Gürbulak Pig Mini Kalekol Yapımı İşi

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu bent boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.3.1.1.1 İş deneyimi olarak mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İsteklinin teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunması ve/veya sağlanması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda yer alan bilgiler üzerinden değerlendirilir.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.1 inci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

27.02.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların BOTAŞ Genel Müdürlüğü Vakıfbank Bilkent Şubesi nezdinde bulunan [IBAN GİZLİ] no.lu hesaba yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

45.2. Sözleşme bedeline dahil olan giderler İşin yürütülmesinde, İdari Şartnamenin Teklif fiyata dahil olan giderler başlıklı 25 nci maddesinde belirtilenlerle birlikte işin yapımına ait her türlü giderler, gümrük, harçlar, kontrol ve onaylara ilişkin giderler ve sözleşme damga vergisine (İhale karar pulu hariç) ilişkin tüm hizmet giderleri ve varsa sigorta giderleri yükleniciye aittir.

45.3 İş ortaklıkları için iş yeri numarası alınması İhalenin, İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif veren istekli üzerine kalması durumunda sözleşme imzalanmadan önce, İstekli iş ortaklığı ile ilgili olarak, Vergi Dairesinden Vergi Mükellefiyetini ve Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) ise iş yeri sigorta numarası alacaktır.

45.4. İdareye sağlanacak hizmetlerde yüklenicinin sorumluluğu Sözleşme Tasarısının İdareye sağlanacak hizmetler başlıklı

33.9 ncu maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesinden Yüklenici sorumlu olacaktır.

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. İşin adı : Gürbulak Pig Mini Kalekol Yapımı İşi

3.2. İşin yapılma yeri: Ağrı ili Doğubayazıt ilçesi

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ______ (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 ( On ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 420 ( DörtYüzYirmi ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler

15.11 -

20.03 tarihleri arasındaki 125 ( YüzYirmiBeş ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici, ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

11.1. Yüklenicinin hakedişi BOTAŞ Genel Müdürlüğü Mali İşler Daire Başkanlığı'nca ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

13.1. Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dahilinde verilecektir.

13.2. Yer teslimi yapıldıktan ve iş programı onaylandıktan sonra yüklenicinin yazılı isteği üzerine verilecek avansla aynı miktar (iş programında öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu (Avans teminat mektubu; Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun olacaktır.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında;

13.3. Avans def'aten / dilimler halinde aşağıdaki tarihte / tarihlerde ödenecektir;

13.4. Yüklenici, yukarda belirtilen tarihte / tarihlerde ödenecek avans tutarının tümünü bir defada almak istemezse, bunu ödenmesi kararlaştırılan yıl sonuna kadar peyderpey talep edebilir. Talep edildiği tarihte verilecek avans miktarı, hiçbir şekilde, bakiye işe ait sözleşme bedelinin belirlenen avans oranıyla çarpımından elde edilecek tutarı geçemez.

13.5. Avansın muhtelif sebeplerle öngörülenden geç ödenmesinden dolayı yüklenici İdareden hiçbir suretle süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamayı taahhüt eder.

13.6. Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağı yazılı başvurusunda, avansı yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağını, bu avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ile itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır.

13.7. Yüklenici, aldığı bu avansı bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretlerini ve benzeri geçerli belgeleri 45 gün içinde İdareye verecektir.

13.8. İdare, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya 60 gün içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten def'aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.

13.9. Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır:

13.9.1. Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır.

13.9.2. Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle mahsup edilir.

13.9.3. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir.

13.9.4. Eğer varsa, avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

13.9.5. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.

13.10. Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

13.11. Fiyat farkı hesaplanan sözleşmelerde,

13.8 inci ve

13.9.5 inci maddelere göre mahsubu yapılmamış avansın veya bakiyesinin idarece defaten hakedişten kesilmesinin veya yüklenici tarafından idareye iade edilmesinin gerektiği durumlarda mahsubu yapılmamış avans veya bakiyesi, güncel endeksler için;

13.8 inci madde bakımından anılan maddedeki hallerin idarece tespit edildiği tarihin,

13.9.5 inci madde bakımından ise tasfiye kabul tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksler esas alınarak hesaplanan fiyat farkı katsayısı (Pn) ile güncellenir. Pn değeri birden küçük ise güncelleme yapılmaz.

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

23.1. Yüklenici,

23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,06 ( on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’ü kadar teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra otuz gün içinde yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3’üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra otuz gün içinde yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

33.1.1. İhale konusu iş; Teknik Şartnamede ayrıntıları belirtilen işlerin; mimari, statik, elektrik ve mekanik projeleri, vaziyet planları, Özel Teknik Şartname Hükümleri (Mahal Listesi ve Açıklamaları), Genel Şartnameleri, Sözleşme, Yürürlükteki Teknik Mevzuat, Deprem Yönetmeliği, diğer yönetmelikler ve güncel standartlara uygun şekilde yapılan tasarımın doğrulanarak, malzeme ve ekipmanın tedarik edilmesini ve ilgili tüm faaliyetleri, ruhsatları alınıp, eksiksiz yapılarak İdare’ye teslim edilmesini, geçici kabulü yapmayı ve kesin kabule kadar hatalardan kaynaklanan onarım ve bakım işlerini kapsar.Yüklenici, tüm malzeme ve ekipmanın siparişini vermeden önce idarenin yazılı onayını alacaktır. İş, anahtar teslimi götürü bedel olup, malzeme ve işçilik dahil, kurulu ve çalışır halde teslim edilecektir.

33.1.2. İşlerin kapsamının tanımı ve işler, şartnamede, çizimlerde ve diğer ilgili belgelerde ayrıntılı bir şekilde tanımlanmaktadır. Yüklenici, teklifini hazırlamadan önce tüm çizimleri ayrıntılı olarak inceleyecektir. Teklif veriliyor olması, şartnamelerle birlikte, çizimlerin de tamamının görüldüğünü ve çizimlerde belirtilen istek ve imalatın, kabul edildiğini gösterir. Gizlilik ilkesi çerçevesinde, teklif aşamasında sağlanan çizimler, teklif verilebilmesi için gerekli incelemelere yönelik olarak sağlanmış olup, 3.kişilere, geçici olarak bile verilemez.

33.1.3. Yüklenici, geçici ya da daimi olarak işlerin yapılması için gereken tüm işçi, malzeme ve Yüklenici Ekipmanını Sözleşmede gerekliliği belirtilen şekilde sağlayacaktır. Ayrıca yüklenici, sözleşmede idareye ve yapı denetim görevlisine ait olduğu açıkça belirtilen sorumlulukların dışında, işlerin gerçekleştirilmesi için gerekecek tüm hizmet, işlem vb. hususlardan sorumlu olacaktır.

33.1.4. Yüklenici, işi, verilen tipik çizimlerinde, projesinde belirtildiği gibi ve belirtilen standartlara, kurallara uygun olarak, istenen performansı sağlamak üzere yapacağı için, işi aldıktan sonra, işin daha iyi, kolay ve güvenilir yapılması için önerilerde bulunabilecek, ancak ne nedenle olursa olsun, teklif bedeline ek bir bedel isteminde bulunamayacaktır. Ancak bu tür öneriler, teklif aşamasında yapılmayacak, teklif aşamasında çizim ve şartnameler için herhangi bir öneri getirilmeksizin, aynen uygulanması esasına göre teklif verilecektir.

33.1.5. Yüklenici bu işle ilgili olarak yaptıracağı taşıma işlerinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uyacaktır.

33.1.6. Yüklenici, Doğaya Yeniden Kazandırma Planı, Çevre Yönetim Planı, Rehabilitasyon Projesinde yer alan hususlara ve taahhütlere uygun olarak çalışacaktır. Yüklenici Çevre Kanununa istinaden hazırlanan mevzuat çerçevesinde işleri yerine getirecektir.

33.1.7. Yüklenici, yapımı tamamlanan kısımları kesin kabul tarihine kadar muhafazaya ve bunun için gerekli her türlü yapım, onarım ve bakım işlerini yapmaya mecburdur. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez. Ancak, yapılan inşaatın tamamının veya bir kısmının İdarenin yazılı emri ile kullanılması halinde kullanmaktan doğup, yüklenicinin kusuru dışında kalan normal bakım işleri, İdareye aittir. Bunun dışındaki yüklenici sorumlulukları Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ve Sözleşmenin diğer hükümlerine göre devam eder. Geçici kabul ve kesin kabul arasında geçen süre zarfında, kabul esnasında fark edilemeyen ancak; birlik tarafından kullanım esnasında ortaya çıkan hatalı ve eksik imalatlarla ilgili kusurlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.

33.1.8. İşin tamamlanmasından sonra, son hakediş ödenmeden önce yüklenici, iş mahalli içine girsin girmesin çalışması ile ilgili her sahada fazla malzemeyi, her türlü iskele, inşaat ve yıkma artıklarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökmek, kaldırmak ve bu sahaları temiz ve düzgün görünüşlü hale getirmek için gerekli her türlü çalışmayı ve masrafları yapmakla yükümlüdür. Bu işler için yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmaz.

33.1.9. YÜKLENİCİ yer tesliminden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içinde şantiye düzenlemesi ile ilgili projeyi onaylanmak üzere İDARE’ ye verecektir. Ayrıca İhale dokümanları içerisinde verilen uygulama projeleri, sahada kontrolünü yapmak üzere, 2 ozalit kopya + 2 kopya CD/DVD ortamında İDARE’ ye teslim edilecektir.

33.1.10. İşin Geçici Kabulünün yapılabilmesi için ödemeler pursantajında diğer işler düşüldükten sonra işin projeye göre fiziki olarak %95’ni gerçekleştirmesi durumunda geçici kabul talep edilebilir.

33.1.11. İnşaat sırasında mevcut tesislerde (yol, mevcut altyapı vb.) meydana gelebilecek hasardan YÜKLENİCİ sorumlu olacaktır.

33.11.12. Ocaklardan her cins malzeme çekilmesi için gerekli yol, köprü, tesisler, servis yolları ve servis köprüleri ve hafriyatın uzaklaştırılması için YÜKLENİCİ’ e bir bedel ödenmeyecektir.

33.1.13. İDARE’ nin kabulü yanı sıra; ilgili idare veya Belediye, Telefon İdaresi, Enerji Dağıtım Şirketleri, TSE, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Doğalgaz İdaresi vb. gibi diğer ilgili kuruluşlarca yapılması gereken kabul işlemlerinin de yaptırılması ve bununla ilgili her türlü masraf, YÜKLENİCİ’ ye aittir. Trafo güçler, trafo merkezi, trafo belirleme hesapları, A.G ana dağıtım projeleri, O.G. projeleri, hücre donatları, ring hatları, yol aydınlatma projeleri v.b. tüm A.G. ve O.G. projeleri ilgili Elektrik İdaresi (TEDAŞ)'ne onaylatılacaktır. ENH hatlarının olması durumunda ilgili projeler Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ)'ye onaylatılacaktır. ENH'a ilişkin olarak güvence bedelleri, abone işlemleri ve tüm harç bedelleri Yüklenici kapsamındadır.

33.1.14. Tüm imalatlar TSE Standartlarına ve mahal listesinde belirtilen poz numaralarına göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Birim Fiyat Tariflerine, özel imalatlarda ise Özel Birim Fiyat Tariflerine uygun olarak yapılacaktır.

33.1.15. Yüklenici tarafından İdareye onaylanmak üzere verilen hesap, proje ve ekleri ile ilgili raporlar, verildikleri tarihten itibaren 30 gün içerisinde aynen onaylanmış veya gerekli görülen eksiklerin tamamlanması kaydı ile Yükleniciye geri verilir.

33.1.16. Yüklenici tarafından hazırlanan her türlü rapor, hesap, proje ve eklerinin belirlenen tarihlerde İdareye verilmemesinden, verilen proje ve hesapların hata ve eksiklerinden dolayı, İdarece onaylanmadan geri verilmelerinden kaynaklanan zaman kayıpları ve gecikmelerden Yüklenici sorumludur.

33.1.17. İşin zaman çizelgesi: Projenin tamamlanma süresi; ayrıntılı tasarım, malzeme ve ekipman temini, inşaat, denetim, testler ve kabule hazır hale getirme işleri de dahil olmak üzere 420 (dörtyüzyirmi) takvim günüdür. Bu süre, yer teslimi tarihi ile işin tamamı için verilecek olan Geçici Kabul Belgesi'nin itibar tarihi arasında geçecek olan süredir. Proje Master Programı, işyerinin yer teslimi tarihinden (X) itibaren Tablo-1'de verilmekte olup, YÜKLENİCİ, yer teslim tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde tasarım ve mühendislik, malzeme temini, inşaat ve geçici kabul gibi projenin uygulanmasındaki ana işlerle ilgili olarak çubuk diyagram şeklindeki master iş programını onaylanmak üzere İDARE’ye vermek mecburiyetindedir. Yüklenici sözleşme dokümanında yer alan Master Programını (X) yer teslim tarihi belirlendikten sonra ay sonlarına göre ve havanın fen noktasında çalışılamayan günlere göre hazırlayacağı Master Programını revize edecek ve İdarenin onayına sunacaktır. Her türlü cezai işlemler ve hak edişte işleme konulmayacak olan ilerlemeler İdarece onaylanan revize Master Programı dikkate alınarak yapılacaktır. Proje Master Programı söz konusu işlerle ilgili tasarım, mühendislik ve projelendirme ile ilgili ihale dokümanlarının doğrulanması faaliyetleri, ana ekipman ve malzemelerin talep ve sipariş tarihleri ve bunların beklenen teslimat, inşaat faaliyetleri gibi ana faaliyetleri gösterecektir. Söz konusu program temel faaliyetlerle ilgili ağırlıkları ve planlanan aylık ilerleme yüzdelerini de belirtecektir. Proje Master Programı İdare tarafından onaylanacak veya değiştirilerek uygulanması için yükleniciye iade edilecektir. Master iş programı idare istediği takdirde Critical Path Method (CPM) tekniğine uygun tarzda, asgari olarak imalatların başlangıç ve bitiş bilgileri ile birbiriyle ilişkilerini içerecek ve yıllık ödenek miktarını belirtecek şekilde hazırlanacaktır. İDARE teslim alacağı master iş programını inceleyerek onaylar ve revize edilmek üzere, gerekli gördüğü düzeltme talimatlarıyla birlikte YÜKLENİCİ’ye iade eder. İDARE, blok ya da ünite bazında iş grupları arasında veya süresinde değişiklik isteyebilir. YÜKLENİCİ aylık hakediş raporlarının ekinde iş ilerleme raporunun yanı sıra aylık kaynak ve maliyet ilerleme (cash flow) raporunu da sunacaktır. Aylık kaynak ve maliyet ilerleme (cash flow) raporundaki tutar ilgili ayın hakediş tutarı ile aynı olacaktır. Bu raporlar bir evvelki hakediş tanzim tarihi ile son hakediş tarihi arasını kapsayacak şekilde hazırlanacaktır. İstenilen raporlar hakedişlerle birlikte İDARE’nin istediği şekilde sunulmazsa, istenilen format ve muhtevaya getirilene kadar hakediş ödemesi yapılmaz ve YÜKLENİCİ buna hiçbir şekilde itiraz edemez. YÜKLENİCİ, ayrıca, detaylı iş programı ekinde, Makina, Teçhizat ve Ekipman ile Teknik Personel Bildirimlerinde yer alan araç ve personelin hangi sürelerde İşyerinde bulundurulacağını gösteren iş programlarını da ayrı ayrı hazırlayarak İDARE’ye verecektir. İdare, onayladığı iş programında işin yürütümü esnasında mücbir sebeplerle değişiklik yapabilir, buna karşılık Yüklenicinin talebine istinaden gerekmesi halinde Yükleniciye süre uzatımı verilebilir, ancak bu sebeple herhangi bir bedel ödenmez. YÜKLENİCİ’ye İDARE tarafından –kendi kusuru dışında veya mücbir sebeplerle- süre uzatımı verilmesi halinde, Yüklenici 10 (on) gün içinde iş programını yeniden düzenleyerek, onaylanması için İDARE’ye verecektir. İDARE, uygun görmesi halinde revize iş programını onaylayarak veya düzeltilmesini istediği konuları yazılı bildirerek YÜKLENİCİ’ye geri verecektir. İş programı bu madde hükümleri ile uyumlu olarak değerlendirilir. Bu durum, İDARE’nin bu sözleşmeden doğan haklarını talep yetkisini ortadan kaldırmaz. Her türlü cezai işlemler İdarece onaylanan Master İş Programı dikkate alınarak yapılacaktır.

33.2. Planlama, programlama ve ilerleme kontrol sistemi

33.2.1. Genel Yüklenici tarafından önerilmiş ve İdare tarafından onaylanmış, eşdeğer veya daha iyi bir sistem olmadığı takdirde, Yüklenici, aşağıdaki planlama, programlama ve ilerleme kontrol sistemlerine sadık kalacaktır. Yüklenici, iş programlarını, faaliyet raporlarını, hakedişlerini İdarenin onaylayacağı paket programlarla hazırlayacaktır. Aynı programları yüklenici, İdarenin bürosunda kullanıma sunacaktır.

33.2.2. Yüklenicinin günlük raporları (YGR) Yükleniciden, Yapı Denetim Görevlisinin şantiye ofisine ana aktiviteleri ve günün önemli olaylarını açıklayacak şekilde Yüklenicinin ve Taşeronların şantiye performanslarını gösterir, üzerinde anlaşılan bir formatta günlük raporlar vermesi istenir. Bu raporlar, gerçekleştirilen işin tipi ve miktarı, şantiye personeli, inşaat tesisi ve teslim edilen ekipman, hava koşulları, kazalar (eğer varsa) ve ziyaretçiler ile ilgili bilgiler içerecek, ancak bunlarla sınırlı olmayacaktır. Yapı Denetim Görevlisi istediğinde şantiye performansının analizini yapmak üzere işlerin tarihçesini gösteren ayrı bir dosya olarak bu günlük raporlara karşı imza koyacak ve bunları saklayacaktır.

33.3. Ekipman ve malzemelerin stok sahasına getirilmesi

33.3.1. Yüklenici programa uygun olarak, malzemelerin İdarenin belirlediği stok sahasına nakliyesini gerçekleştirecektir.

33.3.2. Yüklenici bütün ekipmanı maliyeti kendine ait olmak üzere temin edecek ve ekipmanın nakliye, yükleme ve boşaltma işlemleri esnasında uygun şekilde korunmasını temin edecektir. Varsa İdare tarafından sağlanan tüm ekipman ve malzeme stok sahasına nakliye maliyeti kendisine ait olmak üzere Yüklenici tarafından uygun koruma altında nakledilecektir.

33.3.3. Yüklenici tarafından temin edilen tüm ekipman ve malzemenin teslimatı için Yüklenici, gerekirse yetkili merciler tarafından yasallaştırılacak olan aşağıdaki dokümanları maliyeti kendisine ait olmak üzere temin edecektir: • Her sevkiyat için ticari fatura, • Çeki listesi, • Gümrük Giriş Beyannamesi, • Test Sertifikaları, • İlgili yetkililerce istenilen diğer dokümanlar.

33.3.4. Yüklenici masrafı kendisine ait olmak üzere temin ettiği tüm ekipman ve malzemelerin (eğer varsa İdare tarafından temin edilen malzeme ve ekipman da dahil olmak üzere) gümrük muamelelerini yaptıracak ve bunları boşaltmak için gerekli tüm müsaadeleri alacaktır. Limana giriş ve limandan çıkış ve liman içindeki hareketlerin müsaadeleri Yüklenici tarafından alınacak ve doğan masraflar Yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici aynı zamanda kendisi tarafından temin edilen tüm ekipman ve malzemenin (eğer varsa İdare tarafından temin edilen malzeme ve ekipman da dahil olmak üzere) ithalat ve teslimattan doğan liman masraflarını da karşılayacaktır.

33.3.5. Tüm ekipman ve malzeme, (İdare tarafından sağlanan malzemeler de dahil) masrafları Yükleniciye ait olmak üzere, Yüklenici tarafından boşaltılacak ve iş sahasında stoklanacaktır.

33.4. Denetim ve testler

33.4.1. İdare, temin edilen malzemelerin kontrol ve test esnasında istenen özellik ve şartları karşılamaması halinde, kendi kararları doğrultusunda bu malzemelerin kullanılmasını ve şantiyeye sevkiyatını yasaklama hakkına sahiptir. Yüklenici tarafından imal edilmeyen malzemelerin testleri de dahil olmak üzere, genel olarak tüm testler, İdarenin gözlemcileri huzurunda yapılacaktır. Yüklenici, yapılacak testlerin kesin tarihleri ve beklenen test dönemleri hakkında İdare’yi, en az 20 (Yirmi) gün önceden yazılı olarak bilgilendirecektir. Yüklenici, test için hazır olan ilgili kısım ve miktarlarını ve yapılacak testin tipini açıkça belirtecektir. Böyle bir bildirimin alınmasından sonra, testlere refakat edilmesi hakkından vazgeçilmesi halinde, bu karar Yükleniciye zamanında bildirilecektir.

33.4.2. Yüklenici, İdare’nin görevli personelinin iş alanlarına her zaman serbestçe girmesini sağlayacaktır. Yüklenici, İdare’nin görevini yerine getirebilmesi için tüm kontrol araç ve gereçlerinin serbestçe kullandırılması da dahil olmak üzere, kontrol işlemlerinde gerekli her türlü yardımı yapacaktır.

33.4.3. Raporların hazırlanması ve kalifiye olmuş laboratuvarlar tarafından verilen analiz belgeleri gibi testlerle bağlantılı olarak ortaya çıkabilecek tüm masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

33.4.4. Test sırasında usulünce hazırlanmış bütün dokümanlar 1 (bir) asıl ve 5 (beş) kopya olarak teslim edilecek, aksi takdirde işler kabul edilmemiş sayılacaktır. Bu dokümanlar, işlerin Şartname hükümlerine uygun olarak yapıldığını belgeleyecektir. Yukarıda belirtilen bütün belgeler, testlerin başarılı bir biçimde tamamlanması ve testleri gözlemleyen kontrolörlerin hepsinin kabulünden sonra en geç 15 (On Beş) takvim günü içinde İdare’ye gönderilecektir. Testlerin gözlemlenmesinden feragat edilmesi halinde bu sertifikalar (belgeler), bu feragatin belirtildiği tarihten itibaren en geç 15 (On Beş) takvim günü içerisinde Yüklenici tarafından İdare’ye gönderilecektir. Tüm testler, Sözleşme Dokümanında belirtilen Spesifikasyonlara göre gerçekleştirilecektir.

33.4.5. Fabrika testine tabi olan malzemelerden, sadece fabrika testlerinden başarı ile geçen malzeme ve ekipmanların montajına izin verilecektir. Yüklenici, teknik şartnamelerde belirtilen malzeme testleri için İdare personelinin testlere refakat etmelerini sağlayacaktır. Fabrika Kabul Testleri ile ilgili İdare personelinin ulaşım ve konaklama masrafları İdare tarafından karşılanacaktır. Bununla birlikte, test yapılacak bölgeye ulaşıldıktan sonraki transfer ve testin yapılmasına ilişkin masraflar Yüklenici’nin sorumluluğunda olacaktır. Testlerin Yükleniciden kaynaklı sebeplerle tekrar edilmesinin gerekli olduğu durumlarda idare personelinin tüm ulaşım, konaklama ve transfer masrafları Yükleniciye aittir.

33.4.6. Şantiyeye ulaşan tüm malzeme ve teçhizatın, yanlış paketleme, yükleme, boşaltma, depolama ve taşınma veya korozyon etkisine maruz kalma ve benzeri işler sonucunda herhangi fiziki hasara uğraması halinde bu malzemelerin montajına izin verilmeyecek olup işin tümü için geçici kabul yapılana kadar tüm malzeme ve teçhizatın kalitesinden Yüklenici sorumludur.

33.4.7. Şartnamelerde istenen nitelikleri taşımayan malzeme, uygunsuz malzemedir. Bu malzemeler kullanılmamış ise, yüklenici tarafından ya imha edilecek veya şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Şayet kullanılmış ise, bununla yapılan imalat sökülüp uygun malzeme ile yenisi yapılacaktır. Reddedilen malzemenin, yüklenici tarafından şartnamelerdeki nitelikleri sağlayacak şekilde uygun duruma getirilmesi mümkün ise ve bunun yeterli olduğu İdare tarafından muayene ve deney sonucu tespit edilirse, bu malzemenin kullanılması mümkündür. Ayrıca, genel olarak teknik nitelik ve şartları haiz olmayan malzeme kabul edilmez. Kabul edilmeyecek veya uygun duruma getirilerek kabul edilebilecek malzeme hakkında İdare bir rapor düzenleyerek yükleniciye tebliğ eder. Yüklenici aynı günde bu rapora itiraz edebilir. Yüklenicinin itirazının İdarece tetkiki esnasında kabul edilmeyen malzeme hiçbir suretle kullanılmaz. Bu itiraz İdarece incelenerek reddedilir ve İdarenin raporu uygun görülürse yüklenici, kabul edilmeyen malzemeyi değiştirmeye ve yapı yerinden uzaklaştırmaya veya uygun duruma getirmeye mecburdur. Belirtilen bu hususlardan dolayı inşaatta meydana gelebilecek gecikmeler inşaat süresinin uzatılmasını gerektirmez ve yükleniciye süre uzatımı verilmez.

33.4.8. YÜKLENİCİ inşaatta kullanacağı onaylı inşaat ve tesisat malzemelerinden lüzumlu görülenleri numune tablosu yaparak kontrol mühendisine verecek ve şantiyesinde bulunduracaktır.

33.5. Garanti yükümlülük ve sorumlulukları

33.5.1. Genel

33.5.1.1 Yapım işleri genel şartnamesi hükümleri doğrultusunda Yüklenici ve alt yükleniciler, Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de On Beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.

33.5.1.2 Yüklenici tarafından önerilmiş ve İdare tarafından onaylanmış, eşdeğer veya daha iyi bir sistem olmadığı takdirde, Yüklenici, aşağıdaki planlama, programlama ve ilerleme kontrol sistemlerine sadık kalacaktır. Yüklenici, iş programlarını, faaliyet raporlarını, hakedişlerini İdarenin onaylayacağı paket programlarla hazırlayacaktır. Aynı programları yüklenici, İdarenin bürosunda kullanıma sunacaktır.

33.5.1.3 Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.

33.5.1.4 Yüklenici sözleşmeye uygun olarak temin edilen işin ilgili şartnamelere, karakteristiklere ve isteklere uyduğunu ve bütün kusurlardan arındığını ve en yeni teknikle ve en iyi iş tekniğine uygun olarak imal edildiğini garanti edecektir.

33.5.1.5 İdarenin kontrol personeli tarafından fabrika testlerinden sonra kontrol edilerek işlerin sevkine müsaade edilmesi, Yükleniciyi yukarıda bahsedilen garanti sorumluluklarından kurtarmayacaktır.

33.5.1.6 Teminat süresi içerisinde kullanılan malzeme nedeniyle ve/veya bunların imalat ve/veya sözleşmede açıklanan şartnamelere ve malzeme karakteristiklerine uymakta yetersiz olması nedeniyle herhangi bir kusurun ortaya çıkması durumunda Yüklenici mümkün olan en kısa süre içerisinde masrafları kendisine ait olmak üzere değişiklikleri ve tamirleri yapacak ve kusurlu işleri değiştirecektir.

33.5.1.7 İhale dokümanları içerisinde verilen projelerde gerekli değişiklikleri yapmak, eksik ve kusurlu olan dokümanlarda gerekli mühendislik çalışmalarını yaparak revizyon yapmak Yüklenici sorumluluğundadır. İhale dokümanında yer alan tüm projeleri gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra 3 ozalit kopya + 3 kopya CD/DVD ortamında İdareye teslim edilerek proje doğrulama süreci tamamlanacaktır. Uygulama projelerinin doğrulanmasına ilişkin yapılan hizmetler için ilave bir bedel ödenmeyecektir.

33.6. Yapılan işlerin son durumunu belirten (AS-BUILT) çizimler Yüklenici, tüm işlerin son durumlarını gösteren tam bir set orijinal şeffaf çizimleri ve sayısal olarak DVD/USB BELLEK/HDD ortamında İdareye sunmakla yükümlüdür. • Mimari ve İnşaat Projeleri Plan ve Detayları • Elektrik Projeleri Plan ve Detayları • Mekanik Projeleri Plan ve Detayları As-Built’leri (Yapılan İşlerin Son Durumunu Belirten Çizimler ve Dokümanlar) ve Kullanım Kılavuzları Yüklenici tarafından İdare’ye Geçici Kabulün tamamlanmasını müteakip, kesin hesap yapılmadan önce teslim edilecektir. İdare tarafından Onaylanmış çizimler ve dokümanların As-Built’leri (Yapılan İşlerin Son Durumunu Belirten Çizimler ve Dokümanlar) Yüklenici tarafından; • Çizim ve dokümanlar 2 asıl + 3 kopya DVD/USB BELLEK/HDD ortamında teslim edilecektir. As built dokümanlar Yüklenici ve İdare tarafından imzalandıktan sonra imzalı dokümanlar taranarak veya herhangi bir çizim programı ile oluşturulmuş “tiff” formatında ya da düzenlenebilir “pdf (PDF/A)” formatında ve en az 300 dpi çözünürlükte sayısal ortama aktarılacaktır. Bu dokümanlarda çizim üzerindeki renk, bir ayrıntıyı belirtmiyor ise doküman “siyah-beyaz” renkte taranacaktır. “Tiff” veya “pdf” olarak kaydedilmiş dosyaların boyutu 50 Mb’yi geçmeyecek olup bu boyutun aşılması durumunda dosya boyutu 50 Mb’ı geçmeyecek şekilde dokümanın bölünerek birden çok dosya halinde sayısal hale getirilmesi sağlanacaktır. Taranmış/dönüştürülmüş tüm dokümanlar CD/DVD/USB/HDD ortamında İdareye teslim edilecektir. Bu işler için Yükleniciye ilave bir ödeme yapılmayacaktır. • Kullanım kılavuzları, bakım kitapçıkları ve sertifika dosyaları ise 1 orjinal 3 kopyadan oluşacaktır. • Teslim edilecek projeler inşaat, mekanik, elektrik vb. şeklinde gruplandırılarak, sıralanıp listeleri ile birlikte teslim edilecektir. • Teslim edilecek kopyalar için standart klasörler kullanılacak olup A4 ebadında katlanacak projeler poşetlere konularak proje bilgisi dosya sırtına yazılacak ve projelerin listeleri dosyanın içine konulacaktır. • As built dokümanlar Yüklenici ve İdare tarafından imzalandıktan sonra imzalı dokümanlar taranarak veya herhangi bir çizim programı ile oluşturulmuş “tiff” formatında ya da düzenlenebilir “pdf (PDF/A)” formatında ve en az 300 dpi çözünürlükte sayısal ortama aktarılacaktır. Bu dokümanlarda çizim üzerindeki renk, bir ayrıntıyı belirtmiyor ise doküman “siyah-beyaz” renkte taranacaktır. “Tiff” veya “pdf” olarak kaydedilmiş dosyaların boyutu 50 Mb’yi geçmeyecek olup bu boyutun aşılması durumunda dosya boyutu 50 Mb’ı geçmeyecek şekilde dokümanın bölünerek birden çok dosya halinde sayısal hale getirilmesi sağlanacaktır. Taranmış/dönüştürülmüş tüm dokümanlar CD/DVD/USB/HDD ortamında İdareye teslim edilecektir.

33.7. Geçici hakediş ödeme prosedürü

33.7.1. Geçici hakediş raporları, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen şekilde düzenlenecektir. Geçici hakediş raporlarına yapı denetim görevlisi tarafından gerekli bulunan destekleyici belgeler eklenecektir.

33.7.2. Geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde;

33.7.3. Geçici hakediş, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 39. maddesi hükümleri çerçevesinde tahakkuka bağlanarak ödemesi yapılacaktır.

33.7.4. Ödenecek miktar (idarenin mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla), Sözleşme uyarınca yapılan daimi işlerin miktarları ile Şantiyeye işlerin bünyesine girmek üzere ölçüm tarihine kadar getirilen malzeme ve malların toplam bedelinden, daha önce yapılan taksit ve/veya ödemelerin, avans mahsuplarının (varsa) ve idare tarafından alıkonulan hakediş tutarının ve idare tarafından alıkonulan hakediş tutarının %3'üne (sözleşmenin

30.1 maddesinde belirtilen) eşit tutardaki nakit teminatın ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin Alt yüklenicilerin çalıştırılması ve sorumlulukları başlıklı 20. maddesi hükmü doğrultusunda İdare tarafından doğrudan onaylı alt yüklenicilere yaptırılan işlere ait bedelin düşülmesi suretiyle bulunan meblağ olacaktır. İdarece onaylı Alt Yüklenicilere ait ödemeler Yapım İşleri Genel Şartnamesi, sözleşme ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde değerlendirilerek İdarece yapılabilir.

33.7.5. Hakediş raporu, yalnızca yukarıda belirtilen malzeme ve malların gereğinden önce olmamak kaydıyla makul ve düzenli biçimde Şantiyeye getirilmesi, gereğince depolanması ve/veya hava ve diğer dış etkenlere karşı korunması ve sözleşme koşullarına uygun olması koşuluyla bunların bedelini içerecektir.

33.7.6. Aylık olarak verilecek bu beyannamedeki (kalıcı işlerin bedelini saptamak için kullanılan) oran ve fiyatlar, idare tarafından uygun bulunması kaydıyla, Şartname eki Pursantaj Tablosundaki oranlar olacaktır.

33.7.7. İdare Şartname eki Pursantaj Tablosundaki oranların, yapılan iş ya da işlerin bir bölümü için uygulanamayacağına karar verirse ve beyanname hazırlanırken tespit edilmiş başka bir oran ya da fiyat yoksa, fiyat ve oranlar Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen esaslara göre saptanacaktır.

33.7.8. Yüklenici, idareye aylık değerleri uygun bir şekilde kontrol etmesi için gerekebilecek tüm makbuz, fatura ve diğer belgeleri verecektir.

33.7.9. Yüklenici hakedişlerin düzenlenmesinde İdarece kabul edilmiş Alt Yüklenicilerin, bu proje ile ilgili bir önceki hakedişe ait yapılan ödemelerinin fatura ve ödeme müstenitlerini hakedişi ile birlikte İdare’ye sunacaktır.

33.7.10. Yüklenici Hakedişi İdare’ye sunmadan önce İş Kanunu 36’ncı maddesi hükümleri çerçevesinde Şantiyede ilan yapacak ve ilanın mühendis temsilcisinin onayından geçmiş bir suretini hakediş ile birlikte İdare’ye sunacaktır.

33.8. Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi Kesin hakediş raporu düzenlenmesi ve hesap kesilmesi hususlarında, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 ncı maddesinde yer alan hükümleri uygulanır. Kesin hakedişin YÜKLENİCİ’ ye ödenebilmesi için ödenmemiş işçi ücretinin olmadığı ve inşaatlarda o tarihe kadar yapım ve malzeme hatasından doğan kusurlu ve noksan imalat bulunmadığı belgelendirilecektir.

33.9. İdareye sağlanacak hizmetler Yüklenici, İdare Kontrol Teşkilatı için şantiye binasında aşağıda belirtilen hizmetleri sağlayacaktır:

1.000 TL cezai işlem uygulanacaktır. Bu malzeme ve ekipmanların temin edilmesine ait tüm masraflar Yükleniciye ait olup, ilave bir bedel ödenmeyecektir.

33.10. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesine ilişkin ilave hükümler Sözleşme Tasarısı'nın 10 ncu maddesi ve Yapım İşleri Genel Şartnamesi’nin 45 nci maddesinde yer alan hükümleri çerçevesinde, Yüklenici tarafından idareye teslim edilecek belgelere ek olarak; yatırım teşviki nedeniyle gümrük vergisi muafiyetinden yararlanılması durumunda, ilgili mercilerden alınan ilişiksiz belgesi de kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesinden önce yüklenici tarafından idareye teslim edilecektir.

33.11. Çalışanların sosyal güvenlik kurumu primlerinin ödenmesi Yüklenicinin çalışanları ile ilgili olarak "Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.

33.12. İşin ve işyerinin sigortalanması

33.12.1. İş ve işyerlerinin korunması ve sigortalanmasına ilişkin sorumluluk; Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.12.2. Yüklenici, işyerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu yapım işinin korunmasından, yapım işleri genel şartnamesindeki hükümleri dikkate alınmak şartı ile işe başlama tarihinden kesin kabul tarihine kadar sorumludur. Bu sebeple yüklenici, 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun 9. Maddesi hükümleri dahilinde; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre ihale dokümanında belirtilen şekilde, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı İnşaat ve Montaj All Risk Sigortası (Bütün Riskler), geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin ise yürürlükteki inşaat ve montaj all risk sigortası (bütün riskler) genel şartları çerçevesinde, kapsamı ihale dokümanında belirtilen, genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren en az sözleşme bedeli kadar sigorta yaptırmak zorundadır. Söz konusu teminat miktarına; İdarece Yükleniciye teslim edilen/edilecek olan malzemeler, tamamlatma işlerinde daha önce teslim edilmiş/edilecek olan ve yapım işi sahasında mevcut bulunan malzemeler de dahil edilecektir. Yapım İşleri Genel Şartnamesinin

9.2. maddesinde yer alan “Ödenen toplam hakediş tahakkuk tutarının (fiyat farkları dahil) poliçedeki sigorta bedelini aşması ve/veya poliçede öngörülen sigorta bitiş tarihinin süre uzatımı veya cezalı çalışma sebebiyle aşılması hallerinde, zeyilname ile sigorta bedelinin artırılması ve/veya sigorta süresinin uzatılması zorunludur.” ibaresine istinaden Yüklenici tarafından teminat tutarlarına, ödenen hakkediş tahakkuk tutarlarına bağlı olarak, fiyat farkları da dahil edilecektir. İdarenin talebine karşın söz konusu teminat tutarlarının artırılmaması halinde, Sözleşmenin

33.21.10. maddesinde tarif edildiği şekilde Yüklenici nam ve hesabına İdare tarafından yaptırılacaktır.

33.12.2.1 İnşaat ve Montaj All Risk Sigortası; Sigorta poliçesi aşağıdaki koşul ve teminatları kapsayacaktır;

33.12.2.2 Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Mesuliyet Sigortası; Poliçe kapsamındaki teminatlar ve tüm ek teminatlar dahilinde, iş ile ilgili üçüncü şahısların maruz kalabilecekleri maddi ve bedeni zararlara karşı yüklenici tarafından sigorta yaptırılacaktır. Sigorta poliçesi aşağıdaki koşul ve teminatları kapsayacaktır.

33.12.2.3 İşveren Mali Sorumluluk Sigortası; Sözleşme kapsamında yapılacak iş ile ilgili olarak çalışacak personel için idareye terettüp edebilecek her türlü iş kazası sonuçlarını tazmin edebilecek şekilde (çalışacak personelin maaşları göz önünde bulundurularak) uygun limit ve teminatlarla yüklenici tarafından sigorta yaptırılacaktır. Sigorta poliçesi aşağıdaki koşul ve teminatları kapsayacaktır.

33.12.3. Yapılacak işin mahiyeti ve risk durumuna göre, yukarıda bahsedilen sigorta kalemlerinin dışında, gerekiyorsa, diğer zorunlu (çevre, trafik vb) ve ihtiyari (kasko vb) sigorta poliçeleri de yüklenici tarafından düzenlettirilecektir.

33.12.4. Bütün Poliçelerde Olması Gereken Özel Şartlar

33.12.5. Yüklenici, poliçelerin teslimi aşamasında poliçelere ait prim ödeme makbuzlarını sunacaktır. Yüklenici, idarelerce istenen söz konusu sigortalara ilişkin poliçeleri ve ödeme kanıtlarını sözleşmenin imzalanmasından sonra, iş fiili olarak başlamadan önce idareye vermek zorundadır. Sigortalar tamamlanmadığı sürece avans ve hakediş ödemesi yapılmaz.

33.12.6. Sigorta bedellerinin, teminatların detaylandırılması ve artırımını işin yapısı bağlantıları göz önüne alınarak risk faktörü yüklenici tarafından hesaplanacak ve talep edilen teminat limitlerinden (sözleşme bedelinden) az olmamak koşulu ile sigortalar yapılacaktır.

33.12.7. Sigorta bedelini tespit etme sorumluluğu tamamen yüklenicinin yükümlülüğündedir; Daha sonra meydana gelebilecek hasar veya zayiin sigorta bedelini aşması ve/veya sigorta teminatı dışında kalması durumunda, Yüklenicinin düzenlettireceği poliçelerdeki muafiyetler ile sigorta teminatı kapsamında bulunmayan veya sigorta şirketinden tahsil edilemeyen her türlü hasar, zarar ve ziyan Yükleniciden tahsil edilecektir.

33.12.8. Tüm riskler için uygulanabilecek muafiyet oranı azami % 2 olup, muafiyet oranı altındaki hasarlar ve ziyanlar yüklenicinin sorumluluğundadır.

33.12.9. Deprem, sel, su baskını, toprak kayması ve terör riskleri için uygulanabilecek koasürans oranı azami %20’dir. Bunun dışında kalan riskler için koasürans uygulanmaz.

33.12.10. İşin istenilen sürede bitirilememesi durumunda sigortaların/poliçelerin verilen ya da talep edilen süre uzatımına göre yüklenici tarafından poliçe süresi uzatılacaktır. Sigortaların/poliçelerin verilen ya da talep edilen süre uzatımına göre poliçe süresinin uzatılmaması halinde, hakedişler ödenmeyecek ve teminatları iade edilmeyecektir. Yenilenecek (tecdit) sigorta poliçelerinin ve süre uzatımı, bedel artışı vb. gibi durumlara ilişkin düzenlenmesi gereken zeyilnamelerin, tüm riskleri karşılayacak şekilde olmasının sağlanmasından ve/veya teminatların sınırlandırılması halinde sigorta kapsamı dışında olan risklerden de yüklenici sorumlu olacaktır. Proje süresince yapılması gerekli zeyillerin yüklenici tarafından yaptırılmaması durumunda yüklenici nam ve hesabına BOTAŞ tarafından yaptırılabilir ifadesi sigorta poliçesinde yer alacaktır. Bu durumda idare tarafından karşılanan bedel faizi ile birlikte yüklenicinin ilk hakediş alacaklarından veya teminatlarından tahsil edilecektir. Sigorta primlerinin peşin ödenmemesi halinde sigorta primlerinin taksit ödemelerine ilişkin ödeme makbuzlarının her hakedişin tahakkuka bağlanmasından önce idareye sunulması zorunludur. Taksit ödemelerinde aksama oluşması durumunda poliçe yürürlükten kaldırılmayacak sigorta şirketi tarafından BOTAŞ’a bildirim yapılacak ve ödemeler yüklenici nam ve hesabına BOTAŞ tarafından yapılacaktır.

33.12.11. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar, Yüklenici tarafından İnşaat Sigortası (Bütün Riskler) çerçevesinde teminat kapsamına dahil edilecektir.

33.12.12. BOTAŞ, BOTAŞ personeli, BOTAŞ’ın İştirakleri ve BOTAŞ’ın herhangi bir akitle bağlantısı olduğu diğer şahıslar ve kuruluşlar 3. Şahıs olarak addedilecektir. 3. Şahıs Mali Mesuliyet kapsamında verilmiş olan ek teminatlar dahilinde iş ile ilgili maruz kalabilecekleri zararlara karşı Yüklenici tarafından sigorta yaptırılacaktır. Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigorta teminatı sözleşme bedelinden az olmamak üzere; BOTAŞ’ın ve BOTAŞ İştiraklerinin 3. şahıs olarak addedilen tesislerinde meydana gelebilecek hasarlarda onarımlar ve kayıp emtia için, petrol kayıplarını da içerecek şekilde, Yüklenici tarafından sigorta yaptırılacaktır.

33.12.13. Sigorta Primlerinin ödendiğine ve sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğuna dair sigortacıdan alınacak bir belgenin her hakedişin tahakkuka bağlanmasından önce İdareye sunulması zorunludur.

33.12.14. Yapılan iş ile ilgili olarak, İdareye ait mevcut tesisler, Yüklenici tarafından sigorta ettirilecektir.

33.13. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar

33.13.1. Yüklenici sözleşme konusu iş için A sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ile İş Yeri Hekimi görevlendirecektir. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi ile yapılan sözleşmelerini saha faaliyetlerine başlamadan önce İdareye sunacaktır. Yüklenici ve varsa alt yükleniciler, işe başlamadan önce, Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Şartnamesini (BOT-SPEC-KÇB-001 Rev. 1), ekleriyle birlikte imzalayacak ve çalışmaları süresince, şartnamede belirtilen kuralların tamamına ayrıcalıksız ve eksiksiz olarak uyacaktır. Yüklenici sözleşme konusu iş için yürürlükte olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine” uygun olarak Risk Değerlendirmesini yaptırarak saha faaliyetlerine başlamadan önce İdareye sunacaktır. Ayrıca, Yüklenici tarafından Acil Durum Eylem planı hazırlanarak saha faaliyetlerine başlamadan önce İdareye sunulacaktır. Tehlikeli/tehlikesiz tüm atıklar için şantiyede üstü kapalı, yağmurdan korunaklı, zemin sızdırmazlığı sağlanmış atık kodu ve atık türü tanımlı olacak şekilde atıkların geçici olarak depolanacağı atık sahası yapılacaktır.

33.14. Vergi, resim ve iskan ruhsatları, tapu ile diğer giderler Sözleşme kapsamındaki işlerin, Sözleşmenin imzalanmasından Kesin Kabulün sonuçlanmasına kadar geçen süre içindeki düzenlenmesi, yürütülmesi, hizmete girmesi ve iskan ruhsatlarının alınması, cins tashihlerinin yapılması, irtifak hakkı tesisi işlemlerini İhale Dokümanlarına uygun olarak yapacak ve işlemlerle ilgili; • İlgili İdareler veya Belediyelere ait her türlü vergiler, resimler, • Toprak döküm yerleri ve harçları, • Noter ve mahkeme harç ve masrafları, • Avukatlık ücretleri, • Sosyal sigortalar primleri, • Vergi, harç, katılım ve resimler Yüklenici’ye aittir. Ancak ilgili mevzuat uyarınca hesaplanacak hakedişler için Katma Değer Vergisi İDARE’ce YÜKLENİCİ’ye ödenir. Katılım payları (yol, kanal, su vb.) ile kurumlara verilecek teknik altyapı yapım teminatı bedelleri İDARE adına YÜKLENİCİ tarafından ödenecektir. İstekliler teklif verirken bu bedelleri de tekliflerine yansıtacaktır. Bu ödemelere ilişkin İDARE’ce YÜKLENİCİ’ye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. İskan Ruhsatları YÜKLENİCİ tarafından alınacak, tüm masraflar ve gerekli işlemler YÜKLENİCİ tarafından yürütülecektir. İlgili İdareler veya Belediyelerce ruhsatlar için İDARE adına tahsil edilen bedeller için İDARE’ce YÜKLENİCİ’ ye herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Belediyeler dışındaki diğer ilgili kamu ve meslek kuruluşları tarafından yapılması gereken her türlü test, kontrol, onay ve benzeri işlemlerle ilgili tüm masraflar da YÜKLENİCİ’ye aittir. İskan Ruhsatı işlemlerinin gecikmesinden doğacak gecikme nedeni ile YÜKLENİCİ hiçbir talepte ve süre uzatımı isteğinde bulunamaz.

33.15. İskan ruhsatı ve sonrasındaki işlemlere ait hususlar

33.15.1. Emlak beyannamelerinin düzenlenmesi: • Proje alanında imar uygulaması, tevhit, ifraz, yola terk yapılacaksa (dağıtımlarda şahıslarla hisselendirilmeden); yeni imar parsellerine ait tapu senetleri en geç 10 gün içinde, • Dağıtım cetvellerini ve plan durumlarını da gösterir (konut, ticaret, okul, sağlık, dini tesis kültürel tesis, sosyal tesis vb) uygulama haritalarını (CD ortamında da) • (İskan almaya uygun hale gelmiş yapılar için ilgili İdareye veya belediyeye müracaat edildiğinde); cins değişikliği yapılarak cins değişikliği tapularını, • İskan ruhsatı ve ilgili İdare veya belediyeye verilen bina bildirimlerinin bir nüshası (ayrıca İdarenin istediği formatta CD ortamında) ile iskan harcı ve 2 nolu harcın ödendiğini gösterir makbuzları, • 2 nolu harcın yatırılmasını müteakip yasal süresi içinde Tapu Sicil Müdürlüğüne verilmesi gereken evraklardan aşağıda sayılanları, Genel İnşaat Projesi: İlgili İdare veya Belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Vaziyet Planı: Bir arsa üzerine yapılacak birden fazla yapıların (blok veya ayrı ayrı) arsa içindeki konumu ile, varsa özel yol, yeşil saha, spor tesisleri gibi ortak yerlerin açıkça gösterilmesi ve ilgili İdare veya belediyece tasdik edilmiş olması gerekir. Genel inşaat projesinde, vaziyet planı mevcut ise ayrıca vaziyet planı ibrazına gerek yoktur. Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı): T.C. MALİYE BAKANLIĞI Milli Emlak Genel Müdürlüğü Sayı: B.07.0.MEG.0.32/3122-12034/35015 *02.07.2008 protokolünde bulunan ''Türk Silahlı Kuvvetlerine ait harekat, eğitim ve savunma amaçlı yerler için, 3194 Sayılı imar Kanununun 30’uncu maddesine göre “Yapı Kullanma izin Belgesi” aranmaz.'' hükmü gereği, Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskan Ruhsatı): Yapı kullanma izin belgesi aranmaz. İdareye verecektir.

33.15.2. Cins değişikliği işlemleri: • Yapılaşmanın tamamlandığı ada/parsellerde cins değişikliği işlemleri için; 2 nolu Harç Beyannamelerinin (İskan Harcı) yatırılmasını müteakip yasal süresi içerisinde ilgili kadastro müdürlüğüne (iskan ruhsatı ile birlikte veya işleme konu yapının, yapı kullanma izni almaya uygun olduğunu belirten belediye veya valilik yazısı ile birlikte) cins değişikliğinin yapılması için müracaat edilerek hazırlanacak tescil beyannamesi ilgili tapu sicil müdürlüğünde tescil ettirilecektir. • Yüklenici tarafından yatırılan 2. nolu harç bedelleri ödendiğine dair makbuzun İdareye sunulmasını müteakip İdarece Yükleniciye ödenecektir. • Tescil sonrası oluşacak cins değişikliği tapuları İdareye teslim edilecektir. • Cins değişikliği işlemine ait hazırlanacak teknik dosya onaylı 1 (bir) adet kopya ve 1 (bir) adet CD ortamında olmak üzere İdareye teslim edilecektir.

33.16. Yüklenicinin çalışma gün ve saatleri Çalışma saatleri hafta içi 08:30 - 17:30 arasındadır. İdare ile yüklenicinin yapacağı haftalık programlar dahilinde hafta içi ve hafta sonu çalışma yapılacak yerler önceden belirlenecektir. Hafta sonu, resmi tatil günleri ve hafta içi çalışma saatleri dışında çalışma yapılması için idareden önceden izin alınacaktır.

33.17. İdarenin sağlayacağı hizmetler İdare, işin yapımı süresince teknik altyapısı uygun olduğu takdirde işin yapılması için gerekli elektrik ve su kullanımından ücret talep etmeyecektir.

33.18. İdare’nin elemanları için temin edilecek şantiye binaları Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.19. Sözleşme bedeline dahil olan giderlere ilişkin ilave hususlar Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Sözleşme Tasarısı’nın “Sözleşme bedeline dahil olan giderler” başlıklı 7 nci ve “İdareye sağlanacak hizmetler” başlıklı

33.9 ncu maddelerinde belirtilenlerle birlikte, ihale karar pulu hariç olmak üzere sözleşme damga vergisi giderleri ile işin yapımına ait her türlü giderler, harçlar, kontrol ve onaylara ilişkin giderler yükleniciye aittir. YÜKLENİCİ ile imzalanan sözleşme konusu alanda imar işlerinin, İlgili idareler veya Belediyeler tarafından tasdik edilecek proje ve vaziyet planına göre 3194 sayılı İmar Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca parselasyon planının yapılıp tapuya tescilinin sağlanması YÜKLENİCİ’nin sorumluluğunda olup bu işlemlere ait harçlar vb. tüm ödemeler YÜKLENİCİ’ye aittir.

33.20. Kalekol sahasında çalışma yapılmasına ilişkin hususlar Proje kapsamındaki tüm çalışmalar İdare tarafından Yükleniciye teslim edilen Kalekol sahası içinde gerçekleştirilecek olup saha harici ve saha içinde yapılacak çalışmalar ile malzeme ve araç mobilizasyonları sebebiyle oluşabilecek tüm kayıplardan Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici saha faaliyetlerine başlamadan önce ilgili güvenlik kuvvetleri bilgilendirilecek ve saha faaliyetlerini ilgili güvenlik kuvvetleri direktifleri doğrultusunda ve kontrollü olarak gerçekleştirilecektir.

33.21. Mesleki Yeterlilik Belgesi 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununa 6645 sayılı Kanun ile eklenen ve 23/04/2015 tarihinde yürürlüğe giren hükümler çerçevesinde; tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgesi almaları zorunlu hale getirilmiştir. Bu kapsamda 25/05/2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/1 sıra numaralı tebliğde belirtilen mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu ile ilgili olarak bu belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.

33.22. Gizlilik Protokolü Formu ve Gizlilik Tahhütnamesi Formu

33.22.1. Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.’nin sahip olduğu ISO 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bilgi paylaşımı yapılan Üçüncü Taraf gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Gizlilik Protokolü/Sözleşmesi imzalanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanları içerisinde yer alan "Gizlilik Protokolü Formu’nun ve "Gizlilik Taahhütnamesi Formu’nun Yüklenici ve bilgi paylaşımı olabilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.

33.22.2. Gizlilik ilkesi çerçevesinde, teklif aşamasında sağlanan tüm dokümantasyon teklif verilebilmesi için sağlanmış olup, 3.kişilerle sadece gizlilik anlaşması imzalanmak suretiyle verilebilir.

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.