeler Yapım İşleri Genel Şartnamesi, sözleşme ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilerek İdarece yapılabilir.

33.20. Şantiye sahasına getirilen boruların stok sahasına "4-NGTL-00-GN-P-002-5140 Boruların Taşınması, Depolanması ve Nakli Şartnamesi" ne uygun olarak taşınması ve istiflenmesi Yüklenici'nin sorumluğundadır. İşin Kapsamı (Özel Teknik Şartname) ekinde ''Boru Teslimi İle İlgili Termin Programı’nda özellikleri belirtilen çelik hat boruları İDARE tarafından verilecek olup; İşin Kapsamı (Özel Teknik Şartname) ekinde belirtilen Boru Teslimi İle İlgili Termin Programı'na göre Yükleniciye teslim edilecektir. Yüklenici, kendi kuracağı stok sahasında/sahalarında araç üzerinde teslim alacağı çelik hat borularının; araçtan indirilmesi, boru stok sahasına kadar uygun bir şekilde taşınması, söz konusu sahada stoklanması, istiflenmesi ve imalat aşamasında boru stok sahasından taşınması için gerekli her türlü işi gerçekleştirmekle yükümlü olacaktır. İdare tarafından temin edilecek hat borularının, stok sahalarına tesliminde termin programına göre gecikme olması halinde Yüklenici bu gecikme nedeni ile herhangi bir iş kaybı, bekleme vb. isimler altında herhangi bir ilave ücret talebinde bulunmayacak, ancak gecikilen süre ile ilgili süre uzatımı talep edebilecektir. Yüklenici, yer tesliminden en geç 20 (Yirmi) gün sonra 1 adet ana boru stok sahasını İdareye bildirecektir. Stok sahasının zamanında bildirilmemesi durumunda gecikilen her gün için Sözleşme bedelinin onbinde bir (% 0,01) oranındaki bedel ilk hakedişinden emanete alınacak, ancak emanete alınan bu bedel Master plandaki diğer aktivitelerden farklı olarak Yükleniciye Sözleşmede belirtilen tüm boruların sahaya nakli sonrasında serbest bırakılacaktır. Ayrıca Yüklenici günde en az 10 adet TIR içerisindeki boruları stok sahasına indirecek şekilde organizasyonunu sağlayacak ve Boru Teslim termin Programı'na uygun olarak boruları teslim almaması durumunda, teslim alınmayan boruların tonu başına 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) ceza Yüklenicinin ilk hakkedişinden kesilecektir. Doğal Gaz Boru Hattı için, İdare tarafından temin edilerek Yükleniciye teslim edilecek hat borularının kesin metrajları, Yüklenici tarafından yer tesliminden itibaren 90 gün süre içerisinde % 0,3 oranında zayiat payı ilave edilerek İdare'nin onayına sunulacaktır. Bahse konu süre içerisinde kesin boru metrajları sunulmadığı taktirde Sözleşmede belirtilen metraja ilave olarak talep edilecek boruların nakliyesi Yükleniciye ait olacaktır. İşin devamı sırasında boru hattında uzama meydana gelmeksizin, Sözleşmede öngörülenden (%0,3) fazla zayiat verilmesi halinde ihtiyaç duyulacak ilave borunun temini, nakliyesi vb. tüm durumlara ait bedeller Yüklenici sorumluluğundadır. Yüklenici'nin belirlediği hat borusu kesin metrajlarına göre İdare tarafından temin edilen hat borusu ile ilgili olarak: İşin sonunda As-Built ölçümler ve log-book üzerinden belirlenen kesin metrajlara göre boru artması halinde; uzunluğu 6 metrenin üzerindeki borular İdare tarafından teslim alınacak olup, teslim alınan boruların iç yüzeylerinin ''4-NGTL-00-GN-P-002-5425 Hat Boruları İç Yüzeylerinin Epoksi Boya İle Boyanması Şartnamesi''ne göre boyatılması ve bu boruların ''4-NGTL-00-GN-P-002-5140 Boruların Taşınması, Depolanması ve Nakli Şartnamesi''ne uygun olarak İdare tarafından gösterilecek stok sahasına (Geçici Kabul Eksiklikleri tamamlanma tarihine kadar) taşınması ve istiflenmesi Yüklenici'nin sorumluğundadır. Yükleniciye teslim edilen borulardan, boru hattında kullanılan borular, işin sonunda İdareye teslim edilen borular ve zayiat payı düşüldükten sonra geriye kalan bakiye miktara ait bedel Yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Bakiye boruların maliyetini oluşturan kesinti tutarı hesaplanırken; İdare tarafından söz konusu boru alım işi için yapılan ihale tarihinin içinde bulunduğu ay temel endeks, yapım işi geçici kabul çalışmaları sonrasında yüklenici tarafından boruların idaremize teslim edildiği tarihin bulunduğu aya ait endeks güncel endeks (yüklenici tarafından boru teslimi gerçekleşmemesi halinde geçici kabul eksikliklerinin tamamının giderildiği tarihin bulunduğu aya ait endeks güncel endeks) olmak üzere, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Endeks Tablosunun 24 numaralı Ana Metaller sütunundaki endekslerin oranlanmasıyla bulunan katsayı ile ihale sonucunda ortaya çıkan boru fiyatları çarpılarak bulunan tutar kullanılacaktır.

33.21. İşin ve İşyerinin Sigortalanması Sözleşme Tasarısı'nın 17’nci maddesine ek olarak;

33.21.1. İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk; yapım işleri genel şartnamesi madde 9’da düzenlenen esaslar dahilinde yükleniciye aittir.

33.21.2. Yüklenici, işyerindeki İdare tarafından teslim edilecek borular da dahil olmak üzere her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından, yapım işleri genel şartnamesindeki hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun 9. Maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki İdare tarafından teslim edilecek borular da dahil olmak üzere her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı İnşaat ve Montaj All Risk Sigortası (Bütün Riskler), geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki inşaat ve montaj all risk sigortası (bütün riskler) genel şartları çerçevesinde, kapsamı ihale dokümanında belirtilen, genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren en az sözleşme bedeli kadar sigorta yaptırmak zorundadır. Söz konusu teminat miktarına; İdarece Yükleniciye teslim edilen/edilecek olan malzemeler (çelik hat boruları vb.), tamamlatma işlerinde daha önce teslim edilmiş/edilecek olan ve yapım işi sahasında mevcut bulunan malzemeler (çelik hat boruları vb.) de dahil edilecektir. Ayrıca, Yapım İşleri Genel Şartnamesinin

9.2. maddesinde yer alan “Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur.” ibaresine istinaden Yüklenici tarafından teminat tutarlarına, ödenen hakkediş tahakkuk tutarlarına bağlı olarak, fiyat farkları da dahil edilecektir. İdarenin talebine karşın söz konusu teminat tutarlarının artırılmaması halinde, Sözleşmesinin

33.21.10 maddesinde tarif edildiğine benzer şekilde Yüklenici nam ve hesabına İdare tarafından yaptırılacaktır.

33.21.2.1. İnşaat ve Montaj All Risk Sigortası; Sigorta poliçesi aşağıdaki koşul ve teminatları kapsayacaktır.

1.000.000 $ (veya poliçenin düzenlendiği tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı) Stoploss Teminatı,

33.21.2.2. Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası; Poliçe kapsamındaki teminatlar ve tüm ek teminatlar dahilinde, iş ile ilgili üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri maddi ve bedeni zararlara karşı yüklenici tarafından sigorta yaptırılacaktır. Sigorta poliçesi aşağıdaki koşul ve teminatları kapsayacaktır.

1.000.000 $ (veya poliçenin düzenlendiği tarihteki TCMB Döviz Alış Kuru üzerinden Türk Lirası karşılığı) olacaktır,

33.21.2.3. İşveren Mali Sorumluluk Sigortası; Sözleşme kapsamında yapılacak iş ile ilgili olarak çalışacak personel için idareye terettüp edebilecek her türlü iş kazası sonuçlarını tazmin edebilecek şekilde (çalışacak personelin maaşları göz önünde bulundurularak) uygun limit ve teminatlarla yüklenici tarafından sigorta yaptırılacaktır. Sigorta poliçesi aşağıdaki koşul ve teminatları kapsayacaktır.

33.21.3. Yapılacak işin mahiyeti ve risk durumuna göre, yukarıda bahsedilen sigorta kalemlerinin dışında, gerekiyorsa, diğer zorunlu (çevre, trafik vb) ve ihtiyari (kasko vb) sigorta poliçeleri de yüklenici tarafından düzenlettirilecektir.

33.21.4. Bütün Poliçelerde Olması Gereken Özel Şartlar

33.21.5. Yüklenici, poliçelerin teslimi aşamasında poliçelere ait prim ödeme makbuzlarını sunacaktır. Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını sözleşmenin imzalanmasından sonra, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

33.21.6. Sigorta bedellerinin, teminatların detaylandırılması ve artırımını işin yapısı bağlantıları göz önüne alınarak risk faktörü yüklenici tarafından hesaplanacak ve talep edilen teminat limitlerinden (ve sözleşme bedelinden) az olmamak koşulu ile sigortalar yapılacaktır,

33.21.7. Sigorta bedelini tespit etme sorumluluğu tamamen yüklenicinin yükümlülüğündedir; Daha sonra olabilecek hasar veya zayiinin sigorta bedelini aşması ve/veya sigorta teminatı dışında kalması durumunda, Yüklenicinin düzenlettireceği poliçelerdeki muafiyet ve teminata girmeyen ve/veya teminat kapsamında olmayan hasar (sigorta şirketinden tahsil edilemeyen tazminatlar) vb., zarar ve ziyanlar Yükleniciden tahsil edilecektir.

33.21.8. Tüm riskler için uygulanabilecek muafiyet oranı azami % 2 olup, muafiyet oranı altındaki hasarlar ve ziyanlar yüklenicinin sorumluluğundadır.

33.21.9. Deprem, sel, su baskını, toprak kayması ve terör riskleri için uygulanabilecek koasürans oranı azami %20’dir. Bunun dışında kalan riskler için koasürans uygulanmaz.

33.21.10. İşin istenilen sürede bitirilememesi durumunda sigortaların/poliçelerin verilen ya da talep edilen süre uzatımına göre yüklenici tarafından poliçe süresi uzatılacaktır. Sigortaların/poliçelerin verilen ya da talep edilen süre uzatımına göre poliçe süresinin uzatılmaması halinde, hakedişler ödenmeyecek ve teminatları iade edilmeyecektir. Yenilenecek (tecdit) sigorta poliçelerinin ve süre uzatımı vb. gibi durumlara ilişkin düzenlenmesi gereken zeyilnamelerin, tüm riskleri karşılayacak şekilde olmasının sağlanmasından ve/veya teminatların sınırlandırılması halinde sigorta kapsamı dışında olan risklerden de yüklenici sorumlu olacaktır. Proje süresince yapılması gerekli zeyillerin yüklenici tarafından yaptırılmaması durumunda yüklenici nam ve hesabına BOTAŞ tarafından yaptırılabilir ifadesi sigorta poliçesinde yer alacaktır. Bu durumda idare tarafından karşılanan bedel faizi ile birlikte yüklenicinin ilk hakediş alacaklarından veya teminatlarından tahsil edilecektir. Sigorta primlerinin peşin ödenmemesi halinde sigorta primlerinin taksit ödemelerine ilişkin ödeme makbuzlarının her hakedişin tahakkuka bağlanmasından önce idareye sunulması zorunludur. Taksit ödemelerinde aksama oluşması durumunda poliçe yürürlükten kaldırılmayacak sigorta şirketi tarafından BOTAŞ a bildirim yapılacak ve ödemeler yüklenici nam ve hesabına BOTAŞ tarafından yapılacaktır.

33.22. Yapı denetim görevlisi için gerekli binaların yapılması Yapım İşleri Genel Şartnamesi

2.000 TL tutarında ceza uygulanacak olup işin sonunda İdarenin takdirine bağlı olarak İdare tarafından alınmadığı takdirde yüklenici tarafından bedelsiz kaldırılacaktır.

33.23. İş eksilişinde avans iadesi Yüklenicinin, Sözleşme Tasarısı'nın 13 ncü maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak kullanacağı avans ile ilgili olarak, proje kapsamında iş eksilişine isabet eden kısım defaten Yüklenicinin ilk hakedişinden tahsil edilecektir. 33.24.Geçici Kabule ilişkin iş ve işlemler Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.25. Etüt harita ve kamulaştırma mühendislik hizmetleri kapsamına ilişkin hususlar İdare tarafından garanti süresi içerisinde tespit edilecek olan boru hattı etüdüne ilişkin kamu kurumları araştırmalarının yapılmaması, izinlerin alınmaması, boru hattı yapım tekniğine uygun güzergahı belirlenmemesi, alt yapıların tespit edilmemesi, ilgili kadastrodan ve tapu sicil müdürlüklerinden gerekli araştırma ve incelemenin yapılmaması, zilyetlik tespitlerinin eksik yapılması, müştemilat tespitinin eksik ve yetersiz yapılması, yeterli incelemenin yapılmaması, hatalı verilerin kullanılması ve bunlarla sınırlı kalmaksızın benzeri nedenlerden dolayı güzergahta meydana gelebilecek ilave işler veya yüklenicinin kusurlu işlemlerinden kaynaklanan düzeltmeye ilişkin yapılması gereken bütün işler şartname hükümleri çerçevesinde yüklenici tarafından yapılacak olup yüklenicinin kusuru dışındaki ilave işlerin bedelleri birim fiyat teklif cetvelindeki uygun kalemler üzerinden yükleniciye ödemesi yapılacaktır, yüklenicinin kusurundan dolayı kamulaştırma yapılıp bedel ödenmiş ise, kamulaştırma iptallerinden dolayı meydana gelebilecek her türlü mali külfetler (kamulaştırma iptalleri, ödenen kamulaştırma bedelleri, yeni kamulaştırma bedelleri, kamulaştırma bedel artırımları, zarar-ziyanlar, her türlü dava masrafları vb) ile idarenin yanlış kamulaştırma yapılmasına neden olunmasından dolayı idarenin uğrayacağı her türlü mali külfetlerin ve zararın karşılanması, yüklenici tarafından karşılanacaktır."

33.26. İşletmeye almaya ilişkin ilave hususlar İdarece boru hattına gaz alımına karar verildikten sonra Yüklenici, doğal gaz boru hattının hava tahliyesini yapacak ve doğal gazla basınçlandırarak işletmeye alacaktır. Sisteme doğal gaz alınmasına yönelik gerekli tüm malzeme ve işçilik (hatta alınan ve atmosfere atılan doğal gaz hariç) Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

33.27. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar

33.27.1. Yüklenici sözleşme konusu iş için 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun öngördüğü sınıfta İş Güvenliği Uzmanı ile İş Yeri Hekimi ve gerektiğinde Diğer Sağlık Personeli görevlendirecektir. Bu kapsamda İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli ile yapılan sözleşmeleri saha faaliyetlerine başlamadan önce İdareye sunacaktır. Yüklenici, işe başlamadan önce, Yapım İşi Projesi, yüklenici/Altyüklenicilerin Uyması Gereken Kalite, Çevre ve İSG Kuralları Talimatı (BOT-TLM-İNB-001-001 Rev.0) ve Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Şartnamesini (BOT-SPEC-KÇB-001 Rev.1) ekleriyle birlikte imzalayacak ve çalışmaları süresince (alt yüklenici kullandığı faaliyetler dahil), şartnamede belirtilen kuralların tamamına ayrıcalıksız ve eksiksiz olarak uyacak/uyulmasını sağlayacaktır." Ayrıca Yüklenici aşağıda listelenen Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Planları içeriğini sözleşme konusu işe özgü olarak hazırlayacak ve söz konusu yönetim planlarını her sayfası imzalı olarak saha faaliyetleri başlamadan önce İdare onayına sunacaktır. * Projede görev yapacak personellerinin listesi hazırlanacak, belirtilen personelin görev ve sorumlulukları tanımlanacaktır. Şantiye şefi, saha mühendisi, İş Güvenliği Uzmanı, İş Yeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personeli, Çalışan Temsilcisi, Destek Elemanı, saha Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Sorumluları vb. *Projenin her safhasında kullanılan iş makinesi/ekipmanı ve kalibrasyona tabi cihazların listesi, *Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği politikaları ve hedefleri, Proje hedeflerine ulaşılmasında kullanılacak Risk Yönetimi vb. Prosedür, talimat, kontroller, formların tanımlanması, * İş programına göre, tüm faaliyetleri kapsayacak "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine" uygun, İdarenin proje kontrol ekibinde görevlendirdiği ve diğer BOTAŞ çalışanlarının da saha/şantiye ortamında karşılaşabileceği riskler ve alınacak önlemleri içeren İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi hazırlanacaktır. İş İzinleri, Düzeltici/Önleyici Faaliyet, İş Kazalarının Araştırılması vb. Prosedür, talimat, formları oluşturulacaktır." *İş programına göre, tüm faaliyetleri kapsayacak Çevre Boyutlarını ve alınacak önlemleri içeren Çevre Etki Analizi hazırlanacaktır. Çevre tetkik programı, Çevre Kazalarının Raporlanması, İnceleme ve İzleme vb. Prosedür, talimat, formları oluşturulacaktır. *Saha/şantiye tüm bina ve faaliyetleri kapsayacak ''İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmeliğine" uygun, Acil Durum Planı hazırlanacaktır. *İş programına göre, Eğitim gereksinimlerine uygun her düzeydeki işgücüne yönelik, "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik" ve eklerinde belirtilen eğitim başlıklarına da uygun, kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği eğitim planı hazırlanacak, belirtilen tarihlerde konu eğitimler verilecektir. İdarenin proje kontrol ekibinde görevlendirdiği çalışanlarına (en az 16 saat/yıl) İSG eğitimi verilerek, eğitim katılım tutanakları İdareye gönderilecektir." *Araç Kullanma Prosedürü hazırlayacak ve ilgili tüm araç sürücülerinin Kanuni geçerliliği olan Ulusal Sürücü Ehliyeti, Emniyetli -Defansif- Sürüş Sertifikası/Arazi -Off Road- Sürüş Sertifikası sahip olmalarını sağlayacaktır.

33.27.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.27.3. Yüklenici; sözleşme konusu iş için yürürlükte olan; 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan Kanun, Yönetmelik, Genelge vb. tüm yasal mevzuata, çalışmaları süresince ayrıcalıksız ve eksiksiz olarak uyacaktır, *İlgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenilen tüm hususlara uyacaktır, *Diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan, mer'i mevzuat çerçevesinde gerekli görülen izinleri alacaktır, *Çevrede bulunan arazilere, tarım alanlarına, kültürel değerlere ve yollara zarar vermeyecektir. *Ekolojik dengenin bozulmamasına, çevrenin korunması ve geliştirilmesine yönelik tedbirlere riayet edecektir. *Çevre Düzeni Planlarına ve plan hükümlerine uyacaktır, *Yüklenici tehlikeli/tehlikesiz tüm atıklar için şantiyede üstü kapalı, yağmurdan korunaklı, zemin sızdırmazlığı sağlanmış atık kodu ve atık türü tanımlı olacak şekilde atıkların geçici olarak depolanacağı atık sahası yapılacaktır. *Faaliyet sonunda arazinin rehabilitasyon çalışmalarını yaparak araziyi terk edecektir. *Verdiği bilgilerin doğru çıkmaması veya taahhütlerini yerine getirmemesi halinde haklarında yapılacak yasal işlemleri kabul edeceğini, *Herhangi bir nedenle (devir, satış vb.) alt yüklenici faaliyet sahibinin değişmesi halinde, sözleşmedeki yükümlülüklerinin yeni faaliyet sahibince de aynen kabul ve taahhüt edilmesini sağlayacağını, *Kapasite artırımı, proses değişikliği veya herhangi bir ilave tesis yaptırılması gerektiğinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden görüş alacağını, *Projenin faaliyete geçmesiyle birlikte, işletmenin kapasite raporunu alarak / güncelleyerek Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne ibraz edeceğini, Yüklenici yukarıda belirtilen konularda oluşacak zararlardan sorumlu olup, idareye intikal eden her türlü yasal ceza yüklenici tarafından karşılanacaktır.

33.28. Sözleşme bedeline dahil olan giderlere ilişkin ilave hususlar Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7 nci ve “İdareye sağlanacak hizmetler” başlıklı

33.10 ncu maddelerinde belirtilenlerle birlikte, ihale karar pulu hariç olmak üzere sözleşme damga vergisi giderleri ile işin yapımına ait her türlü giderler, harçlar, kontrol ve onaylara ilişkin giderler yükleniciye aittir.

33.29. Gizlilik Protokolü Formu ve Gizlilik Tahhütnamesi Formu

33.29.1. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin sahip olduğu ISO 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bilgi paylaşımı yapılan Üçüncü Taraf gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Gizlilik Protokolü/Sözleşmesi imzalanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanları içerisinde yer alan "Gizlilik Protokolü Formu’nun ve "Gizlilik Taahhütnamesi Formu’nun Yüklenici ve bilgi paylaşımı olabilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.

33.29.2. Gizlilik ilkesi çerçevesinde, teklif aşamasında sağlanan tüm dokümantasyon teklif verilebilmesi için sağlanmış olup, 3.kişilerle sadece gizlilik anlaşması imzalanmak suretiyle verilebilir.

33.30. Mesleki yeterlilik belgesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca, 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu ve ilgili tebliğleri ile belirlenen, Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Meslekler için, Tehlikeli ve Çok tehlikeli işlerde/Yapım işi projelerimizde, Meslekî Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz

33.31. İş ortakları için vergi numarası ve banka hesap numarası alınması İhalenin, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle teklif veren istekli üzerinde bırakılması durumunda; iş ortaklığı adına vergi mükellefiyeti işlemlerinin tesis ettirilerek, iş ortaklığına ait Vergi Numarası alınması ve yapılacak ödemeler için iş ortaklığı adına Banka Hesap Numarası açtırılması ve bunların en geç ilk hakediş veya varsa avans ödemesinden önce idareye bildirilmesi zorunludur.

33.32. İş ortakları için işyeri numarası alınması 5510 sayılı Kanun uyarınca, sözleşme imzalandıktan sonra Yüklenicinin, süresi içerinde, işin yapılacağı yerdeki Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) işe başlamadan önce, sözleşme konusu işle ilgili bildirimde bulunması ve alacağı işyeri sigorta sicil numarasını da idareye bildirmesi zorunludur. Bununla birlikte; Yüklenicinin iş ortaklığı olması durumunda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işyeri, iş ortaklığı adına ve tek bir işyeri sicil numarası olacak şekilde tescil edilir.

33.33. Alt Yüklenici İhale üzerinde bırakılan istekli, Sözleşme imzalandıktan sonra Alt Yüklenicilere yaptırmayı düşündüğü işlerin ve çalıştırmayı düşündükleri Alt Yüklenicilerin listesini, onaylanması için İdareye sunacaktır. ISO 9001 Kalite Yönetim sistemine, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemine ve Acil Durum Hazırlık ve Yönetim Planları ile desteklenen İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgelerine (BS 8800 veya OHSAS 18001) sahip olan Alt Yüklenici/Taşeronlara öncelik verilecektir.

33.34. Yapılan işlerde yüklenicinin kusurundan kaynaklanan ve acilen ele alınması gereken aksaklıklar meydana geldiğinde veya takip eden aktivitelere devam edebilme anlamında mevcutta yapılması gereken bir işi ifada yüklenicinin o anda işle ilgilenip konuyu ele alması imkanı yoksa yahut ilgisiz davranması halinde, idare, yazılı olarak haber vermek suretiyle yüklenici adına bu aksaklığı giderir. Yüklenicinin tebligat adresinde bulunamaması veya işe ilgi göstermemesi, yazılı emirlere uymayı reddetmesi veya bunlara uymakta ihmalkar davranması halinde İdare, yüklenici hesabına aksaklığı giderip gerekli tedbirleri alır ve yüklenicinin bu uygulamaya itiraz hakkı olmaz. Yüklenicinin kendisine tebliğ edilmesinden sonraki 10 gün içerisinde bildirime uymaması halinde, İdare işin bu bölümünü Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 20. maddesi kapsamında değerlendirerek yapım işi Sözleşmesi devam ederken mevcut onaylı Alt yükleniciler ile derhal ifa edebilecek olup yine aynı madde doğrultusunda söz konusu iş yahut işlerle ilgili olarak çalıştırılan Alt yükleniciye, ana yüklenicinin o iş yahut işlerle ilgili olarak ihale dosyasına sunduğu Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan rakamlar üzerinden ödeme yapılacak olup ödenen bedel, İdare nezdinde bulunan yüklenici alacaklarından karşılanmak suretiyle ana yükleniciye rücu edilecektir. İdare nezdinde ana yüklenicinin alacağının yeterli olmaması halinde ise teminatından yahut hukuki yollarla söz konusu bedel rücu edilecektir. Onaylı alt yüklenicinin söz konusu işi ifa etmekten imtina etmesi ya da ifa edememesi halinde ise İdare yeni bir yüklenici ile anılan işin ifası için sözleşme imzalayacak ve işin sonunda tespit edilecek olan bedel ana işin yüklenicisine rücu edilecektir.

33.35. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında Kuruluşumuz tarafından hazırlanan Aydınlatma Metnine www.botas.gov.tr adresinden ulaşılabilecektir.

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.