İdari Bina Dış Cephe Modernizasyonu Yapımı İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1470475
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL GAZ İLETİM I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL GAZ İLETİM I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Eskişehir yolu 23. Km Yapracık PK:06790 Etimesgut/ANKARA - ETİMESGUT / ANKARA
c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi: [E-POSTA GİZLİ]
e) Elektronik tebligat adresi : [E-POSTA GİZLİ]
2.2. Yüklenicinin
a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______
b) T.C. Kimlik No: ______
c) Vergi Kimlik No: ______
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______
d) Telefon numarası: ______
e) Faks numarası: ______
f) Elektronik posta adresi:
g) Elektronik tebligat adresi : ______
2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.
2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.
2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.
2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.
2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre
2.1 ve
2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı : İdari Bina Dış Cephe Modernizasyonu Yapımı
3.2. İşin yapılma yeri: Doğal Gaz İletim I. Bölge Müdürlüğü; Eskişehir Yolu, 25. Km. Yapracık Köyü Mevkii Etimesgut/ANKARA
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
BOTAŞ Doğal Gaz İletim 1. Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde bulunan İdari binanın mevcut dış cephe sisteminin sökülerek yeni dış cephe sisteminin yapılması, mevcut pencere doğramalarının yenilenmesi, dış cephe kaplamalarının uygulanması, klima dış ünitelerinin yeniden düzenlenmesi, yağmur suyu drenaj sistemlerinin yenilenmesi, giriş saçaklarının yapılması ve çevre düzenlemesi işlerinin anahtar teslim olarak gerçekleştirilmesini kapsar.
İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI
İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1470475
Madde 1 - Sözleşmenin tarafları
1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL GAZ İLETİM I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
a) Adı: BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DOĞAL GAZ İLETİM I. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi: Eskişehir yolu 23. Km Yapracık PK:06790 Etimesgut/ANKARA - ETİMESGUT / ANKARA
c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi: [E-POSTA GİZLİ]
e) Elektronik tebligat adresi : [E-POSTA GİZLİ]
Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler
2.1. İdarenin
b) Adresi: Eskişehir yolu 23. Km Yapracık PK:06790 Etimesgut/ANKARA - ETİMESGUT / ANKARA
c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi: [E-POSTA GİZLİ]
e) Elektronik tebligat adresi : [E-POSTA GİZLİ]
2.2. Yüklenicinin
b) T.C. Kimlik No: ______
c) Vergi Kimlik No: ______
ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______
d) Telefon numarası: ______
e) Faks numarası: ______
f) Elektronik posta adresi:
g) Elektronik tebligat adresi : ______
2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.
2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.
2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.
2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.
2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre
2.1 ve
2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.
Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı
3.1. İşin adı : İdari Bina Dış Cephe Modernizasyonu Yapımı
3.2. İşin yapılma yeri: Doğal Gaz İletim I. Bölge Müdürlüğü; Eskişehir Yolu, 25. Km. Yapracık Köyü Mevkii Etimesgut/ANKARA
3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 4 - Sözleşmenin dili
4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.
Madde 5 - Tanımlar
5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ______ (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli
6.1. Bu Sözleşme, anahtar teslimi götürü bedel sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan uygulama projeleri ve bunlara ilişkin mahal listelerine dayalı olarak, işin tamamı için yüklenici tarafından teklif edilen ______ (rakam ve yazıyla) toplam bedel üzerinden akdedilmiştir.
6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, yüklenicinin teklif ettiği toplam bedel esas alınır.
Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler
7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.
Madde 8 - Sözleşmenin ekleri
8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.
8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Uygulama Projesi, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Açıklamalar (varsa), 9-Diğer Ekler.
8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir
2-İdari Şartname,
3-Sözleşme Tasarısı,
4-Uygulama Projesi,
5-Mahal Listesi,
6-Özel Teknik Şartname,
7-Genel Teknik Şartname,
8-Açıklamalar (varsa),
9-Diğer Ekler.
8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.
Madde 9 - İşe başlama ve işi bitirme süresi
9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 ( Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.
9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 180 ( YüzSeksen ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.
9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.
9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler
10.12 -
15.02 tarihleri arasındaki 67 ( AltmışYedi ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.
9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.
9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.
Madde 10-Teminata ilişkin hükümler
10.1. Kesin teminat
10.1.1. Yüklenici, ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin teminat vermiştir.
10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.
10.2. Ek kesin teminat
10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.
10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi
10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.
Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları
11.1. Yüklenicinin hakedişi BOTAŞ Doğalgaz İletim 1. Bölge Müdürlüğü'nce ödenir.
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2026 yılı için %75 2027 yılı için %25 ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır.
Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;
2026 yılı için %75 2027 yılı için %25
2026 yılı için %75
2027 yılı için %25
ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.
11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.
11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.
11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
Madde 12 - İş programı
12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemlerini ve iş gruplarını, aylık imalatı ve iş miktarlarını, yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.
12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.
12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dahilinde verilecektir.
13.2. Yer teslimi yapıldıktan ve iş programı onaylandıktan sonra yüklenicinin yazılı isteği üzerine verilecek avansla aynı miktar (iş programında öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu (Avans teminat mektubu; Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun olacaktır.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında;
a) Şantiyenin kurulması, lüzumlu makine ve ekipmanın nakli,
b) Makine, ekipman, malzeme ve cihazların satın alınması ve siparişe bağlanması, gibi işler için gerekli giderleri karşılamak üzere sözleşme bedelinin yüzde 20 (yirmi) tutarında avans verilecektir.
13.3. Avans def'aten / dilimler halinde aşağıdaki tarihte / tarihlerde ödenecektir; Avans def'aten ödenecektir.
13.4. Yüklenici, yukarda belirtilen tarihte / tarihlerde ödenecek avans tutarının tümünü bir defada almak istemezse, bunu ödenmesi kararlaştırılan yıl sonuna kadar peyderpey talep edebilir. Talep edildiği tarihte verilecek avans miktarı, hiçbir şekilde, bakiye işe ait sözleşme bedelinin belirlenen avans oranıyla çarpımından elde edilecek tutarı geçemez.
13.5. Avansın muhtelif sebeplerle öngörülenden geç ödenmesinden dolayı yüklenici İdareden hiçbir suretle süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamayı taahhüt eder.
13.6. Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağı yazılı başvurusunda, avansı yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağını, bu avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ile itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır.
13.7. Yüklenici, aldığı bu avansı bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretlerini ve benzeri geçerli belgeleri 30 gün içinde İdareye verecektir.
13.8. İdare, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya 20 gün içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten def'aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.
13.9. Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır:
13.9.1. Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır.
13.9.2. Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle mahsup edilir.
13.9.3. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir.
13.9.4. Eğer varsa, avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.
13.9.5. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.
13.10. Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
13.11. Fiyat farkı hesaplanan sözleşmelerde,
13.8 inci ve
13.9.5 inci maddelere göre mahsubu yapılmamış avansın veya bakiyesinin idarece defaten hakedişten kesilmesinin veya yüklenici tarafından idareye iade edilmesinin gerektiği durumlarda mahsubu yapılmamış avans veya bakiyesi, güncel endeksler için;
13.8 inci madde bakımından anılan maddedeki hallerin idarece tespit edildiği tarihin,
13.9.5 inci madde bakımından ise tasfiye kabul tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksler esas alınarak hesaplanan fiyat farkı katsayısı (Pn) ile güncellenir. Pn değeri birden küçük ise güncelleme yapılmaz.
Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı
13.1. Bu iş için avans aşağıdaki şartlar dahilinde verilecektir.
13.2. Yer teslimi yapıldıktan ve iş programı onaylandıktan sonra yüklenicinin yazılı isteği üzerine verilecek avansla aynı miktar (iş programında öngörülen hakediş ödemeleri üzerinden hesaplanan avans mahsubunun bitiş tarihine süreli) teminat mektubu (Avans teminat mektubu; Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenen kapsam ve şekle uygun olacaktır.) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler karşılığında;
a) Şantiyenin kurulması, lüzumlu makine ve ekipmanın nakli,
b) Makine, ekipman, malzeme ve cihazların satın alınması ve siparişe bağlanması,
gibi işler için gerekli giderleri karşılamak üzere sözleşme bedelinin yüzde 20 (yirmi) tutarında avans verilecektir.
13.3. Avans def'aten / dilimler halinde aşağıdaki tarihte / tarihlerde ödenecektir;
Avans def'aten ödenecektir.
Avans def'aten ödenecektir.
13.4. Yüklenici, yukarda belirtilen tarihte / tarihlerde ödenecek avans tutarının tümünü bir defada almak istemezse, bunu ödenmesi kararlaştırılan yıl sonuna kadar peyderpey talep edebilir. Talep edildiği tarihte verilecek avans miktarı, hiçbir şekilde, bakiye işe ait sözleşme bedelinin belirlenen avans oranıyla çarpımından elde edilecek tutarı geçemez.
13.5. Avansın muhtelif sebeplerle öngörülenden geç ödenmesinden dolayı yüklenici İdareden hiçbir suretle süre uzatımı, tazminat ve benzeri taleplerde bulunmamayı taahhüt eder.
13.6. Yüklenicinin avans almak için İdareye yapacağı yazılı başvurusunda, avansı yukarıdaki amaca uygun olarak kullanacağını, bu avansı tahsis edeceği hususlara ait miktar ve tutarları ile itfa tarihlerini bildirmesi ve avans hükümlerine uyacağını taahhüt etmesi şarttır.
13.7. Yüklenici, aldığı bu avansı bildirdiği yerlere sarf ettiğini gösteren fatura suretlerini ve benzeri geçerli belgeleri 30 gün içinde İdareye verecektir.
13.8. İdare, iş programının aksaması veya avansın şartlara uygun sarf edilmemesi veya 20 gün içerisinde işe başlanılmamış olması hallerinde, mahsubu yapılmamış avansı veya bakiyesini, bu halleri takip eden ilk hakedişten def'aten kesmeye, bu yetmediği veya hakedişi bulunmadığı takdirde avans teminatını nakde çevirmeye her zaman yetkilidir.
13.9. Avans mahsubu aşağıda yazılı esaslar dahilinde yapılır:
13.9.1. Avans mahsup oranı, avans verilme oranının % 50 fazlasıdır.
13.9.2. Avanslar, avansın verildiği tarihten itibaren her bir hakedişin sözleşme bedeline ait tutarına, avans mahsup oranı uygulanarak hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle mahsup edilir.
13.9.3. Mahsup edilen miktar kadar avans teminatı iade edilir.
13.9.4. Eğer varsa, avans bakiyesi son geçici hakedişten yüzde nispetine bakılmaksızın tamamen kesilir. Hakediş tutarı yetmediği takdirde farkı, yüklenici otuz gün içinde nakden öder, aksi takdirde avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.
13.9.5. İşin tasfiye edilmesi halinde, yüklenici tasfiye kabul tarihinden itibaren otuz gün içerisinde avans bakiyesini nakden ödemek zorundadır. Bu süre sonunda ödeme yapılmadığı takdirde, avans bakiyesi avans teminatı nakde çevrilerek mahsup edilir.
13.10. Avanslar hiçbir suretle başkalarına temlik edilemez. Avans teminatları haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
13.11. Fiyat farkı hesaplanan sözleşmelerde,
13.8 inci ve
13.9.5 inci maddelere göre mahsubu yapılmamış avansın veya bakiyesinin idarece defaten hakedişten kesilmesinin veya yüklenici tarafından idareye iade edilmesinin gerektiği durumlarda mahsubu yapılmamış avans veya bakiyesi, güncel endeksler için;
13.8 inci madde bakımından anılan maddedeki hallerin idarece tespit edildiği tarihin,
13.9.5 inci madde bakımından ise tasfiye kabul tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeksler esas alınarak hesaplanan fiyat farkı katsayısı (Pn) ile güncellenir. Pn değeri birden küçük ise güncelleme yapılmaz.
Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları
14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.
14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.
14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 15 - Alt yükleniciler
15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.
15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.
15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.
15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar
16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.
17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması
17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.
17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,
b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara
karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.
17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları
18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar
19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.
19.2. Madde boş bırakılmıştır.
19.2. Madde boş bırakılmıştır.
Madde 20 - Teminat süresi
20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.
Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar
21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu
22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.
______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.)(Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.
Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması
23.1. Yüklenici,
23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.
| Adet | Pozisyonu | Mesleki Ünvanı | Mesleki Özellikleri |
| 1 | Şantiye Şefi | İnşaat Mühendisi | 3 Yıl Konusunda Tecrübeli |
| 1 | Teknik Personel | İnşaat Teknikeri veya Teknisyeni | 5 Yıl Konusunda Tecrübeli |
| 1 | İSG Uzmanı (Tam zamanlı) | A Sınıfı Belgeye sahip İSG Uzmanı | Mühendis veya Tekniker |
23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;
| 1- | (Mesleki ünvan) için | TL/Gün |
| 1 | Şantiye Şefi | 5.000,00 TL |
| 1 | Teknik Personel | 5.000,00 TL |
| 1 | İSG Uzmanı | 5.000,00 TL |
ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.
23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.
Zorunlu ekipman bulunmamaktadır.
Zorunlu ekipman bulunmamaktadır.
23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesinde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.
23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)
Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması
24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:
b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.
Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi
25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.
25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,06 ( on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.
25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,06 ( on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.
25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.
25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.
25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.
25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.
Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar
26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi
27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş kalemi miktarının değişmesi
28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.
28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
28.2. Bu madde boş bırakılmıştır.
Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları
29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.
Madde 30 - Geçici kabul noksanları
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3ü kadar teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra otuz gün içinde yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra otuz gün içinde yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 30 - Geçici kabul noksanları
30.1. Geçici kabul noksanları için düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3ü kadar teminat mektubu alınır ve bu teminat mektubu, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra otuz gün içinde yükleniciye iade edilir. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda; düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının % 3üne karşılık gelen kısmı tutulur ve bu tutar, geçici kabul noksanı bulunmayan işlerde geçici kabul onay tarihinden sonra, geçici kabul noksanı bulunan işlerde ise bu eksikliklerin tamamlanmasını müteakip, geçici kabul onay tarihinden sonra otuz gün içinde yükleniciye ödenir. Fiyat farkı ödenen işlerde bu tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle kesilir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Geçici kabul noksanları için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.
Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü
31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller
32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.
Madde 33 - Diğer hususlar
33.1. İşin kapsamı İhale dokümanında verilen imalat ve iş kapsamında bulunan, Teknik Şartname ve projelerde ayrıntıları belirtilen elektrik, mekanik ve inşaat işlerine yönelik uygulamaların yapılmasını ve iş bitiminde as-built çizimlerin hazırlanmasını, hafriyatların bertarafını, mali hükmü olan hurdaların tesis içerisinde bulunan BOTAŞ hurda sahasına teslimini, mali hükmü olmayan hafriyatların Belediyelerin uygun gördüğü alanlara boşaltımını, malzeme ve ekipmanın tedarik edilmesini, uygulamasını, tüm mekanik, inşaat, elektrik ve elektronik faaliyetlerini, işletmeye almayı ve kesin kabule kadar hatalardan kaynaklanan onarım ve bakım işlerini kapsar. İş, anahtar teslimi götürü bedel olup, malzeme ve işçilik dahil, kurulu ve çalışır halde teslim edilecektir.
33.2. Ekipman ve malzemelerin teslimi
33.2.1. Yüklenici teslim programına uygun olarak malzemeleri iş yerine teslim edecektir.
33.2.2. Yüklenici bütün ekipmanı maliyeti kendine ait olmak üzere temin edecek ve ekipmanın nakliye, yükleme ve boşaltma işlemleri esnasında uygun şekilde korunmasını temin edecektir.
33.2.3. Varsa İdare tarafından sağlanan tüm ekipman ve malzeme teslim yerinden stok sahasına nakliye maliyeti kendisine ait olmak üzere Yüklenici tarafından uygun koruma altında nakledilecektir.
33.2.4. Yüklenici tarafından temin edilen tüm ekipman ve malzemenin teslimatı için Yüklenici, gerekirse yetkili merciler tarafından yasallaştırılacak olan aşağıdaki dokümanı, maliyeti kendisine ait olmak üzere temin edecektir: - Her sevkiyat için ticari fatura, - Çeki listesi, - Gümrük Giriş Beyannamesi, - Test Sertifikaları, - İlgili yetkililerce istenilen diğer doküman
33.2.5. Yüklenici masrafı kendisine ait olmak üzere temin ettiği tüm ekipman ve malzemelerin gerekiyorsa gümrük muamelelerini yaptıracak ve bunları boşaltmak için gerekli tüm müsaadeleri alacaktır. Limana giriş ve limandan çıkış ve liman içindeki hareketlerin müsaadeleri Yüklenici tarafından alınacak ve doğan masraflar Yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici aynı zamanda kendisi tarafından temin edilen tüm ekipman ve malzemenin (varsa) ithalat ve teslimattan doğan liman masraflarını da karşılayacaktır.
33.2.6. Tüm ekipman ve malzeme, (varsa İdare tarafından sağlanan malzemeler de dahil) masrafları Yükleniciye ait olmak üzere, Yüklenici tarafından boşaltılacak ve stok sahasında veya iş sahasında stoklanacaktır.
33.3. Denetim ve testler
33.3.1. İdare, temin edilen malzemelerin kontrol ve test esnasında istenen özellik ve şartları karşılamaması halinde, kendi kararları doğrultusunda bu malzemelerin kullanılmasını ve şantiyeye sevkiyatını yasaklama hakkına sahiptir. Yüklenici tarafından imal edilmeyen malzemelerin testleri de dahil olmak üzere, genel olarak tüm testler, İdare?nin gözlemcileri huzurunda yapılacaktır. Yüklenici, yapılacak testlerin kesin tarihleri ve beklenen test dönemleri hakkında İdareyi, en az 5 (beş) gün önceden yazılı olarak ya da aslını daha sonra postayla göndermek kaydıyla faks ile bilgilendirecektir. Yüklenici, test için hazır olan ilgili kısım ve miktarlarını ve yapılacak testin tipini açıkça belirtecektir. Böyle bir bildirimin alınmasından sonra, testlere refakat edilmesi hakkından vazgeçilmesi halinde, bu karar Yükleniciye zamanında bildirilecektir.
33.3.2. Yüklenici, İdarenin görevli personelinin iş alanlarına her zaman serbestçe girmesini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin görevini yerine getirebilmesi için tüm kontrol araç ve gereçlerinin serbestçe kullandırılması da dahil olmak üzere, kontrol işlemlerinde gerekli her türlü yardımı yapacaktır.
33.3.3. Fabrika testine tabi malzeme ve ekipmanlardan, sadece fabrika testlerinden başarı ile geçen malzeme ve ekipmanların montajına izin verilecektir.
33.3.4. Şantiyeye ulaşan tüm malzeme ve teçhizatın, yanlış paketleme, yükleme, boşaltma veya taşınma ve benzeri işler sonucunda herhangi fiziki bir hasara uğrayıp uğramadığı veya korozyon etkisine maruz kalıp kalmadığı, İdare tarafından kontrol edilecektir.
33.3.5. Şartnamelerde istenen nitelikleri taşımayan malzeme, uygunsuz malzemedir. Bu malzemeler kullanılmamış ise, yüklenici tarafından ya imha edilecek veya şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Şayet kullanılmış ise, bununla yapılan imalat sökülüp uygun malzeme ile yenisi yapılacaktır. Reddedilen malzemenin, yüklenici tarafından şartnamelerdeki nitelikleri sağlayacak şekilde uygun duruma getirilmesi mümkün ise ve bunun yeterli olduğu İdare tarafından muayene ve deney sonucu tespit edilirse, bu malzemenin kullanılması mümkündür. Ayrıca, genel olarak teknik nitelik ve şartları haiz olmayan malzeme kabul edilmez. Kabul edilmeyecek veya uygun duruma getirilerek kabul edilebilecek malzeme hakkında İdare bir rapor düzenleyerek yükleniciye tebliğ eder. Yüklenici aynı günde bu rapora itiraz edebilir. Yüklenicinin itirazının İdarece tetkiki esnasında kabul edilmeyen malzeme hiçbir suretle kullanılmaz. Bu itiraz İdarece incelenerek reddedilir ve İdarenin raporu uygun görülürse yüklenici, kabul edilmeyen malzemeyi değiştirmeye ve yapı yerinden uzaklaştırmaya veya uygun duruma getirmeye mecburdur. Belirtilen bu hususlardan dolayı inşaatta meydana gelebilecek gecikmeler inşaat süresinin uzatılmasını gerektirmez ve yükleniciye süre uzatımı verilmez.
33.4. Garanti yükümlülük ve sorumlulukları
33.4.1. Yapım işleri genel şartnamesi hükümleri doğrultusunda Yüklenici, Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.
33.4.2. Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.
33.4.3. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak temin edilen işin ilgili şartnamelere, karakteristiklere ve isteklere uyduğunu ve bütün kusurlardan arındığını ve en yeni teknikle ve en iyi iş tekniğine uygun olarak imal edildiğini garanti edecektir.
33.4.4. İdarenin kontrol personeli tarafından kontrol edilerek işlerin sevkine müsaade edilmesi Yükleniciyi yukarıda bahsedilen garanti sorumluluklarından kurtarmayacaktır.
33.4.5. Teminat süresi içerisinde kullanılan malzeme nedeniyle ve/veya bunların imalat ve/veya sözleşmede açıklanan şartnamelere ve malzeme karakteristiklerine uymakta yetersiz olması nedeniyle herhangi bir kusurun ortaya çıkması durumunda Yüklenici mümkün olan en kısa süre içerisinde masrafları kendisine ait olmak üzere değişiklikleri ve tamirleri yapacak ve kusurlu işleri değiştirecektir.
33.4.6. Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri doğrultusunda Yüklenici, Geçici Kabul ve Garanti Döneminde (Kesin Kabule kadar) - gerekli yapım kriterleri, - kurum görüşlerine uygunluk hususlarından dolayı alınması gerekecek her türlü tedbiri alacak ve bu hususlardan dolayı meydana gelebilecek değişikliklerin giderini karşılayacaktır.
33.4.7. Yüklenici, iş kapsamında belirtilen işlerin tamamlanmasını müteakip, teslim ettiği işyerinin eski haline getirilmesinden sorumludur.
33.5. Çizimler
33.5.1. Yüklenici, ihale dokümanı içerisinde yer alan uygulama projelerine ait çizimleri kullanacak, yapım aşamasında oluşabilecek değişikliklerden dolayı ihtiyaç hasıl olması halinde veya ihale dokümanında yer verilmeyen ancak işin doğası gereği gerekli uygulamaya yönelik her türlü detay mühendislik projeleri ve dokümanlarını hazırlayacak ve İdare'nin onayına sunacaktır. Onay için hazırlanan dokümanlar ve çizimler, İdare tarafından onaylanana kadar uygulanmasına müsaade edilmeyecektir. Ayrıca, Yüklenici söz konusu dokümanların teslimini İdareye onay için yeterli süre tanıyacak şekilde yapmaya önem verecektir. Yüklenicinin bu şekilde davranmaması İdare için Sözleşmenin süresini herhangi bir şekilde etkilemeksizin kendisine tanınan onaylama süresini uzatması için geçerli bir neden olacaktır. Her halükarda bu dokümanlar-çizimler 14 (On Dört) iş günü içerisinde Yükleniciye geri gönderilecektir. İdare kendisine onay için sunulan herhangi bir dokümanı onaylamayı reddedebilir. Bununla beraber bu husus Yükleniciyi sorumluluklarından kurtarmayacaktır. Onaylanmış çizimlerde yapılan revizyonlar (küçük çizim hatalarıyla ilgili düzeltmeler hariç) yeniden onay gerektirecektir. Söz konusu revizyonların İdare tarafından alındığı tarihten itibaren onay için 14 (On Dört) iş günü bir süreye müsaade edilecektir. Bu revizyonlar, revizyon paftaları üzerinde uygun bir biçimde tanımlanmalı ve çizimler üzerinde belirtilmelidir. İdare herhangi bir dokümanı kendi kanaatine göre Sözleşmenin şartlarına uygun bulmazsa onaylamayı reddedebilir veya böyle bir reddetmenin nedeni olarak teknik veya ekonomik açıdan daha uygun bir çözüm gösterebilir. Yüklenici bu dokümanları herhangi bir süre uzatım hakkı veya tazminat talebi olmadan düzeltecektir. Projeler imalat öncesi iş programındaki plana göre İdareye 4 (dört) kopya + DVD/USB BELLEK/HDD şeklinde İdareye sunulacaktır. Onaylanmış çizimler Yapı Denetim Görevlisine 2 (İki) asıl kopya olarak geri verilecektir.
33.5.2. Yapılan işlerin son durumunu belirten (AS-BUİLT) çizimler Yüklenici, tüm işlerin son durumlarını gösteren tam bir set orijinal şeffaf çizimleri ve sayısal olarak CD/DVD ortamında İdareye sunmakla yükümlüdür. -İnşaat Projeleri Plan ve Detayları As-Builtleri (Yapılan İşlerin Son Durumunu Belirten Çizimler ve Dokümanlar) ve Kullanım Kılavuzları Yüklenici tarafından İdareye Geçici Kabulün tamamlanmasını müteakip, kesin hesap yapılmadan önce teslim edilecektir. İdare tarafından onaylanmış çizimler ve dokümanların As-Builtlerini (Yapılan İşlerin Son Durumunu Belirten Çizimler) Yüklenici tarafından; - Çizim ve dokümanlar 2 ozalit kopya + 2 kopya CD/DVD ortamında teslim edilecektir. - Kullanım kılavuzları, bakım kitapçıkları ve sertifika dosyaları ise 1 orjinal 5 kopyadan oluşacaktır. - Teslim edilecek projeler inşaat, elektrik, mekanikvb. şeklinde gruplandırılarak, sıralanıp listeleri ile birlikte teslim edilecektir. Teslim edilecek kopyalar için standart klasörler kullanılacak olup A4 ebadında katlanacak projeler poşetlere konularak proje bilgisi dosya sırtına yazılacak ve projelerin listeleri dosyanın içine konulacaktır. As-built dokümanlar taranarak veya herhangi bir çizim programı ile oluşturulmuş tiff formatında ya da düzenlenebilir pdf (PDF/A) formatında ve en az 300 dpi çözünürlükte sayısal ortama aktarılacaktır. Bu dokümanlarda çizim üzerindeki renk, bir ayrıntıyı belirtmiyor ise dokümansiyah-beyaz renkte taranacaktır. Tiff veya pdf olarak kaydedilmiş dosyaların boyutu 50 Mb?yi geçmeyecek olup bu boyutun aşılması durumunda dosya boyutu 50 Mb?ı geçmeyecek şekilde dokümanın bölünerek birden çok dosya halinde sayısal hale getirilmesi sağlanacaktır. Taranmış/dönüştürülmüş tüm dokümanlar CD/DVD ortamında İdareye teslim edilecektir.
33.6. Geçici hakediş ödeme prosedürü
33.6.1. Geçici hakediş raporları, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen şekilde düzenlenecektir. Geçici hakediş raporlarına yapı denetim görevlisi tarafından gerekli bulunan destekleyici belgeler eklenecektir.
33.6.2. Geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde;
a) Ödemeler, imalata giren malzeme ve işçilik bedellerinin pursantajdaki karşılığı dikkate alınarak yapılacaktır.
b) Yüklenici tarafından Şantiyeye getirilen tüm işçilik ve malzeme sadece Sözleşme konusu işlerin yapımında kullanılacaktır. (a) bendi uyarınca, işçilik ve malzeme için yapılan ödeme yapı denetim görevlisi ya da İdarenin işçilik ve malzemeyi onayladığı anlamına gelmeyeceği gibi, bu ödeme bu tesis ve malzemenin herhangi bir zamanda yapı denetim görevlisi veya İdare tarafından reddedilemeyeceği anlamına da gelmez.
33.6.3. Geçici hakediş, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 39. maddesi hükümleri çerçevesinde tahakkuka bağlanarak ödemesi yapılacaktır.
33.6.4. Ödenecek miktar (idarenin mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla), Sözleşme uyarınca yapılan daimi işlerin miktarları ile Şantiyeye işlerin bünyesine girmek üzere ölçüm tarihine kadar getirilen malzeme ve malların toplam bedelinden, daha önce yapılan taksit ve/veya ödemelerin, avans mahsuplarının (varsa) ve idare tarafından alıkonulan hakediş tutarının ve idare tarafından alıkonulan hakediş tutarının %3'üne (sözleşmenin
30.1 maddesinde belirtilen) eşit tutardaki nakit teminatın düşülmesi suretiyle bulunan meblağ olacaktır.
33.6.5. Hakediş raporu, yalnızca yukarıda belirtilen malzeme ve malların gereğinden önce olmamak kaydıyla makul ve düzenli biçimde Şantiyeye getirilmesi, gereğince depolanması ve/veya hava ve diğer dış etkenlere karşı korunması ve sözleşme koşullarına uygun olması koşuluyla bunların bedelini içerecektir.
33.6.6. Bu beyannamedeki (kalıcı işlerin bedelini saptamak için kullanılan) oran ve fiyatlar, idare tarafından uygun bulunması kaydıyla, Şartname eki Pursantaj Tablosundaki oranlar olacaktır.
33.6.7. İdare Şartname eki Pursantaj Tablosundaki oranların, yapılan iş ya da işlerin bir bölümü için uygulanamayacağına karar verirse ve beyanname hazırlanırken tespit edilmiş başka bir oran ya da fiyat yoksa, fiyat ve oranlar Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen esaslara göre saptanacaktır.
33.6.8. Yüklenici, idareye yapılan işleri kontrol etmesi için gerekebilecek tüm makbuz, fatura ve diğer belgeleri verecektir.
33.6.9. Yüklenici hakedişlerin düzenlenmesinde İdarece kabul edilmiş Alt Yüklenicilerin, bu proje ile ilgili bir önceki hakedişe ait yapılan ödemelerinin fatura ve ödeme müstenitlerini hakedişi ile birlikte İdare?ye sunacaktır.
33.6.10. Yüklenici Hakedişi İdareye sunmadan önce İş Kanunu 36?ncı maddesi hükümleri çerçevesinde Şantiyede ilan yapacak ve ilanın çalışan temsilcisinin onayından geçmiş bir suretini hakediş ile birlikte İdare?ye sunacaktır.
33.7. Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi Kesin hakediş raporu düzenlenmesi ve hesap kesilmesi hususlarında, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 ncı maddesinde yer alan hükümleri uygulanır.
33.8. Çalışanların sosyal güvenlik kurumu primlerinin ödenmesi Yüklenicinin çalışanları ile ilgili olarak "Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.
33.9. İşin ve işyerinin sigortalanması
33.9.1. BOTAŞ, BOTAŞ personeli, BOTAŞ?ın İştirakleri ve BOTAŞ?ın herhangi bir akitle bağlantısı olduğu diğer şahıslar ve kuruluşlar 3. Şahıs olarak addedilecektir. 3. Şahıs Mali Mesuliyet kapsamında verilmiş olan ek teminatlar dâhilinde iş ile ilgili maruz kalabilecekleri zararlara karşı Yüklenici tarafından sigorta yaptırılacaktır.
33.9.2. Sigorta poliçesi veya poliçelerinde BOTAŞ?ın muvafakatı olmadan poliçe iptal edilemez şerhi bulunacaktır.
33.9.3. Poliçe veya poliçelerde yüklenicinin iş yapacağı yerlerin riziko adresleri yer alacaktır.
33.9.4. İşin istenilen sürede bitirilememesi durumunda sigortaların/poliçelerin verilen ya da talep edilen süre uzatımına göre Yüklenici tarafından poliçe süresi uzatılacaktır. Sigortaların yapılmaması veya inşaatın istenilen sürede bitirilmemesi durumunda, bu şartnamede Yüklenici tarafından yaptırılması zorunlu tutulan tüm sigortaların verilen ya da talep edilen süre uzatımına göre poliçe süresinin uzatılmaması halinde hakedişler ödenmeyecek ve bu poliçeler Yüklenici adına Yüklenici namı hesabına sigorta piyasasından BOTAŞ tarafından temin edilebilecek, sigorta piyasasından temin edilememesi ve/veya teminatsız kalma hallerinde sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. Sigorta Primlerinin ödendiğine ve sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğuna dair sigortacıdan alınacak bir belgenin her hakedişin tahakkuka bağlanmasından önce İdareye sunulması zorunludur.
33.10. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar Yüklenici, iş yerinde çalışırken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbirlerini almakla yükümlüdür. 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 2872 sayılı Çevre kanunu ve bu kanunlar doğrultusunda çıkartılan tüm yasal mevzuat ile birlikte, özellikle İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerinin gereği yerine getirilecektir. Bu kapsamda, Yüklenici İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi ile yapılan sözleşmelerini tamir ve tadilat işleri başlamadan önce idarenin onayına sunacaktır. Yüklenici sözleşme konusu iş için yürürlükte olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine" uygun olarak Risk Değerlendirmesini yaptırarak söküm ve montaj işleri başlamadan önce idarenin onayına sunacaktır. Yüklenici ve varsa alt yükleniciler, işe başlamadan önce, Tedarikçi İSG Hizmet Şartnamesini imzalayacak ve çalışmaları süresince, şartnamelerde belirtilen kuralların tamamına ayrıcalıksız ve eksiksiz olarak uyacaktır. Ayrıca, Yüklenici tarafından İşyerlerinde acil Durumlar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Acil Durum Eylem planı hazırlanarak faaliyetlerine başlamadan önce İdareye sunulacaktır. Yüklenici sözleşme konusu iş için yürürlükte olan ''Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' kapsamında hazırlanacak eğitim programını tamir ve tadilat işleri başlamadan önce İdareye sunacaktır. Yüklenici söz konusu iş için yüksekte çalışacak çalışanların ''Yüksekte çalışmaya sağlık açısından uygunluk raporu'' ile en az 16 saat Teorik ve uygulamalı yüksekte çalışma eğitimi verilmeden çalışmaya başlatılmayacaktır. İskele sistemi kurulması durumunda seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri tarafından hazırlanıp iskele sistemi kurulmadan önce idarenin onayına sunacaktır. Bu planda hangi tip iskele sisteminin kullanılacağı ve uygulanacak olan güvenlik sistemleri de yer alacaktır. Kullanılan tüm iş ekip ve ekipmanlar uygun TS, EN, CE standardına sahip olacak, talep edilmesi durumunda sertifikalar idareye sunulacaktır. İş süresince B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip tam zamanlı iş güvenliği uzmanı bulundurulacaktır. Yüklenici, ihale dokümanları içerisinde yer alan Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Şartnamesi'ndeki hükümlerden sorumludur.
33.11. Yüklenicinin çalışma gün ve saatleri Çalışma saatleri hafta içi 08:30 - 17:30 arasındadır. İdare ile yüklenicinin yapacağı haftalık programlar dahilinde hafta içi ve hafta sonu çalışma yapılacak yerler önceden belirlenecektir. Hafta sonu, resmi tatil günleri ve hafta içi çalışma saatleri dışında çalışma yapılması için idareden önceden yazılı izin alınacaktır. Ancak gürültüye sebebiyet verecek kırım ve söküm işlemleri ile molozun ve atık malzemelerin taşınması işlemleri mesai saatleri dışında yapılacaktır.
33.12. İdarenin sağlayacağı hizmetler İdare, işin yapımı süresince teknik altyapısı uygun olduğu takdirde işin yapılması için gerekli elektrik ve su kullanımından ücret talep etmeyecektir.
33.13. Sözleşme bedeline dahil olan giderlere ilişkin ilave hususlar Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Sözleşme Tasarısı'nın "Sözleşme bedeline dahil olan giderler" başlıklı 7 nci maddesinde belirtilenlerle birlikte, sözleşme damga vergisi giderleri (ihale karar pulu hariç) ile işin yapımına ait her türlü giderler, harçlar, kontrol ve onaylara ilişkin giderler Yükleniciye aittir. İhzarat verilmeyecektir. Elektrik ve su ihtiyacı bilabedel İdare tarafından karşılanacak olup bağlantı elemanları Yükleniciye aittir. Teknik Şartnamede belirtilen Yüklenicinin yükümlülüklerine ait tüm giderler Yükleniciye aittir.
33.14. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine İlişkin Hususlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin sahip olduğu ISO 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bilgi paylaşımı yapılan Üçüncü Taraf gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Gizlilik Protokolü/Sözleşmesi imzalanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanları içerisinde yer alan "Gizlilik Protokolü Formu"nun ve "Gizlilik Taahhütnamesi Formu"nun Yüklenici ve bilgi paylaşımı olabilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.
33.15. Sahadaki tüm çalışmalar sırasında A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı bulundurulacaktır. 6331 sayılı kanuna istinaden; - Risk değerlendirmesi, - Acil durum eylem planı, - Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgeleri (tehlike sınıfına uygun eğitim saatleri doldurulacaktır.) - Mesleki yeterlilik belgeleri, - Çalışan listesi ve SGK işe giriş bildirgeleri, - Kullanılan ekipmanların listesi ve periyodik kontrol raporları, - İş Güvenliği Uzmanı sözleşmesi, - İşyeri Hekimi sözleşmesi, - Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanakları vb. belgeler "İş Güvenliği Dosyası" adı altında BOTAŞ'a sunulacaktır.
33.16. İşin yapılacağı bölüm/yer ile ilgili Risk Değerlendirmesi yapılmadan işe başlanmayacaktır. Yapılan risk değerlendirmesi BOTAŞ İş Güvenliği Uzmanına tüm belgelerle birlikte verilecek ve çalışma onayı alınacaktır.
Madde 33 - Diğer hususlar
33.1. İşin kapsamı İhale dokümanında verilen imalat ve iş kapsamında bulunan, Teknik Şartname ve projelerde ayrıntıları belirtilen elektrik, mekanik ve inşaat işlerine yönelik uygulamaların yapılmasını ve iş bitiminde as-built çizimlerin hazırlanmasını, hafriyatların bertarafını, mali hükmü olan hurdaların tesis içerisinde bulunan BOTAŞ hurda sahasına teslimini, mali hükmü olmayan hafriyatların Belediyelerin uygun gördüğü alanlara boşaltımını, malzeme ve ekipmanın tedarik edilmesini, uygulamasını, tüm mekanik, inşaat, elektrik ve elektronik faaliyetlerini, işletmeye almayı ve kesin kabule kadar hatalardan kaynaklanan onarım ve bakım işlerini kapsar. İş, anahtar teslimi götürü bedel olup, malzeme ve işçilik dahil, kurulu ve çalışır halde teslim edilecektir.
33.2. Ekipman ve malzemelerin teslimi
33.2.1. Yüklenici teslim programına uygun olarak malzemeleri iş yerine teslim edecektir.
33.2.2. Yüklenici bütün ekipmanı maliyeti kendine ait olmak üzere temin edecek ve ekipmanın nakliye, yükleme ve boşaltma işlemleri esnasında uygun şekilde korunmasını temin edecektir.
33.2.3. Varsa İdare tarafından sağlanan tüm ekipman ve malzeme teslim yerinden stok sahasına nakliye maliyeti kendisine ait olmak üzere Yüklenici tarafından uygun koruma altında nakledilecektir.
33.2.4. Yüklenici tarafından temin edilen tüm ekipman ve malzemenin teslimatı için Yüklenici, gerekirse yetkili merciler tarafından yasallaştırılacak olan aşağıdaki dokümanı, maliyeti kendisine ait olmak üzere temin edecektir: - Her sevkiyat için ticari fatura, - Çeki listesi, - Gümrük Giriş Beyannamesi, - Test Sertifikaları, - İlgili yetkililerce istenilen diğer doküman
33.2.5. Yüklenici masrafı kendisine ait olmak üzere temin ettiği tüm ekipman ve malzemelerin gerekiyorsa gümrük muamelelerini yaptıracak ve bunları boşaltmak için gerekli tüm müsaadeleri alacaktır. Limana giriş ve limandan çıkış ve liman içindeki hareketlerin müsaadeleri Yüklenici tarafından alınacak ve doğan masraflar Yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici aynı zamanda kendisi tarafından temin edilen tüm ekipman ve malzemenin (varsa) ithalat ve teslimattan doğan liman masraflarını da karşılayacaktır.
33.2.6. Tüm ekipman ve malzeme, (varsa İdare tarafından sağlanan malzemeler de dahil) masrafları Yükleniciye ait olmak üzere, Yüklenici tarafından boşaltılacak ve stok sahasında veya iş sahasında stoklanacaktır.
33.3. Denetim ve testler
33.3.1. İdare, temin edilen malzemelerin kontrol ve test esnasında istenen özellik ve şartları karşılamaması halinde, kendi kararları doğrultusunda bu malzemelerin kullanılmasını ve şantiyeye sevkiyatını yasaklama hakkına sahiptir. Yüklenici tarafından imal edilmeyen malzemelerin testleri de dahil olmak üzere, genel olarak tüm testler, İdare?nin gözlemcileri huzurunda yapılacaktır. Yüklenici, yapılacak testlerin kesin tarihleri ve beklenen test dönemleri hakkında İdareyi, en az 5 (beş) gün önceden yazılı olarak ya da aslını daha sonra postayla göndermek kaydıyla faks ile bilgilendirecektir. Yüklenici, test için hazır olan ilgili kısım ve miktarlarını ve yapılacak testin tipini açıkça belirtecektir. Böyle bir bildirimin alınmasından sonra, testlere refakat edilmesi hakkından vazgeçilmesi halinde, bu karar Yükleniciye zamanında bildirilecektir.
33.3.2. Yüklenici, İdarenin görevli personelinin iş alanlarına her zaman serbestçe girmesini sağlayacaktır. Yüklenici, İdarenin görevini yerine getirebilmesi için tüm kontrol araç ve gereçlerinin serbestçe kullandırılması da dahil olmak üzere, kontrol işlemlerinde gerekli her türlü yardımı yapacaktır.
33.3.3. Fabrika testine tabi malzeme ve ekipmanlardan, sadece fabrika testlerinden başarı ile geçen malzeme ve ekipmanların montajına izin verilecektir.
33.3.4. Şantiyeye ulaşan tüm malzeme ve teçhizatın, yanlış paketleme, yükleme, boşaltma veya taşınma ve benzeri işler sonucunda herhangi fiziki bir hasara uğrayıp uğramadığı veya korozyon etkisine maruz kalıp kalmadığı, İdare tarafından kontrol edilecektir.
33.3.5. Şartnamelerde istenen nitelikleri taşımayan malzeme, uygunsuz malzemedir. Bu malzemeler kullanılmamış ise, yüklenici tarafından ya imha edilecek veya şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Şayet kullanılmış ise, bununla yapılan imalat sökülüp uygun malzeme ile yenisi yapılacaktır. Reddedilen malzemenin, yüklenici tarafından şartnamelerdeki nitelikleri sağlayacak şekilde uygun duruma getirilmesi mümkün ise ve bunun yeterli olduğu İdare tarafından muayene ve deney sonucu tespit edilirse, bu malzemenin kullanılması mümkündür. Ayrıca, genel olarak teknik nitelik ve şartları haiz olmayan malzeme kabul edilmez. Kabul edilmeyecek veya uygun duruma getirilerek kabul edilebilecek malzeme hakkında İdare bir rapor düzenleyerek yükleniciye tebliğ eder. Yüklenici aynı günde bu rapora itiraz edebilir. Yüklenicinin itirazının İdarece tetkiki esnasında kabul edilmeyen malzeme hiçbir suretle kullanılmaz. Bu itiraz İdarece incelenerek reddedilir ve İdarenin raporu uygun görülürse yüklenici, kabul edilmeyen malzemeyi değiştirmeye ve yapı yerinden uzaklaştırmaya veya uygun duruma getirmeye mecburdur. Belirtilen bu hususlardan dolayı inşaatta meydana gelebilecek gecikmeler inşaat süresinin uzatılmasını gerektirmez ve yükleniciye süre uzatımı verilmez.
33.4. Garanti yükümlülük ve sorumlulukları
33.4.1. Yapım işleri genel şartnamesi hükümleri doğrultusunda Yüklenici, Taahhüt konusu yapım işinin her türlü sorumluluğu, kesin kabul işlemlerinin idarece onaylanacağı tarihe kadar sorumlu olacağı gibi, kesin kabul onay tarihinden itibaren de on beş yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yüklenici ve alt yüklenicilere ikmal ve tazmin ettirilir. Ayrıca haklarında 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükümleri uygulanır.
33.4.2. Yüklenici, gerek malzemenin şartnameye uygun olmamasından ve gerekse yapım işlerinin kusur ve eksiklerinden dolayı, idarece gerekli görülecek bütün onarım ve düzeltmeler ile sürekli bakım işlerini kendi hesabına derhal yapmak zorundadır.
33.4.3. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak temin edilen işin ilgili şartnamelere, karakteristiklere ve isteklere uyduğunu ve bütün kusurlardan arındığını ve en yeni teknikle ve en iyi iş tekniğine uygun olarak imal edildiğini garanti edecektir.
33.4.4. İdarenin kontrol personeli tarafından kontrol edilerek işlerin sevkine müsaade edilmesi Yükleniciyi yukarıda bahsedilen garanti sorumluluklarından kurtarmayacaktır.
33.4.5. Teminat süresi içerisinde kullanılan malzeme nedeniyle ve/veya bunların imalat ve/veya sözleşmede açıklanan şartnamelere ve malzeme karakteristiklerine uymakta yetersiz olması nedeniyle herhangi bir kusurun ortaya çıkması durumunda Yüklenici mümkün olan en kısa süre içerisinde masrafları kendisine ait olmak üzere değişiklikleri ve tamirleri yapacak ve kusurlu işleri değiştirecektir.
33.4.6. Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri doğrultusunda Yüklenici, Geçici Kabul ve Garanti Döneminde (Kesin Kabule kadar) - gerekli yapım kriterleri, - kurum görüşlerine uygunluk hususlarından dolayı alınması gerekecek her türlü tedbiri alacak ve bu hususlardan dolayı meydana gelebilecek değişikliklerin giderini karşılayacaktır.
33.4.7. Yüklenici, iş kapsamında belirtilen işlerin tamamlanmasını müteakip, teslim ettiği işyerinin eski haline getirilmesinden sorumludur.
33.5. Çizimler
33.5.1. Yüklenici, ihale dokümanı içerisinde yer alan uygulama projelerine ait çizimleri kullanacak, yapım aşamasında oluşabilecek değişikliklerden dolayı ihtiyaç hasıl olması halinde veya ihale dokümanında yer verilmeyen ancak işin doğası gereği gerekli uygulamaya yönelik her türlü detay mühendislik projeleri ve dokümanlarını hazırlayacak ve İdare'nin onayına sunacaktır. Onay için hazırlanan dokümanlar ve çizimler, İdare tarafından onaylanana kadar uygulanmasına müsaade edilmeyecektir. Ayrıca, Yüklenici söz konusu dokümanların teslimini İdareye onay için yeterli süre tanıyacak şekilde yapmaya önem verecektir. Yüklenicinin bu şekilde davranmaması İdare için Sözleşmenin süresini herhangi bir şekilde etkilemeksizin kendisine tanınan onaylama süresini uzatması için geçerli bir neden olacaktır. Her halükarda bu dokümanlar-çizimler 14 (On Dört) iş günü içerisinde Yükleniciye geri gönderilecektir. İdare kendisine onay için sunulan herhangi bir dokümanı onaylamayı reddedebilir. Bununla beraber bu husus Yükleniciyi sorumluluklarından kurtarmayacaktır. Onaylanmış çizimlerde yapılan revizyonlar (küçük çizim hatalarıyla ilgili düzeltmeler hariç) yeniden onay gerektirecektir. Söz konusu revizyonların İdare tarafından alındığı tarihten itibaren onay için 14 (On Dört) iş günü bir süreye müsaade edilecektir. Bu revizyonlar, revizyon paftaları üzerinde uygun bir biçimde tanımlanmalı ve çizimler üzerinde belirtilmelidir. İdare herhangi bir dokümanı kendi kanaatine göre Sözleşmenin şartlarına uygun bulmazsa onaylamayı reddedebilir veya böyle bir reddetmenin nedeni olarak teknik veya ekonomik açıdan daha uygun bir çözüm gösterebilir. Yüklenici bu dokümanları herhangi bir süre uzatım hakkı veya tazminat talebi olmadan düzeltecektir. Projeler imalat öncesi iş programındaki plana göre İdareye 4 (dört) kopya + DVD/USB BELLEK/HDD şeklinde İdareye sunulacaktır. Onaylanmış çizimler Yapı Denetim Görevlisine 2 (İki) asıl kopya olarak geri verilecektir.
33.5.2. Yapılan işlerin son durumunu belirten (AS-BUİLT) çizimler Yüklenici, tüm işlerin son durumlarını gösteren tam bir set orijinal şeffaf çizimleri ve sayısal olarak CD/DVD ortamında İdareye sunmakla yükümlüdür. -İnşaat Projeleri Plan ve Detayları As-Builtleri (Yapılan İşlerin Son Durumunu Belirten Çizimler ve Dokümanlar) ve Kullanım Kılavuzları Yüklenici tarafından İdareye Geçici Kabulün tamamlanmasını müteakip, kesin hesap yapılmadan önce teslim edilecektir. İdare tarafından onaylanmış çizimler ve dokümanların As-Builtlerini (Yapılan İşlerin Son Durumunu Belirten Çizimler) Yüklenici tarafından; - Çizim ve dokümanlar 2 ozalit kopya + 2 kopya CD/DVD ortamında teslim edilecektir. - Kullanım kılavuzları, bakım kitapçıkları ve sertifika dosyaları ise 1 orjinal 5 kopyadan oluşacaktır. - Teslim edilecek projeler inşaat, elektrik, mekanikvb. şeklinde gruplandırılarak, sıralanıp listeleri ile birlikte teslim edilecektir. Teslim edilecek kopyalar için standart klasörler kullanılacak olup A4 ebadında katlanacak projeler poşetlere konularak proje bilgisi dosya sırtına yazılacak ve projelerin listeleri dosyanın içine konulacaktır. As-built dokümanlar taranarak veya herhangi bir çizim programı ile oluşturulmuş tiff formatında ya da düzenlenebilir pdf (PDF/A) formatında ve en az 300 dpi çözünürlükte sayısal ortama aktarılacaktır. Bu dokümanlarda çizim üzerindeki renk, bir ayrıntıyı belirtmiyor ise dokümansiyah-beyaz renkte taranacaktır. Tiff veya pdf olarak kaydedilmiş dosyaların boyutu 50 Mb?yi geçmeyecek olup bu boyutun aşılması durumunda dosya boyutu 50 Mb?ı geçmeyecek şekilde dokümanın bölünerek birden çok dosya halinde sayısal hale getirilmesi sağlanacaktır. Taranmış/dönüştürülmüş tüm dokümanlar CD/DVD ortamında İdareye teslim edilecektir.
33.6. Geçici hakediş ödeme prosedürü
33.6.1. Geçici hakediş raporları, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen şekilde düzenlenecektir. Geçici hakediş raporlarına yapı denetim görevlisi tarafından gerekli bulunan destekleyici belgeler eklenecektir.
33.6.2. Geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinde;
a) Ödemeler, imalata giren malzeme ve işçilik bedellerinin pursantajdaki karşılığı dikkate alınarak yapılacaktır.
b) Yüklenici tarafından Şantiyeye getirilen tüm işçilik ve malzeme sadece Sözleşme konusu işlerin yapımında kullanılacaktır. (a) bendi uyarınca, işçilik ve malzeme için yapılan ödeme yapı denetim görevlisi ya da İdarenin işçilik ve malzemeyi onayladığı anlamına gelmeyeceği gibi, bu ödeme bu tesis ve malzemenin herhangi bir zamanda yapı denetim görevlisi veya İdare tarafından reddedilemeyeceği anlamına da gelmez.
33.6.3. Geçici hakediş, Yapım İşleri Genel Şartnamesi 39. maddesi hükümleri çerçevesinde tahakkuka bağlanarak ödemesi yapılacaktır.
33.6.4. Ödenecek miktar (idarenin mahsup hakkı saklı kalmak kaydıyla), Sözleşme uyarınca yapılan daimi işlerin miktarları ile Şantiyeye işlerin bünyesine girmek üzere ölçüm tarihine kadar getirilen malzeme ve malların toplam bedelinden, daha önce yapılan taksit ve/veya ödemelerin, avans mahsuplarının (varsa) ve idare tarafından alıkonulan hakediş tutarının ve idare tarafından alıkonulan hakediş tutarının %3'üne (sözleşmenin
30.1 maddesinde belirtilen) eşit tutardaki nakit teminatın düşülmesi suretiyle bulunan meblağ olacaktır.
33.6.5. Hakediş raporu, yalnızca yukarıda belirtilen malzeme ve malların gereğinden önce olmamak kaydıyla makul ve düzenli biçimde Şantiyeye getirilmesi, gereğince depolanması ve/veya hava ve diğer dış etkenlere karşı korunması ve sözleşme koşullarına uygun olması koşuluyla bunların bedelini içerecektir.
33.6.6. Bu beyannamedeki (kalıcı işlerin bedelini saptamak için kullanılan) oran ve fiyatlar, idare tarafından uygun bulunması kaydıyla, Şartname eki Pursantaj Tablosundaki oranlar olacaktır.
33.6.7. İdare Şartname eki Pursantaj Tablosundaki oranların, yapılan iş ya da işlerin bir bölümü için uygulanamayacağına karar verirse ve beyanname hazırlanırken tespit edilmiş başka bir oran ya da fiyat yoksa, fiyat ve oranlar Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen esaslara göre saptanacaktır.
33.6.8. Yüklenici, idareye yapılan işleri kontrol etmesi için gerekebilecek tüm makbuz, fatura ve diğer belgeleri verecektir.
33.6.9. Yüklenici hakedişlerin düzenlenmesinde İdarece kabul edilmiş Alt Yüklenicilerin, bu proje ile ilgili bir önceki hakedişe ait yapılan ödemelerinin fatura ve ödeme müstenitlerini hakedişi ile birlikte İdare?ye sunacaktır.
33.6.10. Yüklenici Hakedişi İdareye sunmadan önce İş Kanunu 36?ncı maddesi hükümleri çerçevesinde Şantiyede ilan yapacak ve ilanın çalışan temsilcisinin onayından geçmiş bir suretini hakediş ile birlikte İdare?ye sunacaktır.
33.7. Kesin hakediş raporu ve hesap kesilmesi Kesin hakediş raporu düzenlenmesi ve hesap kesilmesi hususlarında, Yapım İşleri Genel Şartnamesi'nin 40 ncı maddesinde yer alan hükümleri uygulanır.
33.8. Çalışanların sosyal güvenlik kurumu primlerinin ödenmesi Yüklenicinin çalışanları ile ilgili olarak "Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik" hükümleri uygulanacaktır.
33.9. İşin ve işyerinin sigortalanması
33.9.1. BOTAŞ, BOTAŞ personeli, BOTAŞ?ın İştirakleri ve BOTAŞ?ın herhangi bir akitle bağlantısı olduğu diğer şahıslar ve kuruluşlar 3. Şahıs olarak addedilecektir. 3. Şahıs Mali Mesuliyet kapsamında verilmiş olan ek teminatlar dâhilinde iş ile ilgili maruz kalabilecekleri zararlara karşı Yüklenici tarafından sigorta yaptırılacaktır.
33.9.2. Sigorta poliçesi veya poliçelerinde BOTAŞ?ın muvafakatı olmadan poliçe iptal edilemez şerhi bulunacaktır.
33.9.3. Poliçe veya poliçelerde yüklenicinin iş yapacağı yerlerin riziko adresleri yer alacaktır.
33.9.4. İşin istenilen sürede bitirilememesi durumunda sigortaların/poliçelerin verilen ya da talep edilen süre uzatımına göre Yüklenici tarafından poliçe süresi uzatılacaktır. Sigortaların yapılmaması veya inşaatın istenilen sürede bitirilmemesi durumunda, bu şartnamede Yüklenici tarafından yaptırılması zorunlu tutulan tüm sigortaların verilen ya da talep edilen süre uzatımına göre poliçe süresinin uzatılmaması halinde hakedişler ödenmeyecek ve bu poliçeler Yüklenici adına Yüklenici namı hesabına sigorta piyasasından BOTAŞ tarafından temin edilebilecek, sigorta piyasasından temin edilememesi ve/veya teminatsız kalma hallerinde sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. Sigorta Primlerinin ödendiğine ve sigorta sözleşmesinin yürürlükte olduğuna dair sigortacıdan alınacak bir belgenin her hakedişin tahakkuka bağlanmasından önce İdareye sunulması zorunludur.
33.10. Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hususlar Yüklenici, iş yerinde çalışırken iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili her türlü tedbirlerini almakla yükümlüdür. 4857 sayılı iş kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 2872 sayılı Çevre kanunu ve bu kanunlar doğrultusunda çıkartılan tüm yasal mevzuat ile birlikte, özellikle İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik, İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik ile İş Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği hükümlerinin gereği yerine getirilecektir. Bu kapsamda, Yüklenici İş Güvenliği Uzmanı ve İş Yeri Hekimi ile yapılan sözleşmelerini tamir ve tadilat işleri başlamadan önce idarenin onayına sunacaktır. Yüklenici sözleşme konusu iş için yürürlükte olan "İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine" uygun olarak Risk Değerlendirmesini yaptırarak söküm ve montaj işleri başlamadan önce idarenin onayına sunacaktır. Yüklenici ve varsa alt yükleniciler, işe başlamadan önce, Tedarikçi İSG Hizmet Şartnamesini imzalayacak ve çalışmaları süresince, şartnamelerde belirtilen kuralların tamamına ayrıcalıksız ve eksiksiz olarak uyacaktır. Ayrıca, Yüklenici tarafından İşyerlerinde acil Durumlar Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Acil Durum Eylem planı hazırlanarak faaliyetlerine başlamadan önce İdareye sunulacaktır. Yüklenici sözleşme konusu iş için yürürlükte olan ''Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' kapsamında hazırlanacak eğitim programını tamir ve tadilat işleri başlamadan önce İdareye sunacaktır. Yüklenici söz konusu iş için yüksekte çalışacak çalışanların ''Yüksekte çalışmaya sağlık açısından uygunluk raporu'' ile en az 16 saat Teorik ve uygulamalı yüksekte çalışma eğitimi verilmeden çalışmaya başlatılmayacaktır. İskele sistemi kurulması durumunda seçilen iskelenin karmaşıklığına bağlı olarak kurma, kullanma ve sökme planı; inşaat mühendisi, inşaat teknikeri veya yüksek teknikeri tarafından hazırlanıp iskele sistemi kurulmadan önce idarenin onayına sunacaktır. Bu planda hangi tip iskele sisteminin kullanılacağı ve uygulanacak olan güvenlik sistemleri de yer alacaktır. Kullanılan tüm iş ekip ve ekipmanlar uygun TS, EN, CE standardına sahip olacak, talep edilmesi durumunda sertifikalar idareye sunulacaktır. İş süresince B sınıfı iş güvenliği uzmanlığı sertifikasına sahip tam zamanlı iş güvenliği uzmanı bulundurulacaktır. Yüklenici, ihale dokümanları içerisinde yer alan Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Teknik Şartnamesi'ndeki hükümlerden sorumludur.
33.11. Yüklenicinin çalışma gün ve saatleri Çalışma saatleri hafta içi 08:30 - 17:30 arasındadır. İdare ile yüklenicinin yapacağı haftalık programlar dahilinde hafta içi ve hafta sonu çalışma yapılacak yerler önceden belirlenecektir. Hafta sonu, resmi tatil günleri ve hafta içi çalışma saatleri dışında çalışma yapılması için idareden önceden yazılı izin alınacaktır. Ancak gürültüye sebebiyet verecek kırım ve söküm işlemleri ile molozun ve atık malzemelerin taşınması işlemleri mesai saatleri dışında yapılacaktır.
33.12. İdarenin sağlayacağı hizmetler İdare, işin yapımı süresince teknik altyapısı uygun olduğu takdirde işin yapılması için gerekli elektrik ve su kullanımından ücret talep etmeyecektir.
33.13. Sözleşme bedeline dahil olan giderlere ilişkin ilave hususlar Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Sözleşme Tasarısı'nın "Sözleşme bedeline dahil olan giderler" başlıklı 7 nci maddesinde belirtilenlerle birlikte, sözleşme damga vergisi giderleri (ihale karar pulu hariç) ile işin yapımına ait her türlü giderler, harçlar, kontrol ve onaylara ilişkin giderler Yükleniciye aittir. İhzarat verilmeyecektir. Elektrik ve su ihtiyacı bilabedel İdare tarafından karşılanacak olup bağlantı elemanları Yükleniciye aittir. Teknik Şartnamede belirtilen Yüklenicinin yükümlülüklerine ait tüm giderler Yükleniciye aittir.
33.14. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemine İlişkin Hususlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş.'nin sahip olduğu ISO 27001-2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, bilgi paylaşımı yapılan Üçüncü Taraf gerçek ve/veya tüzel kişiler ile Gizlilik Protokolü/Sözleşmesi imzalanmasını zorunlu kılmaktadır. Bu çerçevede sözleşme imzalandıktan sonra, ihale dokümanları içerisinde yer alan "Gizlilik Protokolü Formu"nun ve "Gizlilik Taahhütnamesi Formu"nun Yüklenici ve bilgi paylaşımı olabilecek gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından imzalanması gerekmektedir.
33.15. Sahadaki tüm çalışmalar sırasında A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı bulundurulacaktır. 6331 sayılı kanuna istinaden; - Risk değerlendirmesi, - Acil durum eylem planı, - Temel iş sağlığı ve güvenliği eğitim belgeleri (tehlike sınıfına uygun eğitim saatleri doldurulacaktır.) - Mesleki yeterlilik belgeleri, - Çalışan listesi ve SGK işe giriş bildirgeleri, - Kullanılan ekipmanların listesi ve periyodik kontrol raporları, - İş Güvenliği Uzmanı sözleşmesi, - İşyeri Hekimi sözleşmesi, - Kişisel koruyucu donanım zimmet tutanakları vb. belgeler "İş Güvenliği Dosyası" adı altında BOTAŞ'a sunulacaktır.
33.16. İşin yapılacağı bölüm/yer ile ilgili Risk Değerlendirmesi yapılmadan işe başlanmayacaktır. Yapılan risk değerlendirmesi BOTAŞ İş Güvenliği Uzmanına tüm belgelerle birlikte verilecek ve çalışma onayı alınacaktır.
Madde 34 - Yürürlük
34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 34 - Yürürlük
34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 35 - Sözleşmenin imzalanması
35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.