Elektrik Malzemesi Alımı işi ihalesi ne zaman?

İhale tarihi 08.10.2026 saat 10:00, Muğla. (2026/1713184)

Bu ihaleyi hangi idare açtı?

İhale, Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından mal alımı türünde ilan edilmiştir.

Elektrik Malzemesi Alımı işi

Mal Alımı Teklifler Değerlendiriliyor

İdare

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tüm İhaleleri

İl / İlçe

MUĞLA / MENTEŞE

Sektör

Elektrik Malzemesi

Doküman

Takip Et

Zeyilname bulunmuyor

Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.

Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.

Kırım istatistiği üretilemedi

Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.

Sonuç ilanı yayımlanmamış

İhale sonuçlansa bile sonuç ilanı ayrıca yayımlanır.

Sonuç ilanı yayımlandığında, bu bölüme eklenecektir.

İhale Bilgileri

İhale Türü

Mal Alımı

En Avantajlı TeklifEn Avantajlı T.

En düşük fiyat

İhale Usulü

Açık

Ödeme

30 gün içinde

Durum

Teklifler Değerlendiriliyor

Gecikme Cezası

%0,5 / gün

İlan Tarihi

16.09.2026

Aşırı Düşük TeklifAşırı Düşükte

Açıklama istenecek

İhale Tarihi

08.10.2026 10:00

Yerli Malı Fiyat AvantajıYerli Malı Avantajı

%15

Yaklaşık Maliyet

10.785.492,00 ₺ – 43.142.132,00 ₺

İş Ortaklığı

Verilebilir

İşin Süresi

2 ay (60 gün)

Geçici Teminat

≥ 05.01.2027

Teklif Türü

Birim fiyat

Kesin Teminat OranıKesin Teminat

Teklif Geçerlilik

60 gün

İtirazen Şikayet Bedeliİtiraz Bedeli

129.385,00 ₺

OKAS Kodu

31230000 — Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları

İşin Yapılacağı Yer

Bodrum Turgutreis Kademe Alanı

İhale Detayları

e-İhale

Yerli Malı Avantajı

Yabancı İstekli

e-Eksiltme

Kısmi Teklif

Ortak Alım

Çerçeve Anlaşma

Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik-Mali Yeterlik

Mesleki-Teknik Yeterlik

İş Deneyim Belgesi

Alternatif Teklif

Konsorsiyum

Alt Yüklenici

Fiyat Farkı

Avans

Personel Çalıştırmaya Dayalı

Resmi doküman esastır. Teklif vermeyi düşünüyorsanız, resmi dokümanın her satırını inceleyiniz.

İhale İlanı

ELEKTRİK MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Elektrik Malzemesi Alımı işi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1713184

1- İdarenin
1.1. Adı	:	MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	MENTEŞE/MUĞLA MENTEŞE/MUĞLA
1.3. Telefon numarası	:	02521850000
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	08.10.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Elektrik Malzemesi Alımı işi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	177 Kalem Elektrik Malzemesi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Bodrum Turgutreis Kademe Alanı
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	1- Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 2- Resmi Tatil ve Hafta Sonlarında teslimat kabul edilmeyecektir. 3- Teslim süresinin son gününün tüm resmi tatillere ve dini bayramlar öncesi arefe günlerine denk gelmesi halinde ertesi ilk iş günü son teslim günü olarak sayılacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İtirazlar ve Şikayetler

Bu ihaleye henüz bir itiraz yok.

İdare Bilgileri

İdare

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adres

MENTEŞE/MUĞLA

Telefon

02521850000

İş Kalemleri 177 kalem Excel İndir

#	İş Kaleminin Adı	Miktar
1	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR) , 3 FAZ, 380 VAC, 15 KW	3 adet
2	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR) , 3 FAZ, 380 VAC, 22 KW	2 adet
3	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-400 VAC, 7,5 KW	2 adet
4	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 110 KW	1 adet
5	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 169 A 90 KW	2 adet
6	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 250 KW	1 adet
7	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 363 A 200 KW	1 adet
8	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 37 KW	4 adet
9	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 45 KW	1 adet
10	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 55 KW	3 adet
11	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 75 KW	2 adet
12	AKÜ, JEL AKÜ, 12V. 40AH	15 adet
13	AMPERMETRE, PENS TİPİ, DİJİTAL, 400 AC VA, 600 V DC, 400 DİRENÇ	5 adet
14	ANAHTAR, NEMLİ YER, SIVA ÜSTÜ, TEKLİ	50 adet
15	ARMATÜR, LED ARMATÜR, PANEL, SIVA ÜSTÜ, 60X60 CM, 40W	80 adet
16	BANT, ELEKTRİK BANDI, İZOLASYON İÇİN, KAUÇUK ERİYEN BANT	150 adet
17	BANT, İZOLE BANT, 50X25 MM	50 adet
18	BANT, İZOLE BANT, 0,13X19 MM	200 adet
19	ÇUBUK, TOPRAKLAMA ÇUBUĞU, DALDIRMA GALVANİZ, 65X65X7 MM, 1 METRE	100 adet
20	DURDURUCU, RAY KLEMENS DURDURUCU, BÜYÜK BOY	200 adet
21	DURDURUCU, RAY KLEMENS DURDURUCU, ORTA BOY	200 adet
22	DUY, E 27 AMPUL İÇİN, PORSELEN, TAVANA MONTE, KABLOLU SALLANIR TİP	100 adet
23	ELEKTROT, SIVI SEVİYE ELEKTROTU	100 adet
24	FAN, ELEKTRİK PANOSU İÇİN, TEPE FANI, 220 V, 17X17 CM	10 adet
25	FİŞ, ELEKTRİK, DİŞİ, TOPRAKLI, KAUÇUK, 1X16A	100 adet
26	FİŞ, ELEKTRİK, ERKEK, DÜZ ERKEK, TOPRAKLI, 1X16A	50 adet
27	FLATÖR (ŞAMANDIRA), SU SEVİYE ŞALTERİ, ARMUT TİP, ÇIKIŞ : 220 V AC, 10 METRE, KABLOLU	20 adet
28	ŞAMANDIRA (FLATOR), 10 METRE KABLOLU	40 adet
29	KABLO KANALI, PLASTİK, DELİKLİ, 25X40 MM	50 metre
30	KABLO KANALI, PLASTİK, DELİKLİ, 40X25 MM	50 metre
31	KABLO KANALI, PLASTİK, DELİKLİ, 40X40 MM	40 metre
32	KABLO KANALI, PLASTİK, BALIK SIRTI, YAPIŞKANLI 75X18MM.	50 metre
33	KABLO KANALI, YAPIŞKANLI, PLASTİK, 16X16 MM	100 metre
34	KABLO KANALI, YAPIŞKANLI, PLASTİK, 25X16 MM	200 metre
35	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X0.75 MM	600 metre
36	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X1 MM, SİYAH	400 metre
37	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X2.5 MM	600 metre
38	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X25 MM	120 metre
39	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X35 MM	200 metre
40	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X6 MM	500 metre
41	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X10 MM	600 metre
42	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X16 MM	600 metre
43	KABLO, LIYCY KABLO 4X0,75 MM	1.000 metre
44	KABLO, LIYCY KABLO 8X0,75 MM	400 metre
45	KABLO, NYA KABLO, 1X16 MM	200 metre
46	KABLO, NYY, 3X25+16 MM2	500 metre
47	KABLO, NYY, 4X10 MM2	1.000 metre
48	KABLO, TTR KABLO, 3X1,5 MM, YEKPARE	2.000 metre
49	KABLO, TTR KABLO, SİYAH, 2X1,5 MM	500 metre
50	KABLO, TTR KABLO, SİYAH, 3X2,5 MM	1.000 metre
51	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X10 MM	1.500 metre
52	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X16 MM	1.500 metre
53	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X25 MM	1.000 metre
54	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X35 MM	500 metre
55	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X6 MM	1.000 metre
56	KELEPÇE, BETON DİREK KELEPÇELESİ, 125 CM	10 adet
57	KLEMENS, MODÜLER GÜÇ KLEMENSİ, 35 MM	50 adet
58	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 10 MM2	500 adet
59	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 16 MM2	500 adet
60	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 2,5 MM2	200 adet
61	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 25 MM2	200 adet
62	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 35 MM2	200 adet
63	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 6 MM2	300 adet
64	KLEMENS, RAY KLEMENS, 70 MM (KAPALI SİSTEM)	50 adet
65	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 220-250V, 0.25 KVAR	30 adet
66	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 220-250V, 0.55 KVAR	30 adet
67	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 1 KVAR	100 adet
68	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 1.5 KVAR	50 adet
69	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 10 KVAR	40 adet
70	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 12.5 KVAR	25 adet
71	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 15 KVAR	50 adet
72	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 2.5 KVAR	60 adet
73	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 20 KVAR	20 adet
74	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 25 KVAR	30 adet
75	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 30 KVAR	25 adet
76	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 5 KVAR	50 adet
77	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 7.5 KVAR	40 adet
78	KONTAKTÖR, 11 KW, 25 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	80 adet
79	KONTAKTÖR, 110 KW, 205 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	3 adet
80	KONTAKTÖR, 15 KW, 32 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	50 adet
81	KONTAKTÖR, 22 KW, 45 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	50 adet
82	KONTAKTÖR, 30 KW, 65 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	30 adet
83	KONTAKTÖR, 45 KW, 85 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	40 adet
84	KONTAKTÖR, 5.5 KW, 12 A, 1 AÇIK (NO) + 1 KAPALI (NC)	30 adet
85	KONTAKTÖR, 55 KW, 110 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	40 adet
86	KONTAKTÖR, 7.5 KW, 16 A, 1 AÇIK (NO) + 1 KAPALI (NC)	80 adet
87	KONTAKTÖR, 75 KW, 140 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	15 adet
88	KONTAKTÖR, 90 KW, 170 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	5 adet
89	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ 16.7 KVAR	50 adet
90	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ 20 KVAR	40 adet
91	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ 25 KVAR	30 adet
92	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ, 12.5 KVAR	40 adet
93	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ, 33 KVAR	20 adet
94	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ, 45 KVAR	30 adet
95	KONTROL KALEMİ, DİJİTAL, IŞIKLI VE SESLİ, TEMASSIZ, ELEKTRİK KONTROLÜ İÇİN, 220-380V	10 adet
96	KONTROL KALEMİ, DÜZ TORNAVİDA UÇLU, 250-500 V, 200 MM,	16 adet
97	MANOMETRE, SIVI DOLGULU, 16 ATÜ, Q 80 MM, 1/2"	40 adet
98	MANOMETRE, SIVI DOLGULU, 25 ATÜ, Q 80 MM, 1/2"	40 adet
99	MUF, EK MUFU, FERMUARLI, KABLO EKLEMEK İÇİN, 50/18	10 adet
100	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 35 MM2	150 adet
101	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 10 MM2	150 adet
102	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 16 MM2	100 adet
103	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 25 MM2	100 adet
104	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 50 MM2	150 adet
105	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 70 MM2	60 adet
106	PANEL, GÜNEŞ PANELİ, MONOKRİSTAL, HALFCUT, 550 WP	16 adet
107	PANO, ELEKTRİK PANOSU, METAL, HARİCİ, TRİFAZE SAYAÇLI DUVAR TİP, LİNYELİ 62X70X16 CM	15 adet
108	PANO, ELEKTRİK PANOSU, SIVA ÜSTÜ, KAPAKLI, METAL, 1200X1000X300 MM	6 adet
109	PANO, ELEKTRİK PANOSU, SIVA ÜSTÜ, KAPAKLI, ABS, 40X60X20 CM	40 adet
110	PENSE, DÜZ PENSE, 160 MM, İZOLE SAPLI	10 adet
111	PENSE, DÜZ PENSE, 180 MM, İZOLE SAPLI	5 adet
112	PENSE, KABLO YÜKSÜĞÜ SIKMA PENSESİ, 0.50-16 MM2	4 adet
113	PİL, İNCE KALEM PİL(AAA), ŞARZ EDİLMEYEN, 1.5 VOLT	30 adet
114	PİL, KALEM PİL(AA), ŞARZ EDİLMEYEN, 1.5 VOLT	15 adet
115	PİL, TEK KULLANIMLIK 9V PİL	15 adet
116	PRİZ, GRUP PRİZ, TOPRAKLI, 3'LÜ KLEMENSLİ	50 adet
117	PRİZ, KAUÇUK GRUP PRİZ, 3'LÜ, 1X16 A	50 adet
118	PRİZ, KAUÇUK GRUP PRİZ, TEKLİ, 1X16 A	100 adet
119	PRİZ, NEMLİYER, SIVAÜSTÜ, 16 A	20 adet
120	PROJEKTÖR, LED, ALÜMİNYUM GÖVDE, BEYAZ, 220V, 1X100W	100 adet
121	PROJEKTÖR, LED, ALÜMİNYUM GÖVDE, BEYAZ, 220V, 1X50W	100 adet
122	REAKTÖR, ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRÜ (ŞÖNT), MONOFAZE, 230V, 1 KVAR	15 adet
123	REAKTÖR, ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRÜ (ŞÖNT), MONOFAZE, 230V, 1.5 KVAR	24 adet
124	ROLE, ENDÜSTRİYEL RÖLE, 14 PİNLİ, 220-250 V AC, 4 KONTAKLI, 6 A	50 adet
125	ROLE, ENDÜSTRİYEL RÖLE, 14 PİNLİ, 24 V, DC, 4 KONTAKLI, 6 A	50 adet
126	ROLE, REAKTİF GÜÇ KONTROL ROLESİ, 18 KADEME, LCD EKRAN	15 adet
127	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 10-16 A	40 adet
128	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 16-25 A	20 adet
129	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 25-40 A	50 adet
130	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 50-63 A	15 adet
131	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 6.3-10A	5 adet
132	RÖLE, KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ, 2X40 A, 30 MA, 10 KA	5 adet
133	RÖLE, KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ, 4X40 A, 30 MA, 10 KA	5 adet
134	SİGORTA, OTOMATİK SİGORTA, NÖTR KESMELİ, C TİPİ, 2X25A 10KA TİPİ	50 adet
135	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X10 A, 10 KA	50 adet
136	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X32 A, 10 KA	20 adet
137	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X16 A, 10 KA	50 adet
138	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X25 A, 10 KA	50 adet
139	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X6 A, 10 KA	20 adet
140	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X10 A, 10 KA	20 adet
141	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X16 A, 10 KA	30 adet
142	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X25 A, 10 KA	50 adet
143	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X40 A, 10 KA	50 adet
144	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X6 A, 10 KA	20 adet
145	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X63 A, 10 KA	40 adet
146	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X80 A, 10 KA	10 adet
147	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, CTİPİ, 3X32 A, 10 KA	50 adet
148	SİGORTA, 4PC, OTOMATİK SİGORTA, 4X80 A, 10 KA	10 adet
149	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 100 A, NH:00	15 adet
150	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 160 A, NH:00	15 adet
151	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 63 A, NH:00	15 adet
152	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 80 A, NH:00	15 adet
153	SİGORTA, W OTOMAT, SİGORTA BARASI, TRİFAZE, 100 A	10 adet
154	SİPRAL, HELEZON KABLO SİPRALİ, NU.: 2, 50 CM	100 adet
155	SÜRÜCÜ, REAKTİF VE ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜSÜ, MONOFAZE, 10 KVAR, 220 V.	10 adet
156	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ, 1,6-2,5 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	5 adet
157	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ, 1.1-1,6 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	5 adet
158	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ, 2,5-4 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	5 adet
159	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ,6,3-10 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	5 adet
160	ŞALTER, PAKO ŞALTER, KUTUP DEĞİŞTİRİCİ, 1X10 A, 1-0-2	50 adet
161	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X100 A, 36KA	20 adet
162	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X125 A, 36 KA	10 adet
163	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X160 A, 36KA	10 adet
164	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X200 A, 36KA	10 adet
165	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X80 A, 36KA	15 adet
166	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 4X100 A, 36KA	5 adet
167	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 4X160 A, 36KA	10 adet
168	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 4X250 A, 36KA	10 adet
169	UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X100	20 adet
170	UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X150	20 adet
171	UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X50	20 adet
172	VİDA, AKILLI VİDA, RONDELA SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU 13X3,9 MM	3.000 adet
173	VİDA, TRAPEZ / ÇATI SACI VİDASI, 5,5 X 50 MM	1.000 adet
174	YANKESKİ, İZOLE SAPLI, 180 MM	2 adet
175	YANKESKİ, İZOLELİ, 160 MM, 1 KV İZOLASYON DİRENÇLİ	10 adet
176	YÜZÜK, KABLO YÜZÜĞÜ, İZOLELİ, 2X1 MM, ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜĞÜ, 500.LÜ	2 paket
177	YÜZÜK, KABLO YÜZÜĞÜ, İZOLELİ, ÇİF KABLO GİRİŞLİ, 2,5 MM. 500'LÜ	6 paket

İhale Dokümanları kişisel veriler gizlenmiştir

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN Elektrik Malzemesi Alımı işi İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

b) Adresi: MENTEŞE/MUĞLA - MENTEŞE / MUĞLA

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: [AD SOYAD GİZLİ]

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

177 Kalem Elektrik Malzemesi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale tarihi ve saati: 08.10.2026

Saat: 10:00

ç) İhalenin yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 Menteşe/MUĞLA

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi ile EKAPa kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAPta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAPa kayıtlı olması zorunludur.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

Madde 6 - Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Katılım ve yeterlik kriterleri

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu Şartnamenin

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

______

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAPtan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAPa yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiyedeki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiyedeki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAPta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAPtan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAPta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAPa yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAPa yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAPa alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - Altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. İlgili mevzuatı gereğince tüm malzeme kalemleri için KDV hariç her türlü vergi, resim, harç ve sigorta giderleri ile malların ambalajlanması, fabrikadan yüklenmesi, iş yerine nakli ve iş yerindeki her türlü yatay, düşey taşıma, boşaltma, işçilik, muayeneye hazır hale getirme, yapılacak olan her türlü muayene ve kabul ile ilgili tüm giderler ve teknik şartnamede belirtilen diğer tüm giderler teklif fiyatına dahil edilecektir.

25.2.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

05.01.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2.

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların TC Ziraat Bankası Muğla Şubesi nezdinde bulunan [IBAN GİZLİ] hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiyedeki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

Madde 30- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir.

Madde 32- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 ( yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin bilgilerin ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

Madde 34- İhalenin karara bağlanması

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 36- Sözleşmeye davet

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

Madde 37- Kesin teminat

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAPtan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAPa yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAPa yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiyedeki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 39 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

Madde 40 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 41 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

a) Ödeme yeri ve şartları

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 44 - Hüküm Bulunmayan Haller

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 45- Diğer hususlar

45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Sıra No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR) , 3 FAZ, 380 VAC, 15 KW	adet	3
2	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR) , 3 FAZ, 380 VAC, 22 KW	adet	2
3	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-400 VAC, 7,5 KW	adet	2
4	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 110 KW	adet	1
5	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 169 A 90 KW	adet	2
6	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 250 KW	adet	1
7	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 363 A 200 KW	adet	1
8	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 37 KW	adet	4
9	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 45 KW	adet	1
10	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 55 KW	adet	3
11	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 75 KW	adet	2
12	AKÜ, JEL AKÜ, 12V. 40AH	adet	15
13	AMPERMETRE, PENS TİPİ, DİJİTAL, 400 AC VA, 600 V DC, 400 DİRENÇ	adet	5
14	ANAHTAR, NEMLİ YER, SIVA ÜSTÜ, TEKLİ	adet	50
15	ARMATÜR, LED ARMATÜR, PANEL, SIVA ÜSTÜ, 60X60 CM, 40W	adet	80
16	BANT, ELEKTRİK BANDI, İZOLASYON İÇİN, KAUÇUK ERİYEN BANT	adet	150
17	BANT, İZOLE BANT, 50X25 MM	adet	50
18	BANT, İZOLE BANT, 0,13X19 MM	adet	200
19	ÇUBUK, TOPRAKLAMA ÇUBUĞU, DALDIRMA GALVANİZ, 65X65X7 MM, 1 METRE	adet	100
20	DURDURUCU, RAY KLEMENS DURDURUCU, BÜYÜK BOY	adet	200
21	DURDURUCU, RAY KLEMENS DURDURUCU, ORTA BOY	adet	200
22	DUY, E 27 AMPUL İÇİN, PORSELEN, TAVANA MONTE, KABLOLU SALLANIR TİP	adet	100
23	ELEKTROT, SIVI SEVİYE ELEKTROTU	adet	100
24	FAN, ELEKTRİK PANOSU İÇİN, TEPE FANI, 220 V, 17X17 CM	adet	10
25	FİŞ, ELEKTRİK, DİŞİ, TOPRAKLI, KAUÇUK, 1X16A	adet	100
26	FİŞ, ELEKTRİK, ERKEK, DÜZ ERKEK, TOPRAKLI, 1X16A	adet	50
27	FLATÖR (ŞAMANDIRA), SU SEVİYE ŞALTERİ, ARMUT TİP, ÇIKIŞ : 220 V AC, 10 METRE, KABLOLU	adet	20
28	ŞAMANDIRA (FLATOR), 10 METRE KABLOLU	adet	40
29	KABLO KANALI, PLASTİK, DELİKLİ, 25X40 MM	metre	50
30	KABLO KANALI, PLASTİK, DELİKLİ, 40X25 MM	metre	50
31	KABLO KANALI, PLASTİK, DELİKLİ, 40X40 MM	metre	40
32	KABLO KANALI, PLASTİK, BALIK SIRTI, YAPIŞKANLI 75X18MM.	metre	50
33	KABLO KANALI, YAPIŞKANLI, PLASTİK, 16X16 MM	metre	100
34	KABLO KANALI, YAPIŞKANLI, PLASTİK, 25X16 MM	metre	200
35	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X0.75 MM	metre	600
36	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X1 MM, SİYAH	metre	400
37	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X2.5 MM	metre	600
38	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X25 MM	metre	120
39	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X35 MM	metre	200
40	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X6 MM	metre	500
41	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X10 MM	metre	600
42	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X16 MM	metre	600
43	KABLO, LIYCY KABLO 4X0,75 MM	metre	1.000
44	KABLO, LIYCY KABLO 8X0,75 MM	metre	400
45	KABLO, NYA KABLO, 1X16 MM	metre	200
46	KABLO, NYY, 3X25+16 MM2	metre	500
47	KABLO, NYY, 4X10 MM2	metre	1.000
48	KABLO, TTR KABLO, 3X1,5 MM, YEKPARE	metre	2.000
49	KABLO, TTR KABLO, SİYAH, 2X1,5 MM	metre	500
50	KABLO, TTR KABLO, SİYAH, 3X2,5 MM	metre	1.000
51	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X10 MM	metre	1.500
52	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X16 MM	metre	1.500
53	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X25 MM	metre	1.000
54	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X35 MM	metre	500
55	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X6 MM	metre	1.000
56	KELEPÇE, BETON DİREK KELEPÇELESİ, 125 CM	adet	10
57	KLEMENS, MODÜLER GÜÇ KLEMENSİ, 35 MM	adet	50
58	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 10 MM2	adet	500
59	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 16 MM2	adet	500
60	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 2,5 MM2	adet	200
61	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 25 MM2	adet	200
62	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 35 MM2	adet	200
63	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 6 MM2	adet	300
64	KLEMENS, RAY KLEMENS, 70 MM (KAPALI SİSTEM)	adet	50
65	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 220-250V, 0.25 KVAR	adet	30
66	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 220-250V, 0.55 KVAR	adet	30
67	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 1 KVAR	adet	100
68	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 1.5 KVAR	adet	50
69	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 10 KVAR	adet	40
70	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 12.5 KVAR	adet	25
71	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 15 KVAR	adet	50
72	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 2.5 KVAR	adet	60
73	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 20 KVAR	adet	20
74	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 25 KVAR	adet	30
75	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 30 KVAR	adet	25
76	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 5 KVAR	adet	50
77	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 7.5 KVAR	adet	40
78	KONTAKTÖR, 11 KW, 25 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	80
79	KONTAKTÖR, 110 KW, 205 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	3
80	KONTAKTÖR, 15 KW, 32 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	50
81	KONTAKTÖR, 22 KW, 45 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	50
82	KONTAKTÖR, 30 KW, 65 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	30
83	KONTAKTÖR, 45 KW, 85 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	40
84	KONTAKTÖR, 5.5 KW, 12 A, 1 AÇIK (NO) + 1 KAPALI (NC)	adet	30
85	KONTAKTÖR, 55 KW, 110 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	40
86	KONTAKTÖR, 7.5 KW, 16 A, 1 AÇIK (NO) + 1 KAPALI (NC)	adet	80
87	KONTAKTÖR, 75 KW, 140 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	15
88	KONTAKTÖR, 90 KW, 170 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	5
89	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ 16.7 KVAR	adet	50
90	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ 20 KVAR	adet	40
91	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ 25 KVAR	adet	30
92	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ, 12.5 KVAR	adet	40
93	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ, 33 KVAR	adet	20
94	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ, 45 KVAR	adet	30
95	KONTROL KALEMİ, DİJİTAL, IŞIKLI VE SESLİ, TEMASSIZ, ELEKTRİK KONTROLÜ İÇİN, 220-380V	adet	10
96	KONTROL KALEMİ, DÜZ TORNAVİDA UÇLU, 250-500 V, 200 MM,	adet	16
97	MANOMETRE, SIVI DOLGULU, 16 ATÜ, Q 80 MM, 1/2"	adet	40
98	MANOMETRE, SIVI DOLGULU, 25 ATÜ, Q 80 MM, 1/2"	adet	40
99	MUF, EK MUFU, FERMUARLI, KABLO EKLEMEK İÇİN, 50/18	adet	10
100	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 35 MM2	adet	150
101	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 10 MM2	adet	150
102	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 16 MM2	adet	100
103	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 25 MM2	adet	100
104	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 50 MM2	adet	150
105	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 70 MM2	adet	60
106	PANEL, GÜNEŞ PANELİ, MONOKRİSTAL, HALFCUT, 550 WP	adet	16
107	PANO, ELEKTRİK PANOSU, METAL, HARİCİ, TRİFAZE SAYAÇLI DUVAR TİP, LİNYELİ 62X70X16 CM	adet	15
108	PANO, ELEKTRİK PANOSU, SIVA ÜSTÜ, KAPAKLI, METAL, 1200X1000X300 MM	adet	6
109	PANO, ELEKTRİK PANOSU, SIVA ÜSTÜ, KAPAKLI, ABS, 40X60X20 CM	adet	40
110	PENSE, DÜZ PENSE, 160 MM, İZOLE SAPLI	adet	10
111	PENSE, DÜZ PENSE, 180 MM, İZOLE SAPLI	adet	5
112	PENSE, KABLO YÜKSÜĞÜ SIKMA PENSESİ, 0.50-16 MM2	adet	4
113	PİL, İNCE KALEM PİL(AAA), ŞARZ EDİLMEYEN, 1.5 VOLT	adet	30
114	PİL, KALEM PİL(AA), ŞARZ EDİLMEYEN, 1.5 VOLT	adet	15
115	PİL, TEK KULLANIMLIK 9V PİL	adet	15
116	PRİZ, GRUP PRİZ, TOPRAKLI, 3'LÜ KLEMENSLİ	adet	50
117	PRİZ, KAUÇUK GRUP PRİZ, 3'LÜ, 1X16 A	adet	50
118	PRİZ, KAUÇUK GRUP PRİZ, TEKLİ, 1X16 A	adet	100
119	PRİZ, NEMLİYER, SIVAÜSTÜ, 16 A	adet	20
120	PROJEKTÖR, LED, ALÜMİNYUM GÖVDE, BEYAZ, 220V, 1X100W	adet	100
121	PROJEKTÖR, LED, ALÜMİNYUM GÖVDE, BEYAZ, 220V, 1X50W	adet	100
122	REAKTÖR, ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRÜ (ŞÖNT), MONOFAZE, 230V, 1 KVAR	adet	15
123	REAKTÖR, ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRÜ (ŞÖNT), MONOFAZE, 230V, 1.5 KVAR	adet	24
124	ROLE, ENDÜSTRİYEL RÖLE, 14 PİNLİ, 220-250 V AC, 4 KONTAKLI, 6 A	adet	50
125	ROLE, ENDÜSTRİYEL RÖLE, 14 PİNLİ, 24 V, DC, 4 KONTAKLI, 6 A	adet	50
126	ROLE, REAKTİF GÜÇ KONTROL ROLESİ, 18 KADEME, LCD EKRAN	adet	15
127	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 10-16 A	adet	40
128	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 16-25 A	adet	20
129	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 25-40 A	adet	50
130	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 50-63 A	adet	15
131	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 6.3-10A	adet	5
132	RÖLE, KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ, 2X40 A, 30 MA, 10 KA	adet	5
133	RÖLE, KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ, 4X40 A, 30 MA, 10 KA	adet	5
134	SİGORTA, OTOMATİK SİGORTA, NÖTR KESMELİ, C TİPİ, 2X25A 10KA TİPİ	adet	50
135	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X10 A, 10 KA	adet	50
136	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X32 A, 10 KA	adet	20
137	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X16 A, 10 KA	adet	50
138	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X25 A, 10 KA	adet	50
139	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X6 A, 10 KA	adet	20
140	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X10 A, 10 KA	adet	20
141	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X16 A, 10 KA	adet	30
142	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X25 A, 10 KA	adet	50
143	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X40 A, 10 KA	adet	50
144	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X6 A, 10 KA	adet	20
145	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X63 A, 10 KA	adet	40
146	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X80 A, 10 KA	adet	10
147	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, CTİPİ, 3X32 A, 10 KA	adet	50
148	SİGORTA, 4PC, OTOMATİK SİGORTA, 4X80 A, 10 KA	adet	10
149	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 100 A, NH:00	adet	15
150	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 160 A, NH:00	adet	15
151	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 63 A, NH:00	adet	15
152	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 80 A, NH:00	adet	15
153	SİGORTA, W OTOMAT, SİGORTA BARASI, TRİFAZE, 100 A	adet	10
154	SİPRAL, HELEZON KABLO SİPRALİ, NU.: 2, 50 CM	adet	100
155	SÜRÜCÜ, REAKTİF VE ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜSÜ, MONOFAZE, 10 KVAR, 220 V.	adet	10
156	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ, 1,6-2,5 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	adet	5
157	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ, 1.1-1,6 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	adet	5
158	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ, 2,5-4 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	adet	5
159	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ,6,3-10 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	adet	5
160	ŞALTER, PAKO ŞALTER, KUTUP DEĞİŞTİRİCİ, 1X10 A, 1-0-2	adet	50
161	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X100 A, 36KA	adet	20
162	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X125 A, 36 KA	adet	10
163	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X160 A, 36KA	adet	10
164	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X200 A, 36KA	adet	10
165	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X80 A, 36KA	adet	15
166	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 4X100 A, 36KA	adet	5
167	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 4X160 A, 36KA	adet	10
168	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 4X250 A, 36KA	adet	10
169	UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X100	adet	20
170	UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X150	adet	20
171	UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X50	adet	20
172	VİDA, AKILLI VİDA, RONDELA SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU 13X3,9 MM	adet	3.000
173	VİDA, TRAPEZ / ÇATI SACI VİDASI, 5,5 X 50 MM	adet	1.000
174	YANKESKİ, İZOLE SAPLI, 180 MM	adet	2
175	YANKESKİ, İZOLELİ, 160 MM, 1 KV İZOLASYON DİRENÇLİ	adet	10
176	YÜZÜK, KABLO YÜZÜĞÜ, İZOLELİ, 2X1 MM, ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜĞÜ, 500.LÜ	paket	2
177	YÜZÜK, KABLO YÜZÜĞÜ, İZOLELİ, ÇİF KABLO GİRİŞLİ, 2,5 MM. 500'LÜ	paket	6

Okas Kodu	Okas Açıklaması
31230000	Elektrik dağıtım ya da kontrol düzenekleri parçaları

EK:

Elektrik Malzemesi Alımı işi

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1713184

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

a) Adı: MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLETMELER 1. BÖLGE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

b) Adresi: MENTEŞE/MUĞLA - MENTEŞE / MUĞLA

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası:

d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi:

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Sıra No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR) , 3 FAZ, 380 VAC, 15 KW	adet	3
2	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR) , 3 FAZ, 380 VAC, 22 KW	adet	2
3	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-400 VAC, 7,5 KW	adet	2
4	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 110 KW	adet	1
5	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 169 A 90 KW	adet	2
6	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 250 KW	adet	1
7	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 363 A 200 KW	adet	1
8	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 37 KW	adet	4
9	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 45 KW	adet	1
10	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 55 KW	adet	3
11	AC SÜRÜCÜ (İNVERTÖR), 3 FAZ, 380-480 V, 75 KW	adet	2
12	AKÜ, JEL AKÜ, 12V. 40AH	adet	15
13	AMPERMETRE, PENS TİPİ, DİJİTAL, 400 AC VA, 600 V DC, 400 DİRENÇ	adet	5
14	ANAHTAR, NEMLİ YER, SIVA ÜSTÜ, TEKLİ	adet	50
15	ARMATÜR, LED ARMATÜR, PANEL, SIVA ÜSTÜ, 60X60 CM, 40W	adet	80
16	BANT, ELEKTRİK BANDI, İZOLASYON İÇİN, KAUÇUK ERİYEN BANT	adet	150
17	BANT, İZOLE BANT, 50X25 MM	adet	50
18	BANT, İZOLE BANT, 0,13X19 MM	adet	200
19	ÇUBUK, TOPRAKLAMA ÇUBUĞU, DALDIRMA GALVANİZ, 65X65X7 MM, 1 METRE	adet	100
20	DURDURUCU, RAY KLEMENS DURDURUCU, BÜYÜK BOY	adet	200
21	DURDURUCU, RAY KLEMENS DURDURUCU, ORTA BOY	adet	200
22	DUY, E 27 AMPUL İÇİN, PORSELEN, TAVANA MONTE, KABLOLU SALLANIR TİP	adet	100
23	ELEKTROT, SIVI SEVİYE ELEKTROTU	adet	100
24	FAN, ELEKTRİK PANOSU İÇİN, TEPE FANI, 220 V, 17X17 CM	adet	10
25	FİŞ, ELEKTRİK, DİŞİ, TOPRAKLI, KAUÇUK, 1X16A	adet	100
26	FİŞ, ELEKTRİK, ERKEK, DÜZ ERKEK, TOPRAKLI, 1X16A	adet	50
27	FLATÖR (ŞAMANDIRA), SU SEVİYE ŞALTERİ, ARMUT TİP, ÇIKIŞ : 220 V AC, 10 METRE, KABLOLU	adet	20
28	ŞAMANDIRA (FLATOR), 10 METRE KABLOLU	adet	40
29	KABLO KANALI, PLASTİK, DELİKLİ, 25X40 MM	metre	50
30	KABLO KANALI, PLASTİK, DELİKLİ, 40X25 MM	metre	50
31	KABLO KANALI, PLASTİK, DELİKLİ, 40X40 MM	metre	40
32	KABLO KANALI, PLASTİK, BALIK SIRTI, YAPIŞKANLI 75X18MM.	metre	50
33	KABLO KANALI, YAPIŞKANLI, PLASTİK, 16X16 MM	metre	100
34	KABLO KANALI, YAPIŞKANLI, PLASTİK, 25X16 MM	metre	200
35	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X0.75 MM	metre	600
36	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X1 MM, SİYAH	metre	400
37	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X2.5 MM	metre	600
38	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X25 MM	metre	120
39	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X35 MM	metre	200
40	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X6 MM	metre	500
41	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X10 MM	metre	600
42	KABLO, ALÇAK GERİLİM, NYAF, 1X16 MM	metre	600
43	KABLO, LIYCY KABLO 4X0,75 MM	metre	1.000
44	KABLO, LIYCY KABLO 8X0,75 MM	metre	400
45	KABLO, NYA KABLO, 1X16 MM	metre	200
46	KABLO, NYY, 3X25+16 MM2	metre	500
47	KABLO, NYY, 4X10 MM2	metre	1.000
48	KABLO, TTR KABLO, 3X1,5 MM, YEKPARE	metre	2.000
49	KABLO, TTR KABLO, SİYAH, 2X1,5 MM	metre	500
50	KABLO, TTR KABLO, SİYAH, 3X2,5 MM	metre	1.000
51	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X10 MM	metre	1.500
52	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X16 MM	metre	1.500
53	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X25 MM	metre	1.000
54	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X35 MM	metre	500
55	KABLO, TTR KABLO, YASSI DALGIÇ, 3X6 MM	metre	1.000
56	KELEPÇE, BETON DİREK KELEPÇELESİ, 125 CM	adet	10
57	KLEMENS, MODÜLER GÜÇ KLEMENSİ, 35 MM	adet	50
58	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 10 MM2	adet	500
59	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 16 MM2	adet	500
60	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 2,5 MM2	adet	200
61	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 25 MM2	adet	200
62	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 35 MM2	adet	200
63	KLEMENS, RAY KLEMENS, KAPALI SİSTEM 6 MM2	adet	300
64	KLEMENS, RAY KLEMENS, 70 MM (KAPALI SİSTEM)	adet	50
65	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 220-250V, 0.25 KVAR	adet	30
66	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 220-250V, 0.55 KVAR	adet	30
67	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 1 KVAR	adet	100
68	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 1.5 KVAR	adet	50
69	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 10 KVAR	adet	40
70	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 12.5 KVAR	adet	25
71	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 15 KVAR	adet	50
72	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 2.5 KVAR	adet	60
73	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 20 KVAR	adet	20
74	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 25 KVAR	adet	30
75	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 30 KVAR	adet	25
76	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 5 KVAR	adet	50
77	KONDANSATÖR, TÜP KONDANSATÖR, 400V, 7.5 KVAR	adet	40
78	KONTAKTÖR, 11 KW, 25 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	80
79	KONTAKTÖR, 110 KW, 205 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	3
80	KONTAKTÖR, 15 KW, 32 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	50
81	KONTAKTÖR, 22 KW, 45 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	50
82	KONTAKTÖR, 30 KW, 65 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	30
83	KONTAKTÖR, 45 KW, 85 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	40
84	KONTAKTÖR, 5.5 KW, 12 A, 1 AÇIK (NO) + 1 KAPALI (NC)	adet	30
85	KONTAKTÖR, 55 KW, 110 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	40
86	KONTAKTÖR, 7.5 KW, 16 A, 1 AÇIK (NO) + 1 KAPALI (NC)	adet	80
87	KONTAKTÖR, 75 KW, 140 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	15
88	KONTAKTÖR, 90 KW, 170 A, 2 AÇIK (NO) + 2 KAPALI (NC)	adet	5
89	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ 16.7 KVAR	adet	50
90	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ 20 KVAR	adet	40
91	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ 25 KVAR	adet	30
92	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ, 12.5 KVAR	adet	40
93	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ, 33 KVAR	adet	20
94	KONTAKTÖR, KOMPANZASYON (KONDANSATÖR) KONTAKTÖRÜ, 45 KVAR	adet	30
95	KONTROL KALEMİ, DİJİTAL, IŞIKLI VE SESLİ, TEMASSIZ, ELEKTRİK KONTROLÜ İÇİN, 220-380V	adet	10
96	KONTROL KALEMİ, DÜZ TORNAVİDA UÇLU, 250-500 V, 200 MM,	adet	16
97	MANOMETRE, SIVI DOLGULU, 16 ATÜ, Q 80 MM, 1/2"	adet	40
98	MANOMETRE, SIVI DOLGULU, 25 ATÜ, Q 80 MM, 1/2"	adet	40
99	MUF, EK MUFU, FERMUARLI, KABLO EKLEMEK İÇİN, 50/18	adet	10
100	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 35 MM2	adet	150
101	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 10 MM2	adet	150
102	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 16 MM2	adet	100
103	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 25 MM2	adet	100
104	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 50 MM2	adet	150
105	MUF, EK MUFU, SIKMALI, KABLO EKLEMEK İÇİN, BAKIR, 70 MM2	adet	60
106	PANEL, GÜNEŞ PANELİ, MONOKRİSTAL, HALFCUT, 550 WP	adet	16
107	PANO, ELEKTRİK PANOSU, METAL, HARİCİ, TRİFAZE SAYAÇLI DUVAR TİP, LİNYELİ 62X70X16 CM	adet	15
108	PANO, ELEKTRİK PANOSU, SIVA ÜSTÜ, KAPAKLI, METAL, 1200X1000X300 MM	adet	6
109	PANO, ELEKTRİK PANOSU, SIVA ÜSTÜ, KAPAKLI, ABS, 40X60X20 CM	adet	40
110	PENSE, DÜZ PENSE, 160 MM, İZOLE SAPLI	adet	10
111	PENSE, DÜZ PENSE, 180 MM, İZOLE SAPLI	adet	5
112	PENSE, KABLO YÜKSÜĞÜ SIKMA PENSESİ, 0.50-16 MM2	adet	4
113	PİL, İNCE KALEM PİL(AAA), ŞARZ EDİLMEYEN, 1.5 VOLT	adet	30
114	PİL, KALEM PİL(AA), ŞARZ EDİLMEYEN, 1.5 VOLT	adet	15
115	PİL, TEK KULLANIMLIK 9V PİL	adet	15
116	PRİZ, GRUP PRİZ, TOPRAKLI, 3'LÜ KLEMENSLİ	adet	50
117	PRİZ, KAUÇUK GRUP PRİZ, 3'LÜ, 1X16 A	adet	50
118	PRİZ, KAUÇUK GRUP PRİZ, TEKLİ, 1X16 A	adet	100
119	PRİZ, NEMLİYER, SIVAÜSTÜ, 16 A	adet	20
120	PROJEKTÖR, LED, ALÜMİNYUM GÖVDE, BEYAZ, 220V, 1X100W	adet	100
121	PROJEKTÖR, LED, ALÜMİNYUM GÖVDE, BEYAZ, 220V, 1X50W	adet	100
122	REAKTÖR, ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRÜ (ŞÖNT), MONOFAZE, 230V, 1 KVAR	adet	15
123	REAKTÖR, ENDÜKTİF YÜK REAKTÖRÜ (ŞÖNT), MONOFAZE, 230V, 1.5 KVAR	adet	24
124	ROLE, ENDÜSTRİYEL RÖLE, 14 PİNLİ, 220-250 V AC, 4 KONTAKLI, 6 A	adet	50
125	ROLE, ENDÜSTRİYEL RÖLE, 14 PİNLİ, 24 V, DC, 4 KONTAKLI, 6 A	adet	50
126	ROLE, REAKTİF GÜÇ KONTROL ROLESİ, 18 KADEME, LCD EKRAN	adet	15
127	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 10-16 A	adet	40
128	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 16-25 A	adet	20
129	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 25-40 A	adet	50
130	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 50-63 A	adet	15
131	ROLE, TERMİK ROLE, RAYA MONTELİ, 6.3-10A	adet	5
132	RÖLE, KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ, 2X40 A, 30 MA, 10 KA	adet	5
133	RÖLE, KAÇAK AKIM KORUMA RÖLESİ, 4X40 A, 30 MA, 10 KA	adet	5
134	SİGORTA, OTOMATİK SİGORTA, NÖTR KESMELİ, C TİPİ, 2X25A 10KA TİPİ	adet	50
135	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X10 A, 10 KA	adet	50
136	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X32 A, 10 KA	adet	20
137	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X16 A, 10 KA	adet	50
138	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X25 A, 10 KA	adet	50
139	SİGORTA, 1PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 1X6 A, 10 KA	adet	20
140	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X10 A, 10 KA	adet	20
141	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X16 A, 10 KA	adet	30
142	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X25 A, 10 KA	adet	50
143	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X40 A, 10 KA	adet	50
144	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X6 A, 10 KA	adet	20
145	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X63 A, 10 KA	adet	40
146	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, C TİPİ, 3X80 A, 10 KA	adet	10
147	SİGORTA, 3PC, OTOMATİK SİGORTA, CTİPİ, 3X32 A, 10 KA	adet	50
148	SİGORTA, 4PC, OTOMATİK SİGORTA, 4X80 A, 10 KA	adet	10
149	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 100 A, NH:00	adet	15
150	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 160 A, NH:00	adet	15
151	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 63 A, NH:00	adet	15
152	SİGORTA, BIÇAKLI BUŞON SİGORTA, 80 A, NH:00	adet	15
153	SİGORTA, W OTOMAT, SİGORTA BARASI, TRİFAZE, 100 A	adet	10
154	SİPRAL, HELEZON KABLO SİPRALİ, NU.: 2, 50 CM	adet	100
155	SÜRÜCÜ, REAKTİF VE ENDÜKTİF YÜK SÜRÜCÜSÜ, MONOFAZE, 10 KVAR, 220 V.	adet	10
156	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ, 1,6-2,5 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	adet	5
157	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ, 1.1-1,6 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	adet	5
158	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ, 2,5-4 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	adet	5
159	ŞALTER, MOTOR KORUMA ŞALTERİ,6,3-10 A, KESME KAPASİTESİ 50 KA 2NO-2NC	adet	5
160	ŞALTER, PAKO ŞALTER, KUTUP DEĞİŞTİRİCİ, 1X10 A, 1-0-2	adet	50
161	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X100 A, 36KA	adet	20
162	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X125 A, 36 KA	adet	10
163	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X160 A, 36KA	adet	10
164	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X200 A, 36KA	adet	10
165	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 3X80 A, 36KA	adet	15
166	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 4X100 A, 36KA	adet	5
167	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 4X160 A, 36KA	adet	10
168	ŞALTER, TERMİK, MANYETİK, KOMPAKT ŞALTER (TMŞ), 4X250 A, 36KA	adet	10
169	UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X100	adet	20
170	UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X150	adet	20
171	UÇ, TORNAVİDA / MATKAP, YILDIZ, BİTS, PH 2X50	adet	20
172	VİDA, AKILLI VİDA, RONDELA SİLİNDİR BAŞLI MATKAP UÇLU 13X3,9 MM	adet	3.000
173	VİDA, TRAPEZ / ÇATI SACI VİDASI, 5,5 X 50 MM	adet	1.000
174	YANKESKİ, İZOLE SAPLI, 180 MM	adet	2
175	YANKESKİ, İZOLELİ, 160 MM, 1 KV İZOLASYON DİRENÇLİ	adet	10
176	YÜZÜK, KABLO YÜZÜĞÜ, İZOLELİ, 2X1 MM, ÇİFT GİRİŞLİ KABLO YÜKSÜĞÜ, 500.LÜ	paket	2
177	YÜZÜK, KABLO YÜZÜĞÜ, İZOLELİ, ÇİF KABLO GİRİŞLİ, 2,5 MM. 500'LÜ	paket	6

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Elektrik Malzemesi Alımı İşi , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin İlgili mevzuatı ve sözleşme hükümleri gereğince taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV Hariç), resim, harç giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin İlgili mevzuatı ve sözleşme hükümleri gereğince taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek ulaşım, montaj, sigorta, eğitim vb. giderler ve teknik şartnamede belirtilen diğer tüm giderler sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

2) Teknik şartname

3) Sözleşme tasarısı

4) Yazılı açıklamalar

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür .

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Bodrum Turgutreis Kademe Alanı

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. 1- Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günü içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 2- Resmi Tatil ve Hafta Sonlarında teslimat kabul edilmeyecektir. 3- Teslim süresinin son gününün tüm resmi tatillere ve dini bayramlar öncesi arefe günlerine denk gelmesi halinde ertesi ilk iş günü son teslim günü olarak sayılacaktır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları ,

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.4. Teknik Şartnamenin ilgili maddelerinde detaylandırılmıştır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

a) Doğal afetler.

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1.

30.1. İhale kapsamındaki tüm malzemeler sözleşme imza tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günü içerisinde Teknik şartnameye uygun olarak tek seferde teslim edecektir.

30.2. Resmi Tatil ve Hafta Sonlarında teslimat kabul edilmeyecektir.

30.3. Teslim süresinin son gününün resmi tatillere ve dini bayramlar öncesi arefe günlerine denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü son teslim günü olarak sayılacaktır.

30.4. Alım konusu mallara yönelik paketleme, ulaşım, nakliye, yükleme, boşaltma, analiz ve her türlü sigorta giderleri ile teknik şartnamede belirtilen diğer tüm giderler sözleşme bedeline dahildir.

30.5. Muayene ve kabul işlemlerinde Mal Alımları Denetim Muayene Ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

30.6. Teknik Şartnamede belirtilen tüm özellikler ve malzemeler ürün tesliminde kontrol edilecektir.

30.7. Tüm malzemelerin teknik şartnamede belirtilen tüm standart, sertifika ve belgeler ürünlerle birlikte teslim edilecektir.

30.8. Mal ve hizmetin temininden dolayı meydana gelecek olan patent marka veya tasarım haklarının bütün mesuliyeti firmaya aittir.

30.9. Ürünlerin garanti süresi 2 (iki) yıl olacaktır.

30.11. Yüklenici, ürünlerin araçlara yüklenmesi, boşaltılması ve nakliye sırasında her türlü emniyet tedbiri almakla sorumludur. Yüklenici depoda yapacağı tüm çalışmalarında taşıma ve indirme işlerinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kurallarına uyacaktır. 30.11.Yükleme ve boşaltma ve nakliye gecikmelerinden yüklenici sorumludur. 30.12.Yükleme ve boşaltma ve nakliye masrafları yükleniciye aittir. 30.13.Depolama sahasına teslim edilecek malzemelerin nakliyesi, indirilmesi, bindirilmesi ve istiflenmesi esnasında yüklenici firma sorumluluğundadır. .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,5 ( binde beş ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde MUĞLA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.

EKAP dökümanlarından alınmıştır. Bir farklılık olursa, EKAP dökümanları esas alınmalıdır. Kişisel veriler (ad-soyad, telefon, TC, IBAN vb.) KVKK gereği gizlenmiştir.

⚖️ Bu kırım normal mi?

Benzer işlerde ortalama kırım %19, tipik aralık %6 – %30.

🗄️ MUĞLA ili (Mal Alımı) kapsamında 2,361 ihaleden hesaplandı Sorumluluk reddi beyanı

Sonuç Bilgileri Güncelleniyor...

Sözleşme Bedeli

Henüz açıklanmadı

Yaklaşık Maliyet

Henüz açıklanmadı

En Yüksek Teklif

🔒

En Yüksek Teklif için Standart veya üzeri paket gerekiyor.

Üye Ol