Anadolu Üniversitesi 4 Kısım (İnşaat Malzemesi 85 Kalem, Mek ihalesi ne zaman?

İhale tarihi 08.09.2026 saat 10:30, Eskişehir. (2026/1397884)

Bu ihaleyi hangi idare açtı?

İhale, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından mal alımı türünde ilan edilmiştir.

Anadolu Üniversitesi 4 Kısım (İnşaat Malzemesi 85 Kalem, Mekanik Tesisat Malzemesi 128 Kalem, Elektrik Tesisat Malzemesi 129 Kalem ve Peyzaj Malzemesi 10 Kalem) Malzeme Alım İşi

Mal Alımı Katılıma Açık

İdare

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Tüm İhaleleri

İl / İlçe

ESKİŞEHİR / TEPEBAŞI

Sektör

İnşaat Malzemesi

Doküman

Takip Et

Zeyilname bulunmuyor

Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.

Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.

Sonuç ilanı yayımlanmamış

İhale sonuçlansa bile sonuç ilanı ayrıca yayımlanır.

Sonuç ilanı yayımlandığında, bu bölüme eklenecektir.

İhale Bilgileri

İhale Türü

Mal Alımı

En Avantajlı TeklifEn Avantajlı T.

En düşük fiyat

İhale Usulü

Açık

Ödeme

30 gün içinde

Durum

İhale İlanı Yayımlanmış, Katılıma Açık

Gecikme Cezası

%0,05 / gün

İlan Tarihi

17.08.2026

Aşırı Düşük TeklifAşırı Düşükte

Açıklama istenecek

İhale Tarihi

08.09.2026 10:30 [ 1 gün 06:02:42 kaldı ]

İş Ortaklığı

Verilebilir

Yaklaşık Maliyet

10.785.492,00 ₺ – 43.142.132,00 ₺

Geçici Teminat

≥ 06.12.2026

İşin Süresi

60 gün

İtirazen Şikayet Bedeliİtiraz Bedeli

129.385,00 ₺

Teklif Geçerlilik

60 gün

OKAS Kodu

44115200 — Sıhhi tesisat ve kalorifer sistemi malzemeleri

İşin Yapılacağı Yer

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü Taşınır İşlemleri Şube Müdürlüğü Mal Muayene Kabul Merkezi Tepebaşı/Eskişehir

İhale Detayları

e-İhale

Kısmi Teklif

Yerli Malı Avantajı

e-Eksiltme

Ortak Alım

Çerçeve Anlaşma

Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik-Mali Yeterlik

Mesleki-Teknik Yeterlik

İş Deneyim Belgesi

Yabancı İstekli

Alternatif Teklif

Konsorsiyum

Alt Yüklenici

Fiyat Farkı

Avans

Personel Çalıştırmaya Dayalı

Resmi doküman esastır. Teklif vermeyi düşünüyorsanız, resmi dokümanın her satırını inceleyiniz.

İhale İlanı

İNŞAAT MALZEMESİ, MEKANİK TESİSAT MALZEMESİ, ELEKTRİK TESİSAT MALZEMESİ VE PEYZAJ MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

Anadolu Üniversitesi 4 Kısım (İnşaat Malzemesi 85 Kalem, Mekanik Tesisat Malzemesi 128 Kalem, Elektrik Tesisat Malzemesi 129 Kalem ve Peyzaj Malzemesi 10 Kalem) Malzeme Alım İşi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1397884

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	YUNUS EMRE KAMPÜSÜ,26470 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR
1.3. Telefon numarası	:	0 222 320 47 01
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	08.09.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu (3.Kat 408 No.lu Oda) Yunus Emre Kampüsü-Tepebaşı/Eskişehir

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Anadolu Üniversitesi 4 Kısım (İnşaat Malzemesi 85 Kalem, Mekanik Tesisat Malzemesi 128 Kalem, Elektrik Tesisat Malzemesi 129 Kalem ve Peyzaj Malzemesi 10 Kalem) Malzeme Alım İşi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	352 Kalem, 4 Kısım İnşaat, Tesisat, Elektrik ve Peyzaj Malzemesi Alım İşi Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü Taşınır İşlemleri Şube Müdürlüğü Mal Muayene Kabul Merkezi Tepebaşı/Eskişehir
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşmenin İmzalanmasından itibaren işe başlanacaktır. Malzemelerin tamamı 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İtirazlar ve Şikayetler

Bu ihaleye henüz bir itiraz yok.

İdare Bilgileri

İdare

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Adres

YUNUS EMRE KAMPÜSÜ,26470 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR

Telefon

02223204701

İş Kalemleri 352 kalem

#	İş Kaleminin Adı	Miktar
1	2 1/2" KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ-10 BAR	15 adet
2	4" KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ-10 BAR	15 adet
3	3/4" KÜRESEL BAS VANA PN 10	20 adet
4	Ø25 PPRC KOMPOZİT BORU PN 20 - KOMPOZİT	400 metre
5	Ø40 PPRC KOMPOZİT BORU PN 20 - KOMPOZİT	200 metre
6	Ø50 PPRC KOMPOZİT BORU PN 20 - KOMPOZİT	200 metre
7	20 MM MAVİ KANGAL BORU 10 ATÜ-ET KALINLIĞI:2,5MM	200 metre
8	25 MM MAVİ KANGAL BORU 10 ATÜ-ET KALINLIĞI:3,0MM	200 metre
9	32 MM MAVİ KANGAL BORU 10 ATÜ-ET KALINLIĞI:3,0MM	200 metre
10	Ø20 PPRC MANŞON	2.000 adet
11	Ø20 PPRC KÜRESEL VANA AÇ KAPA	100 adet
12	Ø20 X 1/2" PPRC OYNAR BAŞLI KONİK RAKOR İÇ DİŞ	250 adet
13	Ø20 X 1/2" PPRC DIŞ DİŞ ADAPTÖR DIŞ DİŞ	1.000 adet
14	Ø20 X 1/2" PPRC İÇ DİŞ DİRSEK İÇ DİŞ	500 adet
15	Ø20 X 1/2" X 20 PPRC İÇ DİŞ TE İÇ DİŞ	250 adet
16	Ø20 X 1/2" PPRC İÇ DİŞ ADAPTÖR İÇ DİŞ	1.000 adet
17	Ø25 X 3/4" OYNAR BAŞLI İÇ DİŞ KONİK RAKOR İÇ DİŞ	100 adet
18	Ø25 PPRC KAPAMA BAŞLIĞI PPRC	500 adet
19	Ø25 PPRC MANŞON	1.000 adet
20	Ø25 X 1/2" X 25 PPRC İÇ DİŞ TE İÇ DİŞ	250 adet
21	Ø25 X 1/2" PPRC DIŞ DİŞ ADAPTÖR DIŞ DİŞ	500 adet
22	Ø25 X 45 PPRC DİRSEK	500 adet
23	Ø32 X 1" PPRC OYNAR BAŞLI İÇ DİŞ KONİK RAKOR İÇ DİŞ	100 adet
24	Ø32 X 90 PPRC DİRSEK	500 adet
25	Ø40 X 90 PPRC DİRSEK	250 adet
26	Ø50 X 1 1/2" PPRC OYNAR BAŞLI İÇ DİŞ KONİK RAKOR İÇ DİŞ	50 adet
27	Ø50 X 90 PPRC DİRSEK	250 adet
28	Ø63 X 2" PPRC DIŞ DİŞ ADAPTÖR DIŞ DİŞ	50 adet
29	Ø25 X 20 PPRC REDÜKSİYON	1.000 adet
30	Ø75 PPRC EŞİT TE PPRC	10 adet
31	Ø75 X 90 PPRC DİRSEK PPRC	15 adet
32	Ø20 PPRC TEKLİ KELEPÇE	1.000 adet
33	Ø20 PPRC ÇİFTLİ KELEPÇE	1.000 adet
34	TEFLON BANT 12MM X 0,76 X 12 MT	1.000 adet
35	SARI TEFLON BANT 12 MM X 0,100 MM X 8 MT-YOĞUNLUĞU:1,00GR/CM³	250 adet
36	BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ METAL-TURBOLET	2.000 adet
37	LAVABO SİFONU KÖRÜKLÜ - Ø50 ÇIKIŞLI-REKORLU	1.000 adet
38	PİSUVAR SİFONU KÖRÜKLÜ - Ø32 ÇIKIŞLI-REKORLU	100 adet
39	Ø8 MM TUĞLA BOŞLUK DÜBELİ GRİ RENK	5.000 adet
40	Ø10 MM TUĞLA BOŞLUK DÜBELİ GRİ RENK	2.000 adet
41	Ø8 MM ROKET DÜBEL SARI RENK	5.000 adet
42	Ø10 MM ROKET DÜBEL SARI RENK	2.000 adet
43	TELLİ KÖRÜKLÜ KADA KLOZET PİS SU GİDERİ İÇİN AKARDİYON-100 MM-50 CM	50 adet
44	KAMAKAS CONTA Ø50	500 adet
45	PLASTİK SIVI SABUNLUK 500 ML - ŞEFFAF	250 adet
46	1/2" X 3/8" SU BAĞLANTI FLEKSİ 50 CM	250 adet
47	3/8" X 3/8" SU BAĞLANTI FLEKSİ 40 CM	500 adet
48	3/8" X 3/8" SU BAĞLANTI FLEKSİ 70 CM	100 adet
49	600 X 1500 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	5 adet
50	600 X 1200 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	25 adet
51	600 X 1000 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	25 adet
52	600 X 800 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	25 adet
53	500 X 1200 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	15 adet
54	500 X 1000 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	15 adet
55	500 X 800 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	15 adet
56	PEKS DIŞ DİŞ NİPEL 16 MM 1/2" DIŞ DİŞ BAĞLANTI RAKORLU	100 adet
57	PEKS MANŞON 16X16 PEKS BORU EKLEME MANŞONU	100 adet
58	3/8" X 3/8" SARI NİPEL PİRİNÇ	250 adet
59	3/8" SARI KÖRTAPA PİRİNÇ	50 adet
60	1/2" X 3/8" SARI REDÜKSİYON PİRİNÇ	50 adet
61	1/2" X 3/8" SARI ORANTILI NİPEL PİRİNÇ	100 adet
62	SARI DÜZ REKOR 1/2" - PİRİNÇ	500 adet
63	3/4" DOĞALGAZ KELEPÇESİ KISA TRİFONLU	1.000 adet
64	1 1/4" DOĞALGAZ KELEPÇESİ KISA TRİFONLU	500 adet
65	SENTETİK TİNER 2500 ML	10 adet
66	SELÜLOZİK TİNER 12 LİTRE	1 adet
67	İNOX KESKİ TAŞI 125 X 1,00 MM	250 adet
68	GÖMME REZERVUAR DOLDURMA MUSLUĞU 1/2" X 3/8"-İÇ DİŞ-REKORLU	100 adet
69	PAS SÖKÜCÜ SPREY 400 ML	50 adet
70	ÇAMAŞIR MAKİNESİ MUSLUĞU AÇ KAPA ÇIKIŞ UCU:50MM-ÇIKIŞ BAĞLANTISI G:3/4"	50 adet
71	1/2" KLİNGİRİT FİBER CONTA 18,20 MM X 11,60 X 1,90 MM-FİBER	5.000 adet
72	3/8" KLİNGİRİT FİBER CONTA 14 MM X 7 X 1,5 MM-FİBER	5.000 adet
73	DN 15 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1/2"	50 adet
74	DN 20 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-3/4"	50 adet
75	DN 25 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1"	100 adet
76	DN 32 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1 1/4"	100 adet
77	DN 40 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1 1/2"	100 adet
78	DN 50 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-2"	100 adet
79	DN 65 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-2 1/2"	100 adet
80	DN 80 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-3"	100 adet
81	DN 100 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-4"	100 adet
82	Ø50 X 500 PVC BORU	100 adet
83	Ø50 X 250 PVC BORU	500 adet
84	DN 50 PVC ATIK SU BORU CONTASI	250 adet
85	DN 70 PVC ATIK SU BORU CONTASI	100 adet
86	DN 50 PVC KAPAMA BAŞLIĞI	500 adet
87	Ø50 PVC KAYAR MANŞON	250 adet
88	Ø50 PVC BORU KELEPÇESİ	500 adet
89	1/2'' GALVENİZ KÖRTAPA	1.000 adet
90	3/4" GALVENİZ NİPEL	1.000 adet
91	1 1/4" GALVENİZ NİPEL	250 adet
92	3" GALVENİZ NİPEL	25 adet
93	4" GALVENİZ NİPEL	25 adet
94	4" GALVENİZ TE	25 adet
95	4" GALVENİZ DİRSEK	25 adet
96	1/2" GALVENİZ MANŞON	500 adet
97	KONDANSATÖR 5 MF-250 VOLT-DAİMİ DEVRE	20 adet
98	FAN MOTORU 65 WATT-AYAKLI-KISA MİLLİ	10 adet
99	12,5 X 2700 LA FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	3 adet
100	12,5 X 1100 FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	10 adet
101	12,5 X 1050 FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	10 adet
102	9,5 X 1050 FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	10 adet
103	R-22 SOĞUTUCU GAZ (R-22)-13,6 KG	2 adet
104	R-410A SOĞUTUCU GAZ (R-410A)-9,8 KG	5 adet
105	50 + 6 MF KONDANSATÖR	30 adet
106	40 + 1,5 MF KONDANSATÖR	30 adet
107	45 + 1,5 KONDANSATÖR	30 adet
108	DEKORATİF KLİMA BANDI 45 MM X 16 MT	100 adet
109	4'' X 3''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
110	4'' X 2 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
111	4'' X 2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
112	4'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
113	3'' X 2 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
114	3'' X 2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
115	3'' X 1 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
116	3'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
117	2'' X 1 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
118	2'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
119	1 1/2'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
120	1 1/2'' X 1'' PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
121	1 1/4'' X 1'' PATENT REDÜKSİYON SCH 40	10 adet
122	5" PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	10 adet
123	3'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	50 adet
124	2 1/2'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	50 adet
125	2'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	50 adet
126	1 1/2'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	50 adet
127	1 1/4'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	50 adet
128	1'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	50 adet
129	36 kV 1600 kVA trafo AG buşing koruma kapağı (RST ve N 2 takım toplam 8 tane)	8 adet
130	5x25 mm² N2XH kablo	300 metre
131	5x16 mm² N2XH kablo	200 metre
132	3x2,5 mm² 052XZ1-F kablo	4.000 metre
133	2x 0,75 mm² kablo ( beyaz )	1.000 metre
134	2X 0,75 mm² kablo ( şeffaf )	1.500 metre
135	3x1.5mm² NHXMH kablo	5.000 metre
136	3x2.5mm² NHXMH kablo	1.000 metre
137	360° Tavan Tipi Sıva Altı Hareket Sensörü	30 adet
138	360° Tavan Tipi Üstü Hareket Sensörü	30 adet
139	Tip 2 Etanj led armatür (24-26 W) (60-90 ±5 % cm)	150 adet
140	Tip 3 etanj led armatür (17-19 W) (60-90 ±5 % cm)	150 adet
141	Tip 4 etanj led armatür (29-34 W) (110-125 ±5 % cm)	250 adet
142	Tip 5 Etanj Led Armatür (23-25 W )(110-125 ±5 % cm)	250 adet
143	Tip 6 Etanj Led Armatür ( 12-14 W ) (60-90 ±5 % cm)	250 adet
144	30x120 cm. ±5 % sıva üstü led armatür (36-38) W Sıva Üstü Backlight Led Armatür (armatür ölçüleri: [(29-31) x (106-131 cm)]	250 adet
145	8,5 W 6500 KELVİN ( Beyaz ) E 27 duylu led ampül	400 adet
146	8,5W 4000 Kelvin ( Gün ışığı ) E 27 duylu led ampül	250 adet
147	100 W 4000 K led projektör	20 adet
148	100 W 3000 K led projektör	10 adet
149	105 W. 120° IP 66 tamperli camlı Green led projektör	50 adet
150	E 27 duylu acil kitli cam kapaklı saç gövdeli sıvaüstü hareket sensörlü armatür	50 adet
151	E 27 duylu cam kapaklı saç gövdeli sıvaüstü hareket sensörlü armatür	30 adet
152	105 W 4000 K. Yüksek tavan armatürü	50 adet
153	69 W. 4000 K led armatür ( sokak )	15 adet
154	5 W. 3000 K G10 duylu mercekli led çanak ampül	30 adet
155	12 V 3 W. 6400 K. G 4 duylu iğne uçlu kapsül led ampül	200 adet
156	G 10 lamba duyu	30 adet
157	İnput 220 V. Output 12 V. 100 W. Led driver	10 adet
158	220/12 V. 360 W. 30 A. Led trafosu	10 adet
159	RGB kumanda	10 adet
160	RGB Amplifier	10 adet
161	12 V . 1.2 W. Mercekli modül RGB takoz led ( IP 65 , yapışkan bantlı , 120 Lm. 200 lü Pk. )	2 paket
162	Alçak Gerilim Saha Dağıtım Kutusu (Box)	6 adet
163	İnput 100-265 V. 50-60 Hz. Output DC 24-36 V. 300 mA. 8-10X1W led driver	10 adet
164	Led aplik duvar tipi dikey aşağı yukarı yönlü	10 adet
165	1x16 A 6 kA anahtarlı otomatik sigorta	240 adet
166	4x40 A. 30 mA Tip A Kaçak akım Rölesi	50 adet
167	3x80 A. 10 kA otomatik sigorta	10 adet
168	3x100 A. 10 kA otomatik sigorta	10 adet
169	3x125 A. 10 kA otomatik sigorta	10 adet
170	Ankastre dekoratif anahtar ( Çerçevesi ve renk bantı dahil )	500 adet
171	Ankastre dekoratif komütatör anahtar ( Çerçevesi ve renkbantı dahil )	500 adet
172	Ankastre dekoratif topraklı priz ( Vidalı , çerçevesi ve renkbantı dahil )	500 adet
173	40x25 mm PVC Yapışkansız kablo kanalı	1.000 metre
174	100x50 mm PVC Yapışkansız kablo kanalı	1.000 metre
175	75x18 mm PVC Yapışkanlı balık sartı kablo kanalı	200 metre
176	2'li grup priz	200 adet
177	3 lü grup priz	200 adet
178	4 lü grup priz	200 adet
179	Lastik 3 ' lü grup priz	25 adet
180	Lastik topraklı fiş	100 adet
181	Dik topraklı fiş	1.000 adet
182	100/5 Class 0.5 akım trafosu ( Delikli , geçişli bara)	30 adet
183	200/5 Class 0.5 akım trafosu ( Delikli , geçişli bara)	15 adet
184	250/5 Class 0.5 akım trafosu ( Delikli , geçişli bara)	12 adet
185	36'lı 3 sıralı W-otomat kutusu halojenfree (Sıvastü )	15 adet
186	36'lı 3 sıralı W-otomat kutusu halojenfree ( Ank. )	5 adet
187	48'lı 4 sıralı W-otomat kutusu halojenfree (Sıvastü )	10 adet
188	25 mm² bakır kablo pabucu ( Delik çapı 10 mmØ )	100 adet
189	4 no sıra klemens (Halojensiz)	200 adet
190	5 no sıra klemens (Halojensiz)	200 adet
191	6 no sıra klemens (Halojensiz)	100 adet
192	Pas Çözücü Sprey ( 400 ml. )	20 adet
193	Sıvı gres sprey ( 500 ml )	10 adet
194	115x1.0x22.2 mm. (Inox -Metal ) kesme diski	300 adet
195	8 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 150 mm )	20 adet
196	9 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 150 mm )	20 adet
197	10 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 150 mm )	20 adet
198	22 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 50 cm )	10 adet
199	32 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 50 cm )	10 adet
200	ML - 1110 Akıllı duman dedektörü	10 adet
201	D1 - 9102 E GST duman dedektörü	15 adet
202	Ankastre dekoratif jaklı anten prizi	20 adet
203	Ankastre dekoratif priz	20 adet
204	2 li çerçeve	20 adet
205	Sıva üstü kasa ( Beyaz )	100 adet
206	İnternet / konvertır ( 18-50 V AC/ DC , 10/100 Base-TX 1.5 kV RMS )	10 adet
207	AC/DC adaptör 220 V AC / 24 V 1.5 A DC	10 adet
208	Ethernet Modbus Gateway (ağ geçidi) cihazı EMG 12	10 adet
209	Haberleşmeli enerji analizörü	30 adet
210	HSSE silindirik saplı 2.5 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	10 adet
211	HSSE silindirik saplı 3.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	10 adet
212	HSSE silindirik saplı 3.5 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	10 adet
213	HSSE silindirik saplı 4.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	10 adet
214	HSSE silindirik saplı 4.5 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	10 adet
215	HSSE silindirik saplı 5.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	10 adet
216	HSSE silindirik saplı 6.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	10 adet
217	HSSE silindirik saplı 8.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	5 adet
218	HSSE silindirik saplı 10.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	5 adet
219	HSSE silindirik saplı 12.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	5 adet
220	Elektrik güvenlik bantı ( Kırmızı , 15 cm. ) 250 mt toplar halinde	10 adet
221	Güvenlik bantı ( kırmızı - beyaz ) 500 mt toplar halinde	10 adet
222	Elektrik iş ayakkabısı	1 adet
223	8 mmØ roket dübel	5.000 adet
224	5x70 mm YHB suntalam vidası	5.000 adet
225	Metal Alçıpan dübeli	1.000 adet
226	6 'lık zincir ( Demir )	50 metre
227	6.5x9 mm² 2/13 tek kutuplu dağıtıcı ünite ,kapaksız	30 adet
228	6.5x9 mm² 2/20 tek kutuplu dağıtıcı ünite ,kapaksız	30 adet
229	100 mmØ maşanlu korige boru	300 metre
230	55 / 15 mm Fermuarlı kablo eki	5 adet
231	80 / 25 mm Fermuarlı kablo eki	5 adet
232	110 / 30 mm Fermuarlı kablo eki	5 adet
233	20x75 mm yapışkanlı pano etiketi	500 adet
234	PH 1 25 mm bits yıldız uç	200 adet
235	PH 2 75 mm bits yıldız uç	200 adet
236	Universal bits adaptörü ( Manyetik )	200 adet
237	Manyetik lokma somun tutucu adaptör pipo 8 mm	20 adet
238	Manyetik lokma somun tutucu adaptör pipo 10 mm	20 adet
239	Manyetik lokma somun tutucu adaptör pipo 13 mm	20 adet
240	5x16x1 mm galvaniz demir pul	2.000 adet
241	Protolin ( 0.5 kg. lık )	10 adet
242	Asansör İçin Boy Fotoseli	6 adet
243	Fotoselli Yana Kayar Kapı Emniyet fotosel seti (12-24v Ac/Dc)	10 adet
244	Fotoselli Yana Kayar Kapı Hareket radarı (12-24v Ac/Dc)	5 adet
245	Fotoselli Yana Kayar Kapı Manusa activa akü	10 adet
246	Fotoselli Yana Kayar Kapı Proximity kart ve şifre okuyucu (12-24v Ac/Dc)	5 adet
247	Fotoselli Yana Kayar Kapı Standart zemin klavuzu (dermit)	5 adet
248	Fotoselli Yana Kayar Kapı Mekanizma kontrol kartı	5 adet
249	Manuel sürgülü zemin kilidi	5 adet
250	Fotoselli Yana Kayar Kapı Kanat tekerlek seti (arabalı)	3 adet
251	Seksiyonel Kapı Reflektörlü fotosel seti (reflektör dahil) (12-230v Ac/Dc)	10 adet
252	Seksiyonel Kapı 110 mm Menteşe Tekerleği	10 adet
253	Seksiyonel Kapı Kablolu emniyet fotosel seti (12-24v Ac/Dc)	3 adet
254	Seksiyonel KapıKuru kontak uzaktan kumanda alıcı set (1 alıcı + 3 kumanda) (12-24v Ac/Dc)	5 adet
255	Seksiyonel KapıMotor kontrol panosu (220-380v tercihli kullanıma uygun)	3 adet
256	30 KVAR Monofaze Endüktif Yük Sürücü	6 adet
257	10 KVAR Monofaze Şönt Reaktör	4 adet
258	Akustik Alçı Panel (240x120 cm. 8-12 mm. kalınlık)	250 adet
259	Alçı Panel (Dış Cephe Plakası 200x360 cm. 12 mm kalınlık)	100 adet
260	Alçı Panel (Normal, 250x120 cm. 12,5 mm. kalınlık)	500 adet
261	Duvar U Profili (75 mm.lik, 3,00 mt/boy)	144 adet
262	Duvar C Profili (75 mm.lik, 3,00 mt/boy)	144 adet
263	Tavan U Profili (3,00 mt/boy)	288 adet
264	Tavan C Profili (3,00 mt/boy)	144 adet
265	Sivri Uçlu Montaj Vidası (3,5 x 25 mm., 1.000 adet/kutu, Alçı paneller için)	20 kutu
266	Havalı Tabanca Çivisi (27 mm.lik, 750 adet/kutu GC-21 )	50 kutu
267	Havalı Tabanca Çivisi (27 mm.lik, 750 adet/kutu GC-42 )	25 kutu
268	Mineral Taş Yünü Levha ( 600x1200 mm. )	600 metrekare
269	Kırma Taş Tozu	35 ton
270	Kırma Taş ( 15-30 mm. Çapında )	35 ton
271	İnce Kum ( 0-3 mm. çapında ince kum )	10 ton
272	Çimento ( 50 Kg.lık katlı kraft torbalarda )	50 adet
273	Traverten Plaka Süpürgelik ( 60x7x2 cm. )	1.000 metre
274	Traverten Plaka ( 30x3 Serbest Boy )	250 metrekare
275	Traverten Plaka ( 30x2 Serbest Boy )	250 metrekare
276	Traverten Plaka Basamak ( 120x30x3 cm. )	300 adet
277	Traverten Plaka Rıht ( 120x15x2 cm. )	600 adet
278	Andazit Plaka ( 30x3 Serbest Boy )	250 metrekare
279	Andazit Plaka ( 30x2 Serbest Boy )	250 metrekare
280	Andazit Plaka Süpürgelik ( 60x7x2 cm. )	2.000 adet
281	Andazit Plaka Rıht ( 120x15x2 cm. )	500 adet
282	Mermer ( Beyaz Renk 200x30x3 )	50 adet
283	Mermer ( Beyaz Renk 200x30x2 )	50 adet
284	Granit ( Siyah Renk 200x30x3 )	50 adet
285	Granit ( Siyah Renk 200x30x2 )	50 adet
286	Mermer Yapıştırıcısı (Akemi 250 gr.)	100 adet
287	Mermer Delici Uç (Elmas Panç 3,2 mm.)	5 adet
288	Seramik Kesme Diski (Silim 115 mm.)	20 adet
289	SDS Kırıcı Uç (80x300 mm.)	20 adet
290	Tilki Kuyruğu Kesme (Hafif Gaz Beton 45-50 cm.)	20 adet
291	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 8'lik Uç)	10 adet
292	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 10'luk Uç)	10 adet
293	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 12'lik Uç)	10 adet
294	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 14'lük Uç)	10 adet
295	Nitril İş Eldiveni	1.000 adet
296	Sunta Vidası ( 5x50 mm. )	2.000 adet
297	Granit Kesme Diski ( 180 mm. )	10 adet
298	Granit Elmas Panç ( 3,2 mm. )	5 adet
299	Duvar Seramiği ( Bej Renkli 30x60 Ebadında)	800 metrekare
300	Duvar Seramiği ( Gri Renkli 30x60 Ebadında)	250 metrekare
301	Zemin Seramiği ( Bej Renkli 45x45 Ebadında)	800 metrekare
302	Zemin Seramiği ( Gri Renkli 45x45 Ebadında)	250 metrekare
303	Seramik Yapıştırıcısı ( 25 kg. Paketler Halinde )	100 adet
304	Çimento Esaslı Elyaf Takviyeli Sıva ( 25 kg. Paketler Halinde )	50 adet
305	Silikon ( Şeffaf 280 gr. )	100 adet
306	Silikon ( Beyaz 280 gr. )	100 adet
307	Mastik ( Beyaz 60 ml. )	100 adet
308	Mastik ( Gri 60 ml. )	100 adet
309	Plastik İç Cephe Duvar Boyası (Renk: Beyaz, 15 Lt/Kova)	200 adet
310	İç Cephe Tavan Boyası (Renk.Beyaz, 17,5 Kg/Kova)	200 adet
311	Dış Cephe Boyası (Renk:Koyu Krem, 15 Lt/Kova)	20 adet
312	Dış Cephe Boyası (Renk:Kaya Grisi, 15 Lt/Kova)	10 adet
313	Dış Cephe Boyası (Renk:Beyaz, 15 Lt/Kova)	30 adet
314	Mat Sentetik Dekorasyon Boyası (Renk:Siyah, 2,5 Lt/Kutu)	30 adet
315	Mat Sentetik Dekorasyon Boyası (Renk:Beyaz, 2,5 Lt/Kutu)	30 adet
316	Leke Örtücü İç Cephe Boyası (Renk:Beyaz, 2,5 Lt/Kutu)	30 adet
317	Panel Kapı Boyası (Renk:Beyaz, 2,5 Lt/Kutu)	30 adet
318	İç Cephe Duvar Macunu (Renk:Beyaz, 4,5 Kg/Kutu)	20 adet
319	Sıva Alçısı (25 Kg/Torba)	200 adet
320	Saten Alçısı (25 Kg/Torba)	200 adet
321	Galvaniz Köşe Profili (Alçı sıvalar için, 2,70 mt/boy)	300 adet
322	Kazıma Raspası (Plastik saplı, 10 cm.)	30 adet
323	Teleskopik Fırça Sapı (Alüminyum, 2 mt-3 kademeli)	50 adet
324	Plastik Rulo (İç cepheler için, 20 cm.)	100 adet
325	Kestirme Fırçası (3 numara, 76 mm.)	100 adet
326	Robot Fırça (3 numara, 76 mm.)	100 adet
327	Derz Bandı (50 mm., 90 mt. sarımlı)	200 adet
328	Maskeleme Bandı (48 mm., 35 mt. sarımlı	100 adet
329	Nitril İş Eldiveni (Beyaz polyester örme üzerine sarı nitril kaplı)	100 çift
330	Yol Çizgi Boyası Mavi Renk	600 kilogram
331	Yol Çizgi Boyası Sarı Renk	600 kilogram
332	Yol Çizgi Boyası Beyaz Renk	400 kilogram
333	Ral 6020 Yeşil Renk Endüstriyel Boya	700 kilogram
334	Ral 9005 Mat Siyah Renk Endüstriyel Boya	400 kilogram
335	Ral 7047 Laboratuvar Beyazı Renk Endüstriyel Boya	400 kilogram
336	Ral 3020 Kırmızı Renk Endüstriyel Boya	200 kilogram
337	Selülozik Tiner	750 kilogram
338	Mdf Kap (30 Adet, 18 mm 210/280)	30 adet
339	18'lik Suntalam (30 Adet, 18 mm 183*366)	30 adet
340	8'lik Suntalam (30 Adet, 8 mm 210*280)	30 adet
341	40x40x1,5 Profil	300 boy
342	40x30x1,5 Profil	200 boy
343	SARI DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	4.500 litre
344	TURUNCU DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	4.500 litre
345	KIRMIZI DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	4.500 litre
346	MAVİ DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	4.500 litre
347	YEŞİL DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	4.500 litre
348	BEYAZ DOLOMİT TAŞI (4-6 CM)	10 ton
349	BEYAZ DOLOMİT TAŞI (1-2 CM)	10 ton
350	BORDO DOLOMİT TAŞI (4-6 CM)	10 ton
351	VOLKANİK TÜF (6 MM'LİK)	30 ton
352	VOLKANİK TÜF (10 MM'LİK)	20 ton

İhale Dokümanları kişisel veriler gizlenmiştir

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN Anadolu Üniversitesi 4 Kısım (İnşaat Malzemesi 85 Kalem, Mekanik Tesisat Malzemesi 128 Kalem, Elektrik Tesisat Malzemesi 129 Kalem ve Peyzaj Malzemesi 10 Kalem) Malzeme Alım İşi İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

b) Adresi: YUNUS EMRE KAMPÜSÜ,26470 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: [AD SOYAD GİZLİ]

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

352 Kalem, 4 Kısım İnşaat, Tesisat, Elektrik ve Peyzaj Malzemesi Alım İşi

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale tarihi ve saati: 08.09.2026

Saat: 10:30

ç) İhalenin yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü İhale Salonu (3.Kat 408 No.lu Oda) Yunus Emre Kampüsü-Tepebaşı/Eskişehir

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi ile EKAPa kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAPta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAPa kayıtlı olması zorunludur.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

e) İhale dokümanı kapsamında verilecek diğer belgeler ,

Belge Adı	Doküman Adı	Açıklama
NUMUNESİ İSTENECEK MALZEMELER LİSTESİ	NUMUNESİ İSTENECEK MALZEMELER LİSTESİ.rar	NUMUNESİ İSTENECEK MALZEMELER LİSTESİ
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ	BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ.rar	BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

Madde 6 - Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Katılım ve yeterlik kriterleri

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu Şartnamenin

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu maddede istenen katalog, fotoğraf ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin belgeler:

Belge Adı	İhale/Kısım/Kısımlar	Açıklama	İş Ortaklıklarında
Katalog	ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ	Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ilk iki istekliden ihaleden sonra Elektrik Tesisat Malzemelerine ait 129 Kalem ürünün tamamının marka, model, varsa laboratuvar test belgelerine ait teknik bilgileri içeren katalog dokümanları istenecek olup; dokümanlar Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki sıra numarasına göre numaralandırılarak sunulacaktır. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir.	Tek ortağın sunması yeterlidir.

7.3.8. Bu maddede istenen katalog, fotoğraf ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin belgeler:

Belge Adı	İhale/Kısım/Kısımlar	Açıklama	İş Ortaklıklarında
Katalog	ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ	Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ilk iki istekliden ihaleden sonra Elektrik Tesisat Malzemelerine ait 129 Kalem ürünün tamamının marka, model, varsa laboratuvar test belgelerine ait teknik bilgileri içeren katalog dokümanları istenecek olup; dokümanlar Birim Fiyat Teklif Cetvelindeki sıra numarasına göre numaralandırılarak sunulacaktır. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı'na teslim edilecektir.	Tek ortağın sunması yeterlidir.

7.3.9. Numunelerin sunulma yöntemi ile teslim alınması ve ihale komisyonunca değerlendirilmesine ilişkin hususlar, İhaleden sonra, ihale uhdesinde kalacak firma ile 2. En uygun teklif veren firma bu işe ait şartnamenin ekinde bulunan "Numune Alınacak Malzeme Listesi"ndeki malzemelere ilişkin numune sunacak olup; bu numuneler Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atölyeler Müdürlüğü'ne teslim edilecektir. ([TELEFON GİZLİ]) (ATÖLYELER İÇİN MUHTELİF PROFİL, BOYA VE NALBURİYE MALZEMESİ-1434, BOYA ATELYESİ İÇİN MUHTELİF BOYA VE NALBURİYE MALZEMESİ-1482, İNŞAAT MALZEMESİ ve NALBURİYE MALZEMESİ ALIMI-1458, PEYZAJ MALZEMESİ-1593) iletişim numarasıyla irtibata geçilecektir. Sunulacak numunelerin üzerine firma adı ve kalem sıra numaralarını mutlaka yazmaları gerekmektedir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan inceleme neticesinde, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilecek ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilecektir. EKAP üzerinden yapılan numune talebi zamanında karşılanmadığı takdirde ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

İhaleden sonra, ihale uhdesinde kalacak firma ile 2. En uygun teklif veren firma bu işe ait şartnamenin ekinde bulunan "Numune Alınacak Malzeme Listesi"ndeki malzemelere ilişkin numune sunacak olup; bu numuneler Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü Atölyeler Müdürlüğü'ne teslim edilecektir.

([TELEFON GİZLİ]) (ATÖLYELER İÇİN MUHTELİF PROFİL, BOYA VE NALBURİYE MALZEMESİ-1434, BOYA ATELYESİ İÇİN MUHTELİF BOYA VE NALBURİYE MALZEMESİ-1482, İNŞAAT MALZEMESİ ve NALBURİYE MALZEMESİ ALIMI-1458, PEYZAJ MALZEMESİ-1593) iletişim numarasıyla irtibata geçilecektir. Sunulacak numunelerin üzerine firma adı ve kalem sıra numaralarını mutlaka yazmaları gerekmektedir. Numune değerlendirilmesinde numunenin fiziksel nitelikleri ile ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı kontrol edilecektir. Yapılan inceleme neticesinde, hazırlanacak tutanakta numunenin uygunluk durumu belirtilecek ve uygun bulunmaması durumunda buna ilişkin gerekçelere yer verilecektir. EKAP üzerinden yapılan numune talebi zamanında karşılanmadığı takdirde ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacaktır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

______

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAPtan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAPa yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiyedeki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiyedeki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAPta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 4 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; 4 İhale kısmi teklife açıktır. İstekliler tekliflerini hangi kısım/kısımlara verdiklerini açık olarak teklif mektuplarında belirteceklerdir.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 4 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

4 İhale kısmi teklife açıktır. İstekliler tekliflerini hangi kısım/kısımlara verdiklerini açık olarak teklif mektuplarında belirteceklerdir.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAPtan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAPta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAPa yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAPa yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAPa alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - Altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. İlgili mevzuat gereğince ödenecek vergi (KDV Hariç), resim, harç, nakliye ile malın indirilmesi, İdarece uygun görülmeyen malın yenisi ile değiştirilmesi, her türlü sigorta giderleri ve İdarenin gerekli görmesi halinde yaptırılacak olan muayene, deney ve analiz ücretleri teklif fiyata dahildir.

25.2.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

06.12.2026 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2.

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların Anadolu Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Ziraat Bankası Tepebaşı Şubesi, (V.K.N: 0010009814)TR 93 0001 0023 5640 0130 7057 45 (Muhasebe kayıtlarına alınabilmesi için Dekontun açıklamasına İşin adı, İhale Kayıt Numarası, firma vergi kimlik numarası ve firma ibanı yazılı ) yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiyedeki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5. 29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5.

29.3 üncü ve

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12. 29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13. 29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.12.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

Madde 30- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir.

Madde 32- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan MEKANİK TESİSAT MALZEMELERİ, ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ, İNŞAAT MALZEMESİ, PEYZAJ MALZEMESİ kısımda/kısımlarda Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; 1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına, 2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına, göre belirlenecektir.

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 ( yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin bilgilerin ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

Madde 34- İhalenin karara bağlanması

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 36- Sözleşmeye davet

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

Madde 37- Kesin teminat

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAPtan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAPa yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAPa yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiyedeki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 39 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

Madde 40 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 41 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 44 - Hüküm Bulunmayan Haller

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 45 - Diğer hususlar

45.1. Yüklenici firmanın, sözleşme aşamasında sunacağı kesin teminat mektubunun süresi sözleşme süresi bitim tarihinden en az 90 takvim günü fazla olacaktır. Garanti süresi olan alımlarda ise teminat süresi malın garanti süresinin bitiminde itibaren en az 90 takvim günü sonrası olmalıdır.

Madde 45 - Diğer hususlar

EK:

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1. KISIM (MEKANİK TESİSAT MALZEMELERİ)

1	2 1/2" KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ-10 BAR	adet	15
2	4" KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ-10 BAR	adet	15
3	3/4" KÜRESEL BAS VANA PN 10	adet	20
4	Ø25 PPRC KOMPOZİT BORU PN 20 - KOMPOZİT	metre	400
5	Ø40 PPRC KOMPOZİT BORU PN 20 - KOMPOZİT	metre	200
6	Ø50 PPRC KOMPOZİT BORU PN 20 - KOMPOZİT	metre	200
7	20 MM MAVİ KANGAL BORU 10 ATÜ-ET KALINLIĞI:2,5MM	metre	200
8	25 MM MAVİ KANGAL BORU 10 ATÜ-ET KALINLIĞI:3,0MM	metre	200
9	32 MM MAVİ KANGAL BORU 10 ATÜ-ET KALINLIĞI:3,0MM	metre	200
10	Ø20 PPRC MANŞON	adet	2.000
11	Ø20 PPRC KÜRESEL VANA AÇ KAPA	adet	100
12	Ø20 X 1/2" PPRC OYNAR BAŞLI KONİK RAKOR İÇ DİŞ	adet	250
13	Ø20 X 1/2" PPRC DIŞ DİŞ ADAPTÖR DIŞ DİŞ	adet	1.000
14	Ø20 X 1/2" PPRC İÇ DİŞ DİRSEK İÇ DİŞ	adet	500
15	Ø20 X 1/2" X 20 PPRC İÇ DİŞ TE İÇ DİŞ	adet	250
16	Ø20 X 1/2" PPRC İÇ DİŞ ADAPTÖR İÇ DİŞ	adet	1.000
17	Ø25 X 3/4" OYNAR BAŞLI İÇ DİŞ KONİK RAKOR İÇ DİŞ	adet	100
18	Ø25 PPRC KAPAMA BAŞLIĞI PPRC	adet	500
19	Ø25 PPRC MANŞON	adet	1.000
20	Ø25 X 1/2" X 25 PPRC İÇ DİŞ TE İÇ DİŞ	adet	250
21	Ø25 X 1/2" PPRC DIŞ DİŞ ADAPTÖR DIŞ DİŞ	adet	500
22	Ø25 X 45 PPRC DİRSEK	adet	500
23	Ø32 X 1" PPRC OYNAR BAŞLI İÇ DİŞ KONİK RAKOR İÇ DİŞ	adet	100
24	Ø32 X 90 PPRC DİRSEK	adet	500
25	Ø40 X 90 PPRC DİRSEK	adet	250
26	Ø50 X 1 1/2" PPRC OYNAR BAŞLI İÇ DİŞ KONİK RAKOR İÇ DİŞ	adet	50
27	Ø50 X 90 PPRC DİRSEK	adet	250
28	Ø63 X 2" PPRC DIŞ DİŞ ADAPTÖR DIŞ DİŞ	adet	50
29	Ø25 X 20 PPRC REDÜKSİYON	adet	1.000
30	Ø75 PPRC EŞİT TE PPRC	adet	10
31	Ø75 X 90 PPRC DİRSEK PPRC	adet	15
32	Ø20 PPRC TEKLİ KELEPÇE	adet	1.000
33	Ø20 PPRC ÇİFTLİ KELEPÇE	adet	1.000
34	TEFLON BANT 12MM X 0,76 X 12 MT	adet	1.000
35	SARI TEFLON BANT 12 MM X 0,100 MM X 8 MT-YOĞUNLUĞU:1,00GR/CM³	adet	250
36	BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ METAL-TURBOLET	adet	2.000
37	LAVABO SİFONU KÖRÜKLÜ - Ø50 ÇIKIŞLI-REKORLU	adet	1.000
38	PİSUVAR SİFONU KÖRÜKLÜ - Ø32 ÇIKIŞLI-REKORLU	adet	100
39	Ø8 MM TUĞLA BOŞLUK DÜBELİ GRİ RENK	adet	5.000
40	Ø10 MM TUĞLA BOŞLUK DÜBELİ GRİ RENK	adet	2.000
41	Ø8 MM ROKET DÜBEL SARI RENK	adet	5.000
42	Ø10 MM ROKET DÜBEL SARI RENK	adet	2.000
43	TELLİ KÖRÜKLÜ KADA KLOZET PİS SU GİDERİ İÇİN AKARDİYON-100 MM-50 CM	adet	50
44	KAMAKAS CONTA Ø50	adet	500
45	PLASTİK SIVI SABUNLUK 500 ML - ŞEFFAF	adet	250
46	1/2" X 3/8" SU BAĞLANTI FLEKSİ 50 CM	adet	250
47	3/8" X 3/8" SU BAĞLANTI FLEKSİ 40 CM	adet	500
48	3/8" X 3/8" SU BAĞLANTI FLEKSİ 70 CM	adet	100
49	600 X 1500 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	5
50	600 X 1200 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	25
51	600 X 1000 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	25
52	600 X 800 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	25
53	500 X 1200 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	15
54	500 X 1000 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	15
55	500 X 800 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	15
56	PEKS DIŞ DİŞ NİPEL 16 MM 1/2" DIŞ DİŞ BAĞLANTI RAKORLU	adet	100
57	PEKS MANŞON 16X16 PEKS BORU EKLEME MANŞONU	adet	100
58	3/8" X 3/8" SARI NİPEL PİRİNÇ	adet	250
59	3/8" SARI KÖRTAPA PİRİNÇ	adet	50
60	1/2" X 3/8" SARI REDÜKSİYON PİRİNÇ	adet	50
61	1/2" X 3/8" SARI ORANTILI NİPEL PİRİNÇ	adet	100
62	SARI DÜZ REKOR 1/2" - PİRİNÇ	adet	500
63	3/4" DOĞALGAZ KELEPÇESİ KISA TRİFONLU	adet	1.000
64	1 1/4" DOĞALGAZ KELEPÇESİ KISA TRİFONLU	adet	500
65	SENTETİK TİNER 2500 ML	adet	10
66	SELÜLOZİK TİNER 12 LİTRE	adet	1
67	İNOX KESKİ TAŞI 125 X 1,00 MM	adet	250
68	GÖMME REZERVUAR DOLDURMA MUSLUĞU 1/2" X 3/8"-İÇ DİŞ-REKORLU	adet	100
69	PAS SÖKÜCÜ SPREY 400 ML	adet	50
70	ÇAMAŞIR MAKİNESİ MUSLUĞU AÇ KAPA ÇIKIŞ UCU:50MM-ÇIKIŞ BAĞLANTISI G:3/4"	adet	50
71	1/2" KLİNGİRİT FİBER CONTA 18,20 MM X 11,60 X 1,90 MM-FİBER	adet	5.000
72	3/8" KLİNGİRİT FİBER CONTA 14 MM X 7 X 1,5 MM-FİBER	adet	5.000
73	DN 15 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1/2"	adet	50
74	DN 20 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-3/4"	adet	50
75	DN 25 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1"	adet	100
76	DN 32 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1 1/4"	adet	100
77	DN 40 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1 1/2"	adet	100
78	DN 50 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-2"	adet	100
79	DN 65 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-2 1/2"	adet	100
80	DN 80 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-3"	adet	100
81	DN 100 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-4"	adet	100
82	Ø50 X 500 PVC BORU	adet	100
83	Ø50 X 250 PVC BORU	adet	500
84	DN 50 PVC ATIK SU BORU CONTASI	adet	250
85	DN 70 PVC ATIK SU BORU CONTASI	adet	100
86	DN 50 PVC KAPAMA BAŞLIĞI	adet	500
87	Ø50 PVC KAYAR MANŞON	adet	250
88	Ø50 PVC BORU KELEPÇESİ	adet	500
89	1/2'' GALVENİZ KÖRTAPA	adet	1.000
90	3/4" GALVENİZ NİPEL	adet	1.000
91	1 1/4" GALVENİZ NİPEL	adet	250
92	3" GALVENİZ NİPEL	adet	25
93	4" GALVENİZ NİPEL	adet	25
94	4" GALVENİZ TE	adet	25
95	4" GALVENİZ DİRSEK	adet	25
96	1/2" GALVENİZ MANŞON	adet	500
97	KONDANSATÖR 5 MF-250 VOLT-DAİMİ DEVRE	adet	20
98	FAN MOTORU 65 WATT-AYAKLI-KISA MİLLİ	adet	10
99	12,5 X 2700 LA FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	adet	3
100	12,5 X 1100 FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	adet	10
101	12,5 X 1050 FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	adet	10
102	9,5 X 1050 FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	adet	10
103	R-22 SOĞUTUCU GAZ (R-22)-13,6 KG	adet	2
104	R-410A SOĞUTUCU GAZ (R-410A)-9,8 KG	adet	5
105	50 + 6 MF KONDANSATÖR	adet	30
106	40 + 1,5 MF KONDANSATÖR	adet	30
107	45 + 1,5 KONDANSATÖR	adet	30
108	DEKORATİF KLİMA BANDI 45 MM X 16 MT	adet	100
109	4'' X 3''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
110	4'' X 2 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
111	4'' X 2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
112	4'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
113	3'' X 2 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
114	3'' X 2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
115	3'' X 1 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
116	3'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
117	2'' X 1 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
118	2'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
119	1 1/2'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
120	1 1/2'' X 1'' PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
121	1 1/4'' X 1'' PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
122	5" PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	10
123	3'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50
124	2 1/2'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50
125	2'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50
126	1 1/2'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50
127	1 1/4'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50
128	1'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50

2. KISIM (ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ)

1	36 kV 1600 kVA trafo AG buşing koruma kapağı (RST ve N 2 takım toplam 8 tane)	adet	8
2	5x25 mm² N2XH kablo	metre	300
3	5x16 mm² N2XH kablo	metre	200
4	3x2,5 mm² 052XZ1-F kablo	metre	4.000
5	2x 0,75 mm² kablo ( beyaz )	metre	1.000
6	2X 0,75 mm² kablo ( şeffaf )	metre	1.500
7	3x1.5mm² NHXMH kablo	metre	5.000
8	3x2.5mm² NHXMH kablo	metre	1.000
9	360° Tavan Tipi Sıva Altı Hareket Sensörü	adet	30
10	360° Tavan Tipi Üstü Hareket Sensörü	adet	30
11	Tip 2 Etanj led armatür (24-26 W) (60-90 ±5 % cm)	adet	150
12	Tip 3 etanj led armatür (17-19 W) (60-90 ±5 % cm)	adet	150
13	Tip 4 etanj led armatür (29-34 W) (110-125 ±5 % cm)	adet	250
14	Tip 5 Etanj Led Armatür (23-25 W )(110-125 ±5 % cm)	adet	250
15	Tip 6 Etanj Led Armatür ( 12-14 W ) (60-90 ±5 % cm)	adet	250
16	30x120 cm. ±5 % sıva üstü led armatür (36-38) W Sıva Üstü Backlight Led Armatür (armatür ölçüleri: [(29-31) x (106-131 cm)]	adet	250
17	8,5 W 6500 KELVİN ( Beyaz ) E 27 duylu led ampül	adet	400
18	8,5W 4000 Kelvin ( Gün ışığı ) E 27 duylu led ampül	adet	250
19	100 W 4000 K led projektör	adet	20
20	100 W 3000 K led projektör	adet	10
21	105 W. 120° IP 66 tamperli camlı Green led projektör	adet	50
22	E 27 duylu acil kitli cam kapaklı saç gövdeli sıvaüstü hareket sensörlü armatür	adet	50
23	E 27 duylu cam kapaklı saç gövdeli sıvaüstü hareket sensörlü armatür	adet	30
24	105 W 4000 K. Yüksek tavan armatürü	adet	50
25	69 W. 4000 K led armatür ( sokak )	adet	15
26	5 W. 3000 K G10 duylu mercekli led çanak ampül	adet	30
27	12 V 3 W. 6400 K. G 4 duylu iğne uçlu kapsül led ampül	adet	200
28	G 10 lamba duyu	adet	30
29	İnput 220 V. Output 12 V. 100 W. Led driver	adet	10
30	220/12 V. 360 W. 30 A. Led trafosu	adet	10
31	RGB kumanda	adet	10
32	RGB Amplifier	adet	10
33	12 V . 1.2 W. Mercekli modül RGB takoz led ( IP 65 , yapışkan bantlı , 120 Lm. 200 lü Pk. )	paket	2
34	Alçak Gerilim Saha Dağıtım Kutusu (Box)	adet	6
35	İnput 100-265 V. 50-60 Hz. Output DC 24-36 V. 300 mA. 8-10X1W led driver	adet	10
36	Led aplik duvar tipi dikey aşağı yukarı yönlü	adet	10
37	1x16 A 6 kA anahtarlı otomatik sigorta	adet	240
38	4x40 A. 30 mA Tip A Kaçak akım Rölesi	adet	50
39	3x80 A. 10 kA otomatik sigorta	adet	10
40	3x100 A. 10 kA otomatik sigorta	adet	10
41	3x125 A. 10 kA otomatik sigorta	adet	10
42	Ankastre dekoratif anahtar ( Çerçevesi ve renk bantı dahil )	adet	500
43	Ankastre dekoratif komütatör anahtar ( Çerçevesi ve renkbantı dahil )	adet	500
44	Ankastre dekoratif topraklı priz ( Vidalı , çerçevesi ve renkbantı dahil )	adet	500
45	40x25 mm PVC Yapışkansız kablo kanalı	metre	1.000
46	100x50 mm PVC Yapışkansız kablo kanalı	metre	1.000
47	75x18 mm PVC Yapışkanlı balık sartı kablo kanalı	metre	200
48	2'li grup priz	adet	200
49	3 lü grup priz	adet	200
50	4 lü grup priz	adet	200
51	Lastik 3 ' lü grup priz	adet	25
52	Lastik topraklı fiş	adet	100
53	Dik topraklı fiş	adet	1.000
54	100/5 Class 0.5 akım trafosu ( Delikli , geçişli bara)	adet	30
55	200/5 Class 0.5 akım trafosu ( Delikli , geçişli bara)	adet	15
56	250/5 Class 0.5 akım trafosu ( Delikli , geçişli bara)	adet	12
57	36'lı 3 sıralı W-otomat kutusu halojenfree (Sıvastü )	adet	15
58	36'lı 3 sıralı W-otomat kutusu halojenfree ( Ank. )	adet	5
59	48'lı 4 sıralı W-otomat kutusu halojenfree (Sıvastü )	adet	10
60	25 mm² bakır kablo pabucu ( Delik çapı 10 mmØ )	adet	100
61	4 no sıra klemens (Halojensiz)	adet	200
62	5 no sıra klemens (Halojensiz)	adet	200
63	6 no sıra klemens (Halojensiz)	adet	100
64	Pas Çözücü Sprey ( 400 ml. )	adet	20
65	Sıvı gres sprey ( 500 ml )	adet	10
66	115x1.0x22.2 mm. (Inox -Metal ) kesme diski	adet	300
67	8 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 150 mm )	adet	20
68	9 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 150 mm )	adet	20
69	10 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 150 mm )	adet	20
70	22 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 50 cm )	adet	10
71	32 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 50 cm )	adet	10
72	ML - 1110 Akıllı duman dedektörü	adet	10
73	D1 - 9102 E GST duman dedektörü	adet	15
74	Ankastre dekoratif jaklı anten prizi	adet	20
75	Ankastre dekoratif priz	adet	20
76	2 li çerçeve	adet	20
77	Sıva üstü kasa ( Beyaz )	adet	100
78	İnternet / konvertır ( 18-50 V AC/ DC , 10/100 Base-TX 1.5 kV RMS )	adet	10
79	AC/DC adaptör 220 V AC / 24 V 1.5 A DC	adet	10
80	Ethernet Modbus Gateway (ağ geçidi) cihazı EMG 12	adet	10
81	Haberleşmeli enerji analizörü	adet	30
82	HSSE silindirik saplı 2.5 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
83	HSSE silindirik saplı 3.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
84	HSSE silindirik saplı 3.5 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
85	HSSE silindirik saplı 4.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
86	HSSE silindirik saplı 4.5 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
87	HSSE silindirik saplı 5.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
88	HSSE silindirik saplı 6.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
89	HSSE silindirik saplı 8.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	5
90	HSSE silindirik saplı 10.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	5
91	HSSE silindirik saplı 12.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	5
92	Elektrik güvenlik bantı ( Kırmızı , 15 cm. ) 250 mt toplar halinde	adet	10
93	Güvenlik bantı ( kırmızı - beyaz ) 500 mt toplar halinde	adet	10
94	Elektrik iş ayakkabısı	adet	1
95	8 mmØ roket dübel	adet	5.000
96	5x70 mm YHB suntalam vidası	adet	5.000
97	Metal Alçıpan dübeli	adet	1.000
98	6 'lık zincir ( Demir )	metre	50
99	6.5x9 mm² 2/13 tek kutuplu dağıtıcı ünite ,kapaksız	adet	30
100	6.5x9 mm² 2/20 tek kutuplu dağıtıcı ünite ,kapaksız	adet	30
101	100 mmØ maşanlu korige boru	metre	300
102	55 / 15 mm Fermuarlı kablo eki	adet	5
103	80 / 25 mm Fermuarlı kablo eki	adet	5
104	110 / 30 mm Fermuarlı kablo eki	adet	5
105	20x75 mm yapışkanlı pano etiketi	adet	500
106	PH 1 25 mm bits yıldız uç	adet	200
107	PH 2 75 mm bits yıldız uç	adet	200
108	Universal bits adaptörü ( Manyetik )	adet	200
109	Manyetik lokma somun tutucu adaptör pipo 8 mm	adet	20
110	Manyetik lokma somun tutucu adaptör pipo 10 mm	adet	20
111	Manyetik lokma somun tutucu adaptör pipo 13 mm	adet	20
112	5x16x1 mm galvaniz demir pul	adet	2.000
113	Protolin ( 0.5 kg. lık )	adet	10
114	Asansör İçin Boy Fotoseli	adet	6
115	Fotoselli Yana Kayar Kapı Emniyet fotosel seti (12-24v Ac/Dc)	adet	10
116	Fotoselli Yana Kayar Kapı Hareket radarı (12-24v Ac/Dc)	adet	5
117	Fotoselli Yana Kayar Kapı Manusa activa akü	adet	10
118	Fotoselli Yana Kayar Kapı Proximity kart ve şifre okuyucu (12-24v Ac/Dc)	adet	5
119	Fotoselli Yana Kayar Kapı Standart zemin klavuzu (dermit)	adet	5
120	Fotoselli Yana Kayar Kapı Mekanizma kontrol kartı	adet	5
121	Manuel sürgülü zemin kilidi	adet	5
122	Fotoselli Yana Kayar Kapı Kanat tekerlek seti (arabalı)	adet	3
123	Seksiyonel Kapı Reflektörlü fotosel seti (reflektör dahil) (12-230v Ac/Dc)	adet	10
124	Seksiyonel Kapı 110 mm Menteşe Tekerleği	adet	10
125	Seksiyonel Kapı Kablolu emniyet fotosel seti (12-24v Ac/Dc)	adet	3
126	Seksiyonel KapıKuru kontak uzaktan kumanda alıcı set (1 alıcı + 3 kumanda) (12-24v Ac/Dc)	adet	5
127	Seksiyonel KapıMotor kontrol panosu (220-380v tercihli kullanıma uygun)	adet	3
128	30 KVAR Monofaze Endüktif Yük Sürücü	adet	6
129	10 KVAR Monofaze Şönt Reaktör	adet	4

3. KISIM (İNŞAAT MALZEMESİ)

1	Akustik Alçı Panel (240x120 cm. 8-12 mm. kalınlık)	adet	250
2	Alçı Panel (Dış Cephe Plakası 200x360 cm. 12 mm kalınlık)	adet	100
3	Alçı Panel (Normal, 250x120 cm. 12,5 mm. kalınlık)	adet	500
4	Duvar U Profili (75 mm.lik, 3,00 mt/boy)	adet	144
5	Duvar C Profili (75 mm.lik, 3,00 mt/boy)	adet	144
6	Tavan U Profili (3,00 mt/boy)	adet	288
7	Tavan C Profili (3,00 mt/boy)	adet	144
8	Sivri Uçlu Montaj Vidası (3,5 x 25 mm., 1.000 adet/kutu, Alçı paneller için)	kutu	20
9	Havalı Tabanca Çivisi (27 mm.lik, 750 adet/kutu GC-21 )	kutu	50
10	Havalı Tabanca Çivisi (27 mm.lik, 750 adet/kutu GC-42 )	kutu	25
11	Mineral Taş Yünü Levha ( 600x1200 mm. )	metrekare	600
12	Kırma Taş Tozu	ton	35
13	Kırma Taş ( 15-30 mm. Çapında )	ton	35
14	İnce Kum ( 0-3 mm. çapında ince kum )	ton	10
15	Çimento ( 50 Kg.lık katlı kraft torbalarda )	adet	50
16	Traverten Plaka Süpürgelik ( 60x7x2 cm. )	metre	1.000
17	Traverten Plaka ( 30x3 Serbest Boy )	metrekare	250
18	Traverten Plaka ( 30x2 Serbest Boy )	metrekare	250
19	Traverten Plaka Basamak ( 120x30x3 cm. )	adet	300
20	Traverten Plaka Rıht ( 120x15x2 cm. )	adet	600
21	Andazit Plaka ( 30x3 Serbest Boy )	metrekare	250
22	Andazit Plaka ( 30x2 Serbest Boy )	metrekare	250
23	Andazit Plaka Süpürgelik ( 60x7x2 cm. )	adet	2.000
24	Andazit Plaka Rıht ( 120x15x2 cm. )	adet	500
25	Mermer ( Beyaz Renk 200x30x3 )	adet	50
26	Mermer ( Beyaz Renk 200x30x2 )	adet	50
27	Granit ( Siyah Renk 200x30x3 )	adet	50
28	Granit ( Siyah Renk 200x30x2 )	adet	50
29	Mermer Yapıştırıcısı (Akemi 250 gr.)	adet	100
30	Mermer Delici Uç (Elmas Panç 3,2 mm.)	adet	5
31	Seramik Kesme Diski (Silim 115 mm.)	adet	20
32	SDS Kırıcı Uç (80x300 mm.)	adet	20
33	Tilki Kuyruğu Kesme (Hafif Gaz Beton 45-50 cm.)	adet	20
34	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 8'lik Uç)	adet	10
35	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 10'luk Uç)	adet	10
36	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 12'lik Uç)	adet	10
37	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 14'lük Uç)	adet	10
38	Nitril İş Eldiveni	adet	1.000
39	Sunta Vidası ( 5x50 mm. )	adet	2.000
40	Granit Kesme Diski ( 180 mm. )	adet	10
41	Granit Elmas Panç ( 3,2 mm. )	adet	5
42	Duvar Seramiği ( Bej Renkli 30x60 Ebadında)	metrekare	800
43	Duvar Seramiği ( Gri Renkli 30x60 Ebadında)	metrekare	250
44	Zemin Seramiği ( Bej Renkli 45x45 Ebadında)	metrekare	800
45	Zemin Seramiği ( Gri Renkli 45x45 Ebadında)	metrekare	250
46	Seramik Yapıştırıcısı ( 25 kg. Paketler Halinde )	adet	100
47	Çimento Esaslı Elyaf Takviyeli Sıva ( 25 kg. Paketler Halinde )	adet	50
48	Silikon ( Şeffaf 280 gr. )	adet	100
49	Silikon ( Beyaz 280 gr. )	adet	100
50	Mastik ( Beyaz 60 ml. )	adet	100
51	Mastik ( Gri 60 ml. )	adet	100
52	Plastik İç Cephe Duvar Boyası (Renk: Beyaz, 15 Lt/Kova)	adet	200
53	İç Cephe Tavan Boyası (Renk.Beyaz, 17,5 Kg/Kova)	adet	200
54	Dış Cephe Boyası (Renk:Koyu Krem, 15 Lt/Kova)	adet	20
55	Dış Cephe Boyası (Renk:Kaya Grisi, 15 Lt/Kova)	adet	10
56	Dış Cephe Boyası (Renk:Beyaz, 15 Lt/Kova)	adet	30
57	Mat Sentetik Dekorasyon Boyası (Renk:Siyah, 2,5 Lt/Kutu)	adet	30
58	Mat Sentetik Dekorasyon Boyası (Renk:Beyaz, 2,5 Lt/Kutu)	adet	30
59	Leke Örtücü İç Cephe Boyası (Renk:Beyaz, 2,5 Lt/Kutu)	adet	30
60	Panel Kapı Boyası (Renk:Beyaz, 2,5 Lt/Kutu)	adet	30
61	İç Cephe Duvar Macunu (Renk:Beyaz, 4,5 Kg/Kutu)	adet	20
62	Sıva Alçısı (25 Kg/Torba)	adet	200
63	Saten Alçısı (25 Kg/Torba)	adet	200
64	Galvaniz Köşe Profili (Alçı sıvalar için, 2,70 mt/boy)	adet	300
65	Kazıma Raspası (Plastik saplı, 10 cm.)	adet	30
66	Teleskopik Fırça Sapı (Alüminyum, 2 mt-3 kademeli)	adet	50
67	Plastik Rulo (İç cepheler için, 20 cm.)	adet	100
68	Kestirme Fırçası (3 numara, 76 mm.)	adet	100
69	Robot Fırça (3 numara, 76 mm.)	adet	100
70	Derz Bandı (50 mm., 90 mt. sarımlı)	adet	200
71	Maskeleme Bandı (48 mm., 35 mt. sarımlı	adet	100
72	Nitril İş Eldiveni (Beyaz polyester örme üzerine sarı nitril kaplı)	çift	100
73	Yol Çizgi Boyası Mavi Renk	kilogram	600
74	Yol Çizgi Boyası Sarı Renk	kilogram	600
75	Yol Çizgi Boyası Beyaz Renk	kilogram	400
76	Ral 6020 Yeşil Renk Endüstriyel Boya	kilogram	700
77	Ral 9005 Mat Siyah Renk Endüstriyel Boya	kilogram	400
78	Ral 7047 Laboratuvar Beyazı Renk Endüstriyel Boya	kilogram	400
79	Ral 3020 Kırmızı Renk Endüstriyel Boya	kilogram	200
80	Selülozik Tiner	kilogram	750
81	Mdf Kap (30 Adet, 18 mm 210/280)	adet	30
82	18'lik Suntalam (30 Adet, 18 mm 183*366)	adet	30
83	8'lik Suntalam (30 Adet, 8 mm 210*280)	adet	30
84	40x40x1,5 Profil	boy	300
85	40x30x1,5 Profil	boy	200

4. KISIM (PEYZAJ MALZEMESİ)

1	SARI DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	litre	4.500
2	TURUNCU DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	litre	4.500
3	KIRMIZI DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	litre	4.500
4	MAVİ DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	litre	4.500
5	YEŞİL DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	litre	4.500
6	BEYAZ DOLOMİT TAŞI (4-6 CM)	ton	10
7	BEYAZ DOLOMİT TAŞI (1-2 CM)	ton	10
8	BORDO DOLOMİT TAŞI (4-6 CM)	ton	10
9	VOLKANİK TÜF (6 MM'LİK)	ton	30
10	VOLKANİK TÜF (10 MM'LİK)	ton	20

Okas Kodu	Okas Açıklaması
44115200	Sıhhi tesisat ve kalorifer sistemi malzemeleri
31682000	Elektrik tesisat malzemeleri
44111000	İnşaat malzemeleri
03416000	Ağaç atıkları
44922200	Dolomit

EK:

Anadolu Üniversitesi 4 Kısım (İnşaat Malzemesi 85 Kalem, Mekanik Tesisat Malzemesi 128 Kalem, Elektrik Tesisat Malzemesi 129 Kalem ve Peyzaj Malzemesi 10 Kalem) Malzeme Alım İşi

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1397884

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi: YUNUS EMRE KAMPÜSÜ,26470 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi: [E-POSTA GİZLİ]

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

b) Adresi: YUNUS EMRE KAMPÜSÜ,26470 TEPEBAŞI/ESKİŞEHİR - TEPEBAŞI / ESKİŞEHİR

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi: [E-POSTA GİZLİ]

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Anadolu Üniversitesi 4 Kısım (İnşaat Malzemesi 85 Kalem, Mekanik Tesisat Malzemesi 128 Kalem, Elektrik Tesisat Malzemesi 129 Kalem ve Peyzaj Malzemesi 10 Kalem) Malzeme Alım İşi , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1. KISIM (MEKANİK TESİSAT MALZEMELERİ)

1	2 1/2" KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ-10 BAR	adet	15
2	4" KÜRESEL VANA TAM GEÇİŞLİ-10 BAR	adet	15
3	3/4" KÜRESEL BAS VANA PN 10	adet	20
4	Ø25 PPRC KOMPOZİT BORU PN 20 - KOMPOZİT	metre	400
5	Ø40 PPRC KOMPOZİT BORU PN 20 - KOMPOZİT	metre	200
6	Ø50 PPRC KOMPOZİT BORU PN 20 - KOMPOZİT	metre	200
7	20 MM MAVİ KANGAL BORU 10 ATÜ-ET KALINLIĞI:2,5MM	metre	200
8	25 MM MAVİ KANGAL BORU 10 ATÜ-ET KALINLIĞI:3,0MM	metre	200
9	32 MM MAVİ KANGAL BORU 10 ATÜ-ET KALINLIĞI:3,0MM	metre	200
10	Ø20 PPRC MANŞON	adet	2.000
11	Ø20 PPRC KÜRESEL VANA AÇ KAPA	adet	100
12	Ø20 X 1/2" PPRC OYNAR BAŞLI KONİK RAKOR İÇ DİŞ	adet	250
13	Ø20 X 1/2" PPRC DIŞ DİŞ ADAPTÖR DIŞ DİŞ	adet	1.000
14	Ø20 X 1/2" PPRC İÇ DİŞ DİRSEK İÇ DİŞ	adet	500
15	Ø20 X 1/2" X 20 PPRC İÇ DİŞ TE İÇ DİŞ	adet	250
16	Ø20 X 1/2" PPRC İÇ DİŞ ADAPTÖR İÇ DİŞ	adet	1.000
17	Ø25 X 3/4" OYNAR BAŞLI İÇ DİŞ KONİK RAKOR İÇ DİŞ	adet	100
18	Ø25 PPRC KAPAMA BAŞLIĞI PPRC	adet	500
19	Ø25 PPRC MANŞON	adet	1.000
20	Ø25 X 1/2" X 25 PPRC İÇ DİŞ TE İÇ DİŞ	adet	250
21	Ø25 X 1/2" PPRC DIŞ DİŞ ADAPTÖR DIŞ DİŞ	adet	500
22	Ø25 X 45 PPRC DİRSEK	adet	500
23	Ø32 X 1" PPRC OYNAR BAŞLI İÇ DİŞ KONİK RAKOR İÇ DİŞ	adet	100
24	Ø32 X 90 PPRC DİRSEK	adet	500
25	Ø40 X 90 PPRC DİRSEK	adet	250
26	Ø50 X 1 1/2" PPRC OYNAR BAŞLI İÇ DİŞ KONİK RAKOR İÇ DİŞ	adet	50
27	Ø50 X 90 PPRC DİRSEK	adet	250
28	Ø63 X 2" PPRC DIŞ DİŞ ADAPTÖR DIŞ DİŞ	adet	50
29	Ø25 X 20 PPRC REDÜKSİYON	adet	1.000
30	Ø75 PPRC EŞİT TE PPRC	adet	10
31	Ø75 X 90 PPRC DİRSEK PPRC	adet	15
32	Ø20 PPRC TEKLİ KELEPÇE	adet	1.000
33	Ø20 PPRC ÇİFTLİ KELEPÇE	adet	1.000
34	TEFLON BANT 12MM X 0,76 X 12 MT	adet	1.000
35	SARI TEFLON BANT 12 MM X 0,100 MM X 8 MT-YOĞUNLUĞU:1,00GR/CM³	adet	250
36	BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ METAL-TURBOLET	adet	2.000
37	LAVABO SİFONU KÖRÜKLÜ - Ø50 ÇIKIŞLI-REKORLU	adet	1.000
38	PİSUVAR SİFONU KÖRÜKLÜ - Ø32 ÇIKIŞLI-REKORLU	adet	100
39	Ø8 MM TUĞLA BOŞLUK DÜBELİ GRİ RENK	adet	5.000
40	Ø10 MM TUĞLA BOŞLUK DÜBELİ GRİ RENK	adet	2.000
41	Ø8 MM ROKET DÜBEL SARI RENK	adet	5.000
42	Ø10 MM ROKET DÜBEL SARI RENK	adet	2.000
43	TELLİ KÖRÜKLÜ KADA KLOZET PİS SU GİDERİ İÇİN AKARDİYON-100 MM-50 CM	adet	50
44	KAMAKAS CONTA Ø50	adet	500
45	PLASTİK SIVI SABUNLUK 500 ML - ŞEFFAF	adet	250
46	1/2" X 3/8" SU BAĞLANTI FLEKSİ 50 CM	adet	250
47	3/8" X 3/8" SU BAĞLANTI FLEKSİ 40 CM	adet	500
48	3/8" X 3/8" SU BAĞLANTI FLEKSİ 70 CM	adet	100
49	600 X 1500 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	5
50	600 X 1200 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	25
51	600 X 1000 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	25
52	600 X 800 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	25
53	500 X 1200 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	15
54	500 X 1000 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	15
55	500 X 800 PKKP PANEL RADYATÖR PKKP	adet	15
56	PEKS DIŞ DİŞ NİPEL 16 MM 1/2" DIŞ DİŞ BAĞLANTI RAKORLU	adet	100
57	PEKS MANŞON 16X16 PEKS BORU EKLEME MANŞONU	adet	100
58	3/8" X 3/8" SARI NİPEL PİRİNÇ	adet	250
59	3/8" SARI KÖRTAPA PİRİNÇ	adet	50
60	1/2" X 3/8" SARI REDÜKSİYON PİRİNÇ	adet	50
61	1/2" X 3/8" SARI ORANTILI NİPEL PİRİNÇ	adet	100
62	SARI DÜZ REKOR 1/2" - PİRİNÇ	adet	500
63	3/4" DOĞALGAZ KELEPÇESİ KISA TRİFONLU	adet	1.000
64	1 1/4" DOĞALGAZ KELEPÇESİ KISA TRİFONLU	adet	500
65	SENTETİK TİNER 2500 ML	adet	10
66	SELÜLOZİK TİNER 12 LİTRE	adet	1
67	İNOX KESKİ TAŞI 125 X 1,00 MM	adet	250
68	GÖMME REZERVUAR DOLDURMA MUSLUĞU 1/2" X 3/8"-İÇ DİŞ-REKORLU	adet	100
69	PAS SÖKÜCÜ SPREY 400 ML	adet	50
70	ÇAMAŞIR MAKİNESİ MUSLUĞU AÇ KAPA ÇIKIŞ UCU:50MM-ÇIKIŞ BAĞLANTISI G:3/4"	adet	50
71	1/2" KLİNGİRİT FİBER CONTA 18,20 MM X 11,60 X 1,90 MM-FİBER	adet	5.000
72	3/8" KLİNGİRİT FİBER CONTA 14 MM X 7 X 1,5 MM-FİBER	adet	5.000
73	DN 15 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1/2"	adet	50
74	DN 20 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-3/4"	adet	50
75	DN 25 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1"	adet	100
76	DN 32 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1 1/4"	adet	100
77	DN 40 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-1 1/2"	adet	100
78	DN 50 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-2"	adet	100
79	DN 65 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-2 1/2"	adet	100
80	DN 80 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-3"	adet	100
81	DN 100 SAF GRAFİT CONTA İÇİ RİNGLİ-4"	adet	100
82	Ø50 X 500 PVC BORU	adet	100
83	Ø50 X 250 PVC BORU	adet	500
84	DN 50 PVC ATIK SU BORU CONTASI	adet	250
85	DN 70 PVC ATIK SU BORU CONTASI	adet	100
86	DN 50 PVC KAPAMA BAŞLIĞI	adet	500
87	Ø50 PVC KAYAR MANŞON	adet	250
88	Ø50 PVC BORU KELEPÇESİ	adet	500
89	1/2'' GALVENİZ KÖRTAPA	adet	1.000
90	3/4" GALVENİZ NİPEL	adet	1.000
91	1 1/4" GALVENİZ NİPEL	adet	250
92	3" GALVENİZ NİPEL	adet	25
93	4" GALVENİZ NİPEL	adet	25
94	4" GALVENİZ TE	adet	25
95	4" GALVENİZ DİRSEK	adet	25
96	1/2" GALVENİZ MANŞON	adet	500
97	KONDANSATÖR 5 MF-250 VOLT-DAİMİ DEVRE	adet	20
98	FAN MOTORU 65 WATT-AYAKLI-KISA MİLLİ	adet	10
99	12,5 X 2700 LA FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	adet	3
100	12,5 X 1100 FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	adet	10
101	12,5 X 1050 FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	adet	10
102	9,5 X 1050 FAN V KAYIŞ DİŞSİZ-DÜZ	adet	10
103	R-22 SOĞUTUCU GAZ (R-22)-13,6 KG	adet	2
104	R-410A SOĞUTUCU GAZ (R-410A)-9,8 KG	adet	5
105	50 + 6 MF KONDANSATÖR	adet	30
106	40 + 1,5 MF KONDANSATÖR	adet	30
107	45 + 1,5 KONDANSATÖR	adet	30
108	DEKORATİF KLİMA BANDI 45 MM X 16 MT	adet	100
109	4'' X 3''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
110	4'' X 2 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
111	4'' X 2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
112	4'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
113	3'' X 2 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
114	3'' X 2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
115	3'' X 1 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
116	3'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
117	2'' X 1 1/2''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
118	2'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
119	1 1/2'' X 1 1/4''PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
120	1 1/2'' X 1'' PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
121	1 1/4'' X 1'' PATENT REDÜKSİYON SCH 40	adet	10
122	5" PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	10
123	3'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50
124	2 1/2'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50
125	2'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50
126	1 1/2'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50
127	1 1/4'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50
128	1'' PATENT DİRSEK DİKİŞSİZ-SCH 40	adet	50

2. KISIM (ELEKTRİK TESİSAT MALZEMELERİ)

1	36 kV 1600 kVA trafo AG buşing koruma kapağı (RST ve N 2 takım toplam 8 tane)	adet	8
2	5x25 mm² N2XH kablo	metre	300
3	5x16 mm² N2XH kablo	metre	200
4	3x2,5 mm² 052XZ1-F kablo	metre	4.000
5	2x 0,75 mm² kablo ( beyaz )	metre	1.000
6	2X 0,75 mm² kablo ( şeffaf )	metre	1.500
7	3x1.5mm² NHXMH kablo	metre	5.000
8	3x2.5mm² NHXMH kablo	metre	1.000
9	360° Tavan Tipi Sıva Altı Hareket Sensörü	adet	30
10	360° Tavan Tipi Üstü Hareket Sensörü	adet	30
11	Tip 2 Etanj led armatür (24-26 W) (60-90 ±5 % cm)	adet	150
12	Tip 3 etanj led armatür (17-19 W) (60-90 ±5 % cm)	adet	150
13	Tip 4 etanj led armatür (29-34 W) (110-125 ±5 % cm)	adet	250
14	Tip 5 Etanj Led Armatür (23-25 W )(110-125 ±5 % cm)	adet	250
15	Tip 6 Etanj Led Armatür ( 12-14 W ) (60-90 ±5 % cm)	adet	250
16	30x120 cm. ±5 % sıva üstü led armatür (36-38) W Sıva Üstü Backlight Led Armatür (armatür ölçüleri: [(29-31) x (106-131 cm)]	adet	250
17	8,5 W 6500 KELVİN ( Beyaz ) E 27 duylu led ampül	adet	400
18	8,5W 4000 Kelvin ( Gün ışığı ) E 27 duylu led ampül	adet	250
19	100 W 4000 K led projektör	adet	20
20	100 W 3000 K led projektör	adet	10
21	105 W. 120° IP 66 tamperli camlı Green led projektör	adet	50
22	E 27 duylu acil kitli cam kapaklı saç gövdeli sıvaüstü hareket sensörlü armatür	adet	50
23	E 27 duylu cam kapaklı saç gövdeli sıvaüstü hareket sensörlü armatür	adet	30
24	105 W 4000 K. Yüksek tavan armatürü	adet	50
25	69 W. 4000 K led armatür ( sokak )	adet	15
26	5 W. 3000 K G10 duylu mercekli led çanak ampül	adet	30
27	12 V 3 W. 6400 K. G 4 duylu iğne uçlu kapsül led ampül	adet	200
28	G 10 lamba duyu	adet	30
29	İnput 220 V. Output 12 V. 100 W. Led driver	adet	10
30	220/12 V. 360 W. 30 A. Led trafosu	adet	10
31	RGB kumanda	adet	10
32	RGB Amplifier	adet	10
33	12 V . 1.2 W. Mercekli modül RGB takoz led ( IP 65 , yapışkan bantlı , 120 Lm. 200 lü Pk. )	paket	2
34	Alçak Gerilim Saha Dağıtım Kutusu (Box)	adet	6
35	İnput 100-265 V. 50-60 Hz. Output DC 24-36 V. 300 mA. 8-10X1W led driver	adet	10
36	Led aplik duvar tipi dikey aşağı yukarı yönlü	adet	10
37	1x16 A 6 kA anahtarlı otomatik sigorta	adet	240
38	4x40 A. 30 mA Tip A Kaçak akım Rölesi	adet	50
39	3x80 A. 10 kA otomatik sigorta	adet	10
40	3x100 A. 10 kA otomatik sigorta	adet	10
41	3x125 A. 10 kA otomatik sigorta	adet	10
42	Ankastre dekoratif anahtar ( Çerçevesi ve renk bantı dahil )	adet	500
43	Ankastre dekoratif komütatör anahtar ( Çerçevesi ve renkbantı dahil )	adet	500
44	Ankastre dekoratif topraklı priz ( Vidalı , çerçevesi ve renkbantı dahil )	adet	500
45	40x25 mm PVC Yapışkansız kablo kanalı	metre	1.000
46	100x50 mm PVC Yapışkansız kablo kanalı	metre	1.000
47	75x18 mm PVC Yapışkanlı balık sartı kablo kanalı	metre	200
48	2'li grup priz	adet	200
49	3 lü grup priz	adet	200
50	4 lü grup priz	adet	200
51	Lastik 3 ' lü grup priz	adet	25
52	Lastik topraklı fiş	adet	100
53	Dik topraklı fiş	adet	1.000
54	100/5 Class 0.5 akım trafosu ( Delikli , geçişli bara)	adet	30
55	200/5 Class 0.5 akım trafosu ( Delikli , geçişli bara)	adet	15
56	250/5 Class 0.5 akım trafosu ( Delikli , geçişli bara)	adet	12
57	36'lı 3 sıralı W-otomat kutusu halojenfree (Sıvastü )	adet	15
58	36'lı 3 sıralı W-otomat kutusu halojenfree ( Ank. )	adet	5
59	48'lı 4 sıralı W-otomat kutusu halojenfree (Sıvastü )	adet	10
60	25 mm² bakır kablo pabucu ( Delik çapı 10 mmØ )	adet	100
61	4 no sıra klemens (Halojensiz)	adet	200
62	5 no sıra klemens (Halojensiz)	adet	200
63	6 no sıra klemens (Halojensiz)	adet	100
64	Pas Çözücü Sprey ( 400 ml. )	adet	20
65	Sıvı gres sprey ( 500 ml )	adet	10
66	115x1.0x22.2 mm. (Inox -Metal ) kesme diski	adet	300
67	8 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 150 mm )	adet	20
68	9 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 150 mm )	adet	20
69	10 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 150 mm )	adet	20
70	22 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 50 cm )	adet	10
71	32 mmØ SDS plus matkap ucu ( iş uzunluğu 50 cm )	adet	10
72	ML - 1110 Akıllı duman dedektörü	adet	10
73	D1 - 9102 E GST duman dedektörü	adet	15
74	Ankastre dekoratif jaklı anten prizi	adet	20
75	Ankastre dekoratif priz	adet	20
76	2 li çerçeve	adet	20
77	Sıva üstü kasa ( Beyaz )	adet	100
78	İnternet / konvertır ( 18-50 V AC/ DC , 10/100 Base-TX 1.5 kV RMS )	adet	10
79	AC/DC adaptör 220 V AC / 24 V 1.5 A DC	adet	10
80	Ethernet Modbus Gateway (ağ geçidi) cihazı EMG 12	adet	10
81	Haberleşmeli enerji analizörü	adet	30
82	HSSE silindirik saplı 2.5 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
83	HSSE silindirik saplı 3.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
84	HSSE silindirik saplı 3.5 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
85	HSSE silindirik saplı 4.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
86	HSSE silindirik saplı 4.5 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
87	HSSE silindirik saplı 5.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
88	HSSE silindirik saplı 6.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	10
89	HSSE silindirik saplı 8.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	5
90	HSSE silindirik saplı 10.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	5
91	HSSE silindirik saplı 12.0 mmØ kısa matkap ucu Haddeli ( Çelik delme )	adet	5
92	Elektrik güvenlik bantı ( Kırmızı , 15 cm. ) 250 mt toplar halinde	adet	10
93	Güvenlik bantı ( kırmızı - beyaz ) 500 mt toplar halinde	adet	10
94	Elektrik iş ayakkabısı	adet	1
95	8 mmØ roket dübel	adet	5.000
96	5x70 mm YHB suntalam vidası	adet	5.000
97	Metal Alçıpan dübeli	adet	1.000
98	6 'lık zincir ( Demir )	metre	50
99	6.5x9 mm² 2/13 tek kutuplu dağıtıcı ünite ,kapaksız	adet	30
100	6.5x9 mm² 2/20 tek kutuplu dağıtıcı ünite ,kapaksız	adet	30
101	100 mmØ maşanlu korige boru	metre	300
102	55 / 15 mm Fermuarlı kablo eki	adet	5
103	80 / 25 mm Fermuarlı kablo eki	adet	5
104	110 / 30 mm Fermuarlı kablo eki	adet	5
105	20x75 mm yapışkanlı pano etiketi	adet	500
106	PH 1 25 mm bits yıldız uç	adet	200
107	PH 2 75 mm bits yıldız uç	adet	200
108	Universal bits adaptörü ( Manyetik )	adet	200
109	Manyetik lokma somun tutucu adaptör pipo 8 mm	adet	20
110	Manyetik lokma somun tutucu adaptör pipo 10 mm	adet	20
111	Manyetik lokma somun tutucu adaptör pipo 13 mm	adet	20
112	5x16x1 mm galvaniz demir pul	adet	2.000
113	Protolin ( 0.5 kg. lık )	adet	10
114	Asansör İçin Boy Fotoseli	adet	6
115	Fotoselli Yana Kayar Kapı Emniyet fotosel seti (12-24v Ac/Dc)	adet	10
116	Fotoselli Yana Kayar Kapı Hareket radarı (12-24v Ac/Dc)	adet	5
117	Fotoselli Yana Kayar Kapı Manusa activa akü	adet	10
118	Fotoselli Yana Kayar Kapı Proximity kart ve şifre okuyucu (12-24v Ac/Dc)	adet	5
119	Fotoselli Yana Kayar Kapı Standart zemin klavuzu (dermit)	adet	5
120	Fotoselli Yana Kayar Kapı Mekanizma kontrol kartı	adet	5
121	Manuel sürgülü zemin kilidi	adet	5
122	Fotoselli Yana Kayar Kapı Kanat tekerlek seti (arabalı)	adet	3
123	Seksiyonel Kapı Reflektörlü fotosel seti (reflektör dahil) (12-230v Ac/Dc)	adet	10
124	Seksiyonel Kapı 110 mm Menteşe Tekerleği	adet	10
125	Seksiyonel Kapı Kablolu emniyet fotosel seti (12-24v Ac/Dc)	adet	3
126	Seksiyonel KapıKuru kontak uzaktan kumanda alıcı set (1 alıcı + 3 kumanda) (12-24v Ac/Dc)	adet	5
127	Seksiyonel KapıMotor kontrol panosu (220-380v tercihli kullanıma uygun)	adet	3
128	30 KVAR Monofaze Endüktif Yük Sürücü	adet	6
129	10 KVAR Monofaze Şönt Reaktör	adet	4

3. KISIM (İNŞAAT MALZEMESİ)

1	Akustik Alçı Panel (240x120 cm. 8-12 mm. kalınlık)	adet	250
2	Alçı Panel (Dış Cephe Plakası 200x360 cm. 12 mm kalınlık)	adet	100
3	Alçı Panel (Normal, 250x120 cm. 12,5 mm. kalınlık)	adet	500
4	Duvar U Profili (75 mm.lik, 3,00 mt/boy)	adet	144
5	Duvar C Profili (75 mm.lik, 3,00 mt/boy)	adet	144
6	Tavan U Profili (3,00 mt/boy)	adet	288
7	Tavan C Profili (3,00 mt/boy)	adet	144
8	Sivri Uçlu Montaj Vidası (3,5 x 25 mm., 1.000 adet/kutu, Alçı paneller için)	kutu	20
9	Havalı Tabanca Çivisi (27 mm.lik, 750 adet/kutu GC-21 )	kutu	50
10	Havalı Tabanca Çivisi (27 mm.lik, 750 adet/kutu GC-42 )	kutu	25
11	Mineral Taş Yünü Levha ( 600x1200 mm. )	metrekare	600
12	Kırma Taş Tozu	ton	35
13	Kırma Taş ( 15-30 mm. Çapında )	ton	35
14	İnce Kum ( 0-3 mm. çapında ince kum )	ton	10
15	Çimento ( 50 Kg.lık katlı kraft torbalarda )	adet	50
16	Traverten Plaka Süpürgelik ( 60x7x2 cm. )	metre	1.000
17	Traverten Plaka ( 30x3 Serbest Boy )	metrekare	250
18	Traverten Plaka ( 30x2 Serbest Boy )	metrekare	250
19	Traverten Plaka Basamak ( 120x30x3 cm. )	adet	300
20	Traverten Plaka Rıht ( 120x15x2 cm. )	adet	600
21	Andazit Plaka ( 30x3 Serbest Boy )	metrekare	250
22	Andazit Plaka ( 30x2 Serbest Boy )	metrekare	250
23	Andazit Plaka Süpürgelik ( 60x7x2 cm. )	adet	2.000
24	Andazit Plaka Rıht ( 120x15x2 cm. )	adet	500
25	Mermer ( Beyaz Renk 200x30x3 )	adet	50
26	Mermer ( Beyaz Renk 200x30x2 )	adet	50
27	Granit ( Siyah Renk 200x30x3 )	adet	50
28	Granit ( Siyah Renk 200x30x2 )	adet	50
29	Mermer Yapıştırıcısı (Akemi 250 gr.)	adet	100
30	Mermer Delici Uç (Elmas Panç 3,2 mm.)	adet	5
31	Seramik Kesme Diski (Silim 115 mm.)	adet	20
32	SDS Kırıcı Uç (80x300 mm.)	adet	20
33	Tilki Kuyruğu Kesme (Hafif Gaz Beton 45-50 cm.)	adet	20
34	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 8'lik Uç)	adet	10
35	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 10'luk Uç)	adet	10
36	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 12'lik Uç)	adet	10
37	SDS Uzun Elmes Delici ( 50cm. 14'lük Uç)	adet	10
38	Nitril İş Eldiveni	adet	1.000
39	Sunta Vidası ( 5x50 mm. )	adet	2.000
40	Granit Kesme Diski ( 180 mm. )	adet	10
41	Granit Elmas Panç ( 3,2 mm. )	adet	5
42	Duvar Seramiği ( Bej Renkli 30x60 Ebadında)	metrekare	800
43	Duvar Seramiği ( Gri Renkli 30x60 Ebadında)	metrekare	250
44	Zemin Seramiği ( Bej Renkli 45x45 Ebadında)	metrekare	800
45	Zemin Seramiği ( Gri Renkli 45x45 Ebadında)	metrekare	250
46	Seramik Yapıştırıcısı ( 25 kg. Paketler Halinde )	adet	100
47	Çimento Esaslı Elyaf Takviyeli Sıva ( 25 kg. Paketler Halinde )	adet	50
48	Silikon ( Şeffaf 280 gr. )	adet	100
49	Silikon ( Beyaz 280 gr. )	adet	100
50	Mastik ( Beyaz 60 ml. )	adet	100
51	Mastik ( Gri 60 ml. )	adet	100
52	Plastik İç Cephe Duvar Boyası (Renk: Beyaz, 15 Lt/Kova)	adet	200
53	İç Cephe Tavan Boyası (Renk.Beyaz, 17,5 Kg/Kova)	adet	200
54	Dış Cephe Boyası (Renk:Koyu Krem, 15 Lt/Kova)	adet	20
55	Dış Cephe Boyası (Renk:Kaya Grisi, 15 Lt/Kova)	adet	10
56	Dış Cephe Boyası (Renk:Beyaz, 15 Lt/Kova)	adet	30
57	Mat Sentetik Dekorasyon Boyası (Renk:Siyah, 2,5 Lt/Kutu)	adet	30
58	Mat Sentetik Dekorasyon Boyası (Renk:Beyaz, 2,5 Lt/Kutu)	adet	30
59	Leke Örtücü İç Cephe Boyası (Renk:Beyaz, 2,5 Lt/Kutu)	adet	30
60	Panel Kapı Boyası (Renk:Beyaz, 2,5 Lt/Kutu)	adet	30
61	İç Cephe Duvar Macunu (Renk:Beyaz, 4,5 Kg/Kutu)	adet	20
62	Sıva Alçısı (25 Kg/Torba)	adet	200
63	Saten Alçısı (25 Kg/Torba)	adet	200
64	Galvaniz Köşe Profili (Alçı sıvalar için, 2,70 mt/boy)	adet	300
65	Kazıma Raspası (Plastik saplı, 10 cm.)	adet	30
66	Teleskopik Fırça Sapı (Alüminyum, 2 mt-3 kademeli)	adet	50
67	Plastik Rulo (İç cepheler için, 20 cm.)	adet	100
68	Kestirme Fırçası (3 numara, 76 mm.)	adet	100
69	Robot Fırça (3 numara, 76 mm.)	adet	100
70	Derz Bandı (50 mm., 90 mt. sarımlı)	adet	200
71	Maskeleme Bandı (48 mm., 35 mt. sarımlı	adet	100
72	Nitril İş Eldiveni (Beyaz polyester örme üzerine sarı nitril kaplı)	çift	100
73	Yol Çizgi Boyası Mavi Renk	kilogram	600
74	Yol Çizgi Boyası Sarı Renk	kilogram	600
75	Yol Çizgi Boyası Beyaz Renk	kilogram	400
76	Ral 6020 Yeşil Renk Endüstriyel Boya	kilogram	700
77	Ral 9005 Mat Siyah Renk Endüstriyel Boya	kilogram	400
78	Ral 7047 Laboratuvar Beyazı Renk Endüstriyel Boya	kilogram	400
79	Ral 3020 Kırmızı Renk Endüstriyel Boya	kilogram	200
80	Selülozik Tiner	kilogram	750
81	Mdf Kap (30 Adet, 18 mm 210/280)	adet	30
82	18'lik Suntalam (30 Adet, 18 mm 183*366)	adet	30
83	8'lik Suntalam (30 Adet, 8 mm 210*280)	adet	30
84	40x40x1,5 Profil	boy	300
85	40x30x1,5 Profil	boy	200

4. KISIM (PEYZAJ MALZEMESİ)

1	SARI DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	litre	4.500
2	TURUNCU DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	litre	4.500
3	KIRMIZI DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	litre	4.500
4	MAVİ DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	litre	4.500
5	YEŞİL DIŞ MEKAN RENKLİ AĞAÇ YONGASI	litre	4.500
6	BEYAZ DOLOMİT TAŞI (4-6 CM)	ton	10
7	BEYAZ DOLOMİT TAŞI (1-2 CM)	ton	10
8	BORDO DOLOMİT TAŞI (4-6 CM)	ton	10
9	VOLKANİK TÜF (6 MM'LİK)	ton	30
10	VOLKANİK TÜF (10 MM'LİK)	ton	20

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek bütün vergi (KDV hariç),resim, harç ve sözleşme giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ilişkin ulaşım, nakliye ,sigorta vergi, resim, harçlar giderleri ve Teknik Şartname Giderleri sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

2) Teknik şartname

3) Sözleşme tasarısı

4) Yazılı açıklamalar

Belge Adı	Doküman Adı	Açıklama
NUMUNESİ İSTENECEK MALZEMELER LİSTESİ	NUMUNESİ İSTENECEK MALZEMELER LİSTESİ.rar	NUMUNESİ İSTENECEK MALZEMELER LİSTESİ
BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ	BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ.rar	BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 60 takvim günüdür .

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü Taşınır İşlemleri Şube Müdürlüğü Mal Muayene Kabul Merkezi Tepebaşı/Eskişehir

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre Kampüsü Taşınır İşlemleri Şube Müdürlüğü Mal Muayene Kabul Merkezi Tepebaşı/Eskişehir

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren işe başlanacaktır

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Sözleşmenin İmzalanmasından itibaren işe başlanacaktır. Malzemelerin tamamı 60 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar. ______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.6. Malların taşınması

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.4. Tüm malzemeler için garanti süresi en az 1 yıl olacaktır. Garanti süresi içerisinde kullanıcı hatası olmadan arızalanması durumunda arızalanan malzemenin 7 işgünü içerisinde onarımı mümkün olmaz ise yenisi ile değiştirilecektir. Bu işlemden dolayı satıcı herhangi bir hak iddiasında bulunmayacaktır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu İdareye sunmak zorundadır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 19 - Yeni model

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. Muayene ve kabul işlemleri ; teknik şartnameye, 4734 ve 4735 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklere göre muayene kabul işlemleri yapılır. 1) Muayene ve Kabul idaremiz bünyesinde oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir. 2) Muayene kabul şekil ve şartları idarece hazırlanan Teknik şartname hükümleri çerçevesinde ve 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa Göre Yapılan ihalelere ilişkin Denetim, Muayene ve Kabul işlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerince yapılacaktır. 3) İnceleme sonucunda malların teknik şartnameye uymaması, hata ve kusur bulunması durumunda malların reddini içeren rapor düzenlenir. 4) Teslimde, kabul ve muayenede tasarım ve üretim hataları nedeniyle oluşabilecek kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumludur. 5) Teslimde, kabul ve muayenede masraflar yüklenici firmaya aittir. .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,05 ( on binde beş ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Eskişehir mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. Yüklenici firmanın, sözleşme aşamasında sunacağı kesin teminat mektubunun süresi sözleşme süresi bitim tarihinden en az 90 takvim günü fazla olacaktır. Garanti süresi olan alımlarda ise teminat süresi malın garanti süresinin bitiminde itibaren en az 90 takvim günü sonrası olmalıdır.

Madde 44 - Diğer hususlar

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.

EKAP dökümanlarından alınmıştır. Bir farklılık olursa, EKAP dökümanları esas alınmalıdır. Kişisel veriler (ad-soyad, telefon, TC, IBAN vb.) KVKK gereği gizlenmiştir.

📊 Kırım İstatistikleri

Bu idare, önceki benzer ihalelerinde yaklaşık maliyetin ortalama %20 altına sözleşme imzalamıştır.

%20

Ortalama kırım

%6 – %33

İhalelerin çoğu bu aralıkta

💡 Örnek: yaklaşık maliyet 10.000.000 ₺ ise, yukarıdaki kırım aralığına karşılık gelen sözleşme bedelleri kabaca 6.710.000 – 9.360.000 ₺ arasındadır.

🗄️ ESKİŞEHİR ili (Mal Alımı) kapsamında 2,543 ihaleden hesaplandı · Geçmişe dayalı tahmindir Sorumluluk reddi beyanı

⏳

Sonuç Henüz Açıklanmadı

Bu ihale henüz sonuçlanmamış. Sonuç bilgileri açıklandığında otomatik olarak güncellenecek.

🔔 Bildirim Al