KAYSERİ HAVALİMANI AKARYAKIT İSTASYONU YAPIMI

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu bent boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.3.1.1.1 İş deneyimi olarak mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

7.3.2.1. İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, her bir ortak tarafından

7.3.2 nci maddede yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda yer alan bilgiler üzerinden değerlendirilir.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - Altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.1 inci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

08.02.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü Mali İşler Şefliği veznesine veya DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü adına Vakıfbank Kayseri Merkez Şubesi nezdindeki TR 70 0001 5001 5800 7292 3269 56 IBAN numaralı hesaba yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

1.1.1. Yüklenici, DHMİ tarafından yaptırılacak akaryakıt istasyonu yapım işini; sözleşme, idari şartname, teknik şartname, uygulama projeleri, mahal listeleri, birim fiyat tarifleri, standartlar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eksiksiz biçimde gerçekleştirecektir.

1.1.2. İş kapsamında gerekli saha hazırlığı, kazı ve dolgu, zemin düzenleme, temel ve betonarme imalatları, saha betonu ve kaplamaları, drenaj, altyapı tesisatları, akaryakıt depolama tankları, dolum ve dağıtım sistemleri, boru hatları, pompalar, dispenserler, elektrik ve otomasyon tesisatı, topraklama ve eşpotansiyel bağlantılar, yangın güvenliği ekipmanları ile diğer yardımcı imalatlar, ihale dokümanlarında belirtilen kapsam dâhilinde yapılacaktır.

1.1.3. İşin tamamlanması için gerekli olan ve ihale dokümanlarında tanımlanan malzeme, ekipman, işçilik, nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, bağlantı, test, devreye alma ve dokümantasyon işlemleri ilgili iş kalemleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilecektir.

1.1.4. Yüklenici, işe başlamadan önce mevcut saha koşullarını, uygulama alanını, ulaşım ve malzeme nakil güzergâhlarını, mevcut altyapı tesislerini ve çalışma alanına ilişkin kısıtlamaları inceleyecek; gerekli koordinasyonu sağlayacaktır. 1.2.İş programı

1.2.1. Yüklenici, sözleşmede belirtilen süre ve usule uygun olarak ayrıntılı iş programını hazırlayarak idarenin değerlendirmesine sunacaktır. İş programında; saha hazırlığı, kazı ve temel imalatları, tankların temini ve montajı, borulama, mekanik ve elektrik tesisatları, otomasyon, saha düzenlemesi, testler ve devreye alma aşamaları gösterilecektir.

1.2.2. İş programı, işin sözleşme süresi içinde tamamlanmasını sağlayacak şekilde düzenlenecek; imalatlar arasındaki teknik bağımlılıklar ve kritik faaliyetler dikkate alınacaktır.

1.2.3. Yüklenici, iş programındaki ilerlemeyi takip edecek ve idarece talep edilmesi hâlinde gerçekleşme durumunu gösteren raporları, fotoğrafları ve gerekli teknik belgeleri sunacaktır.

1.2.4. Süre uzatımı, gecikme, mücbir sebep ve idareden kaynaklanan nedenlere ilişkin işlemler sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.

1.3. Havalimanı sahasında çalışma ve güvenlik

1.3.1. İşin havalimanı sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi hâlinde yüklenici, DHMİ tarafından belirlenen saha giriş-çıkış, personel ve araç erişimi, çalışma izni, güvenlik, refakat, malzeme sevki ve çalışma alanı sınırlandırması kurallarına uyacaktır.

1.3.2. Yüklenici, işe başlamadan önce sahada çalışacak personelin ve kullanılacak araçların bildirimini, gerekli kimlik ve erişim belgelerini ve idarece istenen diğer dokümanları ilgili birimlere sunacaktır.

1.3.3. Çalışmalar, havalimanının operasyonel güvenliğini, uçuş faaliyetlerini, mevcut tesislerini ve hizmet sürekliliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülecektir. Operasyonları etkileyebilecek çalışmalar, idarenin belirlediği usul ve zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

1.3.4. Kazı, kaldırma, taşıma, sıcak çalışma, elektriksel çalışma ve benzeri riskli faaliyetler için gerekli izinler ve risk değerlendirmeleri, ilgili mevzuat ve idarenin çalışma prosedürleri doğrultusunda tamamlanacaktır.

1.3.5. Yüklenici, çalışma alanını uygun bariyerler, ikaz levhaları, aydınlatma ve gerekli emniyet tedbirleriyle sınırlandıracaktır. Acil durumlarda idarenin talimatlarına uyacak ve faaliyetlerini güvenli hâle getirmek için gerekli tedbirleri alacaktır.

1.3.6. Yüklenici, çalışma sırasında mevcut altyapıya, kablolara, boru hatlarına, drenaj sistemlerine, yapılara, kaplamalara ve diğer tesislere zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Meydana gelen zararların giderilmesine ilişkin sorumluluklar sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

1.4. Akaryakıt depolama tankları ve mekanik sistemler

1.4.1. Akaryakıt depolama tankları, borulama sistemleri, dolum bağlantıları, havalandırma hatları, dispenserler, pompalar, seviye ölçüm sistemleri, kaçak algılama sistemleri ve diğer mekanik ekipmanlar onaylı projelere ve teknik şartnameye uygun olarak temin ve monte edilecektir.

1.4.2. Tankların kapasitesi, adedi, malzemesi, yapısal özellikleri, korozyona karşı korunması, çift cidar veya diğer koruma düzenekleri, gömülü ya da yer üstü montaj şekli ve bağlantı detayları teknik şartname ve onaylı projelerde açıkça belirtilen özelliklere uygun olacaktır.

1.4.3. Tankların taşınması, indirilmesi, yerleştirilmesi, sabitlenmesi, ankrajı ve çevresinin doldurulması sırasında üretici talimatlarına ve onaylı uygulama projelerine uyulacaktır.

1.4.4. Tankların ve boru hatlarının montajında sızdırmazlık, mekanik dayanım, korozyon koruması, bağlantı güvenliği ve gerekli havalandırma koşulları sağlanacaktır.

1.4.5. Akaryakıt boru hatlarının güzergâhı, çapları, malzemeleri, bağlantı şekilleri ve destekleri onaylı projelere uygun olacaktır. Boru hatları gerekli testler tamamlanmadan ve ilgili kontroller yapılmadan işletmeye alınmayacaktır.

1.4.6. Tank seviye göstergeleri, taşma önleme sistemleri, kaçak algılama ekipmanları ve diğer güvenlik donanımları teknik şartnamede öngörülen fonksiyonları yerine getirecek şekilde kurulacak ve test edilecektir.

1.4.7. Akaryakıt depolama ve dağıtım sistemlerinde kullanılacak bütün ekipmanların gerekli uygunluk belgeleri, üretici dokümanları ve teknik sertifikaları idareye sunulacaktır.

1.5. Elektrik, topraklama ve otomasyon sistemleri

1.5.1. Elektrik tesisatı, enerji beslemeleri, dağıtım panoları, kablo güzergâhları, koruma elemanları, aydınlatma, topraklama ve eşpotansiyel bağlantılar onaylı projelere ve ilgili teknik standartlara uygun olarak yapılacaktır.

1.5.2. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan alanlarda kullanılacak elektrikli ekipmanların ve tesisatın seçimi, sınıflandırılmış alanlara ilişkin proje ve yürürlükteki mevzuata uygun olacaktır. Gerekli uygunluk belgeleri ve teknik kayıtlar idareye sunulacaktır.

1.5.3. Topraklama tesisatı, eşpotansiyel bağlantılar ve elektriksel koruma sistemleri tamamlandıktan sonra gerekli ölçümler yapılacak ve ölçüm sonuçları raporlanacaktır.

1.5.4. Akaryakıt dağıtım ve kontrol otomasyonu, tank seviye izleme, kaçak algılama ve diğer izleme sistemleri teknik şartnamede tanımlanan işlevleri yerine getirecek şekilde kurulacaktır.

1.5.5. Elektrik ve otomasyon sistemlerinin fonksiyon testleri, güvenlik kontrolleri ve gerekli devreye alma işlemleri tamamlanmadan sistemler işletmeye alınmayacaktır.

1.6. Malzeme onayları ve kalite kontrol

1.6.1. Yüklenici, kullanılacak malzeme ve ekipmanlara ilişkin teknik föyleri, üretici bilgilerini, uygunluk belgelerini, sertifikaları ve idarece talep edilen diğer teknik dokümanları ilgili imalat başlamadan önce sunacaktır.

1.6.2. İdare, sözleşme ve teknik şartname kapsamında gerekli gördüğü kontrolleri yapabilir; uygunsuz malzeme ve imalatların düzeltilmesini veya sözleşme hükümleri çerçevesinde uygun hâle getirilmesini isteyebilir.

1.6.3. İmalatların kontrol edilmesi veya malzeme onayı verilmesi, yüklenicinin işin kalitesine, teknik uygunluğuna ve sözleşmeye uygun tamamlanmasına ilişkin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

1.6.4. Yüklenici, yapılan imalatlara ilişkin kalite kontrol kayıtlarını, deney sonuçlarını, ölçüm raporlarını ve gerekli kontrol tutanaklarını düzenleyerek idareye sunacaktır.

1.7. Testler, devreye alma ve işletmeye hazırlık

1.7.1. İşin tamamlanması aşamasında tanklar, boru hatları, bağlantılar, pompalar, dispenserler, elektrik tesisatı, topraklama, otomasyon ve güvenlik sistemleri için teknik şartnamede ve ilgili mevzuatta öngörülen testler gerçekleştirilecektir.

1.7.2. Testler, yetkili veya yeterliliği bulunan kişilerce, uygun ölçüm cihazları ve ilgili teknik prosedürler kullanılarak yapılacaktır. Test sonuçları raporlanacak ve idareye sunulacaktır.

1.7.3. Sızdırmazlık, elektriksel güvenlik, topraklama, kaçak algılama, seviye ölçüm, acil durdurma ve diğer güvenlik fonksiyonlarının uygunluğu doğrulanacaktır.

1.7.4. Tespit edilen uygunsuzluklar, sözleşme hükümlerine uygun olarak giderilecek; gerekli tekrar testleri tamamlanmadan ilgili sistemlerin kabulü veya işletmeye alınması için uygunluk verilmiş sayılmayacaktır.

1.7.5. Devreye alma işlemleri, gerekli teknik kontrollerin tamamlanması ve ilgili izin ve onayların alınması şartıyla gerçekleştirilecektir.

1.8. Projeler ve teslim edilecek belgeler

1.8.1. Yüklenici, sözleşme ve teknik şartname kapsamında kendisine verilen görevler doğrultusunda gerekli uygulama ve montaj çizimlerini hazırlayacak veya hazırlatacak ve gerekli onay süreçlerini tamamlayacaktır.

1.8.2. İş sonunda gerçekleşen imalatları gösteren son durum (as-built) projeleri, tank ve ekipman listeleri, teknik föyler, uygunluk belgeleri, test ve ölçüm raporları, işletme ve bakım talimatları ile garanti belgeleri idareye teslim edilecektir.

1.8.3. Teslim edilecek dokümanlar düzenli, okunabilir ve gerektiğinde elektronik ortamda kullanılabilir biçimde hazırlanacaktır. İdarece eksik olduğu bildirilen dokümanlar sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde tamamlanacaktır.

1.9. İşin kontrolü, geçici kabul ve kesin kabul

1.9.1. İşin kontrolü ve kabul işlemleri, sözleşme ve ilgili yapım işleri mevzuatında belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecektir.

1.9.2. Yüklenici, işin tamamlandığını idareye yazılı olarak bildirecek ve kabul işlemleri için gerekli başvuru ve belgeleri sunacaktır.

1.9.3. Kabul sürecinde tespit edilen eksiklik ve kusurlar, ilgili sözleşme hükümlerine göre giderilecektir. Kabul işlemleri, ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi ve yetkili komisyon veya görevlilerce yapılacak incelemeler sonucunda yürütülecektir.

1.9.4. Kesin kabul ve garanti süresine ilişkin işlemler, sözleşmede belirlenen hükümler ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1.10. Garanti ve teknik destek

1.10.1. Malzeme ve ekipmanlara ilişkin üretici garantileri ile yüklenicinin imalat ve montajdan kaynaklanan sorumlulukları sözleşme, teknik şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacaktır.

1.10.2. Garanti belgeleri, ürün seri numaraları ve garanti başlangıcının belirlenmesine ilişkin bilgiler idareye teslim edilecektir.

1.10.3. Garanti kapsamında ortaya çıkan kusur ve arızalara ilişkin yükümlülükler, sözleşmede ve ilgili mevzuatta belirlenen kapsam ve süreler çerçevesinde yerine getirilecektir.

1.11. Fiyat farkı ve sözleşme bedeli

1.11.1. Fiyat farkı ödenmeyecektir.

1.11.2. Sözleşme bedeli, iş artışı veya eksilişi, yeni birim fiyat ve benzeri hususlar bakımından sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınacaktır. Bu madde, mevzuatın izin verdiği durumlar dışında kendiliğinden ilave ödeme veya iş artışı hakkı doğurmaz.

1.12. İzinler ve mevzuata uygunluk

1.12.1. İşin yapımı, montajı, test edilmesi ve devreye alınması sırasında gerekli izin, uygunluk ve onay süreçleri, ihale dokümanında belirlenen sorumluluk dağılımına göre yürütülecektir.

1.12.2. Akaryakıt depolama ve dağıtım sistemleri ile ilgili olarak uygulanabilir yangın güvenliği, çevre, elektrik, patlayıcı ortam, yapı ve akaryakıt mevzuatının gerektirdiği koşullar yerine getirilecektir.

1.12.3. Yüklenici, mevzuata ve onaylı projelere aykırı imalat yapmayacak; uygulamayı etkileyen tereddütleri idareye yazılı olarak bildirecektir.

1.13. İşin eksiksiz teslimi ve genel sorumluluk

1.13.1. Yüklenici, sözleşme kapsamında üstlendiği işleri teknik şartname ve projelere uygun, güvenli ve çalışır durumda tamamlayarak idareye teslim edecektir.

1.13.2. İşin yürütülmesi sırasında yüklenicinin kusuru veya sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle oluşan zararlar ve bunların giderilmesine ilişkin yükümlülükler sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

1.13.3. Bu bölümde düzenlenmeyen hususlarda sözleşme, ihale dokümanları ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu bölümdeki hükümler, sözleşmenin diğer maddeleriyle birlikte değerlendirilir; çelişki hâlinde sözleşme ve mevzuatta belirlenen usul esas alınır.

1.13.4. 31.07.2004 tarihli Resmi Gazetesinde yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile KDV Kanununun 13. maddesine eklenen

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYSERİ HAVALİMANI MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. İşin adı : DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü Akaryakıt İstasyonu Yapımı İşi

3.2. İşin yapılma yeri: DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ______ (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 3 ( Üç ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 30 ( Otuz ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki ( ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici, ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

11.1. Yüklenicinin hakedişi DHMİ Kayseri Havalimanı Müdürlüğü ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 3 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.1. Montaj: Sözleşme kapsamında temin edilen tüm ekipmanların montajı yüklenici tarafından yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.

16.2. İşletmeye Alma: Sistemlerin işletmeye alınması, test ve devreye alma işlemleri yüklenici tarafından ücretsiz yapılacaktır.

16.3. Eğitim: İdare personelinden en az 3 kişiye, cihazların kullanımı ve bakımı ile ilgili yerinde eğitim verilecektir.

16.4. Bakım-Onarım ve Garanti: Tüm ekipmanlar geçici kabulden itibaren en az 2 (iki) yıl garantili olacak, garanti süresince bakım-onarım yükleniciye ait olacaktır.

16.5. Yedek Parça: Yüklenici, garanti süresi boyunca ihtiyaç duyulacak yedek parçaları 10 gün içinde temin etmeyi taahhüt eder.

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

23.1. Yüklenici,

23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.4.1. Yüklenici, yukarıda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,05 ( on binde beş ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’ü kadar teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra otuz gün içinde yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra otuz gün içinde yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kayseri mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

33.1. CEZALAR 1.İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre (İSG-Ç) İhlalleri:"Yüklenicinin akaryakıt istasyonu yapım sahasında İSG mevzuatına, yangın güvenlik tedbirlerine, ex-proof ekipman kullanım şartlarına veya çevre/atık yönetimi kurallarına uymadığının tespiti halinde; İdarece verilecek en az 3 (üç) gün süreli yazılı ihtara rağmen aykırılığın giderilmediği her takvim günü için sözleşme bedelinin onbinde 5'i oranında ceza uygulanır." 2.Teknik Şartname, Tesisat ve Malzeme Uygunsuzlukları:"İstasyon bünyesinde kullanılacak akaryakıt tankları, altyapı borulama hatları, otomasyon/kaçak tespit sistemleri ve ilgili ekipmanların onaylı projeye veya teknik şartnameye uygun olmaması durumunda; Yükleniciye verilen ihtar süresi içinde uygunsuzluk giderilene kadar geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin onbinde 5'i oranında ceza kesilir." 3.Test, Belgelendirme ve Sertifikasyon Yükümlülükleri:"Tank sızdırmazlık ve basınç testleri, katodik koruma, topraklama ölçümleri ile muayene raporlarının mevzuata ve şartnameye uygun olarak süresinde İdareye teslim edilmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin onbinde 5'i oranında ceza uygulanır." 4.Teknik Personel Bulundurmama:"Yüklenicinin sözleşmeye göre şantiyede bulundurması gereken Şantiye Şefi veya yetkili teknik personelin izinsiz/özürsüz olarak şantiyede bulunmadığı tespit edilen her gün için sözleşme bedelinin onbinde 5'i oranında ceza uygulanır. 5.İşin Zamanında Tamamlanmaması (Genel Gecikme Cezası):"İşin, sözleşmesinde veya İdarece verilen ek süre dâhilinde tamamlanarak teslim edilmemesi halinde; İdare tarafından en az 10 (on) gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin onbinde 5'i oranında gecikme cezası uygulanır." 6.Cezaların Tahsili ve Üst Limit :"Yukarıda belirtilen cezalar, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak ilk hakediş ödemesinden kesilir. Hakedişin yetmemesi halinde kesin teminattan mahsup edilir. İşin yürütülmesi sırasında kesilecek toplam ceza tutarı, hiçbir şekilde sözleşme bedelinin %10'unu (yüzde on) geçemez. Toplam ceza tutarının %10 sınırına ulaşması halinde İdare sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir." 1.İDARİ ŞARTNAMEDE YER ALACAK EK HUSUSLAR 1.1.İşin kapsamı ve genel esaslar

1.1.1. Yüklenici, DHMİ tarafından yaptırılacak akaryakıt istasyonu yapım işini; sözleşme, idari şartname, teknik şartname, uygulama projeleri, mahal listeleri, birim fiyat tarifleri, standartlar ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak eksiksiz biçimde gerçekleştirecektir.

1.1.2. İş kapsamında gerekli saha hazırlığı, kazı ve dolgu, zemin düzenleme, temel ve betonarme imalatları, saha betonu ve kaplamaları, drenaj, altyapı tesisatları, akaryakıt depolama tankları, dolum ve dağıtım sistemleri, boru hatları, pompalar, dispenserler, elektrik ve otomasyon tesisatı, topraklama ve eşpotansiyel bağlantılar, yangın güvenliği ekipmanları ile diğer yardımcı imalatlar, ihale dokümanlarında belirtilen kapsam dâhilinde yapılacaktır.

1.1.3. İşin tamamlanması için gerekli olan ve ihale dokümanlarında tanımlanan malzeme, ekipman, işçilik, nakliye, yükleme, boşaltma, montaj, bağlantı, test, devreye alma ve dokümantasyon işlemleri ilgili iş kalemleri ve sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilecektir.

1.1.4. Yüklenici, işe başlamadan önce mevcut saha koşullarını, uygulama alanını, ulaşım ve malzeme nakil güzergâhlarını, mevcut altyapı tesislerini ve çalışma alanına ilişkin kısıtlamaları inceleyecek; gerekli koordinasyonu sağlayacaktır. 1.2.İş programı

1.2.1. Yüklenici, sözleşmede belirtilen süre ve usule uygun olarak ayrıntılı iş programını hazırlayarak idarenin değerlendirmesine sunacaktır. İş programında; saha hazırlığı, kazı ve temel imalatları, tankların temini ve montajı, borulama, mekanik ve elektrik tesisatları, otomasyon, saha düzenlemesi, testler ve devreye alma aşamaları gösterilecektir.

1.2.2. İş programı, işin sözleşme süresi içinde tamamlanmasını sağlayacak şekilde düzenlenecek; imalatlar arasındaki teknik bağımlılıklar ve kritik faaliyetler dikkate alınacaktır.

1.2.3. Yüklenici, iş programındaki ilerlemeyi takip edecek ve idarece talep edilmesi hâlinde gerçekleşme durumunu gösteren raporları, fotoğrafları ve gerekli teknik belgeleri sunacaktır.

1.2.4. Süre uzatımı, gecikme, mücbir sebep ve idareden kaynaklanan nedenlere ilişkin işlemler sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yürütülecektir.

1.3. Havalimanı sahasında çalışma ve güvenlik

1.3.1. İşin havalimanı sınırları içerisinde gerçekleştirilmesi hâlinde yüklenici, DHMİ tarafından belirlenen saha giriş-çıkış, personel ve araç erişimi, çalışma izni, güvenlik, refakat, malzeme sevki ve çalışma alanı sınırlandırması kurallarına uyacaktır.

1.3.2. Yüklenici, işe başlamadan önce sahada çalışacak personelin ve kullanılacak araçların bildirimini, gerekli kimlik ve erişim belgelerini ve idarece istenen diğer dokümanları ilgili birimlere sunacaktır.

1.3.3. Çalışmalar, havalimanının operasyonel güvenliğini, uçuş faaliyetlerini, mevcut tesislerini ve hizmet sürekliliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde yürütülecektir. Operasyonları etkileyebilecek çalışmalar, idarenin belirlediği usul ve zaman dilimleri içerisinde gerçekleştirilecektir.

1.3.4. Kazı, kaldırma, taşıma, sıcak çalışma, elektriksel çalışma ve benzeri riskli faaliyetler için gerekli izinler ve risk değerlendirmeleri, ilgili mevzuat ve idarenin çalışma prosedürleri doğrultusunda tamamlanacaktır.

1.3.5. Yüklenici, çalışma alanını uygun bariyerler, ikaz levhaları, aydınlatma ve gerekli emniyet tedbirleriyle sınırlandıracaktır. Acil durumlarda idarenin talimatlarına uyacak ve faaliyetlerini güvenli hâle getirmek için gerekli tedbirleri alacaktır.

1.3.6. Yüklenici, çalışma sırasında mevcut altyapıya, kablolara, boru hatlarına, drenaj sistemlerine, yapılara, kaplamalara ve diğer tesislere zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Meydana gelen zararların giderilmesine ilişkin sorumluluklar sözleşme ve mevzuat hükümlerine göre belirlenir.

1.4. Akaryakıt depolama tankları ve mekanik sistemler

1.4.1. Akaryakıt depolama tankları, borulama sistemleri, dolum bağlantıları, havalandırma hatları, dispenserler, pompalar, seviye ölçüm sistemleri, kaçak algılama sistemleri ve diğer mekanik ekipmanlar onaylı projelere ve teknik şartnameye uygun olarak temin ve monte edilecektir.

1.4.2. Tankların kapasitesi, adedi, malzemesi, yapısal özellikleri, korozyona karşı korunması, çift cidar veya diğer koruma düzenekleri, gömülü ya da yer üstü montaj şekli ve bağlantı detayları teknik şartname ve onaylı projelerde açıkça belirtilen özelliklere uygun olacaktır.

1.4.3. Tankların taşınması, indirilmesi, yerleştirilmesi, sabitlenmesi, ankrajı ve çevresinin doldurulması sırasında üretici talimatlarına ve onaylı uygulama projelerine uyulacaktır.

1.4.4. Tankların ve boru hatlarının montajında sızdırmazlık, mekanik dayanım, korozyon koruması, bağlantı güvenliği ve gerekli havalandırma koşulları sağlanacaktır.

1.4.5. Akaryakıt boru hatlarının güzergâhı, çapları, malzemeleri, bağlantı şekilleri ve destekleri onaylı projelere uygun olacaktır. Boru hatları gerekli testler tamamlanmadan ve ilgili kontroller yapılmadan işletmeye alınmayacaktır.

1.4.6. Tank seviye göstergeleri, taşma önleme sistemleri, kaçak algılama ekipmanları ve diğer güvenlik donanımları teknik şartnamede öngörülen fonksiyonları yerine getirecek şekilde kurulacak ve test edilecektir.

1.4.7. Akaryakıt depolama ve dağıtım sistemlerinde kullanılacak bütün ekipmanların gerekli uygunluk belgeleri, üretici dokümanları ve teknik sertifikaları idareye sunulacaktır.

1.5. Elektrik, topraklama ve otomasyon sistemleri

1.5.1. Elektrik tesisatı, enerji beslemeleri, dağıtım panoları, kablo güzergâhları, koruma elemanları, aydınlatma, topraklama ve eşpotansiyel bağlantılar onaylı projelere ve ilgili teknik standartlara uygun olarak yapılacaktır.

1.5.2. Patlayıcı ortam oluşma ihtimali bulunan alanlarda kullanılacak elektrikli ekipmanların ve tesisatın seçimi, sınıflandırılmış alanlara ilişkin proje ve yürürlükteki mevzuata uygun olacaktır. Gerekli uygunluk belgeleri ve teknik kayıtlar idareye sunulacaktır.

1.5.3. Topraklama tesisatı, eşpotansiyel bağlantılar ve elektriksel koruma sistemleri tamamlandıktan sonra gerekli ölçümler yapılacak ve ölçüm sonuçları raporlanacaktır.

1.5.4. Akaryakıt dağıtım ve kontrol otomasyonu, tank seviye izleme, kaçak algılama ve diğer izleme sistemleri teknik şartnamede tanımlanan işlevleri yerine getirecek şekilde kurulacaktır.

1.5.5. Elektrik ve otomasyon sistemlerinin fonksiyon testleri, güvenlik kontrolleri ve gerekli devreye alma işlemleri tamamlanmadan sistemler işletmeye alınmayacaktır.

1.6. Malzeme onayları ve kalite kontrol

1.6.1. Yüklenici, kullanılacak malzeme ve ekipmanlara ilişkin teknik föyleri, üretici bilgilerini, uygunluk belgelerini, sertifikaları ve idarece talep edilen diğer teknik dokümanları ilgili imalat başlamadan önce sunacaktır.

1.6.2. İdare, sözleşme ve teknik şartname kapsamında gerekli gördüğü kontrolleri yapabilir; uygunsuz malzeme ve imalatların düzeltilmesini veya sözleşme hükümleri çerçevesinde uygun hâle getirilmesini isteyebilir.

1.6.3. İmalatların kontrol edilmesi veya malzeme onayı verilmesi, yüklenicinin işin kalitesine, teknik uygunluğuna ve sözleşmeye uygun tamamlanmasına ilişkin sorumluluklarını ortadan kaldırmaz.

1.6.4. Yüklenici, yapılan imalatlara ilişkin kalite kontrol kayıtlarını, deney sonuçlarını, ölçüm raporlarını ve gerekli kontrol tutanaklarını düzenleyerek idareye sunacaktır.

1.7. Testler, devreye alma ve işletmeye hazırlık

1.7.1. İşin tamamlanması aşamasında tanklar, boru hatları, bağlantılar, pompalar, dispenserler, elektrik tesisatı, topraklama, otomasyon ve güvenlik sistemleri için teknik şartnamede ve ilgili mevzuatta öngörülen testler gerçekleştirilecektir.

1.7.2. Testler, yetkili veya yeterliliği bulunan kişilerce, uygun ölçüm cihazları ve ilgili teknik prosedürler kullanılarak yapılacaktır. Test sonuçları raporlanacak ve idareye sunulacaktır.

1.7.3. Sızdırmazlık, elektriksel güvenlik, topraklama, kaçak algılama, seviye ölçüm, acil durdurma ve diğer güvenlik fonksiyonlarının uygunluğu doğrulanacaktır.

1.7.4. Tespit edilen uygunsuzluklar, sözleşme hükümlerine uygun olarak giderilecek; gerekli tekrar testleri tamamlanmadan ilgili sistemlerin kabulü veya işletmeye alınması için uygunluk verilmiş sayılmayacaktır.

1.7.5. Devreye alma işlemleri, gerekli teknik kontrollerin tamamlanması ve ilgili izin ve onayların alınması şartıyla gerçekleştirilecektir.

1.8. Projeler ve teslim edilecek belgeler

1.8.1. Yüklenici, sözleşme ve teknik şartname kapsamında kendisine verilen görevler doğrultusunda gerekli uygulama ve montaj çizimlerini hazırlayacak veya hazırlatacak ve gerekli onay süreçlerini tamamlayacaktır.

1.8.2. İş sonunda gerçekleşen imalatları gösteren son durum (as-built) projeleri, tank ve ekipman listeleri, teknik föyler, uygunluk belgeleri, test ve ölçüm raporları, işletme ve bakım talimatları ile garanti belgeleri idareye teslim edilecektir.

1.8.3. Teslim edilecek dokümanlar düzenli, okunabilir ve gerektiğinde elektronik ortamda kullanılabilir biçimde hazırlanacaktır. İdarece eksik olduğu bildirilen dokümanlar sözleşme ve ilgili mevzuat çerçevesinde tamamlanacaktır.

1.9. İşin kontrolü, geçici kabul ve kesin kabul

1.9.1. İşin kontrolü ve kabul işlemleri, sözleşme ve ilgili yapım işleri mevzuatında belirlenen usul ve esaslara göre yürütülecektir.

1.9.2. Yüklenici, işin tamamlandığını idareye yazılı olarak bildirecek ve kabul işlemleri için gerekli başvuru ve belgeleri sunacaktır.

1.9.3. Kabul sürecinde tespit edilen eksiklik ve kusurlar, ilgili sözleşme hükümlerine göre giderilecektir. Kabul işlemleri, ilgili mevzuatta öngörülen şartların gerçekleşmesi ve yetkili komisyon veya görevlilerce yapılacak incelemeler sonucunda yürütülecektir.

1.9.4. Kesin kabul ve garanti süresine ilişkin işlemler, sözleşmede belirlenen hükümler ve ilgili mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

1.10. Garanti ve teknik destek

1.10.1. Malzeme ve ekipmanlara ilişkin üretici garantileri ile yüklenicinin imalat ve montajdan kaynaklanan sorumlulukları sözleşme, teknik şartname ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olacaktır.

1.10.2. Garanti belgeleri, ürün seri numaraları ve garanti başlangıcının belirlenmesine ilişkin bilgiler idareye teslim edilecektir.

1.10.3. Garanti kapsamında ortaya çıkan kusur ve arızalara ilişkin yükümlülükler, sözleşmede ve ilgili mevzuatta belirlenen kapsam ve süreler çerçevesinde yerine getirilecektir.

1.11. Fiyat farkı ve sözleşme bedeli

1.11.1. Fiyat farkı ödenmeyecektir.

1.11.2. Sözleşme bedeli, iş artışı veya eksilişi, yeni birim fiyat ve benzeri hususlar bakımından sözleşme ve yürürlükteki mevzuat hükümleri esas alınacaktır. Bu madde, mevzuatın izin verdiği durumlar dışında kendiliğinden ilave ödeme veya iş artışı hakkı doğurmaz.

1.12. İzinler ve mevzuata uygunluk

1.12.1. İşin yapımı, montajı, test edilmesi ve devreye alınması sırasında gerekli izin, uygunluk ve onay süreçleri, ihale dokümanında belirlenen sorumluluk dağılımına göre yürütülecektir.

1.12.2. Akaryakıt depolama ve dağıtım sistemleri ile ilgili olarak uygulanabilir yangın güvenliği, çevre, elektrik, patlayıcı ortam, yapı ve akaryakıt mevzuatının gerektirdiği koşullar yerine getirilecektir.

1.12.3. Yüklenici, mevzuata ve onaylı projelere aykırı imalat yapmayacak; uygulamayı etkileyen tereddütleri idareye yazılı olarak bildirecektir.

1.13. İşin eksiksiz teslimi ve genel sorumluluk

1.13.1. Yüklenici, sözleşme kapsamında üstlendiği işleri teknik şartname ve projelere uygun, güvenli ve çalışır durumda tamamlayarak idareye teslim edecektir.

1.13.2. İşin yürütülmesi sırasında yüklenicinin kusuru veya sözleşmeye aykırı davranışı nedeniyle oluşan zararlar ve bunların giderilmesine ilişkin yükümlülükler sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine göre değerlendirilecektir.

1.13.3. Bu bölümde düzenlenmeyen hususlarda sözleşme, ihale dokümanları ve yürürlükteki mevzuat hükümleri uygulanacaktır. Bu bölümdeki hükümler, sözleşmenin diğer maddeleriyle birlikte değerlendirilir; çelişki hâlinde sözleşme ve mevzuatta belirlenen usul esas alınır.

1.13.4. 31.07.2004 tarihli Resmi Gazetesinde yayımlanan 5228 sayılı Kanun ile KDV Kanununun 13. maddesine eklenen

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.