İTM 8-3 170 kV Etlik GIS (Tamamlama)

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu bent boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 11/06/2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğ’inin eki Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi’ndeki D/III Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri) veya D/I Grubu İşler (Elektrik İşleri/ Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri) dir.

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.3.1.1.1 İş deneyimi olarak mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda yer alan bilgiler üzerinden değerlendirilir.

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda yer alan bilgiler üzerinden değerlendirilir.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 8.Bölge Müdürlüğü Etlik GIS TM Etlik/ KEÇİÖREN/ ANKARA

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri liste halinde teklifleri kapsamında belirtecektir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin, işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir.

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işleri liste halinde teklifleri kapsamında belirtecektir. İhalenin bu şekilde teklif veren istekli üzerinde kalması durumunda isteklinin, işe ait sözleşme imzalanmadan önce alt yüklenicilerin listesini İdarenin onayına sunması gerekir.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - Doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.1 inci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

11.12.2026 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların TEİAŞ 8.Bölge Müdürlüğü Vakıfbank Gimat/ Ankara Şubesi IBAN NO: [IBAN GİZLİ] nolu hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

31.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

33.1.1. Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı: 56 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 44 Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 37 ) <i> Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda

33.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda

33.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder. Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n): 1.Kategori: Elektrik Malzemesi Temini PN1 için:

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 Aşağıda yer alan ek hükümler, İdari Şartname, sözleşme maddeleri ile Genel Şartname Hükümlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu hükümlere karşılık gelen sözleşme veya Genel Şartname maddeleri parantez içinde gösterilmiştir.

45.2 - İşin kapsamı İşin kapsamı, Sözleşmenin

33.2 maddesinde belirtilmiştir. Projeler aşağıdaki işleri kapsar; * Etüd, mühendislik, uygulama projeleri ve dizayn hizmetleri, * Gerekli olan malzemenin imalatı, testleri (rutin, özel ve tip), montajı, inşaatı ve temini, * Tüm materyal, malzeme ve ekipmanın ilgili şantiyeye sevki, * Malzemelerin ve ekipmanların kötü hava koşullarına ve diğer tabii afetlere (sel, zelzele ve toprak kayması gibi), hırsızlık ve yangına karşı korunması ve ambarlanması, * Malzemelerin gümrüklenmesi ve diğer hizmetler (yükleme, boşaltma ve gümrük depolarında muhafazası gibi), * Transformatör merkezleri için gerekli işlerin dizaynı, montajı ve inşaatı * Transformatör merkezlerinin İdarenin mevcut sistemlerine bağlantısı dahil komple yapımı ve tesisi, * Süpervizyon (transformatör merkezlerinin işveren'in mevcut sistemlerine bağlantıların süpervizyonu dahil), * Transformatör merkezlerinin ara saha (2T) ve saha testleri ile işletmeye alma, testleri; * Dizayn, montaj, inşaat ve testler (ara saha ve saha testleri dahil) için gerekli tüm enstrüman, özel aletler, cihazların geçici olarak temini, * İdareye transformatör merkezlerinin emniyetli ve düzgün çalışması için projenin kontrolünü sağlayan tüm proje, çizim, plan, hesaplamalar, araştırma bilgileri, işletme ve bakım talimatları, diğer gerekli belgelerin hazırlanması ve verilmesi, * Transformatör merkezlerinin dizayn, işletme ve bakım için İdarenin belirlediği personelin eğitimi. Bu şartname içerisinde açıkça belirtilmeyen ancak temin edilen malzemenin ve trafo merkezlerinin emniyetli ve düzgün çalışması için gerekli bulunan tüm iş, malzeme ve servis hizmetleri İşin kapsamına dahil olarak kabul edilir. İhale konusu yapım işleri özgün nitelikte ve teknik özellikleri, gerekli olan netlikte belirlenememekte olup; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi, fiili olarak kullanılacak primer ve sekonder malzeme ve teçhizatın marka, tip, karakteristiğinin tam olarak belirlenemeden ve saha hafriyatı sonrasında toprak özgül direnci ölçülmeden ihale öncesinde uygulama projesi yapılamayacağı için kesin proje ile ve teklif birim fiyatlı ihaleye çıkılmıştır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasında iş kalemlerinin miktar ve türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır. 45.3- Tekliflerin hazırlanması İhale konusu projenin İhale dokümanına uygun olarak zamanında tamamlanabilmesini sağlamak için İstekli, piyasadaki malzeme temin imkanlarını, imalatçılarını, teslim sürelerini, taşıma yollarını, mesafeleri, rayiçleri ve de malzeme, inşaat, montaj işleri içerisinde olan her türlü girdileri araştıracak, ihale konusu işlerin bu şartname esasları dahilinde tamamlanması için gerekebilecek tüm unsurları (işçilik, nakliye, sigorta, her türlü risk ve masraflar vs.) dikkate alacak ve teklif fiyatlarını buna göre hazırlayacaktır. Bu ihalenin teklif dosyası, elektronik ortamda CD içerisinde verilmekte olup; ihale dokümanındaki tüm fiyat formları, boş tablo ve listeler, ilgili şartname bölümünde aksi belirtilmedikçe isteklilerce doldurularak tekliflerle birlikte verilecektir. İsteklilerin tekliflerini süratle hazırlayabilmelerine yönelik olarak; satışa sunulan ihale dokümanı ile birlikte ayrıca Excel formatında birim fiyat teklif listeleri, Word formatında garantili karakteristikler listeleri ve standart formlar boş olarak verilecek olup, herhangi bir taahhüdü taşımayan bu dosyalardaki hata ve noksanlıklardan TEİAŞ sorumlu tutulamaz. Teklifler, hiçbir ilave bilgi ve açıklamayı gerektirmeyecek şekilde detaylı ve noksansız olarak hazırlanacak ve bu şartnamede öngörülen tüm ekleri içerecektir. Teklif isteme konusu işlerin bitirilme süreleri, resmi tatil günleri ile mevsim şartları nedeni ile çalışılamayan günleri de kapsamaktadır. İstenen bitirilme sürelerinden daha fazla bitirme süresi önerilen teklifler, değerlendirmeye dahil edilmeden REDDEDİLECEKTİR. İdarece ihtiyaç duyulması halinde, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre bırakılarak, isteklilerin ve ilgili Grup Müdürlüklerinin de katılımı ile bir ‘Teklif Ön Bilgilendirme’ toplantısı yapılacaktır. Trafo merkezleri inşaatları için (saha tesviyesi, bütün temeller, her türlü kanal kazılarından çıkan malzemelerin dolgu sahalarına serilmesinden sonra varsa artan miktarların istimlak sahası dışına atılması durumunda) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca

18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin amir hükümlerine göre, hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının üretilmesinden önce ilgili belediye/mahallin en büyük mülki amirine başvurarak gerekli izinlerin alınması, atıkların bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre geri kazanım depolama sahasına taşınması, ruhsat ve taşıma harçlarının yatırılması yüklenicinin yükümlülüğündedir.

45.4. Yüklenicinin Çevre İle İlgili Yükümlülükleri: Yüklenici; (1) Sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yürürlükteki mevzuat hükümlerine,TEİAŞ Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Yönergesine, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartları ile ÇED Yönetmeliğine tabii işlerde, Nihai ÇED Raporu/Nihai Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlere uygun şekilde faaliyet göstermek, gerekli tüm önlemleri almak, yapılması gereken beyan ve bildirimleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak, kurum/kuruluşlardan gerekli izinleri almak ve ilgili evrakları denetimlerde ibraz edilmek üzere belirtilen yasal süresi boyunca muhafaza etmekle, (2) Çevre ile etkileşime giren tüm faaliyetlerinde kirliliğin önlenmesi, çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği, flora ve faunanınkorunması yönünde bir politika benimsemekle, (3) Yükleniminde bulunan iş kapsamında yürüttüğüfaaliyetler sonrasında oluşan tüm atıkların yönetimi sırasında; 1) İşe başlamadan önce, iş esnasında uyulması gereken çevre kuralları, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi hakkında çalışanlarını bilgilendirmekle, 2) Tesis projelerinde, faaliyet gösterdiği TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne ait işyerlerinde tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevre mevzuatına uygun şekilde yönetimi ile ilgili bir personeli belirleyerek TEİAŞ Bölge Müdürlüğüneyazılı olarakbildirmekle, 3) Söz konusu işle ilgili ortaya çıkan atıkları TEİAŞ Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Yönergesinde belirtilen atık kodlarına göre tehlikeli atık ve tehlikesiz atık olarak sınıflandırmakla, 4) Oluşan tehlikeli/tehlikesiz atıkları mevzuat hükümlerine uygun depolama koşullarında ayrı ayrı muhafaza etmekle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisans verilen yetkili kurum/kuruluşa mevzuat hükümlerinde belirtilen süre zarfında (tehlikeli atıklar için 6 ay, tehlikesiz atıklar için 1 yıl)teslim etmek ve lisanslı firmalara teslim edildiğine dair atık beyanlarınıtemin ederek bir nüshasını TEİAŞ yetkili birimine sunmakla, 5) Söz konusu iş kapsamında kullandığı ekip ve ekipman atıkları ile hafriyat atıklarından sorumlu olup bu malzemelerin taşıma, depolama, geri kazanım/bertaraf işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmekle, 6) Geçici kabul tarihinden sonra en geç 1ay içerisinde,söz konusu işeilişkin sahalarda bulunan atıkları temizlemekle ve sahayı boşaltmakla, 7) Faaliyetleri sonucunda herhangi bir çevre kazası meydana geldiğinde derhal yasal mercileri ve TEİAŞ?ı bilgilendirmekle ve olay yerinin eski haline getirilmesi, oluşan kirlilik ve atığın mevzuata uygun şekilde bertarafı ile ilgili olarak tüm düzeltici aksiyonları alarak her türlü zarar ziyan ve masrafı karşılamakla, 8) TEİAŞ?a ait sabit kıymete tabi malzemenin demontaj yapılması halinde, oluşacak her türlü tehlikeli/tehlikesiz atığı faaliyetin yapıldığı il sınırları içerisinde bulunan TEİAŞ?a ait geçici atık depolama alanına, atığın türüne uygun ya da lisanslı araçlarla taşımak ve atık teslim formunu tanzim ederek TEİAŞ?a teslim etmekle, (4) Tesis projelerinde, faaliyetlerinden dolayı oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altına almak amacıyla sözleşme süresi 6 aydan kısa faaliyetlerde geçici kabul başvuru öncesi olmak üzere en az 1 adet, 6 aydan uzun süreli faaliyetlerde ise işin başlangıç tarihinden itibaren 6 aylık periyotlarlaçevre yönetim planlarını(Ek)hazırlamak ve ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün kontrolünesunmakla, (5) İş kapsamındaki kendi faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvar, lisanslı ölçüm ve kontrol firmalarından TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde yaptıracağı ölçüm, kontrol ve laboratuvar hizmetlerine (atık yağ analizi, tehlikeli atık analizi, atık su deşarj analizleri, emisyonve gürültü ölçümü, kirlenmiş toprak vb.) ilişkin masrafları kendisi karşılamakla ve rapor sonuçlarını TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne bildirmekle, (6) İş kapsamında yürüttüğü faaliyetleri esnasında kullanacağı her türlü kimyasal malzemenin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MGBF) temin etmek vemalzemelerin kullanımı esnasında formları faaliyet alanında hazır, erişilebilir ve okunaklı şekilde bulundurmakla, (7) İş kapsamında kullandığı her türlü araç ve iş makinesinin egzoz emisyon ölçümlerini mevzuata uygun şekilde yaptırmak ve geçerli muayene raporlarını hazır bulundurmakla, yükümlüdür. (8) Yüklenici, sözleşme konusu işin ifası sırasında çevrenin korunması için 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yürürlükteki mevzuata, TEİAŞ Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Yönergesineve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standartları hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür. Aksi halde ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır. Tüm bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki, mali, cezai ve idari sorumluluk tamamen yüklenici firmaya ait olup, her türlü zarar ziyandan doğrudan yüklenici sorumludur. TEİAŞ?a tazmin ettirilmesi halinde ise, TEİAŞ tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, varsa Yüklenicinin alacaklarından, hakedişlerinden, teminatlarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının TEİAŞ tarafından ödenen bu bedelleri ferileriyle birlikte karşılamaya yetmemesi halinde TEİAŞ?ın dava hakkı saklıdır.

45.5. YÜKLENİCİNİN İSG İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1- Yüklenici yürürlükteki 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu doğrultuda çıkartılan tüm mevzuata uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesiyle ilgili tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici iş kapsamında TEİAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve eki prosedürlere uygun hareket edecektir. Yüklenici, sahada yapılacak çalışmalar sırasında ?PR-08 Üçüncü Şahıslarca İletim Tesislerinde Yapılacak Çalışmalar Prosedürü?doğrultusunda hareket edecektir. Prosedüre göre işe başlamadan önceaşağıdaki belgeleri yazı ekinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine sunacaktır.Belgelerin uygun olması halinde Yönetmeliğin eki olan (Yön.Ek-15) İSG Yer Teslim Tutanağı tanzim ve imza edilecek ve buna müteakip işe başlanacaktır. İSG Yer Teslim Tutanağı (Yön.Ek-15) imzalanmadan işe başlanamayacaktır. 2- Çalışmanın yüksek gerilim tesislerinde (kumanda binası, akü odası, röle odası elektronik odası, kapalı şalt, açık şalt)yapılması halinde PR-02 KKD ve İSG Malzemeleri prosedürüne uygun malzemeleri kullanacak ya da kullandırtacaktır. İSG kapsamında 3- Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili tüm giderler teklif fiyata dahildir. 4- TEİAŞ, Yüklenici şantiyesi ve çalışma sahasında İSG ile ilgili her türlü denetimi yapmaya yetkilidir. Yüklenici denetimlerde istenen bilgi ve belgeleri denetim personeline sunmak zorundadır. Denetimlerin engellenmesi, mevzuata aykırı bir durum ya da uygunsuzluğun tespiti halinde İdareceen az on gün süreli uyarı yazısı yazılacaktır.Uygunsuzluğun verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06 (onbindealtısı) oranında ceza uygulanacaktır. Uygunsuzluk iş durdurmayı gerektiriyorsa verilen bu süreler uygulanmayacak işin durdurulması için gerekli işlemler derhal başlatılacaktır. 5- TEİAŞ İSG Yönetmeliği ve eklerine https://www.teias.gov.tr/tr-TR/yonetmelikler internet adresinden; Prosedürlere ise https://www.teias.gov.tr/tr-TR/prosedur internet adresinden ulaşılabilir. 6- İstenen Bilgi ve Belgeler:

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

45.2 - İşin kapsamı İşin kapsamı, Sözleşmenin

33.2 maddesinde belirtilmiştir. Projeler aşağıdaki işleri kapsar; * Etüd, mühendislik, uygulama projeleri ve dizayn hizmetleri, * Gerekli olan malzemenin imalatı, testleri (rutin, özel ve tip), montajı, inşaatı ve temini, * Tüm materyal, malzeme ve ekipmanın ilgili şantiyeye sevki, * Malzemelerin ve ekipmanların kötü hava koşullarına ve diğer tabii afetlere (sel, zelzele ve toprak kayması gibi), hırsızlık ve yangına karşı korunması ve ambarlanması, * Malzemelerin gümrüklenmesi ve diğer hizmetler (yükleme, boşaltma ve gümrük depolarında muhafazası gibi), * Transformatör merkezleri için gerekli işlerin dizaynı, montajı ve inşaatı * Transformatör merkezlerinin İdarenin mevcut sistemlerine bağlantısı dahil komple yapımı ve tesisi, * Süpervizyon (transformatör merkezlerinin işveren'in mevcut sistemlerine bağlantıların süpervizyonu dahil), * Transformatör merkezlerinin ara saha (2T) ve saha testleri ile işletmeye alma, testleri; * Dizayn, montaj, inşaat ve testler (ara saha ve saha testleri dahil) için gerekli tüm enstrüman, özel aletler, cihazların geçici olarak temini, * İdareye transformatör merkezlerinin emniyetli ve düzgün çalışması için projenin kontrolünü sağlayan tüm proje, çizim, plan, hesaplamalar, araştırma bilgileri, işletme ve bakım talimatları, diğer gerekli belgelerin hazırlanması ve verilmesi, * Transformatör merkezlerinin dizayn, işletme ve bakım için İdarenin belirlediği personelin eğitimi. Bu şartname içerisinde açıkça belirtilmeyen ancak temin edilen malzemenin ve trafo merkezlerinin emniyetli ve düzgün çalışması için gerekli bulunan tüm iş, malzeme ve servis hizmetleri İşin kapsamına dahil olarak kabul edilir. İhale konusu yapım işleri özgün nitelikte ve teknik özellikleri, gerekli olan netlikte belirlenememekte olup; işin yapımı sırasında belli aşamalarda arazi ve zemin etütleri gerektirmesi, fiili olarak kullanılacak primer ve sekonder malzeme ve teçhizatın marka, tip, karakteristiğinin tam olarak belirlenemeden ve saha hafriyatı sonrasında toprak özgül direnci ölçülmeden ihale öncesinde uygulama projesi yapılamayacağı için kesin proje ile ve teklif birim fiyatlı ihaleye çıkılmıştır. Bu sebeplerle işin yapımı sırasında iş kalemlerinin miktar ve türlerinde değişiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır. 45.3- Tekliflerin hazırlanması İhale konusu projenin İhale dokümanına uygun olarak zamanında tamamlanabilmesini sağlamak için İstekli, piyasadaki malzeme temin imkanlarını, imalatçılarını, teslim sürelerini, taşıma yollarını, mesafeleri, rayiçleri ve de malzeme, inşaat, montaj işleri içerisinde olan her türlü girdileri araştıracak, ihale konusu işlerin bu şartname esasları dahilinde tamamlanması için gerekebilecek tüm unsurları (işçilik, nakliye, sigorta, her türlü risk ve masraflar vs.) dikkate alacak ve teklif fiyatlarını buna göre hazırlayacaktır. Bu ihalenin teklif dosyası, elektronik ortamda CD içerisinde verilmekte olup; ihale dokümanındaki tüm fiyat formları, boş tablo ve listeler, ilgili şartname bölümünde aksi belirtilmedikçe isteklilerce doldurularak tekliflerle birlikte verilecektir. İsteklilerin tekliflerini süratle hazırlayabilmelerine yönelik olarak; satışa sunulan ihale dokümanı ile birlikte ayrıca Excel formatında birim fiyat teklif listeleri, Word formatında garantili karakteristikler listeleri ve standart formlar boş olarak verilecek olup, herhangi bir taahhüdü taşımayan bu dosyalardaki hata ve noksanlıklardan TEİAŞ sorumlu tutulamaz. Teklifler, hiçbir ilave bilgi ve açıklamayı gerektirmeyecek şekilde detaylı ve noksansız olarak hazırlanacak ve bu şartnamede öngörülen tüm ekleri içerecektir. Teklif isteme konusu işlerin bitirilme süreleri, resmi tatil günleri ile mevsim şartları nedeni ile çalışılamayan günleri de kapsamaktadır. İstenen bitirilme sürelerinden daha fazla bitirme süresi önerilen teklifler, değerlendirmeye dahil edilmeden REDDEDİLECEKTİR. İdarece ihtiyaç duyulması halinde, tekliflerin hazırlanması için yeterli süre bırakılarak, isteklilerin ve ilgili Grup Müdürlüklerinin de katılımı ile bir ‘Teklif Ön Bilgilendirme’ toplantısı yapılacaktır. Trafo merkezleri inşaatları için (saha tesviyesi, bütün temeller, her türlü kanal kazılarından çıkan malzemelerin dolgu sahalarına serilmesinden sonra varsa artan miktarların istimlak sahası dışına atılması durumunda) T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca

18.03.2004 tarih, 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin amir hükümlerine göre, hafriyat toprağı ve inşaat atıklarının üretilmesinden önce ilgili belediye/mahallin en büyük mülki amirine başvurarak gerekli izinlerin alınması, atıkların bu Yönetmelikte belirtilen usul ve esaslara göre geri kazanım depolama sahasına taşınması, ruhsat ve taşıma harçlarının yatırılması yüklenicinin yükümlülüğündedir.

45.4. Yüklenicinin Çevre İle İlgili Yükümlülükleri: Yüklenici; (1) Sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yürürlükteki mevzuat hükümlerine,TEİAŞ Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Yönergesine, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Standartları ile ÇED Yönetmeliğine tabii işlerde, Nihai ÇED Raporu/Nihai Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlere uygun şekilde faaliyet göstermek, gerekli tüm önlemleri almak, yapılması gereken beyan ve bildirimleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmak, kurum/kuruluşlardan gerekli izinleri almak ve ilgili evrakları denetimlerde ibraz edilmek üzere belirtilen yasal süresi boyunca muhafaza etmekle, (2) Çevre ile etkileşime giren tüm faaliyetlerinde kirliliğin önlenmesi, çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, doğal kaynakların korunması, enerji verimliliği, flora ve faunanınkorunması yönünde bir politika benimsemekle, (3) Yükleniminde bulunan iş kapsamında yürüttüğüfaaliyetler sonrasında oluşan tüm atıkların yönetimi sırasında; 1) İşe başlamadan önce, iş esnasında uyulması gereken çevre kuralları, tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi hakkında çalışanlarını bilgilendirmekle, 2) Tesis projelerinde, faaliyet gösterdiği TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne ait işyerlerinde tehlikeli ve tehlikesiz atıkların çevre mevzuatına uygun şekilde yönetimi ile ilgili bir personeli belirleyerek TEİAŞ Bölge Müdürlüğüneyazılı olarakbildirmekle, 3) Söz konusu işle ilgili ortaya çıkan atıkları TEİAŞ Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Yönergesinde belirtilen atık kodlarına göre tehlikeli atık ve tehlikesiz atık olarak sınıflandırmakla, 4) Oluşan tehlikeli/tehlikesiz atıkları mevzuat hükümlerine uygun depolama koşullarında ayrı ayrı muhafaza etmekle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca lisans verilen yetkili kurum/kuruluşa mevzuat hükümlerinde belirtilen süre zarfında (tehlikeli atıklar için 6 ay, tehlikesiz atıklar için 1 yıl)teslim etmek ve lisanslı firmalara teslim edildiğine dair atık beyanlarınıtemin ederek bir nüshasını TEİAŞ yetkili birimine sunmakla, 5) Söz konusu iş kapsamında kullandığı ekip ve ekipman atıkları ile hafriyat atıklarından sorumlu olup bu malzemelerin taşıma, depolama, geri kazanım/bertaraf işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmekle, 6) Geçici kabul tarihinden sonra en geç 1ay içerisinde,söz konusu işeilişkin sahalarda bulunan atıkları temizlemekle ve sahayı boşaltmakla, 7) Faaliyetleri sonucunda herhangi bir çevre kazası meydana geldiğinde derhal yasal mercileri ve TEİAŞ?ı bilgilendirmekle ve olay yerinin eski haline getirilmesi, oluşan kirlilik ve atığın mevzuata uygun şekilde bertarafı ile ilgili olarak tüm düzeltici aksiyonları alarak her türlü zarar ziyan ve masrafı karşılamakla, 8) TEİAŞ?a ait sabit kıymete tabi malzemenin demontaj yapılması halinde, oluşacak her türlü tehlikeli/tehlikesiz atığı faaliyetin yapıldığı il sınırları içerisinde bulunan TEİAŞ?a ait geçici atık depolama alanına, atığın türüne uygun ya da lisanslı araçlarla taşımak ve atık teslim formunu tanzim ederek TEİAŞ?a teslim etmekle, (4) Tesis projelerinde, faaliyetlerinden dolayı oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altına almak amacıyla sözleşme süresi 6 aydan kısa faaliyetlerde geçici kabul başvuru öncesi olmak üzere en az 1 adet, 6 aydan uzun süreli faaliyetlerde ise işin başlangıç tarihinden itibaren 6 aylık periyotlarlaçevre yönetim planlarını(Ek)hazırlamak ve ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün kontrolünesunmakla, (5) İş kapsamındaki kendi faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvar, lisanslı ölçüm ve kontrol firmalarından TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde yaptıracağı ölçüm, kontrol ve laboratuvar hizmetlerine (atık yağ analizi, tehlikeli atık analizi, atık su deşarj analizleri, emisyonve gürültü ölçümü, kirlenmiş toprak vb.) ilişkin masrafları kendisi karşılamakla ve rapor sonuçlarını TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne bildirmekle, (6) İş kapsamında yürüttüğü faaliyetleri esnasında kullanacağı her türlü kimyasal malzemenin Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarını (MGBF) temin etmek vemalzemelerin kullanımı esnasında formları faaliyet alanında hazır, erişilebilir ve okunaklı şekilde bulundurmakla, (7) İş kapsamında kullandığı her türlü araç ve iş makinesinin egzoz emisyon ölçümlerini mevzuata uygun şekilde yaptırmak ve geçerli muayene raporlarını hazır bulundurmakla, yükümlüdür. (8) Yüklenici, sözleşme konusu işin ifası sırasında çevrenin korunması için 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yürürlükteki mevzuata, TEİAŞ Tehlikeli ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Yönergesineve ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi standartları hükümlerine uygun davranmakla yükümlüdür. Aksi halde ortaya çıkabilecek kirlenme, gürültü ve benzeri nedenlerle insanlara ve mülkiyet haklarına gelebilecek zarar ve rahatsızlıkların bertaraf edilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır. Tüm bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle doğabilecek her türlü hukuki, mali, cezai ve idari sorumluluk tamamen yüklenici firmaya ait olup, her türlü zarar ziyandan doğrudan yüklenici sorumludur. TEİAŞ?a tazmin ettirilmesi halinde ise, TEİAŞ tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, varsa Yüklenicinin alacaklarından, hakedişlerinden, teminatlarından kesilmek suretiyle tahsil edilecektir. Yüklenicinin alacaklarının TEİAŞ tarafından ödenen bu bedelleri ferileriyle birlikte karşılamaya yetmemesi halinde TEİAŞ?ın dava hakkı saklıdır.

45.5. YÜKLENİCİNİN İSG İLE İLGİLİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ 1- Yüklenici yürürlükteki 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bu doğrultuda çıkartılan tüm mevzuata uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirecektir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesiyle ilgili tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici iş kapsamında TEİAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ve eki prosedürlere uygun hareket edecektir. Yüklenici, sahada yapılacak çalışmalar sırasında ?PR-08 Üçüncü Şahıslarca İletim Tesislerinde Yapılacak Çalışmalar Prosedürü?doğrultusunda hareket edecektir. Prosedüre göre işe başlamadan önceaşağıdaki belgeleri yazı ekinde İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimine sunacaktır.Belgelerin uygun olması halinde Yönetmeliğin eki olan (Yön.Ek-15) İSG Yer Teslim Tutanağı tanzim ve imza edilecek ve buna müteakip işe başlanacaktır. İSG Yer Teslim Tutanağı (Yön.Ek-15) imzalanmadan işe başlanamayacaktır. 2- Çalışmanın yüksek gerilim tesislerinde (kumanda binası, akü odası, röle odası elektronik odası, kapalı şalt, açık şalt)yapılması halinde PR-02 KKD ve İSG Malzemeleri prosedürüne uygun malzemeleri kullanacak ya da kullandırtacaktır. İSG kapsamında 3- Yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmesiyle ilgili tüm giderler teklif fiyata dahildir. 4- TEİAŞ, Yüklenici şantiyesi ve çalışma sahasında İSG ile ilgili her türlü denetimi yapmaya yetkilidir. Yüklenici denetimlerde istenen bilgi ve belgeleri denetim personeline sunmak zorundadır. Denetimlerin engellenmesi, mevzuata aykırı bir durum ya da uygunsuzluğun tespiti halinde İdareceen az on gün süreli uyarı yazısı yazılacaktır.Uygunsuzluğun verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde gecikilen her gün için sözleşme bedelinin %0,06 (onbindealtısı) oranında ceza uygulanacaktır. Uygunsuzluk iş durdurmayı gerektiriyorsa verilen bu süreler uygulanmayacak işin durdurulması için gerekli işlemler derhal başlatılacaktır. 5- TEİAŞ İSG Yönetmeliği ve eklerine https://www.teias.gov.tr/tr-TR/yonetmelikler internet adresinden; Prosedürlere ise https://www.teias.gov.tr/tr-TR/prosedur internet adresinden ulaşılabilir. 6- İstenen Bilgi ve Belgeler:

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. İşin adı : İTM.8.3 170 kV Etlik GIS (Tamamlama)

3.2. İşin yapılma yeri: 8.Bölge Müdürlüğü Etlik GIS TM Etlik/ KEÇİÖREN/ ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 8. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. İşin adı : İTM.8.3 170 kV Etlik GIS (Tamamlama)

3.2. İşin yapılma yeri: 8.Bölge Müdürlüğü Etlik GIS TM Etlik/ KEÇİÖREN/ ANKARA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler.

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 ( On ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 180 ( YüzSeksen ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler

25.11.2026 -

25.03.2027 tarihleri arasındaki 101 ( YüzBir ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici, ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

11.1. Yüklenicinin hakedişi TEİAŞ'ın ödeme planı dahilinde Muhasebe Şefliğince ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden; 2026 yılı için %100 ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder. Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n): 1.Kategori: Elektrik Malzemesi Temini PN1 için:

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. İdarenin onay verdiği alt yükleniciler ve yapacakları iş bölümleri

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.1. İdarenin onay verdiği alt yükleniciler ve yapacakları iş bölümleri

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.1. Söz konusu Trafo Merkezinde; aşağıda detayları verilen eğitimler, birim fiyat listesinde yer almak kaydıyla yüklenici tarafından İşveren personeline verilecektir. Bu eğitimlerin tamamı için eğitim tarihi, yeri, eğitici yeterliliği vb. dokümanlar sözleşme/proje yürütücüsü Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı’na onaya sunulacaktır. Bu başkanlık tarafından onay verilmeden yapılan eğitimler geçersiz sayılacak ve tekrarlanacaktır. Birim fiyat listesinde yer alan eğitimlerden ihtiyaç duyulması durumunda işin geçici kabulüne kadar TM Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından birim fiyat listesinde yer alan fiyatlar üzerinden en fazla birer adet ilave eğitim verilmesi talep edilebilecektir. Eğitim dokümanları dijital ve ayrıca basılı (kâğıt kopya halinde) olarak katılımcılara verilecektir. Söz konusu eğitimlerin programlarının sözleşme termini içerisinde ve 2T den önce yapılması prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak, merkezin geçici kabulüne kadar yapılamaması durumunda, geçici kabul tutanağının noksanlar sayfasına bu husus noksan olarak yazılacaktır. Bu eğitimleri alıp almamakta TEİAŞ yetkili olup, eğitimlerin alınmaması durumunda yüklenici herhangi bir zarar/ ziyan veya hak talep edemez ve bu hususta herhangi bir bedel ödenmez. Malzemelerin, Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinde belirtilen montaj, işletmeye alma, bakım-onarım katalogları gibi dokuman ile zorunlu yedek parça, aksesuar ve işletme aparatları Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir. Söz konusu malzeme eğitimlerin bedeli, bu iş kalemi için birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen teklif fiyatına göre ödenecek ve bu ödeme herhangi bir fiyat farkına tabii tutulmayacaktır.

16.3. Primer Malzeme Eğitimi: Primer malzeme eğitimlerinin sözleşme termini içerisinde ve geçici kabul hazırlık çalışmalarından (2T) önce yapılması esastır. Ancak, eğitimlerin merkezin geçici kabulüne kadar yapılamaması durumunda, elektrik arz güvenliği ile tesisin enerjilendirme ihtiyacına göre, kabul heyetinin değerlendirmesi sonrası eğitimler geçici kabul tutanağının eksiklik sayfasında eksik olarak yazılabilecektir. Bu eğitimleri alıp almamakta TEİAŞ yetkili olup, eğitimlerin alınmaması durumunda yüklenici herhangi bir zarar/ ziyan veya hak talep edemez ve bu hususta herhangi bir bedel ödenmez. Malzemelerin, Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinde belirtilen montaj, işletmeye alma, bakım-onarım katalogları gibi dokuman ile zorunlu yedek parça, aksesuar ve işletme aparatları Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.

16.3.1 Yüksek Gerilim SF6 Gaz Yalıtımlı Şalt Donanımı: Eğitim esas olarak iki bölüme ayrılacaktır. İlk bölüm teorik ders, ikinci bölüm ise açıklanan teorik bilgilerin sahada gösterileceği bir pratik uygulama şeklinde olacaktır. Teorik eğitimler en az 3 gün, uygulamalı eğitimler ise en az 5 gün olacak şekilde planlanacaktır. -Yüklenici eğitimden en az 15 (on beş) gün öncesinden eğitim yerini, tarihini, eğitimin detaylı özetlerini, eğitim dokümanlarını ve eğitmen bilgilerini içeren Eğitim Programını Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı onayına sunacaktır. -Eğitmenlerin kendi alanlarında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olduğunu gösteren belgeler ve üretici onaylı sertifikaları Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı onayına sunacaktır. -Eğitim dili ve eğitim dokümanları Türkçe olacaktır. Yabancı eğitmen olması halinde Türkçe tercüme yapılacaktır. Bakım talimatları, arıza tespit el kitapları ve eğitim dokümanları dijital ve ayrıca basılı (kâğıt kopya halinde) olarak katılımcılara verilecektir. -Eğitime katılacak katılımcıların eğitim süresince, yemek ve konaklama ihtiyaçları yüklenici tarafından sağlanacaktır.

16.3.2 Orta Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri (SF6 Gazlı ve/veya Hava İzoleli) -Yüklenici eğitimden en az 15 (on beş) gün öncesinden eğitim yerini, tarihini, eğitimin detaylı özetlerini, eğitim dokümanlarını ve eğitmen bilgilerini içeren Eğitim Programını Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı onayına sunacaktır.

16.3.3 Diğer Primer Malzemeler Merkezlerdeki 420 kV, 170 kV ve orta gerilimdeki kesici, ayırıcı, güç transformatörleri, yardımcı servis transformatörleri, topraklama transformatörleri, ototransformatörler, ölçü transformatörleri, parafudr, vs. için, 2 günlük eğitim düzenlenecektir. Eğitimin detaylı özetleri ve yazılı dokümantasyonu Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığına sunulacaktır. Eğitimler en az 10 kişilik gruba verilecektir. 16.4.Sekonder Malzeme Eğitimi: Merkezlerdeki mesafe koruma röleleri, bara koruma ve kesici arıza koruma röleleri, olay kaydedici, sayaçlar, aşırı akım ve toprak röleleri, diferansiyel röleler vs. için, - Komple 400 kV ve 154 kV merkezlerde 5 iş günü (RTU dahil) - Tevsiat 400 kV ve 154 kV merkezlerde 5 iş günü (RTU dahil) Eğitim 10 kişilik gruba verilecektir. Sekonder malzeme eğitimlerinde aşağıdaki konulara ağırlık verilecektir. -Sekonder malzemelerin ölçme sistemlerinin tanıtılması -Sekonder malzemelerin ve kartların genel tanıtımı -Sekonder malzemelerin programlanması -Sekonder malzemelerin ayar hesaplarının yapılması -Sekonder malzemelerin test cihazları ile testi

16.5. TM Otomasyon Sistemi Eğitimi: Genel Hususlar; -Otomasyon sistemli tesis edilen trafo merkezi eğitimleri, aşağıda belirtilen sürelerde ve tarif edildiği gibi 3 (üç) aşamalı olarak yapılacaktır. -Her Eğitim 10 kişilik gruba verilecektir. -Yüklenici en az 1 (bir) ay öncesinden eğitim yeri, tarihi, içeriği ve eğitmen bilgilerini eksiksiz olarak içeren eğitim programını Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı onayına sunacaktır. -Eğitmenlerin trafo merkezi otomasyon sistemi tecrübesini gösterir belgeler Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığına sunulacaktır. Eğitimin yeri, tarihi, içeriği ve eğitmen bilgilerinin onayı ile ilgili olarak Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ilgili Bölge Müdürlüğüne yetki verebilecektir. -Eğitim dili ve eğitim dokümanları Türkçe olacaktır. Yabancı eğitmen olması halinde Türkçe tercüme yapılacaktır. Eğitim dokümanları ve otomasyon programları usb bellek içerisinde her katılımcı için sağlanmalıdır. Eğitim dokümanları ayrıca basılı (kâğıt kopya halinde) olarak katılımcılara verilecektir. -Tüm eğitimler yüklenici tarafından, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacak, görüntü ve ses kalitesi anlaşılır olacaktır. Kayıtlar katılımcı sayısı kadar çoğaltılarak eğitim sonrasında katılımcılara teslim edilecektir. -Eğitimler yüklenici tarafından sağlanacak tam teşekküllü eğitim salonunda yapılacaktır. Eğitime katılacak katılımcıların eğitim süresince, yemek ve konaklama ihtiyaçları yüklenici tarafından sağlanacaktır. -Trafo merkezi işletme teknisyenleri (operatörler) için ayrıca Geçici Kabul öncesi TM otomasyon sistemi hakkında trafo merkezinde bir gün süresince uygulamalı eğitim verilecektir. Eğitimin Genel Amacı; -Sahada bulunan tüm IED’lerin ağ mimarisindeki yerinin ve görevinin anlaşılmasını sağlamak, iyi bir ağ nasıl kurulur anlamak. -IEC 61850 standardını ve bileşenlerini anlamak, uygulamalı olarak IEC 61850 işlevlerinin (örn. GOOSE, MMS, v.s.) öğrenmek, gerektiğinde müdahale edebilecek düzeyde temel bilgilerle donatmak. -Zaman senkronizasyonu sistemi ve ekipmanlarının anlaşılması, (IRIG-B, PPS/PPM, NTP, PTP ile zaman senkronizasyonu) gerektiğinde müdahale edebilecek düzeyde temel bilgilerle donatmak. -Fider Kontrol Rölesi (BCU) kullanım amacı ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak, gerektiğinde müdahale edebilecek düzeyde bilgilerle donatmak. -İstasyon dışı haberleşme sistemleri, veri birleştirme, sıkıştırma, geri çözme teknolojileri (örn. Modem, Router, Multiplexer, RTU, Gateway, TDM, SDH, PDH) kullanımı amaçları, özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak. -İstasyon Otomasyonu sunucu bilgisayar, operatör ve mühendislik bilgisayarlarının içeriklerini, yazılımları, donanımları öğrenmek, aktif kullanımını sağlamak. -HMI (SCADA) sisteminin çalışma prensibi, ekranları hakkında katılımcıların yeterli donanıma sahip olmasını sağlamak. -Sibergüvenlik, veri güvenliği, yetkilendirme, gibi konular ve bununla ilgili yazılım ve donanımları anlama (örn, Firewall, v.s) kullanım amacı, gerekliliği ve ağ güvenliği konusunda kullanıcıların yeterli donanıma sahip olmasını sağlamak. 1. Aşama Fabrika kabul testleri öncesinde Yapılacak Eğitim; -Eğitim 5 gün süresince verilecek şekilde organize edilecektir. -Bu eğitim mühendisler için temel düzeyde yapılacak olup, eğitimin amacı Fabrika Kabul Testlerine katılacak TEİAŞ personellerinin sistem ve cihazlar hakkında bilgilendirilmesidir. Eğitim içeriği asgari aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde planlanacaktır; -TM Otomasyon mimarisinin genel tanıtımı, -Otomasyon programının tanıtılması, -HMI ekranı genel tanıtımı, (Kumanda, kilitlemeler, ölçü, renklendirme, alarm/olay v.s) -Fabrika kabulünde yapılacak testler ile ilgili detaylı bilgilendirme, -Otomasyon mimarisinde kullanılan BCU, server, gateway/RTU, router, switch, firewall, SNTP zaman senkronizasyonu ve kullanılan diğer cihazların sistemdeki görevi ve ayarlanması hakkında bilgilendirme, -IEC 61850 standardı, (Goose ve MMS altyapısı, kullanım amacı ve uygulamaları) ve diğer kullanılan haberleşme protokolleri hakkında bilgilendirme -Koruma rölelerinin haberleşmesi, sistemden olay/arıza kaydı alınması hakkında bilgilendirme 2.Aşama Trafo Merkezi 2T Çalışmaları Öncesinde (İşletmeye Hazırlık Çalışmaları Öncesinde) Yapılacak Eğitim -Eğitim 5 gün süresince verilecek şekilde organize edilecektir. -Bu eğitim mühendisler için trafo merkezini işletmeye yönelik yapılacak olup, eğitimin amacı Trafo Merkezinin işletmeye hazırlık çalışmalarını eksiksiz tamamlayıp Trafo Merkezini işletecek TEİAŞ personellerinin sistem ve cihazlar hakkında bilgilendirilmesidir. Eğitim içeriği asgari aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde planlanacaktır; -TM Otomasyon mimarisinin genel tanıtımı, -Otomasyon programının detaylı tanıtılması ve kullanımına yönelik uygulamalar yapılması, -Otomasyon mimarisinde kullanılan BCU, server, gateway/RTU, router, switch, firewall, SNTP zaman senkronizasyonu v.b cihazların sistemdeki görevi, devreye alınması ve ayarlanmasının uygulamalı olarak yapılması -IEC 61850 standardı ve diğer kullanılan haberleşme protokolleri hakkında detaylı eğitim verilmesi, veri paketlerinin oluşturulması, iletilmesi konularının uygulamalı olarak yapılması (Ör: Koruma röleleri ile BCU’ların kendi aralarında ve Gateway\RTU\Server arasındaki GOOSE ve MMS haberleşmesi ile ilgili ayar ve konfigürasyonlarına erişmek, ihtiyaç halinde değiştirmek v.b ) -Otomasyon sisteminin, (veri ve iletişim güvenliğinin) haberleşme güvenliğinin sağlanması, Firewall’ün kullanım amacı, hakkında detaylı bilgilendirme. -HMI ekranı genel tanıtımı ekran üzerinden veri ve arıza\olay kaydı alınması, otomasyon sisteminde oluşabilecek arızalara nasıl müdahale edilebilineceği v.b konularda uygulamalı eğitim yapılması, -Otomasyon sisteminde kullanılan cihazların değişiminin ve trafo merkezinde yapılabilecek tüm tevsiatların (yeni bir fider ilavesi, ölçü trafosu tap değişimi, v.b) sisteme adaptasyonunun uygulamalı olarak yapılması, - Yapılacak saha testleri ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılması, -Uygulama eğitimleri; yüklenici tarafından temin edilecek eğitim salonunda tesis edilecek demo (İlgili trafo merkezinde kullanılan her tip marka model cihazlar ve kullanılan otomasyon programı ile oluşturulan simülasyon) üzerinde yapılacaktır. Söz konusu demo üzerinde katılımcılara sistemden veri alma/gönderme, ayar yapma, cihazları haberleştirme, yeni cihaz tanıtma, yeni bir fider tanımlama v.b işletmeye yönelik uygulamalı eğitim olanağı sağlanmalıdır. 3.Aşama Geçici Kabul Yapıldıktan Sonraki 1. Yılda Yapılacak Eğitim -Eğitim 5 gün süresince verilecek şekilde organize edilecektir. -Bu eğitim mühendisler için trafo merkezini işletmeye yönelik yapılacak olup, eğitimin amacı Trafo Merkezini işletecek TEİAŞ personellerinin otomasyon sistemine hâkim olup cihazların kullanılması ve işletme esnasında karşılaşılan sorunların/tecrübelerin paylaşılmasıdır. Eğitim içeriği asgari aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde planlanacaktır; -TM Otomasyon mimarisinin genel tanıtımı, -Otomasyon programının detaylı tanıtılması ve kullanımına yönelik uygulamalar yapılması, -Otomasyon mimarisinde kullanılan BCU, server, gateway/RTU, router, switch, firewall, SNTP zaman senkronizasyonu v.b cihazların sistemdeki görevi, devreye alınması ve ayarlanmasının uygulamalı olarak yapılması, -IEC 61850 standardı ve diğer kullanılan haberleşme protokolleri hakkında detaylı eğitim verilmesi, veri paketlerinin oluşturulması, iletilmesi konularının uygulamalı olarak yapılması (Ör: Koruma röleleri ile BCU’ların kendi aralarında ve Gateway\RTU\Server arasındaki GOOSE ve MMS haberleşmesi ile ilgili ayar ve konfigürasyonlarına erişmek, ihtiyaç halinde değiştirmek v.b ) -Otomasyon sisteminin (veri ve iletişim güvenliğinin) haberleşme güvenliğinin sağlanması, Firewall’ün kullanım amacı hakkında detaylı bilgilendirme. -HMI ekranı genel tanıtımı ekran üzerinden veri ve arıza\olay kaydı alınması, otomasyon sisteminde oluşabilecek arızalara nasıl müdahale edilebilineceği v.b konularda uygulamalı eğitim yapılması, - Otomasyon sisteminde kullanılan cihazların değişiminin ve trafo merkezinde yapılabilecek tüm tevsiatların (yeni bir fider ilavesi, ölçü trafosu tap değişimi, v.b) sisteme adaptasyonunun uygulamalı olarak yapılması, - Otomasyon Sistemli trafo merkezinin işletilmesi esnasında karşılaşılan sorunların analiz edilmesi, -Uygulama eğitimleri, yüklenici tarafından temin edilecek eğitim salonunda tesis edilecek demo (İlgili trafo merkezinde kullanılan her tip marka model cihazlar ve kullanılan otomasyon programı ile oluşturulan simülasyon) üzerinde yapılacaktır. Söz konusu demo üzerinde katılımcılara sistemden veri alma/gönderme, ayar yapma, cihazları haberleştirme, yeni cihaz tanıtma, yeni bir fider tanımlama v.b işletmeye yönelik uygulamalı eğitim olanağı sağlanmalıdır.

16.6 Güç sistemleri için koruma eğitimi Aşağıda konu başlıkları yer alan eğitimle ilgili olarak, yurt içinde olmak üzere, yapılacak eğitimin yeri ve zamanını da içerecek şekilde bir eğitim programı hazırlanacak ve Trafo Merkezleri Tesis Dairesinin onayına sunulacaktır. Eğitimin süresi günde en az 6 saat olmak üzere 5 gün olacak ve 10 kişilik olacaktır. Eğitici onaya sunulacak olup üniversitelerde ilgili dersleri veren bir öğretim üyesi/görevlisi olacaktır. Öğretim üyesi/görevlisi ile beraber ayrıca bir yüklenici/üretici yetkilisi de önerilebilecektir. Eğitimler ve eğitimlerde kullanılacak dokümanlardaki dil Türkçe olacak ya da Türkçeye tercüme edilecektir. Eğitimin konu başlıkları en az aşağıda verilenleri kapsayacak ancak bununla sınırlı kalmayacaktır: • Güç sistemi temel prensipleri • Güç sistemindeki dengeli arızalar (örnek alıştırmalar dahil) • Simetrili bileşenler (örnek alıştırmalar dahil) • Güç sistemindeki dengesiz arızalar • Rölelerle koruma temelleri • Ölçü trafoları • Röle tasarımı • Nötrü izole sistemlerde koruma • Aşırı gerilim koruması • Toprak koruma (yönlü, yönsüz, kesintili) • Sınırlandırılmış toprak arıza koruması (REF protection) • Hat aşırı akım koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Hat yönlü aşırı akım koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Hat mesafe koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Hat pilot (diferansiyel) koruma • Trafo diferansiyel koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Trafo öz korumaları • Bara ve kesici arıza koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Generatör koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Motor koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Geniş alan koruması (Wide-Area protection) Eğitime katılacak katılımcıların eğitim süresince, yemek ve konaklama ihtiyaçları yüklenici tarafından sağlanacaktır.

16.7 Sekonder Sistemler Tasarım Eğitimi Trafo merkezleri otomasyon, koruma ve kumanda sistemi ile ilgili tüm sekonder ve otomasyon projeleri ile ilgili eğitim verilecektir. Bu eğitimlerin verilmesinde TEİAŞ TSP (Tip Sekonder Proje) esas alınacak olup farklı uygulamalarla ilgili bilgilendirmeler de yapılabilecektir. Yapılacak eğitim en az 5 gün ve 10 kişilik olacaktır. Eğitimde kullanılan programların (e^3, eplan vs) üreticisince sağlanıyorsa demo/öğrenci/deneme gibi versiyonları eğitime katılacaklara sağlanacaktır. Eğitimde en az aşağıdaki konular ele alınacaktır: ? Saha Sekonder ? LCC (Kapsamda GIS varsa) ? OG Metal Clad veya OG GIS sekonder (kapsamda hangisi varsa) ? Otomasyon sekonder ve mimari ? Teçhizatlara ait sekonder (trafo, ototrafo, reaktör, kesici, ayırıcı, topraklama trafosu vs-kapsamda hangileri varsa) ? Pano yerleşim ? Yeni gelişmeler farklı uygulamalar Eğitime katılacak katılımcıların eğitim süresince, yemek ve konaklama ihtiyaçları yüklenici tarafından sağlanacaktır.

16.1. Söz konusu Trafo Merkezinde; aşağıda detayları verilen eğitimler, birim fiyat listesinde yer almak kaydıyla yüklenici tarafından İşveren personeline verilecektir. Bu eğitimlerin tamamı için eğitim tarihi, yeri, eğitici yeterliliği vb. dokümanlar sözleşme/proje yürütücüsü Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı’na onaya sunulacaktır. Bu başkanlık tarafından onay verilmeden yapılan eğitimler geçersiz sayılacak ve tekrarlanacaktır. Birim fiyat listesinde yer alan eğitimlerden ihtiyaç duyulması durumunda işin geçici kabulüne kadar TM Tesis Dairesi Başkanlığı tarafından birim fiyat listesinde yer alan fiyatlar üzerinden en fazla birer adet ilave eğitim verilmesi talep edilebilecektir. Eğitim dokümanları dijital ve ayrıca basılı (kâğıt kopya halinde) olarak katılımcılara verilecektir. Söz konusu eğitimlerin programlarının sözleşme termini içerisinde ve 2T den önce yapılması prensip olarak kabul edilmiştir. Ancak, merkezin geçici kabulüne kadar yapılamaması durumunda, geçici kabul tutanağının noksanlar sayfasına bu husus noksan olarak yazılacaktır. Bu eğitimleri alıp almamakta TEİAŞ yetkili olup, eğitimlerin alınmaması durumunda yüklenici herhangi bir zarar/ ziyan veya hak talep edemez ve bu hususta herhangi bir bedel ödenmez. Malzemelerin, Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinde belirtilen montaj, işletmeye alma, bakım-onarım katalogları gibi dokuman ile zorunlu yedek parça, aksesuar ve işletme aparatları Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir. Söz konusu malzeme eğitimlerin bedeli, bu iş kalemi için birim fiyat teklif cetvelinde belirtilen teklif fiyatına göre ödenecek ve bu ödeme herhangi bir fiyat farkına tabii tutulmayacaktır.

16.3. Primer Malzeme Eğitimi: Primer malzeme eğitimlerinin sözleşme termini içerisinde ve geçici kabul hazırlık çalışmalarından (2T) önce yapılması esastır. Ancak, eğitimlerin merkezin geçici kabulüne kadar yapılamaması durumunda, elektrik arz güvenliği ile tesisin enerjilendirme ihtiyacına göre, kabul heyetinin değerlendirmesi sonrası eğitimler geçici kabul tutanağının eksiklik sayfasında eksik olarak yazılabilecektir. Bu eğitimleri alıp almamakta TEİAŞ yetkili olup, eğitimlerin alınmaması durumunda yüklenici herhangi bir zarar/ ziyan veya hak talep edemez ve bu hususta herhangi bir bedel ödenmez. Malzemelerin, Genel Teknik ve Montaj Şartnamesinde belirtilen montaj, işletmeye alma, bakım-onarım katalogları gibi dokuman ile zorunlu yedek parça, aksesuar ve işletme aparatları Yüklenici tarafından İdareye teslim edilecektir.

16.3.1 Yüksek Gerilim SF6 Gaz Yalıtımlı Şalt Donanımı: Eğitim esas olarak iki bölüme ayrılacaktır. İlk bölüm teorik ders, ikinci bölüm ise açıklanan teorik bilgilerin sahada gösterileceği bir pratik uygulama şeklinde olacaktır. Teorik eğitimler en az 3 gün, uygulamalı eğitimler ise en az 5 gün olacak şekilde planlanacaktır. -Yüklenici eğitimden en az 15 (on beş) gün öncesinden eğitim yerini, tarihini, eğitimin detaylı özetlerini, eğitim dokümanlarını ve eğitmen bilgilerini içeren Eğitim Programını Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı onayına sunacaktır. -Eğitmenlerin kendi alanlarında en az 5 yıllık tecrübeye sahip olduğunu gösteren belgeler ve üretici onaylı sertifikaları Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı onayına sunacaktır. -Eğitim dili ve eğitim dokümanları Türkçe olacaktır. Yabancı eğitmen olması halinde Türkçe tercüme yapılacaktır. Bakım talimatları, arıza tespit el kitapları ve eğitim dokümanları dijital ve ayrıca basılı (kâğıt kopya halinde) olarak katılımcılara verilecektir. -Eğitime katılacak katılımcıların eğitim süresince, yemek ve konaklama ihtiyaçları yüklenici tarafından sağlanacaktır.

16.3.2 Orta Gerilim Anahtarlama ve Kontrol Düzenleri (SF6 Gazlı ve/veya Hava İzoleli) -Yüklenici eğitimden en az 15 (on beş) gün öncesinden eğitim yerini, tarihini, eğitimin detaylı özetlerini, eğitim dokümanlarını ve eğitmen bilgilerini içeren Eğitim Programını Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı onayına sunacaktır.

16.3.3 Diğer Primer Malzemeler Merkezlerdeki 420 kV, 170 kV ve orta gerilimdeki kesici, ayırıcı, güç transformatörleri, yardımcı servis transformatörleri, topraklama transformatörleri, ototransformatörler, ölçü transformatörleri, parafudr, vs. için, 2 günlük eğitim düzenlenecektir. Eğitimin detaylı özetleri ve yazılı dokümantasyonu Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığına sunulacaktır. Eğitimler en az 10 kişilik gruba verilecektir. 16.4.Sekonder Malzeme Eğitimi: Merkezlerdeki mesafe koruma röleleri, bara koruma ve kesici arıza koruma röleleri, olay kaydedici, sayaçlar, aşırı akım ve toprak röleleri, diferansiyel röleler vs. için, - Komple 400 kV ve 154 kV merkezlerde 5 iş günü (RTU dahil) - Tevsiat 400 kV ve 154 kV merkezlerde 5 iş günü (RTU dahil) Eğitim 10 kişilik gruba verilecektir. Sekonder malzeme eğitimlerinde aşağıdaki konulara ağırlık verilecektir. -Sekonder malzemelerin ölçme sistemlerinin tanıtılması -Sekonder malzemelerin ve kartların genel tanıtımı -Sekonder malzemelerin programlanması -Sekonder malzemelerin ayar hesaplarının yapılması -Sekonder malzemelerin test cihazları ile testi

16.5. TM Otomasyon Sistemi Eğitimi: Genel Hususlar; -Otomasyon sistemli tesis edilen trafo merkezi eğitimleri, aşağıda belirtilen sürelerde ve tarif edildiği gibi 3 (üç) aşamalı olarak yapılacaktır. -Her Eğitim 10 kişilik gruba verilecektir. -Yüklenici en az 1 (bir) ay öncesinden eğitim yeri, tarihi, içeriği ve eğitmen bilgilerini eksiksiz olarak içeren eğitim programını Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı onayına sunacaktır. -Eğitmenlerin trafo merkezi otomasyon sistemi tecrübesini gösterir belgeler Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığına sunulacaktır. Eğitimin yeri, tarihi, içeriği ve eğitmen bilgilerinin onayı ile ilgili olarak Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığı ilgili Bölge Müdürlüğüne yetki verebilecektir. -Eğitim dili ve eğitim dokümanları Türkçe olacaktır. Yabancı eğitmen olması halinde Türkçe tercüme yapılacaktır. Eğitim dokümanları ve otomasyon programları usb bellek içerisinde her katılımcı için sağlanmalıdır. Eğitim dokümanları ayrıca basılı (kâğıt kopya halinde) olarak katılımcılara verilecektir. -Tüm eğitimler yüklenici tarafından, sesli ve görüntülü olarak kayıt altına alınacak, görüntü ve ses kalitesi anlaşılır olacaktır. Kayıtlar katılımcı sayısı kadar çoğaltılarak eğitim sonrasında katılımcılara teslim edilecektir. -Eğitimler yüklenici tarafından sağlanacak tam teşekküllü eğitim salonunda yapılacaktır. Eğitime katılacak katılımcıların eğitim süresince, yemek ve konaklama ihtiyaçları yüklenici tarafından sağlanacaktır. -Trafo merkezi işletme teknisyenleri (operatörler) için ayrıca Geçici Kabul öncesi TM otomasyon sistemi hakkında trafo merkezinde bir gün süresince uygulamalı eğitim verilecektir. Eğitimin Genel Amacı; -Sahada bulunan tüm IED’lerin ağ mimarisindeki yerinin ve görevinin anlaşılmasını sağlamak, iyi bir ağ nasıl kurulur anlamak. -IEC 61850 standardını ve bileşenlerini anlamak, uygulamalı olarak IEC 61850 işlevlerinin (örn. GOOSE, MMS, v.s.) öğrenmek, gerektiğinde müdahale edebilecek düzeyde temel bilgilerle donatmak. -Zaman senkronizasyonu sistemi ve ekipmanlarının anlaşılması, (IRIG-B, PPS/PPM, NTP, PTP ile zaman senkronizasyonu) gerektiğinde müdahale edebilecek düzeyde temel bilgilerle donatmak. -Fider Kontrol Rölesi (BCU) kullanım amacı ve özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak, gerektiğinde müdahale edebilecek düzeyde bilgilerle donatmak. -İstasyon dışı haberleşme sistemleri, veri birleştirme, sıkıştırma, geri çözme teknolojileri (örn. Modem, Router, Multiplexer, RTU, Gateway, TDM, SDH, PDH) kullanımı amaçları, özellikleri konusunda bilgi sahibi olmak. -İstasyon Otomasyonu sunucu bilgisayar, operatör ve mühendislik bilgisayarlarının içeriklerini, yazılımları, donanımları öğrenmek, aktif kullanımını sağlamak. -HMI (SCADA) sisteminin çalışma prensibi, ekranları hakkında katılımcıların yeterli donanıma sahip olmasını sağlamak. -Sibergüvenlik, veri güvenliği, yetkilendirme, gibi konular ve bununla ilgili yazılım ve donanımları anlama (örn, Firewall, v.s) kullanım amacı, gerekliliği ve ağ güvenliği konusunda kullanıcıların yeterli donanıma sahip olmasını sağlamak. 1. Aşama Fabrika kabul testleri öncesinde Yapılacak Eğitim; -Eğitim 5 gün süresince verilecek şekilde organize edilecektir. -Bu eğitim mühendisler için temel düzeyde yapılacak olup, eğitimin amacı Fabrika Kabul Testlerine katılacak TEİAŞ personellerinin sistem ve cihazlar hakkında bilgilendirilmesidir. Eğitim içeriği asgari aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde planlanacaktır; -TM Otomasyon mimarisinin genel tanıtımı, -Otomasyon programının tanıtılması, -HMI ekranı genel tanıtımı, (Kumanda, kilitlemeler, ölçü, renklendirme, alarm/olay v.s) -Fabrika kabulünde yapılacak testler ile ilgili detaylı bilgilendirme, -Otomasyon mimarisinde kullanılan BCU, server, gateway/RTU, router, switch, firewall, SNTP zaman senkronizasyonu ve kullanılan diğer cihazların sistemdeki görevi ve ayarlanması hakkında bilgilendirme, -IEC 61850 standardı, (Goose ve MMS altyapısı, kullanım amacı ve uygulamaları) ve diğer kullanılan haberleşme protokolleri hakkında bilgilendirme -Koruma rölelerinin haberleşmesi, sistemden olay/arıza kaydı alınması hakkında bilgilendirme 2.Aşama Trafo Merkezi 2T Çalışmaları Öncesinde (İşletmeye Hazırlık Çalışmaları Öncesinde) Yapılacak Eğitim -Eğitim 5 gün süresince verilecek şekilde organize edilecektir. -Bu eğitim mühendisler için trafo merkezini işletmeye yönelik yapılacak olup, eğitimin amacı Trafo Merkezinin işletmeye hazırlık çalışmalarını eksiksiz tamamlayıp Trafo Merkezini işletecek TEİAŞ personellerinin sistem ve cihazlar hakkında bilgilendirilmesidir. Eğitim içeriği asgari aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde planlanacaktır; -TM Otomasyon mimarisinin genel tanıtımı, -Otomasyon programının detaylı tanıtılması ve kullanımına yönelik uygulamalar yapılması, -Otomasyon mimarisinde kullanılan BCU, server, gateway/RTU, router, switch, firewall, SNTP zaman senkronizasyonu v.b cihazların sistemdeki görevi, devreye alınması ve ayarlanmasının uygulamalı olarak yapılması -IEC 61850 standardı ve diğer kullanılan haberleşme protokolleri hakkında detaylı eğitim verilmesi, veri paketlerinin oluşturulması, iletilmesi konularının uygulamalı olarak yapılması (Ör: Koruma röleleri ile BCU’ların kendi aralarında ve Gateway\RTU\Server arasındaki GOOSE ve MMS haberleşmesi ile ilgili ayar ve konfigürasyonlarına erişmek, ihtiyaç halinde değiştirmek v.b ) -Otomasyon sisteminin, (veri ve iletişim güvenliğinin) haberleşme güvenliğinin sağlanması, Firewall’ün kullanım amacı, hakkında detaylı bilgilendirme. -HMI ekranı genel tanıtımı ekran üzerinden veri ve arıza\olay kaydı alınması, otomasyon sisteminde oluşabilecek arızalara nasıl müdahale edilebilineceği v.b konularda uygulamalı eğitim yapılması, -Otomasyon sisteminde kullanılan cihazların değişiminin ve trafo merkezinde yapılabilecek tüm tevsiatların (yeni bir fider ilavesi, ölçü trafosu tap değişimi, v.b) sisteme adaptasyonunun uygulamalı olarak yapılması, - Yapılacak saha testleri ile ilgili detaylı bilgilendirme yapılması, -Uygulama eğitimleri; yüklenici tarafından temin edilecek eğitim salonunda tesis edilecek demo (İlgili trafo merkezinde kullanılan her tip marka model cihazlar ve kullanılan otomasyon programı ile oluşturulan simülasyon) üzerinde yapılacaktır. Söz konusu demo üzerinde katılımcılara sistemden veri alma/gönderme, ayar yapma, cihazları haberleştirme, yeni cihaz tanıtma, yeni bir fider tanımlama v.b işletmeye yönelik uygulamalı eğitim olanağı sağlanmalıdır. 3.Aşama Geçici Kabul Yapıldıktan Sonraki 1. Yılda Yapılacak Eğitim -Eğitim 5 gün süresince verilecek şekilde organize edilecektir. -Bu eğitim mühendisler için trafo merkezini işletmeye yönelik yapılacak olup, eğitimin amacı Trafo Merkezini işletecek TEİAŞ personellerinin otomasyon sistemine hâkim olup cihazların kullanılması ve işletme esnasında karşılaşılan sorunların/tecrübelerin paylaşılmasıdır. Eğitim içeriği asgari aşağıda belirtilen konuları kapsayacak şekilde planlanacaktır; -TM Otomasyon mimarisinin genel tanıtımı, -Otomasyon programının detaylı tanıtılması ve kullanımına yönelik uygulamalar yapılması, -Otomasyon mimarisinde kullanılan BCU, server, gateway/RTU, router, switch, firewall, SNTP zaman senkronizasyonu v.b cihazların sistemdeki görevi, devreye alınması ve ayarlanmasının uygulamalı olarak yapılması, -IEC 61850 standardı ve diğer kullanılan haberleşme protokolleri hakkında detaylı eğitim verilmesi, veri paketlerinin oluşturulması, iletilmesi konularının uygulamalı olarak yapılması (Ör: Koruma röleleri ile BCU’ların kendi aralarında ve Gateway\RTU\Server arasındaki GOOSE ve MMS haberleşmesi ile ilgili ayar ve konfigürasyonlarına erişmek, ihtiyaç halinde değiştirmek v.b ) -Otomasyon sisteminin (veri ve iletişim güvenliğinin) haberleşme güvenliğinin sağlanması, Firewall’ün kullanım amacı hakkında detaylı bilgilendirme. -HMI ekranı genel tanıtımı ekran üzerinden veri ve arıza\olay kaydı alınması, otomasyon sisteminde oluşabilecek arızalara nasıl müdahale edilebilineceği v.b konularda uygulamalı eğitim yapılması, - Otomasyon sisteminde kullanılan cihazların değişiminin ve trafo merkezinde yapılabilecek tüm tevsiatların (yeni bir fider ilavesi, ölçü trafosu tap değişimi, v.b) sisteme adaptasyonunun uygulamalı olarak yapılması, - Otomasyon Sistemli trafo merkezinin işletilmesi esnasında karşılaşılan sorunların analiz edilmesi, -Uygulama eğitimleri, yüklenici tarafından temin edilecek eğitim salonunda tesis edilecek demo (İlgili trafo merkezinde kullanılan her tip marka model cihazlar ve kullanılan otomasyon programı ile oluşturulan simülasyon) üzerinde yapılacaktır. Söz konusu demo üzerinde katılımcılara sistemden veri alma/gönderme, ayar yapma, cihazları haberleştirme, yeni cihaz tanıtma, yeni bir fider tanımlama v.b işletmeye yönelik uygulamalı eğitim olanağı sağlanmalıdır.

16.6 Güç sistemleri için koruma eğitimi Aşağıda konu başlıkları yer alan eğitimle ilgili olarak, yurt içinde olmak üzere, yapılacak eğitimin yeri ve zamanını da içerecek şekilde bir eğitim programı hazırlanacak ve Trafo Merkezleri Tesis Dairesinin onayına sunulacaktır. Eğitimin süresi günde en az 6 saat olmak üzere 5 gün olacak ve 10 kişilik olacaktır. Eğitici onaya sunulacak olup üniversitelerde ilgili dersleri veren bir öğretim üyesi/görevlisi olacaktır. Öğretim üyesi/görevlisi ile beraber ayrıca bir yüklenici/üretici yetkilisi de önerilebilecektir. Eğitimler ve eğitimlerde kullanılacak dokümanlardaki dil Türkçe olacak ya da Türkçeye tercüme edilecektir. Eğitimin konu başlıkları en az aşağıda verilenleri kapsayacak ancak bununla sınırlı kalmayacaktır: • Güç sistemi temel prensipleri • Güç sistemindeki dengeli arızalar (örnek alıştırmalar dahil) • Simetrili bileşenler (örnek alıştırmalar dahil) • Güç sistemindeki dengesiz arızalar • Rölelerle koruma temelleri • Ölçü trafoları • Röle tasarımı • Nötrü izole sistemlerde koruma • Aşırı gerilim koruması • Toprak koruma (yönlü, yönsüz, kesintili) • Sınırlandırılmış toprak arıza koruması (REF protection) • Hat aşırı akım koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Hat yönlü aşırı akım koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Hat mesafe koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Hat pilot (diferansiyel) koruma • Trafo diferansiyel koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Trafo öz korumaları • Bara ve kesici arıza koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Generatör koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Motor koruma (örnek alıştırmalar dahil) • Geniş alan koruması (Wide-Area protection) Eğitime katılacak katılımcıların eğitim süresince, yemek ve konaklama ihtiyaçları yüklenici tarafından sağlanacaktır.

16.7 Sekonder Sistemler Tasarım Eğitimi Trafo merkezleri otomasyon, koruma ve kumanda sistemi ile ilgili tüm sekonder ve otomasyon projeleri ile ilgili eğitim verilecektir. Bu eğitimlerin verilmesinde TEİAŞ TSP (Tip Sekonder Proje) esas alınacak olup farklı uygulamalarla ilgili bilgilendirmeler de yapılabilecektir. Yapılacak eğitim en az 5 gün ve 10 kişilik olacaktır. Eğitimde kullanılan programların (e^3, eplan vs) üreticisince sağlanıyorsa demo/öğrenci/deneme gibi versiyonları eğitime katılacaklara sağlanacaktır. Eğitimde en az aşağıdaki konular ele alınacaktır: ? Saha Sekonder ? LCC (Kapsamda GIS varsa) ? OG Metal Clad veya OG GIS sekonder (kapsamda hangisi varsa) ? Otomasyon sekonder ve mimari ? Teçhizatlara ait sekonder (trafo, ototrafo, reaktör, kesici, ayırıcı, topraklama trafosu vs-kapsamda hangileri varsa) ? Pano yerleşim ? Yeni gelişmeler farklı uygulamalar Eğitime katılacak katılımcıların eğitim süresince, yemek ve konaklama ihtiyaçları yüklenici tarafından sağlanacaktır.

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

23.1. Yüklenici,

23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,06 ( on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,06 ( on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ 1 – (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / .), A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL / .).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncellenen rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncellenen rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; yapılan iş tutarının % 3’ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3’ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; yapılan iş tutarının % 3’ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3’ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ANKARA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

33.1. Aşağıda yer alan ek hükümler, Sözleşme maddeleri ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu hükümlere karşılık gelen Sözleşme veya Yapım İşleri Genel Şartnamesi maddeleri parantez içinde gösterilmiştir.

33.1. Keşif Artışı, İlave İş Verilmesi Ve İşin Kısmen İptal Edilmesi (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.2. Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlgili Hususlar Teiaş (Bölge Müdürlükleri) sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen onbeş gün içinde yükleniciyi ve tebligat adreslerini Sosyal Güvenlik Kurumu?na bildirecektir.

33.3. Borçluluk Ve Hacizler Yüklenici bu sözleşmeden doğan alacaklarına konulacak herhangi bir hacizi, uygulamayı izleyen 30(otuz) gün içerisinde kaldırtmak zorundadır. Aksi takdirde TEİAŞ hiçbir tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshe yetkilidir.

33.4. Malzeme Temini

33.4.1. TEİAŞ Tarafından Verilen Malzemeler TEİAŞ?ça verilecek tüm malzemeler merkezin geçici kabul tarihi ile sınırlı olan ve TEİAŞ?ça belirlenecek olan malzeme bedeli tutarında malzeme teminat mektubu karşılığında ve yedd-i emin tutanağı ile verilecektir. Söz konusu malzeme teminat mektupları malzeme verilmesinden önce verilecek olup; merkezin geçici kabul tutanağı onay tarihinde serbest bırakılacaktır. TEİAŞ?ça merkez için Yükleniciye verilecek malzemeler, iş programlarında montaja başlama tarihinden ve iş ilerleme durumlarına göre bir ay önceden yazılı olarak talep edilecektir.

33.4.2. TEİAŞ?ça Proje Miktarından Fazla Verilen Malzemelerin İadesi TEİAŞ?ça proje miktarından fazla malzeme verilmesi ya da verilen malzemelerin montajının yapılmaması durumunda bu malzemeleri Yüklenicinin hiç bir kullanma hakkı olmayıp, en geç geçici kabul tarihinde TEİAŞ?tan alınan depoya, alındığı şekli ile bir tutanakla iade etmek zorundadır. Geçici kabul tarihinde iade edilmediği takdirde belirlenecek malzeme fiyatlarına, %50 (yüzde elli) zamlı olarak (ilave edilerek) bulunacak tutarın doğrudan nakden yatırılmaması halinde malzeme teminat mektuplarından veya Yüklenicinin TEİAŞ?taki alacaklarından mahsubu yapılacaktır.

33.4.3. TEİAŞ?ça Verilecek Malzemelerin Hasara Uğraması veya Kaybolması TEİAŞ?ça sözleşmesi gereği verilen malzemelerin hasara uğraması veya kaybedilmesi halinde TEİAŞ?ça kabul edilecek biçimde Yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi temin edilecektir. Hasara uğratılan malzemelerin onarılmasından sonra gerekli testleri TEİAŞ elemanları nezaretinde Yüklenici tarafından bilabedel yapılacaktır. Hasarlı malzemelerin onarılamaması veya onarılmasının uygun görülmemesi halinde; bu malzemelerin TEİAŞ stoklarında ihtiyaç fazlası olması durumunda yeniden Yükleniciye verilebilecektir. Ancak bunun için Yüklenicinin yazılı müracaat ederek TEİAŞ?ın ön onayını alması ve akabinde ilgili malzeme bedelinin o tarihteki rayiç tutarına göre %50 (yüzdeelli) zamlı olarak Yüklenici tarafından defaten TEİAŞ?a yatırılması ve buna ait makbuzun TEİAŞ?ın malzeme tahsis ünitesine ibrazı şarttır. Aksi takdirde malzeme verilmeyecektir.

33.4.4. Yurt Dışından Malzeme Temini Yurt dışından satın alınacak malzemelerle ilgili dış alım izinleri, gümrük harcı ve resimleri, pul bedelleri, gümrük vergileri ve gümrükten çekme masrafları, yurt dışı ve yurt içi nakliyeler, sigortalar vb. gibi masraflar ile malzemelerin her türlü testlerinin yapım masrafları yükleniciye aittir.

33.5. Bu İşyerinde Havanın Fen Noktasından Çalışmaya Uygun Olmadığı Günler

9.4 ile ilgili olarak; Elektronik Kamu Alımları Platformunun sistem kısıtları sebebiyle, Sözleşme Tasarısı oluşturma işlemleri aşamasında merkezlerin tesis edilecekleri yerlerde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler ayrı ayrı girilememiştir. Bu nedenle, söz konusu maddede ihale konusu trafo merkezlerinden, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı en kısa süreli trafo merkezinin tarih ve gün bilgisi yazılmıştır. Aşağıdaki tabloda her bir trafo merkezi için havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı tarihler ve günler ayrı ayrı verilmektedir. Sıra No Merkezler Çalışılmayan Günler Süre Elik GIS (Tamamlama) 25 Kasım ? 05 Mart 101 (Yüzbir) Gün

33.6. Yer Teslimi (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.6.1. İşe başlama tarihi Sözleşme konusu işlere ait işe başlama tarihi, fiili yer tesliminin yapıldığı (yer teslim tutanağındaki tarih) ya da yer teslimi maddesi çerçevesinde kabul edilen tarihtir. Ancak TEİAŞ?dan kaynaklanan veya Yüklenicinin çalışmaya başlamasını engelleyen herhangi bir sebeple yükleniciye yer teslimi yapılamaması durumunda, yükleniciye yapılacak fiili yer teslim tarihi işe başlama tarihi olarak alınacaktır. 33.7.Süre Uzatımı (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.8. Ödeme Koşulları (Sözleşme

11.2. maddede yer alan süreler dahilinde TEİAŞ merkez ve taşra teşkilatı ödeme esaslarına göre yapılacaktır. Fiyat listelerinde birim fiyatları yer alan iş kalemleri ve iş miktarlarının ödeme esasları aşağıda belirtilmektedir. Yüklenicinin hakedişi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığınca TEİAŞ Ödeme Planına uygun olarak ödenir. Hakediş raporlarının tanziminde ve muhasebe ödemelerindeki gecikmeden dolayı hiçbir şekilde süre uzatımı verilmez, fiyat farkı ödenmez. Ödemelere esas, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinden doğacak (Katma Değer Vergisi hariç) tüm vergi, resim, harç, pul ve masraflar Yükleniciye aittir. Geçici hakediş raporlarına dahil edilecek iş kalemlerinin proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmış olması ve yapı denetim görevlisi tarafından tanzim edilecek tutanaklarda belirtilmesi şarttır. Noksan kısımları tamamlanmamış işlerin bedelleri geçici hakediş raporlarına dahil edilmez. Tamamlanmış, ancak kesin hesabı yapılıp TEİAŞ?a verilmemiş iş kalemlerine ait miktarların % 3?ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3?ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesap bir defada geçici kabulden sonra yapılır. Ancak Yüklenici Sözleşmenin

30.1. maddesine göre yükümlülüklerini yerine getirmelidir Geçici hakediş raporlarının tanzimlerindeki kesintiler: avans, ve kesin hesap kesintileri, Türk Lirası (TL) fiyatlar için fiyat farkı ile ayarlanmış (fiyat farkı ilave edilmiş) fiyat üzerinden hesap edilecektir. Geçici hakediş raporlarındaki kesintiler iade edilirken herhangi bir fiyat ayarlamasına tabi tutulmayacak ve fiyat farkı verilmeyecektir. Sözleşmenin

30.2 maddesinde tanımlanan kesin hesap, ancak Sözleşmenin

33.17. maddesinde belirtildiği gibi işin geçici kabul yapılmasından sonra yapılacak olup, aşağıdaki ödeme planında bu husus dikkate alınmıştır.

33.8.1. Elektrik Montaj İş Kalemleri Bedelleri: Topraklama için yapılacak rögarlar ve topraklama kanalları topraklama iletkeni montajı iş kalemine dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. İdareden kaynaklanan gecikmeler haricinde, idarece onaylanan iş programında belirtilen tarihte yüklenici tarafından iş yeri sahasına getirilmiş olsa dahi, iş akışı mantığı gereği yapılması gerekli inşaat işleri tamamlanmadan sahaya getirilen elektrik iş kalemlerinin bedelleri yükleniciye ödenmeyecektir.

33.8.2. İnşaat İş Kalemleri Bedelleri: İhale konusu işler için yükleniciye hiç bir ihzarat (çimento, demir, tuğla vs.) ödemesi yapılmayacaktır.

33.8.3. İnşaat İşlerinde Hakediş Raporu Tanzimlerine Esas Olacak Ödeme Yüzdeleri: Trafo sahası tesviyesi yapılması: Trafo Merkezlerinde tesviye işleri başlamadan önce yaklaşık kübaj hesapları yapılacak, tesviye çalışmaları başladıktan sonra Kontrol Teşkilatı ile yüklenici arasında tanzim edilecek pursantaj tutanağına göre ara hakediş ödemeleri yapılacak, tesviye işleri tamamlanınca yeniden hesaplanacak nihai kübaj miktarına göre ödeme işlemi sonlandırılacaktır. Trafo temeli, ray yolu, indirme platformu: TEİAŞ?ça verilen resimde, temel ray yolu ve indirme platformu tarif edilmiştir. Buna göre trafo temel inşaatları yapılınca bu kaleme ait sözleşme tutarının yarısı, ray demiri montajları ve tesviye betonları yapıldığında diğer yarısı hakedişe dahil edilecektir. İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafında jiletli tel imalat ve montajı, İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafında profil direk ve panel çit imalat ve montajı, Cihaz mesnet temelleri ve kesici temelleri, Pilon temellerinin yapılması, Beton yolların yapılması, Topraklama kanallarının yapılması, Pissu bağlantı hattının yapılması, Yağ tahliyesi bağlantı hattının yapılması, İhata kademe ve istinat duvarlarının yapılması, Drenaj işlerinin yapılması, Mıcır serilmesi, Çelik konstrüksiyon imalatı, çelik konstrüksiyon montajı: Yapılan fiili miktar kadar hakedişe dahil edilecektir. Şalt sahası kablo kanalları ve kapakları: Kablo kanal kapaklarının betonarme olması halinde kanallar yapılınca (yapılan miktara göre) sözleşme tutarı olarak % 50?si, kapaklar tamamlandıktan sonra % 100?ü hakedişe dahil edilecektir. Kablo kanal kapaklarının sac olması halinde kanallar yapılınca (yapılan miktara göre) sözleşme tutarı olarak % 100?ü hakedişe dahil edilecektir. Sac kapakların imalatı ve şantiyeye sevk edilmesi sonrası yapılan miktara göre %75?i, kapakların kanallar üzerine montajı yapıldıktan sonra %100?ü hakedişe dahil edilecektir. Yağ çukuru yapılması, Yangın duvarı yapılması, İstimlak sınırı ve şalt sahası servis kapıları yapılması, Güvenlik binası yapılması, Sızdırmaz fosseptik yapılması, Nötr direnç temeli yapılması, Derin su kuyusu açılması, Su deposu yapılması, Ağaç dikilmesi: İmalatları ve montajları komple tamamlanınca tamamı hakedişe dahil edilecektir. Kumanda, şalt, Metal Clad, Metal Clad+Kumanda binaları: İnşaat su basman tabliye atılınca %35?i (iç ve dış dolguların yapılması, metal clad binasında bodrum kat tavan döşemesi dahil), çatı tabliye betonları dökülünce %50?si, çatısı örtülüp (kiremit döşenmesi, oluklar ve diğer tenekecilik işleri, çatı izolasyon işleri dahil), tuğla duvarları örülüp taban grobetonu atılınca %60?ı, izolatör pencereleri, kapı ve pencerelere kör kasaları takılıp sıvalar tamamlanınca %70?i, yükseltilmiş döşeme dışında kalan işler tamamlanınca %95?i, yükseltilmiş döşeme tamamlanınca %100?ü hakedişe dahil edilecektir. 154 kV GIS Binası ödeme dilimleri (GIS holü+Metal Clad ve Kumanda kısmı+Trafo holü+ Trafo indirme platformu ve ray yolu kısmı) : Zemin kat beton işlerinin yapılması %30, tavana kadar beton işlerinin yapılması %25, Trafo indirme platformu ve trafo ray yolunun yapılması %5, duvarların ve çatının yapılması %5, satıhların kapanması ve boyanması %5, elektrik işlerinin yapılması %5, tesisat işlerinin yapılması %5, havalandırma sisteminin yapılması %5, pencere ve kapıların yapılması %5, yükseltilmiş döşeme, asma tavan, epoksi kaplama ve yıldırım koruma sistemi işlerinin tamamlanması %10 154 kV GIS Binası ödeme dilimleri (GIS holü) : Zemin kat beton işlerinin yapılması %35, tavana kadar beton işlerinin yapılması %25, duvarların ve çatının yapılması %5, satıhların kapanması ve boyanması %5, elektrik işlerinin yapılması %5, tesisat işlerinin yapılması %5, havalandırma sisteminin yapılması %5, pencere ve kapıların yapılması %5, yükseltilmiş döşeme, asma tavan, epoksi kaplama ve yıldırım koruma sistemi işlerinin tamamlanması %10 380 kV GIS Binası ödeme dilimleri (GIS holü) : Zemin kat beton işlerinin yapılması %35, tavana kadar beton işlerinin yapılması %25, duvarların ve çatının yapılması %5, satıhların kapanması ve boyanması %5, elektrik işlerinin yapılması %5, tesisat işlerinin yapılması %5, havalandırma sisteminin yapılması %5, pencere ve kapıların yapılması %5, yükseltilmiş döşeme, asma tavan, epoksi kaplama ve yıldırım koruma sistemi işlerinin tamamlanması %10 Sözleşmelerinde keşifleri yer alan iş kalemlerinin ölçü birimleri Birimi m3 (metreküp) olan iş kalemleri: Saha tesviyesi, çelik konstrüksiyon pilon temelleri, ihata kademe ve çevre istinat duvarları, vs. Birimi m2 (metrekare) olan iş kalemleri: Şalt sahası içi ve giriş beton yolların yapılması, mıcır, şalt binaları, metal clad binaları, röle binaları, panel çitler, vs. Birimi m (metre) olan iş kalemleri: Drenaj, şalt sahası kanal ve kapakları, trafo ray yolu, fosseptik bağlantısı vs. Birimi kg (kilogram) olan iş kalemleri: Galvanizli fens teli çekilmesi, galvanizli dikenli tel, jiletli tel, çelik konstrüksiyon imalat ve montajı, vs. Birimi adet olan iş kalemleri: Beton baba imalat ve dikilmesi, nötr direnci temeli, trafo temeli, trafo indirme platformu, cihaz ve kesici mesnet temelleri, servis ve giriş kapısı, bekçi kulübesi, kumanda binası, lojman binası, demirbaş malzemeleri, vs. Saha tesviye kotundaki değişiklik: Yeni merkezdeki saha tesviye kotları inşaat fiyat formlarında belirtilmiştir. Saha tesviye kotları, yüklenici tarafından değiştirilemez. Ancak zorunlu nedenlerden dolayı saha tesviye kotunun değiştirilmesi gerektiğinde bu değişiklik işe başlanılmadan önce yapı denetim görevlisinin ve TEİAŞ Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığının onayı ile yapılır. Yukarıda belirtilen iş kalemleri dışındaki fiyat listelerinde yer alan iş kalemlerinin ve sözleşmede bulunmayan yeni iş kalemleri: Yapılan fiili miktar kadar hakediş raporlarına dahil edilecektir. Birim Fiyat Teklif Cetvellerin yer alan Yangın Tesisatı sistemlerine ait iş kalemlerinin ödeme yüzdeleri aşağıdaki gibidir. - Malzeme Temini %55 - Malzeme Montajı %35 - Testler % 10

33.9. Alacakların Devri: Yüklenici bu sözleşmeden doğan hakediş ve alacaklarını sadece bu sözleşmedeki her merkez ile ilgili alt yüklenici, malzeme üreticileri ve sözleşme kesin teminat mektubunu veren bankaya TEİAŞ?ın uygun görmesi halinde temlik edebilecektir. Temlik konusu hiçbir şekilde süre uzatım nedeni olmayacaktır. Temliğin başlama tarihi TEİAŞ?ın temliği onayladığı tarih olacaktır.

33.10. Taşıma Sigortası

33.10.1. Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Malzemeler Yüklenici, sözleşmesi gereği temin edeceği malzemelerin kendi adına taşıma sigortalarını yaptırmış olması ile doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve riski karşılamış olacaktır.

33.10.2. TEİAŞ Tarafından Ambardan Direkt Teslim Edilen Malzemeler Fiyat formlarında TEİAŞ?ça verilecek malzemeler belirtilmiş olup, bu malzemelerin taşıma işlemleri (güç trafoları hariç) Yüklenici tarafından yapılacaktır. Söz konusu malzemelerin her türlü riske karşı (Taşıtın devrilmesi, yangın, malzemenin hasar görmesi, çalınması v.s. şantiye boşaltma işleri de dahil) ?Taşıma Sigortası? Yükleniciye aittir. TEİAŞ?tan malzemelerin tesliminin yapılabilmesi için, ilk malzeme talebinden itibaren merkezin All Risk Sigortasının yanında, belirtilen bedel üzerinden bir defada (kısmi taşıma yapılsa dahi) tümü için ?Taşıma Sigortası? yapılacak ve poliçeleri 1 asıl, 1 suret olmak üzere TEİAŞ?a verilecektir. Malzemelerin taşıma sigortasına esas tutarları (şartname ekinde verilmiştir) ayrı ayrı her bir malzeme için tespit edilmeyip tüm malzemeler için belirlenmiştir. Ancak malzemelerin birinin veya tamamının yangın, hasar, hırsızlık vs. maruz kalması halinde o günkü değerleri TEİAŞ?ça belirlenerek Yükleniciye bildirilecek olup, Yüklenicinin bu bedele itiraz hakkı (bedelin yüksek olduğu ve/veya sigorta bedelini aştığı vb.) olmayacaktır. Malzemelerin hasar, hırsızlık vs. nedeniyle, TEİAŞ?ça belirlenecek tutarın sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapmaması ya da yapamaması durumunda ortaya çıkan kayıp hasarı Yüklenici giderecek veya bedelini TEİAŞ?a verecektir. TEİAŞ?ça verilen malzemelerin, TEİAŞ?ın Olur?una bağlı olarak ilgili şantiyelerine götürülmeyip atölyelere götürülmesi halinde (ölçü aletleri, röleler vs.) taşıma sigortası (TEİAŞ ambarı-atölye-ilgili merkez) yanında, bu malzemelerin atölyede kaldıkları süre ile sınırlı kalmak şartıyla her türlü riske karşı sigortaları da Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

33.11. Yüklenicinin Sorumluluğu (Sözleşme

33.12. İmarlı Yerlerde Yapılacak Trafo Merkezlerinin Ruhsat İşleri İmarlı yerlerde inşa edilecek trafo merkezlerinin, ilgili belediyelerde ve belediyelere bağlı Müdürlüklerinde yapılacak proje tasdikleri, inşaat ruhsatlarının, iskan ve kullanma müsaadelerinin alınması işleri ile bunlarla ilgili tüm projeler Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu işlerin yapılmasında gerekli hallerde TEİAŞ ilgili kuruluşlara gereken yazıları yazacak ve bu yazıların neticelerini Yükleniciye takip ettirip ettirmemekte serbest olacaktır. Projelerin tasdik işlemleri ile ruhsatnamelerin alınmasında yapılacak masraflara ait resmi makbuz ve belgelerin TEİAŞ?a ibraz edilmesi halinde TEİAŞ bu masrafların belgelerini Yükleniciden alarak yapılan masrafları hakediş raporlarına dahil etmeden ödeyecektir. İnşaat ruhsatlarının alınması için gereken tüm projeleri Yüklenici bedelsiz olarak yapacaktır. Yüklenici geçici kabulden en geç 30 gün sonra iskan ve kullanma müsaadelerini almakla yükümlüdür. Aksi takdirde TEİAŞ bu müsaadeleri alacak ve masraflarını yüklenicinin alacaklarından kesecektir.

33.13. Yüklenicinin Enerji Kesim Talebi Sözleşme kapsamı işlerin ifası için trafo merkezinin bir bölümünün enerjisinin kesilmesinin gerektiği hallerde, yüklenici, enerji kesintisi süresinde yapılacak olan işleri ve söz konusu işlerin ifası için ihtiyaç duyduğu süreyi kapsayacak şekilde hazırladığı detaylı programı, çalışmaları yapmayı planladığı tarihin en az 10 gün öncesinden TEİAŞ?ın İlgili Kontrol Teşkilatına sunarak, enerji kesim talebinde bulunacaktır (Standart Form TEİAŞ034/Y). İlgili Kontrol Teşkilatı, yüklenicinin sunduğu programı işin mevcut durumunu da dikkate alarak inceleyecek ve enerji kesimi için gerekli prosedürleri yerine getirecektir. Yapılan incelemede, yüklenicinin, enerji kesim talep yazısı konusu işlerin ifası için, enerji kesimi talep edilen tarihte hazır olamayacağının anlaşılması durumunda, enerji kesimi talebinden önce yerine getirilmesi gereken iş kısımları, talep tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde yükleniciye detaylı olarak bildirilecektir. Bu şekilde uygun görülmeyen enerji kesintisi talepleri, süre uzatımına sebep teşkil etmeyecektir. Enerji kesintisinin planlanan tarihte TEİAŞ?tan kaynaklanan sebeplerle gerçekleştirilememesi durumunda, yüklenicinin enerji kesintisi ile yapılması planlanan işlerin ifası için hazır olup olmadığı hususu İlgili Kontrol Teşkilatı tarafından tespit edilecektir. Talep edilen enerji kesintisinin zamanında yapılamamasına bağlı olarak yükleniciye verilebilecek olan ilave sürenin hesabında, başvuru tarihinden sonraki 10 gün dikkate alınmaz.

33.13.1. Enerji Kesimi Ceza Uygulaması Yüklenicinin/Kullanıcının yapacağı çalışmaların enerji kesintisi ve/veya iletim sisteminde kısıt meydana getireceği hallerde Yüklenicinin TEİAŞ ile mutabık kaldığı enerji kesintisi programına uygun olarak çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. Çalışmaların programlanan sürelerde tamamlanmaması halinde, ? İletim sisteminde bir kısıt oluşuyor ve bunun karşılığında YAL/YAT talimatı verilmek zorunda kalınması, ? Kesinti/inkita programının yapılması, ? Herhangi bir kısıt veya kesinti/inkita oluşturmaması, durumlarında yükleniciden, enerji kesintisi için verilen müsaade süresi dikkate alınarak aşağıda belirtilen oranlarda ceza kesilecektir. Bahse konu cezaların Gecikilen Süre miktarınca sağlıklı uygulanabilmesi için yükleniciye verilecek çalışma müsaadesinde çalışmanın bu maddelerden hangisine sebep olduğu net olarak belirtilecektir. -İletim sisteminde bir kısıt oluşuyor ve bunun karşılığında YAL/YAT talimatı verilmek zorunda kalınıyor ise: Gecikilen süre (saat) Ceza= Sözleşme Bedeli x -------------------------- x % 0,15 Verilen süre (saat) -Kesinti/inkita programının yapılması halinde, Gecikilen süre (saat) Ceza= Sözleşme Bedeli x -------------------------- x % 0,125 Verilen süre (saat) -Herhangi bir kısıt veya kesinti/inkita oluşturmuyor ise; Gecikilen süre (saat) Ceza= Sözleşme Bedeli x -------------------------- x % 0,1 Verilen süre (saat) Gecikilen süre (saat): ? Çalışma müsaadesine göre çalışmanın bitmesi gereken saat ile süresinden sonra bitirilen işin nihai olarak tamamlandığı saat arasında fark, ? İşe programlanan saatte hiç başlanmaması durumunda verilen çalışma süresinin tamamı, Verilen Süre (Saat): Çalışma müsaadesine göre işin başlangıç ve bitiş zamanı arasındaki süre. Çalışmanın bu maddelerden bir veya bir kaçına sebep olması durumunda en yüksek oranlı ceza uygulanacaktır. İşe programlanan saatte hiç başlanmaması durumunda verilen çalışma süresinin tamamı gecikme olarak hesaplanır ve yeni yapılan her çalışma programında süreç tekrar başlatılır ve bir öncekine eklenir. İdareden kaynaklı 3. Şahsı ilgilendiren (Karayolları, DDY, Kamulaştırma, Orman vs.) izinlerin alınamaması durumlarında bu ceza uygulanmayacaktır. Yüklenicin/Kullanıcının çalışmalarını programa uygun tamamlayamaması durumunda bu durumun kendi iradesi dışında geliştiğini idareye gerekçeleri ile sunması durumunda idare ceza kesilmemesine karar verebilecektir. Gecikmeli başlayan veya devam eden çalışmalarda Kurum iletim sistemi ihtiyaçları sebebi ile gecikmeden dolayı çalışmayı yarıda keser ve normal işletme şartlarına dönmek zorunda kalırsa çalışma müsaadesi verilen toplam süre kadar Yükleniciye/Kullanıcıya 1. maddede yer alan % 0,15 oranında ceza uygulanır.

33.14. Şantiyelerin Su ve Elektrik İhtiyacı TEİAŞ, tesislerine daimi su bağlayacak ise, Yükleniciye daimi su getirtebilir. Bu durumda su yerinin tespiti ve mülkiyet tasarrufları TEİAŞ?ın ihtiyarında olması kaydıyla, Yükleniciye yaptırılacak su getirtme masrafları suyun getirildiği tarihte belirlenecek birim fiyatlar üzerinden hakediş raporuna dahil edilerek ödenecektir. Şantiyede elektriğin mevcut olması halinde, TEİAŞ?taki cari usuller ve müşterilerine satış birim fiyatları ile yetecek miktarda depozitonun peşin alınması suretiyle, TEİAŞ Yükleniciye elektriği verip vermemekte serbest olup, verdiği elektriği de dilediği anda kesebilir. Elektriğin Yükleniciye verilmesi halinde her türlü masraf ve mes'uliyetler Yükleniciye aittir.

33.15. Nakliye TEİAŞ?ça Yükleniciye verilecek tüm malzemelerin taşıması (güç trafoları hariç) Yüklenici tarafından yapılacaktır. TEİAŞ?ça verilecek güç trafoları merkezlerde ray üstünde teslim edilecektir. TEİAŞ?ça verilecek primer ve sekonder malzemeler Ankara (Gölbaşı-Sincan 9 km) ambarlarından İhale dokümanında yer alan şartlarla teslim edilecektir. Bu malzemelerin taşıma bedellerinin, her bir malzemenin montaj birim fiyatı içerisinde olduğu kabul edildiğinden yükleniciye ayrıca bir nakliye bedeli ile akaryakıt fiyat farkı, indirme boşaltma vb. ödenmeyecektir. TEİAŞ?ça verilecek malzemelerin ambar tesliminde yükleme TEİAŞ?ça, şantiyelerde boşaltma işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Sözleşmesi gereği TEİAŞ?ça verilecek sekonder malzemeler doğrudan araç üzerinde TEİAŞ Ankara Ambarlarından teslim edilecek olup, bu malzemelerin taşınması için ayrıca nakliye ve akaryakıt fiyat farkı vb. verilmeyecektir. Rölelerin kesinlikle orijinal ambalajları içerisinde (Röle panolarına monte edilmeyip) nakliyesi yapılacaktır. TEİAŞ?ça uygun olmayan malzemenin verilmesi ve/veya malzemenin şantiyede testleri neticesi değiştirilmesi zorunluluğu durumlarında yeniden verilen malzemelerin taşınması TEİAŞ?ça yapılacaktır. Yüklenici, bütün taşımaları Karayolları Trafik Tüzüğü?ne uygun olarak en kısa mesafeden yapacak olup, gerektiğinde güç trafoları hariç taşıma yollarının tamir ve bakımını yapacaktır. Güç trafolarının taşınmasında ilave bir yol, köprü, destek vb. taşıma yolunun ıslahı gerekiyor ve bu husus Karayolları Genel Müdürlüğü?nce isteniyorsa bu hususlar yüklenici tarafından yapılacak ve bedelleri Karayolları Genel Müdürlüğü?nce istenen bedeller üzerinden hakediş raporlarına dahil edilerek ödenecektir. Ankara Ambarlarının ilgili merkezlere olan mesafesinden daha az olması kaydıyla, TEİAŞ?ça gerekli malzemelerin teslimi Ankara Ambarlarının dışında yapılabilir. Bu durumda, söz konusu malzeme için yüklenicinin teklif etmiş olduğu birim fiyat değişmeyecektir.

33.16. Çevresel Yükümlülük ve İlkeler

33.16.1. Genel Hükümler Yüklenici; (1) Sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Ka-nuna istinaden çıkarılan yürürlükteki mevzuat hükümlerine, diğer ilgili mevzuat hükümlerine, TEİAŞ tarafından hazırlanan yönerge, prosedür vb. dokümanlarda belirtilen hususlara ve ÇED Yönetmeliğine tabii işlerde Nihai ÇED Raporu/Nihai Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlere uygun şekilde faaliyet göstererek ge-rekli tüm önlemleri alacaktır. Gerekli tüm beyan ve bildirimleri zamanında ve ek-siksiz olarak yapacak, gerekli izinleri ilgili kurum/kuruluşlardan alarak denetimler-de ibraz etmek üzere ilgili evrakları belirtilen yasal süreler boyunca muhafaza ede-cektir. (2) Çevre ile etkileşime giren tüm faaliyetlerinde kirliliğin önlenmesi, çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması, flora ve faunanın korunması yönünde gerekli tüm tedbirleri alacaktır. (3) Toprak yüzeylere ve diğer alıcı ortamlara herhangi bir malzeme veya atığın gelişi-güzel atılmamasını sağlayacak ve bu malzemelerin/atıkların düzenli olarak toplan-masını sağlayarak görüntü kirliliği oluşturmasının önüne geçecektir. (4) Söz konusu faaliyet kapsamında oluşan hafriyat atıklarını diğer atıklardan ayrı top-layarak ruhsatlı hafriyat döküm sahalarına, orman alanlarında ise ilgili idarenin gös-tereceği veya izin vereceği orman alanına taşıyarak bertaraf edecektir. (5) Geçici kabul tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde sahayı temizleyerek boşalta-caktır. (6) Faaliyetleri sonucunda herhangi bir çevre kazası meydana geldiğinde derhal yasal mercileri ve ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünü bilgilendirecek, olay yerinin eski ha-line getirilmesine yönelik çalışmaları yapacak, ortaya çıkan atığın mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak ve her türlü zarar ziyan ve masrafı karşılaya-caktır. (7) TEİAŞ?a ait sabit kıymete tabi malzemenin demontajını yapması halinde, oluşacak her türlü tehlikeli/tehlikesiz atığı en az 10 (on) gün öncesinden haber vermek koşu-luyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün belirleyeceği geçici atık depolama alanına, atığın türüne uygun araçlarla taşıyarak atık teslim formunu tanzim etmek suretiyle ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne teslim edecektir. (8) Faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-kanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvar, lisanslı ölçüm ve kontrol firmala-rından ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde yaptıracağı ölçüm, kontrol ve laboratuvar hizmetlerine (su analizleri, emisyon ve gürültü ölçümü, top-rak kirliliği vb.) ilişkin masrafları kendisi karşılayacak ve rapor sonuçlarını ilgili TE-İAŞ Bölge Müdürlüğüne bildirecektir. (9) Çevreye, insan sağlığına, yaban hayatına ve mülkiyet haklarına gelebilecek her tür-lü zarar ziyanın ve rahatsızlıkların önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle doğabilecek her türlü hukuki, mali, cezai ve idari sorumluluk tamamen yükleniciye ait olup her türlü zarar ziyandan doğrudan yüklenici sorumlu olacaktır. TEİAŞ?a tazmin ettirilmesi halinde ise, TE-İAŞ tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, varsa Yüklenicinin ala-caklarından/hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilecektir.

33.16.2. Yatırım Programı Kapsamında Yer Alan Enerji İletim Hattı ve Transfor-matör Merkezi Tesisi İşleri Yüklenici; (1) Yer tesliminin ardından, şantiye kurulması halinde; 1. Ortaya çıkan atıkları tehlikeli atık ve tehlikesiz atık olarak kaynağında ayrı ayrı toplayacak, yürürlükteki atık mevzuatında belirtilen atık kodlarına göre TE-İAŞ?ın belirlediği standartlarda depolayacak, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-şikliği Bakanlığı tarafından lisans verilen yetkili kurum/kuruluşa teslim edecek ve lisanslı firmalara teslim edildiğine dair atık beyanlarını temin ederek bir nüs-hasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. 2. Geri dönüştürülebilir (kağıt, cam, plastik vb.) atıkları biriktirme ekipmanlarında depolayarak belediyeye/lisanslı firmaya teslim edecek ya da en yakın atık top-lama noktasına götürecek ve teslim edildiğine dair makbuzları/tutanakları temin ederek bir nüshasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. 3. Kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan şantiye alanlarındaki atık suları ke-sinlikle alıcı ortama deşarj etmeyecek, seyyar WC veya sızdırmaz foseptik ya-pılması halinde düzenli aralıklarla vidanjör ile çekim yapılmasını sağlayacak, çe-kim yapıldığına dair belgeleri temin edecek ve bir nüshasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. (2) Çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek üzere en az bir çevre mühendisinin gö-revlendirilmesini sağlayacaktır. Görevlendirdiği çevre mühendisine ve varsa yetki-lendirdiği çevre danışmanlık firmasına ait bilgileri ve hazırlayacağı Çevre Durum Raporu (ÇDR)?nun sunum tarihlerini de içeren iş programını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine yer teslim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı olarak bildire-cektir. (3) Fiili olarak çalışmalara başlamadan önce, çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendirdiği çevre mühendisi aracılığıyla çalışanlarını çalışmalar esnasında uyulması gereken çevre kuralları ile tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi hak-kında bilgilendirecektir. Bilgilendirme yapıldığına dair kayıtları ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. (4) Tesis faaliyetleri esnasında oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altına almak ama-cıyla https://www.teias.gov.tr/cevre-ve-kamulastirma web adresinde yer alan gün-cel formata uygun olarak ÇDR hazırlayacaktır. ÇDR?lere ilişkin; 1. İlk ÇDR, yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde hazırlana-cak/hazırlattırılacak ve resmi yazı ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacak-tır. 2. İlk ÇDR sunumunu takip eden 6 (altı) aylık ÇDR?ler ise her dönem bitimini takip eden 10 (on) gün içerisinde güncel formata uygun olarak hazırlana-rak/hazırlattırılarak resmi yazı ile ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacak-tır. 3. Periyot süresine bakılmaksızın geçici kabul başvurusuyla birlikte final ÇDR resmi yazıyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. Son ara dönem raporu ile final raporu arasında 1 aydan daha az süre olması halinde, son ara dönem raporunun sunulmasına gerek kalmadan final rapor sunulabilecektir. 4. Fiili olarak işe başlanmaması veya idarenin bilgisi dâhilinde işe ara verilmesi ya da durdurulması halinde bu durum ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğü-ne/Müdürlüklerine bildirilerek ÇDR?nin bu süreler için hazırlanmaması talep edilebilecektir. İlgili Bölge Müdürlüğüne işin başlama tarihinin bildirilmesin-den itibaren (a) ve (b) maddelerinde belirtilen süreler esas alınarak ÇDR?ler sunulacaktır. 5. ÇDR?nin; (a), (b), (c) ve (ç) maddelerinde belirtilen sürelerde sunulmaması ha-linde gecikilen gün sayısı kadar gecikme cezası uygulanacaktır. 6. ÇDR?nin içeriği ve ilgili meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından 10 (on) iş günü içinde incelenecektir. Raporun içeriğinin uygun olmadığı ve/veya ilgili meslek grubunca hazırlanma-dığının anlaşılması halinde rapor iade edilecek ve iade edilen rapor eksiklikleri tamamlanarak iade tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde ilgili TEİAŞ Böl-ge Müdürlüğüne sunulacaktır. Raporun, süresi içerisinde sunulmaması halinde gecikilen gün sayısı kadar gecikme cezası uygulanacaktır. 7. Yüklenici tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulan revize raporun uygun-luk kontrolü Bölge Müdürlüğü tarafından 10 (on) iş günü içerisinde tamamla-nacaktır. İşveren eksik husus tespit ederse yükleniciden ikinci kez revize iste-yebilecektir. İkinci revize süreci de ilk revize süreci ile aynı şekilde işleyecek-tir. 8. İkinci kez sunulan revize raporda da yüklenicinin çevresel yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde gecikilen her gün için gecikme cezası uygulanacaktır. 9. ÇDR?nin ?Raporu Hazırlayanlar Listesi? kısmında raporu hazırlayan çevre mühendisinin, yüklenicinin şantiye şefinin ve iş güvenlik uzmanının da imzala-rı bulunacak ve ÇDR?lerde taahhüt edilen yükümlülüklerin sahada uygulan-ması söz konusu personel tarafından kontrol edilecektir. 10. Dış kaynaklı kredili işlerde kredi sağlayıcısı tarafından talep edilen do-kümanların yeterli olması halinde ayrıca bir ÇDR hazırlanmayacaktır.

33.16.3. Denetim ve Ceza İşlemleri (1) ÇDR, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından önce kontrol edilip onaylanacak sonra ye-rinde çevresel denetim yapılacaktır. Sahada ÇDR?ye uygun olmayan bir durumun tespit edilmesi halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde yük-lenicinin bu durumu düzeltmesi talep edilecektir. Yüklenici, Bölge Müdürlüğü ta-rafından belirlenen süre içerisinde eksikliği gidermez ise sürenin dolduğu günden itibaren gecikme cezası uygulanacaktır. (2) Yapılan denetimler, dokümantasyon eksikliği ve ÇDR hazırlanması ile ilgili gerek-liliklerin yerine getirilmemesi sonucu tespit edilen uygunsuzluklar sözleşmeyi yü-rütmekle yetkilendirilmiş İdare Biriminin onayı ile resmiyet kazanacak ve ceza tab-losuna göre işlem yapılacaktır. (3) Uygulanacak ceza miktarı ihlalin gerçekleştiği tarihte geçerli olan aylık net asgari ücretin tabloda belirtilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunacaktır. Söz konusu ceza yüklenicinin hakediş ödemelerinden kesilecektir. Bu cezaların hakediş öde-melerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılacaktır. Ceza Tablosu Ana Kategori İhlal Net Asgari Ücret Katı Uygulama Dokümantasyon 1) Görevlendirdiği çevre mühendisi-ne ve varsa yetkilendirdiği çevre da-nışmanlık firmasına ait bilgilerin ve iş programının ilgili TEİAŞ Bölge Mü-dürlüklerine yer teslim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı olarak bildirilmemesi 0,50 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. Çevre Durum Raporları 2) İlk ÇDR?nin, yer teslimi yapılan tarihten itibaren 1 ay içerisinde resmi yazıyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdür-lüklerine sunulmaması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 3) Ara dönem ÇDR?nin, raporlama döneminin bitiminden itibaren 10 (on) gün içerisinde resmi yazı ile ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine su-nulmaması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 4) Final ÇDR?nin, geçici kabul baş-vurusu ile birlikte sunulmaması 0,50 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 5) Bölge Müdürlüğünün incelemeleri sonucunda ÇDR veya revize ÇDR?de tespit edilen uygunsuzlukla-rın belirtilen süre içerisinde gideril-meyerek revize ÇDR?nin ilgili TE-İAŞ Bölge Müdürlüklerine sunul-maması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 6) ÇDR?nin çevre mühendisi tarafın-dan hazırlanmadığının/ imzalanmadı-ğının tespit edilmesi 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. Çevre Önlemleri 7) Geçici kabul tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde, sahanın temizle-nerek boşaltılmaması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 8) Sahada ÇDR?ye uygun olmayan bir durumun tespit edilmesi halinde yüklenicinin Bölge Müdürlüğü tara-fından belirlenen süre içerisinde ek-sikliği gidermemesi 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır.

33.17. Hakediş Raporları (Yapım İşleri Genel Şartnamesi ?Sekizinci Bölüm?)

33.17.1. Ara Hakediş Raporu (Geçici Hakediş Raporları) (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.17.2. Kesin Hakediş Raporu (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.18. Ön İnceleme (2T), Geçici Kabul ve Kesin Kabul (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.18.1. Trafo Merkezleri için Geçici Kabule Hazırlık Çalışmaları ( 2T Çalışmaları Ve 2T Protokolu) Saha Testlerinin (primer, sekonder, otomasyon v.s) tamamlanmasını takiben yüklenici, ilgili Bölge Müdürlüğüne Geçici Kabul talebinde bulunacaktır. Yüklenicinin talebini takip eden 10 gün içerisinde, TEİAŞ Yapı Denetim Görevlisi, TEİAŞ ilgili ihtisas birimleri elemanları ve Yüklenici ile birlikte, geçici kabule hazırlık çalışmaları (2T çalışmaları) sonuçlandırılacaktır. Geçici Kabul Teklif Belgesi (2T Protokolü) ile işin sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı, işletmeye hazır olduğu, enerjilendirilmesinde bir sakınca olmadığı belirlendikten sonra çalışmayı yürütmekle sorumlu kontrol birimi, ilgili Daire Başkanlığına (ihalenin Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması durumunda ilgili Bölge Müdürlüğüne) yazılı olarak geçici kabul çalışmalarına başlanması talebinde bulunacaktır. Geçici kabule hazırlık çalışmalarında (2T çalışmaları) görev yapan TEİAŞ ihtisas birimleri, Yüklenici'nin saha testlerine ilişkin olarak sunduğu rapor ve föylerin sözleşme ve eklerine uygun olup olmadığını kontrol edecektir. TEİAŞ ihtisas birimleri işin sözleşmeye uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını tespit etmek üzere gerekli gördüğü tüm çalışmaları yapacaktır. Bu çalışmalar sırasında saha test raporu ve föylerin fiili durumu yansıtmadığının, malzeme ve montajın onaylı projesine veya sözleşmesine uygun olmadığının ya da merkezin enerjilenmesine engel herhangi bir hususun olduğunun tespit edilmesi halinde geçici kabule hazırlık çalışmaları (2T çalışmaları) durdurulur. Bu durum Geçici Kabul Teklif Belgesinde (2T Protokolü) belirtilir. Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere merkezin veya istenilen bölümün saha test ve kontrollerini tekrarlar, eksikleri giderir ve test raporlarını yeniden tanzim eder. Bu durumda geçici kabule hazırlık çalışmalarına (2T çalışmaları) yeniden başlanabilmesi için Yüklenicinin yeni test raporlarıyla beraber yeniden ilgili Bölge Müdürlüğüne müracaatı gerekir. Bu arada kaybedilecek süre için Yüklenici bir hak ve süre talebinde bulunamaz. Geçici kabule hazırlık çalışmalarında (2T çalışmaları), işin sözleşmeye uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı, merkezin sürekli ve güvenilir olarak çalışabilecek bir durumda işletmeye hazır olup olmadığı, geçici kabulün yapılmasına engel olarak görülmeyen kusurlu veya eksik kısımların olup olmadığı kontrol edilir. Merkezin enerjilendirilmesinde bir sakınca olmadığı belirlendikten sonra, geçici kabulün yapılmasına engel olarak görülmeyen kusurlu veya eksik kısımların işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden (% 5) fazla olmaması kaydıyla Geçici Kabul Teklif Belgesi (2T Protokolü) tanzim edilir (Standart Form TEİAŞ031.0/Y). Eğer Yüklenici 2T çalışmalarına katılmamışsa bu durum protokolde yer alır. Ayrıca saha testleri sırasında yapılmayan röle ayar çalışmalarını TEİAŞ bu aşamada tekrar gerçekleştirecektir.

33.18.2. Geçici Kabul (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

07.05.1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi gazete?de yayınlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. Geçici Kabul Teklif Belgesi (2T Protokolü) ile işin sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı, işletmeye hazır olduğu, enerjilendirilmesinde bir sakınca olmadığı belirlendikten sonra çalışmayı yürütmekle sorumlu kontrol birimi, sözleşmeyi yürütmekle yükümlü Daire Başkanlığına (ihalenin Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması durumunda ilgili Bölge Müdürlüğüne) yazılı olarak geçici kabul çalışmalarına başlanması talebinde bulunacaktır. İdare tarafından Geçici Kabul yapmak üzere yetkilendirilen ilgili Bölge Müdürlüğü en geç 10 gün içinde geçici kabul komisyonunu kurar. Geçici kabul işlemi, tamamı teknik personel ve (yüklenici hariç) üye toplam sayısı tek sayıdan oluşan geçici kabul komisyonu ve Yüklenicinin katılımı ile müştereken yapılır. Geçici kabul komisyonu, kuruluşundan itibaren en geç 10 gün içerisinde İşyerine giderek Geçici kabul çalışmasına başlar. Geçici kabul yapılırken tesisin gerilim altına alınması gerekmektedir. Tesisin enerjilendirme imkanı varsa geçici kabul komisyonunca işletmeye alma çalışmaları yaptırılarak uygun bulunması halinde sistem enerji altına alınarak geçici kabul yapılır ve sözleşme ekinde verilen forma (Standart Form TEİAŞ032.0/Y, Standart Form KİK048.0/Y ve KİK049.0/Y) uygun olarak geçici kabul tutanakları imzalanır. Ancak tesis geçici kabule elverişli olarak tamamlandığı halde Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı tesis gerilim altına alınamıyorsa, tesisin neden enerjilendirilemediği belirtilerek işin bitimini, kusur ve eksiklikleri tespit etmek amacıyla sözleşme ekinde verilen forma (Standart Form TEİAŞ032.0/Y, Standart Form KİK048.0/Y ve KİK049.0/Y) uygun olarak enerjisiz geçici kabul tutanağı imzalanır. Bu durumda, geçici kabule bağlı tüm teminat ve nakit iadeleri için tesisin enerji altına alınması beklenecektir. Bu bekleme süresinin (tesisin enerjilendirilmesine kadar geçen süre) 3 (üç) ayı geçmemesi esastır. Bu süreçte tesis enerjilendirilene kadar, Yüklenici tesisin her türlü güvenlik tedbirini alarak gerekli sayıda güvenlik görevlisi bulunduracaktır. 3 (üç) aylık bekleme süresinin sonunda Yükleniciden kaynaklı olmayan nedenlerle tesis enerjilendirilemiyorsa tesis TEİAŞ?a devredilecek ve geçici kabule bağlı teminat ve nakit iadeleri yapılacaktır. Garanti süresi tesisin enerjilendirilmesinden sonra başlayacaktır. Tesisin enerjilendirilme imkanı oluştuğunda eksik kalan testler de tamamlanarak tesis enerji altına alınarak geçici kabulü yapılarak enerjili geçici kabul tutanağı düzenlenir.Geçici kabul komisyonu tarafından, TEİAŞ?tan kaynaklı eksiklikler haricinde tesiste tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için Yükleniciye makul bir süre (takvim günü olarak) verilir. Anılan sürenin belirlenmesinde yapılacak işin özelliğine göre sözleşmesinde belirtilen havanın fen noktasında çalışmaya müsait olmayan dönem de dikkate alınır. Tespit edilen eksiklikler tamamlandığında, eksikler ile ilgili ihtisas birimi ve yapı denetim görevlisi ile Yüklenici tarafından bir tutanak düzenlenir. Tutanakta eksiklerin giderildiği tarih belirtilir. Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, merkezin sözleşme bedelinin %0,006 (yüzbinde altı) oranında günlük gecikme cezası uygulanır, geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Geçici kabul komisyonu tarafından tesiste tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yapılan çalışmalarda, yükleniciden kaynaklı olmayan nedenlerle gecikme yaşanması durumunda, yüklenicinin talebi üzerine, eksikliklerin giderilmesi için verilen süre geçici kabul komisyonunun uygun görmesi halinde uzatılabilir. Geçici kabul tutanakları merkezdeki tüm geçici kabul eksiklikleri giderildikten sonra onaylanır. Merkezin enerjilendirilmesinde mahzur görülmeyen kusurlu veya eksik kısımların işin sözleşme bedelinin yüzde beşinin (% 5) altında olduğunun tutanağa yazılması gerekmektedir. Sözleşmesinde taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılacağı belirtilen işlerde veya sözleşmesinde kısmi kabul yapılması öngörülmemekle birlikte işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen zorunlu nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümler için Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve bu sözleşme hükümlerine uygun olarak kısmi geçici kabul veya kabuller yapılabilir. TEİAŞ, İletim Sisteminin gerekleri sebebi ile tesisin kısmi geçici kabulünün yapılıp yapılmamasında yetkilidir. Böyle bir durum olması halinde; tüm tesisin bitim tarihi en son geçici kabulün yapıldığı kısmın tarihi olarak belirlenir. Tesisin garantisi en son geçici kabulün yapıldığı kısımdan itibaren 24 aydır. İşin tasfiyesi durumunda, TEİAŞ Genel Müdürlüğünden alınan tasfiye Makam Olur tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, işin tamamlanmış kısımları için sözleşmesindeki ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler aynen uygulanır.

33.18.3. Geçici Kabulden Sonraki Kusurlar (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.18.4. Kesin Kabul (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

07.05.1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi gazete?de yayınlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. Garanti süresi geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay olup garanti süresi bitiminde kesin kabul yapılır. Herhangi bir nedenle garanti süresinin uzatılması halinde, uzatılan bu sürenin bitiminde kesin kabulünün yapılması talep edilecektir. Kesin Kabul işlemlerine, Yüklenici katılmak zorundadır. Katılmaması durumunda TEİAŞ?ça yazılı olarak 15 (onbeş) gün ara ile yapılacak iki duyurudan, ikinci duyuru tarihini izleyen 15 (onbeş) gün sonrasında TEİAŞ bu çalışmayı kendi yapmaya yetkilidir. Kesin kabul çalışmalarında Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Madde 44) hükümleri geçerli olup kesin kabul çalışmaları sırasında kesin kabul komisyonunca tespit edilen kesin kabule engel olan/olmayan eksikliklerin olması halinde yükleniciye eksiklikleri gidermesi için bir süre verilir. Anılan sürenin belirlenmesinde yapılacak işin özelliği ve sözleşmesinde belirtilen havanın fen noktasında çalışmaya müsait olmayan dönem de dikkate alınır. Yüklenici kendine verilen sürede eksiklikleri gidermemişse idarenin uygun göreceği gecikmeler dışında günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10?u oranında günlük ceza uygulanır. Yüklenici ile TEİAŞ tarafından Kesin Kabul tutanağı (Standart Form TEİAŞ033.0/Y, Standart Form KİK050.0/Y ve KİK051.0/Y) hazırlanarak imzalanır. Kesin Kabul tutanağı onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.Kesin kabulün yapılmış olması, TEİAŞ?ın Borçlar Kanununun ilgili hükümlerinden yararlanmasına engel olmayacaktır. Yüklenicinin yazılı müracaatı ve idarenin de uygun görüşü olmak kaydıyla, kısmi geçici kabulü yapılmış kısımların veya TEİAŞ?ın tesisin tamamının kesin kabulün yapılmasında sakınca gördüğü işlerde işin bütününün kesin kabulünün yapılmış anlamına gelmemek şartıyla, kısmi kesin kabul yapılabilir. Kısmi kesin kabul yapılan bölümler için Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve bu sözleşme hükümleri aynen uygulanır. Kesin kabul işlemleri geçici kabul tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde sonuçlandırılır. Tasfiye olan işlerde TEİAŞ Genel Müdürlüğünden alınan tasfiye Makam Olur tarihi geçici kabul tarihi olarak sayılacağından bu tarihten 2 yıl sonra tasfiye kesin kabulü yapılır ancak 2 yıl içinde tasfiye edilen işlere ait teçhizatlar enerji altına alınamaz ise tasfiye kesin kabulü için teçhizatların enerji altına alınması beklenir ve sonrasında sözleşme ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre tasfiye kesin kabulü yapılır.

33.19. Sözleşmelerin çoğaltılması: Sözleşmeler bez ciltli olarak her bir trafo merkezi için 5 adet kopya olacak şekilde çoğaltılacaktır. Ayrıca sözleşme pdf uzantılı olarak bilgisayar ortamına aktarılacak ve 1 adet taşınabilir bellek ve 5 adet DVD ile TEİAŞ Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığına verilecektir. Bez ve karton ciltler üzerinde, kapak ve sırta sözleşme referansı, projelerin adları ve yüklenici ismi yazılacaktır. Yukarıda sayısı verilen sözleşmelerin bilgisayar ortamına aktarılması, çoğaltılması ve ciltlenmesi yüklenici tarafından yapılacak ve en geç yer teslim tarihine kadar teslim edilecek olup, masrafları taahhüt kapsamındadır.

33.20. İsteklilerin önerdikleri malzeme imalatçılarına yönelik yeterlilik şartları Sözleşmenin imzasından sonra yüklenici tarafından önerilen imalatçılara yönelik olmak üzere bu imalatçıların nihai onaylama işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki yeterlilik şartları aranacaktır. Bu nedenle teklif sahipleri aşağıda belirtilen yeterlilik şartlarını da tekliflerinde dikkate almalıdırlar.

33.20.1. ISO standardı ve TSE belgeleri, CE işareti Önerilen malzemelerin imalatçılarının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmaları zorunludur. Özellikle çokuluslu firmaların ISO standart belgelerinin, malzemenin önerilen ülkedeki imalatçısından verilmesi gerekmektedir.

04.02.2000 tarih ve 23954 sayılı,

25.09.2010 tarih ve 27710 ve

25.01.2011 tarih 27826 sayılı Resmi Gazete?lerde yayınlanan ?Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası? hakkındaki tebliğ çerçevesinde, Türkiye menşeili temin edilecek malzemelerde TSE?ye uygunluk belgesi ve TSEK markası olması mecburidir. Türkiye menşeili olmasına rağmen TSE tarafından henüz standardı yayınlanmamış olan malzemelerde TSE Kalite Uygunluk Belgesi olacaktır. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yapılan malzeme onayı başvurularında onaya sunulan malzemenin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve/veya Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE tarafından henüz standardı yayınlanmamış olan malzemelerde TSE Kalite Uygunluk Belgesi) yok ise söz konusu malzeme kesinlikle onaylanmayacaktır. Söz konusu belge veya belgelerin temini için ilgili Kurum veya Kuruluşlara başvuruda bulunulmuş olması sebebi ile malzemenin onayı istenemez. Yine onaya sunulan malzemenin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve/veya Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresinin dolmuş olması durumunda, söz konusu belge veya belgelerin yenilenmesi için ilgili Kurum veya Kuruluşlara başvuruda bulunulmuş olması sebebi ile malzemenin onayı istenemez. Teiaş?ca onaylanmış malzemelerin kabul testlerine başlanmadan önce imalatçı ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve/veya Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin Kabul Heyetine sunmak zorundadır. Söz konusu belgelerin geçerlilik süresinin dolmuş olması durumunda malzeme kabul testleri yapılmayacaktır. Avrupa Birliği Teknik Mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında 14 Şubat 2004 tarihli 25373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren < ?CE? İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon> (2004/9) Sayılı Tebliğ kapsamında; Oyuncaklar, Tıbbi cihazlar, Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar ile 10 Nisan 2004 tarihli 25429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (2004/22) sayılı Tebliğ ile (2004/9) sayılı Tebliğe ilave edilen; Makine emniyet yönetmeliği, Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat yönetmeliği, Elektromanyetik alan yaratan ve/veya bu alandan etkilenen ürünler yönetmeliği kapsamında yer alan eşyaların ithalatında, ithali gerçekleştirilen malzemelerin ?CE? işareti taşıması zorunlu hale gelmiş olup, malzeme temini esnasında bu hususun göz önüne alınması zorunludur.

33.20.2. Garantili karakteristikler listeleri: Her bir malzeme için verilecek garantili karakteristikler listesinde ilgili malzemenin tipi kesinlikle yazılacak, bu listelerde yer alan hususlar bağlayıcı olacaktır. Garantili karakteristikler listeleri, teklif dosyasında verilen garantili karakteristikler listelerine ve genel teknik ve montaj şartnamesine uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulacak, imalatçı ve yüklenici tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.

33.21. Kesin Teminat Mektubunun Süresi: Anılan projenin/projelerin kesin teminat mektubunun süresi, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren en az 60 ay ve 60?ıncı ay içindeki ilgili yılın, yıl sonu bitiş tarihi (31 Aralık) esas alınarak düzenlenecektir.

33.22 Fiyat Farkı Hesaplaması Fiyat farkı hesaplamaları için aşağıdaki formül kullanılacaktır: F = An x B x ( Pn - 1 ) An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte; uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını ifade etmektedir. Pn: İş programına göre hakedişe giren imalat ve montaj iş kalemlerinin niteliğine bağlı olarak; elektrik malzemeleri temini, elektrik malzemelerinin montajı ve inşaat imalat işleri olmak üzere 3 farklı kategori için aşağıda belirtilen endeksler ve ağırlık katsayıları kullanılarak, ilgili kategori kapsamında hakedişte gerçekleşen (An1: Elektrik malzemelerinin hakedişteki tutarı, An2: Elektrik malzemesi montajının hakedişteki tutarı, An3: İnşaat imalat işlerinin hakedişteki tutarı) tüm iş kalemlerinin fiyat farkı hesabında dikkate alınmak üzere aşağıda yer alan formüllerle elde edilen ağırlık oranlı endeks değişim fiyat farkı katsayısını ifade etmektedir. Genel formül olarak; Pn=[a(In/Io)+b1(Çn/Ço)+b2(Dn/Do)+b'2(Dn'/Do')+b4(Yn/Yo)+b6(Gn/Go)+b'6(Gn'/Go')+ b'?6(Gn'?/Go'?) Transformatör Merkezleri Tesisi Yapım işimizde, hakedişlerde gerçekleşen iş kalemlerinin niteliğine göre 3 farklı Pn hesaplanarak fiyat farkı hesabında kullanılacaktır. Formüllerdeki ?o? indisli endeksler, temel endeks olup ihale teklif tarihindeki endeks değerlerini ifade etmektedir. ?n? indisli endeksler ise, güncel endeks olup iş kalemlerinin iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken uygulama ayının endeksleri ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endekslerinden düşük olan endeks değerlerini ifade etmektedir. 1.Kategori: Elektrik Malzemesi Temini İş Kalemleri için fiyat farkı hesabında kullanılacak formül: Pn1=[a(In/Io)+b2(Dn/Do)+b'2(Dn'/Do')+b?6(Gn?/Go?)]=[0,05(In/Io)+0,15(Dn/Do)+0,30(Dn'/Do')+0,50(Gn?/Go?)] 1.Kategori için Fiyat Farkı Hesabı: F1 = An1 x B x (Pn1 ? 1) 2.Kategori: Elektrik Malzemesinin Montajı İş Kalemleri için fiyat farkı hesabında kullanılacak formül: Pn2=[a(In/Io)+ b4(Yn/Yo)+b??6(Gn??/Go??)]=[0,70(In/Io)+0,15(Yn/Yo)+0,15(Gn??/Go??)] 2.Kategori için Fiyat Farkı: F2=An2xBx(Pn2?1) 3.Kategori: İnşaat İmalat İş Kalemleri için fiyat farkı hesabında kullanılacak formül: Pn3=[a(In/Io)+b1(Çn/Ço)+b2(Dn/Do)+b'2(Dn'/Do')+b4(Yn/Yo)+b6(Gn/Go)+ b??6(Gn??/Go??)] =[0,15(In/Io)+0,20(Çn/Ço)+0,25(Dn/Do)+0,15(Dn'/Do')+0,10(Yn/Yo)+0,10(Gn/Go)+0,05(Gn??/Go??)] 3.Kategori için Fiyat Farkı Hesabı: F3 = An3 x B x (Pn3 ? 1) Toplam Fiyat Farkı : F=F1+F2+F3=An1xBx(Pn1-1)+An2xBx(Pn2-1)+An3xBx(Pn3-1)

33.23. Diğer Ceza Uygulamaları Yüklenicinin yapım işi kapsamında çalışmaları esnasında; ? İşletmede olan Oto Trafo / Güç Trafolarının açmasına/devre dışı kalmasına sebebiyet vermesi halinde her bir trafo açması için

10.000 TL, ? 380/154 kV Hat açmalarına sebebiyet vermesi halinde (kesinti/inkita olması durumun-da) her bir hat açması için

10.000 TL, ? 380/154 kV Hat açmalarına sebebiyet vermesi halinde (kesinti/inkita olmaması duru-munda) her bir hat açması için

5.000 TL, yükleniciden ceza olarak kesilecektir.

33.24. ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi Yüklenici, işin yapımı sırasında ?ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi? standardının gereklilik-lerini yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, bu sözleşmenin uygulanmasında "ISO 55001 Varlık Yönetimi Standardı" şartlarına göre? Teşekkülün tüm kritik varlıklarının ve risklerinin verimli bir şekilde yönetilmesinde, muhafazasında faal bir rol alarak? paydaşlarının sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeden, optimum kaynak kullanımı ile müşteri odaklı, kanunlar ve mev-zuatlara uygun, çevre için hassas, sürdürülebilir ve kesintisiz hizmet sağlayarak, Teşekkülün tüm faaliyetlerinde emniyet tedbirlerinin en üst seviyede tutulması ve bunu muhafaza etmekle, tüm hizmet standartlarını karşılamakla, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki etki-sini en aza indirgemekle, Varlık Ömür Devri ile sistemini güvenilir ve verimli bir şekilde çalış-tırmakla, Teşekkülün sahip olduğu prensipler çerçevesinde uyumlu çalışmakla, eğitim ve tecrü-be ile çalışanların kabiliyet ve farkındalıklarını sürekli geliştirilmekle mükelleftir. Varlık Yöne-timi Sistemi'nin işletilmesine, varlık ömürlerine zarar verebilecek faaliyetlerde bulunamaz.

33.25. Ödeme Esasları

33.25.1. Teşekkülümüz ödeme planına bağlı ödemeler nakit durumuna göre ?Ödeme Gününde? yapılır. ?Ödeme Günü? her ayın ilk tam haftası Perşembe ile üçüncü haftası Perşembe günüdür. Ödeme günlerinin ulusal bayram ya da genel tatil günlerine denk gelmesi halinde ?Ödeme Günü? takip eden ilk tam iş günüdür.

33.25.2. Ödeme planına bağlı 1.000.000,00.-TL (BirmilyonTürkLirası)?ye kadar olan ödemeler nakit durumuna göre ödeme gününde defaten, 1.000.000,00.-TL (BirmilyonTürkLirası)?yi aşan ödemelerin %75 (yüzdeyetmişbeş)?i ödeme gününde, bakiye tutarın ödemesi ise nakit durumuna göre bir sonraki ödeme gününde,

33.25.3. 500.000,00.- TL (BeşyüzbinTürkLirası)?ye kadar olan ödemeler Teşekkülümüz ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.4. Ödeme planı çerçevesinde ödeme yapılabilmesi için, merkez teşkilatında ödemeye esas belgelerin ilgili daireler tarafından en geç ödeme gününden 2 (iki) iş günü öncesi mesai bitimine kadar Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığına, Bölge/İşletme Müdürlüklerinde en az 1 (bir) iş günü öncesi muhasebe birimlerine elektronik belge yönetim sistemi üzerinden gönderilmesi, ödemeye esas belgeleri bu sürelerden sonra gönderilenlerin ödemelerinin bir sonraki ödeme gününde,

33.25.5. Ödenek yetersizliği, elektronik belge yönetim sistemi, e-fatura veya e-arşiv fatura sisteminden kaynaklı teknik sorunlar vb. olağandışı sebeplerle ödemeye esas belgeleri belirlenen sürelerden sonra gönderilenlerin ödemeleri, merkez teşkilatında ilgili Daire Başkanlığı/Müdürlük tarafından alınacak Genel Müdür Oluru, taşra teşkilatında ilgili birim tarafından alınacak Bölge/İşletme Müdürü Oluruyla,

33.25.6. Teşekkülümüz öz kaynaklarından döviz cinsinden veya sözleşmesine göre ödeme tarihindeki döviz kuruna endeksli Türk Lirası ödemeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.7. Hak ediş onay tarihindeki döviz kuruna endeksli Türk Lirası ödemeleri ödeme planına göre ödeme gününde,

33.25.8. Dış kaynaklı kredilerle finanse edilen proje ödemeleri kredi kullanımını müteakip ödeme planına bağlı kalınmaksızın defaten, öz kaynaklardan ödenecek bunlara ait KDV ödemeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.9. Bloke edilen tutarların ödemeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.10. Avans ödemeleri, kesin hesap hak edişleri ile bunlara ait KDV ödemeleri ve kur farkı faturaları KDV ödemeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.11. Nakit teminat tutarları iadeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.12. Teşekkülümüz iştiraklerine ödemeler ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.13. Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları, taşıma hizmetleri ve hizmet aracı kiralama ödemeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten, yapılır. Teşekkülümüzün finans durumuna göre Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı?nın teklifi ile 33.25.2?nci ve 33.25.3?üncü maddelerde yer alan tutarlar ve oranın değiştirilmesine Genel Müdür yetkilidir.

33.26 - Şantiye Ofisi (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.1. Aşağıda yer alan ek hükümler, Sözleşme maddeleri ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerini tamamlayıcı niteliktedir. Bu hükümlere karşılık gelen Sözleşme veya Yapım İşleri Genel Şartnamesi maddeleri parantez içinde gösterilmiştir.

33.1. Keşif Artışı, İlave İş Verilmesi Ve İşin Kısmen İptal Edilmesi (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.2. Sosyal Güvenlik Kurumu İle İlgili Hususlar Teiaş (Bölge Müdürlükleri) sözleşmenin imzalandığı tarihi izleyen onbeş gün içinde yükleniciyi ve tebligat adreslerini Sosyal Güvenlik Kurumu?na bildirecektir.

33.3. Borçluluk Ve Hacizler Yüklenici bu sözleşmeden doğan alacaklarına konulacak herhangi bir hacizi, uygulamayı izleyen 30(otuz) gün içerisinde kaldırtmak zorundadır. Aksi takdirde TEİAŞ hiçbir tazminat ödemeksizin sözleşmeyi feshe yetkilidir.

33.4. Malzeme Temini

33.4.1. TEİAŞ Tarafından Verilen Malzemeler TEİAŞ?ça verilecek tüm malzemeler merkezin geçici kabul tarihi ile sınırlı olan ve TEİAŞ?ça belirlenecek olan malzeme bedeli tutarında malzeme teminat mektubu karşılığında ve yedd-i emin tutanağı ile verilecektir. Söz konusu malzeme teminat mektupları malzeme verilmesinden önce verilecek olup; merkezin geçici kabul tutanağı onay tarihinde serbest bırakılacaktır. TEİAŞ?ça merkez için Yükleniciye verilecek malzemeler, iş programlarında montaja başlama tarihinden ve iş ilerleme durumlarına göre bir ay önceden yazılı olarak talep edilecektir.

33.4.2. TEİAŞ?ça Proje Miktarından Fazla Verilen Malzemelerin İadesi TEİAŞ?ça proje miktarından fazla malzeme verilmesi ya da verilen malzemelerin montajının yapılmaması durumunda bu malzemeleri Yüklenicinin hiç bir kullanma hakkı olmayıp, en geç geçici kabul tarihinde TEİAŞ?tan alınan depoya, alındığı şekli ile bir tutanakla iade etmek zorundadır. Geçici kabul tarihinde iade edilmediği takdirde belirlenecek malzeme fiyatlarına, %50 (yüzde elli) zamlı olarak (ilave edilerek) bulunacak tutarın doğrudan nakden yatırılmaması halinde malzeme teminat mektuplarından veya Yüklenicinin TEİAŞ?taki alacaklarından mahsubu yapılacaktır.

33.4.3. TEİAŞ?ça Verilecek Malzemelerin Hasara Uğraması veya Kaybolması TEİAŞ?ça sözleşmesi gereği verilen malzemelerin hasara uğraması veya kaybedilmesi halinde TEİAŞ?ça kabul edilecek biçimde Yüklenici tarafından onarılacak veya yenisi temin edilecektir. Hasara uğratılan malzemelerin onarılmasından sonra gerekli testleri TEİAŞ elemanları nezaretinde Yüklenici tarafından bilabedel yapılacaktır. Hasarlı malzemelerin onarılamaması veya onarılmasının uygun görülmemesi halinde; bu malzemelerin TEİAŞ stoklarında ihtiyaç fazlası olması durumunda yeniden Yükleniciye verilebilecektir. Ancak bunun için Yüklenicinin yazılı müracaat ederek TEİAŞ?ın ön onayını alması ve akabinde ilgili malzeme bedelinin o tarihteki rayiç tutarına göre %50 (yüzdeelli) zamlı olarak Yüklenici tarafından defaten TEİAŞ?a yatırılması ve buna ait makbuzun TEİAŞ?ın malzeme tahsis ünitesine ibrazı şarttır. Aksi takdirde malzeme verilmeyecektir.

33.4.4. Yurt Dışından Malzeme Temini Yurt dışından satın alınacak malzemelerle ilgili dış alım izinleri, gümrük harcı ve resimleri, pul bedelleri, gümrük vergileri ve gümrükten çekme masrafları, yurt dışı ve yurt içi nakliyeler, sigortalar vb. gibi masraflar ile malzemelerin her türlü testlerinin yapım masrafları yükleniciye aittir.

33.5. Bu İşyerinde Havanın Fen Noktasından Çalışmaya Uygun Olmadığı Günler

9.4 ile ilgili olarak; Elektronik Kamu Alımları Platformunun sistem kısıtları sebebiyle, Sözleşme Tasarısı oluşturma işlemleri aşamasında merkezlerin tesis edilecekleri yerlerde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler ayrı ayrı girilememiştir. Bu nedenle, söz konusu maddede ihale konusu trafo merkezlerinden, havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı en kısa süreli trafo merkezinin tarih ve gün bilgisi yazılmıştır. Aşağıdaki tabloda her bir trafo merkezi için havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı tarihler ve günler ayrı ayrı verilmektedir. Sıra No Merkezler Çalışılmayan Günler Süre Elik GIS (Tamamlama) 25 Kasım ? 05 Mart 101 (Yüzbir) Gün

33.6. Yer Teslimi (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.6.1. İşe başlama tarihi Sözleşme konusu işlere ait işe başlama tarihi, fiili yer tesliminin yapıldığı (yer teslim tutanağındaki tarih) ya da yer teslimi maddesi çerçevesinde kabul edilen tarihtir. Ancak TEİAŞ?dan kaynaklanan veya Yüklenicinin çalışmaya başlamasını engelleyen herhangi bir sebeple yükleniciye yer teslimi yapılamaması durumunda, yükleniciye yapılacak fiili yer teslim tarihi işe başlama tarihi olarak alınacaktır. 33.7.Süre Uzatımı (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.8. Ödeme Koşulları (Sözleşme

11.2. maddede yer alan süreler dahilinde TEİAŞ merkez ve taşra teşkilatı ödeme esaslarına göre yapılacaktır. Fiyat listelerinde birim fiyatları yer alan iş kalemleri ve iş miktarlarının ödeme esasları aşağıda belirtilmektedir. Yüklenicinin hakedişi Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığınca TEİAŞ Ödeme Planına uygun olarak ödenir. Hakediş raporlarının tanziminde ve muhasebe ödemelerindeki gecikmeden dolayı hiçbir şekilde süre uzatımı verilmez, fiyat farkı ödenmez. Ödemelere esas, geçici hakediş raporlarının düzenlenmesinden doğacak (Katma Değer Vergisi hariç) tüm vergi, resim, harç, pul ve masraflar Yükleniciye aittir. Geçici hakediş raporlarına dahil edilecek iş kalemlerinin proje ve şartnamelerine uygun olarak yapılmış olması ve yapı denetim görevlisi tarafından tanzim edilecek tutanaklarda belirtilmesi şarttır. Noksan kısımları tamamlanmamış işlerin bedelleri geçici hakediş raporlarına dahil edilmez. Tamamlanmış, ancak kesin hesabı yapılıp TEİAŞ?a verilmemiş iş kalemlerine ait miktarların % 3?ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3?ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesap bir defada geçici kabulden sonra yapılır. Ancak Yüklenici Sözleşmenin

30.1. maddesine göre yükümlülüklerini yerine getirmelidir Geçici hakediş raporlarının tanzimlerindeki kesintiler: avans, ve kesin hesap kesintileri, Türk Lirası (TL) fiyatlar için fiyat farkı ile ayarlanmış (fiyat farkı ilave edilmiş) fiyat üzerinden hesap edilecektir. Geçici hakediş raporlarındaki kesintiler iade edilirken herhangi bir fiyat ayarlamasına tabi tutulmayacak ve fiyat farkı verilmeyecektir. Sözleşmenin

30.2 maddesinde tanımlanan kesin hesap, ancak Sözleşmenin

33.17. maddesinde belirtildiği gibi işin geçici kabul yapılmasından sonra yapılacak olup, aşağıdaki ödeme planında bu husus dikkate alınmıştır.

33.8.1. Elektrik Montaj İş Kalemleri Bedelleri: Topraklama için yapılacak rögarlar ve topraklama kanalları topraklama iletkeni montajı iş kalemine dahil olup ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. İdareden kaynaklanan gecikmeler haricinde, idarece onaylanan iş programında belirtilen tarihte yüklenici tarafından iş yeri sahasına getirilmiş olsa dahi, iş akışı mantığı gereği yapılması gerekli inşaat işleri tamamlanmadan sahaya getirilen elektrik iş kalemlerinin bedelleri yükleniciye ödenmeyecektir.

33.8.2. İnşaat İş Kalemleri Bedelleri: İhale konusu işler için yükleniciye hiç bir ihzarat (çimento, demir, tuğla vs.) ödemesi yapılmayacaktır.

33.8.3. İnşaat İşlerinde Hakediş Raporu Tanzimlerine Esas Olacak Ödeme Yüzdeleri: Trafo sahası tesviyesi yapılması: Trafo Merkezlerinde tesviye işleri başlamadan önce yaklaşık kübaj hesapları yapılacak, tesviye çalışmaları başladıktan sonra Kontrol Teşkilatı ile yüklenici arasında tanzim edilecek pursantaj tutanağına göre ara hakediş ödemeleri yapılacak, tesviye işleri tamamlanınca yeniden hesaplanacak nihai kübaj miktarına göre ödeme işlemi sonlandırılacaktır. Trafo temeli, ray yolu, indirme platformu: TEİAŞ?ça verilen resimde, temel ray yolu ve indirme platformu tarif edilmiştir. Buna göre trafo temel inşaatları yapılınca bu kaleme ait sözleşme tutarının yarısı, ray demiri montajları ve tesviye betonları yapıldığında diğer yarısı hakedişe dahil edilecektir. İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafında jiletli tel imalat ve montajı, İstimlak sınırı ve şalt sahası etrafında profil direk ve panel çit imalat ve montajı, Cihaz mesnet temelleri ve kesici temelleri, Pilon temellerinin yapılması, Beton yolların yapılması, Topraklama kanallarının yapılması, Pissu bağlantı hattının yapılması, Yağ tahliyesi bağlantı hattının yapılması, İhata kademe ve istinat duvarlarının yapılması, Drenaj işlerinin yapılması, Mıcır serilmesi, Çelik konstrüksiyon imalatı, çelik konstrüksiyon montajı: Yapılan fiili miktar kadar hakedişe dahil edilecektir. Şalt sahası kablo kanalları ve kapakları: Kablo kanal kapaklarının betonarme olması halinde kanallar yapılınca (yapılan miktara göre) sözleşme tutarı olarak % 50?si, kapaklar tamamlandıktan sonra % 100?ü hakedişe dahil edilecektir. Kablo kanal kapaklarının sac olması halinde kanallar yapılınca (yapılan miktara göre) sözleşme tutarı olarak % 100?ü hakedişe dahil edilecektir. Sac kapakların imalatı ve şantiyeye sevk edilmesi sonrası yapılan miktara göre %75?i, kapakların kanallar üzerine montajı yapıldıktan sonra %100?ü hakedişe dahil edilecektir. Yağ çukuru yapılması, Yangın duvarı yapılması, İstimlak sınırı ve şalt sahası servis kapıları yapılması, Güvenlik binası yapılması, Sızdırmaz fosseptik yapılması, Nötr direnç temeli yapılması, Derin su kuyusu açılması, Su deposu yapılması, Ağaç dikilmesi: İmalatları ve montajları komple tamamlanınca tamamı hakedişe dahil edilecektir. Kumanda, şalt, Metal Clad, Metal Clad+Kumanda binaları: İnşaat su basman tabliye atılınca %35?i (iç ve dış dolguların yapılması, metal clad binasında bodrum kat tavan döşemesi dahil), çatı tabliye betonları dökülünce %50?si, çatısı örtülüp (kiremit döşenmesi, oluklar ve diğer tenekecilik işleri, çatı izolasyon işleri dahil), tuğla duvarları örülüp taban grobetonu atılınca %60?ı, izolatör pencereleri, kapı ve pencerelere kör kasaları takılıp sıvalar tamamlanınca %70?i, yükseltilmiş döşeme dışında kalan işler tamamlanınca %95?i, yükseltilmiş döşeme tamamlanınca %100?ü hakedişe dahil edilecektir. 154 kV GIS Binası ödeme dilimleri (GIS holü+Metal Clad ve Kumanda kısmı+Trafo holü+ Trafo indirme platformu ve ray yolu kısmı) : Zemin kat beton işlerinin yapılması %30, tavana kadar beton işlerinin yapılması %25, Trafo indirme platformu ve trafo ray yolunun yapılması %5, duvarların ve çatının yapılması %5, satıhların kapanması ve boyanması %5, elektrik işlerinin yapılması %5, tesisat işlerinin yapılması %5, havalandırma sisteminin yapılması %5, pencere ve kapıların yapılması %5, yükseltilmiş döşeme, asma tavan, epoksi kaplama ve yıldırım koruma sistemi işlerinin tamamlanması %10 154 kV GIS Binası ödeme dilimleri (GIS holü) : Zemin kat beton işlerinin yapılması %35, tavana kadar beton işlerinin yapılması %25, duvarların ve çatının yapılması %5, satıhların kapanması ve boyanması %5, elektrik işlerinin yapılması %5, tesisat işlerinin yapılması %5, havalandırma sisteminin yapılması %5, pencere ve kapıların yapılması %5, yükseltilmiş döşeme, asma tavan, epoksi kaplama ve yıldırım koruma sistemi işlerinin tamamlanması %10 380 kV GIS Binası ödeme dilimleri (GIS holü) : Zemin kat beton işlerinin yapılması %35, tavana kadar beton işlerinin yapılması %25, duvarların ve çatının yapılması %5, satıhların kapanması ve boyanması %5, elektrik işlerinin yapılması %5, tesisat işlerinin yapılması %5, havalandırma sisteminin yapılması %5, pencere ve kapıların yapılması %5, yükseltilmiş döşeme, asma tavan, epoksi kaplama ve yıldırım koruma sistemi işlerinin tamamlanması %10 Sözleşmelerinde keşifleri yer alan iş kalemlerinin ölçü birimleri Birimi m3 (metreküp) olan iş kalemleri: Saha tesviyesi, çelik konstrüksiyon pilon temelleri, ihata kademe ve çevre istinat duvarları, vs. Birimi m2 (metrekare) olan iş kalemleri: Şalt sahası içi ve giriş beton yolların yapılması, mıcır, şalt binaları, metal clad binaları, röle binaları, panel çitler, vs. Birimi m (metre) olan iş kalemleri: Drenaj, şalt sahası kanal ve kapakları, trafo ray yolu, fosseptik bağlantısı vs. Birimi kg (kilogram) olan iş kalemleri: Galvanizli fens teli çekilmesi, galvanizli dikenli tel, jiletli tel, çelik konstrüksiyon imalat ve montajı, vs. Birimi adet olan iş kalemleri: Beton baba imalat ve dikilmesi, nötr direnci temeli, trafo temeli, trafo indirme platformu, cihaz ve kesici mesnet temelleri, servis ve giriş kapısı, bekçi kulübesi, kumanda binası, lojman binası, demirbaş malzemeleri, vs. Saha tesviye kotundaki değişiklik: Yeni merkezdeki saha tesviye kotları inşaat fiyat formlarında belirtilmiştir. Saha tesviye kotları, yüklenici tarafından değiştirilemez. Ancak zorunlu nedenlerden dolayı saha tesviye kotunun değiştirilmesi gerektiğinde bu değişiklik işe başlanılmadan önce yapı denetim görevlisinin ve TEİAŞ Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığının onayı ile yapılır. Yukarıda belirtilen iş kalemleri dışındaki fiyat listelerinde yer alan iş kalemlerinin ve sözleşmede bulunmayan yeni iş kalemleri: Yapılan fiili miktar kadar hakediş raporlarına dahil edilecektir. Birim Fiyat Teklif Cetvellerin yer alan Yangın Tesisatı sistemlerine ait iş kalemlerinin ödeme yüzdeleri aşağıdaki gibidir. - Malzeme Temini %55 - Malzeme Montajı %35 - Testler % 10

33.9. Alacakların Devri: Yüklenici bu sözleşmeden doğan hakediş ve alacaklarını sadece bu sözleşmedeki her merkez ile ilgili alt yüklenici, malzeme üreticileri ve sözleşme kesin teminat mektubunu veren bankaya TEİAŞ?ın uygun görmesi halinde temlik edebilecektir. Temlik konusu hiçbir şekilde süre uzatım nedeni olmayacaktır. Temliğin başlama tarihi TEİAŞ?ın temliği onayladığı tarih olacaktır.

33.10. Taşıma Sigortası

33.10.1. Yüklenici Tarafından Temin Edilecek Malzemeler Yüklenici, sözleşmesi gereği temin edeceği malzemelerin kendi adına taşıma sigortalarını yaptırmış olması ile doğabilecek her türlü zarar, ziyan ve riski karşılamış olacaktır.

33.10.2. TEİAŞ Tarafından Ambardan Direkt Teslim Edilen Malzemeler Fiyat formlarında TEİAŞ?ça verilecek malzemeler belirtilmiş olup, bu malzemelerin taşıma işlemleri (güç trafoları hariç) Yüklenici tarafından yapılacaktır. Söz konusu malzemelerin her türlü riske karşı (Taşıtın devrilmesi, yangın, malzemenin hasar görmesi, çalınması v.s. şantiye boşaltma işleri de dahil) ?Taşıma Sigortası? Yükleniciye aittir. TEİAŞ?tan malzemelerin tesliminin yapılabilmesi için, ilk malzeme talebinden itibaren merkezin All Risk Sigortasının yanında, belirtilen bedel üzerinden bir defada (kısmi taşıma yapılsa dahi) tümü için ?Taşıma Sigortası? yapılacak ve poliçeleri 1 asıl, 1 suret olmak üzere TEİAŞ?a verilecektir. Malzemelerin taşıma sigortasına esas tutarları (şartname ekinde verilmiştir) ayrı ayrı her bir malzeme için tespit edilmeyip tüm malzemeler için belirlenmiştir. Ancak malzemelerin birinin veya tamamının yangın, hasar, hırsızlık vs. maruz kalması halinde o günkü değerleri TEİAŞ?ça belirlenerek Yükleniciye bildirilecek olup, Yüklenicinin bu bedele itiraz hakkı (bedelin yüksek olduğu ve/veya sigorta bedelini aştığı vb.) olmayacaktır. Malzemelerin hasar, hırsızlık vs. nedeniyle, TEİAŞ?ça belirlenecek tutarın sigorta şirketinin herhangi bir nedenle ödeme yapmaması ya da yapamaması durumunda ortaya çıkan kayıp hasarı Yüklenici giderecek veya bedelini TEİAŞ?a verecektir. TEİAŞ?ça verilen malzemelerin, TEİAŞ?ın Olur?una bağlı olarak ilgili şantiyelerine götürülmeyip atölyelere götürülmesi halinde (ölçü aletleri, röleler vs.) taşıma sigortası (TEİAŞ ambarı-atölye-ilgili merkez) yanında, bu malzemelerin atölyede kaldıkları süre ile sınırlı kalmak şartıyla her türlü riske karşı sigortaları da Yüklenici tarafından yaptırılacaktır.

33.11. Yüklenicinin Sorumluluğu (Sözleşme

33.12. İmarlı Yerlerde Yapılacak Trafo Merkezlerinin Ruhsat İşleri İmarlı yerlerde inşa edilecek trafo merkezlerinin, ilgili belediyelerde ve belediyelere bağlı Müdürlüklerinde yapılacak proje tasdikleri, inşaat ruhsatlarının, iskan ve kullanma müsaadelerinin alınması işleri ile bunlarla ilgili tüm projeler Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Bu işlerin yapılmasında gerekli hallerde TEİAŞ ilgili kuruluşlara gereken yazıları yazacak ve bu yazıların neticelerini Yükleniciye takip ettirip ettirmemekte serbest olacaktır. Projelerin tasdik işlemleri ile ruhsatnamelerin alınmasında yapılacak masraflara ait resmi makbuz ve belgelerin TEİAŞ?a ibraz edilmesi halinde TEİAŞ bu masrafların belgelerini Yükleniciden alarak yapılan masrafları hakediş raporlarına dahil etmeden ödeyecektir. İnşaat ruhsatlarının alınması için gereken tüm projeleri Yüklenici bedelsiz olarak yapacaktır. Yüklenici geçici kabulden en geç 30 gün sonra iskan ve kullanma müsaadelerini almakla yükümlüdür. Aksi takdirde TEİAŞ bu müsaadeleri alacak ve masraflarını yüklenicinin alacaklarından kesecektir.

33.13. Yüklenicinin Enerji Kesim Talebi Sözleşme kapsamı işlerin ifası için trafo merkezinin bir bölümünün enerjisinin kesilmesinin gerektiği hallerde, yüklenici, enerji kesintisi süresinde yapılacak olan işleri ve söz konusu işlerin ifası için ihtiyaç duyduğu süreyi kapsayacak şekilde hazırladığı detaylı programı, çalışmaları yapmayı planladığı tarihin en az 10 gün öncesinden TEİAŞ?ın İlgili Kontrol Teşkilatına sunarak, enerji kesim talebinde bulunacaktır (Standart Form TEİAŞ034/Y). İlgili Kontrol Teşkilatı, yüklenicinin sunduğu programı işin mevcut durumunu da dikkate alarak inceleyecek ve enerji kesimi için gerekli prosedürleri yerine getirecektir. Yapılan incelemede, yüklenicinin, enerji kesim talep yazısı konusu işlerin ifası için, enerji kesimi talep edilen tarihte hazır olamayacağının anlaşılması durumunda, enerji kesimi talebinden önce yerine getirilmesi gereken iş kısımları, talep tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde yükleniciye detaylı olarak bildirilecektir. Bu şekilde uygun görülmeyen enerji kesintisi talepleri, süre uzatımına sebep teşkil etmeyecektir. Enerji kesintisinin planlanan tarihte TEİAŞ?tan kaynaklanan sebeplerle gerçekleştirilememesi durumunda, yüklenicinin enerji kesintisi ile yapılması planlanan işlerin ifası için hazır olup olmadığı hususu İlgili Kontrol Teşkilatı tarafından tespit edilecektir. Talep edilen enerji kesintisinin zamanında yapılamamasına bağlı olarak yükleniciye verilebilecek olan ilave sürenin hesabında, başvuru tarihinden sonraki 10 gün dikkate alınmaz.

33.13.1. Enerji Kesimi Ceza Uygulaması Yüklenicinin/Kullanıcının yapacağı çalışmaların enerji kesintisi ve/veya iletim sisteminde kısıt meydana getireceği hallerde Yüklenicinin TEİAŞ ile mutabık kaldığı enerji kesintisi programına uygun olarak çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. Çalışmaların programlanan sürelerde tamamlanmaması halinde, ? İletim sisteminde bir kısıt oluşuyor ve bunun karşılığında YAL/YAT talimatı verilmek zorunda kalınması, ? Kesinti/inkita programının yapılması, ? Herhangi bir kısıt veya kesinti/inkita oluşturmaması, durumlarında yükleniciden, enerji kesintisi için verilen müsaade süresi dikkate alınarak aşağıda belirtilen oranlarda ceza kesilecektir. Bahse konu cezaların Gecikilen Süre miktarınca sağlıklı uygulanabilmesi için yükleniciye verilecek çalışma müsaadesinde çalışmanın bu maddelerden hangisine sebep olduğu net olarak belirtilecektir. -İletim sisteminde bir kısıt oluşuyor ve bunun karşılığında YAL/YAT talimatı verilmek zorunda kalınıyor ise: Gecikilen süre (saat) Ceza= Sözleşme Bedeli x -------------------------- x % 0,15 Verilen süre (saat) -Kesinti/inkita programının yapılması halinde, Gecikilen süre (saat) Ceza= Sözleşme Bedeli x -------------------------- x % 0,125 Verilen süre (saat) -Herhangi bir kısıt veya kesinti/inkita oluşturmuyor ise; Gecikilen süre (saat) Ceza= Sözleşme Bedeli x -------------------------- x % 0,1 Verilen süre (saat) Gecikilen süre (saat): ? Çalışma müsaadesine göre çalışmanın bitmesi gereken saat ile süresinden sonra bitirilen işin nihai olarak tamamlandığı saat arasında fark, ? İşe programlanan saatte hiç başlanmaması durumunda verilen çalışma süresinin tamamı, Verilen Süre (Saat): Çalışma müsaadesine göre işin başlangıç ve bitiş zamanı arasındaki süre. Çalışmanın bu maddelerden bir veya bir kaçına sebep olması durumunda en yüksek oranlı ceza uygulanacaktır. İşe programlanan saatte hiç başlanmaması durumunda verilen çalışma süresinin tamamı gecikme olarak hesaplanır ve yeni yapılan her çalışma programında süreç tekrar başlatılır ve bir öncekine eklenir. İdareden kaynaklı 3. Şahsı ilgilendiren (Karayolları, DDY, Kamulaştırma, Orman vs.) izinlerin alınamaması durumlarında bu ceza uygulanmayacaktır. Yüklenicin/Kullanıcının çalışmalarını programa uygun tamamlayamaması durumunda bu durumun kendi iradesi dışında geliştiğini idareye gerekçeleri ile sunması durumunda idare ceza kesilmemesine karar verebilecektir. Gecikmeli başlayan veya devam eden çalışmalarda Kurum iletim sistemi ihtiyaçları sebebi ile gecikmeden dolayı çalışmayı yarıda keser ve normal işletme şartlarına dönmek zorunda kalırsa çalışma müsaadesi verilen toplam süre kadar Yükleniciye/Kullanıcıya 1. maddede yer alan % 0,15 oranında ceza uygulanır.

33.14. Şantiyelerin Su ve Elektrik İhtiyacı TEİAŞ, tesislerine daimi su bağlayacak ise, Yükleniciye daimi su getirtebilir. Bu durumda su yerinin tespiti ve mülkiyet tasarrufları TEİAŞ?ın ihtiyarında olması kaydıyla, Yükleniciye yaptırılacak su getirtme masrafları suyun getirildiği tarihte belirlenecek birim fiyatlar üzerinden hakediş raporuna dahil edilerek ödenecektir. Şantiyede elektriğin mevcut olması halinde, TEİAŞ?taki cari usuller ve müşterilerine satış birim fiyatları ile yetecek miktarda depozitonun peşin alınması suretiyle, TEİAŞ Yükleniciye elektriği verip vermemekte serbest olup, verdiği elektriği de dilediği anda kesebilir. Elektriğin Yükleniciye verilmesi halinde her türlü masraf ve mes'uliyetler Yükleniciye aittir.

33.15. Nakliye TEİAŞ?ça Yükleniciye verilecek tüm malzemelerin taşıması (güç trafoları hariç) Yüklenici tarafından yapılacaktır. TEİAŞ?ça verilecek güç trafoları merkezlerde ray üstünde teslim edilecektir. TEİAŞ?ça verilecek primer ve sekonder malzemeler Ankara (Gölbaşı-Sincan 9 km) ambarlarından İhale dokümanında yer alan şartlarla teslim edilecektir. Bu malzemelerin taşıma bedellerinin, her bir malzemenin montaj birim fiyatı içerisinde olduğu kabul edildiğinden yükleniciye ayrıca bir nakliye bedeli ile akaryakıt fiyat farkı, indirme boşaltma vb. ödenmeyecektir. TEİAŞ?ça verilecek malzemelerin ambar tesliminde yükleme TEİAŞ?ça, şantiyelerde boşaltma işlemleri Yüklenici tarafından yapılacaktır. Sözleşmesi gereği TEİAŞ?ça verilecek sekonder malzemeler doğrudan araç üzerinde TEİAŞ Ankara Ambarlarından teslim edilecek olup, bu malzemelerin taşınması için ayrıca nakliye ve akaryakıt fiyat farkı vb. verilmeyecektir. Rölelerin kesinlikle orijinal ambalajları içerisinde (Röle panolarına monte edilmeyip) nakliyesi yapılacaktır. TEİAŞ?ça uygun olmayan malzemenin verilmesi ve/veya malzemenin şantiyede testleri neticesi değiştirilmesi zorunluluğu durumlarında yeniden verilen malzemelerin taşınması TEİAŞ?ça yapılacaktır. Yüklenici, bütün taşımaları Karayolları Trafik Tüzüğü?ne uygun olarak en kısa mesafeden yapacak olup, gerektiğinde güç trafoları hariç taşıma yollarının tamir ve bakımını yapacaktır. Güç trafolarının taşınmasında ilave bir yol, köprü, destek vb. taşıma yolunun ıslahı gerekiyor ve bu husus Karayolları Genel Müdürlüğü?nce isteniyorsa bu hususlar yüklenici tarafından yapılacak ve bedelleri Karayolları Genel Müdürlüğü?nce istenen bedeller üzerinden hakediş raporlarına dahil edilerek ödenecektir. Ankara Ambarlarının ilgili merkezlere olan mesafesinden daha az olması kaydıyla, TEİAŞ?ça gerekli malzemelerin teslimi Ankara Ambarlarının dışında yapılabilir. Bu durumda, söz konusu malzeme için yüklenicinin teklif etmiş olduğu birim fiyat değişmeyecektir.

33.16. Çevresel Yükümlülük ve İlkeler

33.16.1. Genel Hükümler Yüklenici; (1) Sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Ka-nuna istinaden çıkarılan yürürlükteki mevzuat hükümlerine, diğer ilgili mevzuat hükümlerine, TEİAŞ tarafından hazırlanan yönerge, prosedür vb. dokümanlarda belirtilen hususlara ve ÇED Yönetmeliğine tabii işlerde Nihai ÇED Raporu/Nihai Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlere uygun şekilde faaliyet göstererek ge-rekli tüm önlemleri alacaktır. Gerekli tüm beyan ve bildirimleri zamanında ve ek-siksiz olarak yapacak, gerekli izinleri ilgili kurum/kuruluşlardan alarak denetimler-de ibraz etmek üzere ilgili evrakları belirtilen yasal süreler boyunca muhafaza ede-cektir. (2) Çevre ile etkileşime giren tüm faaliyetlerinde kirliliğin önlenmesi, çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması, flora ve faunanın korunması yönünde gerekli tüm tedbirleri alacaktır. (3) Toprak yüzeylere ve diğer alıcı ortamlara herhangi bir malzeme veya atığın gelişi-güzel atılmamasını sağlayacak ve bu malzemelerin/atıkların düzenli olarak toplan-masını sağlayarak görüntü kirliliği oluşturmasının önüne geçecektir. (4) Söz konusu faaliyet kapsamında oluşan hafriyat atıklarını diğer atıklardan ayrı top-layarak ruhsatlı hafriyat döküm sahalarına, orman alanlarında ise ilgili idarenin gös-tereceği veya izin vereceği orman alanına taşıyarak bertaraf edecektir. (5) Geçici kabul tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde sahayı temizleyerek boşalta-caktır. (6) Faaliyetleri sonucunda herhangi bir çevre kazası meydana geldiğinde derhal yasal mercileri ve ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünü bilgilendirecek, olay yerinin eski ha-line getirilmesine yönelik çalışmaları yapacak, ortaya çıkan atığın mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak ve her türlü zarar ziyan ve masrafı karşılaya-caktır. (7) TEİAŞ?a ait sabit kıymete tabi malzemenin demontajını yapması halinde, oluşacak her türlü tehlikeli/tehlikesiz atığı en az 10 (on) gün öncesinden haber vermek koşu-luyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün belirleyeceği geçici atık depolama alanına, atığın türüne uygun araçlarla taşıyarak atık teslim formunu tanzim etmek suretiyle ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne teslim edecektir. (8) Faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Ba-kanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvar, lisanslı ölçüm ve kontrol firmala-rından ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde yaptıracağı ölçüm, kontrol ve laboratuvar hizmetlerine (su analizleri, emisyon ve gürültü ölçümü, top-rak kirliliği vb.) ilişkin masrafları kendisi karşılayacak ve rapor sonuçlarını ilgili TE-İAŞ Bölge Müdürlüğüne bildirecektir. (9) Çevreye, insan sağlığına, yaban hayatına ve mülkiyet haklarına gelebilecek her tür-lü zarar ziyanın ve rahatsızlıkların önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle doğabilecek her türlü hukuki, mali, cezai ve idari sorumluluk tamamen yükleniciye ait olup her türlü zarar ziyandan doğrudan yüklenici sorumlu olacaktır. TEİAŞ?a tazmin ettirilmesi halinde ise, TE-İAŞ tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, varsa Yüklenicinin ala-caklarından/hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilecektir.

33.16.2. Yatırım Programı Kapsamında Yer Alan Enerji İletim Hattı ve Transfor-matör Merkezi Tesisi İşleri Yüklenici; (1) Yer tesliminin ardından, şantiye kurulması halinde; 1. Ortaya çıkan atıkları tehlikeli atık ve tehlikesiz atık olarak kaynağında ayrı ayrı toplayacak, yürürlükteki atık mevzuatında belirtilen atık kodlarına göre TE-İAŞ?ın belirlediği standartlarda depolayacak, Çevre, Şehircilik ve İklim Deği-şikliği Bakanlığı tarafından lisans verilen yetkili kurum/kuruluşa teslim edecek ve lisanslı firmalara teslim edildiğine dair atık beyanlarını temin ederek bir nüs-hasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. 2. Geri dönüştürülebilir (kağıt, cam, plastik vb.) atıkları biriktirme ekipmanlarında depolayarak belediyeye/lisanslı firmaya teslim edecek ya da en yakın atık top-lama noktasına götürecek ve teslim edildiğine dair makbuzları/tutanakları temin ederek bir nüshasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. 3. Kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan şantiye alanlarındaki atık suları ke-sinlikle alıcı ortama deşarj etmeyecek, seyyar WC veya sızdırmaz foseptik ya-pılması halinde düzenli aralıklarla vidanjör ile çekim yapılmasını sağlayacak, çe-kim yapıldığına dair belgeleri temin edecek ve bir nüshasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. (2) Çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek üzere en az bir çevre mühendisinin gö-revlendirilmesini sağlayacaktır. Görevlendirdiği çevre mühendisine ve varsa yetki-lendirdiği çevre danışmanlık firmasına ait bilgileri ve hazırlayacağı Çevre Durum Raporu (ÇDR)?nun sunum tarihlerini de içeren iş programını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine yer teslim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı olarak bildire-cektir. (3) Fiili olarak çalışmalara başlamadan önce, çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendirdiği çevre mühendisi aracılığıyla çalışanlarını çalışmalar esnasında uyulması gereken çevre kuralları ile tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi hak-kında bilgilendirecektir. Bilgilendirme yapıldığına dair kayıtları ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. (4) Tesis faaliyetleri esnasında oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altına almak ama-cıyla https://www.teias.gov.tr/cevre-ve-kamulastirma web adresinde yer alan gün-cel formata uygun olarak ÇDR hazırlayacaktır. ÇDR?lere ilişkin; 1. İlk ÇDR, yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde hazırlana-cak/hazırlattırılacak ve resmi yazı ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacak-tır. 2. İlk ÇDR sunumunu takip eden 6 (altı) aylık ÇDR?ler ise her dönem bitimini takip eden 10 (on) gün içerisinde güncel formata uygun olarak hazırlana-rak/hazırlattırılarak resmi yazı ile ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacak-tır. 3. Periyot süresine bakılmaksızın geçici kabul başvurusuyla birlikte final ÇDR resmi yazıyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. Son ara dönem raporu ile final raporu arasında 1 aydan daha az süre olması halinde, son ara dönem raporunun sunulmasına gerek kalmadan final rapor sunulabilecektir. 4. Fiili olarak işe başlanmaması veya idarenin bilgisi dâhilinde işe ara verilmesi ya da durdurulması halinde bu durum ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğü-ne/Müdürlüklerine bildirilerek ÇDR?nin bu süreler için hazırlanmaması talep edilebilecektir. İlgili Bölge Müdürlüğüne işin başlama tarihinin bildirilmesin-den itibaren (a) ve (b) maddelerinde belirtilen süreler esas alınarak ÇDR?ler sunulacaktır. 5. ÇDR?nin; (a), (b), (c) ve (ç) maddelerinde belirtilen sürelerde sunulmaması ha-linde gecikilen gün sayısı kadar gecikme cezası uygulanacaktır. 6. ÇDR?nin içeriği ve ilgili meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından 10 (on) iş günü içinde incelenecektir. Raporun içeriğinin uygun olmadığı ve/veya ilgili meslek grubunca hazırlanma-dığının anlaşılması halinde rapor iade edilecek ve iade edilen rapor eksiklikleri tamamlanarak iade tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde ilgili TEİAŞ Böl-ge Müdürlüğüne sunulacaktır. Raporun, süresi içerisinde sunulmaması halinde gecikilen gün sayısı kadar gecikme cezası uygulanacaktır. 7. Yüklenici tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulan revize raporun uygun-luk kontrolü Bölge Müdürlüğü tarafından 10 (on) iş günü içerisinde tamamla-nacaktır. İşveren eksik husus tespit ederse yükleniciden ikinci kez revize iste-yebilecektir. İkinci revize süreci de ilk revize süreci ile aynı şekilde işleyecek-tir. 8. İkinci kez sunulan revize raporda da yüklenicinin çevresel yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde gecikilen her gün için gecikme cezası uygulanacaktır. 9. ÇDR?nin ?Raporu Hazırlayanlar Listesi? kısmında raporu hazırlayan çevre mühendisinin, yüklenicinin şantiye şefinin ve iş güvenlik uzmanının da imzala-rı bulunacak ve ÇDR?lerde taahhüt edilen yükümlülüklerin sahada uygulan-ması söz konusu personel tarafından kontrol edilecektir. 10. Dış kaynaklı kredili işlerde kredi sağlayıcısı tarafından talep edilen do-kümanların yeterli olması halinde ayrıca bir ÇDR hazırlanmayacaktır.

33.16.3. Denetim ve Ceza İşlemleri (1) ÇDR, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından önce kontrol edilip onaylanacak sonra ye-rinde çevresel denetim yapılacaktır. Sahada ÇDR?ye uygun olmayan bir durumun tespit edilmesi halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde yük-lenicinin bu durumu düzeltmesi talep edilecektir. Yüklenici, Bölge Müdürlüğü ta-rafından belirlenen süre içerisinde eksikliği gidermez ise sürenin dolduğu günden itibaren gecikme cezası uygulanacaktır. (2) Yapılan denetimler, dokümantasyon eksikliği ve ÇDR hazırlanması ile ilgili gerek-liliklerin yerine getirilmemesi sonucu tespit edilen uygunsuzluklar sözleşmeyi yü-rütmekle yetkilendirilmiş İdare Biriminin onayı ile resmiyet kazanacak ve ceza tab-losuna göre işlem yapılacaktır. (3) Uygulanacak ceza miktarı ihlalin gerçekleştiği tarihte geçerli olan aylık net asgari ücretin tabloda belirtilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunacaktır. Söz konusu ceza yüklenicinin hakediş ödemelerinden kesilecektir. Bu cezaların hakediş öde-melerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılacaktır. Ceza Tablosu Ana Kategori İhlal Net Asgari Ücret Katı Uygulama Dokümantasyon 1) Görevlendirdiği çevre mühendisi-ne ve varsa yetkilendirdiği çevre da-nışmanlık firmasına ait bilgilerin ve iş programının ilgili TEİAŞ Bölge Mü-dürlüklerine yer teslim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı olarak bildirilmemesi 0,50 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. Çevre Durum Raporları 2) İlk ÇDR?nin, yer teslimi yapılan tarihten itibaren 1 ay içerisinde resmi yazıyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdür-lüklerine sunulmaması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 3) Ara dönem ÇDR?nin, raporlama döneminin bitiminden itibaren 10 (on) gün içerisinde resmi yazı ile ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine su-nulmaması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 4) Final ÇDR?nin, geçici kabul baş-vurusu ile birlikte sunulmaması 0,50 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 5) Bölge Müdürlüğünün incelemeleri sonucunda ÇDR veya revize ÇDR?de tespit edilen uygunsuzlukla-rın belirtilen süre içerisinde gideril-meyerek revize ÇDR?nin ilgili TE-İAŞ Bölge Müdürlüklerine sunul-maması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 6) ÇDR?nin çevre mühendisi tarafın-dan hazırlanmadığının/ imzalanmadı-ğının tespit edilmesi 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. Çevre Önlemleri 7) Geçici kabul tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde, sahanın temizle-nerek boşaltılmaması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 8) Sahada ÇDR?ye uygun olmayan bir durumun tespit edilmesi halinde yüklenicinin Bölge Müdürlüğü tara-fından belirlenen süre içerisinde ek-sikliği gidermemesi 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır.

33.17. Hakediş Raporları (Yapım İşleri Genel Şartnamesi ?Sekizinci Bölüm?)

33.17.1. Ara Hakediş Raporu (Geçici Hakediş Raporları) (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.17.2. Kesin Hakediş Raporu (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.18. Ön İnceleme (2T), Geçici Kabul ve Kesin Kabul (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.18.1. Trafo Merkezleri için Geçici Kabule Hazırlık Çalışmaları ( 2T Çalışmaları Ve 2T Protokolu) Saha Testlerinin (primer, sekonder, otomasyon v.s) tamamlanmasını takiben yüklenici, ilgili Bölge Müdürlüğüne Geçici Kabul talebinde bulunacaktır. Yüklenicinin talebini takip eden 10 gün içerisinde, TEİAŞ Yapı Denetim Görevlisi, TEİAŞ ilgili ihtisas birimleri elemanları ve Yüklenici ile birlikte, geçici kabule hazırlık çalışmaları (2T çalışmaları) sonuçlandırılacaktır. Geçici Kabul Teklif Belgesi (2T Protokolü) ile işin sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı, işletmeye hazır olduğu, enerjilendirilmesinde bir sakınca olmadığı belirlendikten sonra çalışmayı yürütmekle sorumlu kontrol birimi, ilgili Daire Başkanlığına (ihalenin Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması durumunda ilgili Bölge Müdürlüğüne) yazılı olarak geçici kabul çalışmalarına başlanması talebinde bulunacaktır. Geçici kabule hazırlık çalışmalarında (2T çalışmaları) görev yapan TEİAŞ ihtisas birimleri, Yüklenici'nin saha testlerine ilişkin olarak sunduğu rapor ve föylerin sözleşme ve eklerine uygun olup olmadığını kontrol edecektir. TEİAŞ ihtisas birimleri işin sözleşmeye uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığını tespit etmek üzere gerekli gördüğü tüm çalışmaları yapacaktır. Bu çalışmalar sırasında saha test raporu ve föylerin fiili durumu yansıtmadığının, malzeme ve montajın onaylı projesine veya sözleşmesine uygun olmadığının ya da merkezin enerjilenmesine engel herhangi bir hususun olduğunun tespit edilmesi halinde geçici kabule hazırlık çalışmaları (2T çalışmaları) durdurulur. Bu durum Geçici Kabul Teklif Belgesinde (2T Protokolü) belirtilir. Yüklenici bütün giderleri kendisine ait olmak üzere merkezin veya istenilen bölümün saha test ve kontrollerini tekrarlar, eksikleri giderir ve test raporlarını yeniden tanzim eder. Bu durumda geçici kabule hazırlık çalışmalarına (2T çalışmaları) yeniden başlanabilmesi için Yüklenicinin yeni test raporlarıyla beraber yeniden ilgili Bölge Müdürlüğüne müracaatı gerekir. Bu arada kaybedilecek süre için Yüklenici bir hak ve süre talebinde bulunamaz. Geçici kabule hazırlık çalışmalarında (2T çalışmaları), işin sözleşmeye uygun olarak tamamlanıp tamamlanmadığı, merkezin sürekli ve güvenilir olarak çalışabilecek bir durumda işletmeye hazır olup olmadığı, geçici kabulün yapılmasına engel olarak görülmeyen kusurlu veya eksik kısımların olup olmadığı kontrol edilir. Merkezin enerjilendirilmesinde bir sakınca olmadığı belirlendikten sonra, geçici kabulün yapılmasına engel olarak görülmeyen kusurlu veya eksik kısımların işin sözleşme bedelinin yüzde beşinden (% 5) fazla olmaması kaydıyla Geçici Kabul Teklif Belgesi (2T Protokolü) tanzim edilir (Standart Form TEİAŞ031.0/Y). Eğer Yüklenici 2T çalışmalarına katılmamışsa bu durum protokolde yer alır. Ayrıca saha testleri sırasında yapılmayan röle ayar çalışmalarını TEİAŞ bu aşamada tekrar gerçekleştirecektir.

33.18.2. Geçici Kabul (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

07.05.1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi gazete?de yayınlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. Geçici Kabul Teklif Belgesi (2T Protokolü) ile işin sözleşmeye uygun olarak tamamlandığı, işletmeye hazır olduğu, enerjilendirilmesinde bir sakınca olmadığı belirlendikten sonra çalışmayı yürütmekle sorumlu kontrol birimi, sözleşmeyi yürütmekle yükümlü Daire Başkanlığına (ihalenin Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması durumunda ilgili Bölge Müdürlüğüne) yazılı olarak geçici kabul çalışmalarına başlanması talebinde bulunacaktır. İdare tarafından Geçici Kabul yapmak üzere yetkilendirilen ilgili Bölge Müdürlüğü en geç 10 gün içinde geçici kabul komisyonunu kurar. Geçici kabul işlemi, tamamı teknik personel ve (yüklenici hariç) üye toplam sayısı tek sayıdan oluşan geçici kabul komisyonu ve Yüklenicinin katılımı ile müştereken yapılır. Geçici kabul komisyonu, kuruluşundan itibaren en geç 10 gün içerisinde İşyerine giderek Geçici kabul çalışmasına başlar. Geçici kabul yapılırken tesisin gerilim altına alınması gerekmektedir. Tesisin enerjilendirme imkanı varsa geçici kabul komisyonunca işletmeye alma çalışmaları yaptırılarak uygun bulunması halinde sistem enerji altına alınarak geçici kabul yapılır ve sözleşme ekinde verilen forma (Standart Form TEİAŞ032.0/Y, Standart Form KİK048.0/Y ve KİK049.0/Y) uygun olarak geçici kabul tutanakları imzalanır. Ancak tesis geçici kabule elverişli olarak tamamlandığı halde Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerden dolayı tesis gerilim altına alınamıyorsa, tesisin neden enerjilendirilemediği belirtilerek işin bitimini, kusur ve eksiklikleri tespit etmek amacıyla sözleşme ekinde verilen forma (Standart Form TEİAŞ032.0/Y, Standart Form KİK048.0/Y ve KİK049.0/Y) uygun olarak enerjisiz geçici kabul tutanağı imzalanır. Bu durumda, geçici kabule bağlı tüm teminat ve nakit iadeleri için tesisin enerji altına alınması beklenecektir. Bu bekleme süresinin (tesisin enerjilendirilmesine kadar geçen süre) 3 (üç) ayı geçmemesi esastır. Bu süreçte tesis enerjilendirilene kadar, Yüklenici tesisin her türlü güvenlik tedbirini alarak gerekli sayıda güvenlik görevlisi bulunduracaktır. 3 (üç) aylık bekleme süresinin sonunda Yükleniciden kaynaklı olmayan nedenlerle tesis enerjilendirilemiyorsa tesis TEİAŞ?a devredilecek ve geçici kabule bağlı teminat ve nakit iadeleri yapılacaktır. Garanti süresi tesisin enerjilendirilmesinden sonra başlayacaktır. Tesisin enerjilendirilme imkanı oluştuğunda eksik kalan testler de tamamlanarak tesis enerji altına alınarak geçici kabulü yapılarak enerjili geçici kabul tutanağı düzenlenir.Geçici kabul komisyonu tarafından, TEİAŞ?tan kaynaklı eksiklikler haricinde tesiste tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için Yükleniciye makul bir süre (takvim günü olarak) verilir. Anılan sürenin belirlenmesinde yapılacak işin özelliğine göre sözleşmesinde belirtilen havanın fen noktasında çalışmaya müsait olmayan dönem de dikkate alınır. Tespit edilen eksiklikler tamamlandığında, eksikler ile ilgili ihtisas birimi ve yapı denetim görevlisi ile Yüklenici tarafından bir tutanak düzenlenir. Tutanakta eksiklerin giderildiği tarih belirtilir. Kabul komisyonunun tespit ettiği eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse bu sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için, merkezin sözleşme bedelinin %0,006 (yüzbinde altı) oranında günlük gecikme cezası uygulanır, geçici kabul tarihi kusur ve eksikliklerin giderilmesi tarihine ertelenir. Geçici kabul komisyonu tarafından tesiste tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için yapılan çalışmalarda, yükleniciden kaynaklı olmayan nedenlerle gecikme yaşanması durumunda, yüklenicinin talebi üzerine, eksikliklerin giderilmesi için verilen süre geçici kabul komisyonunun uygun görmesi halinde uzatılabilir. Geçici kabul tutanakları merkezdeki tüm geçici kabul eksiklikleri giderildikten sonra onaylanır. Merkezin enerjilendirilmesinde mahzur görülmeyen kusurlu veya eksik kısımların işin sözleşme bedelinin yüzde beşinin (% 5) altında olduğunun tutanağa yazılması gerekmektedir. Sözleşmesinde taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılacağı belirtilen işlerde veya sözleşmesinde kısmi kabul yapılması öngörülmemekle birlikte işin yürütülmesi sırasında önceden öngörülemeyen zorunlu nedenlerle ihtiyaç görülmesi durumunda tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümler için Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve bu sözleşme hükümlerine uygun olarak kısmi geçici kabul veya kabuller yapılabilir. TEİAŞ, İletim Sisteminin gerekleri sebebi ile tesisin kısmi geçici kabulünün yapılıp yapılmamasında yetkilidir. Böyle bir durum olması halinde; tüm tesisin bitim tarihi en son geçici kabulün yapıldığı kısmın tarihi olarak belirlenir. Tesisin garantisi en son geçici kabulün yapıldığı kısımdan itibaren 24 aydır. İşin tasfiyesi durumunda, TEİAŞ Genel Müdürlüğünden alınan tasfiye Makam Olur tarihi geçici kabul tarihi sayılmak üzere, işin tamamlanmış kısımları için sözleşmesindeki ve Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler aynen uygulanır.

33.18.3. Geçici Kabulden Sonraki Kusurlar (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

33.18.4. Kesin Kabul (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

07.05.1995 tarihli ve 22280 sayılı Resmi gazete?de yayınlanan Elektrik Tesisleri Kabul Yönetmeliği çerçevesinde yapılacaktır. Garanti süresi geçici kabul tarihinden itibaren 24 ay olup garanti süresi bitiminde kesin kabul yapılır. Herhangi bir nedenle garanti süresinin uzatılması halinde, uzatılan bu sürenin bitiminde kesin kabulünün yapılması talep edilecektir. Kesin Kabul işlemlerine, Yüklenici katılmak zorundadır. Katılmaması durumunda TEİAŞ?ça yazılı olarak 15 (onbeş) gün ara ile yapılacak iki duyurudan, ikinci duyuru tarihini izleyen 15 (onbeş) gün sonrasında TEİAŞ bu çalışmayı kendi yapmaya yetkilidir. Kesin kabul çalışmalarında Yapım İşleri Genel Şartnamesi (Madde 44) hükümleri geçerli olup kesin kabul çalışmaları sırasında kesin kabul komisyonunca tespit edilen kesin kabule engel olan/olmayan eksikliklerin olması halinde yükleniciye eksiklikleri gidermesi için bir süre verilir. Anılan sürenin belirlenmesinde yapılacak işin özelliği ve sözleşmesinde belirtilen havanın fen noktasında çalışmaya müsait olmayan dönem de dikkate alınır. Yüklenici kendine verilen sürede eksiklikleri gidermemişse idarenin uygun göreceği gecikmeler dışında günlük gecikme cezası olarak yazılan tutarın %10?u oranında günlük ceza uygulanır. Yüklenici ile TEİAŞ tarafından Kesin Kabul tutanağı (Standart Form TEİAŞ033.0/Y, Standart Form KİK050.0/Y ve KİK051.0/Y) hazırlanarak imzalanır. Kesin Kabul tutanağı onaylanmasından sonra yürürlüğe girer.Kesin kabulün yapılmış olması, TEİAŞ?ın Borçlar Kanununun ilgili hükümlerinden yararlanmasına engel olmayacaktır. Yüklenicinin yazılı müracaatı ve idarenin de uygun görüşü olmak kaydıyla, kısmi geçici kabulü yapılmış kısımların veya TEİAŞ?ın tesisin tamamının kesin kabulün yapılmasında sakınca gördüğü işlerde işin bütününün kesin kabulünün yapılmış anlamına gelmemek şartıyla, kısmi kesin kabul yapılabilir. Kısmi kesin kabul yapılan bölümler için Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve bu sözleşme hükümleri aynen uygulanır. Kesin kabul işlemleri geçici kabul tarihinden itibaren en geç üç yıl içinde sonuçlandırılır. Tasfiye olan işlerde TEİAŞ Genel Müdürlüğünden alınan tasfiye Makam Olur tarihi geçici kabul tarihi olarak sayılacağından bu tarihten 2 yıl sonra tasfiye kesin kabulü yapılır ancak 2 yıl içinde tasfiye edilen işlere ait teçhizatlar enerji altına alınamaz ise tasfiye kesin kabulü için teçhizatların enerji altına alınması beklenir ve sonrasında sözleşme ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre tasfiye kesin kabulü yapılır.

33.19. Sözleşmelerin çoğaltılması: Sözleşmeler bez ciltli olarak her bir trafo merkezi için 5 adet kopya olacak şekilde çoğaltılacaktır. Ayrıca sözleşme pdf uzantılı olarak bilgisayar ortamına aktarılacak ve 1 adet taşınabilir bellek ve 5 adet DVD ile TEİAŞ Trafo Merkezleri Tesis Dairesi Başkanlığına verilecektir. Bez ve karton ciltler üzerinde, kapak ve sırta sözleşme referansı, projelerin adları ve yüklenici ismi yazılacaktır. Yukarıda sayısı verilen sözleşmelerin bilgisayar ortamına aktarılması, çoğaltılması ve ciltlenmesi yüklenici tarafından yapılacak ve en geç yer teslim tarihine kadar teslim edilecek olup, masrafları taahhüt kapsamındadır.

33.20. İsteklilerin önerdikleri malzeme imalatçılarına yönelik yeterlilik şartları Sözleşmenin imzasından sonra yüklenici tarafından önerilen imalatçılara yönelik olmak üzere bu imalatçıların nihai onaylama işlemlerinin yapılabilmesi için aşağıdaki yeterlilik şartları aranacaktır. Bu nedenle teklif sahipleri aşağıda belirtilen yeterlilik şartlarını da tekliflerinde dikkate almalıdırlar.

33.20.1. ISO standardı ve TSE belgeleri, CE işareti Önerilen malzemelerin imalatçılarının ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmaları zorunludur. Özellikle çokuluslu firmaların ISO standart belgelerinin, malzemenin önerilen ülkedeki imalatçısından verilmesi gerekmektedir.

04.02.2000 tarih ve 23954 sayılı,

25.09.2010 tarih ve 27710 ve

25.01.2011 tarih 27826 sayılı Resmi Gazete?lerde yayınlanan ?Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi ve TSE Markası? hakkındaki tebliğ çerçevesinde, Türkiye menşeili temin edilecek malzemelerde TSE?ye uygunluk belgesi ve TSEK markası olması mecburidir. Türkiye menşeili olmasına rağmen TSE tarafından henüz standardı yayınlanmamış olan malzemelerde TSE Kalite Uygunluk Belgesi olacaktır. Sözleşmenin yürütülmesi sırasında yapılan malzeme onayı başvurularında onaya sunulan malzemenin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve/veya Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi (TSE tarafından henüz standardı yayınlanmamış olan malzemelerde TSE Kalite Uygunluk Belgesi) yok ise söz konusu malzeme kesinlikle onaylanmayacaktır. Söz konusu belge veya belgelerin temini için ilgili Kurum veya Kuruluşlara başvuruda bulunulmuş olması sebebi ile malzemenin onayı istenemez. Yine onaya sunulan malzemenin ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve/veya Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin geçerlilik süresinin dolmuş olması durumunda, söz konusu belge veya belgelerin yenilenmesi için ilgili Kurum veya Kuruluşlara başvuruda bulunulmuş olması sebebi ile malzemenin onayı istenemez. Teiaş?ca onaylanmış malzemelerin kabul testlerine başlanmadan önce imalatçı ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve/veya Türk Standartlarına Uygunluk Belgesinin Kabul Heyetine sunmak zorundadır. Söz konusu belgelerin geçerlilik süresinin dolmuş olması durumunda malzeme kabul testleri yapılmayacaktır. Avrupa Birliği Teknik Mevzuatına uyum çalışmaları kapsamında 14 Şubat 2004 tarihli 25373 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren < ?CE? İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon> (2004/9) Sayılı Tebliğ kapsamında; Oyuncaklar, Tıbbi cihazlar, Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar ile 10 Nisan 2004 tarihli 25429 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan (2004/22) sayılı Tebliğ ile (2004/9) sayılı Tebliğe ilave edilen; Makine emniyet yönetmeliği, Belirli gerilim sınırları dahilinde kullanılmak üzere tasarlanmış elektrikli teçhizat yönetmeliği, Elektromanyetik alan yaratan ve/veya bu alandan etkilenen ürünler yönetmeliği kapsamında yer alan eşyaların ithalatında, ithali gerçekleştirilen malzemelerin ?CE? işareti taşıması zorunlu hale gelmiş olup, malzeme temini esnasında bu hususun göz önüne alınması zorunludur.

33.20.2. Garantili karakteristikler listeleri: Her bir malzeme için verilecek garantili karakteristikler listesinde ilgili malzemenin tipi kesinlikle yazılacak, bu listelerde yer alan hususlar bağlayıcı olacaktır. Garantili karakteristikler listeleri, teklif dosyasında verilen garantili karakteristikler listelerine ve genel teknik ve montaj şartnamesine uygun olarak bilgisayar ortamında doldurulacak, imalatçı ve yüklenici tarafından imzalanacak ve kaşelenecektir.

33.21. Kesin Teminat Mektubunun Süresi: Anılan projenin/projelerin kesin teminat mektubunun süresi, sözleşme imzalanma tarihinden itibaren en az 60 ay ve 60?ıncı ay içindeki ilgili yılın, yıl sonu bitiş tarihi (31 Aralık) esas alınarak düzenlenecektir.

33.22 Fiyat Farkı Hesaplaması Fiyat farkı hesaplamaları için aşağıdaki formül kullanılacaktır: F = An x B x ( Pn - 1 ) An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte; uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını ifade etmektedir. Pn: İş programına göre hakedişe giren imalat ve montaj iş kalemlerinin niteliğine bağlı olarak; elektrik malzemeleri temini, elektrik malzemelerinin montajı ve inşaat imalat işleri olmak üzere 3 farklı kategori için aşağıda belirtilen endeksler ve ağırlık katsayıları kullanılarak, ilgili kategori kapsamında hakedişte gerçekleşen (An1: Elektrik malzemelerinin hakedişteki tutarı, An2: Elektrik malzemesi montajının hakedişteki tutarı, An3: İnşaat imalat işlerinin hakedişteki tutarı) tüm iş kalemlerinin fiyat farkı hesabında dikkate alınmak üzere aşağıda yer alan formüllerle elde edilen ağırlık oranlı endeks değişim fiyat farkı katsayısını ifade etmektedir. Genel formül olarak; Pn=[a(In/Io)+b1(Çn/Ço)+b2(Dn/Do)+b'2(Dn'/Do')+b4(Yn/Yo)+b6(Gn/Go)+b'6(Gn'/Go')+ b'?6(Gn'?/Go'?) Transformatör Merkezleri Tesisi Yapım işimizde, hakedişlerde gerçekleşen iş kalemlerinin niteliğine göre 3 farklı Pn hesaplanarak fiyat farkı hesabında kullanılacaktır. Formüllerdeki ?o? indisli endeksler, temel endeks olup ihale teklif tarihindeki endeks değerlerini ifade etmektedir. ?n? indisli endeksler ise, güncel endeks olup iş kalemlerinin iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken uygulama ayının endeksleri ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endekslerinden düşük olan endeks değerlerini ifade etmektedir. 1.Kategori: Elektrik Malzemesi Temini İş Kalemleri için fiyat farkı hesabında kullanılacak formül: Pn1=[a(In/Io)+b2(Dn/Do)+b'2(Dn'/Do')+b?6(Gn?/Go?)]=[0,05(In/Io)+0,15(Dn/Do)+0,30(Dn'/Do')+0,50(Gn?/Go?)] 1.Kategori için Fiyat Farkı Hesabı: F1 = An1 x B x (Pn1 ? 1) 2.Kategori: Elektrik Malzemesinin Montajı İş Kalemleri için fiyat farkı hesabında kullanılacak formül: Pn2=[a(In/Io)+ b4(Yn/Yo)+b??6(Gn??/Go??)]=[0,70(In/Io)+0,15(Yn/Yo)+0,15(Gn??/Go??)] 2.Kategori için Fiyat Farkı: F2=An2xBx(Pn2?1) 3.Kategori: İnşaat İmalat İş Kalemleri için fiyat farkı hesabında kullanılacak formül: Pn3=[a(In/Io)+b1(Çn/Ço)+b2(Dn/Do)+b'2(Dn'/Do')+b4(Yn/Yo)+b6(Gn/Go)+ b??6(Gn??/Go??)] =[0,15(In/Io)+0,20(Çn/Ço)+0,25(Dn/Do)+0,15(Dn'/Do')+0,10(Yn/Yo)+0,10(Gn/Go)+0,05(Gn??/Go??)] 3.Kategori için Fiyat Farkı Hesabı: F3 = An3 x B x (Pn3 ? 1) Toplam Fiyat Farkı : F=F1+F2+F3=An1xBx(Pn1-1)+An2xBx(Pn2-1)+An3xBx(Pn3-1)

33.23. Diğer Ceza Uygulamaları Yüklenicinin yapım işi kapsamında çalışmaları esnasında; ? İşletmede olan Oto Trafo / Güç Trafolarının açmasına/devre dışı kalmasına sebebiyet vermesi halinde her bir trafo açması için

10.000 TL, ? 380/154 kV Hat açmalarına sebebiyet vermesi halinde (kesinti/inkita olması durumun-da) her bir hat açması için

10.000 TL, ? 380/154 kV Hat açmalarına sebebiyet vermesi halinde (kesinti/inkita olmaması duru-munda) her bir hat açması için

5.000 TL, yükleniciden ceza olarak kesilecektir.

33.24. ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi Yüklenici, işin yapımı sırasında ?ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi? standardının gereklilik-lerini yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, bu sözleşmenin uygulanmasında "ISO 55001 Varlık Yönetimi Standardı" şartlarına göre? Teşekkülün tüm kritik varlıklarının ve risklerinin verimli bir şekilde yönetilmesinde, muhafazasında faal bir rol alarak? paydaşlarının sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeden, optimum kaynak kullanımı ile müşteri odaklı, kanunlar ve mev-zuatlara uygun, çevre için hassas, sürdürülebilir ve kesintisiz hizmet sağlayarak, Teşekkülün tüm faaliyetlerinde emniyet tedbirlerinin en üst seviyede tutulması ve bunu muhafaza etmekle, tüm hizmet standartlarını karşılamakla, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki etki-sini en aza indirgemekle, Varlık Ömür Devri ile sistemini güvenilir ve verimli bir şekilde çalış-tırmakla, Teşekkülün sahip olduğu prensipler çerçevesinde uyumlu çalışmakla, eğitim ve tecrü-be ile çalışanların kabiliyet ve farkındalıklarını sürekli geliştirilmekle mükelleftir. Varlık Yöne-timi Sistemi'nin işletilmesine, varlık ömürlerine zarar verebilecek faaliyetlerde bulunamaz.

33.25. Ödeme Esasları

33.25.1. Teşekkülümüz ödeme planına bağlı ödemeler nakit durumuna göre ?Ödeme Gününde? yapılır. ?Ödeme Günü? her ayın ilk tam haftası Perşembe ile üçüncü haftası Perşembe günüdür. Ödeme günlerinin ulusal bayram ya da genel tatil günlerine denk gelmesi halinde ?Ödeme Günü? takip eden ilk tam iş günüdür.

33.25.2. Ödeme planına bağlı 1.000.000,00.-TL (BirmilyonTürkLirası)?ye kadar olan ödemeler nakit durumuna göre ödeme gününde defaten, 1.000.000,00.-TL (BirmilyonTürkLirası)?yi aşan ödemelerin %75 (yüzdeyetmişbeş)?i ödeme gününde, bakiye tutarın ödemesi ise nakit durumuna göre bir sonraki ödeme gününde,

33.25.3. 500.000,00.- TL (BeşyüzbinTürkLirası)?ye kadar olan ödemeler Teşekkülümüz ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.4. Ödeme planı çerçevesinde ödeme yapılabilmesi için, merkez teşkilatında ödemeye esas belgelerin ilgili daireler tarafından en geç ödeme gününden 2 (iki) iş günü öncesi mesai bitimine kadar Mali İşler ve Finans Yönetimi Daire Başkanlığına, Bölge/İşletme Müdürlüklerinde en az 1 (bir) iş günü öncesi muhasebe birimlerine elektronik belge yönetim sistemi üzerinden gönderilmesi, ödemeye esas belgeleri bu sürelerden sonra gönderilenlerin ödemelerinin bir sonraki ödeme gününde,

33.25.5. Ödenek yetersizliği, elektronik belge yönetim sistemi, e-fatura veya e-arşiv fatura sisteminden kaynaklı teknik sorunlar vb. olağandışı sebeplerle ödemeye esas belgeleri belirlenen sürelerden sonra gönderilenlerin ödemeleri, merkez teşkilatında ilgili Daire Başkanlığı/Müdürlük tarafından alınacak Genel Müdür Oluru, taşra teşkilatında ilgili birim tarafından alınacak Bölge/İşletme Müdürü Oluruyla,

33.25.6. Teşekkülümüz öz kaynaklarından döviz cinsinden veya sözleşmesine göre ödeme tarihindeki döviz kuruna endeksli Türk Lirası ödemeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.7. Hak ediş onay tarihindeki döviz kuruna endeksli Türk Lirası ödemeleri ödeme planına göre ödeme gününde,

33.25.8. Dış kaynaklı kredilerle finanse edilen proje ödemeleri kredi kullanımını müteakip ödeme planına bağlı kalınmaksızın defaten, öz kaynaklardan ödenecek bunlara ait KDV ödemeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.9. Bloke edilen tutarların ödemeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.10. Avans ödemeleri, kesin hesap hak edişleri ile bunlara ait KDV ödemeleri ve kur farkı faturaları KDV ödemeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.11. Nakit teminat tutarları iadeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.12. Teşekkülümüz iştiraklerine ödemeler ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten,

33.25.13. Personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımları, taşıma hizmetleri ve hizmet aracı kiralama ödemeleri ödeme planına bağlı kalınmaksızın nakit durumuna göre defaten, yapılır. Teşekkülümüzün finans durumuna göre Mali İşler ve Finans Yönetimi Dairesi Başkanlığı?nın teklifi ile 33.25.2?nci ve 33.25.3?üncü maddelerde yer alan tutarlar ve oranın değiştirilmesine Genel Müdür yetkilidir.

33.26 - Şantiye Ofisi (Yapım İşleri Genel Şartnamesi

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.