ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİSARCIK AÇIK OCAĞI 82400000 TON DEKAPAJ YAPIM İŞİ

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

82.400.000 Ton Kantar Tartım Ölçümlü Dekapaj Yapım İşi

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

7.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

7.2.2 İş hacmini gösteren belgeler İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

7.2.2 İş hacmini gösteren belgeler

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: 27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı ile

19.06.2022 tarih ve 30453 sayılı Mükerrer T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/XVII (onyedinci) veya A/V (beşinci) Gruba ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir. XVII.(Onyedinci) Grup: Madencilik ve Maden Üretimi İle İlgili İnşaat İşleri 1) AII grubu işler 2) AVIII grubu işler 3) Maden çıkarma ile ilgili inşaat işleri 4) Dekapaj işleri 5) Malzeme ocağından malzeme çıkartılması işleri V. (Beşinci) Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) 1) Otoyollar 2) Devlet, il ve köy yolları 3) Cadde ve sokak yapım işleri

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

19.06.2022 tarih ve 30453 sayılı Mükerrer T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/XVII (onyedinci) veya A/V (beşinci) Gruba ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir. XVII.(Onyedinci) Grup: Madencilik ve Maden Üretimi İle İlgili İnşaat İşleri 1) AII grubu işler 2) AVIII grubu işler 3) Maden çıkarma ile ilgili inşaat işleri 4) Dekapaj işleri 5) Malzeme ocağından malzeme çıkartılması işleri V. (Beşinci) Grup: Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı) 1) Otoyollar 2) Devlet, il ve köy yolları 3) Cadde ve sokak yapım işleri

19.06.2022 tarih ve 30453 sayılı Mükerrer T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanan “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ” de yer alan A/XVII (onyedinci) veya A/V (beşinci) Gruba ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.3.1.1.1 İş deneyimi olarak mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Yapım İşinin Yapılacağı Adres : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağı Hisarcık/KÜTAHYA

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 210 - İkiYüzOn (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.1 inci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

23.04.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık nezdindeki 37712245-5001 nolu hesaba (Iban No: [IBAN GİZLİ] no.lu hesaba) yatırabilirler. Teminatın yatırıldığını gösteren dekont veya makbuz üzerinde, ihale konusu işin adı ve bu işe ait teminat bedeli olarak yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

31.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

33.1.1. Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı: 99 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 1 Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Sayısal/Aralıklı Liste (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 0,5 ) <i> Aşağıda yer alan listeye belirlenen kriterleri içeren maddeler eklenmiş ve bu maddelere ilişkin sayısal değer aralıkları belirlenmiş olup, istekli tarafından listedeki maddelerden biri seçilebilecek ve istekliye seçilen maddeye karşılık belirlenen fiyat dışı unsur puanı verilecektir. Fiyat Dışı Unsur Tanımı: Yapım işleri cirosunun toplam ciroya oranı (2025 yılına ilişkin mali belgeler sunulacaktır.) Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Nispi Değeri: Listede olana puan uygulanacaktır İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda

33.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda

33.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder. Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n):

31.08.2013 tarihli 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar çerçevesinde fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat Farkı Uygulamasında kullanılacak tanımlar; Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas fiyatı, Gün: Takvim gününü, Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını, İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, Fiyat farkı: Birim fiyatlı sözleşmelerde, uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, İş: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yapım işini, İş kalemi: Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas kalemleri, Sözleşme: Birim fiyat, anahtar teslimi götürü bedel veya karma teklif almak suretiyle Türk parası cinsinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı, Temel endeks: Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını, Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, Yıl: Takvim yılını, Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu ve yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosunu, Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK’ya bildirilen ve EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ifade eder. Fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül uygulanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, a: İşçilik ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, b3: Akaryakıtın (Motorin) ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, b6: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, c: Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)’den; İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıyı, AYo: Akaryakıt ürünleri (Motorin) için ihale tarihindeki satış fiyatını, AYn: Akaryakıt ürünleri (Motorin) için uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını, Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için endeks tablosunun Madencilik ve Taş Ocakçılığı B sütunundaki sayıları, Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks,

28.9 numaralı Diğer Özel Amaçlı Makineler sütunundaki sayıyı, ifade eder. Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Endeks Tablosunun Genel sütunundaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. Uygulama esasları Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır. Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin uygulama ayından sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde ve uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır. Uygulama ayına ait endeksler belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde, fiyat farkı hesabı hakedişle birlikte yapılmaz, uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra ayrıca hesaplanır. Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek ya da kesilecek tutarlar fiyat farkı olup, yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez. Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Ancak, yüklenicinin kullandığı farklı yapım teknikleri, makine, ekipman ve malzeme ile işçiliğin cins ve miktarı, Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi veya kazanması, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının değişmesi ve benzeri diğer nedenlerle fiyat farkı hesaplanamaz. Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalatın miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks ile işin fiilen gerçekleştirildiği aya ait endeksten düşük olanı esas alınır. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde hakedişlerden kesilerek tutulan kısım ile birim fiyatlı işlerde tamamlanmakla birlikte kesin hesabı idareye verilmemiş işlerde hakedişe dahil edilmeyen kısım için, ilgili hakedişin fiyat farkının hesaplanmasında, bu kısımlara ilişkin tutarlar da dikkate alınır.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

31.08.2013 tarihli 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar çerçevesinde fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat Farkı Uygulamasında kullanılacak tanımlar; Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas fiyatı, Gün: Takvim gününü, Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını, İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, Fiyat farkı: Birim fiyatlı sözleşmelerde, uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, İş: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yapım işini, İş kalemi: Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas kalemleri, Sözleşme: Birim fiyat, anahtar teslimi götürü bedel veya karma teklif almak suretiyle Türk parası cinsinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı, Temel endeks: Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını, Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, Yıl: Takvim yılını, Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu ve yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosunu, Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK’ya bildirilen ve EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ifade eder. Fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül uygulanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, a: İşçilik ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, b3: Akaryakıtın (Motorin) ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, b6: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, c: Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)’den; İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıyı, AYo: Akaryakıt ürünleri (Motorin) için ihale tarihindeki satış fiyatını, AYn: Akaryakıt ürünleri (Motorin) için uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını, Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için endeks tablosunun Madencilik ve Taş Ocakçılığı B sütunundaki sayıları, Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks,

28.9 numaralı Diğer Özel Amaçlı Makineler sütunundaki sayıyı, ifade eder. Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Endeks Tablosunun Genel sütunundaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. Uygulama esasları Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır. Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin uygulama ayından sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde ve uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır. Uygulama ayına ait endeksler belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde, fiyat farkı hesabı hakedişle birlikte yapılmaz, uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra ayrıca hesaplanır. Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek ya da kesilecek tutarlar fiyat farkı olup, yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez. Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Ancak, yüklenicinin kullandığı farklı yapım teknikleri, makine, ekipman ve malzeme ile işçiliğin cins ve miktarı, Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi veya kazanması, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının değişmesi ve benzeri diğer nedenlerle fiyat farkı hesaplanamaz. Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalatın miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks ile işin fiilen gerçekleştirildiği aya ait endeksten düşük olanı esas alınır. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde hakedişlerden kesilerek tutulan kısım ile birim fiyatlı işlerde tamamlanmakla birlikte kesin hesabı idareye verilmemiş işlerde hakedişe dahil edilmeyen kısım için, ilgili hakedişin fiyat farkının hesaplanmasında, bu kısımlara ilişkin tutarlar da dikkate alınır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 - Sözleşme konusu işin gerçekleştirilmesi için gerekli olan ve Teknik Şartnamede detaylandırılan her türlü delme, patlatma, kazı, yükleme, nakliye, tesviye, yolların yapımı-bakımı, en az 8 (sekiz) adet elektronik taşıt kantarlarının temini, montajı, devreye alınması, bunlarla ilgili her türlü makine-ekipman temini ve tüm bu işlerle ilgili her türlü sarf ve giderler, tüm personel giderleri, Teknik Şartname

45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı, “1,00” olarak belirlenmiştir.

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı, “1,00” olarak belirlenmiştir.

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. İşin adı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında

82.400.000 Ton Kantar Tartım Ölçümlü Dekapaj Yapım İşi

3.2. İşin yapılma yeri: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağı Hisarcık/KÜTAHYA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. İşin adı : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağında

82.400.000 Ton Kantar Tartım Ölçümlü Dekapaj Yapım İşi

3.2. İşin yapılma yeri: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü Hisarcık Açık Ocağı Hisarcık/KÜTAHYA

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir. Ayrıca: Aplikasyon: Harita, plan ve ölçü belgelerinde bulunan bilgilerin doğrudan arazi üzerine işaretlenmesini, Basamak: Açık işletmelerde örtü tabakasının ve madenin verimli ve emniyetli bir şekilde kazılıp taşınabilmesi için, gerek örtü tabakasının ve gerekse madenin kayaç ve tabakaların yapısını ve eğimlerini dikkate alarak, bu malzemelerin yerinde durmasını (duraylılığını) sağlayacak, belirli bir eğimde, yükseklikte ve genişlikte ve genel şev açısını oluşturacak şekilde teşkil edilen teras şeklinde oluşturulan kademe dilimlerinden her birini, Basamak aynası: Kazı işinin yapıldığı iki basamak tabanı arasında kalan ve genellikle eğimli olan yüzeyi, Basamak şev açısı: Basamak aynasının yatay düzlemle yaptığı dar açıyı, Baz hattı: Baz noktalarını birleştiren hattı, Baz noktası: Maden yataklarının görünür, muhtemel rezervleri ile buna karşılık kaldırılması gereken örtü tabakasının hesapları için esas alınan ve koordinatları hassas olarak belirlenen noktaları, Birim: Belirli hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve/veya uygulayan birimi, Cross metodu: Kesitler üzerindeki eğimin değiştiği her noktanın yükseklikleri ve baza olan yatay mesafeleri esas alınarak yapılan alan hesaplama yöntemini, Daimi nezaretçi: İşletmede daimi olarak istihdam edilmek üzere ataması talep edilen ve Genel Müdürlük tarafından ataması onaylanan maden mühendisini, Dekapaj: Açık işletme projesine uygun olarak, maden yatağının üzerindeki örtü tabakasının; gevşetilmesi, kazılması, yüklenmesi, taşınması, döküm alanına boşaltılması, serilmesi, döküm alanının projesine göre şekillendirilmesi ve doğal çevreye uygun hale getirilmesi, döküm ve dekapaj alanı basamaklarının ve yollarının su drenajlarının yapılması, düzgün ve bakımlı tutulması gibi çeşitli faaliyetleri kapsayan işlerin tümünü, Dekapaj sınırı: Bir maden yatağından açık işletme ile üretilmesi öngörülen cevherin tamamının açık ocak metotlarıyla kazılabilir hale getirilmesi amacıyla, maden yatağının üstündeki örtü tabakalarında her istikamette yapılması gereken dekapaj çalışmalarının arazi üzerinde sona ereceği en dış noktaları birleştiren sınır hattını, Dizi nirengi: Çıkış veren nirengiler arasında tesis edilerek, poligon gibi koordinatları hesaplanan noktaları, Drenaj: Açık işletme sahasındaki dekapaj ve üretim faaliyetlerini doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek her türlü suyun çevreye zarar vermeden uygun bir şekilde faaliyet bölgesinden uzaklaştırılmasını, Elektronik takeometre: Bir noktanın yatay ve düşey açılarını, eğik mesafesini, yükseklik (kot) farkı ile koordinatlarını otomatik olarak ölçebilen ve ölçüm değerlerini dahili ve harici elektronik ortamda kayıt edebilen, bilgisayara uyumlu ölçü cihazını, Empürite: Cevherin kalitesini ve saflığını bozan yabancı maddeleri, Enterpole: Kesit hatlarının koordinatlarını, oluşturulan üçgenlerin köşe koordinatlarına göre hesaplanmasını, Genel Müdürlük: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, Genel şev açısı: basamakların taban ve ayna düzlemlerinin kesiştiği kenar çizgilerine dik geçtiği var sayılan doğruların yatay düzlemle yaptığı dar açıyı, Geometrik yükseklik (nivelman): Noktalar arasındaki yükseklik farkları, bu noktaların yatay bir düzleme olan düşey uzaklıkları ölçülerek bulunan farkı, İşletme: Emet Bor İşletme Müdürlüğünü, İhale dokümanı: İhale konusu dekapaj yapım işlerinde; İdari Şartname, Yapım İşleri Genel Şartnamesi, Teknik Şartname, Sözleşme Tasarısı, Yer Teslimi ve Dekapaj Ölçüm İşleri Şartnamesi, Dekapaj Projesi ve gerekli diğer belge ve bilgileri, Kabarma: Örtü tabakasını veya madeni oluşturan kayaçların su alması, heyelan etmesi, kazılmak üzere gevşetilmesi veya kırılması sonucu oluşan hacimsel artışları, Kabarma faktörü: Kabarma sonucu oluşan yeni hacmin, kabarma öncesindeki (orijinal) hacmine oranını, Kanava: Nirengi noktalarının birbirlerine bağlantılarını, güzergahların yönünü ve güzergah numaralarını gösteren planları, Karakteristik nokta: Arazide dere, tepe, şev, çukur ve benzeri gibi topoğrafik değişim gösteren ve işin gereğine göre belirli bir özellik arz eden noktaları, Kavlak: Maden ocaklarında, yapılan patlatma ve/veya makine ile yapılan kazı çalışmaları sonucu ya da mevcut kılcal çatlakların büyümesi sonucu kazı yüzeylerinde oluşan ve ana kütleyle temas halinde askıda kalıp her an düşebilecek hale gelen ve bu nedenle tehlike yaratan kayaç parçalarını veya bloklarını, Kesit: Topoğrafyası bilinen bir arazi parçasında arzu edilen istikamet ve eğimde (yatay yada düşey, genelde baz hattına ve yatay düzleme dik) geçirildiği varsayılan düzlemler üzerinde arazinin bu düzlemlerdeki izdüşümünü, Kot: Yeryüzünde veya yeraltında belirlenen noktaların deniz seviyesi düzlemine göre yüksekliğini veya alçaklığını, Koordinat: Yeryüzünde veya yeraltında belli noktaların, koordinat sistemi dahilinde konumlarını tespit etmek için koordinat sistemindeki yerini ortaya koyan sağa (y),yukarı (x) ve kot (z) değerlerini, Kübaj: Açık işletmecilikte dekapajı yapılmış ya da yapılacak olan örtü tabakasının m3 cinsinden yerinde ölçülen kabarmamış hacmini, Lağım deliği: Patlama işleminin gerçekleştirilebilmesi amacıyla cevher veya örtü tabakası içine yerleştirilecek patlayıcı maddelerin doldurulması için açılan delikleri Limit kot: Bir maden yatağında açık işletme metodunun, teknik ve ekonomik olarak uygulanabileceği en alt üretim kotunu, Makine parkı: Dekapaj ve/veya üretim çalışmaları kapsamında kullanılan her türlü iş makineleri topluluğunun tümünü, Nirengi: Harita yapımında kullanılmak üzere, ülke jeodezi ağına bağlı arazide biri diğerini görecek biçimde ve sabit olarak tesis edilen, koordinatları ve kotu bilinen noktaları, Nirengi ağı: Nirengi noktalarının birbirleri ile birleştirmek suretiyle meydana getirilen üçgenler sistemini, Ölçek: Harita üzerindeki birim uzunluğun, gerçekte kaç birim uzunluğa eşit olduğunu gösteren oranı, Pasa: Açık ocaklarda dekapajı yapılan ve/veya maden üretimi esnasında maden değeri olmadığı için ara dekapaj olarak alınan her türlü taş toprak malzeme karışımını, Patlatma: Sert yapıdaki maden ve/veya örtü tabakasında açılan lağım deliklerine doldurulan patlayıcı maddenin ateşlenmesi suretiyle gevşetilerek kazımaya ve yüklemeye uygun hale getirilmesi işlemini, Plankote: Koordinat sistemine bağlı olarak, takeometrik yöntemle ölçümü yapılan detay noktaların kot (z) değerlerini gösteren ölçekli haritaları, Poligon: Nirengi noktalarına bağlı olarak koordinatları bilinen noktaları daha fazla sıkıştırmak amacıyla, nirengi noktaları arasında kenar ve açılar ölçülerek tesis edilen ve bu ölçülere göre koordinatları hesap edilen sabit noktaları, Röper: Tesis edilen nirengi ve poligon noktalarının sabit noktalara göre belirlenmesini, Silsile açı ölçümü: Aralarındaki açı ölçülecek doğrultuların iki dürbün durumunda ve iki dürbün durumu arasında taksimat dairesi kaydırılmadan birer kere okunmasını, Takeometri: Bir noktanın yatay konumu ile yüksekliğinin beraberce ölçülmesini, (takeometri işleminde noktaların konumları polar koordinat metoduyla, yükseklikleri de trigonometrik olarak ölçülür.) Teknik eleman: İşletme tekniği, büyüklüğü ve yapısal durumu göz önüne alınarak, Kanun ve bu Yönetmelik kapsamında istihdam edilen maden, jeoloji, jeofizik ve ihtiyaç halinde harita ve kadastro mühendisleri ile diğer mühendisleri, Tenör: Maden içinde bulunan ve/veya madenin zenginleştirilmesi veya işlenmesi sonucunda elde edilen ürün içerisindeki kıymetli elementin yada bu element bileşiğinin ağırlığının, içinde bulunduğu tüm kütlenin ağırlığına olan ve genelde yüzde olarak belirtilen oranını, Teşekkül: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatını, Trigonometrik yükseklik: Noktalar arasındaki yükseklik farkının, düşey açı ve mesafeden faydalanarak bulunmasını, Tumba ve tumba yeri: Tumba; pasa yüklü nakil vasıtalarının yükünün mekanik olarak boşaltılması işlemi, tumba yeri; tumba sahası içerisinde vasıtaların yüklerini tumba ettikleri yeri, Tumba sahası: Dekapaj sınırı dışında kalan ve konumu ve sınırları belirlenen, dekapaj faaliyeti ve maden üretimi esnasında ortaya çıkan pasanın döküleceği alanı, Üçüncü şahıs: Diğer kurum, kuruluş, firma ve müşterileri, Yerinde hacim: Dekapajı yapılan örtü tabakasının ve/veya üretilen madenin ilk bulunduğu yerdeki gevşememiş ve kabarmamış olan orijinal hacmini, ifade eder.

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler.

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 60 ( Altmış ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 1278 ( BinİkiYüzYetmişSekiz ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 01.01.2027-31.03.2027 (90 gün) - 01.01.2028-31.03.2028 (91 gün) - 01.01.2029-31.03.2029 (90 gün) tarihleri arasındaki 271 ( İkiYüzYetmişBir ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici, ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

11.1. Yüklenicinin hakedişi Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığınca ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder. Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n):

31.08.2013 tarihli 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar çerçevesinde fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat Farkı Uygulamasında kullanılacak tanımlar; Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas fiyatı, Gün: Takvim gününü, Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını, İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, Fiyat farkı: Birim fiyatlı sözleşmelerde, uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, İş: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yapım işini, İş kalemi: Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas kalemleri, Sözleşme: Birim fiyat, anahtar teslimi götürü bedel veya karma teklif almak suretiyle Türk parası cinsinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı, Temel endeks: Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını, Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, Yıl: Takvim yılını, Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu ve yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosunu, Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK’ya bildirilen ve EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ifade eder. Fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül uygulanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, a: İşçilik ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, b3: Akaryakıtın (Motorin) ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, b6: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, c: Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)’den; İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıyı, AYo: Akaryakıt ürünleri (Motorin) için ihale tarihindeki satış fiyatını, AYn: Akaryakıt ürünleri (Motorin) için uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını, Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için endeks tablosunun Madencilik ve Taş Ocakçılığı B sütunundaki sayıları, Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks,

28.9 numaralı Diğer Özel Amaçlı Makineler sütunundaki sayıyı, ifade eder. Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Endeks Tablosunun Genel sütunundaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. Uygulama esasları Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır. Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin uygulama ayından sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde ve uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır. Uygulama ayına ait endeksler belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde, fiyat farkı hesabı hakedişle birlikte yapılmaz, uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra ayrıca hesaplanır. Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek ya da kesilecek tutarlar fiyat farkı olup, yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez. Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Ancak, yüklenicinin kullandığı farklı yapım teknikleri, makine, ekipman ve malzeme ile işçiliğin cins ve miktarı, Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi veya kazanması, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının değişmesi ve benzeri diğer nedenlerle fiyat farkı hesaplanamaz. Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalatın miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks ile işin fiilen gerçekleştirildiği aya ait endeksten düşük olanı esas alınır. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde hakedişlerden kesilerek tutulan kısım ile birim fiyatlı işlerde tamamlanmakla birlikte kesin hesabı idareye verilmemiş işlerde hakedişe dahil edilmeyen kısım için, ilgili hakedişin fiyat farkının hesaplanmasında, bu kısımlara ilişkin tutarlar da dikkate alınır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.

31.08.2013 tarihli 28751 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar çerçevesinde fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat Farkı Uygulamasında kullanılacak tanımlar; Birim fiyat: Ön veya kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, idarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kalemi için ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından teklif edilen ve idarece uygun görülerek sözleşmeye bağlanan ödemeye esas fiyatı, Gün: Takvim gününü, Güncel endeks: Uygulama ayına ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını, İdare: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki kurum ve kuruluşları, Fiyat farkı: Birim fiyatlı sözleşmelerde, uygulama ayı içinde gerçekleşen imalat iş kalemleri ve ihzarat için; anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde ise uygulama ayı içinde ilerleme yüzdelerine göre gerçekleşen imalat iş grupları için, bu Esaslara göre ödenecek veya kesilecek bedeli, İş: 4734 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü yapım işini, İş kalemi: Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, teknik ve özel yapım şartları belirtilen, birim fiyat tarifi bulunan ve sözleşmesinde bedeli gösterilen veya sonradan yeni birim fiyatı yapılan ödemeye esas kalemleri, Sözleşme: Birim fiyat, anahtar teslimi götürü bedel veya karma teklif almak suretiyle Türk parası cinsinden idare ile yüklenici arasında imzalanan yazılı anlaşmayı, Temel endeks: Temel endeks: İhale tarihinin içinde bulunduğu aya, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihin içinde bulunduğu aya ait Endeks Tablosundaki sayıyı, akaryakıt ürünlerinden EPDK tarafından fiyatı yayımlananlar için EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan ihale tarihindeki, çerçeve anlaşma ihalelerinde ise münferit sözleşme için teklif vermeye davetin yapıldığı tarihteki satış fiyatını, Uygulama ayı: İş programına uygun olarak işlerin gerçekleştirilmesi gereken ayı, Yıl: Takvim yılını, Endeks Tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosunu ve yurt içi üretici fiyat endeksi (2003=100) CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosunu, Satış fiyatı: Akaryakıt ürünleri için, bir önceki yıl gerçekleşen piyasa büyüklüklerine göre en büyük işlem hacmine sahip olduğu EPDK tarafından belirlenen ilk sekiz akaryakıt dağıtım şirketince, EPDK’ya bildirilen ve EPDK’nın internet sayfasında yayımlanan İstanbul İli, Avrupa yakası için geçerli bayi satış fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ilk sekiz dağıtım şirketinin tamamının fiyat bildirmemesi halinde bunlardan fiyat bildirenlerin fiyatlarının KDV hariç aritmetik ortalamasını, ifade eder. Fiyat farkı hesabında aşağıdaki formül uygulanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, a: İşçilik ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, b3: Akaryakıtın (Motorin) ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, b6: Diğer malzemelerin ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, c: Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranını temsil eden sabit katsayıyı, Formüldeki temel endeksler (o) ve güncel endeksler (n)’den; İo, İn: İşçilik için, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun “Genel” sütunundaki sayıyı, AYo: Akaryakıt ürünleri (Motorin) için ihale tarihindeki satış fiyatını, AYn: Akaryakıt ürünleri (Motorin) için uygulama ayına ait ortalama satış fiyatını, Go, Gn: İhale konusu yapım işi kapsamında yer alan diğer malzemeler için endeks tablosunun Madencilik ve Taş Ocakçılığı B sütunundaki sayıları, Mo, Mn: Makine ve ekipmana ait amortisman için, Endeks,

28.9 numaralı Diğer Özel Amaçlı Makineler sütunundaki sayıyı, ifade eder. Yukarıdaki endekslerden birinin veya birkaçının sözleşmenin uygulanması sırasında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından değiştirilmesi halinde, değiştirilen endekse eşdeğer yeni bir endeks belirlenir ise bu endeks; yeni bir endeks belirlenmez ise, Endeks Tablosunun Genel sütunundaki sayı, esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. Uygulama esasları Sözleşmelerde yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz. Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır. Fiyat farkı uygulanan işlerde, zorunlu nedenler dışında, hakedişlerin uygulama ayından sonraki ayın ilk beş iş günü içerisinde ve uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra düzenlenmesi esastır. Uygulama ayına ait endeksler belli olmadan hakedişin düzenlendiği hallerde, fiyat farkı hesabı hakedişle birlikte yapılmaz, uygulama ayına ait endeksler belli olduktan sonra ayrıca hesaplanır. Bu Esasların uygulanması sonucu ilave olarak ödenecek ya da kesilecek tutarlar fiyat farkı olup, yüklenici ile idare arasında imzalanan sözleşme bedelini değiştirmez. Bu Esaslara göre hesaplanan fiyat farkları, fiyat farkı ödenmesine konu olabilecek tüm fiyat artışlarını kapsar. Ancak, yüklenicinin kullandığı farklı yapım teknikleri, makine, ekipman ve malzeme ile işçiliğin cins ve miktarı, Türk parasının yabancı paralar karşısında değer kaybetmesi veya kazanması, yurtdışından temin edilen malzemenin menşei ülkede fiyatının değişmesi ve benzeri diğer nedenlerle fiyat farkı hesaplanamaz. Birim fiyat üzerinden sözleşmeye bağlanan işlerde, herhangi bir imalat için yapılan ara veya kesin metraj sonucu bir imalatın miktarında artma ya da azalma tespit edildiği takdirde, artan ya da azalan miktar (imalat hangi ayda yapılmış olursa olsun) geçici kabul itibar tarihini geçmemek üzere, artış ya da azalışın kesinleştiği ayın fiyat farkı katsayısı (Pn) esas alınarak fiyat farkı hesaplanır. Sözleşme süresi bitmiş ve idarenin izni ile cezalı çalışılan işlerde, fiyat farkı hesaplanırken süre bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait endeks ile işin fiilen gerçekleştirildiği aya ait endeksten düşük olanı esas alınır. Anahtar teslimi götürü bedel işlerde hakedişlerden kesilerek tutulan kısım ile birim fiyatlı işlerde tamamlanmakla birlikte kesin hesabı idareye verilmemiş işlerde hakedişe dahil edilmeyen kısım için, ilgili hakedişin fiyat farkının hesaplanmasında, bu kısımlara ilişkin tutarlar da dikkate alınır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

20.1. Teminat süresi 1 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

23.1. Yüklenici,

23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

04.02.2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ”na ve

21.09.2017 tarih ve 30187 sayılı yönetmeliğe göre; gerekli nitelikleri taşıyanlardan, dekapaj işi çalışma sahasından sorumlu “Daimi Nezaretçi” ile yeterli sayıda “Teknik Eleman”ları görevlendirmek zorundadır. Yüklenici Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman olarak görevlendireceği personelleri, yazılı olarak İdareye bildirecek ve İdarenin uygun görmesi halinde gerekli görevlendirmeler yüklenici tarafından yapılacaktır. Ayrıca, söz konusu mevzuat hükümlerinin yerine getirilmemesinden doğan tüm yasal, hukuki ve mali sorumluluk tamamen yükleniciye ait olacaktır. Görevlendirilecek teknik ve daimi nezaretçi aynı zamanda Yüklenici vekili olamaz. Yüklenicinin İş ortaklığı olması halinde teknik personel, ortaklık oranına bakılmaksızın pilot ve/veya diğer ortaklar tarafından karşılanabilir.

04.02.2015 tarih ve 29271 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına Dair Kanun ”na ve

21.09.2017 tarih ve 30187 sayılı yönetmeliğe göre; gerekli nitelikleri taşıyanlardan, dekapaj işi çalışma sahasından sorumlu “Daimi Nezaretçi” ile yeterli sayıda “Teknik Eleman”ları görevlendirmek zorundadır. Yüklenici Daimi Nezaretçi ve Teknik Eleman olarak görevlendireceği personelleri, yazılı olarak İdareye bildirecek ve İdarenin uygun görmesi halinde gerekli görevlendirmeler yüklenici tarafından yapılacaktır.

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.4.1. Yüklenici, yukarıda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde; Yüklenicinin, Sözleşmenin "İş Programı ve Ödenek Dilimi " başlığı altında yer alan ilgili maddesi hükmü gereğince, İdareye sunmak zorunda olduğu iş programında yer alan aylık iş miktarlarını gerçekleştiremediği takdirde, İdare tarafından bu durumun makine parkındaki eksiklikten dolayı olduğu tespit edildiğinde; bu hususta kendisini uyarmak üzere İdare tarafından EKAP üzerinden yapılan bildirim ile tebligat yapılır. Yüklenici tebligat tarihinden başlamak üzere en geç 15 takvim günü içinde makine parkını, istenilen asgari miktar ve kapasiteye çıkarmak zorundadır. Bu süre içinde ceza uygulanmaz. Yüklenici, İdare tarafından kendisine verilen l5 takvim günlük sürenin sonunda makine parkındaki eksikliği gidermez ise geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,001'i (yüzbindebir) kadar ceza kesilir. Kesilen bu ceza iade edilemez. Fen noktasında çalışılmayacak günler olarak tanımlanan Ocak, Şubat, Mart aylarında Yüklenici çalışıyor olsa bile, makine parkı cezası uygulanmayacaktır. Kümülâtif iş programı gerçekleştirilmiş ise makine parkı cezası uygulanmaz. Sözleşme, Teknik Şartname ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde “İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde, geçen her takvim günü için Yüklenicinin hakedişinden Sözleşme bedelinin %0,03’ü (onbindeüç) oranında gecikme cezası kesilir ve bu tarihten itibaren ayrıca makine parkı cezası uygulanmaz.” İşyerinde bulunan makinelerin tamir, bakım ve revizyon için şantiye dışına çıkarılması gerektiğinde, işin o anki durumu gözetilerek Yapı Denetim Görevlisi tarafından izin verilmiş olması durumu ya da durumları makine parkı cezası uygulamasına engel teşkil etmeyeceği gibi bu tür durumlarda İdareye de herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Yüklenici yer teslim tarihinden itibaren işyerinde bulundurduğu tüm iş makineleri, iş ekipmanları ve kamyonlara ait uygunluk raporlarını (yetkilendirilmiş firmalardan alınmış) belirlenen sürelerde Yapı Denetim Görevlilerine teslim etmek zorundadır. İlk uygunluk raporu yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, diğer uygunluk raporlarını ise tarafımıza teslim edilmesi gereken ilk rapor tarihinin son günü baz alınmak suretiyle her 90 takvim günü için teslim etmek zorundadır. Uygunluk raporlarının teslim edilmemesi durumunda geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,001'i (yüzbindebir) kadar ceza kesilir. Kesilen bu ceza iade edilmez. Özel durum: Yükleniciye EKAP üzerinden yapılan bildirim ile yapılan tebligat, fen noktasında çalışılmayacak günler olarak tanımlanan Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılmış ise makine parkını asgari miktar ve kapasiteye çıkarmak için verilen 15 takvim günlük süre ile ilgili olarak, bu günleri takip eden 01 Nisan tarihi tebligat tarihi olmak üzere uygulama yapılır. ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.

23.4.1. Yüklenici, yukarıda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,03 ( on binde üç ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,03 ( on binde üç ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ 1 – (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / .), A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL / .).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncellenen rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncellenen rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; yapılan iş tutarının % 3’ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3’ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; yapılan iş tutarının % 3’ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3’ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

33.1. Yüklenici, İhale ilanında İhale dokümanları arasında yer alan ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tedarikçi Davranış Kuralları”nı eksiksiz olarak kabul ve taahhüt eder.

33.2 33.2.(1) Kantarların kurulumu, en az 8 (sekiz) adet Elektronik Taşıt Kantar, dekapaj döküm sahasının girişine (tumba girişi), İdarenin belirlediği yerlere kurulacaktır. İdarenin talebi ile, kantarların yeri, işin yürütümü esnasında ihtiyaç duyulabilecek bölgelere, bütün altyapı ve enerji ekipmanları ile birlikte Yüklenici tarafından taşınabilecektir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez, herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve işi yapmaktan imtina edemez. (2) Yüklenici kurduğu kantarları faal duruma getirerek, işe başlamasını müteakip alış faturasında belirtilen tutar üzerinden mülkiyetinin Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne geçmesi için yansıtma faturası düzenleyerek idareye gönderecektir. İdare fatura tutarını yüklenicinin alacağı olarak hesaplarda bloke edecek ve kantarlarla ilgili herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Bu Kantarların çalışma süresince tüm bakım, onarım, kalibrasyon sair işletme masrafları Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenicinin taahhüdünü kusursuz tamamlaması durumunda, İdare yansıtma faturasındaki bedel üzerinden Yükleniciye fatura edecek ve blokedeki hesabı kapatacaktır. Akabinde Yüklenici kantarlarını söküp götürebilecektir. Ancak Yükleniciden kaynaklanan nedenlerden işin bitirilmemesi veya yüklenicinin kusurundan dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde söz konusu blokajda bekleyen kantar bedelleri cezai şart olarak irad kaydedilecek ve iade edilmeyecektir. (3) Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçecek olan en geç 60 (altmış) takvim günü sonunda, işin tamamının sözleşmesine göre bitirilmesi gereken süre olan

1.278 (bin iki yüz yetmiş sekiz) günlük süre başlayacak olup, kantarların tesisi için verilebilecek cezalı ek süre işin bitirilme süresi

1.278 (bin iki yüz yetmiş sekiz) gün içinde sayılacaktır. Yüklenici kantarları süresinde bitiremediği takdirde işin tamamına yönelik herhangi bir süre uzatımı talep edemez. Kantarların kurulumunun 60 günden önce tamamlanması halinde yer teslimi yapılarak sözleşme süresi başlar. Ancak 60 (altmış) günün sonunda yer teslimi yapılarak işe başlanması gereken tarihin Ocak, Şubat, Mart ayları içinde olması halinde işin sözleşmesinde belirtilen süresinin başlangıç tarihi 1 Nisan olarak esas alınır. 60 (altmış) günlük sürenin tamamının veya bir kısmının fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarına denk gelmesi durumunda; Yüklenicinin, elektronik tartım kantarlarını ve kantar binalarını süresi içinde tesis ederek kullanıma hazır hale getirmesi ve fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarında, işe başlama talebini yazılı olarak bildirmesi ile İdarenin uygun görmesi durumunda, yer teslimi yapılarak işin süresi başlar. Bu durumda, yer tesliminin yapıldığı tarih ile fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarının bitimi olan 1 Nisan tarihine kadar geçen süre kadar, işin sözleşmesinde belirtilen süresine ilave süre verilir. Fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarında kantar kurulumu için verilen 60 (altmış) günlük sürenin sonunda Elektronik tartım kantarlarının, kantar binalarının tesis edilerek kullanıma hazır hale getirilmemesi halinde, 60 (altmış) gün ilave cezalı süre başlar ancak fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu ceza uygulanmaz. 60 (altmış) gün ilave cezalı sürenin, 1 Nisan tarihine veya sonrasına sarkması ve yüklenicinin kantarları kullanıma hazır hale getirmemesi halinde her durumda, işin sözleşmesinde belirtilen süresinin başlangıç tarihi 1 Nisan olarak esas alınır. (4) Yüklenicinin, dekapaj projesinde belirtilen teknik verilere aykırı uygulama yapması, iş programına uymaması veya kusurlu hareket etmesi halinde, dekapaj sahasında olabilecek heyelanların temizlenme işi Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. (5) İşin yürütümü esnasında, tumba projesi gereği oluşan basamaklara veya eski tumbaların basamaklarına, Yapı Denetim Görevlilerinin belirleyeceği nebati stoklardan veya uygun görülecek yerlerden, nebati toprak alınıp kantardan geçirilmek suretiyle söz konusu basamaklara ve şev yüzeylerine istenilen miktarda serilecektir. Gerekli çalışma ve iş güvenliği tedbirleri alınarak, eski tumbaların zamanla bozulan basamakları Yüklenici tarafından döküme uygun hale getirildikten sonra basamak ve şevlerine nebati toprak serilecektir.

33.3. İşyerinin Yükleniciye teslimi ile ilgili ek hükümler; İşyerinin Yükleniciye Teslimi başlıklı Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile ilgili olarak; işyerlerinin Yükleniciye teslimi, topoğrafik ölçüye dayalı yer teslim işlemlerinin yapılması zorunluluğu nedeniyle ihale yetkilisince veya ihale yetkilisinin yetki verdiği yetkililerce oluşturulan, Yapı Denetim Görevlisinin veya Görevlilerinin de komisyon üyesi olarak bulunacağı Yer Teslimi Komisyonu tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 39 Sayılı Dekapaj İşleri Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak yapılır. Yer tesliminde, Yüklenicinin veya vekilinin hazır bulunması zorunludur.

33.4 .Ödeme yeri ve şartları ile ilgili ek hükümler; (1) Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk ve son gününü içerecek şekilde azami 31 (otuz bir) günde bir düzenlenir. İdarece onaylandıktan sonraki günden başlanarak 5.(beşinci) günde tahakkuka bağlanır ve bu tarihten sonraki 5. (beşinci) gün yürürlükte bulunan mevzuatlar gereği tüm vecibelerini yerine getirmiş ise hakediş ödenir. (2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması başlıklı 90 ıncı maddesinde; İşverenlerin hakedişlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödeneceği hükme bağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması hakkında yönetmeliğin Hakedişten kesinti ve mahsup başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; İdarenin, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin Kuruma (SGK) idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup olmadığını üniteden (SGKnın ilgili biriminden) yazı ile soracağı, ünitece, işverenin muaccel borcunun bulunmadığı hususunun İdareye bir aylık süre içinde yazı ile bildirileceği yazı ile bildirilmediği sürece İdare tarafından işverene hakedişin ödenmeyeceği öngörülmüştür. Hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazılarının verildiği tarihten düzenlendiği ayın sonuna kadar geçerli olacaktır. (3) Ayrıca, İdare SGKdan yetki alması halinde işverene yapılacak her hakediş ödemesinden önce elektronik ortamda sorgulama yapabileceği, işverenin SGKda idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapabileceği, bu sorgulama sonrasında işverenin SGKya borcu yoksa Kuruma yazı ile sorulmaksızın hakediş ödemesi yapılabilecektir.

33.5. Kabuller ile ilgili ek hükümler; (1) Yüklenici tarafından yapılan işin miktarı, elektronik kantarlarda tartılarak Ton birimi üzerinden belirleneceğinden; geçici, kısmi ve kesin kabule esas yapılan iş miktarlarının tespitinde kantar tartım değerleri esas alınacaktır. Geçici, kısmi ve kesin kabule esas topoğrafik ölçümler, kabul tarihine kadar söz konusu döneme ait yer teslimi sınırları dahilinde yapılan tüm faaliyeti içerecek şekilde kümülatif olarak yapılacaktır. Geçici, kısmi ve kesin kabule esas topoğrafik ölçümler ile Yüklenici tarafından yapılan işin, projesine uygun olup olmadığı ve proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı hususunun da tespiti yapılacaktır. (2) Yer Teslimi ve Ölçüm Komisyonu tarafından Yükleniciye yer teslimi yapılan alanda, projenin uygulanması sırasında Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesini ve ölçümleri etkileyecek boyutlarda zemin hareketinin görülmesi ile İdarenin tüvenan cevher üretim çalışmaları için Yükleniciye teslim edilen alanın bir bölümüne ihtiyaç duyulması gibi Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerin ortaya çıkması durumunda, yer teslimini yapan Komisyon, Yüklenici ile birlikte söz konusu bu kısımların projesine uygun olup olmadığı ve proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı hususunun tespitine yönelik olarak geçici kabullere esas topoğrafik ölçümleri yapacaktır. (3) İdare gerekli gördüğü takdirde, işin bir kısmını teslim almaya yetkilidir. Bu durumda, İdare tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle; kısmi teslim alınacak işe ait ölçüm yapılarak, teslim alınacak işin kısmi kesin kabulüne esas plankotesi çıkartılır. Bu plankote, Yüklenici yetkililerinin de katılımı ile birlikte bir tutanağa bağlanır. (Yüklenici açısından esas olan; kantar tartımları sonucunda bulunan tonaj ve işin proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı hususudur). Bu kısmi kabul işlemi, teslim alınmış kısımdaki kullanmadan doğacak rizikolardan Yükleniciyi kurtaracaktır. Bu alanda, İdarenin kendisi veya üçüncü şahıslara yaptıracağı faaliyetler nedeniyle Yüklenici tarafından herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. (4) Geçici kabule esas topoğrafik ölçümler esnasında ölçüm yapma imkanının kalmaması halinde; yer teslimini yapan Komisyon, Yüklenici ile birlikte söz konusu bu kısımların projesine uygun olup olmadığı ve proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı hususunun tespitine yönelik olarak geçici kabulleri önceki yapılmış topoğrafik ölçüm değerleri üzerinden yapacaktır. (5) Geçici kabule ait topoğrafik ölçüm geçici kabul tarihine kadar söz konusu döneme ait yer teslimi dahilinde yapılan tüm faaliyeti içerecek şekilde kümülatif olarak yapılacağından kesin kabule esas topoğrafik ölçüm olacaktır. (6) Yapılan işin projesine uygun olup olmadığı ve proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı hususunun tespitine yönelik olarak yapılan geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasındaki teminat süresi içinde, Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle, kesin kabulü henüz yapılmamış alanlarda dekapaj ve cevher üretim faaliyeti yapılmasının zorunlu hale gelmesi durumunda, sözleşmede öngörülen teminat süresi beklenilmeden kesin kabul işlemi yapılabilir. (7) Çalışma alanında yapılacak tüm topoğrafik ölçümler sırasında, İdare ölçüm ekibine miracılık işinde yardımcı olmak üzere Yüklenici tarafından en az 6 (altı) işçi temin edilecektir.

33.6. Geçici Hakediş Raporları başlıklı Yapım İşleri Genel Şartnamesinin maddesi ile ilgili ek hükümler; Yüklenicinin yapmış olduğu iş miktarının, onaylanmış iş programına uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespiti ve fiyat farklarının sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanabilmesi amacıyla; geçici hakedişe esas iş miktarları, her ayın ilk ve son günleri dahil olacak şekilde aylık olarak tespit edilecek olup, Sözleşmenin ilgili hükümlerine göre ödeme yapılacaktır. 33.7.Yüklenicinin çalışanları ile ilgili diğer sorumlulukları;

33.7.1. Yüklenicinin çalıştıracağı personel ile ilgili istenilen belgeler; (1) Yüklenici, çalıştıracağı personelin; a. Listesini, b. Onaylı nüfus örneklerini, c. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan sabıkasızlık belgelerini, d. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Yönetmeliğindeki örneğe uygun sağlık raporlarını, e. İkametgah belgelerini, f. Kullanacağı iş makinesine uygun sürücü veya operatörlük belgesini, g. Mesleki yeterlilik belgesini, iş yerinde çalıştırmaya başlamadan önce İdareye bildirmek zorundadır. (2) Bir personelin ayrılması ve yeni personel alınması durumunda da aynı şekilde İdareye bildirim yapılacaktır. Ayrıca işten ayrılan personelin ayrılma gerekçeleri de yazılı olarak bildirilecektir.

33.7.2. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası ile ilgili mevzuat hükümleri; (1) Yüklenici, İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Hıfzısıhha Kanunu ve diğer iş mevzuatı ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymak zorunda olup, bu konulardan dolayı doğrudan doğruya kendisi sorumludur. (2) Çalıştırılacak işçilerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş kazası ve vergi yükümlülükleri ile diğer bütün sorumlulukları Yükleniciye ait olacaktır. (3) Yüklenici, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip en geç 15 (on beş) takvim günü içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu şubesine başvurarak, ayrı bir iş yeri numarası alacak ve bu numarayı yazılı olarak İdareye bildirecektir. İş yeri sicil numarası alınmadıkça ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne Bölge Çalışma Sicil Numarası almak için müracaatını gösterir belgeyi vermedikçe Yükleniciye, hiç bir ödemede bulunulmayacaktır. (4) Yüklenici çalışanları 18 yaşından küçük olmayacak, iş makinelerini kullanan operatörlerin, şoförlerin ve diğer personelin yaptığı işin özelliğine uygun belgesi olacaktır. (5) İşçilerin, İş Kanunundan doğan fazla mesai ve diğer ücret ve her türlü hakları Yükleniciye ait olup, Yüklenici bu nedenle ilave ücret ödenmesini isteyemez. (6) Her ne kadar her türlü sorumluluk Yükleniciye ait ise de Yüklenicinin ihmal ve kusuru dolayısıyla sözleşme konusu işle ilgili olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve üçüncü şahıslar İdareden iş kazası, prim vs. gibi herhangi bir sebepten dolayı tazminat ve ödeme yapılmasını talep eder ve İdare, Kuruma veya üçüncü şahıslara bu sebeplerle bir ödemede bulunursa Yüklenici, İdare tarafından ödenen meblağı ve ödeme tarihine kadar işleyecek sürenin 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanunda belirtilen faiz üzerinden hesaplanacak faizini, İdareye defaten ödemeyi kabul eder. Aksi halde İdare, sözleşmenin feshi maddesine göre hareket etmekte yetkilidir. (7) Yüklenici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik gereği çalışan işçilere o ay içinde yapılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesini sağlayacaktır. (8) T.C. SGK Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksiz belgesinin aranılması hakkındaki 2008 - 88 sayılı Genelge hükümleri yürürlükte kaldığı sürece uygulanacaktır.

33.8. CEZALAR: 33.8.1.Gecikme Cezaları Yapılması öngörülen

82.400.000 ton dekapaj işi Sözleşmenin ilgili maddelerinde ve Teknik Şartnamenin “Madde 26. İşin Süresi ve Kısımları” maddesinde belirtilen bitirme süreleri dâhilinde tamamlanamaması durumunda, geciken her takvim günü için Teknik Şartname, Sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde sözleşme bedelinin %0.03’si (On binde üçü) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. İşin sonunda uygulanacak bu ceza fen noktasında çalışılmayacak günler olarak tanımlanan Ocak, Şubat ve Mart ayları için de uygulanır.

33.8.2. Döküm Sahası ile İlgili Cezalar Yüklenici projede belirtilen ve yer tesliminde işaretlenen sınırların dışında, idarenin proje değişikliği nedeni ile yazılı izni olmaksızın, dekapaj malzemesini projede belirtilen yerler dışında bir yere dökemez. Böyle bir durumun tespiti halinde İdarece verilen süre içerisinde tumba projesinde belirtilen yerler dışına dökülen dekapaj malzemesinin yüklenici tarafından nakledilmemesi halinde, söz konusu dekapaj malzemesinin miktarı (ton); tumba projesi dışına dökülen malzemenin hacmi kabarma katsayısı olan 1,20 katsayısına bölünerek ve ortalama yoğunluk değeri 2,237 ton/m3 ile çarpılarak miktar hesaplanır. Hesaplanan miktar, o ayın toplam iş miktarından düşürülerek hakedişe esas iş miktarı bulunur. Ayrıca, hesaplanan bu miktar o ayın cari birim fiyatının 5 (beş) katı ile çarpılarak bulunan bedel, ceza olarak o ayın hakedişinden kesilir. Döküm sahası ile ilgili ceza yaptırımı; uygulanan proje ve eski tumbaların basamak ve şevlerine dökülecek nebati toprağın, İdare tarafından gösterilen yerin dışından alınması ve Teknik Şartnamenin “Madde 4. Döküm Sahasına Taşınacak Malzeme” maddesinin 1, 2, 3 ve 4. bentlerinde sayılan hususların ihlal edilmesinde de geçerlidir. Kesilen bu ceza iade edilmez.

33.8.3. Dekapaj Tumbasına Dökülen Malzeme İçindeki Bor Cevher ile İlgili Ceza Yüklenici; dekapaj esnasında, cevherin kontakları boyunca yapılacak çalışmalarda gerekli özeni göstererek, cevherin ve dekapaj malzemesinin birbirlerine karıştırılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Döküm sahasına dökülen malzeme içinde cevher olması halinde, idarece toplam kaybedilen bor cevheri miktarı tespiti yapılır. Dikkatsizlik sonucu pasaya karıştırılan cevherlerin bedeli; 5(beş) X Dekapaj Malzemesi Yoğunluğu (2,237 ton/m³) X Dekapaj(Sözleşme Birim Fiyatı) Ton Fiyatı X Dekapaj İtfa Oranı (13,84 m³/ton) X Zayi Edilen Cevher Miktarı(ton) Formülü ile tespit edilir. Bu bedel Yüklenicinin hakedişinden kesilir. Kesilen bu ceza iade edilmez.

33.8.4. Yüklenicinin Cevhere Kabul Edilebilir Limitlerin Dışında Dekapaj Kayacı Karıştırması ile İlgili Ceza Yüklenici, Bor cevheri üstünde yabancı malzeme kalmayacak şekilde cevherin üzerini tamamen açığa çıkaracaktır. Dekapaj projesi gereği, dekapaj faaliyetleri esnasında ortaya çıkan bor cevheri oluşumlarının tespiti halinde bölgedeki faaliyet durdurularak yapılacak işlemin tespiti amacıyla Yüklenici tarafından Yapı Denetim Görevlilerine durum bildirilecektir. Yapı Denetim Görevlilerince yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkan bor cevheri oluşumunun teknik ve ekonomik yönden üretilmesinin mümkün görülmesi halinde, Yüklenici tarafından Yapı Denetim Görevlilerince verilen talimatlar doğrultusunda ve İdarenin görevlendireceği elemanlar nezaretinde üretim gerçekleştirilerek ayrı bir bölgede stoklanacaktır. Stoklanacak olan bu bor cevherinin ödemesi de kantar tartım usulü ile ihale birim fiyatı ile TL/TON olarak yapılacak olup, Yüklenici üretim ve stoklama yöntemine itiraz edemez. Bu çalışmalar esnasında bor cevherine yan kayaçların (cevher damarı içerisindeki ardalanmalı kil oluşumları hariç) karışmaması için gerekli özen ve çaba sarf edilecektir. Yüklenicinin cevhere kabul edilebilir limitlerin dışında dekapaj kayacı karıştırdığı İdare tarafından tespit edilirse, yapılan her bir tespit için sözleşme bedelinin % 0,004 ( yüz binde dört) oranında ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilecektir. Kesilen bu ceza iade edilemez.

33.8.5. İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Araçlar ile İlgili Ceza Yüklenicinin, Sözleşmenin "İş Programı ve Ödenek Dilimi" başlığı altında yer alan ilgili maddesi hükmü gereğince, İdareye sunmak zorunda olduğu iş programında yer alan aylık iş miktarlarını gerçekleştiremediği takdirde, İdare tarafından bu durumun makine parkındaki eksiklikten dolayı olduğu tespit edildiğinde; bu hususta kendisini uyarmak üzere İdare tarafından EKAP üzerinden yapılan bildirim ile tebligat yapılır. Yüklenici tebligat tarihinden başlamak üzere en geç 15 takvim günü içinde makine parkını, istenilen asgari miktar ve kapasiteye çıkarmak zorundadır. Bu süre içinde ceza uygulanmaz. Yüklenici, İdare tarafından kendisine verilen l5 takvim günlük sürenin sonunda makine parkındaki eksikliği gidermez ise geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,001'i (yüzbindebir) kadar ceza kesilir. Kesilen bu ceza iade edilemez. Fen noktasında çalışılmayacak günler olarak tanımlanan Ocak, Şubat, Mart aylarında Yüklenici çalışıyor olsa bile, makine parkı cezası uygulanmayacaktır. Kümülâtif iş programı gerçekleştirilmiş ise makine parkı cezası uygulanmaz. Sözleşme, Teknik Şartname ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde “İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde, geçen her takvim günü için Yüklenicinin hakedişinden Sözleşme bedelinin %0,03’ü (onbindeüç) oranında gecikme cezası kesilir ve bu tarihten itibaren ayrıca makine parkı cezası uygulanmaz.” İşyerinde bulunan makinelerin tamir, bakım ve revizyon için şantiye dışına çıkarılması gerektiğinde, işin o anki durumu gözetilerek Yapı Denetim Görevlisi tarafından izin verilmiş olması durumu ya da durumları makine parkı cezası uygulamasına engel teşkil etmeyeceği gibi bu tür durumlarda İdareye de herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Yüklenici yer teslim tarihinden itibaren işyerinde bulundurduğu tüm iş makineleri, iş ekipmanları ve kamyonlara ait uygunluk raporlarını (yetkilendirilmiş firmalardan alınmış) belirlenen sürelerde Yapı Denetim Görevlilerine teslim etmek zorundadır. İlk uygunluk raporu yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, diğer uygunluk raporlarını ise tarafımıza teslim edilmesi gereken ilk rapor tarihinin son günü baz alınmak suretiyle her 90 takvim günü için teslim etmek zorundadır. Uygunluk raporlarının teslim edilmemesi durumunda geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,001'i (yüzbindebir) kadar ceza kesilir. Kesilen bu ceza iade edilmez. Özel durum: Yükleniciye EKAP üzerinden yapılan bildirim ile yapılan tebligat, fen noktasında çalışılmayacak günler olarak tanımlanan Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılmış ise makine parkını asgari miktar ve kapasiteye çıkarmak için verilen 15 takvim günlük süre ile ilgili olarak, bu günleri takip eden 01 Nisan tarihi tebligat tarihi olmak üzere uygulama yapılır.

33.8.6. Fen Noktasında Çalışılamayacak Günlerde Çalışma Yapılması Halinde Hakediş Ödemelerine ve Gecikme Cezalarına İlişkin Ek Hükümler (1) Yüklenicinin İdareden yazılı izin almak kaydıyla, fen noktasından çalışılamayacak günlerde, önceki dönemlerden eksik olan iş miktarını tamamlamak üzere çalışma yapması durumunda düzenlenecek olan hakedişlerde, iş programı gerçekleştirilmemiş olan dönemin (eksik iş miktarı bulunan dönemin) birim fiyatı ve indeksleri uygulanır, (2) Yüklenicinin İdareden yazılı izin almak kaydıyla fen noktasından çalışılamayacak günlerde, önceki dönemlerden herhangi bir eksikliği olmadığı halde çalışma yapması durumunda, düzenlenecek olan hakedişlerde çalışılan dönemin birim fiyatı ve indeksleri uygulanır. (3) İşin tamamının (82.400.000 Ton) Sözleşmede belirtilen sürede bitirilmemesi halinde, Sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen gecikme cezası, fen noktasında çalışılmayacak günler olarak tanımlanan Ocak, Şubat ve Mart ayları için de uygulanır.

33.8.7. Elektronik Taşıt Kantarları ile ilgili Ceza Sözleşmenin imzalanmasından itibaren geçecek olan en geç 60 (altmış) takvim günlük süre içinde yani işe başlama tarihinde, Yüklenicinin elektronik taşıt kantarlarını, kantar binalarını tesis ederek kullanıma hazır hale getirmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,001’i (yüzbindebir) oranında ceza, müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilecektir. Öte yandan işin başlangıcında tesis edilerek kullanıma hazır hale getirilmesi gereken 8 adet elektronik taşıt kantarlarından daha az sayıda kantarla da işe başlanabilir. Bu durumda; dekapaj tartım işleri için hazır hale getirilemeyen her bir kantar için ayrı ayrı olmak üzere sözleşme bedelinin %0,001’inin (yüzbindebir) dokuz da biri kadar (%0,001x 1/8) ceza gecikilen her takvim günü için Yüklenicinin ilk hakedişinden kesilecektir. Kesilen bu ceza iade edilmez Ancak; 60 (altmış) günlük sürenin tamamının veya bir kısmının fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarına denk gelmesi durumunda, bu ayların içinde kalan günler için ceza uygulanmaz. Yapı Denetim Görevlileri tarafından, kantarlardan usulsüz, proje dışından getirilen malzeme ve mükerrer tartım yapıldığının bizzat veya kamera kayıtları ile tespit edilmesi halinde, usulsüz olduğu belirlenen tartım miktarı ile o ayın cari birim fiyatının çarpımının beş (5) katı tutarında ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişinden kesilir ve iade edilmez. Tekrarının tespiti halinde ceza on (10) katı olarak uygulanır. Yüklenici bu duruma itiraz edemez.

33.8.8. Teknik Personele İlişkin Ceza Uygulaması; Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren Sözleşme ve eklerinde adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. Adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda; a. Şantiye Şefi için (Günlük) Brüt Aylık Asgari ücret*10/30 b. Vardiya Mühendisinin (Teknik Eleman) her biri için ayrı ayrı (Günlük) Brüt Aylık Asgari ücret*7/30 c. Harita Mühendisi için (Günlük) Brüt Aylık Asgari ücret*7/30 d. Topoğrafik Ölçüm Sorumlusu için (Günlük) Brüt Aylık Asgari ücret*6/30 e. Daimi nezaretçi için (Günlük) Brüt Aylık Asgari ücret*9/30 f. İş yeri hekimi için Günlük: Brüt Aylık Asgari ücret*10/30 g. İş güvenliği uzmanı için Günlük: Brüt Aylık Asgari ücret*10/30 Cezalar müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. A sınıfı sertifıkaya sahip İş Güvenliği Uzmanının ve işyeri hekiminin

29.12.2012 Tarih ve 28512 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’de ve müteakip değişiklik hükümlerinde belirtilen çalışma süresine uygun olarak çalıştırılmaması ve/veya hiç iş yerinde bulundurulmaması durumunda, her takvim günü için Brüt Aylık Asgari ücret*10/30 ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişinden kesilerek irad kaydedilecektir.” Adet ve unvanı belirtilen personelin iş yerinde 20 günden fazla bulunmaması durumunda günlük ceza tutarları 20. günden(hariç) itibaren 2 katı olarak uygulanır. Ayrıca, söz konusu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesinden doğan tüm yasal, hukuki ve mali sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir. Daimi nezaretçinin çalışma süresine uygun olarak çalıştırılmaması ve/veya hiç iş yerinde bulundurulmaması durumunda, söz konusu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesinden doğan tüm yasal, hukuki, idari ve mali sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir. Ayrıca işin başında veya işin herhangi bir safhasında, İdare tarafından çalışması uygun görülmeyen her unvan ve kademedeki personel, Yüklenici tarafından İdarenin yazılı veya sözlü talimatı ile en geç 15 (onbeş) gün içinde değiştirilecektir. 15. (onbeş) günün sonunda değiştirilmeyen her bir personel için, günlük: Brüt Aylık Asgari ücret*10/30 ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir.

33.8.9. Yüklenicinin Çalışanları ile İlgili Sorumluluklarına İlişkin Ceza Uygulaması; Yüklenicinin çalıştırdığı personeller ile ilgili olarak Sözleşme ve eklerinde belirtilen belgeleri zamanında İdareye vermemesi durumunda; belgelerinde eksiklik olan her bir personel için her geçen gün sözleşme bedelinin % 0,00005'i (onmilyondabeş) kadar ceza kesilir ve bu ceza iade edilmez. Eksiklerin giderilmemesi halinde, takip eden her ay için ceza uygulamasına devam edilecektir. Sözleşmenin ilgili hükümlerinde belirtildiği şekilde işçi alacaklarının banka aracılığıyla (en geç müteakip ayın 20’sine kadar) ödendiğine dair belgelerin zamanında İdareye verilmemesi durumunda, belgeleri verilmeyen ve/veya eksik verilen her bir personel için gecikilen her takvim günü için sözleşme bedenin %0,00005'i (onmilyondabeş) oranında ceza kesilecektir. Bu ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. Ayrıca banka aracılığıyla ödenmesi zorunlu olan işçi alacaklarının banka aracılığıyla ödenmemesi ya da süresinde ödenmemesi nedeniyle İş Kanunun ilgili hükümleri uyarınca İdareye verilebilecek her türlü cezalar Yükleniciden tahsil edilecektir. Yüklenici çalışan her personele, çalıştığı alana uygun olacak şekilde tahaffuz malzemelerini dağıtmak ve eskimesi/yıpranması halinde yenilemek zorundadır. Kontrol Teşkilatının sahada yaptığı denetimlerde tahaffuz malzemesini kullanmayan yahut tahaffuz malzemesi eksik olan her çalışan için tespit başına

2.000 TL ceza düzenlenecek ve ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. Yüklenici, kendisine çalışma faaliyetleri ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Yapı Denetim Görevlileri tarafından verilen yazılı talimatlara uymak zorundadır. Talimatta belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde, yüklenici yazılı olarak uyarılacak olup yapılan yazılı uyarı tarihi baz alınmak suretiyle geçen her gün için

10.000 TL ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. Yüklenici; yükleme, boşaltma ve manevra yapılan tumba ve stok sahalarında; manevracı, harmancı veya o iş yerinde kumanda vermeye yetkili bir şahıs olmadan yükleme, boşaltma ve manevra işleri yapılmayacaktır. Manevracı ve harmancıların iş sahalarından izinsiz ayrılmaları yasaktır. Bu hususlarla ilgili yaşanabilecek aksaklıkların İdare tarafından tespit edilmesi halinde, her bir aksaklık için

3.000 TL ceza uygulanacak ve müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir.

33.8.10. Delme Patlatma İle İlgili Ceza Dekapaj yapım işi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatmalar (atımlar) iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça riskli işlemler olduğundan, bu konudaki gerekli bütün emniyet tedbirleri Yüklenici tarafından titizlikle alınacaktır. Yüklenici iş sağlığı güvenliği ile ilgili olarak bütün kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında gereken düzenlemeleri yapmak, gerekli kurulları oluşturmak ve çalışmasını sağlamak zorunda olup, yukarıda sayılan bütün konularda her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Patlatmalar, İdarenin çalışmalarını etkilemeyecek şekilde gündüz saatlerinde programlanacaktır. Elverişsiz hava şartlarında, İdarenin uygun görmediği zamanlarda ve gün batımından sonra kesinlikle patlatma yapılmayacaktır. Bu durumdan ortaya çıkabilecek iş aksaklıkları sebebiyle Yüklenici herhangi bir hak ve ziyan talep edemez. Patlayıcı maddelerin kullanılmasında görevlendirilecek ateşleyiciler, gerekli ateşleyici yeterlilik belgesine sahip olacaklar ve Yüklenici bu ateşleyici yeterlilik belgelerinin tasdikli suretlerini İdareye verecektir. Ayrıca patlatma işinde çalışan sıkılama, nakliye vb. işlerdeki çalışanların da (Yüklenici ve/veya Yüklenici firma personelleri) gerekli yasal evraklarının tamamını patlatma öncesinde İdareye teslim edecektir. Yapılacak sesli (en az 1500 metre yarıçapındaki bir alanda duyulacak şekilde) ve ışıklı ikaz düzeneği ile patlatmalardan önce Yüklenici ve İdarenin çalışma alanları ikaz edilecektir. Patlatma sahasının giriş-çıkışları araç ve insan trafiğine kapatılacaktır. Yukarıda yazılı emniyet tedbirleri alınmadan yapıldığı tespit edilen her patlatma, Kontrol Teşkilatı veya Kurum nezaretçileri tarafından tutanakla kayıt altına alınarak her bir tespit için

30.000 TL ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. Bütün patlatmaların (her patlatma bazında) ilgili verileri kayıt altına alınacaktır. Her patlatma için ölçüm noktalarından titreşim ölçer vasıtasıyla kayıtları alınacaktır. Bütün bu patlatma kayıtları ve titreşim ölçer kayıt çıktıları, Yüklenici tarafından patlatma faaliyet raporu olarak İdareye verilecektir. Patlatma kayıtları ve titreşim ölçer kayıt çıktılarının idareye verilmemesi halinde, kayıt çıktısı verilmeyen her bir patlatma için

5.000 TL ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişinden kesilecektir. Aylık olarak (patlatma gruplarındaki elektriksiz kapsüllerin ateşlenmesi için 1 adet ve olabilecek ikincil blok patlatmalarındaki elektrikli kapsüllerin kullanılması hariç) yapılan kontrollerde elektrikli kapsüllerin kullanıldığının tespit edilmesi halinde, kullanılan kapsül başına

5.000 TL ceza kesilecektir. Elektronik kapsül kullanılması istenilen yerlerde harici kapsül kullanılması durumunda kullanılan kapsül başına

2.000 TL ceza kesilecektir. 33.8.11.Drenaj ile İlgili Ceza Yüklenici çalışma sahasında biriken yeraltı sularını pompalar vasıtasıyla ocak dışına basması gerektiği zaman su durumuna göre gerekli ve yeterli sayıda pompa ve ekipmanlarını temin edecektir. Gerekli enerji İdare tarafından bedelsiz olarak Yükleniciye verilecektir. Yüklenici suyu ocak dışına basmak amacıyla pompa ve ekipmanlarını kurmadığı İdare tarafından tespit edilmesi halinde

10.000 TL/gün ceza uygulanacak ve müteakiben ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir.

33.8.12. Çevre ile İlgili Ceza Şantiye kurulması esnasında atıklar, yakıt depolanacak ise yakıt için ve diğer yağlar ve kimyasallar için mevzuatlara uygun (üstü kapalı, altı beton ) depolama alanları teşkil edilecek, hiçbir atık veya çevre kirliliğine neden olacak hiçbir malzeme toprak üstünde depolanmayacaktır. Böyle bir durumun tespiti halinde Yükleniciye çevresel mevzuatlara uygun önlemleri almadığı her takvim günü için

20.000 TL ceza uygulanacak ve müteakiben ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir.

33.8.13. İşin Yürütümü ile ilgili Ceza Yüklenici Sözleşmenin ilgili maddelerinde ve Teknik Şartnamenin “İşin Yürütümü ve Cevher Üstü Açılması” başlıklı 7.maddesinde belirtilen cevher ihtiyacına göre çalışmaların Kapıkaya veya Hisarcık bölgesine yoğunlaştırılması talebine uygun hareket etmek zorundadır. Bu değişiklikten dolayı yüklenici herhangi bir hak iddia edemez ve işi yapmaktan imtina edemez. Aksi takdirde aykırılığın devam ettiği her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,001’i (yüzbindebir) oranında ceza, müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. 13 madde halinde belirtilen teknik işlerle ilgili Yapı Denetim Görevlilerince tutanak altına alınan cezalar hiçbir şekilde iade edilmez ve Yüklenici tarafından bu duruma itiraz edilemez.

33.9. Teşekkül tarafından aylık olarak düzenlenecek hakediş raporları yüklenici tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında temin edilecek elektronik imza kullanmak suretiyle imzalanacak olup, yüklenicinin konuyla ilgili olarak yerine getirmesi gereken yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

33.9. (b) de isimleri bildirilen yetkili şahıslar tarafından imzalanacaktır.

33.9 (b) de elektronik posta adresleri bildirilen yetkili şahıslara elektronik posta olarak gönderilecek olup, resmi tebligat olarak kabul edilecektir.

33.1. Yüklenici, İhale ilanında İhale dokümanları arasında yer alan ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan “Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tedarikçi Davranış Kuralları”nı eksiksiz olarak kabul ve taahhüt eder.

33.2 33.2.(1) Kantarların kurulumu, en az 8 (sekiz) adet Elektronik Taşıt Kantar, dekapaj döküm sahasının girişine (tumba girişi), İdarenin belirlediği yerlere kurulacaktır. İdarenin talebi ile, kantarların yeri, işin yürütümü esnasında ihtiyaç duyulabilecek bölgelere, bütün altyapı ve enerji ekipmanları ile birlikte Yüklenici tarafından taşınabilecektir. Yüklenici bu duruma itiraz edemez, herhangi bir hak talebinde bulunamaz ve işi yapmaktan imtina edemez. (2) Yüklenici kurduğu kantarları faal duruma getirerek, işe başlamasını müteakip alış faturasında belirtilen tutar üzerinden mülkiyetinin Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne geçmesi için yansıtma faturası düzenleyerek idareye gönderecektir. İdare fatura tutarını yüklenicinin alacağı olarak hesaplarda bloke edecek ve kantarlarla ilgili herhangi bir ödeme yapmayacaktır. Bu Kantarların çalışma süresince tüm bakım, onarım, kalibrasyon sair işletme masrafları Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenicinin taahhüdünü kusursuz tamamlaması durumunda, İdare yansıtma faturasındaki bedel üzerinden Yükleniciye fatura edecek ve blokedeki hesabı kapatacaktır. Akabinde Yüklenici kantarlarını söküp götürebilecektir. Ancak Yükleniciden kaynaklanan nedenlerden işin bitirilmemesi veya yüklenicinin kusurundan dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde söz konusu blokajda bekleyen kantar bedelleri cezai şart olarak irad kaydedilecek ve iade edilmeyecektir. (3) Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren geçecek olan en geç 60 (altmış) takvim günü sonunda, işin tamamının sözleşmesine göre bitirilmesi gereken süre olan

1.278 (bin iki yüz yetmiş sekiz) günlük süre başlayacak olup, kantarların tesisi için verilebilecek cezalı ek süre işin bitirilme süresi

1.278 (bin iki yüz yetmiş sekiz) gün içinde sayılacaktır. Yüklenici kantarları süresinde bitiremediği takdirde işin tamamına yönelik herhangi bir süre uzatımı talep edemez. Kantarların kurulumunun 60 günden önce tamamlanması halinde yer teslimi yapılarak sözleşme süresi başlar. Ancak 60 (altmış) günün sonunda yer teslimi yapılarak işe başlanması gereken tarihin Ocak, Şubat, Mart ayları içinde olması halinde işin sözleşmesinde belirtilen süresinin başlangıç tarihi 1 Nisan olarak esas alınır. 60 (altmış) günlük sürenin tamamının veya bir kısmının fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarına denk gelmesi durumunda; Yüklenicinin, elektronik tartım kantarlarını ve kantar binalarını süresi içinde tesis ederek kullanıma hazır hale getirmesi ve fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarında, işe başlama talebini yazılı olarak bildirmesi ile İdarenin uygun görmesi durumunda, yer teslimi yapılarak işin süresi başlar. Bu durumda, yer tesliminin yapıldığı tarih ile fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarının bitimi olan 1 Nisan tarihine kadar geçen süre kadar, işin sözleşmesinde belirtilen süresine ilave süre verilir. Fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarında kantar kurulumu için verilen 60 (altmış) günlük sürenin sonunda Elektronik tartım kantarlarının, kantar binalarının tesis edilerek kullanıma hazır hale getirilmemesi halinde, 60 (altmış) gün ilave cezalı süre başlar ancak fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarında bu ceza uygulanmaz. 60 (altmış) gün ilave cezalı sürenin, 1 Nisan tarihine veya sonrasına sarkması ve yüklenicinin kantarları kullanıma hazır hale getirmemesi halinde her durumda, işin sözleşmesinde belirtilen süresinin başlangıç tarihi 1 Nisan olarak esas alınır. (4) Yüklenicinin, dekapaj projesinde belirtilen teknik verilere aykırı uygulama yapması, iş programına uymaması veya kusurlu hareket etmesi halinde, dekapaj sahasında olabilecek heyelanların temizlenme işi Yüklenici tarafından bedelsiz olarak yapılacaktır. (5) İşin yürütümü esnasında, tumba projesi gereği oluşan basamaklara veya eski tumbaların basamaklarına, Yapı Denetim Görevlilerinin belirleyeceği nebati stoklardan veya uygun görülecek yerlerden, nebati toprak alınıp kantardan geçirilmek suretiyle söz konusu basamaklara ve şev yüzeylerine istenilen miktarda serilecektir. Gerekli çalışma ve iş güvenliği tedbirleri alınarak, eski tumbaların zamanla bozulan basamakları Yüklenici tarafından döküme uygun hale getirildikten sonra basamak ve şevlerine nebati toprak serilecektir.

33.3. İşyerinin Yükleniciye teslimi ile ilgili ek hükümler; İşyerinin Yükleniciye Teslimi başlıklı Yapım İşleri Genel Şartnamesi ile ilgili olarak; işyerlerinin Yükleniciye teslimi, topoğrafik ölçüye dayalı yer teslim işlemlerinin yapılması zorunluluğu nedeniyle ihale yetkilisince veya ihale yetkilisinin yetki verdiği yetkililerce oluşturulan, Yapı Denetim Görevlisinin veya Görevlilerinin de komisyon üyesi olarak bulunacağı Yer Teslimi Komisyonu tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 39 Sayılı Dekapaj İşleri Yönergesi hükümleri de dikkate alınarak yapılır. Yer tesliminde, Yüklenicinin veya vekilinin hazır bulunması zorunludur.

33.4 .Ödeme yeri ve şartları ile ilgili ek hükümler; (1) Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım İşleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk ve son gününü içerecek şekilde azami 31 (otuz bir) günde bir düzenlenir. İdarece onaylandıktan sonraki günden başlanarak 5.(beşinci) günde tahakkuka bağlanır ve bu tarihten sonraki 5. (beşinci) gün yürürlükte bulunan mevzuatlar gereği tüm vecibelerini yerine getirmiş ise hakediş ödenir. (2) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması başlıklı 90 ıncı maddesinde; İşverenlerin hakedişlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödeneceği hükme bağlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının hakedişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması hakkında yönetmeliğin Hakedişten kesinti ve mahsup başlıklı 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; İdarenin, işverene yapacağı her hakediş ödemesinden önce, işverenin Kuruma (SGK) idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının olup olmadığını üniteden (SGKnın ilgili biriminden) yazı ile soracağı, ünitece, işverenin muaccel borcunun bulunmadığı hususunun İdareye bir aylık süre içinde yazı ile bildirileceği yazı ile bildirilmediği sürece İdare tarafından işverene hakedişin ödenmeyeceği öngörülmüştür. Hakediş ödemesine esas borcu yoktur yazılarının verildiği tarihten düzenlendiği ayın sonuna kadar geçerli olacaktır. (3) Ayrıca, İdare SGKdan yetki alması halinde işverene yapılacak her hakediş ödemesinden önce elektronik ortamda sorgulama yapabileceği, işverenin SGKda idari para cezası, prim ve prime ilişkin gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarının bulunup bulunmadığı hususunda sorgulama yapabileceği, bu sorgulama sonrasında işverenin SGKya borcu yoksa Kuruma yazı ile sorulmaksızın hakediş ödemesi yapılabilecektir.

33.5. Kabuller ile ilgili ek hükümler; (1) Yüklenici tarafından yapılan işin miktarı, elektronik kantarlarda tartılarak Ton birimi üzerinden belirleneceğinden; geçici, kısmi ve kesin kabule esas yapılan iş miktarlarının tespitinde kantar tartım değerleri esas alınacaktır. Geçici, kısmi ve kesin kabule esas topoğrafik ölçümler, kabul tarihine kadar söz konusu döneme ait yer teslimi sınırları dahilinde yapılan tüm faaliyeti içerecek şekilde kümülatif olarak yapılacaktır. Geçici, kısmi ve kesin kabule esas topoğrafik ölçümler ile Yüklenici tarafından yapılan işin, projesine uygun olup olmadığı ve proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı hususunun da tespiti yapılacaktır. (2) Yer Teslimi ve Ölçüm Komisyonu tarafından Yükleniciye yer teslimi yapılan alanda, projenin uygulanması sırasında Yüklenicinin taahhüdünü yerine getirememesini ve ölçümleri etkileyecek boyutlarda zemin hareketinin görülmesi ile İdarenin tüvenan cevher üretim çalışmaları için Yükleniciye teslim edilen alanın bir bölümüne ihtiyaç duyulması gibi Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerin ortaya çıkması durumunda, yer teslimini yapan Komisyon, Yüklenici ile birlikte söz konusu bu kısımların projesine uygun olup olmadığı ve proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı hususunun tespitine yönelik olarak geçici kabullere esas topoğrafik ölçümleri yapacaktır. (3) İdare gerekli gördüğü takdirde, işin bir kısmını teslim almaya yetkilidir. Bu durumda, İdare tarafından oluşturulacak bir komisyon marifetiyle; kısmi teslim alınacak işe ait ölçüm yapılarak, teslim alınacak işin kısmi kesin kabulüne esas plankotesi çıkartılır. Bu plankote, Yüklenici yetkililerinin de katılımı ile birlikte bir tutanağa bağlanır. (Yüklenici açısından esas olan; kantar tartımları sonucunda bulunan tonaj ve işin proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı hususudur). Bu kısmi kabul işlemi, teslim alınmış kısımdaki kullanmadan doğacak rizikolardan Yükleniciyi kurtaracaktır. Bu alanda, İdarenin kendisi veya üçüncü şahıslara yaptıracağı faaliyetler nedeniyle Yüklenici tarafından herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. (4) Geçici kabule esas topoğrafik ölçümler esnasında ölçüm yapma imkanının kalmaması halinde; yer teslimini yapan Komisyon, Yüklenici ile birlikte söz konusu bu kısımların projesine uygun olup olmadığı ve proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı hususunun tespitine yönelik olarak geçici kabulleri önceki yapılmış topoğrafik ölçüm değerleri üzerinden yapacaktır. (5) Geçici kabule ait topoğrafik ölçüm geçici kabul tarihine kadar söz konusu döneme ait yer teslimi dahilinde yapılan tüm faaliyeti içerecek şekilde kümülatif olarak yapılacağından kesin kabule esas topoğrafik ölçüm olacaktır. (6) Yapılan işin projesine uygun olup olmadığı ve proje sınırları içinde yapılıp yapılmadığı hususunun tespitine yönelik olarak yapılan geçici kabul ile kesin kabul tarihleri arasındaki teminat süresi içinde, Yükleniciden kaynaklanmayan nedenlerle, kesin kabulü henüz yapılmamış alanlarda dekapaj ve cevher üretim faaliyeti yapılmasının zorunlu hale gelmesi durumunda, sözleşmede öngörülen teminat süresi beklenilmeden kesin kabul işlemi yapılabilir. (7) Çalışma alanında yapılacak tüm topoğrafik ölçümler sırasında, İdare ölçüm ekibine miracılık işinde yardımcı olmak üzere Yüklenici tarafından en az 6 (altı) işçi temin edilecektir.

33.6. Geçici Hakediş Raporları başlıklı Yapım İşleri Genel Şartnamesinin maddesi ile ilgili ek hükümler; Yüklenicinin yapmış olduğu iş miktarının, onaylanmış iş programına uygun olarak yapılıp yapılmadığının tespiti ve fiyat farklarının sözleşmede belirtildiği şekilde uygulanabilmesi amacıyla; geçici hakedişe esas iş miktarları, her ayın ilk ve son günleri dahil olacak şekilde aylık olarak tespit edilecek olup, Sözleşmenin ilgili hükümlerine göre ödeme yapılacaktır. 33.7.Yüklenicinin çalışanları ile ilgili diğer sorumlulukları;

33.7.1. Yüklenicinin çalıştıracağı personel ile ilgili istenilen belgeler; (1) Yüklenici, çalıştıracağı personelin; a. Listesini, b. Onaylı nüfus örneklerini, c. Cumhuriyet Savcılığı’ndan alınan sabıkasızlık belgelerini, d. İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Yönetmeliğindeki örneğe uygun sağlık raporlarını, e. İkametgah belgelerini, f. Kullanacağı iş makinesine uygun sürücü veya operatörlük belgesini, g. Mesleki yeterlilik belgesini, iş yerinde çalıştırmaya başlamadan önce İdareye bildirmek zorundadır. (2) Bir personelin ayrılması ve yeni personel alınması durumunda da aynı şekilde İdareye bildirim yapılacaktır. Ayrıca işten ayrılan personelin ayrılma gerekçeleri de yazılı olarak bildirilecektir.

33.7.2. Sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası ile ilgili mevzuat hükümleri; (1) Yüklenici, İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Hıfzısıhha Kanunu ve diğer iş mevzuatı ile ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymak zorunda olup, bu konulardan dolayı doğrudan doğruya kendisi sorumludur. (2) Çalıştırılacak işçilerin 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, iş kazası ve vergi yükümlülükleri ile diğer bütün sorumlulukları Yükleniciye ait olacaktır. (3) Yüklenici, sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip en geç 15 (on beş) takvim günü içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu şubesine başvurarak, ayrı bir iş yeri numarası alacak ve bu numarayı yazılı olarak İdareye bildirecektir. İş yeri sicil numarası alınmadıkça ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne Bölge Çalışma Sicil Numarası almak için müracaatını gösterir belgeyi vermedikçe Yükleniciye, hiç bir ödemede bulunulmayacaktır. (4) Yüklenici çalışanları 18 yaşından küçük olmayacak, iş makinelerini kullanan operatörlerin, şoförlerin ve diğer personelin yaptığı işin özelliğine uygun belgesi olacaktır. (5) İşçilerin, İş Kanunundan doğan fazla mesai ve diğer ücret ve her türlü hakları Yükleniciye ait olup, Yüklenici bu nedenle ilave ücret ödenmesini isteyemez. (6) Her ne kadar her türlü sorumluluk Yükleniciye ait ise de Yüklenicinin ihmal ve kusuru dolayısıyla sözleşme konusu işle ilgili olarak 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve üçüncü şahıslar İdareden iş kazası, prim vs. gibi herhangi bir sebepten dolayı tazminat ve ödeme yapılmasını talep eder ve İdare, Kuruma veya üçüncü şahıslara bu sebeplerle bir ödemede bulunursa Yüklenici, İdare tarafından ödenen meblağı ve ödeme tarihine kadar işleyecek sürenin 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü hakkındaki kanunda belirtilen faiz üzerinden hesaplanacak faizini, İdareye defaten ödemeyi kabul eder. Aksi halde İdare, sözleşmenin feshi maddesine göre hareket etmekte yetkilidir. (7) Yüklenici, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının

18.11.2008 tarih ve 27058 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik gereği çalışan işçilere o ay içinde yapılacak ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakın bankalar aracılığıyla ödenmesini sağlayacaktır. (8) T.C. SGK Başkanlığı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü tarafından 30 Ekim 2008 tarihinde yayınlanan prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksiz belgesinin aranılması hakkındaki 2008 - 88 sayılı Genelge hükümleri yürürlükte kaldığı sürece uygulanacaktır.

33.8. CEZALAR: 33.8.1.Gecikme Cezaları Yapılması öngörülen

82.400.000 ton dekapaj işi Sözleşmenin ilgili maddelerinde ve Teknik Şartnamenin “Madde 26. İşin Süresi ve Kısımları” maddesinde belirtilen bitirme süreleri dâhilinde tamamlanamaması durumunda, geciken her takvim günü için Teknik Şartname, Sözleşme ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde sözleşme bedelinin %0.03’si (On binde üçü) oranında gecikme cezası uygulanacaktır. İşin sonunda uygulanacak bu ceza fen noktasında çalışılmayacak günler olarak tanımlanan Ocak, Şubat ve Mart ayları için de uygulanır.

33.8.2. Döküm Sahası ile İlgili Cezalar Yüklenici projede belirtilen ve yer tesliminde işaretlenen sınırların dışında, idarenin proje değişikliği nedeni ile yazılı izni olmaksızın, dekapaj malzemesini projede belirtilen yerler dışında bir yere dökemez. Böyle bir durumun tespiti halinde İdarece verilen süre içerisinde tumba projesinde belirtilen yerler dışına dökülen dekapaj malzemesinin yüklenici tarafından nakledilmemesi halinde, söz konusu dekapaj malzemesinin miktarı (ton); tumba projesi dışına dökülen malzemenin hacmi kabarma katsayısı olan 1,20 katsayısına bölünerek ve ortalama yoğunluk değeri 2,237 ton/m3 ile çarpılarak miktar hesaplanır. Hesaplanan miktar, o ayın toplam iş miktarından düşürülerek hakedişe esas iş miktarı bulunur. Ayrıca, hesaplanan bu miktar o ayın cari birim fiyatının 5 (beş) katı ile çarpılarak bulunan bedel, ceza olarak o ayın hakedişinden kesilir. Döküm sahası ile ilgili ceza yaptırımı; uygulanan proje ve eski tumbaların basamak ve şevlerine dökülecek nebati toprağın, İdare tarafından gösterilen yerin dışından alınması ve Teknik Şartnamenin “Madde 4. Döküm Sahasına Taşınacak Malzeme” maddesinin 1, 2, 3 ve 4. bentlerinde sayılan hususların ihlal edilmesinde de geçerlidir. Kesilen bu ceza iade edilmez.

33.8.3. Dekapaj Tumbasına Dökülen Malzeme İçindeki Bor Cevher ile İlgili Ceza Yüklenici; dekapaj esnasında, cevherin kontakları boyunca yapılacak çalışmalarda gerekli özeni göstererek, cevherin ve dekapaj malzemesinin birbirlerine karıştırılmamasını sağlamakla yükümlüdür. Döküm sahasına dökülen malzeme içinde cevher olması halinde, idarece toplam kaybedilen bor cevheri miktarı tespiti yapılır. Dikkatsizlik sonucu pasaya karıştırılan cevherlerin bedeli; 5(beş) X Dekapaj Malzemesi Yoğunluğu (2,237 ton/m³) X Dekapaj(Sözleşme Birim Fiyatı) Ton Fiyatı X Dekapaj İtfa Oranı (13,84 m³/ton) X Zayi Edilen Cevher Miktarı(ton) Formülü ile tespit edilir. Bu bedel Yüklenicinin hakedişinden kesilir. Kesilen bu ceza iade edilmez.

33.8.4. Yüklenicinin Cevhere Kabul Edilebilir Limitlerin Dışında Dekapaj Kayacı Karıştırması ile İlgili Ceza Yüklenici, Bor cevheri üstünde yabancı malzeme kalmayacak şekilde cevherin üzerini tamamen açığa çıkaracaktır. Dekapaj projesi gereği, dekapaj faaliyetleri esnasında ortaya çıkan bor cevheri oluşumlarının tespiti halinde bölgedeki faaliyet durdurularak yapılacak işlemin tespiti amacıyla Yüklenici tarafından Yapı Denetim Görevlilerine durum bildirilecektir. Yapı Denetim Görevlilerince yapılacak inceleme sonucunda ortaya çıkan bor cevheri oluşumunun teknik ve ekonomik yönden üretilmesinin mümkün görülmesi halinde, Yüklenici tarafından Yapı Denetim Görevlilerince verilen talimatlar doğrultusunda ve İdarenin görevlendireceği elemanlar nezaretinde üretim gerçekleştirilerek ayrı bir bölgede stoklanacaktır. Stoklanacak olan bu bor cevherinin ödemesi de kantar tartım usulü ile ihale birim fiyatı ile TL/TON olarak yapılacak olup, Yüklenici üretim ve stoklama yöntemine itiraz edemez. Bu çalışmalar esnasında bor cevherine yan kayaçların (cevher damarı içerisindeki ardalanmalı kil oluşumları hariç) karışmaması için gerekli özen ve çaba sarf edilecektir. Yüklenicinin cevhere kabul edilebilir limitlerin dışında dekapaj kayacı karıştırdığı İdare tarafından tespit edilirse, yapılan her bir tespit için sözleşme bedelinin % 0,004 ( yüz binde dört) oranında ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilecektir. Kesilen bu ceza iade edilemez.

33.8.5. İşin Yürütülmesi İçin Gerekli Araçlar ile İlgili Ceza Yüklenicinin, Sözleşmenin "İş Programı ve Ödenek Dilimi" başlığı altında yer alan ilgili maddesi hükmü gereğince, İdareye sunmak zorunda olduğu iş programında yer alan aylık iş miktarlarını gerçekleştiremediği takdirde, İdare tarafından bu durumun makine parkındaki eksiklikten dolayı olduğu tespit edildiğinde; bu hususta kendisini uyarmak üzere İdare tarafından EKAP üzerinden yapılan bildirim ile tebligat yapılır. Yüklenici tebligat tarihinden başlamak üzere en geç 15 takvim günü içinde makine parkını, istenilen asgari miktar ve kapasiteye çıkarmak zorundadır. Bu süre içinde ceza uygulanmaz. Yüklenici, İdare tarafından kendisine verilen l5 takvim günlük sürenin sonunda makine parkındaki eksikliği gidermez ise geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,001'i (yüzbindebir) kadar ceza kesilir. Kesilen bu ceza iade edilemez. Fen noktasında çalışılmayacak günler olarak tanımlanan Ocak, Şubat, Mart aylarında Yüklenici çalışıyor olsa bile, makine parkı cezası uygulanmayacaktır. Kümülâtif iş programı gerçekleştirilmiş ise makine parkı cezası uygulanmaz. Sözleşme, Teknik Şartname ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen hususlar çerçevesinde “İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde, geçen her takvim günü için Yüklenicinin hakedişinden Sözleşme bedelinin %0,03’ü (onbindeüç) oranında gecikme cezası kesilir ve bu tarihten itibaren ayrıca makine parkı cezası uygulanmaz.” İşyerinde bulunan makinelerin tamir, bakım ve revizyon için şantiye dışına çıkarılması gerektiğinde, işin o anki durumu gözetilerek Yapı Denetim Görevlisi tarafından izin verilmiş olması durumu ya da durumları makine parkı cezası uygulamasına engel teşkil etmeyeceği gibi bu tür durumlarda İdareye de herhangi bir sorumluluk yüklenemez. Yüklenici yer teslim tarihinden itibaren işyerinde bulundurduğu tüm iş makineleri, iş ekipmanları ve kamyonlara ait uygunluk raporlarını (yetkilendirilmiş firmalardan alınmış) belirlenen sürelerde Yapı Denetim Görevlilerine teslim etmek zorundadır. İlk uygunluk raporu yer teslim tarihinden itibaren 30 takvim günü içerisinde, diğer uygunluk raporlarını ise tarafımıza teslim edilmesi gereken ilk rapor tarihinin son günü baz alınmak suretiyle her 90 takvim günü için teslim etmek zorundadır. Uygunluk raporlarının teslim edilmemesi durumunda geçen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,001'i (yüzbindebir) kadar ceza kesilir. Kesilen bu ceza iade edilmez. Özel durum: Yükleniciye EKAP üzerinden yapılan bildirim ile yapılan tebligat, fen noktasında çalışılmayacak günler olarak tanımlanan Ocak, Şubat, Mart aylarında yapılmış ise makine parkını asgari miktar ve kapasiteye çıkarmak için verilen 15 takvim günlük süre ile ilgili olarak, bu günleri takip eden 01 Nisan tarihi tebligat tarihi olmak üzere uygulama yapılır.

33.8.6. Fen Noktasında Çalışılamayacak Günlerde Çalışma Yapılması Halinde Hakediş Ödemelerine ve Gecikme Cezalarına İlişkin Ek Hükümler (1) Yüklenicinin İdareden yazılı izin almak kaydıyla, fen noktasından çalışılamayacak günlerde, önceki dönemlerden eksik olan iş miktarını tamamlamak üzere çalışma yapması durumunda düzenlenecek olan hakedişlerde, iş programı gerçekleştirilmemiş olan dönemin (eksik iş miktarı bulunan dönemin) birim fiyatı ve indeksleri uygulanır, (2) Yüklenicinin İdareden yazılı izin almak kaydıyla fen noktasından çalışılamayacak günlerde, önceki dönemlerden herhangi bir eksikliği olmadığı halde çalışma yapması durumunda, düzenlenecek olan hakedişlerde çalışılan dönemin birim fiyatı ve indeksleri uygulanır. (3) İşin tamamının (82.400.000 Ton) Sözleşmede belirtilen sürede bitirilmemesi halinde, Sözleşmenin ilgili maddesinde belirtilen gecikme cezası, fen noktasında çalışılmayacak günler olarak tanımlanan Ocak, Şubat ve Mart ayları için de uygulanır.

33.8.7. Elektronik Taşıt Kantarları ile ilgili Ceza Sözleşmenin imzalanmasından itibaren geçecek olan en geç 60 (altmış) takvim günlük süre içinde yani işe başlama tarihinde, Yüklenicinin elektronik taşıt kantarlarını, kantar binalarını tesis ederek kullanıma hazır hale getirmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,001’i (yüzbindebir) oranında ceza, müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilecektir. Öte yandan işin başlangıcında tesis edilerek kullanıma hazır hale getirilmesi gereken 8 adet elektronik taşıt kantarlarından daha az sayıda kantarla da işe başlanabilir. Bu durumda; dekapaj tartım işleri için hazır hale getirilemeyen her bir kantar için ayrı ayrı olmak üzere sözleşme bedelinin %0,001’inin (yüzbindebir) dokuz da biri kadar (%0,001x 1/8) ceza gecikilen her takvim günü için Yüklenicinin ilk hakedişinden kesilecektir. Kesilen bu ceza iade edilmez Ancak; 60 (altmış) günlük sürenin tamamının veya bir kısmının fen noktasında çalışılamayacak aylar olan Ocak, Şubat ve Mart aylarına denk gelmesi durumunda, bu ayların içinde kalan günler için ceza uygulanmaz. Yapı Denetim Görevlileri tarafından, kantarlardan usulsüz, proje dışından getirilen malzeme ve mükerrer tartım yapıldığının bizzat veya kamera kayıtları ile tespit edilmesi halinde, usulsüz olduğu belirlenen tartım miktarı ile o ayın cari birim fiyatının çarpımının beş (5) katı tutarında ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişinden kesilir ve iade edilmez. Tekrarının tespiti halinde ceza on (10) katı olarak uygulanır. Yüklenici bu duruma itiraz edemez.

33.8.8. Teknik Personele İlişkin Ceza Uygulaması; Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren Sözleşme ve eklerinde adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş yerinde devamlı olarak bulundurmak zorundadır. Adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personelin iş başında bulundurulmaması durumunda; a. Şantiye Şefi için (Günlük) Brüt Aylık Asgari ücret*10/30 b. Vardiya Mühendisinin (Teknik Eleman) her biri için ayrı ayrı (Günlük) Brüt Aylık Asgari ücret*7/30 c. Harita Mühendisi için (Günlük) Brüt Aylık Asgari ücret*7/30 d. Topoğrafik Ölçüm Sorumlusu için (Günlük) Brüt Aylık Asgari ücret*6/30 e. Daimi nezaretçi için (Günlük) Brüt Aylık Asgari ücret*9/30 f. İş yeri hekimi için Günlük: Brüt Aylık Asgari ücret*10/30 g. İş güvenliği uzmanı için Günlük: Brüt Aylık Asgari ücret*10/30 Cezalar müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. A sınıfı sertifıkaya sahip İş Güvenliği Uzmanının ve işyeri hekiminin

29.12.2012 Tarih ve 28512 sayılı T.C. Resmi Gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe giren “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’de ve müteakip değişiklik hükümlerinde belirtilen çalışma süresine uygun olarak çalıştırılmaması ve/veya hiç iş yerinde bulundurulmaması durumunda, her takvim günü için Brüt Aylık Asgari ücret*10/30 ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişinden kesilerek irad kaydedilecektir.” Adet ve unvanı belirtilen personelin iş yerinde 20 günden fazla bulunmaması durumunda günlük ceza tutarları 20. günden(hariç) itibaren 2 katı olarak uygulanır. Ayrıca, söz konusu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesinden doğan tüm yasal, hukuki ve mali sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir. Daimi nezaretçinin çalışma süresine uygun olarak çalıştırılmaması ve/veya hiç iş yerinde bulundurulmaması durumunda, söz konusu yönetmelik hükümlerinin yerine getirilmemesinden doğan tüm yasal, hukuki, idari ve mali sorumluluk tamamen Yükleniciye aittir. Ayrıca işin başında veya işin herhangi bir safhasında, İdare tarafından çalışması uygun görülmeyen her unvan ve kademedeki personel, Yüklenici tarafından İdarenin yazılı veya sözlü talimatı ile en geç 15 (onbeş) gün içinde değiştirilecektir. 15. (onbeş) günün sonunda değiştirilmeyen her bir personel için, günlük: Brüt Aylık Asgari ücret*10/30 ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir.

33.8.9. Yüklenicinin Çalışanları ile İlgili Sorumluluklarına İlişkin Ceza Uygulaması; Yüklenicinin çalıştırdığı personeller ile ilgili olarak Sözleşme ve eklerinde belirtilen belgeleri zamanında İdareye vermemesi durumunda; belgelerinde eksiklik olan her bir personel için her geçen gün sözleşme bedelinin % 0,00005'i (onmilyondabeş) kadar ceza kesilir ve bu ceza iade edilmez. Eksiklerin giderilmemesi halinde, takip eden her ay için ceza uygulamasına devam edilecektir. Sözleşmenin ilgili hükümlerinde belirtildiği şekilde işçi alacaklarının banka aracılığıyla (en geç müteakip ayın 20’sine kadar) ödendiğine dair belgelerin zamanında İdareye verilmemesi durumunda, belgeleri verilmeyen ve/veya eksik verilen her bir personel için gecikilen her takvim günü için sözleşme bedenin %0,00005'i (onmilyondabeş) oranında ceza kesilecektir. Bu ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. Ayrıca banka aracılığıyla ödenmesi zorunlu olan işçi alacaklarının banka aracılığıyla ödenmemesi ya da süresinde ödenmemesi nedeniyle İş Kanunun ilgili hükümleri uyarınca İdareye verilebilecek her türlü cezalar Yükleniciden tahsil edilecektir. Yüklenici çalışan her personele, çalıştığı alana uygun olacak şekilde tahaffuz malzemelerini dağıtmak ve eskimesi/yıpranması halinde yenilemek zorundadır. Kontrol Teşkilatının sahada yaptığı denetimlerde tahaffuz malzemesini kullanmayan yahut tahaffuz malzemesi eksik olan her çalışan için tespit başına

2.000 TL ceza düzenlenecek ve ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. Yüklenici, kendisine çalışma faaliyetleri ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili Yapı Denetim Görevlileri tarafından verilen yazılı talimatlara uymak zorundadır. Talimatta belirtilen hususların yerine getirilmemesi halinde, yüklenici yazılı olarak uyarılacak olup yapılan yazılı uyarı tarihi baz alınmak suretiyle geçen her gün için

10.000 TL ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. Yüklenici; yükleme, boşaltma ve manevra yapılan tumba ve stok sahalarında; manevracı, harmancı veya o iş yerinde kumanda vermeye yetkili bir şahıs olmadan yükleme, boşaltma ve manevra işleri yapılmayacaktır. Manevracı ve harmancıların iş sahalarından izinsiz ayrılmaları yasaktır. Bu hususlarla ilgili yaşanabilecek aksaklıkların İdare tarafından tespit edilmesi halinde, her bir aksaklık için

3.000 TL ceza uygulanacak ve müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir.

33.8.10. Delme Patlatma İle İlgili Ceza Dekapaj yapım işi faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek olan patlatmalar (atımlar) iş sağlığı ve güvenliği açısından oldukça riskli işlemler olduğundan, bu konudaki gerekli bütün emniyet tedbirleri Yüklenici tarafından titizlikle alınacaktır. Yüklenici iş sağlığı güvenliği ile ilgili olarak bütün kanun, tüzük ve yönetmelikler kapsamında gereken düzenlemeleri yapmak, gerekli kurulları oluşturmak ve çalışmasını sağlamak zorunda olup, yukarıda sayılan bütün konularda her türlü sorumluluk Yükleniciye aittir. Patlatmalar, İdarenin çalışmalarını etkilemeyecek şekilde gündüz saatlerinde programlanacaktır. Elverişsiz hava şartlarında, İdarenin uygun görmediği zamanlarda ve gün batımından sonra kesinlikle patlatma yapılmayacaktır. Bu durumdan ortaya çıkabilecek iş aksaklıkları sebebiyle Yüklenici herhangi bir hak ve ziyan talep edemez. Patlayıcı maddelerin kullanılmasında görevlendirilecek ateşleyiciler, gerekli ateşleyici yeterlilik belgesine sahip olacaklar ve Yüklenici bu ateşleyici yeterlilik belgelerinin tasdikli suretlerini İdareye verecektir. Ayrıca patlatma işinde çalışan sıkılama, nakliye vb. işlerdeki çalışanların da (Yüklenici ve/veya Yüklenici firma personelleri) gerekli yasal evraklarının tamamını patlatma öncesinde İdareye teslim edecektir. Yapılacak sesli (en az 1500 metre yarıçapındaki bir alanda duyulacak şekilde) ve ışıklı ikaz düzeneği ile patlatmalardan önce Yüklenici ve İdarenin çalışma alanları ikaz edilecektir. Patlatma sahasının giriş-çıkışları araç ve insan trafiğine kapatılacaktır. Yukarıda yazılı emniyet tedbirleri alınmadan yapıldığı tespit edilen her patlatma, Kontrol Teşkilatı veya Kurum nezaretçileri tarafından tutanakla kayıt altına alınarak her bir tespit için

30.000 TL ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. Bütün patlatmaların (her patlatma bazında) ilgili verileri kayıt altına alınacaktır. Her patlatma için ölçüm noktalarından titreşim ölçer vasıtasıyla kayıtları alınacaktır. Bütün bu patlatma kayıtları ve titreşim ölçer kayıt çıktıları, Yüklenici tarafından patlatma faaliyet raporu olarak İdareye verilecektir. Patlatma kayıtları ve titreşim ölçer kayıt çıktılarının idareye verilmemesi halinde, kayıt çıktısı verilmeyen her bir patlatma için

5.000 TL ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişinden kesilecektir. Aylık olarak (patlatma gruplarındaki elektriksiz kapsüllerin ateşlenmesi için 1 adet ve olabilecek ikincil blok patlatmalarındaki elektrikli kapsüllerin kullanılması hariç) yapılan kontrollerde elektrikli kapsüllerin kullanıldığının tespit edilmesi halinde, kullanılan kapsül başına

5.000 TL ceza kesilecektir. Elektronik kapsül kullanılması istenilen yerlerde harici kapsül kullanılması durumunda kullanılan kapsül başına

2.000 TL ceza kesilecektir. 33.8.11.Drenaj ile İlgili Ceza Yüklenici çalışma sahasında biriken yeraltı sularını pompalar vasıtasıyla ocak dışına basması gerektiği zaman su durumuna göre gerekli ve yeterli sayıda pompa ve ekipmanlarını temin edecektir. Gerekli enerji İdare tarafından bedelsiz olarak Yükleniciye verilecektir. Yüklenici suyu ocak dışına basmak amacıyla pompa ve ekipmanlarını kurmadığı İdare tarafından tespit edilmesi halinde

10.000 TL/gün ceza uygulanacak ve müteakiben ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir.

33.8.12. Çevre ile İlgili Ceza Şantiye kurulması esnasında atıklar, yakıt depolanacak ise yakıt için ve diğer yağlar ve kimyasallar için mevzuatlara uygun (üstü kapalı, altı beton ) depolama alanları teşkil edilecek, hiçbir atık veya çevre kirliliğine neden olacak hiçbir malzeme toprak üstünde depolanmayacaktır. Böyle bir durumun tespiti halinde Yükleniciye çevresel mevzuatlara uygun önlemleri almadığı her takvim günü için

20.000 TL ceza uygulanacak ve müteakiben ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir.

33.8.13. İşin Yürütümü ile ilgili Ceza Yüklenici Sözleşmenin ilgili maddelerinde ve Teknik Şartnamenin “İşin Yürütümü ve Cevher Üstü Açılması” başlıklı 7.maddesinde belirtilen cevher ihtiyacına göre çalışmaların Kapıkaya veya Hisarcık bölgesine yoğunlaştırılması talebine uygun hareket etmek zorundadır. Bu değişiklikten dolayı yüklenici herhangi bir hak iddia edemez ve işi yapmaktan imtina edemez. Aksi takdirde aykırılığın devam ettiği her takvim günü için sözleşme bedelinin %0,001’i (yüzbindebir) oranında ceza, müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilerek irad kaydedilecektir. 13 madde halinde belirtilen teknik işlerle ilgili Yapı Denetim Görevlilerince tutanak altına alınan cezalar hiçbir şekilde iade edilmez ve Yüklenici tarafından bu duruma itiraz edilemez.

33.9. Teşekkül tarafından aylık olarak düzenlenecek hakediş raporları yüklenici tarafından 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında temin edilecek elektronik imza kullanmak suretiyle imzalanacak olup, yüklenicinin konuyla ilgili olarak yerine getirmesi gereken yükümlülükler aşağıdaki gibidir:

33.9. (b) de isimleri bildirilen yetkili şahıslar tarafından imzalanacaktır.

33.9 (b) de elektronik posta adresleri bildirilen yetkili şahıslara elektronik posta olarak gönderilecek olup, resmi tebligat olarak kabul edilecektir.

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.