205 (İKİYÜZBEŞ) KALEM HIRDAVAT MALZEMELERİ MAL ALIM İŞİ

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

1.000 Adet ) paket 20 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3*18 (

1.000 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3*25 (

1.000 Adet ) paket 10 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*18 (

1.000 Adet ) paket 80 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*20 (

1.000 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*25 (

1.000 Adet ) paket 50 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*30 (

1.000 Adet ) paket 50 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*40 ( 500 Adet ) paket 15 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*50 ( 500 Adet ) paket 100 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*60 ( 500 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 4*20 (

1.000 Adet ) paket 80 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 5*70 ( 200 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 5*80 ( 200 Adet ) paket 25 MERCİMEK BAŞLI ARKALIK VİDASI 3,5*25 (

1.000 Adet ) ( Numunesine Göre ) paket 30 AÇILI BAĞLANTI ( Numunesine Göre ) adet 2500 HSS MATKAP UCU 3 mm adet 100 HSS MATKAP UCU 4 mm adet 50 HSS MATKAP UCU 5 mm adet 100 HSS MATKAP UCU 6 mm adet 30 HSS MATKAP UCU 8 mm adet 30 HSS MATKAP UCU 10 mm adet 10 AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ 300gr adet 10 AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ 500gr adet 5 AĞAÇ ÇEKİÇ SAPI adet 50 PZ2 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 200 PZ2 100 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ2 150 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ1 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ1 50 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PH2 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PH2 150 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 20 ROKET DÜBEL 8mm adet 500 ROKET DÜBEL 10mm adet 500 PLASTİK DÜBEL 8mm adet 10000 BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ ( METAL ) adet 500 BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ ( PLASTİK ) adet 500 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ ( 18 x 25 mm ) adet 50000 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ ( 18 x 32 mm ) adet 30000 YÖNSÜZ KAPI MENTEŞESİ ( Numunesine Göre ) adet 300 ÇİVİLİ RAF PİMİ ( BEYAZ ) adet 10000 ÇEKMECE RAYI 35 cm' lik ( Numunesine Göre ) adet 100 ÇOK GÖZLÜ BEZ TAKIM ÇANTASI ( Numunesine Göre ) adet 8 HAVŞALI MATKAP 3 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 HAVŞALI MATKAP 4 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 HAVŞALI MATKAP 5 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 ŞİŞME ZIMPARA TOPU adet 3 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 60' lık ( Numunesine Göre ) adet 20 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 80' lik ( Numunesine Göre ) adet 20 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 100' lük ( Numunesine Göre ) adet 20 CIRTLI DİSK ZIMPARA 125mm DELİKLİ 100 KUM ( Numunesine Göre ) adet 300 CIRTLI DİSK ZIMPARA 125mm DELİKLİ 150 KUM ( Numunesine Göre ) adet 300 BAŞLI TEL ÇİVİ 3' lük kilogram 100 EL FREZESİ BIÇAĞI 3 mm ( Numunesine Göre ) adet 15 EL FREZESİ BIÇAĞI 5 mm ( Numunesine Göre ) adet 15 EL FREZESİ BIÇAĞI BALIK SIRTI ( Numunesine Göre ) adet 15 L DOLAP ASKI APARATI adet 3000 BİTS UÇ UZATMA APARATI adet 25 TORX BİTS UÇ T15 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T20 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T25 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T30 ( Numunesine Göre ) adet 10 MUTFAK TEZGAH SÜPÜRGELİĞİ (366cm) adet 40 ÇELİK EVYE DAMLALIKLI SAĞ ( 86 x 45 ) adet 20 ÇELİK EVYE DAMLALIKLI SOL ( 86 x 45 ) adet 20 SİLİKON TABANCASI adet 20 TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI ( Numunesine Göre ) adet 3 ŞERİT METRE 3 METRELİK adet 20 ŞERİT METRE 10 METRELİK adet 30 SARHOŞ TEKER DOLGU LASTİK (75mm) adet 100 YAPIŞKANLI VİDA TAPASI ( Beyaz ) plaka 250 YAPIŞKANLI VİDA TAPASI ( Akasya ) plaka 250 TUTKALLI KENAR BANDI 22 mm Beyaz ( Numunesine Göre ) metre 1500 TUTKALLI KENAR BANDI 22 mm Akasya ( Numunesine Göre ) metre 1500 ELMAS AHŞAP DELME UCU (20mm) ( Numunesine Göre ) adet 8 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 7 x 160 adet 25 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 11 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 12 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 13 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 14 x 210 adet 15 OVAL ASKILIK BORUSU 3 mt ( Numunesine Göre ) metre 150 ŞERİT KOLON İP 2,5 cm metre 300 AĞAÇ KAVELA 8' lik kilogram 10 AĞAÇ KAVELA 10' luk kilogram 5 METAL L GÖNYE ( 35 Lik ) adet 5 SU TERAZİSİ MIKNATISLI 60 cm. adet 3 SU TERAZİSİ MIKNATISLI 40 cm. adet 2 PLASTİK CIRT KELEPÇE 3,6x150 ( 100 ADET ) paket 10 PLASTİK CIRT KELEPÇE 3,6x250 ( 100 ADET ) paket 10 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 150mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 200mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 250mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI AHŞAP KESİCİ 300mm adet 50 PAFTA YAĞI 500ml adet 10 PAFTA SOĞUTUCU SPREYİ 600ml adet 10 ÇELİK MURÇ SDS 400mm SDS adet 4 KANAL AÇMA MAKİNESİ ELDİVENİ takım 4 ŞARJLI LEDLİ PROJEKTÖR 50W adet 5 SOBA KÜREĞİ adet 5 TEFLON BANT 19mm x 30mt adet 250 DOĞALGAZ TESİSAT MACUNU 50gr adet 25 SERT PVC YAPIŞTIRICISI 125 gr adet 25 İNCE KETEN BAĞI bağ 50 ŞARJLI KAFA LAMBASI adet 8 PLASTİL TAKIM SANDIĞI METAL KİLİTLİ 19” adet 4 VİDA ORGANİZERİ KAPAKLI 23 BÖLMELİ adet 30 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 6mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 7mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 8mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 9mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 10mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 12mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 13mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 22mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 28mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 36mm adet 10 DOĞAL GAZ TEFLON BANDI 19mm x 30mt adet 50 ÇİMÇİT 150cm metre 400 ÇİMÇİT 200cm metre 100 YEŞİL GÖLGELİK JÜT FİLE 150cm metre 300

1.000 Adet ) paket 20 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3*18 (

1.000 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3*25 (

1.000 Adet ) paket 10 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*18 (

1.000 Adet ) paket 80 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*20 (

1.000 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*25 (

1.000 Adet ) paket 50 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*30 (

1.000 Adet ) paket 50 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*40 ( 500 Adet ) paket 15 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*50 ( 500 Adet ) paket 100 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*60 ( 500 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 4*20 (

1.000 Adet ) paket 80 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 5*70 ( 200 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 5*80 ( 200 Adet ) paket 25 MERCİMEK BAŞLI ARKALIK VİDASI 3,5*25 (

1.000 Adet ) ( Numunesine Göre ) paket 30 AÇILI BAĞLANTI ( Numunesine Göre ) adet 2500 HSS MATKAP UCU 3 mm adet 100 HSS MATKAP UCU 4 mm adet 50 HSS MATKAP UCU 5 mm adet 100 HSS MATKAP UCU 6 mm adet 30 HSS MATKAP UCU 8 mm adet 30 HSS MATKAP UCU 10 mm adet 10 AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ 300gr adet 10 AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ 500gr adet 5 AĞAÇ ÇEKİÇ SAPI adet 50 PZ2 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 200 PZ2 100 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ2 150 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ1 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ1 50 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PH2 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PH2 150 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 20 ROKET DÜBEL 8mm adet 500 ROKET DÜBEL 10mm adet 500 PLASTİK DÜBEL 8mm adet 10000 BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ ( METAL ) adet 500 BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ ( PLASTİK ) adet 500 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ ( 18 x 25 mm ) adet 50000 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ ( 18 x 32 mm ) adet 30000 YÖNSÜZ KAPI MENTEŞESİ ( Numunesine Göre ) adet 300 ÇİVİLİ RAF PİMİ ( BEYAZ ) adet 10000 ÇEKMECE RAYI 35 cm' lik ( Numunesine Göre ) adet 100 ÇOK GÖZLÜ BEZ TAKIM ÇANTASI ( Numunesine Göre ) adet 8 HAVŞALI MATKAP 3 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 HAVŞALI MATKAP 4 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 HAVŞALI MATKAP 5 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 ŞİŞME ZIMPARA TOPU adet 3 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 60' lık ( Numunesine Göre ) adet 20 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 80' lik ( Numunesine Göre ) adet 20 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 100' lük ( Numunesine Göre ) adet 20 CIRTLI DİSK ZIMPARA 125mm DELİKLİ 100 KUM ( Numunesine Göre ) adet 300 CIRTLI DİSK ZIMPARA 125mm DELİKLİ 150 KUM ( Numunesine Göre ) adet 300 BAŞLI TEL ÇİVİ 3' lük kilogram 100 EL FREZESİ BIÇAĞI 3 mm ( Numunesine Göre ) adet 15 EL FREZESİ BIÇAĞI 5 mm ( Numunesine Göre ) adet 15 EL FREZESİ BIÇAĞI BALIK SIRTI ( Numunesine Göre ) adet 15 L DOLAP ASKI APARATI adet 3000 BİTS UÇ UZATMA APARATI adet 25 TORX BİTS UÇ T15 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T20 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T25 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T30 ( Numunesine Göre ) adet 10 MUTFAK TEZGAH SÜPÜRGELİĞİ (366cm) adet 40 ÇELİK EVYE DAMLALIKLI SAĞ ( 86 x 45 ) adet 20 ÇELİK EVYE DAMLALIKLI SOL ( 86 x 45 ) adet 20 SİLİKON TABANCASI adet 20 TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI ( Numunesine Göre ) adet 3 ŞERİT METRE 3 METRELİK adet 20 ŞERİT METRE 10 METRELİK adet 30 SARHOŞ TEKER DOLGU LASTİK (75mm) adet 100 YAPIŞKANLI VİDA TAPASI ( Beyaz ) plaka 250 YAPIŞKANLI VİDA TAPASI ( Akasya ) plaka 250 TUTKALLI KENAR BANDI 22 mm Beyaz ( Numunesine Göre ) metre 1500 TUTKALLI KENAR BANDI 22 mm Akasya ( Numunesine Göre ) metre 1500 ELMAS AHŞAP DELME UCU (20mm) ( Numunesine Göre ) adet 8 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 7 x 160 adet 25 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 11 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 12 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 13 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 14 x 210 adet 15 OVAL ASKILIK BORUSU 3 mt ( Numunesine Göre ) metre 150 ŞERİT KOLON İP 2,5 cm metre 300 AĞAÇ KAVELA 8' lik kilogram 10 AĞAÇ KAVELA 10' luk kilogram 5 METAL L GÖNYE ( 35 Lik ) adet 5 SU TERAZİSİ MIKNATISLI 60 cm. adet 3 SU TERAZİSİ MIKNATISLI 40 cm. adet 2 PLASTİK CIRT KELEPÇE 3,6x150 ( 100 ADET ) paket 10 PLASTİK CIRT KELEPÇE 3,6x250 ( 100 ADET ) paket 10 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 150mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 200mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 250mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI AHŞAP KESİCİ 300mm adet 50 PAFTA YAĞI 500ml adet 10 PAFTA SOĞUTUCU SPREYİ 600ml adet 10 ÇELİK MURÇ SDS 400mm SDS adet 4 KANAL AÇMA MAKİNESİ ELDİVENİ takım 4 ŞARJLI LEDLİ PROJEKTÖR 50W adet 5 SOBA KÜREĞİ adet 5 TEFLON BANT 19mm x 30mt adet 250 DOĞALGAZ TESİSAT MACUNU 50gr adet 25 SERT PVC YAPIŞTIRICISI 125 gr adet 25 İNCE KETEN BAĞI bağ 50 ŞARJLI KAFA LAMBASI adet 8 PLASTİL TAKIM SANDIĞI METAL KİLİTLİ 19” adet 4 VİDA ORGANİZERİ KAPAKLI 23 BÖLMELİ adet 30 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 6mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 7mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 8mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 9mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 10mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 12mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 13mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 22mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 28mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 36mm adet 10 DOĞAL GAZ TEFLON BANDI 19mm x 30mt adet 50 ÇİMÇİT 150cm metre 400 ÇİMÇİT 200cm metre 100 YEŞİL GÖLGELİK JÜT FİLE 150cm metre 300

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir.

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - Doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. Ödenecek her türlü vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım, nakliye KİK payı ve her türlü sigorta giderleri ile muayene esnasında kullanılacak her türlü malzeme, araç gereç teminine ilişkin giderlerin tamamı teklif fiyata dahildir

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

17.11.2026 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne Bağlı Veznelere yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5. 29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12. 29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13. 29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; 1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına, 2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına, göre belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen 205 (ikiyüzbeş) Kalem Hırdavat Malzemeleri Mal Alım İşi , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1. HIŞIR NAYLON 32 m² adet 200 YER KAPLAMA (BRANDA) KALIN NAYLON 32 m² adet 200 YER KAPLAMA (BRANDA) KALIN NAYLON 50 m² adet 200 SPATULA 18cm ( Numunesine Göre ) adet 40 SPATULA 14cm ( Numunesine Göre ) adet 20 SPATULA 12cm ( Numunesine Göre ) adet 15 SPATULA 8cm ( Numunesine Göre ) adet 5 ALÇIPAN VİDASI MATKAP UÇLU 3,5*25mm adet 10000 ALÇIPAN VİDASI DÜZ UÇLU 3,5*25mm adet 30000 PARMAK RULO adet 200 SATEN RULO adet 200 SATEN RULO YEDEĞİ adet 200 GAZLI TABANCA ÇİVİSİ 27mm ( Numunesine Göre ) adet 2400 ROBOT KESTİRME FIRÇASI 3 NUMARA adet 100 ROBOT KESTİRME FIRÇASI 4 NUMARA adet 100 YAĞLI BOYA FIRÇASI 3 NUMARA adet 100 OYNAR BAŞLI ZIMPARA TAKOZU adet 20 KALEM PİL AA adet 100 KALEM PİL AAA adet 100 ALÇIPAN TESTERESİ adet 5 ALÇIPAN ÖNLÜĞÜ (Numunesine Göre) adet 5 RULO SÜNGER ZIMPARA 180 KUM 115mm x 25m adet 100 MANYETİK ALÇIPAN VİDALAMA BİTS UCU 50mm adet 50 AYNA SİLİKONU adet 120 ANTRAZİT GRİ SİLİKON adet 72 SİYAH SİLİKON adet 48 CAM ELMASI ( Numunesine Göre ) adet 10 CAM PERGELİ 60' LIK ( Numunesine Göre ) adet 1 AĞAÇ METRE adet 1 CAM DELİK ELMASI 4 mm adet 5 CAM DELİK ELMASI 6 mm adet 5 CAM VANTUSU ( ÜÇLÜ ) adet 4 DERİ ÇİZME KALEMİ ( Numunesine Göre ) adet 50 ZIMBA TELİ 808 ( Numunesine Göre ) paket 50 MUKAVVA 3 mm 70x100x3 adet 50 DİKİŞ TELİ 25m ( Numunesine Göre ) adet 4 TİRAJLI KİLİT adet 100 GAZALTI TELİ 1,20mm adet 30 ELEKTROT 2,5mm paket 100 ELEKTROT 3,25mm paket 20 BULDEX VİDA 7,5*120 adet 5000 BULDEX VİDA 7,5*150 adet 2000 MİL MENTEŞE BİLYALI 18mm adet 500 KAPI HİDROLİĞİ ( 80 -120 ) adet 50 KAPI HİDROLİĞİ ( 65 -100 ) adet 50 PAS SÖKÜCÜ SPREY adet 500 MAŞALI V KANALLI RAY TEKER ( 6cm ) adet 100 MAŞALI V KANALLI RAY TEKER ( 8cm ) adet 100 YAYLI KAPI SÜRGÜSÜ ( 15cm ) adet 200 YAYLI KAPI SÜRGÜSÜ ( 30cm ) adet 60 KİMYASAL DUBEL TABANCASI ( Numunesine Göre ) adet 10 İNOX KESİCİ DİSK ( 115mm ) adet 1000 FLAP DİSK ( Zımpara ) adet 1000 PLASTİK TAPA 3/4" 2mm ( Numunesine Göre ) adet 1000 METAL KESİCİ TESTERE ( 520 x 4 x 40 ) adet 15 DEKUPAJ TESTERE BIÇAĞI METAL KESİCİ adet 50 DEKUPAJ TESTERE BIÇAĞI AHŞAP KESİCİ adet 100 DİLLİ KİLİT ALÜMİNYUM 35mm ( Numunesine Göre ) adet 180 DİLLİ KİLİT ALÜMİNYUM 40mm ( Numunesine Göre ) adet 120 ASMA KİLİT ( 50 lik ) adet 100 METAL DELİCİ UÇ 6 mm ( Titanyum Kaplama ) adet 50 METAL DELİCİ UÇ 7 mm ( Titanyum Kaplama ) adet 100 METAL DELİCİ UÇ 8 mm ( Titanyum Kaplama ) adet 100 METAL DELİCİ UÇ 10 mm ( Titanyum Kaplama ) adet 50 METAL DELİCİ UÇ 13 mm ( Titanyum Kaplama ) adet 50 YHB VİDA 4 x 8 x 25 adet 10000 YHB VİDA 4 x 8 x 32 adet 10000 SİYAH AYNALI KAYNAK GÖZLÜĞÜ 3mm adet 40 GAZALTI KAYNAK TORÇ İÇİ ÇELİK SPİRAL ( Numunesine Göre ) adet 20 ESSAFE YÜZ KORUYUCU SİPERLİK adet 30 ÇANAK FIRÇA ( KÜÇÜK ) ( Avuç İçi Taşlama Uyumlu ) adet 10 KADEMELİ METAL DELİCİ TİTANYUM KAPLAMA ( 5 - 20 ) adet 5 POLİÜRETAN (PU) DENİZ TUTKALI adet 15 BONCUK PVC TUTKALI kilogram 100 HIZLI YAPIŞTIRICI TUTKAL ( 200 x 50 ml ) adet 50 SÜPER DEVE TAS MENTEŞE ( Numunesine Göre ) adet 500 WC KAPI KİLİDİ ( 169R - 40cm ) ( Numunesine Göre ) adet 100 SİLİNDİRLİ GÖMME KİLİT ( 3 Anahtarlı ) ( 152R - 40cm ) ( Numunesine Göre ) adet 300 SATEN KAPI KOLU ODA ( Numunesine Göre ) takım 300 SATEN KAPI KOLU WC SAĞ ( Numunesine Göre ) takım 100 SATEN KAPI KOLU WC SOL ( Numunesine Göre ) takım 100 VİDALI METAL DOLAP AYAĞI ( 10 cm ) ( Numunesine Göre ) adet 4000 VİDALI METAL DOLAP AYAĞI ( 8 cm ) ( Numunesine Göre ) adet 5000 VİDALI METAL DOLAP AYAĞI ( 5 cm ) ( Numunesine Göre ) adet 1000 ÇEKMECE KİLİDİ KARE adet 1000 ÇEKMECE KİLİDİ OVAL adet 150 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 2,5*16 (

1.000 Adet ) paket 20 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3*18 (

1.000 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3*25 (

1.000 Adet ) paket 10 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*18 (

1.000 Adet ) paket 80 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*20 (

1.000 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*25 (

1.000 Adet ) paket 50 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*30 (

1.000 Adet ) paket 50 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*40 ( 500 Adet ) paket 15 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*50 ( 500 Adet ) paket 100 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*60 ( 500 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 4*20 (

1.000 Adet ) paket 80 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 5*70 ( 200 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 5*80 ( 200 Adet ) paket 25 MERCİMEK BAŞLI ARKALIK VİDASI 3,5*25 (

1.000 Adet ) ( Numunesine Göre ) paket 30 AÇILI BAĞLANTI ( Numunesine Göre ) adet 2500 HSS MATKAP UCU 3 mm adet 100 HSS MATKAP UCU 4 mm adet 50 HSS MATKAP UCU 5 mm adet 100 HSS MATKAP UCU 6 mm adet 30 HSS MATKAP UCU 8 mm adet 30 HSS MATKAP UCU 10 mm adet 10 AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ 300gr adet 10 AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ 500gr adet 5 AĞAÇ ÇEKİÇ SAPI adet 50 PZ2 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 200 PZ2 100 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ2 150 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ1 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ1 50 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PH2 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PH2 150 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 20 ROKET DÜBEL 8mm adet 500 ROKET DÜBEL 10mm adet 500 PLASTİK DÜBEL 8mm adet 10000 BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ ( METAL ) adet 500 BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ ( PLASTİK ) adet 500 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ ( 18 x 25 mm ) adet 50000 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ ( 18 x 32 mm ) adet 30000 YÖNSÜZ KAPI MENTEŞESİ ( Numunesine Göre ) adet 300 ÇİVİLİ RAF PİMİ ( BEYAZ ) adet 10000 ÇEKMECE RAYI 35 cm' lik ( Numunesine Göre ) adet 100 ÇOK GÖZLÜ BEZ TAKIM ÇANTASI ( Numunesine Göre ) adet 8 HAVŞALI MATKAP 3 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 HAVŞALI MATKAP 4 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 HAVŞALI MATKAP 5 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 ŞİŞME ZIMPARA TOPU adet 3 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 60' lık ( Numunesine Göre ) adet 20 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 80' lik ( Numunesine Göre ) adet 20 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 100' lük ( Numunesine Göre ) adet 20 CIRTLI DİSK ZIMPARA 125mm DELİKLİ 100 KUM ( Numunesine Göre ) adet 300 CIRTLI DİSK ZIMPARA 125mm DELİKLİ 150 KUM ( Numunesine Göre ) adet 300 BAŞLI TEL ÇİVİ 3' lük kilogram 100 EL FREZESİ BIÇAĞI 3 mm ( Numunesine Göre ) adet 15 EL FREZESİ BIÇAĞI 5 mm ( Numunesine Göre ) adet 15 EL FREZESİ BIÇAĞI BALIK SIRTI ( Numunesine Göre ) adet 15 L DOLAP ASKI APARATI adet 3000 BİTS UÇ UZATMA APARATI adet 25 TORX BİTS UÇ T15 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T20 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T25 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T30 ( Numunesine Göre ) adet 10 MUTFAK TEZGAH SÜPÜRGELİĞİ (366cm) adet 40 ÇELİK EVYE DAMLALIKLI SAĞ ( 86 x 45 ) adet 20 ÇELİK EVYE DAMLALIKLI SOL ( 86 x 45 ) adet 20 SİLİKON TABANCASI adet 20 TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI ( Numunesine Göre ) adet 3 ŞERİT METRE 3 METRELİK adet 20 ŞERİT METRE 10 METRELİK adet 30 SARHOŞ TEKER DOLGU LASTİK (75mm) adet 100 YAPIŞKANLI VİDA TAPASI ( Beyaz ) plaka 250 YAPIŞKANLI VİDA TAPASI ( Akasya ) plaka 250 TUTKALLI KENAR BANDI 22 mm Beyaz ( Numunesine Göre ) metre 1500 TUTKALLI KENAR BANDI 22 mm Akasya ( Numunesine Göre ) metre 1500 ELMAS AHŞAP DELME UCU (20mm) ( Numunesine Göre ) adet 8 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 7 x 160 adet 25 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 11 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 12 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 13 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 14 x 210 adet 15 OVAL ASKILIK BORUSU 3 mt ( Numunesine Göre ) metre 150 ŞERİT KOLON İP 2,5 cm metre 300 AĞAÇ KAVELA 8' lik kilogram 10 AĞAÇ KAVELA 10' luk kilogram 5 METAL L GÖNYE ( 35 Lik ) adet 5 SU TERAZİSİ MIKNATISLI 60 cm. adet 3 SU TERAZİSİ MIKNATISLI 40 cm. adet 2 PLASTİK CIRT KELEPÇE 3,6x150 ( 100 ADET ) paket 10 PLASTİK CIRT KELEPÇE 3,6x250 ( 100 ADET ) paket 10 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 150mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 200mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 250mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI AHŞAP KESİCİ 300mm adet 50 PAFTA YAĞI 500ml adet 10 PAFTA SOĞUTUCU SPREYİ 600ml adet 10 ÇELİK MURÇ SDS 400mm SDS adet 4 KANAL AÇMA MAKİNESİ ELDİVENİ takım 4 ŞARJLI LEDLİ PROJEKTÖR 50W adet 5 SOBA KÜREĞİ adet 5 TEFLON BANT 19mm x 30mt adet 250 DOĞALGAZ TESİSAT MACUNU 50gr adet 25 SERT PVC YAPIŞTIRICISI 125 gr adet 25 İNCE KETEN BAĞI bağ 50 ŞARJLI KAFA LAMBASI adet 8 PLASTİL TAKIM SANDIĞI METAL KİLİTLİ 19” adet 4 VİDA ORGANİZERİ KAPAKLI 23 BÖLMELİ adet 30 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 6mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 7mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 8mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 9mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 10mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 12mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 13mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 22mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 28mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 36mm adet 10 DOĞAL GAZ TEFLON BANDI 19mm x 30mt adet 50 ÇİMÇİT 150cm metre 400 ÇİMÇİT 200cm metre 100 YEŞİL GÖLGELİK JÜT FİLE 150cm metre 300

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen 205 (ikiyüzbeş) Kalem Hırdavat Malzemeleri Mal Alım İşi , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1. HIŞIR NAYLON 32 m² adet 200 YER KAPLAMA (BRANDA) KALIN NAYLON 32 m² adet 200 YER KAPLAMA (BRANDA) KALIN NAYLON 50 m² adet 200 SPATULA 18cm ( Numunesine Göre ) adet 40 SPATULA 14cm ( Numunesine Göre ) adet 20 SPATULA 12cm ( Numunesine Göre ) adet 15 SPATULA 8cm ( Numunesine Göre ) adet 5 ALÇIPAN VİDASI MATKAP UÇLU 3,5*25mm adet 10000 ALÇIPAN VİDASI DÜZ UÇLU 3,5*25mm adet 30000 PARMAK RULO adet 200 SATEN RULO adet 200 SATEN RULO YEDEĞİ adet 200 GAZLI TABANCA ÇİVİSİ 27mm ( Numunesine Göre ) adet 2400 ROBOT KESTİRME FIRÇASI 3 NUMARA adet 100 ROBOT KESTİRME FIRÇASI 4 NUMARA adet 100 YAĞLI BOYA FIRÇASI 3 NUMARA adet 100 OYNAR BAŞLI ZIMPARA TAKOZU adet 20 KALEM PİL AA adet 100 KALEM PİL AAA adet 100 ALÇIPAN TESTERESİ adet 5 ALÇIPAN ÖNLÜĞÜ (Numunesine Göre) adet 5 RULO SÜNGER ZIMPARA 180 KUM 115mm x 25m adet 100 MANYETİK ALÇIPAN VİDALAMA BİTS UCU 50mm adet 50 AYNA SİLİKONU adet 120 ANTRAZİT GRİ SİLİKON adet 72 SİYAH SİLİKON adet 48 CAM ELMASI ( Numunesine Göre ) adet 10 CAM PERGELİ 60' LIK ( Numunesine Göre ) adet 1 AĞAÇ METRE adet 1 CAM DELİK ELMASI 4 mm adet 5 CAM DELİK ELMASI 6 mm adet 5 CAM VANTUSU ( ÜÇLÜ ) adet 4 DERİ ÇİZME KALEMİ ( Numunesine Göre ) adet 50 ZIMBA TELİ 808 ( Numunesine Göre ) paket 50 MUKAVVA 3 mm 70x100x3 adet 50 DİKİŞ TELİ 25m ( Numunesine Göre ) adet 4 TİRAJLI KİLİT adet 100 GAZALTI TELİ 1,20mm adet 30 ELEKTROT 2,5mm paket 100 ELEKTROT 3,25mm paket 20 BULDEX VİDA 7,5*120 adet 5000 BULDEX VİDA 7,5*150 adet 2000 MİL MENTEŞE BİLYALI 18mm adet 500 KAPI HİDROLİĞİ ( 80 -120 ) adet 50 KAPI HİDROLİĞİ ( 65 -100 ) adet 50 PAS SÖKÜCÜ SPREY adet 500 MAŞALI V KANALLI RAY TEKER ( 6cm ) adet 100 MAŞALI V KANALLI RAY TEKER ( 8cm ) adet 100 YAYLI KAPI SÜRGÜSÜ ( 15cm ) adet 200 YAYLI KAPI SÜRGÜSÜ ( 30cm ) adet 60 KİMYASAL DUBEL TABANCASI ( Numunesine Göre ) adet 10 İNOX KESİCİ DİSK ( 115mm ) adet 1000 FLAP DİSK ( Zımpara ) adet 1000 PLASTİK TAPA 3/4" 2mm ( Numunesine Göre ) adet 1000 METAL KESİCİ TESTERE ( 520 x 4 x 40 ) adet 15 DEKUPAJ TESTERE BIÇAĞI METAL KESİCİ adet 50 DEKUPAJ TESTERE BIÇAĞI AHŞAP KESİCİ adet 100 DİLLİ KİLİT ALÜMİNYUM 35mm ( Numunesine Göre ) adet 180 DİLLİ KİLİT ALÜMİNYUM 40mm ( Numunesine Göre ) adet 120 ASMA KİLİT ( 50 lik ) adet 100 METAL DELİCİ UÇ 6 mm ( Titanyum Kaplama ) adet 50 METAL DELİCİ UÇ 7 mm ( Titanyum Kaplama ) adet 100 METAL DELİCİ UÇ 8 mm ( Titanyum Kaplama ) adet 100 METAL DELİCİ UÇ 10 mm ( Titanyum Kaplama ) adet 50 METAL DELİCİ UÇ 13 mm ( Titanyum Kaplama ) adet 50 YHB VİDA 4 x 8 x 25 adet 10000 YHB VİDA 4 x 8 x 32 adet 10000 SİYAH AYNALI KAYNAK GÖZLÜĞÜ 3mm adet 40 GAZALTI KAYNAK TORÇ İÇİ ÇELİK SPİRAL ( Numunesine Göre ) adet 20 ESSAFE YÜZ KORUYUCU SİPERLİK adet 30 ÇANAK FIRÇA ( KÜÇÜK ) ( Avuç İçi Taşlama Uyumlu ) adet 10 KADEMELİ METAL DELİCİ TİTANYUM KAPLAMA ( 5 - 20 ) adet 5 POLİÜRETAN (PU) DENİZ TUTKALI adet 15 BONCUK PVC TUTKALI kilogram 100 HIZLI YAPIŞTIRICI TUTKAL ( 200 x 50 ml ) adet 50 SÜPER DEVE TAS MENTEŞE ( Numunesine Göre ) adet 500 WC KAPI KİLİDİ ( 169R - 40cm ) ( Numunesine Göre ) adet 100 SİLİNDİRLİ GÖMME KİLİT ( 3 Anahtarlı ) ( 152R - 40cm ) ( Numunesine Göre ) adet 300 SATEN KAPI KOLU ODA ( Numunesine Göre ) takım 300 SATEN KAPI KOLU WC SAĞ ( Numunesine Göre ) takım 100 SATEN KAPI KOLU WC SOL ( Numunesine Göre ) takım 100 VİDALI METAL DOLAP AYAĞI ( 10 cm ) ( Numunesine Göre ) adet 4000 VİDALI METAL DOLAP AYAĞI ( 8 cm ) ( Numunesine Göre ) adet 5000 VİDALI METAL DOLAP AYAĞI ( 5 cm ) ( Numunesine Göre ) adet 1000 ÇEKMECE KİLİDİ KARE adet 1000 ÇEKMECE KİLİDİ OVAL adet 150 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 2,5*16 (

1.000 Adet ) paket 20 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3*18 (

1.000 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3*25 (

1.000 Adet ) paket 10 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*18 (

1.000 Adet ) paket 80 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*20 (

1.000 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*25 (

1.000 Adet ) paket 50 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*30 (

1.000 Adet ) paket 50 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*40 ( 500 Adet ) paket 15 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*50 ( 500 Adet ) paket 100 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*60 ( 500 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 4*20 (

1.000 Adet ) paket 80 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 5*70 ( 200 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 5*80 ( 200 Adet ) paket 25 MERCİMEK BAŞLI ARKALIK VİDASI 3,5*25 (

1.000 Adet ) ( Numunesine Göre ) paket 30 AÇILI BAĞLANTI ( Numunesine Göre ) adet 2500 HSS MATKAP UCU 3 mm adet 100 HSS MATKAP UCU 4 mm adet 50 HSS MATKAP UCU 5 mm adet 100 HSS MATKAP UCU 6 mm adet 30 HSS MATKAP UCU 8 mm adet 30 HSS MATKAP UCU 10 mm adet 10 AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ 300gr adet 10 AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ 500gr adet 5 AĞAÇ ÇEKİÇ SAPI adet 50 PZ2 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 200 PZ2 100 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ2 150 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ1 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ1 50 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PH2 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PH2 150 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 20 ROKET DÜBEL 8mm adet 500 ROKET DÜBEL 10mm adet 500 PLASTİK DÜBEL 8mm adet 10000 BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ ( METAL ) adet 500 BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ ( PLASTİK ) adet 500 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ ( 18 x 25 mm ) adet 50000 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ ( 18 x 32 mm ) adet 30000 YÖNSÜZ KAPI MENTEŞESİ ( Numunesine Göre ) adet 300 ÇİVİLİ RAF PİMİ ( BEYAZ ) adet 10000 ÇEKMECE RAYI 35 cm' lik ( Numunesine Göre ) adet 100 ÇOK GÖZLÜ BEZ TAKIM ÇANTASI ( Numunesine Göre ) adet 8 HAVŞALI MATKAP 3 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 HAVŞALI MATKAP 4 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 HAVŞALI MATKAP 5 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 ŞİŞME ZIMPARA TOPU adet 3 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 60' lık ( Numunesine Göre ) adet 20 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 80' lik ( Numunesine Göre ) adet 20 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 100' lük ( Numunesine Göre ) adet 20 CIRTLI DİSK ZIMPARA 125mm DELİKLİ 100 KUM ( Numunesine Göre ) adet 300 CIRTLI DİSK ZIMPARA 125mm DELİKLİ 150 KUM ( Numunesine Göre ) adet 300 BAŞLI TEL ÇİVİ 3' lük kilogram 100 EL FREZESİ BIÇAĞI 3 mm ( Numunesine Göre ) adet 15 EL FREZESİ BIÇAĞI 5 mm ( Numunesine Göre ) adet 15 EL FREZESİ BIÇAĞI BALIK SIRTI ( Numunesine Göre ) adet 15 L DOLAP ASKI APARATI adet 3000 BİTS UÇ UZATMA APARATI adet 25 TORX BİTS UÇ T15 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T20 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T25 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T30 ( Numunesine Göre ) adet 10 MUTFAK TEZGAH SÜPÜRGELİĞİ (366cm) adet 40 ÇELİK EVYE DAMLALIKLI SAĞ ( 86 x 45 ) adet 20 ÇELİK EVYE DAMLALIKLI SOL ( 86 x 45 ) adet 20 SİLİKON TABANCASI adet 20 TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI ( Numunesine Göre ) adet 3 ŞERİT METRE 3 METRELİK adet 20 ŞERİT METRE 10 METRELİK adet 30 SARHOŞ TEKER DOLGU LASTİK (75mm) adet 100 YAPIŞKANLI VİDA TAPASI ( Beyaz ) plaka 250 YAPIŞKANLI VİDA TAPASI ( Akasya ) plaka 250 TUTKALLI KENAR BANDI 22 mm Beyaz ( Numunesine Göre ) metre 1500 TUTKALLI KENAR BANDI 22 mm Akasya ( Numunesine Göre ) metre 1500 ELMAS AHŞAP DELME UCU (20mm) ( Numunesine Göre ) adet 8 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 7 x 160 adet 25 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 11 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 12 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 13 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 14 x 210 adet 15 OVAL ASKILIK BORUSU 3 mt ( Numunesine Göre ) metre 150 ŞERİT KOLON İP 2,5 cm metre 300 AĞAÇ KAVELA 8' lik kilogram 10 AĞAÇ KAVELA 10' luk kilogram 5 METAL L GÖNYE ( 35 Lik ) adet 5 SU TERAZİSİ MIKNATISLI 60 cm. adet 3 SU TERAZİSİ MIKNATISLI 40 cm. adet 2 PLASTİK CIRT KELEPÇE 3,6x150 ( 100 ADET ) paket 10 PLASTİK CIRT KELEPÇE 3,6x250 ( 100 ADET ) paket 10 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 150mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 200mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 250mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI AHŞAP KESİCİ 300mm adet 50 PAFTA YAĞI 500ml adet 10 PAFTA SOĞUTUCU SPREYİ 600ml adet 10 ÇELİK MURÇ SDS 400mm SDS adet 4 KANAL AÇMA MAKİNESİ ELDİVENİ takım 4 ŞARJLI LEDLİ PROJEKTÖR 50W adet 5 SOBA KÜREĞİ adet 5 TEFLON BANT 19mm x 30mt adet 250 DOĞALGAZ TESİSAT MACUNU 50gr adet 25 SERT PVC YAPIŞTIRICISI 125 gr adet 25 İNCE KETEN BAĞI bağ 50 ŞARJLI KAFA LAMBASI adet 8 PLASTİL TAKIM SANDIĞI METAL KİLİTLİ 19” adet 4 VİDA ORGANİZERİ KAPAKLI 23 BÖLMELİ adet 30 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 6mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 7mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 8mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 9mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 10mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 12mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 13mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 22mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 28mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 36mm adet 10 DOĞAL GAZ TEFLON BANDI 19mm x 30mt adet 50 ÇİMÇİT 150cm metre 400 ÇİMÇİT 200cm metre 100 YEŞİL GÖLGELİK JÜT FİLE 150cm metre 300

1.000 Adet ) paket 20 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3*18 (

1.000 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3*25 (

1.000 Adet ) paket 10 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*18 (

1.000 Adet ) paket 80 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*20 (

1.000 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*25 (

1.000 Adet ) paket 50 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*30 (

1.000 Adet ) paket 50 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*40 ( 500 Adet ) paket 15 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*50 ( 500 Adet ) paket 100 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 3,5*60 ( 500 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 4*20 (

1.000 Adet ) paket 80 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 5*70 ( 200 Adet ) paket 25 YILDIZ BAŞLI SUNTALAM VİDASI 5*80 ( 200 Adet ) paket 25 MERCİMEK BAŞLI ARKALIK VİDASI 3,5*25 (

1.000 Adet ) ( Numunesine Göre ) paket 30 AÇILI BAĞLANTI ( Numunesine Göre ) adet 2500 HSS MATKAP UCU 3 mm adet 100 HSS MATKAP UCU 4 mm adet 50 HSS MATKAP UCU 5 mm adet 100 HSS MATKAP UCU 6 mm adet 30 HSS MATKAP UCU 8 mm adet 30 HSS MATKAP UCU 10 mm adet 10 AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ 300gr adet 10 AĞAÇ SAPLI ÇEKİÇ 500gr adet 5 AĞAÇ ÇEKİÇ SAPI adet 50 PZ2 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 200 PZ2 100 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ2 150 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ1 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PZ1 50 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PH2 25 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 50 PH2 150 mm MIKNATISLI YILDIZ BİTS UÇ ( Numunesine Göre ) adet 20 ROKET DÜBEL 8mm adet 500 ROKET DÜBEL 10mm adet 500 PLASTİK DÜBEL 8mm adet 10000 BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ ( METAL ) adet 500 BURGULU ALÇIPAN DÜBELİ ( PLASTİK ) adet 500 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ ( 18 x 25 mm ) adet 50000 HAVALI TABANCA ÇİVİSİ ( 18 x 32 mm ) adet 30000 YÖNSÜZ KAPI MENTEŞESİ ( Numunesine Göre ) adet 300 ÇİVİLİ RAF PİMİ ( BEYAZ ) adet 10000 ÇEKMECE RAYI 35 cm' lik ( Numunesine Göre ) adet 100 ÇOK GÖZLÜ BEZ TAKIM ÇANTASI ( Numunesine Göre ) adet 8 HAVŞALI MATKAP 3 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 HAVŞALI MATKAP 4 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 HAVŞALI MATKAP 5 mm ( Numunesine Göre ) adet 20 ŞİŞME ZIMPARA TOPU adet 3 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 60' lık ( Numunesine Göre ) adet 20 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 80' lik ( Numunesine Göre ) adet 20 SPİRAL ( TOP ) ZIMPARA 100' lük ( Numunesine Göre ) adet 20 CIRTLI DİSK ZIMPARA 125mm DELİKLİ 100 KUM ( Numunesine Göre ) adet 300 CIRTLI DİSK ZIMPARA 125mm DELİKLİ 150 KUM ( Numunesine Göre ) adet 300 BAŞLI TEL ÇİVİ 3' lük kilogram 100 EL FREZESİ BIÇAĞI 3 mm ( Numunesine Göre ) adet 15 EL FREZESİ BIÇAĞI 5 mm ( Numunesine Göre ) adet 15 EL FREZESİ BIÇAĞI BALIK SIRTI ( Numunesine Göre ) adet 15 L DOLAP ASKI APARATI adet 3000 BİTS UÇ UZATMA APARATI adet 25 TORX BİTS UÇ T15 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T20 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T25 ( Numunesine Göre ) adet 10 TORX BİTS UÇ T30 ( Numunesine Göre ) adet 10 MUTFAK TEZGAH SÜPÜRGELİĞİ (366cm) adet 40 ÇELİK EVYE DAMLALIKLI SAĞ ( 86 x 45 ) adet 20 ÇELİK EVYE DAMLALIKLI SOL ( 86 x 45 ) adet 20 SİLİKON TABANCASI adet 20 TEKERLEKLİ TAKIM ÇANTASI ( Numunesine Göre ) adet 3 ŞERİT METRE 3 METRELİK adet 20 ŞERİT METRE 10 METRELİK adet 30 SARHOŞ TEKER DOLGU LASTİK (75mm) adet 100 YAPIŞKANLI VİDA TAPASI ( Beyaz ) plaka 250 YAPIŞKANLI VİDA TAPASI ( Akasya ) plaka 250 TUTKALLI KENAR BANDI 22 mm Beyaz ( Numunesine Göre ) metre 1500 TUTKALLI KENAR BANDI 22 mm Akasya ( Numunesine Göre ) metre 1500 ELMAS AHŞAP DELME UCU (20mm) ( Numunesine Göre ) adet 8 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 7 x 160 adet 25 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 11 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 12 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 13 x 210 adet 15 HİLTİ UYUMLU ELMAS DELİCİ UÇ 14 x 210 adet 15 OVAL ASKILIK BORUSU 3 mt ( Numunesine Göre ) metre 150 ŞERİT KOLON İP 2,5 cm metre 300 AĞAÇ KAVELA 8' lik kilogram 10 AĞAÇ KAVELA 10' luk kilogram 5 METAL L GÖNYE ( 35 Lik ) adet 5 SU TERAZİSİ MIKNATISLI 60 cm. adet 3 SU TERAZİSİ MIKNATISLI 40 cm. adet 2 PLASTİK CIRT KELEPÇE 3,6x150 ( 100 ADET ) paket 10 PLASTİK CIRT KELEPÇE 3,6x250 ( 100 ADET ) paket 10 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 150mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 200mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI METAL KESİCİ 250mm adet 40 TİLKİ KUYRUĞU BIÇAĞI AHŞAP KESİCİ 300mm adet 50 PAFTA YAĞI 500ml adet 10 PAFTA SOĞUTUCU SPREYİ 600ml adet 10 ÇELİK MURÇ SDS 400mm SDS adet 4 KANAL AÇMA MAKİNESİ ELDİVENİ takım 4 ŞARJLI LEDLİ PROJEKTÖR 50W adet 5 SOBA KÜREĞİ adet 5 TEFLON BANT 19mm x 30mt adet 250 DOĞALGAZ TESİSAT MACUNU 50gr adet 25 SERT PVC YAPIŞTIRICISI 125 gr adet 25 İNCE KETEN BAĞI bağ 50 ŞARJLI KAFA LAMBASI adet 8 PLASTİL TAKIM SANDIĞI METAL KİLİTLİ 19” adet 4 VİDA ORGANİZERİ KAPAKLI 23 BÖLMELİ adet 30 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 6mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 7mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 8mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 9mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 10mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 12mm adet 10 SERAMİK DELME UCU ( Ok Tipi ) 13mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 22mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 28mm adet 10 SDS - MAX MATKAP UCU 36mm adet 10 DOĞAL GAZ TEFLON BANDI 19mm x 30mt adet 50 ÇİMÇİT 150cm metre 400 ÇİMÇİT 200cm metre 100 YEŞİL GÖLGELİK JÜT FİLE 150cm metre 300

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ödenecek vergi (kdv hariç), resim, harç giderleri ile tüm diğer yasal giderler, garanti taahhütnamesine ilişkin vergi ve diğer yasal giderler ile KİK Payı giderleri sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri ile muayene esnasında kullanılacak her türlü malzeme, araç ve gereç teminine ilişkin giderler sözleşme bedeline dahildir.

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 90 takvim günüdür .

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CADDESİ NO: 3 ÇANKAYA/ANKARA ADRESİNDE YER ALAN MÜDÜRLÜK DEPOSUNA RAF TESLİMİ OLACAKTIR.

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. ÇANKAYA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAHALLESİ KAHİRE CADDESİ NO: 3 ÇANKAYA/ANKARA ADRESİNDE YER ALAN MÜDÜRLÜK DEPOSUNA RAF TESLİMİ OLACAKTIR.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşme İmzalanmasına müteakiben aynı gün

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Malzemelerin tamamı sözleşme imzalanmasına müteakiben 30 (otuz) takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Fen işleri Müdürlüğünün 2026 Yılı Bütçesinden) 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

12.2.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar. ______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

30.1. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve Teknik Şartnamede belirtilen hususlara göre kabulü yapılacaktır. Yüklenici tarafından teslim edilen ürünlerin Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olup olmadığı İdare tarafından görevlendirilen muayene ve kabul komisyonu tarafından muayene edilecektir. Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir. Yüklenici tarafından muayene edilecek malın tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulunduracaktır. Muayeneden önce fiziksel nitelikler kontrol edilecektir. Yüklenici fiziksel muayene sonucu verilen ret raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayene isteyebilir. Bu takdirde mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak (3) kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılacaktır. .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,03 ( on binde üç ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,03 ( on binde üç ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

44.1. Bu sözleşme Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Merkezi Satın Alma Bürosu) tarafından düzenlenmiş olup, Yüklenici ile İhtiyaç talebinde bulunan Müdürlük arasında e-imza yapılarak yürürlüğe girecektir.

44.1. Bu sözleşme Çankaya Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü (Merkezi Satın Alma Bürosu) tarafından düzenlenmiş olup, Yüklenici ile İhtiyaç talebinde bulunan Müdürlük arasında e-imza yapılarak yürürlüğe girecektir.

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.