KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ, TAVUK ÜRÜNLERİ, SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ, MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ, BALIK ÜRÜNLERİ, SU VE MADEN SUYU ÜRÜNLERİ , DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ VE PEYNİR ÜRÜNLERİ MAL ALIMI İŞİ

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İstekli tarafından, teknolojik ürün deneyim belgesinin veya yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, teklif edilen bedelin % 40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1. İstekli tarafından, teknolojik ürün deneyim belgesinin veya yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, teklif edilen bedelin % 40 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: İhale konusu alımla nitelik ve büyüklük bakımından benzerlik gösteren kamu kurum ve kuruluşları veya özel sektör alımlarına ait tüm gıda ürünleri satım ve pazarlama işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

7.3.2.1. 7.3.2 nci maddede yer alan belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

7.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

7.3.2.1. 7.3.2 nci maddede yer alan belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 8 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; 1'İNCİ KISIM KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ 2'NCİ KISIM TAVUK ÜRÜNLERİ 3'ÜNCÜ KISIM SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ 4'ÜNCÜ KISIM MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ 5'İNCİ KISIM BALIK ÜRÜNLERİ 6'NCI KISIM SU VE MADENSUYU ÜRÜNLERİ 7'NCİ KISIM DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ 8'İNCİ KISIM PEYNİR ÜRÜNLERİ

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 8 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - Doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (KDV hariç), resim, harçlarla, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri ve ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, muayeneye hazır hale getirme ve muayene (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri ile numune nakil masrafları hariç), her türlü sigorta giderleri vb. teklif fiyata dahil edilecek masraflardır. Tüm kısımlar için, yüklenici/yükleniciler tarafından; ürün özelliklerine ve Miktarlarına göre sözleşme süresince kullanılmak üzere bedelsiz olarak dikey tek ve çift kapılı soğutucular ve Derin dondurucu dolaplar verilecek ve sözleşme sonunda yükleniciye iade edilecektir. Teklif fiyata dahil edilecek masraflardır.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

08.12.2026 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların Harbiye Orduevi Müdürlüğü Ziraat Bankası Harbiye Şubesi [IBAN GİZLİ] yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5. 29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12. 29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13. 29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1'İNCİ KISIM KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ, 2'NCİ KISIM TAVUK ÜRÜNLERİ, 3'ÜNCÜ KISIM SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ, 4'ÜNCÜ KISIM MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ, 5'İNCİ KISIM BALIK ÜRÜNLERİ, 6'NCI KISIM SU VE MADENSUYU ÜRÜNLERİ, 7'NCİ KISIM DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ , 8'NCI KISIM PEYNİR ÜRÜNLERİ kısımda/kısımlarda Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; 1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına, 2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına, göre belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1'İNCİ KISIM KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ, 2'NCİ KISIM TAVUK ÜRÜNLERİ, 3'ÜNCÜ KISIM SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ, 4'ÜNCÜ KISIM MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ, 5'İNCİ KISIM BALIK ÜRÜNLERİ, 6'NCI KISIM SU VE MADENSUYU ÜRÜNLERİ, 7'NCİ KISIM DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ , 8'NCI KISIM PEYNİR ÜRÜNLERİ kısımda/kısımlarda

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. 1'İNCİ KISIM KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ 1. DANA NUAR: TOPLAM

1.250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.5 çeşit-5 ve

3.2.2.5. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 2. DANA BONFİLE FİTİLSİZ : TOPLAM 450 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.6 çeşit-6 ve

3.2.2.6. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. Dana bonfile fitilsiz olacaktır. 3. DANA DÖŞ: TOPLAM

6.350 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2700 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz .Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.9 çeşit-9 ve

3.2.2.9. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 4. DANA KARACİĞER: TOPLAM

1.400 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 350 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.)MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.12 çeşit-12 ve

3.2.2.12. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 5. DANA KONTREFİLE: TOPLAM

1.105 (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 350 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.7 çeşit-7 ve

3.2.2.7. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 6. DANA T-BONE STEAK: TOPLAM 15 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş) ,

2.4.11 çeşit-11 ve

3.2.2.11. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. T-Bone Steak 400-450 gr ağırlığında olacaktır. 7. DANA TRANÇ: TOPLAM

7.500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

4.000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.1 çeşit-1 ve

3.2.2.1. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 8. DANA İŞKEMBE: TOPLAM 1,050 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.13 çeşit-13 ve

3.2.2.13. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 9. KUZU KOL KEMİKLİ: TOPLAM 250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.16 çeşit-16 ve

3.2.2.16. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 10. KUZU KOL KEMİKSİZ: TOPLAM 50 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 30 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.16 çeşit-16 ve

3.2.2.16. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 11. KUZU DÖŞ: TOPLAM 1,010 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.23 çeşit-23 ve

3.2.2.23. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 12. KUZU KUYRUK YAĞI: TOPLAM

1.250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 600 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş) ve (şerbetli),

2.4.25 çeşit-25 ve

3.2.2.5. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 13. KUZU PİRZOLA KALEM: TOPLAM 80 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.20 çeşit-20 ve

3.2.2.20. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 14. KUZU BUT KEMİKSİZ: TOPLAM 720 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.18 çeşit-18 ve

3.2.2.18. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir.. 15. DANA ANTRİKOT : TOPLAM 200 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 30 KG.)MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.10 çeşit-10 ve

3.2.2.10. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 16. KUZU KARACİĞER : TOPLAM 70 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.). MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.24'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

3.2.2.24.1 çeşit-10 ve

3.2.2.24.2. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 17. KUZU İNCİK : TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG.): MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.19.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.10 çeşit-10 ve

3.2.2.19. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 18. KUZU GERDAN : TOPLAM 40 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG.): MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.21.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

3.2.2.21 çeşit-21 ve

3.2.2.21. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 19.SALAM (% 100 DANA); TOPLAM: 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-53 K no'lu Teknik şartnamesine göre; alınacaktır. Alınacak sosiste kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Salam teknik şartnamesine göre ÇEŞİT -1 (2.3.1.1) Madde. Sade Salam birinci sınıf (2.2.1 Madde) %100 dana eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SALAM (DANA) GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 20.SOSİS (% 100 DANA) TOPLAM 200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 80 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-54 k no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sosiste kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Sosis teknik şartnamesine göre Tip-2, Tür-1 şeklinde taze birinci sınıf

2.1.3 maddesindeki sosis olacaktır. %100 dana etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SOSİSLER GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 21.ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (DANA); TOPLAM 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 140 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-185 G no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sucukta kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır Sucuk teknik şartnamesine göre 2-4-1-1 Maddesine göre Çeşit -1 birinci sınıf %100 Kırmızı (Dana) etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SUCUK GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 22. SUCUK (DANA); TOPLAM 700 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-52 K no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sucukta kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır Sucuk teknik şartnamesine göre 2-4-1-1 Maddesine göre Çeşit -1 birinci sınıf %100 Kırmızı (Dana) etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SUCUK GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 23.DANA KAVURMA; TOPLAM 255 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEKH: 06-268 F no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dana Kavurma, Sınıf-1 Kırmızı et kavurma olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 2'NCİ KISIM TAVUK ÜRÜNLERİ 1. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (280-300 GR, TABAKLI); TOPLAM 266 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 216 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 2. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-330 GR, TABAKLI) TOPLAM

1.850 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

1.800 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir 3.TAVUK BUDU PARÇA ETİ (KEMİKSİZ) (250-270 GR.TABAKLI): TOPLAM

5.050 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5,000 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf özelliklerinde olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 4. TAVUK GOĞÜS ETİ (DERİLİ) (TABAKLI); TOPLAM

1.750 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1,700 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-83 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1 soğutulmuş (Taze), Grup-1 Derili, 1'inci sınıf (tabaklı) olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir 5.TAVUK GÖĞÜS ETİ (DERİSİZ, TABAKLI); TOPLAM 9,720 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5,500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ, 720 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-83 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve Grup-2: Derisiz, (Kemiksiz) olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 6. TAVUK GÖVDE ETİ (PİLİÇ BÜTÜN ÇEVİRMELİK) (1000 GR. KANATSIZ TABAKLI); TOPLAM

2.600 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1,600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1,000 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-84 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1 Soğutulmuş (Taze), 1'inci sınıf özelliklerinde olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 7. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-350 GR, KEMİKLİ, TABAKLI); TOPLAM 1,800 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1,400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ : 400 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 8. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-350 GR, KEMİKSİZ, TABAKLI); TOPLAM 2,000 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ : 1,500 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 9. TAVUK DÖNER HAZIR KESİLMİŞ (2,5-5 KG AMBALAJLARDA- VAKUMLU); TOPLAM 128 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 108 KG)MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının MAYIS 2024 gün ve TEKH:06-337 B no'lu Teknik şartnamesine olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3'ÜNCÜ KISIM SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ 1. ARMUT; TOPLAM 70 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı ARALIK 2023 ve TEK.H: 06-288 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Armutlar deveci veya santa maria çeşit, birinci sınıf, İri boy, olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. En az 50- 55 mm çapında olacaktır. 2. AYVA; TOPLAM 225 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK H.06-280 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Ayvalar ekmek ayvası çeşidi, 2, 3 no.lu boy birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 3. BAŞ LAHANA (BEYAZ LAHANA); TOPLAM 555 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 ve TEK.H.06-269 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Beyaz Lahanalar birinci sınıf Grup-1, Çeşit-1 ve orta/iri boy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 4.BİBER KAPYA; TOPLAM

2.040 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 300 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 900 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kapya biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kapya (Konik) olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 5. BİBER TAZE KIL; TOPLAM 225 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kıl biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kıl ve uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 6. BİBER TAZE KÖY; TOPLAM

1.510 KG(MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

1.500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Köy biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Köy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 7. BİBER TAZE RENKLİ (SARI/KIRMIZI); TOPLAM 460 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 K, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı/kırmızıbiberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı/kırmızı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 8. BİBER SARI; TOPLAM 110 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 9. BİBER TAZE (SİVRİ); TOPLAM

2.390 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 550 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 600 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sivri biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sivri, uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 10. BROKOLİ; TOPLAM 120 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEKH.06-266 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Brokoli birinci sınıf, baş çapı en az 6 cm olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 11. BİBER TAZE ÇARLİSTON; TOPLAM

3.490 KG(KALENDER OE MD.LÜĞÜ

2.200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Çarliston biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Çarliston ve uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 12. DOMATES (ÇERİ); TOPLAM 750 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 600 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Çeri Domatesi birinci sınıf yuvarlak tip, kırmızı renkli olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 13. DEREOTU; TOPLAM

1.870 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1200 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 120 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 DEMET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK. H.06-56 E sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Temiz, sağlam, taze körpe görünüşlü dereotu özelliklerini taşıyacaktır. Dereotu birinci sınıf, yerli çeşit bir demet en az 100 gr olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 14. DOLMALIK BİBER; TOPLAM 930 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 60 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Dolmalık biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Dolmalık ve yuvarlak olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 15. DOMATES; TOPLAM

15.300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 6000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 5000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3500 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 800 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf yuvarlak tip, kırmızı renkli olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 16. DOMATES (PEMBE); TOPLAM 160 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, sofralık yuvarlak, pembe renkli, 47-77 mm arası çapında olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 17. DOMATES (KOKTEYL); TOPLAM 2010 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, sofralık yuvarlak, kırmızı renkli olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 18. ELMA (GRANDSİMİT); TOPLAM 120 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 70 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 19. ELMA (STARKİNG); TOPLAM 100 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 60 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 20. ELMA (GOLDEN); TOPLAM 30 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 21. ENGİNAR (SOYULMUŞ 7-9 cm); 850 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 AD, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 AD. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 AD.) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H:06-276 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Enginarlar birinci sınıf olacak temizlenmiş ve soyulmuş, 7-9 cm kalibre olarak, piyasa teamülü, içerisinde en fazla 5 adet olacak ambalajlarda teslim edilecektir. 22. ERİK (ANJALİKA); TOPLAM 15 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -286 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Erik birinci sınıf, iri boy, Japon grubu erik türünden, anjalika (Angeleno), büyük boy 5-10 kg'lık tahta veya plastik kasalarda olacaktır. 23. GREYFURT- ALTINTOP; TOPLAM 30 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Altıntop (Greyfurtlar) birinci sınıf, karışık çeşitlerden, greyfurt 1-5 arasındaki çaplarda (110-139 mm) olup tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 24. HAVUÇ; TOPLAM 3900KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1800 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG)MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H.: 06-57 F sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Havuç, ekstra boyda, temiz ve şeffaf piyasa teamülü 5-10 kg’lık naylon poşetler içinde veya tahta, plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 25. HIYAR (SALATALIK ÇENGELKÖY); TOPLAM 2600 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 600 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK. H. : 06-284 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Salatalık birinci sınıf olacak, serada veya açıkta yetiştirilmiş, sofralık tip, Çengelköy çeşit, orta boy, 50-100 gr arasında, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır 26. HIYAR (SALATALIK); TOPLAM 2900 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-284 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Salatalık birinci sınıf olacak, serada veya açıkta yetiştirilmiş, sofralık tip, karışık çeşitlerde, orta boy, 50-100 gr arasında, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 27. ISPANAK; TOPLAM 70 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-14F sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Ispanak birinci sınıf olacak, TS 1130?da belirtilen çeşitlerden idarenin talep ettiği çeşit olacak, çamur ve toprak olmayacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 28. KARNABAHAR; TOPLAM 70 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H:06-70 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Karnabaharlar birinci sınıf ve orta büyük olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 29. KARPUZ; TOPLAM 1330 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 80 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-267 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Karpuzlar birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, orta ve büyük boy olacak, dökme olarak alınacaktır. 30. KAVUN; TOPLAM 1300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-298 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kavunlar 1’inci sınıf olacaktır. Kavun birinci sınıf, Altınbaş, Topatan, Casaba, Hasanbey çeşitlerinden biri veya diğer çeşitler en az 1,5 kg ve üzeri boyda olacaktır. 31. KEREVİZ; TOPLAM 850 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.:06-271 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kerevizler, birinci sınıf olacak kök kereviz tipi, orta ve büyük boy tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 32. KESTANE KABAĞI: TOPLAM 1300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 33. KIRMIZI LAHANA; TOPLAM 1050 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 550 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 ve TEK.H.06-269 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızılahanalar birinci sınıf, Grup-2, Çeşit-2, orta boy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 34. KIVIRCIK SALATA; TOPLAM 2900 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK. H.06-277 C Sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Yeşil Salata Tip-2: kıvırcık salata ve grup 1-2'den herhangi biri, büyük boy en az 200 gr ağırlığında olacaktır. Kıvırcık Salata birinci sınıf olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 35. KİVİ; TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 25 KG., MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK.H.06-272 C teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kiviler birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır., Düzgün sağlam taze dolgun soğuktan zarar görmemiş kendi çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik 5-10 kg'lık ambalajlar içinde olacaktır. 36. KURU SOĞAN; TOPLAM 7500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 3000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2750 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.06-254 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kuru soğan birinci sınıf, büyük ve çok büyük boy çeşitlerinden herhangi biri 25-50 kg'lık file çuvallarda olacaktır. 37.LİMON; TOPLAM 6600 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 3000 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 950 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2500 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır Limonlar birinci sınıf, karışık çeşit (Kütdiken ve Mayer çeşitleri hariç) 3-4 net boylarda (çapı 55-65 cm, kütlesi 105-130 gr) arasında 5-10 kg'lık tahta, plastik veya piyasa teamülü file çuvallarda olacaktır. 38.MANDALİNA; TOPLAM 230 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 20 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Mandalinalar birinci sınıf, Satsuma, klamantin veya yerli çeşitlerden, 1-2 ve 3 numaralı boy özelliklerini taşıyacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 39. MARUL GÖBEK (BAŞ SALATA, AYSBERG) : TOPLAM 5000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 800 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 500 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3500 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK. H.06-277 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Marul göbek; birinci sınıf, Tip-1 Baş Salata (aysberg); grup 1-2'den herhangi biri veya karışımı, en az 200 gr ağırlığında, dış yaprakları zarar görmemiş olacak, temiz ve gözle görülebilir böcek/böcek hasarı olmayacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde olacaktır. 40. MAYDANOZ; TOPLAM 9050 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 4500 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1750 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2500 DEMET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-279 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Maydanozlar birinci sınıf olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde ve 100 gr'lık demetler halinde olacaktır. 41. MUZ; TOPLAM 180 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 20 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığın ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. 06-67 g sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Muz birinci sınıf olacak, tahta plastik veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. Sarımtırak yeşil muz, yeşilimtırak sarı muz, yeşil uçlu sarı muz ve tam sarının çeşitlerinin karışımı olacaktır. 42. NAR (SIKMALIK); TOPLAM 370 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-292 Ç Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Nar iri boy, karışık çeşitlerden herhangi biri olacaktır. 43. PATATES; TOPLAM 6750 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 2000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3000 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-13 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Patates birinci sınıf, orta ve büyük boy olacak 25-50 kg'lık file çuval ambalajları içerisinde teslim edilecektir. 44. PATLICAN BOSTAN; TOPLAM 1950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG )MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-262 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Patlıcanlar birinci sınıf , (kemer, bostan, dolmalık ) çeşitlerinden, BOY-2 (orta boy) patlıcan olacaktır. Patlıcanlar tahta veya plastik kasa ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 45. PATLICAN KEMER: TOPLAM 5000 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 2500 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 500 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1600 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 400 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-262 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Patlıcanlar birinci sınıf , (kemer, bostan, dolmalık ) çeşitlerinden, BOY-2 (orta boy) patlıcan olacaktır. Patlıcanlar tahta veya plastik kasa ambalaj içerisinde teslim alınacaktır 46. PIRASA; TOPLAM 950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 350 KG) SB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı EKİM 2024 ve TEK.H: 06-34 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Pırasalar birinci sınıf çeşitlerden herhangi biri, ince boy, 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 47. PORTAKAL (SIKMALIK); TOPLAM 500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG , MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre Valensiya Leyt cinsi olacaktır. Portakallar birinci sınıf olacak, Meyve Çapı : 65-70 mm, Meyve Ağırlığı : 160-165 gr olacak, tahta veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 48. PORTAKAL YEMELİK; TOPLAM 350 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre Vaşington Navel cinsi olacaktır. Portakallar birinci sınıf olacak, çapı 75-80 cm, kütlesi 200-250 gr olacaktır, tahta veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 49.SARIMSAK (KURU); TOPLAM 385 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 65 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-273 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Sarımsak; birinci sınıf , Tip-3: Kuru , Çeşit-3: Gümüş kabuklu olacak ve demet yapılmamış (dağınık halde) tahta veya plastik ambalaj yada piyasada bulunan file torba içerisinde teslim alınacaktır. Düzgün sağlam, dolgun, beyaz sarımsak çeşidi olacaktır. 50. SEMİZ OTU; TOPLAM 770 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 150 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG)Ö MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-296 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Semizotu birinci sınıf karışık çeşitlerden herhangi biri olacak, çiçeklenme emaresi olmayacak, toprak, ambalaj darası düşüldükten sonra alınacaktır. 51. SOĞAN KIRMIZI; TOPLAM 325 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 250 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG , MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 65 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.06-254 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kırmızı soğan birinci sınıf, büyük ve çok büyük boy çeşitlerinden herhangi biri 25-50 kg'lık file çuvallarda olacaktır. 52. TAZE BAKLA; TOPLAM 50 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG)MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-295 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze Bakla birinci sınıf olacaktır. Gözle görülebilir kurt/böcek veya zararları olmayacaktır. 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 53. TAZE ÇİLEK: TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 15 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H:06-274 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Birinci sınıf, büyük boy, 1-5 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 54.TAZE ERİK (PAPAZ): TOPLAM 65 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -286 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze erik birinci sınıf, iri ve orta boy, canerikleri çeşidinden Papaz eriği, iri-orta boy 5-10 kg'lık tahta veya plastik kasalarda olacaktır. 55. TAZE FASULYE (ŞEKER); TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 25 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-297 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze fasulye birinci sınıf, çalı veya şeker çeşidi olacak, 5-10 kg’lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 56. TAZE FASULYE (ÇALI); TOPLAM 85 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 25 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-297 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze fasulye birinci sınıf, çalı veya şeker çeşidi olacak, 5-10 kg’lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 57. TAZE İNCİR; TOPLAM 25 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2022 tarih ve TEK.H. : 06-291 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze incirler ekstra sınıf ve iri ve orta boy karışık çeşit, 1-5 kg'lık tahta veya plastik kasa içinde olacaktır. 58. TAZE KAYISI; TOPLAM 40 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığın ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. 06-69 G sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze kayısı ekstra sınıf 5-20 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içinde teslim edilecektir. 59. TAZE KİRAZ; TOPLAM 35 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-263 C teknik şartnamesine göre alınacaktır. Birinci sınıf, napolyon, büyük boy, 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 60. TAZE NANE; TOPLAM 510 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 60 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -281 Ç teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Taze nane 1 nci sınıf, çeşitlerden herhangi biri( acı nane hariç), taze naneler en az 100 gr'lık demetler halinde olacaktır. 61. TAZE SOĞAN; TOPLAM 150 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-282 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze soğan birinci sınıf, 500 gr'lık demetler halinde tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 62. TAZE ŞEFTALİ;TOPLAM 35 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-285 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sofralık çeşitlerden herhangi biri, "AA" boy kategorisinde olacaktır. Şeftali birinci sınıf olacaktır. 63. TAZE ÜZÜM (SARI) ; TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 64. TAZE ÜZÜM KIRMIZI; TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 15 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 65. TAZE ÜZÜM SİYAH; TOPLAM 50 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 25 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 66. TURP; TOPLAM 175 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. 35 F Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Turplar birinci sınıf çeşitlerden saksa, French Breakfast 3 ve sparkler 3 çeşitlerden olacak; tahta, plastik kasa içinde veya piyasa teamülü 5-10 kg'lık naylon poşetler içinde teslim alınacaktır. 67. YAZLIK KABAK (SAKIZ KABAK); TOPLAM 1750 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 850 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-265 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sakız kabak birinci sınıf, orta ve büyük boy olacaktır. Sakız kabak birinci sınıf, piyasa teamülü 5-15 kg'lık ambalaj (tahta veya plastik kasalarda olacaktır.) 68. AYVA İRİ 400-500 GR; TOPLAM 105 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK H.06-280 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Ayvalar ekmek ayvası çeşidi,

2.3.1.1. Ekstra

2.3.2.1 no.lu boy birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 69. BİBER RENKLİ (SARI) DOLMALIK KALIN ETLİ; TOPLAM 55 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 70. BİBER RENKLİ (KIRMIZI) DOLMALIK KALIN ETLİ; 105 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kırmızıbiberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kırmızı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 71. KESTANE KABAĞI (BALKABAĞI) BÜTÜN: TOPLAM 5 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 72. KESTANE KABAĞI (BALKABAĞI) SOYULMUŞ: TOPLAM 300 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 4'ÜNCÜ KISIM MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ 1. AYÇİÇEK YAĞI (16,380 kg'lık ambalajlarda) ; TOPLAM 12.880,6 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 4.422,6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:1638 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ:820 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-6İ sayılı teknik şartnamesine göre Ayçiçek yağı yemeklik Ayçiçek yağı olacaktır. Net üzerinden alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 2. ÇİÇEK BALI (BAL PETEK); TOPLAM: 165 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 çiçek balı çeşidi, ortasında TS 6972'ye uygun petek bulunan, % 100 sırlanmış çerçevesiyle birlikte piyasaya arz edilen petekli bal nakliye ambalajlarda olacaktır. 3. ÇİÇEK BALI (SÜZME); TOPLAM: 110 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 süzme çiçek balı çeşidi, En az % 75'i sırlanmış petekli balların, oda sıcaklığında (20 °C ila 35 °C) santrifüj ile veya hiç bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden peteğinden sızdırılmasıyla elde edilerek piyasaya arz edilen süzme bal nakliye ambalajlarda olacaktır. 4.BİBER SALÇASI; TOPLAM: 890 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 650 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.06-115 F şartnamesine göre biber salçası; 1'inci sınıf, 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5. BİBER SALÇASI ACILI; TOPLAM: 65 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.06-115 F şartnamesine göre biber salçası; 1'inci sınıf, 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6.BİTKİSEL MARGARİN; TOPLAM :140 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:30 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün TEK.H.:06-25 I sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Bitkisel margarin yağı 250 gr'lık birim ambalajlarda 10 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE (2 GR'LIK); TOPLAM:

11.000 ADET ( MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:10.000 ADET.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-114 F şartnamesine göre olacak, en az 2 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE (1 KG'LIK); TOPLAM :11 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-114 F şartnamesine göre olacak, en az 1 Kg'lık teneke veya cam birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.DOMATES SALÇASI; TOPLAM:

3.070 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 950 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2025 gün ve TEK.H. 06-12Ö şartnamesine göre domates salçası; 1'inci sınıf, Tip-1: Duble Konsantre, Çeşit-2:Tuzsuz , 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.EKMEK KADAYIFI; TOPLAM : 31 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 15 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-230E teknik şartnamesine göre alınacaktır. 400 gr.lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11.EKMEK MAYASI (YAŞ MAYA); TOPLAM : 250 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:150 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve ??K.?.: 06-60İ Şartnamesine göre Ekmek Mayası birinci sınıf, Çeşit-1, Tip-1 veya Tip-2; 500 gr-1 kg'lık birim ambalajlarda ve 5 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12.MAKARNA (ERİŞTE); TOPLAM :190 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.ERİTME ÜÇGEN PEYNİR (15 Gr.lık); TOPLAM:

2.000 ADET. ( MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1500 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 ADET.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-47J şartnamesine göre olacak, Tip-1 Tam Yağlı ve Çeşit-1 Sade olacaktır. En az 15 Gr?lıküçgen alüminyum folyo birim ambalajda ve 6-8 adetlik kutu ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 14.FINDIK EZMESİ (PİKNİK); TOPLAM :

4.200 ADET. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 700 ADET. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.500 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

2.000 ADET.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının OC?K 2025 gün ve TEK.H.: 06-160İ şartnamesine göre olacak, Tip-1:Kakaolu Fındık Ezmesi ve 20 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 15.MAKARNA (FIRIN); TOPLAM :260 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:50 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 16.GÜLLAÇ; TOPLAM : 145 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 40 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 75 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-289C teknik şartnamesine göre alınacaktır. 700 gr’lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 17.HIYAR TURŞUSU; TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-249 F şartnamesine göre Hıyar Turşusu, birinci sınıf salamuralı tip, 1-11 kg'lık birim ambalajda Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 18. HIYAR TURŞUSU DİLİMLİ (10 KG.); TOPLAM: 110 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-249 F şartnamesine göre Hıyar Turşusu, birinci sınıf salamuralı ve dilimlenmiş tip, 1-10 kg'lık birim ambalajda Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 19.KAHVE BEYAZLATICISI (KREMA)-TOZ (5 GR'LIK); TOPLAM : 5005 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET ) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEK.H.: 06-204D şartnamesine göre Tanımlar 2.2.1.KAHVE BEYAZLATICI (KREMA)-TOZ olacak, en az 5 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 20.KARIŞIK TURŞU; TOPLAM: 370 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının Ekim 2024 gün ve TEK.H:06-253 E şartnamesine göre Karışık Turşu birinci sınıf salamuralı tip,1-5 kg'lık birim ambalajda süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 21.KETÇAP (KOVA); TOPLAM : 295 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 90 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.: 06-131G şartnamesine göre alınacaktır. Poşet Ketçap Tip-2: Acısız Ketçap, 8 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 22.KETÇAP (POŞET); TOPLAM :

33.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 18000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk. lığının MART 2025 gün ve TEK.H.: 06-131G şartnamesine göre alınacaktır. Poşet Ketçap Tip-2: Acısız Ketçap, 9 gr'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 23.KONSERVE AYÇİÇEK YAĞLI YAPRAK SARMA: TOPLAM :250 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-260D şartnamesine göre 1nci sınıf olacaktır. Konserve ayçiçekyağlı yaprak sarma konservesi brüt 3-5 Kg'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 15 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 24.KONSERVE BEZELYE: TOPLAM :250 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-24 O şartnamesine göre bezelyeden 1nci sınıf olacaktır. Konserve bezelye brüt 4200 Gr'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 25.KONSERVE MANTAR; TOPLAM : 1250 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 800 KG. )MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-203 C şartnamesine göre Konserve Mantar; 1 'nci sınıf, Tip-2:Dilimlenmiş, 2-5 Kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde ve net ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 26.KONSERVE MISIR; TOPLAM : 705 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-202 E şartnamesine göre; 1nci sınıf olacaktır. Konserve mısır net 2,6 kg'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 10 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajrda olacaktır. Net ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 27.MAKARNA (FİYONK-BURGU-KELEBEK); TOPLAM : 710 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 400 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 28.MAKARNA (LAZANYA); TOPLAM : 150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 75 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 29.MAKARNA (SPAGETTİ); TOPLAM : 330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 30.MAKARNA ( ARPA ŞEHRİYE); TOPLAM : 420 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre şehriye; Tip-3, Alt Tip-1 ve Alt Tip-3, arpa ve tel tiplerinden, 1 nci sınıf olacak, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 31. MAKARNA (TEL ŞEHRİYE); TOPLAM : 180 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre şehriye; Tip-3, Alt Tip-1 ve Alt Tip-3, arpa ve tel tiplerinden, 1 nci sınıf olacak, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 32.MAYONEZ (KOVA): TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 120 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EYLÜL 2023 gün ve TEK.H. 06-130F şartnamesine göre alınacaktır. Mayonez 8 Kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 33.MAYONEZ (POŞET): TOPLAM :

27.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

10.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EYLÜL 2023 gün ve TEK.H. 06-130F şartnamesine göre alınacaktır. Mayonez Poşet 9 gr'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 34.NAR EKŞİSİ; TOPLAM : 610 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 ADET) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-318 B şartnamesine göre olacak, 1 litrelik birim ambalajda ve 10 litrelik mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 35.PASTALIK VE BÖREKLİK UN; TOPLAM :

9.700 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.: 06-15İ teknik şartnamesine göre Pastalık ve Böreklik Un; Grup-2 Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 36.PİKNİK SÜZME BAL; TOPLAM:

6.200 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2200 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3000 ADET)MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 süzme çiçek balı çeşidi, En az % 75'i sırlanmış petekli balların, oda sıcaklığında (20 °C ilà 35 °C) santrifüj ile veya hiç bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden peteğinden sızdırılmasıyla elde edilerek piyasaya arz edilen süzme bal 20 gr?lık birim ambalajda ve piyasa teamülü nakliye ambalajlarda olacaktır. 37.PİKNİK REÇEL( ÇİLEK-KAYISI-VİŞNE); TOPLAM: 1750 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne reçeli çeşitlerinden 20 gr’lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 38.PİKNİK TAHİN-PEKMEZ KARIŞIMI; TOPLAM: 1055 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. EKİM 2018 gün ve Tek.H:06-77F şartnamesine göre tahin-pekmez karışımı 30 gr’lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır 39.REÇEL AÇIK; ÇİLEK TOPLAM: 135 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 40.REÇEL AÇIK; İNCİR TOPLAM : 110 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 41.REÇEL AÇIK; KAYSI TOPLAM: 125 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 42.REÇEL AÇIK; VİŞNE TOPLAM: 185 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 43.SİRKE (ELMA); TOPLAM : 230 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-36 H teknik şartnamesine göre üzüm veya elma sirkesi,1 lt'lik cam veya plastik birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 44.SİRKE (ÜZÜM); TOPLAM :710 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 180 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 60 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 450 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-36 H teknik şartnamesine göre üzüm veya elma sirkesi,1 lt'lik cam veya plastik birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 45.ŞALGAM SUYU; ACILI TOPLAM : 5420 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 720 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3500 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2025 tarih ve TEK.H.: 06-368A Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Şalgam Suyu, plastik veya cam en az 300 ml'lik ambalajlarda ve idarenin tebligatına göre Tip-1 veya Tip-2 sınıflarından piyasa teamülü 12'li koli içinde teslim alınacaktır. 46.ŞALGAM SUYU; ACISIZ TOPLAM : 6716 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2016 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:3 500 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2025 tarih ve TEK.H.: 06-368A Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Şalgam Suyu, plastik veya cam en az 300 ml'lik ambalajlarda ve idarenin tebligatına göre Tip-1 veya Tip-2 sınıflarından piyasa teamülü 12'li koli içinde teslim alınacaktır. 47.TAHİN; TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEK.H:06-93G sayılı Teknik şartnamesine Tanımlar

2.1.4. göre Tahin; 600-1000 Gram arası cam veya plastik birim ambalaj içinde olacak, Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 48.TAHİN HELVASI (SADE); TOPLAM : 15 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-94 K şartnamesine göre Tahin Helva Tip 1; Sade Tahin Helvası çeşidinden 1 kg'lık plastik esaslı küvet birim ambalajda, en fazla 10 kg'lık nakliye ambalaj içinde olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 49.TAHİN HELVASI (SADE) PİKNİK; TOPLAM : 5500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1800 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2500 ADET) MSB Tek Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-94 K şartnamesine Tahin Helva Tip 1; Sade Tahin Helvası çeşidinden 20 gr'lık birim ambalajda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 50.TANDIR VE PİDELİK UN; TOPLAM :5000 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 3500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:1500 KG) Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-15 İ teknik şartnamesine göre Tandır ve Pidelik Un; Grup-2 Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 51.TARHANA; TOPLAM : 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-64 İ teknik şartnamesine göre alınacaktır. 1-5 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 52. TEREYAĞ (PİKNİK) (10 gr'lık PVC ambalajlarda);; TOPLAM : 8900 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2400 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:3000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3500 ADET) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının EKİM 2025 gün ve TEK.H.: 06-4J sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar 2.1.5.Tereyağ 30 gr?lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 53.ŞEKER TOZ; TOPLAM : 4550 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2022 gün ve T?K.H.: 06-118G sayılı teknik şartnamesine göre şeker; Sınıf-1: Ekstra Beyaz şeker, Sınıf 2: Beyaz şeker, Tip 1: Ekstra Beyaz kristal şeker, Ekstra Beyaz Şekerin Tipleri, Tip 2: Ekstra Beyaz kesme şeker, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 54.ŞEKER TOZ (STİCK); TOPLAM :

390.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

190.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

100.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2022 gün ve T?K.H.: 06-118G sayılı teknik şartnamesine göre şeker; Sınıf-1: Ekstra Beyaz şeker, Sınıf 2: Beyaz şeker, Tip 1: Ekstra Beyaz kristal şeker, Ekstra Beyaz Şekerin Tipleri, Tip 2: Ekstra Beyaz kesme şeker, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 55.TUZ (YENİLEBİLİR); TOPLAM :2200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:400 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:1250 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-119 İ sayılı teknik şartnamesine göre tuz; Sınıf-1:Sofra Tuzu, Çeşit-1: Deniz Tuzu, Tip-1: İyotlu Tuz, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 56. TUZ YENİLEBİLİR (POŞET PİKNİK 1 Gr'lık birim ambalaj içerisinde) ; TOPLAM :27.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-119 İ sayılı teknik şartnamesine göre tuz; Sınıf-1:Sofra Tuzu, Çeşit-1: Deniz Tuzu, Tip-1: İyotlu Tuz, 1 Gr'lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 57.UN MISIR; TOPLAM :205 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. ) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-395 teknik şartnamesine göre net 1-5-10 kg.lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 58. UN SARI; TOPLAM :300 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-15 İ teknik şartnamesine göre Sarı Un; Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 59.ÜZÜM PEKMEZİ; TOPLAM :200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-92G şartnamesine göre olacak, Grup-1 Tatlı Pekmez ve Tip-1:Sıvı Pekmez; 700-1300 gr arası cam veya plastik birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 60.YENİLEBİLİR NİŞASTA ( BUĞDAY NİŞASTASI); TOPLAM : 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-180 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Yenilebilir nişasta Çeşit:2 buğday nişastası ve ÇEŞİT:3 mısır nişastası olacaktır. 1-3 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 61.YENİLEBİLİR NİŞASTA (MISIR NİŞASTASI); TOPLAM :261 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 36 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-180 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Yenilebilir nişasta Çeşit:2 buğday nişastası ve ÇEŞİT:3 mısır nişastası olacaktır. 1-3 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 62.ZEYTİN SİYAH (230-260 Kalibre) ; TOPLAM :600 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 160 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-2: Siyah zeytin, Tür-2, Çeşit-1:Bütün zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 260 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 63.ZEYTİN SİYAH DİLİMLİ; TOPLAM : 68 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-2: Siyah zeytin, Tür-2, Çeşit-4:Çekirdeği Çıkartılmış Dilimli Zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 64.ZEYTİN YEŞİL (KOKTEYL); TOPLAM :120 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-4: zeytin dışındaki zeytinler, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 260 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 65.ZEYTİN YEŞİL BİBER DOLGULU (140-160 KALİBRE); TOPLAM :240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 60 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 80 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-5: Dolgulu zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 66.ZEYTİN YEŞİL ÇİZİK (201-230 KALİBRE); TOPLAM : 130 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 80 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-3: Çizik zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 230 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 67.ZEYTİN YEŞİL ÇİZİK (231-260 KALİBRE); TOPLAM : 200 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-3: Çizik zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 230 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 68.ZEYTİN YEŞİL DİLİMLİ; TOPLAM : 68 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2, Çeşit-4:Çekirdeği Çıkartılmış Dilimli Zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 69.ZEYTİNYAĞI (SIZMA); TOPLAM : 2050 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 800 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-5 İ şartnamesine göre Sınıf 1: Naturel zeytinyağı, Tür 1:Naturel sızma zeytinyağı çeşitlerinden olacaktır. Üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip, 5 lt'lik kulplu ve boşaltma kapaklı teneke kutu birim ambalajda 20-30 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 70.ÇAM FISTIĞI; TOPLAM : 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-65 H sayılı teknik şartnamesine göre kozak tip, 1 nci sınıf, 100-500 gr.lık birim ambalajda ve 1-5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 71. ÇÖREK OTU (25-50-100-250-1000 Gr.lık birim ambalajda); TOPLAM : 50 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-245 E sayılı teknik şartnamesine göre Tip-2 Öğütülmüş olacaktır. 25,50-100-250 Gr.lık birim ambalajda ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 72.HAMUR KABARTMA TOZU; TOPLAM: 85 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:30 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H. 06-247C Şartnamesine göre hamur kabartma tozu, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 73.HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLAM : 45 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-234 F teknik şartnamesine göre rendelenmiş Hindistan cevizi, 1nci sınıf , üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 74.KAKAO : TOPLAM : 115 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 40 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEK.H.: 06-71G Şartnamesine göre kakao, Grup-2, Sınıf-1: Kakao, Kakao Tozu, Toz Kakao olacak, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 75.KARABİBER ÖĞÜTÜLMÜŞ; TOPLAM: 180 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İ şartnamesine göre Karabiber; Tip 2:öğütülmüş karabiber, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 76.KARABİBER (POŞET (1 gr.lık ambalajda)); TOPLAM:

6.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:500 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İşartnamesine göre Karabiber; Tip 2:öğütülmüş karabiber, birinci sınıf, 1 g.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 77.KARABİBER (TANE); TOPLAM: 12 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İ şartnamesine göre Karabiber; Tip 1:tane karabiber, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 78.KARANFİL; TOPLAM: 12 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-237 F şartnamesine göre Karanfil; Tip 1: Bütün karanfil, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 79.KEKİK; TOPLAM: 60 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-233 E şartnamesine göre 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 80.KİMYON TOPLAM : 120 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 30 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-246 E şartnamesine göre Kimyon;1 inci sınıf , Tip-2: Öğütülmüş olacak, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık nakliye ambalajında olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 81.KÖRİ (TOZ); TOPLAM :40 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-06-304 C şartnamesine göre; 100-500 Gramlık birim ambalaj içinde olacak, Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 82.KURU NANE; TOPLAM : 105 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 15 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-236 F sayılı teknik şartnamesine göre NANE; Kuru Nane, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 83.KUŞ ÜZÜMÜ; TOPLAM: 33 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-161 Ğ Şartnamesine göre kuş üzümü birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 84.PUL KIRMIZI BİBER; TOPLAM :520 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-232 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızı pul biber 1 ncisınıf , 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 85.SUSAM; TOPLAM : 230 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-238 F şartnamesine göre, 1 inci sınıf olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg?lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 86.TARÇIN; TOPLAM : 30 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-248 E şartnamesine göre, 1 inci sınıf , Grup-2: Öğütülmüş olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg’lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 87.TARÇIN (ÇUBUK); TOPLAM : 9 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-248 E şartnamesine göre, 1 inci sınıf , Grup-1: Kabuk Tarçın, Tip-2: Seylan Tarçın Kabuğu olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg’lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 88.KIRMIZI TOZ BİBER; TOPLAM : 330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 60 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-59 İ sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızı Toz Biber 1inci Sınıf, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 89.YENİBAHAR; TOPLAM : 30 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün TEK.H.: 06-235E sayılı teknik şartnamesine göre Yenibahar Tip-2 Öğütülmüş Yenibahar olacaktır. 500-1000 gr’lık birim ambalajda ve 5 kg’lık nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 90.AŞURELİK BUĞDAY TOPLAM : 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:130 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-86 D sayılı teknik şartnamesine göre Aşurelik Buğday; Tip-1: iri taneli aşurelik buğday,1-5 kg.lık birim ve 5-10 kg.lık nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 91.BARBUNYA FASÜLYE TOPLAM: 400 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-8 İ şartnamesine göre alınacaktır. Kuru Barbunya fasulye; birinci sınıf, orta boy ve 1-5 kg’lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg’lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 92.BULGUR (KÖFTELİK); TOPLAM: 235 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 15 KG.) MSB Tek. Hiz. D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKŞ-H-:06-11 H şartnamesine göre bulgur; Tip-2: köftelik bulgur, 1 inci sınıf, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 kg.lık birim ambalajlarda en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır.Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 93.BULGUR (PİLAVLIK); TOPLAM:

2.050 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 900 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek. Hiz. D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKŞ-H-:06-11 H şartnamesine göre bulgur; Tip-1: pilavlık bulgur, 1 inci sınıf, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 kg.lık birim ambalajlarda en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır.Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 94.İRMİK; TOPLAM :330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:250 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-16Ğ sayılı teknik şartnamesine göre buğday irmiği; Grup-2: orta boy irmik olacaktır. 500 gr-1000 GR?LIK birim ve 5-10 kg.lık nakliye ambalajlarda olacaktır.Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 95.KURU FASULYE; TOPLAM: 1450 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ :250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 600 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-8 İ şartnamesine göre alınacaktır. Kuru fasulye; dermason fasulye, birinci sınıf, büyük boy, son yılın mahsulü, 1-5 kg.lık birim ambalaj içerisinde , 5-10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 96.MERCİMEK (KIRMIZI) ; TOPLAM :3.900 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-10 İ şartnamesine göre kırmızı mercimek; kırmızı iç mercimek, 1nci sınıf, firma üretici gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. 1-5 kg.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 97. MERCİMEK (YEŞİL) ; TOPLAM : 140 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 30 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:60 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-10 İ şartnamesine göre yeşil mercimek; yeşil iç mercimek, 1nci sınıf, firma üretici gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. 1-5 kg.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 98. NOHUT KOÇBAŞI (1-5 kg'lık birim ambalajlarda); TOPLAM :1.200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:450 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-9 İ teknik şartnamesine göre Nohut; Tip-1;Koçbaşı, birinci sınıf, çok iri boy çeşidinden, 1 - 5 kg.lık birim ambalaj içerisinde, oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 99. PİRİNÇ BALDO (1-5 kg'lık birim ambalajlarda); TOPLAM :10.700 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2400 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:2000 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2019 gün ve TEK.H.:06-88 H şartnamesine göre pirinç; orta taneli, baldo ve tam değirmenlenmiş beyaz pirinç, 1 nci sınıf , üretici firma Gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 Kg.lık birim ambalajda, en fazla 10 kg oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 100.AYRAN (300 ML'LİK, TAM YAĞLI); TOPLAM:

33.220 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:7500 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

15.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 720 ADET) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının EKİM 2024 gün ve TEK.H.06-89H sayılı teknik şartnamesine göre AYRAN, Tip-1: tam yağlı, kısa ömürlü (20 GÜN), 300 ml'lik kase birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü 10-20'lik adetlik nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 101.UHT İÇME SÜT (1/1 LT'LİK, TAM YAĞLI TOPLAM :

13.560 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

6.480 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 600 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 480 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1 lt'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 102.UHT İÇME SÜT ( 200 ML'LİK, TAM YAĞLI,KAKAO-MEYVELİ TOPLAM :

3.229 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 729 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 2500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1/5 (200 ml)'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Tesis/orduevinin tebligatta belirttiği herhangi bir tip meyveli çeşidinden olabilecektir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 103.UHT İÇME SÜT ( 200 ML'LİK, TAM YAĞLI,SADE); TOPLAM :

1.416 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 216 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1/5 (200 ml)'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 104. YOĞURT SADE (KASE) (200 GR'LIK) ; TOPLAM:

10.720 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 3000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 4000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 720 ADET) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90-H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-1: Yoğurt (Sade) ve Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt, 200 gr'lık kase birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü 10-20'lik adetlik nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 105. YOĞURT SADE (KOVA) (9-10 KG'LIK); TOPLAM:

8.030 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 480 KG.) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90-H sayılı teknik şartnameye göre YOĞURT; Çeşit-1: Yoğurt (Sade) ve Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt, 9-10 kg'lık birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 106. YOĞURT SÜZME (500 GR- 900 GR) ; TOPLAM: 50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. ) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-2: Süzme yoğurt, Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt olacaktır. Hilesiz, katkısız, doğal tat ve kokuda, antibiyotik vb. inhibitör maddeleri içermeyen, sağlıklı hayvan sütlerinden üretilmiş yoğurtlardan elde edilmiş olacak Patojen mikroorganizma içermeyecek Fermente Sütler Tebliğine uygun olmalıdır. Kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Katkı Maddeleri Bölümüne uygun olmalıdır. Süzme yoğurt, 500 gr-900 gr arası birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 107. YOĞURT SÜZME ( 5 KG-10 KG.LIK KOVA İÇİNDE TOPLAM:

5.500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-2: Süzme yoğurt, Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt olacaktır. Hilesiz, katkısız, doğal tat ve kokuda, antibiyotik vb. inhibitör maddeleri içermeyen, sağlıklı hayvan sütlerinden üretilmiş yoğurtlardan elde edilmiş olacak Patojen mikroorganizma içermeyecek Fermente Sütler Tebliğine uygun olmalıdır. Kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Katkı Maddeleri Bölümüne uygun olmalıdır. Süzme yoğurt, 500 gr-900 gr arası birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 108. TEREYAĞI ; TOPLAM :2.200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1000 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının Ekim 2025 gün ve TEK.H.:06-4J teknik şartnamesine göre alınacaktır. Tereyağı; Tanımlar 2.1.5.Tereyağ 500-1000 gr?lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır 109.YUMURTA (Large Boy): TOPLAM :

108.440 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

50.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

30.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:27000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.440 ADET) MSB.Tek.Ve Proje D.Bşk.Lığının Aralık 2023 Gün Ve Tek.H.:06-163 G Teknik Şartnamesine Göre Alınacaktır. Yumurtalar Sağlıklı Evcil Tavuktan Elde Edilmiş Olmalıdır. Alınacak Yumurta “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Ve Yumurta Ürünleri Tebliği“Belgesindeki Yumurta Özelliklerine Uygun Olmalıdır. Kabukları Sağlam, Su Veya Başka Bir Sıvı İle Yıkanmamış, Zımparalanmamış, Temiz, Kendine Özgü Tat Ve Renkte, Beneksiz , Kansız , Kokusuz Olmalı , Yabancı Madde Bulunmamalıdır. Yumurtalar

2.3 Kapsamında

2.3.1.2. Maddesi Gereği Çatlak, Islak , Küflü , Bozuk , Ve Çürük Olmamalıdır . Yumurta Sarı Kabuklu Olmalı Ve Her Bir Yumurta Tartıldığında 63-72 gr.Ağırlığında Olmalı Ve Kabuk Kalınlığı 0,2 Mm’in Altında Olmamalıdır. Viollerde Her Bir Yumurtanın En Az 63 Gram İstenmektedir. Ambalajda Oluklu Mukavva Kutu Nakliye Ambalajda Olacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 110. ORGANİK YUMURTA; TOPLAM : 1050 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET ) MSB.Tek.Ve Proje D.Bşk.Lığının HAZİRAN 2018 Gün Ve TEK.H.: 06-349 Teknik Şartnamesine Göre Alınacaktır. Yumurtalar Sağlıklı Evcil Tavuktan Elde Edilmiş Olmalıdır. Alınacak Yumurta “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Ve Yumurta Ürünleri Tebliği“Belgesindeki Yumurta Özelliklerine Uygun Olmalıdır. Organik yumurtanın ağırlığı, ağırlık sınıfına göre, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin EK-3'ünde yer alan "A Sınıfı Yumurtanın Ağırlık Kontrolüne Dair Toleranslar" dahilinde Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin EK-2'sinde belirtilen limitlere uygun olacaktır. Ambalajda Oluklu Mukavva Kutu Nakliye Ambalajda Olacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 5’İNCİ KISIM BALIK ÜRÜNLERİ 1.BALIK ÇUPRA (300/400 GR.); TOPLAM : 50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-205D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Çipura, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Çipura ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 2.BALIK LEVREK (300/350 GR.); TOPLAM : 1000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 3.BALIK LEVREK (400/450 GR.); TOPLAM :50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG.)MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 4.DONMUŞ MEZGİT FİLETO; TOPLAM : 550 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 300 KG ) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının OCAK 2020 gün ve TEKH:06-43E no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Mezgit Fileto, Boy-2 Büyük boy, Tip-2 Derisiz, Grup-1 Kılçıksız olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 5.BALIK ÇUPRA (300/350 GR.); TOPLAM : 1000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-205D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Çipura, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Çipura ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR.5.HAMSİ; MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-173E no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Hamsi, Boy-2 İri sofralık hamsi, Tip-1 Taze balık olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. 6. ALABALIK (ORTA BOY); TOPLAM: 60 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG.)MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-172 D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Alabalık, Boy-2 Büyük boy, Tip-2 Derisiz, Grup-1 Kılçıksız olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 7.BALIK LEVREK (600/800 GR.); TOPLAM: 730 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ: 730 KG) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 6'NCI KISIM SU VE MADENSUYU ÜRÜNLERİ 1.SU KÜÇÜK (0,50 LT.); TOPLAM:

386.128 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

100.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

120.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:150.000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

16.128 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 0,5. Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 2.SU KÜÇÜK (1.50 LT.); TOPLAM:

29.500 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

25.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

2.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 1,5. Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 3. SU BÜYÜK (5 LT.) TOPLAM: 120 ADET . (MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 5 Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 4.SU CAM ŞİŞE (750 ML.); TOPLAM 346 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 96 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 250 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının KASIM 2020 gün ve TEKH:06-78 E sayılı Teknik şartnamesine göre

2.2.1 Maddesi kaynak ambalajlanmış su; Ambalajlanmış Tip-1 kaynak suyu, Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 5.SADE MADEN SUYU; TOPLAM:

52.760 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

15.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

20.000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

5.760 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.Lığının Eylül 2020 Gün Ve Tek.H.:06-377 Teknik Şartnamesine Göre Sade Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 6.ELMALI MADEN SUYU; TOPLAM

7.400 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.400 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Haziran 2021 Gün Ve Tek.H.:06-379 Teknik Şartnamesine Göre Meyveli Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 7.LİMONLU MADEN SUYU; TOPLAM:

9.900 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.400 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Haziran 2021 Gün Ve Tek.H.:06-379 Teknik Şartnamesine Göre Meyveli Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 8. KARPUZ-ÇİLEKLİ MADEN SUYU; TOPLAM:

2.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZIRAN 2021 gün ve TEK.H:06-379 sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar

2.1.1 Aromalı Doğal Mineralli Gazlı İçecek; Tip-2 Aromalı Mineralli Gazlı İçecek depozitosuz (iadesiz) 250 ml'lik cam şişe ambalajlarda alınacaktır. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 9.NARLI MADEN SUYU; TOPLAM.

2.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZIRAN 2021 gün ve TEK.H:06-379 sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar

2.1.1 Aromalı Doğal Mineralli Gazlı İçecek; Tip-2 Aromalı Mineralli Gazlı İçecek depozitosuz (iadesiz) 250 ml'lik cam şişe ambalajlarda alınacaktır. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 7'NCİ KISIM DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ 1.DONDURULMUŞ BAMYA SİVRİ; TOPLAM : 800 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-116G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Bamya; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 2.DONDURULMUŞ GARNİTÜR; TOPLAM :

1.150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-312C şartnamesine göre dondurulmuş garnitür olacaktır. Aralık 2014 tarihli TS 13637'de belirtildiği gibi olacaktır. İçeriğinde haşlanmış karnabahar, brokoli, orbit fasulye, havuç olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3.DONDURULMUŞ ISPANAK; TOPLAM :

1.950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının AĞUSTOS 2018 gün ve TEK.H.:06-301B Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Ispanak; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir.. 4.DONDURULMUŞ PATATES (PARMAK); TOPLAM :

6.500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

3.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

3.000 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Patates Klasik; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Birbirine yapışmış blok halde bulunmayacaktır. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 5.DONDURULMUŞ PATATES (ELMA DİLİMLİ) ; TOPLAM :

1.550 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Patates Elma Dilim; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Birbirine yapışmış blok halde bulunmayacaktır. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 6.DONDURULMUŞ PATATES (9*18) ; TOPLAM :

3.100 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

3.000 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G şartnamesine göre dondurulmuş patates (9x18) olacaktır. Nisan 2014 tarihli TS8642'de tanımlandığı gibi, Tip

4.1 Parmak Şeklinde (9x18), Çeşit

4.1 Kızartılmadan Dondurulmuş olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.DONDURULMUŞ İNEGÖL KÖFTE; TOPLAM : 35 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-111E şartnamesine göre Pişmemiş İnegöl Köfte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.DONDURULMUŞ ET DÖNER (PİŞMİŞ) DONDURULMUŞ ET DÖNER: DÖNER EKMEĞİ :100 GR. 50 GR.ET DÖNER 15 GR.PATATES; TOPLAM : 10 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EYLÜL 2022 gün ve TEK.H.:06-384 şartnamesine göre Pişmiş Dondurulmuş Döner olacaktır. 2.1.1?de "Terimler ve Tarifler" kısmında yer alan "Tip 1 Yaprak Dondurulmuş döner" tanımına uygun olacaktır. Ve muaddelinde olan ürünler ile birlikte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.DONDURULMUŞ BEZELYE; TOPLAM :1.160 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 850 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-120G şartnamesine göre Dondurulmuş Bezelye olacaktır. Haziran 2014 tarihli TS 8644'te tanımlandığı gibidir. Boy orta boy olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10. DONDURULMUŞ BÖREK SİGARA; TOPLAM : 110 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2022 gün ve TEK.H.:06-385 şartnamesine göre Madde (2.1.3) tanımlandığı gibi Dondurulmuş Kalem ( Sigara) Böreği-Pişirilmemiş, Tip-3 Kalem (Sigara) Böreği Çeşit 1 peynirli olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11.DONDURULMUŞ MANTI; TOPLAM : 400 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-41 F şartnamesine göre dondurulmuş mantı, Sınıf -1 , iç malzemesi Eylül 2013 ve 12980 sayılı TS'ye uygun iç malzeme olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12.DONDURULMUŞ MISIR; TOPLAM : 400 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-321C şartnamesine göre Dondurulmuş Mısır olacaktır. Nisan 1993 tarihli TS 10932? de tanımlandığı gibidir. Tipi tane dondurulmuş mısır olacaktır. Laboratuar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.DONDURULMUŞ TAZE FASULYE; TOPLAM :

1.500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-127 G Teknik şartnamesine göre tip 1 kesilmiş (normal boyda) dondurulmuş taze fasulye olacaktır. Çeşitler Haziran 2014 tarihli TS 9496 de belirtildiği gibidir. Teknik Şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 14.DONDURULMUŞ PİZZA; TOPLAM: 50 ADET. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-42 F şartnamesine göre dondurulmuş pizza , Tip-3 Karışık Pizza , Çeşit I İnce Taban olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 15.DONDURULMUŞ HAMBURGER (90 GR.); TOPLAM: 50 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-110F şartnamesine göre Dondurulmuş Pişmemiş Hamburger Köfte olacaktır. Ocak 2010 tarihli TS 10580'de tanımlandığı gibi olacaktır. Çeşit-1 Hamburger Köfte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 16.DONDURULMUŞ GARNİTÜR (PATATESLİ); TOPLAM :500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-312C şartnamesine göre dondurulmuş garnitür (bezelye, havuç ve patates) olacaktır. Aralık 2014 tarihli TS 13637'de belirtildiği gibi olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 17. DONDURULMUŞ BÖREK SİGARA Adet 100 GR (+-10GR); TOPLAM : 20 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2022 gün ve TEK.H.:06-385 şartnamesine göre Madde (2.1.3) tanımlandığı gibi Dondurulmuş Kalem ( Sigara) Böreği-Pişirilmemiş, Tip-3 Kalem (Sigara) Böreği Çeşit 1 peynirli olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 18.DONDURULMUŞ KARNABAHAR; TOPLAM : 100 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-123 G Teknik şartnamesine göre dondurulmuş karnabahar olacaktır. Sınıflar Mart 2016 tarihli TS 9133’te belirtildiği gibi olacaktır. Teknik Şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 19.DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU; TOPLAM : 80 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-40I şartnamesine göreMadde (2.1.3) tanımlandığı gibi Milföy Hamuru-Dondurulmuş olacaktır. Eylül 2013 tarihli TS 12230’da belirtilen sınıflandırma ve özelliklere uygun olmalıdır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8'NCİ KISIM PEYNİR ÜRÜNLERİ 1 .PEYNİR DİL; TOPLAM : 400 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-63J şartnamesine göre Dil Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, 1'inci sınıf, 200 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 2.PEYNİR HELLİM; TOPLAM : 150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının NİSAN 2019 gün ve TEK.H.:06-357 şartnamesine göre Hellim Peyniri; TS 12513'e uygun çeşitlerden idarenin talep ettiği çeşit, 1'inci sınıf, 200-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3. PEYNİR KAŞAR DİLİMLİ (TAM YAĞLI); TOPLAM :10 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-1 Taze Kaşar ve Dilimli tip, 1'inci sınıf, 500 gr-1000 gr-1500 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 4. PEYNİRİ KAŞAR (ESKİ); TOPLAM : 350 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-2 Olgunlaştırılmış Kaşar Peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5. PEYNİR KAŞAR (TAZE); TOPLAM :

3.900 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.700 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-1 Taze Kaşar, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6. BEYAZ PEYNİR KEÇİ (TAM YAĞLI); TOPLAM : 255 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, %100 KEÇİ peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.PEYNİR LOR; TOPLAM : 105 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-62İ şartnamesine göre Lor Peyniri, 1'inci sınıf, 500 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.PEYNİR TULUM (ERZİNCAN); TOPLAM : 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-61İ şartnamesine göre Erzincan Tulum Peyniri, 1'inci sınıf, Tip-1 Tam Yağlı, 250 gr-500 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.PEYNİR TULUM (İZMİR); TOPLAM : 275 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 175 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-61İ şartnamesine göre İzmir Tulum Peyniri, 1'inci sınıf, Tip-1 Tam Yağlı, 250-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.BEYAZ PEYNİR DİYET (AZ YAĞLI); TOPLAM : 420 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 120 KG)MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-3 Az Yağlı, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11. BEYAZ PEYNİR KLASİK İNEK (TAM YAĞLI);

1.800 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 400 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, İNEK peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12. BEYAZ PEYNİR KLASİK KOYUN (TAM YAĞLI);

1.000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 800 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, KOYUN peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.BEYAZ PEYNİR (YARIM YAĞLI); TOPLAM : 5 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, %100 İNEK peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

45.1. 1'İNCİ KISIM KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ 1. DANA NUAR: TOPLAM

1.250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.5 çeşit-5 ve

3.2.2.5. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 2. DANA BONFİLE FİTİLSİZ : TOPLAM 450 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.6 çeşit-6 ve

3.2.2.6. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. Dana bonfile fitilsiz olacaktır. 3. DANA DÖŞ: TOPLAM

6.350 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2700 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz .Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.9 çeşit-9 ve

3.2.2.9. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 4. DANA KARACİĞER: TOPLAM

1.400 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 350 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.)MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.12 çeşit-12 ve

3.2.2.12. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 5. DANA KONTREFİLE: TOPLAM

1.105 (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 350 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.7 çeşit-7 ve

3.2.2.7. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 6. DANA T-BONE STEAK: TOPLAM 15 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş) ,

2.4.11 çeşit-11 ve

3.2.2.11. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. T-Bone Steak 400-450 gr ağırlığında olacaktır. 7. DANA TRANÇ: TOPLAM

7.500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

4.000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.1 çeşit-1 ve

3.2.2.1. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 8. DANA İŞKEMBE: TOPLAM 1,050 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.13 çeşit-13 ve

3.2.2.13. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 9. KUZU KOL KEMİKLİ: TOPLAM 250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.16 çeşit-16 ve

3.2.2.16. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 10. KUZU KOL KEMİKSİZ: TOPLAM 50 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 30 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.16 çeşit-16 ve

3.2.2.16. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 11. KUZU DÖŞ: TOPLAM 1,010 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.23 çeşit-23 ve

3.2.2.23. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 12. KUZU KUYRUK YAĞI: TOPLAM

1.250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 600 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş) ve (şerbetli),

2.4.25 çeşit-25 ve

3.2.2.5. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 13. KUZU PİRZOLA KALEM: TOPLAM 80 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.20 çeşit-20 ve

3.2.2.20. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 14. KUZU BUT KEMİKSİZ: TOPLAM 720 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.18 çeşit-18 ve

3.2.2.18. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir.. 15. DANA ANTRİKOT : TOPLAM 200 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 30 KG.)MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.10 çeşit-10 ve

3.2.2.10. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 16. KUZU KARACİĞER : TOPLAM 70 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.). MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.24'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

3.2.2.24.1 çeşit-10 ve

3.2.2.24.2. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 17. KUZU İNCİK : TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG.): MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.19.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.10 çeşit-10 ve

3.2.2.19. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 18. KUZU GERDAN : TOPLAM 40 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG.): MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.21.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

3.2.2.21 çeşit-21 ve

3.2.2.21. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 19.SALAM (% 100 DANA); TOPLAM: 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-53 K no'lu Teknik şartnamesine göre; alınacaktır. Alınacak sosiste kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Salam teknik şartnamesine göre ÇEŞİT -1 (2.3.1.1) Madde. Sade Salam birinci sınıf (2.2.1 Madde) %100 dana eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SALAM (DANA) GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 20.SOSİS (% 100 DANA) TOPLAM 200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 80 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-54 k no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sosiste kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Sosis teknik şartnamesine göre Tip-2, Tür-1 şeklinde taze birinci sınıf

2.1.3 maddesindeki sosis olacaktır. %100 dana etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SOSİSLER GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 21.ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (DANA); TOPLAM 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 140 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-185 G no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sucukta kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır Sucuk teknik şartnamesine göre 2-4-1-1 Maddesine göre Çeşit -1 birinci sınıf %100 Kırmızı (Dana) etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SUCUK GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 22. SUCUK (DANA); TOPLAM 700 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-52 K no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sucukta kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır Sucuk teknik şartnamesine göre 2-4-1-1 Maddesine göre Çeşit -1 birinci sınıf %100 Kırmızı (Dana) etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SUCUK GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 23.DANA KAVURMA; TOPLAM 255 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEKH: 06-268 F no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dana Kavurma, Sınıf-1 Kırmızı et kavurma olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 2'NCİ KISIM TAVUK ÜRÜNLERİ 1. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (280-300 GR, TABAKLI); TOPLAM 266 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 216 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 2. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-330 GR, TABAKLI) TOPLAM

1.850 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

1.800 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir 3.TAVUK BUDU PARÇA ETİ (KEMİKSİZ) (250-270 GR.TABAKLI): TOPLAM

5.050 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5,000 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf özelliklerinde olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 4. TAVUK GOĞÜS ETİ (DERİLİ) (TABAKLI); TOPLAM

1.750 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1,700 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-83 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1 soğutulmuş (Taze), Grup-1 Derili, 1'inci sınıf (tabaklı) olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir 5.TAVUK GÖĞÜS ETİ (DERİSİZ, TABAKLI); TOPLAM 9,720 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5,500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ, 720 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-83 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve Grup-2: Derisiz, (Kemiksiz) olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 6. TAVUK GÖVDE ETİ (PİLİÇ BÜTÜN ÇEVİRMELİK) (1000 GR. KANATSIZ TABAKLI); TOPLAM

2.600 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1,600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1,000 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-84 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1 Soğutulmuş (Taze), 1'inci sınıf özelliklerinde olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 7. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-350 GR, KEMİKLİ, TABAKLI); TOPLAM 1,800 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1,400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ : 400 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 8. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-350 GR, KEMİKSİZ, TABAKLI); TOPLAM 2,000 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ : 1,500 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 9. TAVUK DÖNER HAZIR KESİLMİŞ (2,5-5 KG AMBALAJLARDA- VAKUMLU); TOPLAM 128 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 108 KG)MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının MAYIS 2024 gün ve TEKH:06-337 B no'lu Teknik şartnamesine olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3'ÜNCÜ KISIM SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ 1. ARMUT; TOPLAM 70 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı ARALIK 2023 ve TEK.H: 06-288 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Armutlar deveci veya santa maria çeşit, birinci sınıf, İri boy, olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. En az 50- 55 mm çapında olacaktır. 2. AYVA; TOPLAM 225 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK H.06-280 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Ayvalar ekmek ayvası çeşidi, 2, 3 no.lu boy birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 3. BAŞ LAHANA (BEYAZ LAHANA); TOPLAM 555 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 ve TEK.H.06-269 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Beyaz Lahanalar birinci sınıf Grup-1, Çeşit-1 ve orta/iri boy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 4.BİBER KAPYA; TOPLAM

2.040 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 300 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 900 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kapya biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kapya (Konik) olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 5. BİBER TAZE KIL; TOPLAM 225 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kıl biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kıl ve uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 6. BİBER TAZE KÖY; TOPLAM

1.510 KG(MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

1.500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Köy biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Köy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 7. BİBER TAZE RENKLİ (SARI/KIRMIZI); TOPLAM 460 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 K, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı/kırmızıbiberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı/kırmızı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 8. BİBER SARI; TOPLAM 110 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 9. BİBER TAZE (SİVRİ); TOPLAM

2.390 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 550 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 600 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sivri biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sivri, uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 10. BROKOLİ; TOPLAM 120 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEKH.06-266 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Brokoli birinci sınıf, baş çapı en az 6 cm olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 11. BİBER TAZE ÇARLİSTON; TOPLAM

3.490 KG(KALENDER OE MD.LÜĞÜ

2.200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Çarliston biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Çarliston ve uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 12. DOMATES (ÇERİ); TOPLAM 750 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 600 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Çeri Domatesi birinci sınıf yuvarlak tip, kırmızı renkli olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 13. DEREOTU; TOPLAM

1.870 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1200 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 120 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 DEMET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK. H.06-56 E sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Temiz, sağlam, taze körpe görünüşlü dereotu özelliklerini taşıyacaktır. Dereotu birinci sınıf, yerli çeşit bir demet en az 100 gr olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 14. DOLMALIK BİBER; TOPLAM 930 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 60 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Dolmalık biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Dolmalık ve yuvarlak olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 15. DOMATES; TOPLAM

15.300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 6000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 5000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3500 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 800 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf yuvarlak tip, kırmızı renkli olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 16. DOMATES (PEMBE); TOPLAM 160 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, sofralık yuvarlak, pembe renkli, 47-77 mm arası çapında olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 17. DOMATES (KOKTEYL); TOPLAM 2010 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, sofralık yuvarlak, kırmızı renkli olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 18. ELMA (GRANDSİMİT); TOPLAM 120 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 70 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 19. ELMA (STARKİNG); TOPLAM 100 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 60 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 20. ELMA (GOLDEN); TOPLAM 30 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 21. ENGİNAR (SOYULMUŞ 7-9 cm); 850 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 AD, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 AD. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 AD.) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H:06-276 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Enginarlar birinci sınıf olacak temizlenmiş ve soyulmuş, 7-9 cm kalibre olarak, piyasa teamülü, içerisinde en fazla 5 adet olacak ambalajlarda teslim edilecektir. 22. ERİK (ANJALİKA); TOPLAM 15 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -286 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Erik birinci sınıf, iri boy, Japon grubu erik türünden, anjalika (Angeleno), büyük boy 5-10 kg'lık tahta veya plastik kasalarda olacaktır. 23. GREYFURT- ALTINTOP; TOPLAM 30 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Altıntop (Greyfurtlar) birinci sınıf, karışık çeşitlerden, greyfurt 1-5 arasındaki çaplarda (110-139 mm) olup tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 24. HAVUÇ; TOPLAM 3900KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1800 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG)MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H.: 06-57 F sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Havuç, ekstra boyda, temiz ve şeffaf piyasa teamülü 5-10 kg’lık naylon poşetler içinde veya tahta, plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 25. HIYAR (SALATALIK ÇENGELKÖY); TOPLAM 2600 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 600 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK. H. : 06-284 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Salatalık birinci sınıf olacak, serada veya açıkta yetiştirilmiş, sofralık tip, Çengelköy çeşit, orta boy, 50-100 gr arasında, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır 26. HIYAR (SALATALIK); TOPLAM 2900 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-284 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Salatalık birinci sınıf olacak, serada veya açıkta yetiştirilmiş, sofralık tip, karışık çeşitlerde, orta boy, 50-100 gr arasında, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 27. ISPANAK; TOPLAM 70 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-14F sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Ispanak birinci sınıf olacak, TS 1130?da belirtilen çeşitlerden idarenin talep ettiği çeşit olacak, çamur ve toprak olmayacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 28. KARNABAHAR; TOPLAM 70 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H:06-70 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Karnabaharlar birinci sınıf ve orta büyük olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 29. KARPUZ; TOPLAM 1330 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 80 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-267 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Karpuzlar birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, orta ve büyük boy olacak, dökme olarak alınacaktır. 30. KAVUN; TOPLAM 1300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-298 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kavunlar 1’inci sınıf olacaktır. Kavun birinci sınıf, Altınbaş, Topatan, Casaba, Hasanbey çeşitlerinden biri veya diğer çeşitler en az 1,5 kg ve üzeri boyda olacaktır. 31. KEREVİZ; TOPLAM 850 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.:06-271 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kerevizler, birinci sınıf olacak kök kereviz tipi, orta ve büyük boy tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 32. KESTANE KABAĞI: TOPLAM 1300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 33. KIRMIZI LAHANA; TOPLAM 1050 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 550 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 ve TEK.H.06-269 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızılahanalar birinci sınıf, Grup-2, Çeşit-2, orta boy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 34. KIVIRCIK SALATA; TOPLAM 2900 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK. H.06-277 C Sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Yeşil Salata Tip-2: kıvırcık salata ve grup 1-2'den herhangi biri, büyük boy en az 200 gr ağırlığında olacaktır. Kıvırcık Salata birinci sınıf olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 35. KİVİ; TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 25 KG., MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK.H.06-272 C teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kiviler birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır., Düzgün sağlam taze dolgun soğuktan zarar görmemiş kendi çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik 5-10 kg'lık ambalajlar içinde olacaktır. 36. KURU SOĞAN; TOPLAM 7500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 3000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2750 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.06-254 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kuru soğan birinci sınıf, büyük ve çok büyük boy çeşitlerinden herhangi biri 25-50 kg'lık file çuvallarda olacaktır. 37.LİMON; TOPLAM 6600 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 3000 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 950 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2500 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır Limonlar birinci sınıf, karışık çeşit (Kütdiken ve Mayer çeşitleri hariç) 3-4 net boylarda (çapı 55-65 cm, kütlesi 105-130 gr) arasında 5-10 kg'lık tahta, plastik veya piyasa teamülü file çuvallarda olacaktır. 38.MANDALİNA; TOPLAM 230 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 20 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Mandalinalar birinci sınıf, Satsuma, klamantin veya yerli çeşitlerden, 1-2 ve 3 numaralı boy özelliklerini taşıyacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 39. MARUL GÖBEK (BAŞ SALATA, AYSBERG) : TOPLAM 5000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 800 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 500 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3500 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK. H.06-277 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Marul göbek; birinci sınıf, Tip-1 Baş Salata (aysberg); grup 1-2'den herhangi biri veya karışımı, en az 200 gr ağırlığında, dış yaprakları zarar görmemiş olacak, temiz ve gözle görülebilir böcek/böcek hasarı olmayacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde olacaktır. 40. MAYDANOZ; TOPLAM 9050 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 4500 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1750 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2500 DEMET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-279 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Maydanozlar birinci sınıf olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde ve 100 gr'lık demetler halinde olacaktır. 41. MUZ; TOPLAM 180 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 20 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığın ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. 06-67 g sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Muz birinci sınıf olacak, tahta plastik veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. Sarımtırak yeşil muz, yeşilimtırak sarı muz, yeşil uçlu sarı muz ve tam sarının çeşitlerinin karışımı olacaktır. 42. NAR (SIKMALIK); TOPLAM 370 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-292 Ç Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Nar iri boy, karışık çeşitlerden herhangi biri olacaktır. 43. PATATES; TOPLAM 6750 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 2000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3000 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-13 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Patates birinci sınıf, orta ve büyük boy olacak 25-50 kg'lık file çuval ambalajları içerisinde teslim edilecektir. 44. PATLICAN BOSTAN; TOPLAM 1950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG )MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-262 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Patlıcanlar birinci sınıf , (kemer, bostan, dolmalık ) çeşitlerinden, BOY-2 (orta boy) patlıcan olacaktır. Patlıcanlar tahta veya plastik kasa ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 45. PATLICAN KEMER: TOPLAM 5000 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 2500 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 500 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1600 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 400 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-262 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Patlıcanlar birinci sınıf , (kemer, bostan, dolmalık ) çeşitlerinden, BOY-2 (orta boy) patlıcan olacaktır. Patlıcanlar tahta veya plastik kasa ambalaj içerisinde teslim alınacaktır 46. PIRASA; TOPLAM 950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 350 KG) SB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı EKİM 2024 ve TEK.H: 06-34 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Pırasalar birinci sınıf çeşitlerden herhangi biri, ince boy, 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 47. PORTAKAL (SIKMALIK); TOPLAM 500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG , MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre Valensiya Leyt cinsi olacaktır. Portakallar birinci sınıf olacak, Meyve Çapı : 65-70 mm, Meyve Ağırlığı : 160-165 gr olacak, tahta veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 48. PORTAKAL YEMELİK; TOPLAM 350 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre Vaşington Navel cinsi olacaktır. Portakallar birinci sınıf olacak, çapı 75-80 cm, kütlesi 200-250 gr olacaktır, tahta veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 49.SARIMSAK (KURU); TOPLAM 385 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 65 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-273 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Sarımsak; birinci sınıf , Tip-3: Kuru , Çeşit-3: Gümüş kabuklu olacak ve demet yapılmamış (dağınık halde) tahta veya plastik ambalaj yada piyasada bulunan file torba içerisinde teslim alınacaktır. Düzgün sağlam, dolgun, beyaz sarımsak çeşidi olacaktır. 50. SEMİZ OTU; TOPLAM 770 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 150 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG)Ö MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-296 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Semizotu birinci sınıf karışık çeşitlerden herhangi biri olacak, çiçeklenme emaresi olmayacak, toprak, ambalaj darası düşüldükten sonra alınacaktır. 51. SOĞAN KIRMIZI; TOPLAM 325 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 250 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG , MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 65 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.06-254 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kırmızı soğan birinci sınıf, büyük ve çok büyük boy çeşitlerinden herhangi biri 25-50 kg'lık file çuvallarda olacaktır. 52. TAZE BAKLA; TOPLAM 50 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG)MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-295 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze Bakla birinci sınıf olacaktır. Gözle görülebilir kurt/böcek veya zararları olmayacaktır. 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 53. TAZE ÇİLEK: TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 15 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H:06-274 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Birinci sınıf, büyük boy, 1-5 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 54.TAZE ERİK (PAPAZ): TOPLAM 65 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -286 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze erik birinci sınıf, iri ve orta boy, canerikleri çeşidinden Papaz eriği, iri-orta boy 5-10 kg'lık tahta veya plastik kasalarda olacaktır. 55. TAZE FASULYE (ŞEKER); TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 25 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-297 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze fasulye birinci sınıf, çalı veya şeker çeşidi olacak, 5-10 kg’lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 56. TAZE FASULYE (ÇALI); TOPLAM 85 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 25 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-297 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze fasulye birinci sınıf, çalı veya şeker çeşidi olacak, 5-10 kg’lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 57. TAZE İNCİR; TOPLAM 25 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2022 tarih ve TEK.H. : 06-291 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze incirler ekstra sınıf ve iri ve orta boy karışık çeşit, 1-5 kg'lık tahta veya plastik kasa içinde olacaktır. 58. TAZE KAYISI; TOPLAM 40 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığın ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. 06-69 G sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze kayısı ekstra sınıf 5-20 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içinde teslim edilecektir. 59. TAZE KİRAZ; TOPLAM 35 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-263 C teknik şartnamesine göre alınacaktır. Birinci sınıf, napolyon, büyük boy, 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 60. TAZE NANE; TOPLAM 510 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 60 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -281 Ç teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Taze nane 1 nci sınıf, çeşitlerden herhangi biri( acı nane hariç), taze naneler en az 100 gr'lık demetler halinde olacaktır. 61. TAZE SOĞAN; TOPLAM 150 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-282 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze soğan birinci sınıf, 500 gr'lık demetler halinde tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 62. TAZE ŞEFTALİ;TOPLAM 35 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-285 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sofralık çeşitlerden herhangi biri, "AA" boy kategorisinde olacaktır. Şeftali birinci sınıf olacaktır. 63. TAZE ÜZÜM (SARI) ; TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 64. TAZE ÜZÜM KIRMIZI; TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 15 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 65. TAZE ÜZÜM SİYAH; TOPLAM 50 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 25 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 66. TURP; TOPLAM 175 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. 35 F Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Turplar birinci sınıf çeşitlerden saksa, French Breakfast 3 ve sparkler 3 çeşitlerden olacak; tahta, plastik kasa içinde veya piyasa teamülü 5-10 kg'lık naylon poşetler içinde teslim alınacaktır. 67. YAZLIK KABAK (SAKIZ KABAK); TOPLAM 1750 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 850 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-265 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sakız kabak birinci sınıf, orta ve büyük boy olacaktır. Sakız kabak birinci sınıf, piyasa teamülü 5-15 kg'lık ambalaj (tahta veya plastik kasalarda olacaktır.) 68. AYVA İRİ 400-500 GR; TOPLAM 105 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK H.06-280 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Ayvalar ekmek ayvası çeşidi,

2.3.1.1. Ekstra

2.3.2.1 no.lu boy birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 69. BİBER RENKLİ (SARI) DOLMALIK KALIN ETLİ; TOPLAM 55 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 70. BİBER RENKLİ (KIRMIZI) DOLMALIK KALIN ETLİ; 105 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kırmızıbiberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kırmızı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 71. KESTANE KABAĞI (BALKABAĞI) BÜTÜN: TOPLAM 5 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 72. KESTANE KABAĞI (BALKABAĞI) SOYULMUŞ: TOPLAM 300 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 4'ÜNCÜ KISIM MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ 1. AYÇİÇEK YAĞI (16,380 kg'lık ambalajlarda) ; TOPLAM 12.880,6 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 4.422,6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:1638 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ:820 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-6İ sayılı teknik şartnamesine göre Ayçiçek yağı yemeklik Ayçiçek yağı olacaktır. Net üzerinden alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 2. ÇİÇEK BALI (BAL PETEK); TOPLAM: 165 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 çiçek balı çeşidi, ortasında TS 6972'ye uygun petek bulunan, % 100 sırlanmış çerçevesiyle birlikte piyasaya arz edilen petekli bal nakliye ambalajlarda olacaktır. 3. ÇİÇEK BALI (SÜZME); TOPLAM: 110 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 süzme çiçek balı çeşidi, En az % 75'i sırlanmış petekli balların, oda sıcaklığında (20 °C ila 35 °C) santrifüj ile veya hiç bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden peteğinden sızdırılmasıyla elde edilerek piyasaya arz edilen süzme bal nakliye ambalajlarda olacaktır. 4.BİBER SALÇASI; TOPLAM: 890 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 650 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.06-115 F şartnamesine göre biber salçası; 1'inci sınıf, 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5. BİBER SALÇASI ACILI; TOPLAM: 65 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.06-115 F şartnamesine göre biber salçası; 1'inci sınıf, 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6.BİTKİSEL MARGARİN; TOPLAM :140 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:30 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün TEK.H.:06-25 I sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Bitkisel margarin yağı 250 gr'lık birim ambalajlarda 10 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE (2 GR'LIK); TOPLAM:

11.000 ADET ( MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:10.000 ADET.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-114 F şartnamesine göre olacak, en az 2 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE (1 KG'LIK); TOPLAM :11 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-114 F şartnamesine göre olacak, en az 1 Kg'lık teneke veya cam birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.DOMATES SALÇASI; TOPLAM:

3.070 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 950 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2025 gün ve TEK.H. 06-12Ö şartnamesine göre domates salçası; 1'inci sınıf, Tip-1: Duble Konsantre, Çeşit-2:Tuzsuz , 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.EKMEK KADAYIFI; TOPLAM : 31 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 15 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-230E teknik şartnamesine göre alınacaktır. 400 gr.lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11.EKMEK MAYASI (YAŞ MAYA); TOPLAM : 250 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:150 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve ??K.?.: 06-60İ Şartnamesine göre Ekmek Mayası birinci sınıf, Çeşit-1, Tip-1 veya Tip-2; 500 gr-1 kg'lık birim ambalajlarda ve 5 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12.MAKARNA (ERİŞTE); TOPLAM :190 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.ERİTME ÜÇGEN PEYNİR (15 Gr.lık); TOPLAM:

2.000 ADET. ( MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1500 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 ADET.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-47J şartnamesine göre olacak, Tip-1 Tam Yağlı ve Çeşit-1 Sade olacaktır. En az 15 Gr?lıküçgen alüminyum folyo birim ambalajda ve 6-8 adetlik kutu ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 14.FINDIK EZMESİ (PİKNİK); TOPLAM :

4.200 ADET. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 700 ADET. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.500 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

2.000 ADET.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının OC?K 2025 gün ve TEK.H.: 06-160İ şartnamesine göre olacak, Tip-1:Kakaolu Fındık Ezmesi ve 20 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 15.MAKARNA (FIRIN); TOPLAM :260 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:50 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 16.GÜLLAÇ; TOPLAM : 145 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 40 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 75 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-289C teknik şartnamesine göre alınacaktır. 700 gr’lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 17.HIYAR TURŞUSU; TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-249 F şartnamesine göre Hıyar Turşusu, birinci sınıf salamuralı tip, 1-11 kg'lık birim ambalajda Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 18. HIYAR TURŞUSU DİLİMLİ (10 KG.); TOPLAM: 110 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-249 F şartnamesine göre Hıyar Turşusu, birinci sınıf salamuralı ve dilimlenmiş tip, 1-10 kg'lık birim ambalajda Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 19.KAHVE BEYAZLATICISI (KREMA)-TOZ (5 GR'LIK); TOPLAM : 5005 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET ) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEK.H.: 06-204D şartnamesine göre Tanımlar 2.2.1.KAHVE BEYAZLATICI (KREMA)-TOZ olacak, en az 5 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 20.KARIŞIK TURŞU; TOPLAM: 370 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının Ekim 2024 gün ve TEK.H:06-253 E şartnamesine göre Karışık Turşu birinci sınıf salamuralı tip,1-5 kg'lık birim ambalajda süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 21.KETÇAP (KOVA); TOPLAM : 295 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 90 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.: 06-131G şartnamesine göre alınacaktır. Poşet Ketçap Tip-2: Acısız Ketçap, 8 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 22.KETÇAP (POŞET); TOPLAM :

33.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 18000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk. lığının MART 2025 gün ve TEK.H.: 06-131G şartnamesine göre alınacaktır. Poşet Ketçap Tip-2: Acısız Ketçap, 9 gr'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 23.KONSERVE AYÇİÇEK YAĞLI YAPRAK SARMA: TOPLAM :250 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-260D şartnamesine göre 1nci sınıf olacaktır. Konserve ayçiçekyağlı yaprak sarma konservesi brüt 3-5 Kg'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 15 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 24.KONSERVE BEZELYE: TOPLAM :250 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-24 O şartnamesine göre bezelyeden 1nci sınıf olacaktır. Konserve bezelye brüt 4200 Gr'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 25.KONSERVE MANTAR; TOPLAM : 1250 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 800 KG. )MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-203 C şartnamesine göre Konserve Mantar; 1 'nci sınıf, Tip-2:Dilimlenmiş, 2-5 Kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde ve net ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 26.KONSERVE MISIR; TOPLAM : 705 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-202 E şartnamesine göre; 1nci sınıf olacaktır. Konserve mısır net 2,6 kg'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 10 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajrda olacaktır. Net ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 27.MAKARNA (FİYONK-BURGU-KELEBEK); TOPLAM : 710 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 400 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 28.MAKARNA (LAZANYA); TOPLAM : 150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 75 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 29.MAKARNA (SPAGETTİ); TOPLAM : 330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 30.MAKARNA ( ARPA ŞEHRİYE); TOPLAM : 420 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre şehriye; Tip-3, Alt Tip-1 ve Alt Tip-3, arpa ve tel tiplerinden, 1 nci sınıf olacak, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 31. MAKARNA (TEL ŞEHRİYE); TOPLAM : 180 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre şehriye; Tip-3, Alt Tip-1 ve Alt Tip-3, arpa ve tel tiplerinden, 1 nci sınıf olacak, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 32.MAYONEZ (KOVA): TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 120 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EYLÜL 2023 gün ve TEK.H. 06-130F şartnamesine göre alınacaktır. Mayonez 8 Kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 33.MAYONEZ (POŞET): TOPLAM :

27.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

10.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EYLÜL 2023 gün ve TEK.H. 06-130F şartnamesine göre alınacaktır. Mayonez Poşet 9 gr'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 34.NAR EKŞİSİ; TOPLAM : 610 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 ADET) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-318 B şartnamesine göre olacak, 1 litrelik birim ambalajda ve 10 litrelik mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 35.PASTALIK VE BÖREKLİK UN; TOPLAM :

9.700 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.: 06-15İ teknik şartnamesine göre Pastalık ve Böreklik Un; Grup-2 Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 36.PİKNİK SÜZME BAL; TOPLAM:

6.200 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2200 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3000 ADET)MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 süzme çiçek balı çeşidi, En az % 75'i sırlanmış petekli balların, oda sıcaklığında (20 °C ilà 35 °C) santrifüj ile veya hiç bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden peteğinden sızdırılmasıyla elde edilerek piyasaya arz edilen süzme bal 20 gr?lık birim ambalajda ve piyasa teamülü nakliye ambalajlarda olacaktır. 37.PİKNİK REÇEL( ÇİLEK-KAYISI-VİŞNE); TOPLAM: 1750 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne reçeli çeşitlerinden 20 gr’lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 38.PİKNİK TAHİN-PEKMEZ KARIŞIMI; TOPLAM: 1055 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. EKİM 2018 gün ve Tek.H:06-77F şartnamesine göre tahin-pekmez karışımı 30 gr’lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır 39.REÇEL AÇIK; ÇİLEK TOPLAM: 135 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 40.REÇEL AÇIK; İNCİR TOPLAM : 110 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 41.REÇEL AÇIK; KAYSI TOPLAM: 125 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 42.REÇEL AÇIK; VİŞNE TOPLAM: 185 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 43.SİRKE (ELMA); TOPLAM : 230 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-36 H teknik şartnamesine göre üzüm veya elma sirkesi,1 lt'lik cam veya plastik birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 44.SİRKE (ÜZÜM); TOPLAM :710 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 180 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 60 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 450 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-36 H teknik şartnamesine göre üzüm veya elma sirkesi,1 lt'lik cam veya plastik birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 45.ŞALGAM SUYU; ACILI TOPLAM : 5420 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 720 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3500 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2025 tarih ve TEK.H.: 06-368A Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Şalgam Suyu, plastik veya cam en az 300 ml'lik ambalajlarda ve idarenin tebligatına göre Tip-1 veya Tip-2 sınıflarından piyasa teamülü 12'li koli içinde teslim alınacaktır. 46.ŞALGAM SUYU; ACISIZ TOPLAM : 6716 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2016 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:3 500 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2025 tarih ve TEK.H.: 06-368A Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Şalgam Suyu, plastik veya cam en az 300 ml'lik ambalajlarda ve idarenin tebligatına göre Tip-1 veya Tip-2 sınıflarından piyasa teamülü 12'li koli içinde teslim alınacaktır. 47.TAHİN; TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEK.H:06-93G sayılı Teknik şartnamesine Tanımlar

2.1.4. göre Tahin; 600-1000 Gram arası cam veya plastik birim ambalaj içinde olacak, Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 48.TAHİN HELVASI (SADE); TOPLAM : 15 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-94 K şartnamesine göre Tahin Helva Tip 1; Sade Tahin Helvası çeşidinden 1 kg'lık plastik esaslı küvet birim ambalajda, en fazla 10 kg'lık nakliye ambalaj içinde olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 49.TAHİN HELVASI (SADE) PİKNİK; TOPLAM : 5500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1800 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2500 ADET) MSB Tek Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-94 K şartnamesine Tahin Helva Tip 1; Sade Tahin Helvası çeşidinden 20 gr'lık birim ambalajda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 50.TANDIR VE PİDELİK UN; TOPLAM :5000 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 3500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:1500 KG) Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-15 İ teknik şartnamesine göre Tandır ve Pidelik Un; Grup-2 Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 51.TARHANA; TOPLAM : 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-64 İ teknik şartnamesine göre alınacaktır. 1-5 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 52. TEREYAĞ (PİKNİK) (10 gr'lık PVC ambalajlarda);; TOPLAM : 8900 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2400 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:3000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3500 ADET) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının EKİM 2025 gün ve TEK.H.: 06-4J sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar 2.1.5.Tereyağ 30 gr?lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 53.ŞEKER TOZ; TOPLAM : 4550 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2022 gün ve T?K.H.: 06-118G sayılı teknik şartnamesine göre şeker; Sınıf-1: Ekstra Beyaz şeker, Sınıf 2: Beyaz şeker, Tip 1: Ekstra Beyaz kristal şeker, Ekstra Beyaz Şekerin Tipleri, Tip 2: Ekstra Beyaz kesme şeker, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 54.ŞEKER TOZ (STİCK); TOPLAM :

390.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

190.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

100.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2022 gün ve T?K.H.: 06-118G sayılı teknik şartnamesine göre şeker; Sınıf-1: Ekstra Beyaz şeker, Sınıf 2: Beyaz şeker, Tip 1: Ekstra Beyaz kristal şeker, Ekstra Beyaz Şekerin Tipleri, Tip 2: Ekstra Beyaz kesme şeker, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 55.TUZ (YENİLEBİLİR); TOPLAM :2200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:400 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:1250 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-119 İ sayılı teknik şartnamesine göre tuz; Sınıf-1:Sofra Tuzu, Çeşit-1: Deniz Tuzu, Tip-1: İyotlu Tuz, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 56. TUZ YENİLEBİLİR (POŞET PİKNİK 1 Gr'lık birim ambalaj içerisinde) ; TOPLAM :27.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-119 İ sayılı teknik şartnamesine göre tuz; Sınıf-1:Sofra Tuzu, Çeşit-1: Deniz Tuzu, Tip-1: İyotlu Tuz, 1 Gr'lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 57.UN MISIR; TOPLAM :205 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. ) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-395 teknik şartnamesine göre net 1-5-10 kg.lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 58. UN SARI; TOPLAM :300 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-15 İ teknik şartnamesine göre Sarı Un; Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 59.ÜZÜM PEKMEZİ; TOPLAM :200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-92G şartnamesine göre olacak, Grup-1 Tatlı Pekmez ve Tip-1:Sıvı Pekmez; 700-1300 gr arası cam veya plastik birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 60.YENİLEBİLİR NİŞASTA ( BUĞDAY NİŞASTASI); TOPLAM : 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-180 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Yenilebilir nişasta Çeşit:2 buğday nişastası ve ÇEŞİT:3 mısır nişastası olacaktır. 1-3 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 61.YENİLEBİLİR NİŞASTA (MISIR NİŞASTASI); TOPLAM :261 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 36 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-180 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Yenilebilir nişasta Çeşit:2 buğday nişastası ve ÇEŞİT:3 mısır nişastası olacaktır. 1-3 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 62.ZEYTİN SİYAH (230-260 Kalibre) ; TOPLAM :600 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 160 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-2: Siyah zeytin, Tür-2, Çeşit-1:Bütün zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 260 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 63.ZEYTİN SİYAH DİLİMLİ; TOPLAM : 68 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-2: Siyah zeytin, Tür-2, Çeşit-4:Çekirdeği Çıkartılmış Dilimli Zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 64.ZEYTİN YEŞİL (KOKTEYL); TOPLAM :120 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-4: zeytin dışındaki zeytinler, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 260 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 65.ZEYTİN YEŞİL BİBER DOLGULU (140-160 KALİBRE); TOPLAM :240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 60 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 80 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-5: Dolgulu zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 66.ZEYTİN YEŞİL ÇİZİK (201-230 KALİBRE); TOPLAM : 130 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 80 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-3: Çizik zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 230 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 67.ZEYTİN YEŞİL ÇİZİK (231-260 KALİBRE); TOPLAM : 200 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-3: Çizik zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 230 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 68.ZEYTİN YEŞİL DİLİMLİ; TOPLAM : 68 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2, Çeşit-4:Çekirdeği Çıkartılmış Dilimli Zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 69.ZEYTİNYAĞI (SIZMA); TOPLAM : 2050 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 800 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-5 İ şartnamesine göre Sınıf 1: Naturel zeytinyağı, Tür 1:Naturel sızma zeytinyağı çeşitlerinden olacaktır. Üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip, 5 lt'lik kulplu ve boşaltma kapaklı teneke kutu birim ambalajda 20-30 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 70.ÇAM FISTIĞI; TOPLAM : 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-65 H sayılı teknik şartnamesine göre kozak tip, 1 nci sınıf, 100-500 gr.lık birim ambalajda ve 1-5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 71. ÇÖREK OTU (25-50-100-250-1000 Gr.lık birim ambalajda); TOPLAM : 50 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-245 E sayılı teknik şartnamesine göre Tip-2 Öğütülmüş olacaktır. 25,50-100-250 Gr.lık birim ambalajda ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 72.HAMUR KABARTMA TOZU; TOPLAM: 85 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:30 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H. 06-247C Şartnamesine göre hamur kabartma tozu, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 73.HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLAM : 45 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-234 F teknik şartnamesine göre rendelenmiş Hindistan cevizi, 1nci sınıf , üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 74.KAKAO : TOPLAM : 115 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 40 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEK.H.: 06-71G Şartnamesine göre kakao, Grup-2, Sınıf-1: Kakao, Kakao Tozu, Toz Kakao olacak, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 75.KARABİBER ÖĞÜTÜLMÜŞ; TOPLAM: 180 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İ şartnamesine göre Karabiber; Tip 2:öğütülmüş karabiber, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 76.KARABİBER (POŞET (1 gr.lık ambalajda)); TOPLAM:

6.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:500 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İşartnamesine göre Karabiber; Tip 2:öğütülmüş karabiber, birinci sınıf, 1 g.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 77.KARABİBER (TANE); TOPLAM: 12 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İ şartnamesine göre Karabiber; Tip 1:tane karabiber, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 78.KARANFİL; TOPLAM: 12 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-237 F şartnamesine göre Karanfil; Tip 1: Bütün karanfil, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 79.KEKİK; TOPLAM: 60 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-233 E şartnamesine göre 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 80.KİMYON TOPLAM : 120 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 30 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-246 E şartnamesine göre Kimyon;1 inci sınıf , Tip-2: Öğütülmüş olacak, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık nakliye ambalajında olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 81.KÖRİ (TOZ); TOPLAM :40 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-06-304 C şartnamesine göre; 100-500 Gramlık birim ambalaj içinde olacak, Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 82.KURU NANE; TOPLAM : 105 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 15 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-236 F sayılı teknik şartnamesine göre NANE; Kuru Nane, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 83.KUŞ ÜZÜMÜ; TOPLAM: 33 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-161 Ğ Şartnamesine göre kuş üzümü birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 84.PUL KIRMIZI BİBER; TOPLAM :520 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-232 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızı pul biber 1 ncisınıf , 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 85.SUSAM; TOPLAM : 230 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-238 F şartnamesine göre, 1 inci sınıf olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg?lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 86.TARÇIN; TOPLAM : 30 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-248 E şartnamesine göre, 1 inci sınıf , Grup-2: Öğütülmüş olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg’lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 87.TARÇIN (ÇUBUK); TOPLAM : 9 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-248 E şartnamesine göre, 1 inci sınıf , Grup-1: Kabuk Tarçın, Tip-2: Seylan Tarçın Kabuğu olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg’lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 88.KIRMIZI TOZ BİBER; TOPLAM : 330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 60 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-59 İ sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızı Toz Biber 1inci Sınıf, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 89.YENİBAHAR; TOPLAM : 30 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün TEK.H.: 06-235E sayılı teknik şartnamesine göre Yenibahar Tip-2 Öğütülmüş Yenibahar olacaktır. 500-1000 gr’lık birim ambalajda ve 5 kg’lık nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 90.AŞURELİK BUĞDAY TOPLAM : 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:130 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-86 D sayılı teknik şartnamesine göre Aşurelik Buğday; Tip-1: iri taneli aşurelik buğday,1-5 kg.lık birim ve 5-10 kg.lık nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 91.BARBUNYA FASÜLYE TOPLAM: 400 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-8 İ şartnamesine göre alınacaktır. Kuru Barbunya fasulye; birinci sınıf, orta boy ve 1-5 kg’lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg’lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 92.BULGUR (KÖFTELİK); TOPLAM: 235 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 15 KG.) MSB Tek. Hiz. D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKŞ-H-:06-11 H şartnamesine göre bulgur; Tip-2: köftelik bulgur, 1 inci sınıf, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 kg.lık birim ambalajlarda en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır.Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 93.BULGUR (PİLAVLIK); TOPLAM:

2.050 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 900 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek. Hiz. D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKŞ-H-:06-11 H şartnamesine göre bulgur; Tip-1: pilavlık bulgur, 1 inci sınıf, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 kg.lık birim ambalajlarda en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır.Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 94.İRMİK; TOPLAM :330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:250 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-16Ğ sayılı teknik şartnamesine göre buğday irmiği; Grup-2: orta boy irmik olacaktır. 500 gr-1000 GR?LIK birim ve 5-10 kg.lık nakliye ambalajlarda olacaktır.Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 95.KURU FASULYE; TOPLAM: 1450 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ :250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 600 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-8 İ şartnamesine göre alınacaktır. Kuru fasulye; dermason fasulye, birinci sınıf, büyük boy, son yılın mahsulü, 1-5 kg.lık birim ambalaj içerisinde , 5-10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 96.MERCİMEK (KIRMIZI) ; TOPLAM :3.900 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-10 İ şartnamesine göre kırmızı mercimek; kırmızı iç mercimek, 1nci sınıf, firma üretici gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. 1-5 kg.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 97. MERCİMEK (YEŞİL) ; TOPLAM : 140 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 30 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:60 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-10 İ şartnamesine göre yeşil mercimek; yeşil iç mercimek, 1nci sınıf, firma üretici gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. 1-5 kg.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 98. NOHUT KOÇBAŞI (1-5 kg'lık birim ambalajlarda); TOPLAM :1.200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:450 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-9 İ teknik şartnamesine göre Nohut; Tip-1;Koçbaşı, birinci sınıf, çok iri boy çeşidinden, 1 - 5 kg.lık birim ambalaj içerisinde, oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 99. PİRİNÇ BALDO (1-5 kg'lık birim ambalajlarda); TOPLAM :10.700 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2400 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:2000 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2019 gün ve TEK.H.:06-88 H şartnamesine göre pirinç; orta taneli, baldo ve tam değirmenlenmiş beyaz pirinç, 1 nci sınıf , üretici firma Gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 Kg.lık birim ambalajda, en fazla 10 kg oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 100.AYRAN (300 ML'LİK, TAM YAĞLI); TOPLAM:

33.220 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:7500 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

15.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 720 ADET) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının EKİM 2024 gün ve TEK.H.06-89H sayılı teknik şartnamesine göre AYRAN, Tip-1: tam yağlı, kısa ömürlü (20 GÜN), 300 ml'lik kase birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü 10-20'lik adetlik nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 101.UHT İÇME SÜT (1/1 LT'LİK, TAM YAĞLI TOPLAM :

13.560 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

6.480 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 600 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 480 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1 lt'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 102.UHT İÇME SÜT ( 200 ML'LİK, TAM YAĞLI,KAKAO-MEYVELİ TOPLAM :

3.229 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 729 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 2500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1/5 (200 ml)'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Tesis/orduevinin tebligatta belirttiği herhangi bir tip meyveli çeşidinden olabilecektir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 103.UHT İÇME SÜT ( 200 ML'LİK, TAM YAĞLI,SADE); TOPLAM :

1.416 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 216 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1/5 (200 ml)'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 104. YOĞURT SADE (KASE) (200 GR'LIK) ; TOPLAM:

10.720 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 3000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 4000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 720 ADET) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90-H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-1: Yoğurt (Sade) ve Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt, 200 gr'lık kase birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü 10-20'lik adetlik nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 105. YOĞURT SADE (KOVA) (9-10 KG'LIK); TOPLAM:

8.030 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 480 KG.) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90-H sayılı teknik şartnameye göre YOĞURT; Çeşit-1: Yoğurt (Sade) ve Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt, 9-10 kg'lık birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 106. YOĞURT SÜZME (500 GR- 900 GR) ; TOPLAM: 50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. ) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-2: Süzme yoğurt, Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt olacaktır. Hilesiz, katkısız, doğal tat ve kokuda, antibiyotik vb. inhibitör maddeleri içermeyen, sağlıklı hayvan sütlerinden üretilmiş yoğurtlardan elde edilmiş olacak Patojen mikroorganizma içermeyecek Fermente Sütler Tebliğine uygun olmalıdır. Kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Katkı Maddeleri Bölümüne uygun olmalıdır. Süzme yoğurt, 500 gr-900 gr arası birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 107. YOĞURT SÜZME ( 5 KG-10 KG.LIK KOVA İÇİNDE TOPLAM:

5.500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-2: Süzme yoğurt, Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt olacaktır. Hilesiz, katkısız, doğal tat ve kokuda, antibiyotik vb. inhibitör maddeleri içermeyen, sağlıklı hayvan sütlerinden üretilmiş yoğurtlardan elde edilmiş olacak Patojen mikroorganizma içermeyecek Fermente Sütler Tebliğine uygun olmalıdır. Kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Katkı Maddeleri Bölümüne uygun olmalıdır. Süzme yoğurt, 500 gr-900 gr arası birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 108. TEREYAĞI ; TOPLAM :2.200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1000 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının Ekim 2025 gün ve TEK.H.:06-4J teknik şartnamesine göre alınacaktır. Tereyağı; Tanımlar 2.1.5.Tereyağ 500-1000 gr?lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır 109.YUMURTA (Large Boy): TOPLAM :

108.440 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

50.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

30.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:27000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.440 ADET) MSB.Tek.Ve Proje D.Bşk.Lığının Aralık 2023 Gün Ve Tek.H.:06-163 G Teknik Şartnamesine Göre Alınacaktır. Yumurtalar Sağlıklı Evcil Tavuktan Elde Edilmiş Olmalıdır. Alınacak Yumurta “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Ve Yumurta Ürünleri Tebliği“Belgesindeki Yumurta Özelliklerine Uygun Olmalıdır. Kabukları Sağlam, Su Veya Başka Bir Sıvı İle Yıkanmamış, Zımparalanmamış, Temiz, Kendine Özgü Tat Ve Renkte, Beneksiz , Kansız , Kokusuz Olmalı , Yabancı Madde Bulunmamalıdır. Yumurtalar

2.3 Kapsamında

2.3.1.2. Maddesi Gereği Çatlak, Islak , Küflü , Bozuk , Ve Çürük Olmamalıdır . Yumurta Sarı Kabuklu Olmalı Ve Her Bir Yumurta Tartıldığında 63-72 gr.Ağırlığında Olmalı Ve Kabuk Kalınlığı 0,2 Mm’in Altında Olmamalıdır. Viollerde Her Bir Yumurtanın En Az 63 Gram İstenmektedir. Ambalajda Oluklu Mukavva Kutu Nakliye Ambalajda Olacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 110. ORGANİK YUMURTA; TOPLAM : 1050 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET ) MSB.Tek.Ve Proje D.Bşk.Lığının HAZİRAN 2018 Gün Ve TEK.H.: 06-349 Teknik Şartnamesine Göre Alınacaktır. Yumurtalar Sağlıklı Evcil Tavuktan Elde Edilmiş Olmalıdır. Alınacak Yumurta “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Ve Yumurta Ürünleri Tebliği“Belgesindeki Yumurta Özelliklerine Uygun Olmalıdır. Organik yumurtanın ağırlığı, ağırlık sınıfına göre, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin EK-3'ünde yer alan "A Sınıfı Yumurtanın Ağırlık Kontrolüne Dair Toleranslar" dahilinde Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin EK-2'sinde belirtilen limitlere uygun olacaktır. Ambalajda Oluklu Mukavva Kutu Nakliye Ambalajda Olacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 5’İNCİ KISIM BALIK ÜRÜNLERİ 1.BALIK ÇUPRA (300/400 GR.); TOPLAM : 50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-205D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Çipura, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Çipura ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 2.BALIK LEVREK (300/350 GR.); TOPLAM : 1000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 3.BALIK LEVREK (400/450 GR.); TOPLAM :50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG.)MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 4.DONMUŞ MEZGİT FİLETO; TOPLAM : 550 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 300 KG ) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının OCAK 2020 gün ve TEKH:06-43E no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Mezgit Fileto, Boy-2 Büyük boy, Tip-2 Derisiz, Grup-1 Kılçıksız olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 5.BALIK ÇUPRA (300/350 GR.); TOPLAM : 1000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-205D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Çipura, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Çipura ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR.5.HAMSİ; MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-173E no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Hamsi, Boy-2 İri sofralık hamsi, Tip-1 Taze balık olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. 6. ALABALIK (ORTA BOY); TOPLAM: 60 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG.)MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-172 D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Alabalık, Boy-2 Büyük boy, Tip-2 Derisiz, Grup-1 Kılçıksız olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 7.BALIK LEVREK (600/800 GR.); TOPLAM: 730 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ: 730 KG) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 6'NCI KISIM SU VE MADENSUYU ÜRÜNLERİ 1.SU KÜÇÜK (0,50 LT.); TOPLAM:

386.128 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

100.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

120.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:150.000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

16.128 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 0,5. Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 2.SU KÜÇÜK (1.50 LT.); TOPLAM:

29.500 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

25.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

2.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 1,5. Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 3. SU BÜYÜK (5 LT.) TOPLAM: 120 ADET . (MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 5 Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 4.SU CAM ŞİŞE (750 ML.); TOPLAM 346 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 96 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 250 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının KASIM 2020 gün ve TEKH:06-78 E sayılı Teknik şartnamesine göre

2.2.1 Maddesi kaynak ambalajlanmış su; Ambalajlanmış Tip-1 kaynak suyu, Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 5.SADE MADEN SUYU; TOPLAM:

52.760 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

15.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

20.000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

5.760 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.Lığının Eylül 2020 Gün Ve Tek.H.:06-377 Teknik Şartnamesine Göre Sade Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 6.ELMALI MADEN SUYU; TOPLAM

7.400 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.400 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Haziran 2021 Gün Ve Tek.H.:06-379 Teknik Şartnamesine Göre Meyveli Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 7.LİMONLU MADEN SUYU; TOPLAM:

9.900 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.400 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Haziran 2021 Gün Ve Tek.H.:06-379 Teknik Şartnamesine Göre Meyveli Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 8. KARPUZ-ÇİLEKLİ MADEN SUYU; TOPLAM:

2.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZIRAN 2021 gün ve TEK.H:06-379 sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar

2.1.1 Aromalı Doğal Mineralli Gazlı İçecek; Tip-2 Aromalı Mineralli Gazlı İçecek depozitosuz (iadesiz) 250 ml'lik cam şişe ambalajlarda alınacaktır. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 9.NARLI MADEN SUYU; TOPLAM.

2.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZIRAN 2021 gün ve TEK.H:06-379 sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar

2.1.1 Aromalı Doğal Mineralli Gazlı İçecek; Tip-2 Aromalı Mineralli Gazlı İçecek depozitosuz (iadesiz) 250 ml'lik cam şişe ambalajlarda alınacaktır. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 7'NCİ KISIM DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ 1.DONDURULMUŞ BAMYA SİVRİ; TOPLAM : 800 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-116G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Bamya; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 2.DONDURULMUŞ GARNİTÜR; TOPLAM :

1.150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-312C şartnamesine göre dondurulmuş garnitür olacaktır. Aralık 2014 tarihli TS 13637'de belirtildiği gibi olacaktır. İçeriğinde haşlanmış karnabahar, brokoli, orbit fasulye, havuç olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3.DONDURULMUŞ ISPANAK; TOPLAM :

1.950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının AĞUSTOS 2018 gün ve TEK.H.:06-301B Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Ispanak; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir.. 4.DONDURULMUŞ PATATES (PARMAK); TOPLAM :

6.500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

3.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

3.000 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Patates Klasik; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Birbirine yapışmış blok halde bulunmayacaktır. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 5.DONDURULMUŞ PATATES (ELMA DİLİMLİ) ; TOPLAM :

1.550 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Patates Elma Dilim; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Birbirine yapışmış blok halde bulunmayacaktır. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 6.DONDURULMUŞ PATATES (9*18) ; TOPLAM :

3.100 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

3.000 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G şartnamesine göre dondurulmuş patates (9x18) olacaktır. Nisan 2014 tarihli TS8642'de tanımlandığı gibi, Tip

4.1 Parmak Şeklinde (9x18), Çeşit

4.1 Kızartılmadan Dondurulmuş olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.DONDURULMUŞ İNEGÖL KÖFTE; TOPLAM : 35 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-111E şartnamesine göre Pişmemiş İnegöl Köfte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.DONDURULMUŞ ET DÖNER (PİŞMİŞ) DONDURULMUŞ ET DÖNER: DÖNER EKMEĞİ :100 GR. 50 GR.ET DÖNER 15 GR.PATATES; TOPLAM : 10 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EYLÜL 2022 gün ve TEK.H.:06-384 şartnamesine göre Pişmiş Dondurulmuş Döner olacaktır. 2.1.1?de "Terimler ve Tarifler" kısmında yer alan "Tip 1 Yaprak Dondurulmuş döner" tanımına uygun olacaktır. Ve muaddelinde olan ürünler ile birlikte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.DONDURULMUŞ BEZELYE; TOPLAM :1.160 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 850 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-120G şartnamesine göre Dondurulmuş Bezelye olacaktır. Haziran 2014 tarihli TS 8644'te tanımlandığı gibidir. Boy orta boy olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10. DONDURULMUŞ BÖREK SİGARA; TOPLAM : 110 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2022 gün ve TEK.H.:06-385 şartnamesine göre Madde (2.1.3) tanımlandığı gibi Dondurulmuş Kalem ( Sigara) Böreği-Pişirilmemiş, Tip-3 Kalem (Sigara) Böreği Çeşit 1 peynirli olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11.DONDURULMUŞ MANTI; TOPLAM : 400 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-41 F şartnamesine göre dondurulmuş mantı, Sınıf -1 , iç malzemesi Eylül 2013 ve 12980 sayılı TS'ye uygun iç malzeme olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12.DONDURULMUŞ MISIR; TOPLAM : 400 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-321C şartnamesine göre Dondurulmuş Mısır olacaktır. Nisan 1993 tarihli TS 10932? de tanımlandığı gibidir. Tipi tane dondurulmuş mısır olacaktır. Laboratuar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.DONDURULMUŞ TAZE FASULYE; TOPLAM :

1.500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-127 G Teknik şartnamesine göre tip 1 kesilmiş (normal boyda) dondurulmuş taze fasulye olacaktır. Çeşitler Haziran 2014 tarihli TS 9496 de belirtildiği gibidir. Teknik Şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 14.DONDURULMUŞ PİZZA; TOPLAM: 50 ADET. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-42 F şartnamesine göre dondurulmuş pizza , Tip-3 Karışık Pizza , Çeşit I İnce Taban olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 15.DONDURULMUŞ HAMBURGER (90 GR.); TOPLAM: 50 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-110F şartnamesine göre Dondurulmuş Pişmemiş Hamburger Köfte olacaktır. Ocak 2010 tarihli TS 10580'de tanımlandığı gibi olacaktır. Çeşit-1 Hamburger Köfte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 16.DONDURULMUŞ GARNİTÜR (PATATESLİ); TOPLAM :500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-312C şartnamesine göre dondurulmuş garnitür (bezelye, havuç ve patates) olacaktır. Aralık 2014 tarihli TS 13637'de belirtildiği gibi olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 17. DONDURULMUŞ BÖREK SİGARA Adet 100 GR (+-10GR); TOPLAM : 20 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2022 gün ve TEK.H.:06-385 şartnamesine göre Madde (2.1.3) tanımlandığı gibi Dondurulmuş Kalem ( Sigara) Böreği-Pişirilmemiş, Tip-3 Kalem (Sigara) Böreği Çeşit 1 peynirli olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 18.DONDURULMUŞ KARNABAHAR; TOPLAM : 100 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-123 G Teknik şartnamesine göre dondurulmuş karnabahar olacaktır. Sınıflar Mart 2016 tarihli TS 9133’te belirtildiği gibi olacaktır. Teknik Şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 19.DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU; TOPLAM : 80 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-40I şartnamesine göreMadde (2.1.3) tanımlandığı gibi Milföy Hamuru-Dondurulmuş olacaktır. Eylül 2013 tarihli TS 12230’da belirtilen sınıflandırma ve özelliklere uygun olmalıdır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8'NCİ KISIM PEYNİR ÜRÜNLERİ 1 .PEYNİR DİL; TOPLAM : 400 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-63J şartnamesine göre Dil Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, 1'inci sınıf, 200 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 2.PEYNİR HELLİM; TOPLAM : 150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının NİSAN 2019 gün ve TEK.H.:06-357 şartnamesine göre Hellim Peyniri; TS 12513'e uygun çeşitlerden idarenin talep ettiği çeşit, 1'inci sınıf, 200-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3. PEYNİR KAŞAR DİLİMLİ (TAM YAĞLI); TOPLAM :10 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-1 Taze Kaşar ve Dilimli tip, 1'inci sınıf, 500 gr-1000 gr-1500 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 4. PEYNİRİ KAŞAR (ESKİ); TOPLAM : 350 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-2 Olgunlaştırılmış Kaşar Peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5. PEYNİR KAŞAR (TAZE); TOPLAM :

3.900 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.700 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-1 Taze Kaşar, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6. BEYAZ PEYNİR KEÇİ (TAM YAĞLI); TOPLAM : 255 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, %100 KEÇİ peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.PEYNİR LOR; TOPLAM : 105 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-62İ şartnamesine göre Lor Peyniri, 1'inci sınıf, 500 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.PEYNİR TULUM (ERZİNCAN); TOPLAM : 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-61İ şartnamesine göre Erzincan Tulum Peyniri, 1'inci sınıf, Tip-1 Tam Yağlı, 250 gr-500 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.PEYNİR TULUM (İZMİR); TOPLAM : 275 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 175 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-61İ şartnamesine göre İzmir Tulum Peyniri, 1'inci sınıf, Tip-1 Tam Yağlı, 250-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.BEYAZ PEYNİR DİYET (AZ YAĞLI); TOPLAM : 420 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 120 KG)MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-3 Az Yağlı, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11. BEYAZ PEYNİR KLASİK İNEK (TAM YAĞLI);

1.800 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 400 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, İNEK peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12. BEYAZ PEYNİR KLASİK KOYUN (TAM YAĞLI);

1.000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 800 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, KOYUN peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.BEYAZ PEYNİR (YARIM YAĞLI); TOPLAM : 5 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, %100 İNEK peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta 1'İNCİ ORDU KOMUTANLIĞI HARBİYE ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ, TAVUK ÜRÜNLERİ, SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ, MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ, BALIK ÜRÜNLERİ, SU VE MADEN SUYU ÜRÜNLERİ , DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ VE PEYNİR ÜRÜNLERİ MAL ALIMI İŞİ , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ, TAVUK ÜRÜNLERİ, SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ, MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ, BALIK ÜRÜNLERİ, SU VE MADEN SUYU ÜRÜNLERİ , DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ VE PEYNİR ÜRÜNLERİ MAL ALIMI İŞİ , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, ihaleye, sözleşmeye ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi (%1 KDV hariç), resim, harçlarla, 5174 sayılı kanun gereği borsa tescil zorunlu olan mallar için tescile ait giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, ambalaj, tahmil, tahliye, istif, tartı, teknik şartnameye göre tutulacak numune payları, muayeneye hazır hale getirme ve muayene masrafları (muayene komisyonlarının yol ve özlük giderleri hariç), her türlü sigorta giderleri, varsa montaj ve montaja ilişkin giderler, eğitim giderleri, bakım giderleri, sözleşmenin çoğaltılması da dahil sözleşme giderleri vb. sözleşme bedeline dahildir.

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 180 takvim günüdür .

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. KALENDER ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ KİLER KISMI SARIYER/İSTANBUL MASLAK ASTSUBAY ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ KİLER KISMI SARIYER/İSTANBUL MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KIŞLA GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ KİLER KISMI LEVENT / İSTANBUL 52'NCİ MOTORLU TÜMEN KOMUTANLIĞI ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ KİLER KISMI EYÜP / İSTANBUL

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. KALENDER ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ KİLER KISMI SARIYER/İSTANBUL MASLAK ASTSUBAY ORDUEVİ MÜDÜRLÜĞÜ KİLER KISMI SARIYER/İSTANBUL MİLLİ SAVUNMA ÜNİVERSİTESİ KIŞLA GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ KİLER KISMI LEVENT / İSTANBUL 52'NCİ MOTORLU TÜMEN KOMUTANLIĞI ASKERİ GAZİNO MÜDÜRLÜĞÜ KİLER KISMI EYÜP / İSTANBUL

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşme imzalandığı ilk 5 (Beş) iş gününden itibaren

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk 5 (Beş) iş günü yüklenici tarafından işe başlanacak ve 180 (yüz seksen) takvim günü sonunda tamamlanacaktır. Yüklenici idare tarafından belirlenecek günlük/haftalık ihtiyaçlar nispetinde istenilen miktarda malı, istenilen tarihlerde peyderpey teslim edecektir. Teslimatlar mesai saatlerinde ve sipariş edilen miktarda olacaktır. Her türlü nakliye ve işçilik ücreti yükleniciye ait olacaktır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler İLGİLİ ORDUEVLERİ MUHASEBE KISIMLARINDAN 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 45 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 45 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Orduevlerinin Muhasebe Kısım Amirliklerince , Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 45 (kırk beş) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödeme yapılacaktır.

12.2.3. Orduevlerinin Muhasebe Kısım Amirliklerince , Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 45 (kırk beş) gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödeme yapılacaktır.

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. . Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Ambalajın kaybolmasından veya eksilmesinden idare sorumlu tutulamaz. Mallar Teknik Şartnamelerinde ve idari şartnamede yazılı ambalajlar içerisinde getirilecektir. . .

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

20.1. . Ambalaj masrafları yükleniciye aittir. Ambalajın kaybolmasından veya eksilmesinden idare sorumlu tutulamaz. Mallar Teknik Şartnamelerinde ve idari şartnamede yazılı ambalajlar içerisinde getirilecektir. . .

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

30.1. Yüklenici kendisine tebliğ edilen miktardaki malı getirmesi istenilen günde en geç saat 12.00'a (08.00 - 12.00) kadar idarenin Kiler Kısım Amirliğine getirerek muayeneye arz etmiş olacaktır. Gecikme ile yapılacak teslimatlarda cezalı teslim süresi en çok 3 (üç) saat yani o gün saat 15:00 a kadardır. Bu saate kadar mal getirilmez ise o gün mal getirilmemiş sayılır.

30.1.1. Yüklenici saat

12.00 den evvel mal getirmiş ve gelen mal red edilmiş ise redde karşılık saat 14:00 e kadar cezasız, saat

14.00 ile 15:00 arası cezalı olarak teslimatta bulunabilir. Saat 15:00 dan sonra getirilen malların kabul edilip edilmeyeceği konusunda alıcı makam serbest ve yetkilidir. Alıcı Makam saat 15:00 dan sonra mal almak istemezse o gün hiç mal getirilmemiş sayılacaktır.

30.1.2. Teslim edilen malın Fiziki, Kimyevi ve bakteriyolojik veya diğer gerekli muayenesine aynı gün malın teslimini müteakip bir 1 (bir) saat içinde İdarenin Muayene Kabul Komisyonu Başkanlığınca 19 ARALIK 2002 tarihli ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mal alımları, denetim, muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik ve yürürlükte bulunan Kanun, Yönetmelik, yönerge ve talimatlara göre başlanacak, fiziksel özeliklerin muayenesi malın teslimini müteakip 1(bir) saat içinde sonuçlandırılmış olacaktır.

30.1.3. LABORATUVAR MUAYENELERİ İÇİN İDARE GEREK GÖRDÜĞÜ ÜRÜNLERİ LABORATUVAR MUAYENESİNE GÖNDERMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. İDARE GELEN PARTİ MALDAN GEREK GÖRDÜĞÜ BİR VEYA BİRKAÇINI ANALİZİ İÇİN MUAYENE GÖNDERECEKTİR. Laboratuvar muayeneleri muayene komisyon başkanlığınca yaptırılacaktır. Laboratuvar ücretleri yüklenici tarafından en geç 2 (iki) gün içinde ödenecektir. Laboratuvar muayene sonucunun RED gelmesi halinde numune alınarak gönderilen teslim miktarının %20 tutarı ödenmeyecek ödeme yapılmış ise yüklenicinin sonraki alacağından kesilecektir. 30.1.3.1.Muayene ve Kabul Komisyonları laboratuvar muayenelerini öncelikle MSB Mal Alımları Denetimi, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesinde belirtilen sorumluluk alanlarına uygun olarak idarenin kendi laboratuvarlarında, bu mümkün değil ise; (a) Birinci öncelik: Akretite olmuş (akretitasyon kapsamına bakılmaksızın) kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, yoksa, (b) İkinci öncelik: Akredite olmuş (akreditasyon kapsamına bakılmaksızın) özel laboratuvarlarda, yoksa, (c) Üçüncü öncelik: Kamu kuruluşlarına ait laboratuvarlarda, bu da mümkün değilse, (ç) Dördüncü öncelik: Özel laboratuvarlarda yaptırılır.

30.1.4. Yüklenici veya kanuni vekili muayenede hazır bulunabilir. Muvakkaten teslim alınan mallar kati kabulüne kadar geçen süre içinde red hali hariç satıcıya geri verilmez.

30.1.5. Yüklenici veya kanuni vekili Muayene sonucunu öğrenmekten sorumlu olup getirilen mal Muayene Komisyonunca red edildiği takdirde 1(bir) saat içinde muayene sonucuna yazılı olarak itiraz edebilir. Bu takdirde idarece ikinci muayene komisyonu teşkil edilir ve bu komisyonca sadece red edilen hususlar incelenir. İkinci muayene sonucu taraflar için katidir. Anlaşmazlığın mahkemeye düşmesi halinde taraflar bu raporu peşinen kabul etmiş sayılırlar. Yüklenici red edilen malın yerine 14:00'a kadar cezasız, (12'den önce getirmiş ise) 14:00'den 15:00'e kadar cezalı olmak kaydıyla mal getirebilir. Red edilen malın yerine yenisini getirmediği takdirde o gün hiç mal getirilmemiş işlemi yapılarak cezası uygulanır.

30.1.6. Her türlü muayene masrafları (istifleme, indirme, kutu, ip, mühür mumu vs.) yükleniciye aittir. Muayenede geçen süre teslim süresinden sayılmaz. Getirilen malların muayenesi herhangi bir sebeple saptanan sürede sonuçlanmazsa yüklenici muayene sonucunu beklemeye mecburdur. Bu hususta bir hak iddia edemez. Muayene aşamasında istenen belgeler yüklenici tarafından fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edilir.

30.1.7. Yüklenici tebligatta yazılı her kalem çeşidinden biri veya birkaçını hiç getirmezse veya muayene esnasında evsafına uygun çıkmaması ve yerine yeni mal getirilmemesi hallerinde veya ikinci kez getirilen malın reddedilmesi halinde ve bu durum ay içinde 2(iki) defa olması durumunda ilgili tesis/orduevi müdürlüğü tarafından yazılı ihtar verilecektir. Bu ihtara rağmen aynı durumunun mevcut ay ve sonraki aylarda (herhangi bir ay içinde) iki (2) defa olması halinde taahhüt ifa edilmemiş sayılacak bu iş için yatırılan teminat itiraza bakılmaksızın ve ayrıca hüküm almaya ve protesto çekmeye lüzum kalmadan ilgili madde hükümleri uygulanarak sözleşme feshedilerek kati teminat tesis/orduevi hesaplarına gelir kaydedilecektir.

30.1.8. Muayene aşamasında gerekli her türlü alet, araç, gereç, ölçme cihazı ve yardımcı personel yüklenici tarafından karşılanacaktır.

30.1.9. Muayene esnasında ambalajların tasarım ve imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek kaza ve hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

30.1.10. Muayene heyetince talep edildiği takdirde; bu teknik şartnamelerde belirtilen ve muayeneler için gerekli doküman ve Türk Standartları yüklenici tarafından temin edilecektir.

30.1.11. Muayene için numune olarak alınmak suretiyle eksilen miktar yüklenici tarafından tamamlanacak ve bozulan ambalajlar eski haline getirilecektir.

30.1.12. İlgili Ek'teki teknik şartnamelerin Türk Gıda Kodeksine atıf yapılan hususların muayenesi kati kabul sırasında yapılmayacak, gıdanın tüketimi esnasında gıdadan kaynaklanan herhangi bir zehirlenme veya sağlık problemi çıktığı takdirde, bu hususların muayenesi uluslararası standartlara uygun olarak, yürürlükteki Mal alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi esasları dahilinde yaptırılacaktır. ( Mal Alımları, Denetim Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi EK-13 Laboratuvar Sorumluluk ve Yetki Alanları çizelgesinde belirtildiği şekilde) Bu analizler sonucunda gıdanın Gıda Maddeleri Tüzüğü ve Türk Gıda Kodeksi ne uygun olmadığının tespiti halinde doğabilecek zarar ve ziyandan yüklenici sorumlu olacaktır.

30.1.13. Gecikme ile Teslimat Halleri ; Yüklenici her gün saat 12:00 (08:00 - 12:00 arası) 'e kadar normal teslimatta bulunabilir. Saat 12:00 'den sonra getirilen mallar her saat başı için o gün getirilmesi gereken malın parasal tutarının ( geç getirilen her bir mal kalemi için ayrı ayrı olmak üzere ) % 2 (Yüzde İki )'i gecikme cezası ile teslim alınır ve idare ek cezalı süre vermemişse 2 (iki) saati geçemez (Saat 15:00 'i geçemez). Saat 15:00 'den sonra idare dilerse ek cezalı süre vererek malı teslim alma hakkına sahiptir. Belgelenen mücbir sebeplerden doğan gecikmelerde bu ceza uygulanmaz. Gecikme ile yapılacak teslimatta idarece düzenlenecek tutanak yüklenicinin veya kanuni vekilinin, O da yok ise mal teslim eden şahsın imzası alınacaktır. Gecikme ile teslimat cezası yükleniciden bu şekilde tutulan bir tutanağa istinaden kesilecektir. Saat 15:00 (on beş)'e kadar ve ek cezalı süre verildiği takdirde bu sürenin sonuna kadar beklendiği halde yine teslimat yapılmamış olursa bundan sonra getirilecek mal teslim alınmayacak ve yüklenici hakkında bu şartnamenin alt maddelerindeki hükümleri uygulanacaktır.

30.1.14. Yüklenicinin o günkü taahhüdünü ifa etmediği kabul edilecek haller şunlardır; Yüklenici kendisine tebligat yapılan günde malı hiç getirmez ise, Saat 12.00'a kadar cezasız veya saat 15.00'a kadar cezalı olarak getirdiği mal tebligat miktarından az olur ise ve saat 15:.00'a kadar bu eksiği tamamlamaz ise,( alıcı makam ek cezalı süre vermiş ise ek cezalı sürenin bitimine kadar ) mal getirilmemiş sayılır. Normal veya cezalı teslim süresi içerisinde getirdiği malın yapılan muayenesinde (itiraz muayenesi dahil) RED edilmesi ve red edilenin yerine, normal veya cezalı süresi içerisinde yeni mal getirmemesi yada yerine 2 defaya mahsus olarak getirilen malın da RED (itiraz muayenesi dahil) edilmesi halinde o gün hiç mal getirmemiş sayılır .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,2 ( binde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,2 ( binde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 2 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

38.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

38.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

44.1. 1'İNCİ KISIM KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ 1. DANA NUAR: TOPLAM

1.250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.5 çeşit-5 ve

3.2.2.5. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 2. DANA BONFİLE FİTİLSİZ : TOPLAM 450 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.6 çeşit-6 ve

3.2.2.6. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. Dana bonfile fitilsiz olacaktır. 3. DANA DÖŞ: TOPLAM

6.350 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2700 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz .Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.9 çeşit-9 ve

3.2.2.9. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 4. DANA KARACİĞER: TOPLAM

1.400 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 350 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.)MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.12 çeşit-12 ve

3.2.2.12. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 5. DANA KONTREFİLE: TOPLAM

1.105 (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 350 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.7 çeşit-7 ve

3.2.2.7. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 6. DANA T-BONE STEAK: TOPLAM 15 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş) ,

2.4.11 çeşit-11 ve

3.2.2.11. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. T-Bone Steak 400-450 gr ağırlığında olacaktır. 7. DANA TRANÇ: TOPLAM

7.500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

4.000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.1 çeşit-1 ve

3.2.2.1. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 8. DANA İŞKEMBE: TOPLAM 1,050 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.13 çeşit-13 ve

3.2.2.13. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 9. KUZU KOL KEMİKLİ: TOPLAM 250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.16 çeşit-16 ve

3.2.2.16. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 10. KUZU KOL KEMİKSİZ: TOPLAM 50 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 30 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.16 çeşit-16 ve

3.2.2.16. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 11. KUZU DÖŞ: TOPLAM 1,010 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.23 çeşit-23 ve

3.2.2.23. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 12. KUZU KUYRUK YAĞI: TOPLAM

1.250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 600 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş) ve (şerbetli),

2.4.25 çeşit-25 ve

3.2.2.5. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 13. KUZU PİRZOLA KALEM: TOPLAM 80 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.20 çeşit-20 ve

3.2.2.20. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 14. KUZU BUT KEMİKSİZ: TOPLAM 720 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.18 çeşit-18 ve

3.2.2.18. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir.. 15. DANA ANTRİKOT : TOPLAM 200 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 30 KG.)MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.10 çeşit-10 ve

3.2.2.10. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 16. KUZU KARACİĞER : TOPLAM 70 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.). MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.24'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

3.2.2.24.1 çeşit-10 ve

3.2.2.24.2. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 17. KUZU İNCİK : TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG.): MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.19.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.10 çeşit-10 ve

3.2.2.19. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 18. KUZU GERDAN : TOPLAM 40 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG.): MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.21.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

3.2.2.21 çeşit-21 ve

3.2.2.21. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 19.SALAM (% 100 DANA); TOPLAM: 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-53 K no'lu Teknik şartnamesine göre; alınacaktır. Alınacak sosiste kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Salam teknik şartnamesine göre ÇEŞİT -1 (2.3.1.1) Madde. Sade Salam birinci sınıf (2.2.1 Madde) %100 dana eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SALAM (DANA) GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 20.SOSİS (% 100 DANA) TOPLAM 200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 80 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-54 k no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sosiste kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Sosis teknik şartnamesine göre Tip-2, Tür-1 şeklinde taze birinci sınıf

2.1.3 maddesindeki sosis olacaktır. %100 dana etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SOSİSLER GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 21.ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (DANA); TOPLAM 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 140 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-185 G no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sucukta kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır Sucuk teknik şartnamesine göre 2-4-1-1 Maddesine göre Çeşit -1 birinci sınıf %100 Kırmızı (Dana) etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SUCUK GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 22. SUCUK (DANA); TOPLAM 700 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-52 K no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sucukta kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır Sucuk teknik şartnamesine göre 2-4-1-1 Maddesine göre Çeşit -1 birinci sınıf %100 Kırmızı (Dana) etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SUCUK GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 23.DANA KAVURMA; TOPLAM 255 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEKH: 06-268 F no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dana Kavurma, Sınıf-1 Kırmızı et kavurma olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 2'NCİ KISIM TAVUK ÜRÜNLERİ 1. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (280-300 GR, TABAKLI); TOPLAM 266 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 216 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 2. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-330 GR, TABAKLI) TOPLAM

1.850 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

1.800 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir 3.TAVUK BUDU PARÇA ETİ (KEMİKSİZ) (250-270 GR.TABAKLI): TOPLAM

5.050 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5,000 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf özelliklerinde olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 4. TAVUK GOĞÜS ETİ (DERİLİ) (TABAKLI); TOPLAM

1.750 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1,700 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-83 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1 soğutulmuş (Taze), Grup-1 Derili, 1'inci sınıf (tabaklı) olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir 5.TAVUK GÖĞÜS ETİ (DERİSİZ, TABAKLI); TOPLAM 9,720 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5,500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ, 720 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-83 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve Grup-2: Derisiz, (Kemiksiz) olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 6. TAVUK GÖVDE ETİ (PİLİÇ BÜTÜN ÇEVİRMELİK) (1000 GR. KANATSIZ TABAKLI); TOPLAM

2.600 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1,600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1,000 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-84 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1 Soğutulmuş (Taze), 1'inci sınıf özelliklerinde olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 7. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-350 GR, KEMİKLİ, TABAKLI); TOPLAM 1,800 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1,400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ : 400 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 8. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-350 GR, KEMİKSİZ, TABAKLI); TOPLAM 2,000 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ : 1,500 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 9. TAVUK DÖNER HAZIR KESİLMİŞ (2,5-5 KG AMBALAJLARDA- VAKUMLU); TOPLAM 128 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 108 KG)MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının MAYIS 2024 gün ve TEKH:06-337 B no'lu Teknik şartnamesine olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3'ÜNCÜ KISIM SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ 1. ARMUT; TOPLAM 70 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı ARALIK 2023 ve TEK.H: 06-288 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Armutlar deveci veya santa maria çeşit, birinci sınıf, İri boy, olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. En az 50- 55 mm çapında olacaktır. 2. AYVA; TOPLAM 225 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK H.06-280 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Ayvalar ekmek ayvası çeşidi, 2, 3 no.lu boy birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 3. BAŞ LAHANA (BEYAZ LAHANA); TOPLAM 555 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 ve TEK.H.06-269 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Beyaz Lahanalar birinci sınıf Grup-1, Çeşit-1 ve orta/iri boy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 4.BİBER KAPYA; TOPLAM

2.040 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 300 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 900 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kapya biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kapya (Konik) olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 5. BİBER TAZE KIL; TOPLAM 225 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kıl biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kıl ve uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 6. BİBER TAZE KÖY; TOPLAM

1.510 KG(MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

1.500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Köy biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Köy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 7. BİBER TAZE RENKLİ (SARI/KIRMIZI); TOPLAM 460 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 K, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı/kırmızıbiberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı/kırmızı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 8. BİBER SARI; TOPLAM 110 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 9. BİBER TAZE (SİVRİ); TOPLAM

2.390 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 550 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 600 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sivri biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sivri, uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 10. BROKOLİ; TOPLAM 120 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEKH.06-266 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Brokoli birinci sınıf, baş çapı en az 6 cm olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 11. BİBER TAZE ÇARLİSTON; TOPLAM

3.490 KG(KALENDER OE MD.LÜĞÜ

2.200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Çarliston biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Çarliston ve uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 12. DOMATES (ÇERİ); TOPLAM 750 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 600 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Çeri Domatesi birinci sınıf yuvarlak tip, kırmızı renkli olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 13. DEREOTU; TOPLAM

1.870 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1200 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 120 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 DEMET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK. H.06-56 E sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Temiz, sağlam, taze körpe görünüşlü dereotu özelliklerini taşıyacaktır. Dereotu birinci sınıf, yerli çeşit bir demet en az 100 gr olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 14. DOLMALIK BİBER; TOPLAM 930 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 60 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Dolmalık biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Dolmalık ve yuvarlak olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 15. DOMATES; TOPLAM

15.300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 6000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 5000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3500 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 800 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf yuvarlak tip, kırmızı renkli olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 16. DOMATES (PEMBE); TOPLAM 160 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, sofralık yuvarlak, pembe renkli, 47-77 mm arası çapında olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 17. DOMATES (KOKTEYL); TOPLAM 2010 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, sofralık yuvarlak, kırmızı renkli olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 18. ELMA (GRANDSİMİT); TOPLAM 120 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 70 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 19. ELMA (STARKİNG); TOPLAM 100 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 60 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 20. ELMA (GOLDEN); TOPLAM 30 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 21. ENGİNAR (SOYULMUŞ 7-9 cm); 850 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 AD, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 AD. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 AD.) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H:06-276 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Enginarlar birinci sınıf olacak temizlenmiş ve soyulmuş, 7-9 cm kalibre olarak, piyasa teamülü, içerisinde en fazla 5 adet olacak ambalajlarda teslim edilecektir. 22. ERİK (ANJALİKA); TOPLAM 15 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -286 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Erik birinci sınıf, iri boy, Japon grubu erik türünden, anjalika (Angeleno), büyük boy 5-10 kg'lık tahta veya plastik kasalarda olacaktır. 23. GREYFURT- ALTINTOP; TOPLAM 30 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Altıntop (Greyfurtlar) birinci sınıf, karışık çeşitlerden, greyfurt 1-5 arasındaki çaplarda (110-139 mm) olup tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 24. HAVUÇ; TOPLAM 3900KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1800 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG)MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H.: 06-57 F sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Havuç, ekstra boyda, temiz ve şeffaf piyasa teamülü 5-10 kg’lık naylon poşetler içinde veya tahta, plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 25. HIYAR (SALATALIK ÇENGELKÖY); TOPLAM 2600 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 600 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK. H. : 06-284 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Salatalık birinci sınıf olacak, serada veya açıkta yetiştirilmiş, sofralık tip, Çengelköy çeşit, orta boy, 50-100 gr arasında, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır 26. HIYAR (SALATALIK); TOPLAM 2900 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-284 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Salatalık birinci sınıf olacak, serada veya açıkta yetiştirilmiş, sofralık tip, karışık çeşitlerde, orta boy, 50-100 gr arasında, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 27. ISPANAK; TOPLAM 70 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-14F sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Ispanak birinci sınıf olacak, TS 1130?da belirtilen çeşitlerden idarenin talep ettiği çeşit olacak, çamur ve toprak olmayacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 28. KARNABAHAR; TOPLAM 70 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H:06-70 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Karnabaharlar birinci sınıf ve orta büyük olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 29. KARPUZ; TOPLAM 1330 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 80 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-267 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Karpuzlar birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, orta ve büyük boy olacak, dökme olarak alınacaktır. 30. KAVUN; TOPLAM 1300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-298 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kavunlar 1’inci sınıf olacaktır. Kavun birinci sınıf, Altınbaş, Topatan, Casaba, Hasanbey çeşitlerinden biri veya diğer çeşitler en az 1,5 kg ve üzeri boyda olacaktır. 31. KEREVİZ; TOPLAM 850 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.:06-271 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kerevizler, birinci sınıf olacak kök kereviz tipi, orta ve büyük boy tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 32. KESTANE KABAĞI: TOPLAM 1300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 33. KIRMIZI LAHANA; TOPLAM 1050 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 550 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 ve TEK.H.06-269 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızılahanalar birinci sınıf, Grup-2, Çeşit-2, orta boy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 34. KIVIRCIK SALATA; TOPLAM 2900 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK. H.06-277 C Sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Yeşil Salata Tip-2: kıvırcık salata ve grup 1-2'den herhangi biri, büyük boy en az 200 gr ağırlığında olacaktır. Kıvırcık Salata birinci sınıf olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 35. KİVİ; TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 25 KG., MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK.H.06-272 C teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kiviler birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır., Düzgün sağlam taze dolgun soğuktan zarar görmemiş kendi çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik 5-10 kg'lık ambalajlar içinde olacaktır. 36. KURU SOĞAN; TOPLAM 7500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 3000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2750 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.06-254 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kuru soğan birinci sınıf, büyük ve çok büyük boy çeşitlerinden herhangi biri 25-50 kg'lık file çuvallarda olacaktır. 37.LİMON; TOPLAM 6600 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 3000 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 950 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2500 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır Limonlar birinci sınıf, karışık çeşit (Kütdiken ve Mayer çeşitleri hariç) 3-4 net boylarda (çapı 55-65 cm, kütlesi 105-130 gr) arasında 5-10 kg'lık tahta, plastik veya piyasa teamülü file çuvallarda olacaktır. 38.MANDALİNA; TOPLAM 230 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 20 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Mandalinalar birinci sınıf, Satsuma, klamantin veya yerli çeşitlerden, 1-2 ve 3 numaralı boy özelliklerini taşıyacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 39. MARUL GÖBEK (BAŞ SALATA, AYSBERG) : TOPLAM 5000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 800 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 500 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3500 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK. H.06-277 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Marul göbek; birinci sınıf, Tip-1 Baş Salata (aysberg); grup 1-2'den herhangi biri veya karışımı, en az 200 gr ağırlığında, dış yaprakları zarar görmemiş olacak, temiz ve gözle görülebilir böcek/böcek hasarı olmayacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde olacaktır. 40. MAYDANOZ; TOPLAM 9050 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 4500 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1750 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2500 DEMET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-279 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Maydanozlar birinci sınıf olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde ve 100 gr'lık demetler halinde olacaktır. 41. MUZ; TOPLAM 180 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 20 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığın ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. 06-67 g sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Muz birinci sınıf olacak, tahta plastik veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. Sarımtırak yeşil muz, yeşilimtırak sarı muz, yeşil uçlu sarı muz ve tam sarının çeşitlerinin karışımı olacaktır. 42. NAR (SIKMALIK); TOPLAM 370 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-292 Ç Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Nar iri boy, karışık çeşitlerden herhangi biri olacaktır. 43. PATATES; TOPLAM 6750 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 2000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3000 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-13 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Patates birinci sınıf, orta ve büyük boy olacak 25-50 kg'lık file çuval ambalajları içerisinde teslim edilecektir. 44. PATLICAN BOSTAN; TOPLAM 1950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG )MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-262 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Patlıcanlar birinci sınıf , (kemer, bostan, dolmalık ) çeşitlerinden, BOY-2 (orta boy) patlıcan olacaktır. Patlıcanlar tahta veya plastik kasa ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 45. PATLICAN KEMER: TOPLAM 5000 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 2500 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 500 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1600 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 400 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-262 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Patlıcanlar birinci sınıf , (kemer, bostan, dolmalık ) çeşitlerinden, BOY-2 (orta boy) patlıcan olacaktır. Patlıcanlar tahta veya plastik kasa ambalaj içerisinde teslim alınacaktır 46. PIRASA; TOPLAM 950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 350 KG) SB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı EKİM 2024 ve TEK.H: 06-34 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Pırasalar birinci sınıf çeşitlerden herhangi biri, ince boy, 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 47. PORTAKAL (SIKMALIK); TOPLAM 500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG , MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre Valensiya Leyt cinsi olacaktır. Portakallar birinci sınıf olacak, Meyve Çapı : 65-70 mm, Meyve Ağırlığı : 160-165 gr olacak, tahta veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 48. PORTAKAL YEMELİK; TOPLAM 350 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre Vaşington Navel cinsi olacaktır. Portakallar birinci sınıf olacak, çapı 75-80 cm, kütlesi 200-250 gr olacaktır, tahta veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 49.SARIMSAK (KURU); TOPLAM 385 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 65 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-273 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Sarımsak; birinci sınıf , Tip-3: Kuru , Çeşit-3: Gümüş kabuklu olacak ve demet yapılmamış (dağınık halde) tahta veya plastik ambalaj yada piyasada bulunan file torba içerisinde teslim alınacaktır. Düzgün sağlam, dolgun, beyaz sarımsak çeşidi olacaktır. 50. SEMİZ OTU; TOPLAM 770 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 150 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG)Ö MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-296 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Semizotu birinci sınıf karışık çeşitlerden herhangi biri olacak, çiçeklenme emaresi olmayacak, toprak, ambalaj darası düşüldükten sonra alınacaktır. 51. SOĞAN KIRMIZI; TOPLAM 325 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 250 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG , MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 65 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.06-254 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kırmızı soğan birinci sınıf, büyük ve çok büyük boy çeşitlerinden herhangi biri 25-50 kg'lık file çuvallarda olacaktır. 52. TAZE BAKLA; TOPLAM 50 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG)MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-295 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze Bakla birinci sınıf olacaktır. Gözle görülebilir kurt/böcek veya zararları olmayacaktır. 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 53. TAZE ÇİLEK: TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 15 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H:06-274 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Birinci sınıf, büyük boy, 1-5 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 54.TAZE ERİK (PAPAZ): TOPLAM 65 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -286 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze erik birinci sınıf, iri ve orta boy, canerikleri çeşidinden Papaz eriği, iri-orta boy 5-10 kg'lık tahta veya plastik kasalarda olacaktır. 55. TAZE FASULYE (ŞEKER); TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 25 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-297 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze fasulye birinci sınıf, çalı veya şeker çeşidi olacak, 5-10 kg’lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 56. TAZE FASULYE (ÇALI); TOPLAM 85 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 25 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-297 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze fasulye birinci sınıf, çalı veya şeker çeşidi olacak, 5-10 kg’lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 57. TAZE İNCİR; TOPLAM 25 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2022 tarih ve TEK.H. : 06-291 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze incirler ekstra sınıf ve iri ve orta boy karışık çeşit, 1-5 kg'lık tahta veya plastik kasa içinde olacaktır. 58. TAZE KAYISI; TOPLAM 40 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığın ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. 06-69 G sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze kayısı ekstra sınıf 5-20 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içinde teslim edilecektir. 59. TAZE KİRAZ; TOPLAM 35 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-263 C teknik şartnamesine göre alınacaktır. Birinci sınıf, napolyon, büyük boy, 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 60. TAZE NANE; TOPLAM 510 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 60 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -281 Ç teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Taze nane 1 nci sınıf, çeşitlerden herhangi biri( acı nane hariç), taze naneler en az 100 gr'lık demetler halinde olacaktır. 61. TAZE SOĞAN; TOPLAM 150 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-282 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze soğan birinci sınıf, 500 gr'lık demetler halinde tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 62. TAZE ŞEFTALİ;TOPLAM 35 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-285 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sofralık çeşitlerden herhangi biri, "AA" boy kategorisinde olacaktır. Şeftali birinci sınıf olacaktır. 63. TAZE ÜZÜM (SARI) ; TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 64. TAZE ÜZÜM KIRMIZI; TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 15 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 65. TAZE ÜZÜM SİYAH; TOPLAM 50 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 25 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 66. TURP; TOPLAM 175 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. 35 F Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Turplar birinci sınıf çeşitlerden saksa, French Breakfast 3 ve sparkler 3 çeşitlerden olacak; tahta, plastik kasa içinde veya piyasa teamülü 5-10 kg'lık naylon poşetler içinde teslim alınacaktır. 67. YAZLIK KABAK (SAKIZ KABAK); TOPLAM 1750 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 850 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-265 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sakız kabak birinci sınıf, orta ve büyük boy olacaktır. Sakız kabak birinci sınıf, piyasa teamülü 5-15 kg'lık ambalaj (tahta veya plastik kasalarda olacaktır.) 68. AYVA İRİ 400-500 GR; TOPLAM 105 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK H.06-280 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Ayvalar ekmek ayvası çeşidi,

2.3.1.1. Ekstra

2.3.2.1 no.lu boy birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 69. BİBER RENKLİ (SARI) DOLMALIK KALIN ETLİ; TOPLAM 55 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 70. BİBER RENKLİ (KIRMIZI) DOLMALIK KALIN ETLİ; 105 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kırmızıbiberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kırmızı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 71. KESTANE KABAĞI (BALKABAĞI) BÜTÜN: TOPLAM 5 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 72. KESTANE KABAĞI (BALKABAĞI) SOYULMUŞ: TOPLAM 300 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 4'ÜNCÜ KISIM MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ 1. AYÇİÇEK YAĞI (16,380 kg'lık ambalajlarda) ; TOPLAM 12.880,6 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 4.422,6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:1638 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ:820 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-6İ sayılı teknik şartnamesine göre Ayçiçek yağı yemeklik Ayçiçek yağı olacaktır. Net üzerinden alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 2. ÇİÇEK BALI (BAL PETEK); TOPLAM: 165 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 çiçek balı çeşidi, ortasında TS 6972'ye uygun petek bulunan, % 100 sırlanmış çerçevesiyle birlikte piyasaya arz edilen petekli bal nakliye ambalajlarda olacaktır. 3. ÇİÇEK BALI (SÜZME); TOPLAM: 110 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 süzme çiçek balı çeşidi, En az % 75'i sırlanmış petekli balların, oda sıcaklığında (20 °C ila 35 °C) santrifüj ile veya hiç bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden peteğinden sızdırılmasıyla elde edilerek piyasaya arz edilen süzme bal nakliye ambalajlarda olacaktır. 4.BİBER SALÇASI; TOPLAM: 890 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 650 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.06-115 F şartnamesine göre biber salçası; 1'inci sınıf, 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5. BİBER SALÇASI ACILI; TOPLAM: 65 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.06-115 F şartnamesine göre biber salçası; 1'inci sınıf, 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6.BİTKİSEL MARGARİN; TOPLAM :140 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:30 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün TEK.H.:06-25 I sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Bitkisel margarin yağı 250 gr'lık birim ambalajlarda 10 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE (2 GR'LIK); TOPLAM:

11.000 ADET ( MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:10.000 ADET.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-114 F şartnamesine göre olacak, en az 2 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE (1 KG'LIK); TOPLAM :11 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-114 F şartnamesine göre olacak, en az 1 Kg'lık teneke veya cam birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.DOMATES SALÇASI; TOPLAM:

3.070 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 950 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2025 gün ve TEK.H. 06-12Ö şartnamesine göre domates salçası; 1'inci sınıf, Tip-1: Duble Konsantre, Çeşit-2:Tuzsuz , 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.EKMEK KADAYIFI; TOPLAM : 31 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 15 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-230E teknik şartnamesine göre alınacaktır. 400 gr.lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11.EKMEK MAYASI (YAŞ MAYA); TOPLAM : 250 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:150 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve ??K.?.: 06-60İ Şartnamesine göre Ekmek Mayası birinci sınıf, Çeşit-1, Tip-1 veya Tip-2; 500 gr-1 kg'lık birim ambalajlarda ve 5 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12.MAKARNA (ERİŞTE); TOPLAM :190 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.ERİTME ÜÇGEN PEYNİR (15 Gr.lık); TOPLAM:

2.000 ADET. ( MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1500 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 ADET.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-47J şartnamesine göre olacak, Tip-1 Tam Yağlı ve Çeşit-1 Sade olacaktır. En az 15 Gr?lıküçgen alüminyum folyo birim ambalajda ve 6-8 adetlik kutu ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 14.FINDIK EZMESİ (PİKNİK); TOPLAM :

4.200 ADET. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 700 ADET. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.500 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

2.000 ADET.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının OC?K 2025 gün ve TEK.H.: 06-160İ şartnamesine göre olacak, Tip-1:Kakaolu Fındık Ezmesi ve 20 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 15.MAKARNA (FIRIN); TOPLAM :260 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:50 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 16.GÜLLAÇ; TOPLAM : 145 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 40 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 75 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-289C teknik şartnamesine göre alınacaktır. 700 gr’lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 17.HIYAR TURŞUSU; TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-249 F şartnamesine göre Hıyar Turşusu, birinci sınıf salamuralı tip, 1-11 kg'lık birim ambalajda Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 18. HIYAR TURŞUSU DİLİMLİ (10 KG.); TOPLAM: 110 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-249 F şartnamesine göre Hıyar Turşusu, birinci sınıf salamuralı ve dilimlenmiş tip, 1-10 kg'lık birim ambalajda Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 19.KAHVE BEYAZLATICISI (KREMA)-TOZ (5 GR'LIK); TOPLAM : 5005 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET ) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEK.H.: 06-204D şartnamesine göre Tanımlar 2.2.1.KAHVE BEYAZLATICI (KREMA)-TOZ olacak, en az 5 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 20.KARIŞIK TURŞU; TOPLAM: 370 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının Ekim 2024 gün ve TEK.H:06-253 E şartnamesine göre Karışık Turşu birinci sınıf salamuralı tip,1-5 kg'lık birim ambalajda süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 21.KETÇAP (KOVA); TOPLAM : 295 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 90 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.: 06-131G şartnamesine göre alınacaktır. Poşet Ketçap Tip-2: Acısız Ketçap, 8 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 22.KETÇAP (POŞET); TOPLAM :

33.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 18000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk. lığının MART 2025 gün ve TEK.H.: 06-131G şartnamesine göre alınacaktır. Poşet Ketçap Tip-2: Acısız Ketçap, 9 gr'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 23.KONSERVE AYÇİÇEK YAĞLI YAPRAK SARMA: TOPLAM :250 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-260D şartnamesine göre 1nci sınıf olacaktır. Konserve ayçiçekyağlı yaprak sarma konservesi brüt 3-5 Kg'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 15 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 24.KONSERVE BEZELYE: TOPLAM :250 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-24 O şartnamesine göre bezelyeden 1nci sınıf olacaktır. Konserve bezelye brüt 4200 Gr'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 25.KONSERVE MANTAR; TOPLAM : 1250 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 800 KG. )MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-203 C şartnamesine göre Konserve Mantar; 1 'nci sınıf, Tip-2:Dilimlenmiş, 2-5 Kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde ve net ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 26.KONSERVE MISIR; TOPLAM : 705 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-202 E şartnamesine göre; 1nci sınıf olacaktır. Konserve mısır net 2,6 kg'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 10 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajrda olacaktır. Net ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 27.MAKARNA (FİYONK-BURGU-KELEBEK); TOPLAM : 710 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 400 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 28.MAKARNA (LAZANYA); TOPLAM : 150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 75 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 29.MAKARNA (SPAGETTİ); TOPLAM : 330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 30.MAKARNA ( ARPA ŞEHRİYE); TOPLAM : 420 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre şehriye; Tip-3, Alt Tip-1 ve Alt Tip-3, arpa ve tel tiplerinden, 1 nci sınıf olacak, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 31. MAKARNA (TEL ŞEHRİYE); TOPLAM : 180 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre şehriye; Tip-3, Alt Tip-1 ve Alt Tip-3, arpa ve tel tiplerinden, 1 nci sınıf olacak, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 32.MAYONEZ (KOVA): TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 120 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EYLÜL 2023 gün ve TEK.H. 06-130F şartnamesine göre alınacaktır. Mayonez 8 Kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 33.MAYONEZ (POŞET): TOPLAM :

27.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

10.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EYLÜL 2023 gün ve TEK.H. 06-130F şartnamesine göre alınacaktır. Mayonez Poşet 9 gr'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 34.NAR EKŞİSİ; TOPLAM : 610 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 ADET) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-318 B şartnamesine göre olacak, 1 litrelik birim ambalajda ve 10 litrelik mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 35.PASTALIK VE BÖREKLİK UN; TOPLAM :

9.700 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.: 06-15İ teknik şartnamesine göre Pastalık ve Böreklik Un; Grup-2 Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 36.PİKNİK SÜZME BAL; TOPLAM:

6.200 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2200 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3000 ADET)MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 süzme çiçek balı çeşidi, En az % 75'i sırlanmış petekli balların, oda sıcaklığında (20 °C ilà 35 °C) santrifüj ile veya hiç bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden peteğinden sızdırılmasıyla elde edilerek piyasaya arz edilen süzme bal 20 gr?lık birim ambalajda ve piyasa teamülü nakliye ambalajlarda olacaktır. 37.PİKNİK REÇEL( ÇİLEK-KAYISI-VİŞNE); TOPLAM: 1750 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne reçeli çeşitlerinden 20 gr’lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 38.PİKNİK TAHİN-PEKMEZ KARIŞIMI; TOPLAM: 1055 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. EKİM 2018 gün ve Tek.H:06-77F şartnamesine göre tahin-pekmez karışımı 30 gr’lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır 39.REÇEL AÇIK; ÇİLEK TOPLAM: 135 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 40.REÇEL AÇIK; İNCİR TOPLAM : 110 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 41.REÇEL AÇIK; KAYSI TOPLAM: 125 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 42.REÇEL AÇIK; VİŞNE TOPLAM: 185 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 43.SİRKE (ELMA); TOPLAM : 230 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-36 H teknik şartnamesine göre üzüm veya elma sirkesi,1 lt'lik cam veya plastik birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 44.SİRKE (ÜZÜM); TOPLAM :710 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 180 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 60 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 450 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-36 H teknik şartnamesine göre üzüm veya elma sirkesi,1 lt'lik cam veya plastik birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 45.ŞALGAM SUYU; ACILI TOPLAM : 5420 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 720 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3500 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2025 tarih ve TEK.H.: 06-368A Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Şalgam Suyu, plastik veya cam en az 300 ml'lik ambalajlarda ve idarenin tebligatına göre Tip-1 veya Tip-2 sınıflarından piyasa teamülü 12'li koli içinde teslim alınacaktır. 46.ŞALGAM SUYU; ACISIZ TOPLAM : 6716 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2016 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:3 500 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2025 tarih ve TEK.H.: 06-368A Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Şalgam Suyu, plastik veya cam en az 300 ml'lik ambalajlarda ve idarenin tebligatına göre Tip-1 veya Tip-2 sınıflarından piyasa teamülü 12'li koli içinde teslim alınacaktır. 47.TAHİN; TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEK.H:06-93G sayılı Teknik şartnamesine Tanımlar

2.1.4. göre Tahin; 600-1000 Gram arası cam veya plastik birim ambalaj içinde olacak, Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 48.TAHİN HELVASI (SADE); TOPLAM : 15 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-94 K şartnamesine göre Tahin Helva Tip 1; Sade Tahin Helvası çeşidinden 1 kg'lık plastik esaslı küvet birim ambalajda, en fazla 10 kg'lık nakliye ambalaj içinde olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 49.TAHİN HELVASI (SADE) PİKNİK; TOPLAM : 5500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1800 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2500 ADET) MSB Tek Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-94 K şartnamesine Tahin Helva Tip 1; Sade Tahin Helvası çeşidinden 20 gr'lık birim ambalajda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 50.TANDIR VE PİDELİK UN; TOPLAM :5000 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 3500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:1500 KG) Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-15 İ teknik şartnamesine göre Tandır ve Pidelik Un; Grup-2 Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 51.TARHANA; TOPLAM : 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-64 İ teknik şartnamesine göre alınacaktır. 1-5 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 52. TEREYAĞ (PİKNİK) (10 gr'lık PVC ambalajlarda);; TOPLAM : 8900 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2400 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:3000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3500 ADET) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının EKİM 2025 gün ve TEK.H.: 06-4J sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar 2.1.5.Tereyağ 30 gr?lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 53.ŞEKER TOZ; TOPLAM : 4550 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2022 gün ve T?K.H.: 06-118G sayılı teknik şartnamesine göre şeker; Sınıf-1: Ekstra Beyaz şeker, Sınıf 2: Beyaz şeker, Tip 1: Ekstra Beyaz kristal şeker, Ekstra Beyaz Şekerin Tipleri, Tip 2: Ekstra Beyaz kesme şeker, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 54.ŞEKER TOZ (STİCK); TOPLAM :

390.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

190.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

100.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2022 gün ve T?K.H.: 06-118G sayılı teknik şartnamesine göre şeker; Sınıf-1: Ekstra Beyaz şeker, Sınıf 2: Beyaz şeker, Tip 1: Ekstra Beyaz kristal şeker, Ekstra Beyaz Şekerin Tipleri, Tip 2: Ekstra Beyaz kesme şeker, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 55.TUZ (YENİLEBİLİR); TOPLAM :2200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:400 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:1250 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-119 İ sayılı teknik şartnamesine göre tuz; Sınıf-1:Sofra Tuzu, Çeşit-1: Deniz Tuzu, Tip-1: İyotlu Tuz, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 56. TUZ YENİLEBİLİR (POŞET PİKNİK 1 Gr'lık birim ambalaj içerisinde) ; TOPLAM :27.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-119 İ sayılı teknik şartnamesine göre tuz; Sınıf-1:Sofra Tuzu, Çeşit-1: Deniz Tuzu, Tip-1: İyotlu Tuz, 1 Gr'lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 57.UN MISIR; TOPLAM :205 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. ) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-395 teknik şartnamesine göre net 1-5-10 kg.lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 58. UN SARI; TOPLAM :300 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-15 İ teknik şartnamesine göre Sarı Un; Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 59.ÜZÜM PEKMEZİ; TOPLAM :200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-92G şartnamesine göre olacak, Grup-1 Tatlı Pekmez ve Tip-1:Sıvı Pekmez; 700-1300 gr arası cam veya plastik birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 60.YENİLEBİLİR NİŞASTA ( BUĞDAY NİŞASTASI); TOPLAM : 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-180 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Yenilebilir nişasta Çeşit:2 buğday nişastası ve ÇEŞİT:3 mısır nişastası olacaktır. 1-3 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 61.YENİLEBİLİR NİŞASTA (MISIR NİŞASTASI); TOPLAM :261 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 36 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-180 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Yenilebilir nişasta Çeşit:2 buğday nişastası ve ÇEŞİT:3 mısır nişastası olacaktır. 1-3 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 62.ZEYTİN SİYAH (230-260 Kalibre) ; TOPLAM :600 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 160 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-2: Siyah zeytin, Tür-2, Çeşit-1:Bütün zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 260 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 63.ZEYTİN SİYAH DİLİMLİ; TOPLAM : 68 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-2: Siyah zeytin, Tür-2, Çeşit-4:Çekirdeği Çıkartılmış Dilimli Zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 64.ZEYTİN YEŞİL (KOKTEYL); TOPLAM :120 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-4: zeytin dışındaki zeytinler, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 260 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 65.ZEYTİN YEŞİL BİBER DOLGULU (140-160 KALİBRE); TOPLAM :240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 60 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 80 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-5: Dolgulu zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 66.ZEYTİN YEŞİL ÇİZİK (201-230 KALİBRE); TOPLAM : 130 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 80 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-3: Çizik zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 230 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 67.ZEYTİN YEŞİL ÇİZİK (231-260 KALİBRE); TOPLAM : 200 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-3: Çizik zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 230 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 68.ZEYTİN YEŞİL DİLİMLİ; TOPLAM : 68 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2, Çeşit-4:Çekirdeği Çıkartılmış Dilimli Zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 69.ZEYTİNYAĞI (SIZMA); TOPLAM : 2050 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 800 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-5 İ şartnamesine göre Sınıf 1: Naturel zeytinyağı, Tür 1:Naturel sızma zeytinyağı çeşitlerinden olacaktır. Üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip, 5 lt'lik kulplu ve boşaltma kapaklı teneke kutu birim ambalajda 20-30 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 70.ÇAM FISTIĞI; TOPLAM : 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-65 H sayılı teknik şartnamesine göre kozak tip, 1 nci sınıf, 100-500 gr.lık birim ambalajda ve 1-5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 71. ÇÖREK OTU (25-50-100-250-1000 Gr.lık birim ambalajda); TOPLAM : 50 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-245 E sayılı teknik şartnamesine göre Tip-2 Öğütülmüş olacaktır. 25,50-100-250 Gr.lık birim ambalajda ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 72.HAMUR KABARTMA TOZU; TOPLAM: 85 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:30 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H. 06-247C Şartnamesine göre hamur kabartma tozu, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 73.HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLAM : 45 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-234 F teknik şartnamesine göre rendelenmiş Hindistan cevizi, 1nci sınıf , üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 74.KAKAO : TOPLAM : 115 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 40 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEK.H.: 06-71G Şartnamesine göre kakao, Grup-2, Sınıf-1: Kakao, Kakao Tozu, Toz Kakao olacak, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 75.KARABİBER ÖĞÜTÜLMÜŞ; TOPLAM: 180 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İ şartnamesine göre Karabiber; Tip 2:öğütülmüş karabiber, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 76.KARABİBER (POŞET (1 gr.lık ambalajda)); TOPLAM:

6.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:500 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İşartnamesine göre Karabiber; Tip 2:öğütülmüş karabiber, birinci sınıf, 1 g.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 77.KARABİBER (TANE); TOPLAM: 12 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İ şartnamesine göre Karabiber; Tip 1:tane karabiber, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 78.KARANFİL; TOPLAM: 12 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-237 F şartnamesine göre Karanfil; Tip 1: Bütün karanfil, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 79.KEKİK; TOPLAM: 60 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-233 E şartnamesine göre 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 80.KİMYON TOPLAM : 120 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 30 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-246 E şartnamesine göre Kimyon;1 inci sınıf , Tip-2: Öğütülmüş olacak, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık nakliye ambalajında olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 81.KÖRİ (TOZ); TOPLAM :40 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-06-304 C şartnamesine göre; 100-500 Gramlık birim ambalaj içinde olacak, Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 82.KURU NANE; TOPLAM : 105 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 15 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-236 F sayılı teknik şartnamesine göre NANE; Kuru Nane, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 83.KUŞ ÜZÜMÜ; TOPLAM: 33 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-161 Ğ Şartnamesine göre kuş üzümü birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 84.PUL KIRMIZI BİBER; TOPLAM :520 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-232 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızı pul biber 1 ncisınıf , 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 85.SUSAM; TOPLAM : 230 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-238 F şartnamesine göre, 1 inci sınıf olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg?lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 86.TARÇIN; TOPLAM : 30 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-248 E şartnamesine göre, 1 inci sınıf , Grup-2: Öğütülmüş olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg’lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 87.TARÇIN (ÇUBUK); TOPLAM : 9 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-248 E şartnamesine göre, 1 inci sınıf , Grup-1: Kabuk Tarçın, Tip-2: Seylan Tarçın Kabuğu olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg’lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 88.KIRMIZI TOZ BİBER; TOPLAM : 330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 60 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-59 İ sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızı Toz Biber 1inci Sınıf, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 89.YENİBAHAR; TOPLAM : 30 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün TEK.H.: 06-235E sayılı teknik şartnamesine göre Yenibahar Tip-2 Öğütülmüş Yenibahar olacaktır. 500-1000 gr’lık birim ambalajda ve 5 kg’lık nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 90.AŞURELİK BUĞDAY TOPLAM : 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:130 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-86 D sayılı teknik şartnamesine göre Aşurelik Buğday; Tip-1: iri taneli aşurelik buğday,1-5 kg.lık birim ve 5-10 kg.lık nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 91.BARBUNYA FASÜLYE TOPLAM: 400 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-8 İ şartnamesine göre alınacaktır. Kuru Barbunya fasulye; birinci sınıf, orta boy ve 1-5 kg’lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg’lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 92.BULGUR (KÖFTELİK); TOPLAM: 235 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 15 KG.) MSB Tek. Hiz. D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKŞ-H-:06-11 H şartnamesine göre bulgur; Tip-2: köftelik bulgur, 1 inci sınıf, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 kg.lık birim ambalajlarda en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır.Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 93.BULGUR (PİLAVLIK); TOPLAM:

2.050 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 900 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek. Hiz. D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKŞ-H-:06-11 H şartnamesine göre bulgur; Tip-1: pilavlık bulgur, 1 inci sınıf, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 kg.lık birim ambalajlarda en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır.Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 94.İRMİK; TOPLAM :330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:250 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-16Ğ sayılı teknik şartnamesine göre buğday irmiği; Grup-2: orta boy irmik olacaktır. 500 gr-1000 GR?LIK birim ve 5-10 kg.lık nakliye ambalajlarda olacaktır.Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 95.KURU FASULYE; TOPLAM: 1450 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ :250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 600 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-8 İ şartnamesine göre alınacaktır. Kuru fasulye; dermason fasulye, birinci sınıf, büyük boy, son yılın mahsulü, 1-5 kg.lık birim ambalaj içerisinde , 5-10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 96.MERCİMEK (KIRMIZI) ; TOPLAM :3.900 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-10 İ şartnamesine göre kırmızı mercimek; kırmızı iç mercimek, 1nci sınıf, firma üretici gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. 1-5 kg.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 97. MERCİMEK (YEŞİL) ; TOPLAM : 140 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 30 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:60 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-10 İ şartnamesine göre yeşil mercimek; yeşil iç mercimek, 1nci sınıf, firma üretici gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. 1-5 kg.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 98. NOHUT KOÇBAŞI (1-5 kg'lık birim ambalajlarda); TOPLAM :1.200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:450 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-9 İ teknik şartnamesine göre Nohut; Tip-1;Koçbaşı, birinci sınıf, çok iri boy çeşidinden, 1 - 5 kg.lık birim ambalaj içerisinde, oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 99. PİRİNÇ BALDO (1-5 kg'lık birim ambalajlarda); TOPLAM :10.700 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2400 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:2000 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2019 gün ve TEK.H.:06-88 H şartnamesine göre pirinç; orta taneli, baldo ve tam değirmenlenmiş beyaz pirinç, 1 nci sınıf , üretici firma Gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 Kg.lık birim ambalajda, en fazla 10 kg oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 100.AYRAN (300 ML'LİK, TAM YAĞLI); TOPLAM:

33.220 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:7500 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

15.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 720 ADET) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının EKİM 2024 gün ve TEK.H.06-89H sayılı teknik şartnamesine göre AYRAN, Tip-1: tam yağlı, kısa ömürlü (20 GÜN), 300 ml'lik kase birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü 10-20'lik adetlik nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 101.UHT İÇME SÜT (1/1 LT'LİK, TAM YAĞLI TOPLAM :

13.560 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

6.480 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 600 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 480 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1 lt'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 102.UHT İÇME SÜT ( 200 ML'LİK, TAM YAĞLI,KAKAO-MEYVELİ TOPLAM :

3.229 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 729 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 2500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1/5 (200 ml)'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Tesis/orduevinin tebligatta belirttiği herhangi bir tip meyveli çeşidinden olabilecektir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 103.UHT İÇME SÜT ( 200 ML'LİK, TAM YAĞLI,SADE); TOPLAM :

1.416 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 216 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1/5 (200 ml)'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 104. YOĞURT SADE (KASE) (200 GR'LIK) ; TOPLAM:

10.720 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 3000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 4000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 720 ADET) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90-H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-1: Yoğurt (Sade) ve Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt, 200 gr'lık kase birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü 10-20'lik adetlik nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 105. YOĞURT SADE (KOVA) (9-10 KG'LIK); TOPLAM:

8.030 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 480 KG.) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90-H sayılı teknik şartnameye göre YOĞURT; Çeşit-1: Yoğurt (Sade) ve Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt, 9-10 kg'lık birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 106. YOĞURT SÜZME (500 GR- 900 GR) ; TOPLAM: 50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. ) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-2: Süzme yoğurt, Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt olacaktır. Hilesiz, katkısız, doğal tat ve kokuda, antibiyotik vb. inhibitör maddeleri içermeyen, sağlıklı hayvan sütlerinden üretilmiş yoğurtlardan elde edilmiş olacak Patojen mikroorganizma içermeyecek Fermente Sütler Tebliğine uygun olmalıdır. Kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Katkı Maddeleri Bölümüne uygun olmalıdır. Süzme yoğurt, 500 gr-900 gr arası birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 107. YOĞURT SÜZME ( 5 KG-10 KG.LIK KOVA İÇİNDE TOPLAM:

5.500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-2: Süzme yoğurt, Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt olacaktır. Hilesiz, katkısız, doğal tat ve kokuda, antibiyotik vb. inhibitör maddeleri içermeyen, sağlıklı hayvan sütlerinden üretilmiş yoğurtlardan elde edilmiş olacak Patojen mikroorganizma içermeyecek Fermente Sütler Tebliğine uygun olmalıdır. Kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Katkı Maddeleri Bölümüne uygun olmalıdır. Süzme yoğurt, 500 gr-900 gr arası birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 108. TEREYAĞI ; TOPLAM :2.200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1000 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının Ekim 2025 gün ve TEK.H.:06-4J teknik şartnamesine göre alınacaktır. Tereyağı; Tanımlar 2.1.5.Tereyağ 500-1000 gr?lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır 109.YUMURTA (Large Boy): TOPLAM :

108.440 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

50.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

30.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:27000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.440 ADET) MSB.Tek.Ve Proje D.Bşk.Lığının Aralık 2023 Gün Ve Tek.H.:06-163 G Teknik Şartnamesine Göre Alınacaktır. Yumurtalar Sağlıklı Evcil Tavuktan Elde Edilmiş Olmalıdır. Alınacak Yumurta “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Ve Yumurta Ürünleri Tebliği“Belgesindeki Yumurta Özelliklerine Uygun Olmalıdır. Kabukları Sağlam, Su Veya Başka Bir Sıvı İle Yıkanmamış, Zımparalanmamış, Temiz, Kendine Özgü Tat Ve Renkte, Beneksiz , Kansız , Kokusuz Olmalı , Yabancı Madde Bulunmamalıdır. Yumurtalar

2.3 Kapsamında

2.3.1.2. Maddesi Gereği Çatlak, Islak , Küflü , Bozuk , Ve Çürük Olmamalıdır . Yumurta Sarı Kabuklu Olmalı Ve Her Bir Yumurta Tartıldığında 63-72 gr.Ağırlığında Olmalı Ve Kabuk Kalınlığı 0,2 Mm’in Altında Olmamalıdır. Viollerde Her Bir Yumurtanın En Az 63 Gram İstenmektedir. Ambalajda Oluklu Mukavva Kutu Nakliye Ambalajda Olacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 110. ORGANİK YUMURTA; TOPLAM : 1050 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET ) MSB.Tek.Ve Proje D.Bşk.Lığının HAZİRAN 2018 Gün Ve TEK.H.: 06-349 Teknik Şartnamesine Göre Alınacaktır. Yumurtalar Sağlıklı Evcil Tavuktan Elde Edilmiş Olmalıdır. Alınacak Yumurta “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Ve Yumurta Ürünleri Tebliği“Belgesindeki Yumurta Özelliklerine Uygun Olmalıdır. Organik yumurtanın ağırlığı, ağırlık sınıfına göre, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin EK-3'ünde yer alan "A Sınıfı Yumurtanın Ağırlık Kontrolüne Dair Toleranslar" dahilinde Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin EK-2'sinde belirtilen limitlere uygun olacaktır. Ambalajda Oluklu Mukavva Kutu Nakliye Ambalajda Olacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 5’İNCİ KISIM BALIK ÜRÜNLERİ 1.BALIK ÇUPRA (300/400 GR.); TOPLAM : 50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-205D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Çipura, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Çipura ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 2.BALIK LEVREK (300/350 GR.); TOPLAM : 1000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 3.BALIK LEVREK (400/450 GR.); TOPLAM :50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG.)MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 4.DONMUŞ MEZGİT FİLETO; TOPLAM : 550 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 300 KG ) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının OCAK 2020 gün ve TEKH:06-43E no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Mezgit Fileto, Boy-2 Büyük boy, Tip-2 Derisiz, Grup-1 Kılçıksız olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 5.BALIK ÇUPRA (300/350 GR.); TOPLAM : 1000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-205D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Çipura, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Çipura ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR.5.HAMSİ; MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-173E no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Hamsi, Boy-2 İri sofralık hamsi, Tip-1 Taze balık olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. 6. ALABALIK (ORTA BOY); TOPLAM: 60 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG.)MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-172 D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Alabalık, Boy-2 Büyük boy, Tip-2 Derisiz, Grup-1 Kılçıksız olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 7.BALIK LEVREK (600/800 GR.); TOPLAM: 730 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ: 730 KG) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 6'NCI KISIM SU VE MADENSUYU ÜRÜNLERİ 1.SU KÜÇÜK (0,50 LT.); TOPLAM:

386.128 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

100.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

120.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:150.000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

16.128 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 0,5. Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 2.SU KÜÇÜK (1.50 LT.); TOPLAM:

29.500 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

25.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

2.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 1,5. Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 3. SU BÜYÜK (5 LT.) TOPLAM: 120 ADET . (MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 5 Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 4.SU CAM ŞİŞE (750 ML.); TOPLAM 346 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 96 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 250 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının KASIM 2020 gün ve TEKH:06-78 E sayılı Teknik şartnamesine göre

2.2.1 Maddesi kaynak ambalajlanmış su; Ambalajlanmış Tip-1 kaynak suyu, Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 5.SADE MADEN SUYU; TOPLAM:

52.760 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

15.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

20.000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

5.760 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.Lığının Eylül 2020 Gün Ve Tek.H.:06-377 Teknik Şartnamesine Göre Sade Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 6.ELMALI MADEN SUYU; TOPLAM

7.400 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.400 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Haziran 2021 Gün Ve Tek.H.:06-379 Teknik Şartnamesine Göre Meyveli Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 7.LİMONLU MADEN SUYU; TOPLAM:

9.900 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.400 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Haziran 2021 Gün Ve Tek.H.:06-379 Teknik Şartnamesine Göre Meyveli Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 8. KARPUZ-ÇİLEKLİ MADEN SUYU; TOPLAM:

2.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZIRAN 2021 gün ve TEK.H:06-379 sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar

2.1.1 Aromalı Doğal Mineralli Gazlı İçecek; Tip-2 Aromalı Mineralli Gazlı İçecek depozitosuz (iadesiz) 250 ml'lik cam şişe ambalajlarda alınacaktır. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 9.NARLI MADEN SUYU; TOPLAM.

2.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZIRAN 2021 gün ve TEK.H:06-379 sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar

2.1.1 Aromalı Doğal Mineralli Gazlı İçecek; Tip-2 Aromalı Mineralli Gazlı İçecek depozitosuz (iadesiz) 250 ml'lik cam şişe ambalajlarda alınacaktır. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 7'NCİ KISIM DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ 1.DONDURULMUŞ BAMYA SİVRİ; TOPLAM : 800 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-116G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Bamya; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 2.DONDURULMUŞ GARNİTÜR; TOPLAM :

1.150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-312C şartnamesine göre dondurulmuş garnitür olacaktır. Aralık 2014 tarihli TS 13637'de belirtildiği gibi olacaktır. İçeriğinde haşlanmış karnabahar, brokoli, orbit fasulye, havuç olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3.DONDURULMUŞ ISPANAK; TOPLAM :

1.950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının AĞUSTOS 2018 gün ve TEK.H.:06-301B Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Ispanak; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir.. 4.DONDURULMUŞ PATATES (PARMAK); TOPLAM :

6.500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

3.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

3.000 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Patates Klasik; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Birbirine yapışmış blok halde bulunmayacaktır. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 5.DONDURULMUŞ PATATES (ELMA DİLİMLİ) ; TOPLAM :

1.550 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Patates Elma Dilim; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Birbirine yapışmış blok halde bulunmayacaktır. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 6.DONDURULMUŞ PATATES (9*18) ; TOPLAM :

3.100 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

3.000 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G şartnamesine göre dondurulmuş patates (9x18) olacaktır. Nisan 2014 tarihli TS8642'de tanımlandığı gibi, Tip

4.1 Parmak Şeklinde (9x18), Çeşit

4.1 Kızartılmadan Dondurulmuş olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.DONDURULMUŞ İNEGÖL KÖFTE; TOPLAM : 35 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-111E şartnamesine göre Pişmemiş İnegöl Köfte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.DONDURULMUŞ ET DÖNER (PİŞMİŞ) DONDURULMUŞ ET DÖNER: DÖNER EKMEĞİ :100 GR. 50 GR.ET DÖNER 15 GR.PATATES; TOPLAM : 10 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EYLÜL 2022 gün ve TEK.H.:06-384 şartnamesine göre Pişmiş Dondurulmuş Döner olacaktır. 2.1.1?de "Terimler ve Tarifler" kısmında yer alan "Tip 1 Yaprak Dondurulmuş döner" tanımına uygun olacaktır. Ve muaddelinde olan ürünler ile birlikte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.DONDURULMUŞ BEZELYE; TOPLAM :1.160 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 850 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-120G şartnamesine göre Dondurulmuş Bezelye olacaktır. Haziran 2014 tarihli TS 8644'te tanımlandığı gibidir. Boy orta boy olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10. DONDURULMUŞ BÖREK SİGARA; TOPLAM : 110 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2022 gün ve TEK.H.:06-385 şartnamesine göre Madde (2.1.3) tanımlandığı gibi Dondurulmuş Kalem ( Sigara) Böreği-Pişirilmemiş, Tip-3 Kalem (Sigara) Böreği Çeşit 1 peynirli olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11.DONDURULMUŞ MANTI; TOPLAM : 400 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-41 F şartnamesine göre dondurulmuş mantı, Sınıf -1 , iç malzemesi Eylül 2013 ve 12980 sayılı TS'ye uygun iç malzeme olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12.DONDURULMUŞ MISIR; TOPLAM : 400 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-321C şartnamesine göre Dondurulmuş Mısır olacaktır. Nisan 1993 tarihli TS 10932? de tanımlandığı gibidir. Tipi tane dondurulmuş mısır olacaktır. Laboratuar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.DONDURULMUŞ TAZE FASULYE; TOPLAM :

1.500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-127 G Teknik şartnamesine göre tip 1 kesilmiş (normal boyda) dondurulmuş taze fasulye olacaktır. Çeşitler Haziran 2014 tarihli TS 9496 de belirtildiği gibidir. Teknik Şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 14.DONDURULMUŞ PİZZA; TOPLAM: 50 ADET. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-42 F şartnamesine göre dondurulmuş pizza , Tip-3 Karışık Pizza , Çeşit I İnce Taban olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 15.DONDURULMUŞ HAMBURGER (90 GR.); TOPLAM: 50 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-110F şartnamesine göre Dondurulmuş Pişmemiş Hamburger Köfte olacaktır. Ocak 2010 tarihli TS 10580'de tanımlandığı gibi olacaktır. Çeşit-1 Hamburger Köfte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 16.DONDURULMUŞ GARNİTÜR (PATATESLİ); TOPLAM :500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-312C şartnamesine göre dondurulmuş garnitür (bezelye, havuç ve patates) olacaktır. Aralık 2014 tarihli TS 13637'de belirtildiği gibi olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 17. DONDURULMUŞ BÖREK SİGARA Adet 100 GR (+-10GR); TOPLAM : 20 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2022 gün ve TEK.H.:06-385 şartnamesine göre Madde (2.1.3) tanımlandığı gibi Dondurulmuş Kalem ( Sigara) Böreği-Pişirilmemiş, Tip-3 Kalem (Sigara) Böreği Çeşit 1 peynirli olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 18.DONDURULMUŞ KARNABAHAR; TOPLAM : 100 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-123 G Teknik şartnamesine göre dondurulmuş karnabahar olacaktır. Sınıflar Mart 2016 tarihli TS 9133’te belirtildiği gibi olacaktır. Teknik Şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 19.DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU; TOPLAM : 80 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-40I şartnamesine göreMadde (2.1.3) tanımlandığı gibi Milföy Hamuru-Dondurulmuş olacaktır. Eylül 2013 tarihli TS 12230’da belirtilen sınıflandırma ve özelliklere uygun olmalıdır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8'NCİ KISIM PEYNİR ÜRÜNLERİ 1 .PEYNİR DİL; TOPLAM : 400 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-63J şartnamesine göre Dil Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, 1'inci sınıf, 200 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 2.PEYNİR HELLİM; TOPLAM : 150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının NİSAN 2019 gün ve TEK.H.:06-357 şartnamesine göre Hellim Peyniri; TS 12513'e uygun çeşitlerden idarenin talep ettiği çeşit, 1'inci sınıf, 200-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3. PEYNİR KAŞAR DİLİMLİ (TAM YAĞLI); TOPLAM :10 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-1 Taze Kaşar ve Dilimli tip, 1'inci sınıf, 500 gr-1000 gr-1500 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 4. PEYNİRİ KAŞAR (ESKİ); TOPLAM : 350 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-2 Olgunlaştırılmış Kaşar Peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5. PEYNİR KAŞAR (TAZE); TOPLAM :

3.900 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.700 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-1 Taze Kaşar, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6. BEYAZ PEYNİR KEÇİ (TAM YAĞLI); TOPLAM : 255 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, %100 KEÇİ peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.PEYNİR LOR; TOPLAM : 105 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-62İ şartnamesine göre Lor Peyniri, 1'inci sınıf, 500 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.PEYNİR TULUM (ERZİNCAN); TOPLAM : 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-61İ şartnamesine göre Erzincan Tulum Peyniri, 1'inci sınıf, Tip-1 Tam Yağlı, 250 gr-500 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.PEYNİR TULUM (İZMİR); TOPLAM : 275 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 175 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-61İ şartnamesine göre İzmir Tulum Peyniri, 1'inci sınıf, Tip-1 Tam Yağlı, 250-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.BEYAZ PEYNİR DİYET (AZ YAĞLI); TOPLAM : 420 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 120 KG)MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-3 Az Yağlı, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11. BEYAZ PEYNİR KLASİK İNEK (TAM YAĞLI);

1.800 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 400 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, İNEK peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12. BEYAZ PEYNİR KLASİK KOYUN (TAM YAĞLI);

1.000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 800 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, KOYUN peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.BEYAZ PEYNİR (YARIM YAĞLI); TOPLAM : 5 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, %100 İNEK peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

44.1. 1'İNCİ KISIM KIRMIZI ET VE ET ÜRÜNLERİ 1. DANA NUAR: TOPLAM

1.250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.5 çeşit-5 ve

3.2.2.5. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 2. DANA BONFİLE FİTİLSİZ : TOPLAM 450 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.6 çeşit-6 ve

3.2.2.6. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. Dana bonfile fitilsiz olacaktır. 3. DANA DÖŞ: TOPLAM

6.350 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2700 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz .Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.9 çeşit-9 ve

3.2.2.9. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 4. DANA KARACİĞER: TOPLAM

1.400 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 350 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.)MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.12 çeşit-12 ve

3.2.2.12. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 5. DANA KONTREFİLE: TOPLAM

1.105 (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 350 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.7 çeşit-7 ve

3.2.2.7. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 6. DANA T-BONE STEAK: TOPLAM 15 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş) ,

2.4.11 çeşit-11 ve

3.2.2.11. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. T-Bone Steak 400-450 gr ağırlığında olacaktır. 7. DANA TRANÇ: TOPLAM

7.500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

4.000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.1 çeşit-1 ve

3.2.2.1. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 8. DANA İŞKEMBE: TOPLAM 1,050 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.13 çeşit-13 ve

3.2.2.13. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 9. KUZU KOL KEMİKLİ: TOPLAM 250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.16 çeşit-16 ve

3.2.2.16. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 10. KUZU KOL KEMİKSİZ: TOPLAM 50 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 30 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.16 çeşit-16 ve

3.2.2.16. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 11. KUZU DÖŞ: TOPLAM 1,010 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.23 çeşit-23 ve

3.2.2.23. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 12. KUZU KUYRUK YAĞI: TOPLAM

1.250 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 600 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş) ve (şerbetli),

2.4.25 çeşit-25 ve

3.2.2.5. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 13. KUZU PİRZOLA KALEM: TOPLAM 80 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.20 çeşit-20 ve

3.2.2.20. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 14. KUZU BUT KEMİKSİZ: TOPLAM 720 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.18 çeşit-18 ve

3.2.2.18. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir.. 15. DANA ANTRİKOT : TOPLAM 200 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 30 KG.)MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 2.3.1.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.10 çeşit-10 ve

3.2.2.10. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 16. KUZU KARACİĞER : TOPLAM 70 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.). MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.24'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

3.2.2.24.1 çeşit-10 ve

3.2.2.24.2. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 17. KUZU İNCİK : TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG.): MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.19.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

2.4.10 çeşit-10 ve

3.2.2.19. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 18. KUZU GERDAN : TOPLAM 40 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG.): MSB Tek.Hiz.Daire Md.lüğünün MAYIS 2021 gün ve TEK.H.:06-382 nolu Teknik şartnamesine göre; 3.2.2.21.'inci maddesinde belirtilen yurt içindeki mezbaha ve kombinalarda üretilmiş taze (soğutulmuş),

3.2.2.21 çeşit-21 ve

3.2.2.21. maddedeki özelliklere uygun olacaktır. Et ürünleri temiz, sağlam, kokusuz, beyaz veya krem renkli veya şeffaf plastik esaslı malzemeden yapılmış torbalar içerisinde teslim edilecektir. 19.SALAM (% 100 DANA); TOPLAM: 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-53 K no'lu Teknik şartnamesine göre; alınacaktır. Alınacak sosiste kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Salam teknik şartnamesine göre ÇEŞİT -1 (2.3.1.1) Madde. Sade Salam birinci sınıf (2.2.1 Madde) %100 dana eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SALAM (DANA) GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 20.SOSİS (% 100 DANA) TOPLAM 200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 80 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-54 k no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sosiste kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Sosis teknik şartnamesine göre Tip-2, Tür-1 şeklinde taze birinci sınıf

2.1.3 maddesindeki sosis olacaktır. %100 dana etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SOSİSLER GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 21.ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ SUCUK (DANA); TOPLAM 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 140 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-185 G no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sucukta kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır Sucuk teknik şartnamesine göre 2-4-1-1 Maddesine göre Çeşit -1 birinci sınıf %100 Kırmızı (Dana) etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SUCUK GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 22. SUCUK (DANA); TOPLAM 700 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEKH:06-52 K no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak sucukta kullanılan et yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır Sucuk teknik şartnamesine göre 2-4-1-1 Maddesine göre Çeşit -1 birinci sınıf %100 Kırmızı (Dana) etinden olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. SUCUK GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 23.DANA KAVURMA; TOPLAM 255 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEKH: 06-268 F no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dana Kavurma, Sınıf-1 Kırmızı et kavurma olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 2'NCİ KISIM TAVUK ÜRÜNLERİ 1. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (280-300 GR, TABAKLI); TOPLAM 266 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 216 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 2. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-330 GR, TABAKLI) TOPLAM

1.850 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

1.800 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir 3.TAVUK BUDU PARÇA ETİ (KEMİKSİZ) (250-270 GR.TABAKLI): TOPLAM

5.050 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5,000 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf özelliklerinde olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 4. TAVUK GOĞÜS ETİ (DERİLİ) (TABAKLI); TOPLAM

1.750 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1,700 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-83 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1 soğutulmuş (Taze), Grup-1 Derili, 1'inci sınıf (tabaklı) olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir 5.TAVUK GÖĞÜS ETİ (DERİSİZ, TABAKLI); TOPLAM 9,720 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5,500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ, 720 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-83 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve Grup-2: Derisiz, (Kemiksiz) olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 6. TAVUK GÖVDE ETİ (PİLİÇ BÜTÜN ÇEVİRMELİK) (1000 GR. KANATSIZ TABAKLI); TOPLAM

2.600 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1,600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1,000 KG) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-84 G no'lu Teknik şartnamesine göre Tip-1 Soğutulmuş (Taze), 1'inci sınıf özelliklerinde olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 7. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-350 GR, KEMİKLİ, TABAKLI); TOPLAM 1,800 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1,400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ : 400 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 8. TAVUK BUDU PARÇA ETİ (300-350 GR, KEMİKSİZ, TABAKLI); TOPLAM 2,000 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ : 1,500 KG.) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-82 G no'lu Teknik şartnamesine göre Grup-1:Derili, Tip-1: Soğutulmuş (Taze) ve birinci sınıf olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5-10 kg'lık piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 9. TAVUK DÖNER HAZIR KESİLMİŞ (2,5-5 KG AMBALAJLARDA- VAKUMLU); TOPLAM 128 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 108 KG)MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının MAYIS 2024 gün ve TEKH:06-337 B no'lu Teknik şartnamesine olacaktır. Alınacak tavuk eti yurt içinde üretilen hayvanların eti olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3'ÜNCÜ KISIM SEBZE MEYVE ÜRÜNLERİ 1. ARMUT; TOPLAM 70 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı ARALIK 2023 ve TEK.H: 06-288 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Armutlar deveci veya santa maria çeşit, birinci sınıf, İri boy, olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. En az 50- 55 mm çapında olacaktır. 2. AYVA; TOPLAM 225 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK H.06-280 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Ayvalar ekmek ayvası çeşidi, 2, 3 no.lu boy birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 3. BAŞ LAHANA (BEYAZ LAHANA); TOPLAM 555 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 ve TEK.H.06-269 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Beyaz Lahanalar birinci sınıf Grup-1, Çeşit-1 ve orta/iri boy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 4.BİBER KAPYA; TOPLAM

2.040 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 300 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 900 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kapya biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kapya (Konik) olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 5. BİBER TAZE KIL; TOPLAM 225 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kıl biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kıl ve uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 6. BİBER TAZE KÖY; TOPLAM

1.510 KG(MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ

1.500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Köy biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Köy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 7. BİBER TAZE RENKLİ (SARI/KIRMIZI); TOPLAM 460 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 K, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı/kırmızıbiberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı/kırmızı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 8. BİBER SARI; TOPLAM 110 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 9. BİBER TAZE (SİVRİ); TOPLAM

2.390 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 550 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 600 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sivri biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sivri, uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 10. BROKOLİ; TOPLAM 120 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEKH.06-266 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Brokoli birinci sınıf, baş çapı en az 6 cm olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 11. BİBER TAZE ÇARLİSTON; TOPLAM

3.490 KG(KALENDER OE MD.LÜĞÜ

2.200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Çarliston biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Çarliston ve uzun olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 12. DOMATES (ÇERİ); TOPLAM 750 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 600 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Çeri Domatesi birinci sınıf yuvarlak tip, kırmızı renkli olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 13. DEREOTU; TOPLAM

1.870 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1200 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 120 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 DEMET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK. H.06-56 E sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Temiz, sağlam, taze körpe görünüşlü dereotu özelliklerini taşıyacaktır. Dereotu birinci sınıf, yerli çeşit bir demet en az 100 gr olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 14. DOLMALIK BİBER; TOPLAM 930 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 600 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 60 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Dolmalık biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Dolmalık ve yuvarlak olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 15. DOMATES; TOPLAM

15.300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 6000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 5000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3500 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 800 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf yuvarlak tip, kırmızı renkli olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 16. DOMATES (PEMBE); TOPLAM 160 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, sofralık yuvarlak, pembe renkli, 47-77 mm arası çapında olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 17. DOMATES (KOKTEYL); TOPLAM 2010 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EYLÜL 2020 tarih ve TEKH:06-293 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Domates birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, sofralık yuvarlak, kırmızı renkli olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 18. ELMA (GRANDSİMİT); TOPLAM 120 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 70 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 19. ELMA (STARKİNG); TOPLAM 100 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 60 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 20. ELMA (GOLDEN); TOPLAM 30 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEKH:06-275 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Elmalar birinci sınıf, starking, Grand simit, kırmızı, golden (sarı, yeşil), iri boy şekil, irilik renk ve cins bakımından çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 21. ENGİNAR (SOYULMUŞ 7-9 cm); 850 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 AD, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 AD. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 AD.) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H:06-276 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Enginarlar birinci sınıf olacak temizlenmiş ve soyulmuş, 7-9 cm kalibre olarak, piyasa teamülü, içerisinde en fazla 5 adet olacak ambalajlarda teslim edilecektir. 22. ERİK (ANJALİKA); TOPLAM 15 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -286 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Erik birinci sınıf, iri boy, Japon grubu erik türünden, anjalika (Angeleno), büyük boy 5-10 kg'lık tahta veya plastik kasalarda olacaktır. 23. GREYFURT- ALTINTOP; TOPLAM 30 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Altıntop (Greyfurtlar) birinci sınıf, karışık çeşitlerden, greyfurt 1-5 arasındaki çaplarda (110-139 mm) olup tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 24. HAVUÇ; TOPLAM 3900KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1800 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG)MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H.: 06-57 F sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Havuç, ekstra boyda, temiz ve şeffaf piyasa teamülü 5-10 kg’lık naylon poşetler içinde veya tahta, plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 25. HIYAR (SALATALIK ÇENGELKÖY); TOPLAM 2600 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 600 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK. H. : 06-284 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Salatalık birinci sınıf olacak, serada veya açıkta yetiştirilmiş, sofralık tip, Çengelköy çeşit, orta boy, 50-100 gr arasında, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır 26. HIYAR (SALATALIK); TOPLAM 2900 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-284 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Salatalık birinci sınıf olacak, serada veya açıkta yetiştirilmiş, sofralık tip, karışık çeşitlerde, orta boy, 50-100 gr arasında, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 27. ISPANAK; TOPLAM 70 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-14F sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Ispanak birinci sınıf olacak, TS 1130?da belirtilen çeşitlerden idarenin talep ettiği çeşit olacak, çamur ve toprak olmayacaktır. Tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 28. KARNABAHAR; TOPLAM 70 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H:06-70 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Karnabaharlar birinci sınıf ve orta büyük olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 29. KARPUZ; TOPLAM 1330 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 80 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-267 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Karpuzlar birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri, orta ve büyük boy olacak, dökme olarak alınacaktır. 30. KAVUN; TOPLAM 1300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 750 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-298 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kavunlar 1’inci sınıf olacaktır. Kavun birinci sınıf, Altınbaş, Topatan, Casaba, Hasanbey çeşitlerinden biri veya diğer çeşitler en az 1,5 kg ve üzeri boyda olacaktır. 31. KEREVİZ; TOPLAM 850 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG ) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.:06-271 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kerevizler, birinci sınıf olacak kök kereviz tipi, orta ve büyük boy tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 32. KESTANE KABAĞI: TOPLAM 1300 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 33. KIRMIZI LAHANA; TOPLAM 1050 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 550 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 ve TEK.H.06-269 D teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızılahanalar birinci sınıf, Grup-2, Çeşit-2, orta boy olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 34. KIVIRCIK SALATA; TOPLAM 2900 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 750 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK. H.06-277 C Sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Yeşil Salata Tip-2: kıvırcık salata ve grup 1-2'den herhangi biri, büyük boy en az 200 gr ağırlığında olacaktır. Kıvırcık Salata birinci sınıf olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 35. KİVİ; TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 25 KG., MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK.H.06-272 C teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kiviler birinci sınıf, çeşitlerden herhangi biri olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır., Düzgün sağlam taze dolgun soğuktan zarar görmemiş kendi çeşidinin özelliklerini taşıyacaktır. Tahta veya plastik 5-10 kg'lık ambalajlar içinde olacaktır. 36. KURU SOĞAN; TOPLAM 7500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 3000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2750 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.06-254 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kuru soğan birinci sınıf, büyük ve çok büyük boy çeşitlerinden herhangi biri 25-50 kg'lık file çuvallarda olacaktır. 37.LİMON; TOPLAM 6600 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 3000 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 950 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2500 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır Limonlar birinci sınıf, karışık çeşit (Kütdiken ve Mayer çeşitleri hariç) 3-4 net boylarda (çapı 55-65 cm, kütlesi 105-130 gr) arasında 5-10 kg'lık tahta, plastik veya piyasa teamülü file çuvallarda olacaktır. 38.MANDALİNA; TOPLAM 230 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 20 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Mandalinalar birinci sınıf, Satsuma, klamantin veya yerli çeşitlerden, 1-2 ve 3 numaralı boy özelliklerini taşıyacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 39. MARUL GÖBEK (BAŞ SALATA, AYSBERG) : TOPLAM 5000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 800 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 500 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3500 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 ve TEK. H.06-277 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Marul göbek; birinci sınıf, Tip-1 Baş Salata (aysberg); grup 1-2'den herhangi biri veya karışımı, en az 200 gr ağırlığında, dış yaprakları zarar görmemiş olacak, temiz ve gözle görülebilir böcek/böcek hasarı olmayacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde olacaktır. 40. MAYDANOZ; TOPLAM 9050 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 4500 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1750 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 2500 DEMET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 300 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-279 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Maydanozlar birinci sınıf olacak tahta veya plastik ambalaj içerisinde ve 100 gr'lık demetler halinde olacaktır. 41. MUZ; TOPLAM 180 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 20 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığın ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. 06-67 g sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Muz birinci sınıf olacak, tahta plastik veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. Sarımtırak yeşil muz, yeşilimtırak sarı muz, yeşil uçlu sarı muz ve tam sarının çeşitlerinin karışımı olacaktır. 42. NAR (SIKMALIK); TOPLAM 370 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-292 Ç Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Nar iri boy, karışık çeşitlerden herhangi biri olacaktır. 43. PATATES; TOPLAM 6750 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 2000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 1250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 3000 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-13 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Patates birinci sınıf, orta ve büyük boy olacak 25-50 kg'lık file çuval ambalajları içerisinde teslim edilecektir. 44. PATLICAN BOSTAN; TOPLAM 1950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 1400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 500 KG )MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-262 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Patlıcanlar birinci sınıf , (kemer, bostan, dolmalık ) çeşitlerinden, BOY-2 (orta boy) patlıcan olacaktır. Patlıcanlar tahta veya plastik kasa ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 45. PATLICAN KEMER: TOPLAM 5000 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 2500 KG,MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 500 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 1600 KG ,52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 400 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-262 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Patlıcanlar birinci sınıf , (kemer, bostan, dolmalık ) çeşitlerinden, BOY-2 (orta boy) patlıcan olacaktır. Patlıcanlar tahta veya plastik kasa ambalaj içerisinde teslim alınacaktır 46. PIRASA; TOPLAM 950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 350 KG) SB Teknik Hizmet Daire Başkanlığı EKİM 2024 ve TEK.H: 06-34 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Pırasalar birinci sınıf çeşitlerden herhangi biri, ince boy, 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 47. PORTAKAL (SIKMALIK); TOPLAM 500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG , MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre Valensiya Leyt cinsi olacaktır. Portakallar birinci sınıf olacak, Meyve Çapı : 65-70 mm, Meyve Ağırlığı : 160-165 gr olacak, tahta veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 48. PORTAKAL YEMELİK; TOPLAM 350 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-37 F teknik şartnamesine göre Vaşington Navel cinsi olacaktır. Portakallar birinci sınıf olacak, çapı 75-80 cm, kütlesi 200-250 gr olacaktır, tahta veya mukavva ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 49.SARIMSAK (KURU); TOPLAM 385 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 300 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 65 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-273 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Sarımsak; birinci sınıf , Tip-3: Kuru , Çeşit-3: Gümüş kabuklu olacak ve demet yapılmamış (dağınık halde) tahta veya plastik ambalaj yada piyasada bulunan file torba içerisinde teslim alınacaktır. Düzgün sağlam, dolgun, beyaz sarımsak çeşidi olacaktır. 50. SEMİZ OTU; TOPLAM 770 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 400 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 150 KG ,MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG)Ö MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-296 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Semizotu birinci sınıf karışık çeşitlerden herhangi biri olacak, çiçeklenme emaresi olmayacak, toprak, ambalaj darası düşüldükten sonra alınacaktır. 51. SOĞAN KIRMIZI; TOPLAM 325 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 250 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 10 KG , MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 65 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.06-254 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kırmızı soğan birinci sınıf, büyük ve çok büyük boy çeşitlerinden herhangi biri 25-50 kg'lık file çuvallarda olacaktır. 52. TAZE BAKLA; TOPLAM 50 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 30 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG)MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-295 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze Bakla birinci sınıf olacaktır. Gözle görülebilir kurt/böcek veya zararları olmayacaktır. 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 53. TAZE ÇİLEK: TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 15 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 100 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H:06-274 Ç teknik şartnamesine göre alınacaktır. Birinci sınıf, büyük boy, 1-5 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 54.TAZE ERİK (PAPAZ): TOPLAM 65 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -286 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze erik birinci sınıf, iri ve orta boy, canerikleri çeşidinden Papaz eriği, iri-orta boy 5-10 kg'lık tahta veya plastik kasalarda olacaktır. 55. TAZE FASULYE (ŞEKER); TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 25 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-297 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze fasulye birinci sınıf, çalı veya şeker çeşidi olacak, 5-10 kg’lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 56. TAZE FASULYE (ÇALI); TOPLAM 85 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 25 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-297 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze fasulye birinci sınıf, çalı veya şeker çeşidi olacak, 5-10 kg’lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 57. TAZE İNCİR; TOPLAM 25 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2022 tarih ve TEK.H. : 06-291 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze incirler ekstra sınıf ve iri ve orta boy karışık çeşit, 1-5 kg'lık tahta veya plastik kasa içinde olacaktır. 58. TAZE KAYISI; TOPLAM 40 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Daire Başkanlığın ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. 06-69 G sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze kayısı ekstra sınıf 5-20 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içinde teslim edilecektir. 59. TAZE KİRAZ; TOPLAM 35 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 10 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-263 C teknik şartnamesine göre alınacaktır. Birinci sınıf, napolyon, büyük boy, 5-10 kg'lık tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 60. TAZE NANE; TOPLAM 510 DEMET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 200 DEMET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 60 DEMET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 250 DEMET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06 -281 Ç teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Taze nane 1 nci sınıf, çeşitlerden herhangi biri( acı nane hariç), taze naneler en az 100 gr'lık demetler halinde olacaktır. 61. TAZE SOĞAN; TOPLAM 150 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 50 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. : 06-282 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Taze soğan birinci sınıf, 500 gr'lık demetler halinde tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 62. TAZE ŞEFTALİ;TOPLAM 35 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-285 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sofralık çeşitlerden herhangi biri, "AA" boy kategorisinde olacaktır. Şeftali birinci sınıf olacaktır. 63. TAZE ÜZÜM (SARI) ; TOPLAM 125 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 64. TAZE ÜZÜM KIRMIZI; TOPLAM 55 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 15 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 20 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 65. TAZE ÜZÜM SİYAH; TOPLAM 50 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 25 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 tarih ve TEK.H. : 06-270 Ç sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Üzümler birinci sınıf, ufak taneli çeşitlerden herhangi biri ve çekirdeksiz çeşit olacak, 5-10 kg'lık tahta kasalar içinde olacaktır. 66. TURP; TOPLAM 175 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 5 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 20 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEK.H. 35 F Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Turplar birinci sınıf çeşitlerden saksa, French Breakfast 3 ve sparkler 3 çeşitlerden olacak; tahta, plastik kasa içinde veya piyasa teamülü 5-10 kg'lık naylon poşetler içinde teslim alınacaktır. 67. YAZLIK KABAK (SAKIZ KABAK); TOPLAM 1750 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ 850 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 650 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2024 tarih ve TEK.H. : 06-265 D sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sakız kabak birinci sınıf, orta ve büyük boy olacaktır. Sakız kabak birinci sınıf, piyasa teamülü 5-15 kg'lık ambalaj (tahta veya plastik kasalarda olacaktır.) 68. AYVA İRİ 400-500 GR; TOPLAM 105 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK H.06-280 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Ayvalar ekmek ayvası çeşidi,

2.3.1.1. Ekstra

2.3.2.1 no.lu boy birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 69. BİBER RENKLİ (SARI) DOLMALIK KALIN ETLİ; TOPLAM 55 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 50 KG.) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Sarı biberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Sarı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 70. BİBER RENKLİ (KIRMIZI) DOLMALIK KALIN ETLİ; 105 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2021 tarih ve TEKH:06-299 C sayılı teknik şartnameye göre alınacaktır. Kırmızıbiberler birinci sınıf ve TS 1205 Tip: Kırmızı olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde teslim alınacaktır. 71. KESTANE KABAĞI (BALKABAĞI) BÜTÜN: TOPLAM 5 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 72. KESTANE KABAĞI (BALKABAĞI) SOYULMUŞ: TOPLAM 300 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ 200 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ 100 KG) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının ARALIK 2023 ve TEK.H.: 06-58 G teknik şartnamesine göre alınacaktır. Balkabağı birinci sınıf olacak, tahta veya plastik ambalaj içerisinde veya dökme olarak teslim alınacaktır. 4'ÜNCÜ KISIM MUHTELİF GIDA ÜRÜNLERİ 1. AYÇİÇEK YAĞI (16,380 kg'lık ambalajlarda) ; TOPLAM 12.880,6 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 4.422,6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:1638 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ:820 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-6İ sayılı teknik şartnamesine göre Ayçiçek yağı yemeklik Ayçiçek yağı olacaktır. Net üzerinden alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 2. ÇİÇEK BALI (BAL PETEK); TOPLAM: 165 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 çiçek balı çeşidi, ortasında TS 6972'ye uygun petek bulunan, % 100 sırlanmış çerçevesiyle birlikte piyasaya arz edilen petekli bal nakliye ambalajlarda olacaktır. 3. ÇİÇEK BALI (SÜZME); TOPLAM: 110 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 süzme çiçek balı çeşidi, En az % 75'i sırlanmış petekli balların, oda sıcaklığında (20 °C ila 35 °C) santrifüj ile veya hiç bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden peteğinden sızdırılmasıyla elde edilerek piyasaya arz edilen süzme bal nakliye ambalajlarda olacaktır. 4.BİBER SALÇASI; TOPLAM: 890 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 650 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.06-115 F şartnamesine göre biber salçası; 1'inci sınıf, 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5. BİBER SALÇASI ACILI; TOPLAM: 65 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.06-115 F şartnamesine göre biber salçası; 1'inci sınıf, 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6.BİTKİSEL MARGARİN; TOPLAM :140 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:30 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün TEK.H.:06-25 I sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Bitkisel margarin yağı 250 gr'lık birim ambalajlarda 10 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE (2 GR'LIK); TOPLAM:

11.000 ADET ( MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:10.000 ADET.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-114 F şartnamesine göre olacak, en az 2 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.ÇÖZÜNEBİLİR KAHVE (1 KG'LIK); TOPLAM :11 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-114 F şartnamesine göre olacak, en az 1 Kg'lık teneke veya cam birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.DOMATES SALÇASI; TOPLAM:

3.070 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 950 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2025 gün ve TEK.H. 06-12Ö şartnamesine göre domates salçası; 1'inci sınıf, Tip-1: Duble Konsantre, Çeşit-2:Tuzsuz , 0,830-5 kg arası kolay açılır kapaklı birim ambalajda, 10-20 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden teslim alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.EKMEK KADAYIFI; TOPLAM : 31 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 15 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-230E teknik şartnamesine göre alınacaktır. 400 gr.lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11.EKMEK MAYASI (YAŞ MAYA); TOPLAM : 250 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:150 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve ??K.?.: 06-60İ Şartnamesine göre Ekmek Mayası birinci sınıf, Çeşit-1, Tip-1 veya Tip-2; 500 gr-1 kg'lık birim ambalajlarda ve 5 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12.MAKARNA (ERİŞTE); TOPLAM :190 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.ERİTME ÜÇGEN PEYNİR (15 Gr.lık); TOPLAM:

2.000 ADET. ( MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1500 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 ADET.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-47J şartnamesine göre olacak, Tip-1 Tam Yağlı ve Çeşit-1 Sade olacaktır. En az 15 Gr?lıküçgen alüminyum folyo birim ambalajda ve 6-8 adetlik kutu ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 14.FINDIK EZMESİ (PİKNİK); TOPLAM :

4.200 ADET. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 700 ADET. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.500 ADET. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

2.000 ADET.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının OC?K 2025 gün ve TEK.H.: 06-160İ şartnamesine göre olacak, Tip-1:Kakaolu Fındık Ezmesi ve 20 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 15.MAKARNA (FIRIN); TOPLAM :260 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:50 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 16.GÜLLAÇ; TOPLAM : 145 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 40 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 75 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-289C teknik şartnamesine göre alınacaktır. 700 gr’lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 17.HIYAR TURŞUSU; TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-249 F şartnamesine göre Hıyar Turşusu, birinci sınıf salamuralı tip, 1-11 kg'lık birim ambalajda Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 18. HIYAR TURŞUSU DİLİMLİ (10 KG.); TOPLAM: 110 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-249 F şartnamesine göre Hıyar Turşusu, birinci sınıf salamuralı ve dilimlenmiş tip, 1-10 kg'lık birim ambalajda Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 19.KAHVE BEYAZLATICISI (KREMA)-TOZ (5 GR'LIK); TOPLAM : 5005 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET ) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEK.H.: 06-204D şartnamesine göre Tanımlar 2.2.1.KAHVE BEYAZLATICI (KREMA)-TOZ olacak, en az 5 gr'lık birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 20.KARIŞIK TURŞU; TOPLAM: 370 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının Ekim 2024 gün ve TEK.H:06-253 E şartnamesine göre Karışık Turşu birinci sınıf salamuralı tip,1-5 kg'lık birim ambalajda süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 21.KETÇAP (KOVA); TOPLAM : 295 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 90 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.: 06-131G şartnamesine göre alınacaktır. Poşet Ketçap Tip-2: Acısız Ketçap, 8 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 22.KETÇAP (POŞET); TOPLAM :

33.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 18000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk. lığının MART 2025 gün ve TEK.H.: 06-131G şartnamesine göre alınacaktır. Poşet Ketçap Tip-2: Acısız Ketçap, 9 gr'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 23.KONSERVE AYÇİÇEK YAĞLI YAPRAK SARMA: TOPLAM :250 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-260D şartnamesine göre 1nci sınıf olacaktır. Konserve ayçiçekyağlı yaprak sarma konservesi brüt 3-5 Kg'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 15 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 24.KONSERVE BEZELYE: TOPLAM :250 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-24 O şartnamesine göre bezelyeden 1nci sınıf olacaktır. Konserve bezelye brüt 4200 Gr'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Süzme ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 25.KONSERVE MANTAR; TOPLAM : 1250 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 800 KG. )MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-203 C şartnamesine göre Konserve Mantar; 1 'nci sınıf, Tip-2:Dilimlenmiş, 2-5 Kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde ve net ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 26.KONSERVE MISIR; TOPLAM : 705 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 500 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-202 E şartnamesine göre; 1nci sınıf olacaktır. Konserve mısır net 2,6 kg'lık teneke kutu birim ambalajda, kolay açılır kapaklı, en fazla 10 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajrda olacaktır. Net ağırlığı üzerinden alınacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 27.MAKARNA (FİYONK-BURGU-KELEBEK); TOPLAM : 710 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 400 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 28.MAKARNA (LAZANYA); TOPLAM : 150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 75 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 29.MAKARNA (SPAGETTİ); TOPLAM : 330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre makarna; sade veya lazanya makarna, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-1: Uzun, Alt Tip-1: Spagetti, Alt Tip-2: Fırın, Çeşit-1:Sade makarna, Tip-2: Kesme, Alt Tip-1: Burgu, Alt Tip-2: Erişte, Alt Tip-4: Fiyonk, Alt tip-6: Kelebek, tiplerinden, 1'inci sınıf, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 30.MAKARNA ( ARPA ŞEHRİYE); TOPLAM : 420 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre şehriye; Tip-3, Alt Tip-1 ve Alt Tip-3, arpa ve tel tiplerinden, 1 nci sınıf olacak, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 31. MAKARNA (TEL ŞEHRİYE); TOPLAM : 180 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının MART 2025 gün ve TEK.H.:06-70 şartnamesine göre şehriye; Tip-3, Alt Tip-1 ve Alt Tip-3, arpa ve tel tiplerinden, 1 nci sınıf olacak, 1-5 kg'lık birim ambalajda ve 10 kg'lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 32.MAYONEZ (KOVA): TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 120 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EYLÜL 2023 gün ve TEK.H. 06-130F şartnamesine göre alınacaktır. Mayonez 8 Kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 33.MAYONEZ (POŞET): TOPLAM :

27.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

10.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5000 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EYLÜL 2023 gün ve TEK.H. 06-130F şartnamesine göre alınacaktır. Mayonez Poşet 9 gr'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayeneler Teknik Şartnameye göre yapılacaktır. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 34.NAR EKŞİSİ; TOPLAM : 610 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 240 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 ADET) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-318 B şartnamesine göre olacak, 1 litrelik birim ambalajda ve 10 litrelik mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 35.PASTALIK VE BÖREKLİK UN; TOPLAM :

9.700 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.: 06-15İ teknik şartnamesine göre Pastalık ve Böreklik Un; Grup-2 Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 36.PİKNİK SÜZME BAL; TOPLAM:

6.200 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2200 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3000 ADET)MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H:06-87 İ şartnamesine göre TS 3036 süzme çiçek balı çeşidi, En az % 75'i sırlanmış petekli balların, oda sıcaklığında (20 °C ilà 35 °C) santrifüj ile veya hiç bir işlem yapılmaksızın kendiliğinden peteğinden sızdırılmasıyla elde edilerek piyasaya arz edilen süzme bal 20 gr?lık birim ambalajda ve piyasa teamülü nakliye ambalajlarda olacaktır. 37.PİKNİK REÇEL( ÇİLEK-KAYISI-VİŞNE); TOPLAM: 1750 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne reçeli çeşitlerinden 20 gr’lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 38.PİKNİK TAHİN-PEKMEZ KARIŞIMI; TOPLAM: 1055 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. EKİM 2018 gün ve Tek.H:06-77F şartnamesine göre tahin-pekmez karışımı 30 gr’lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır 39.REÇEL AÇIK; ÇİLEK TOPLAM: 135 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 40.REÇEL AÇIK; İNCİR TOPLAM : 110 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 41.REÇEL AÇIK; KAYSI TOPLAM: 125 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 42.REÇEL AÇIK; VİŞNE TOPLAM: 185 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk. HAZİRAN 2017 gün ve Tek.H:06-1N şartnamesine göre reçel, Çilek, Kayısı, Vişne ve İncir reçeli çeşitlerinden 380-800 gr arası birim cam veya 1 kg.lık teneke birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 43.SİRKE (ELMA); TOPLAM : 230 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-36 H teknik şartnamesine göre üzüm veya elma sirkesi,1 lt'lik cam veya plastik birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 44.SİRKE (ÜZÜM); TOPLAM :710 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 180 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 60 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 450 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-36 H teknik şartnamesine göre üzüm veya elma sirkesi,1 lt'lik cam veya plastik birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 45.ŞALGAM SUYU; ACILI TOPLAM : 5420 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 720 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3500 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2025 tarih ve TEK.H.: 06-368A Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Şalgam Suyu, plastik veya cam en az 300 ml'lik ambalajlarda ve idarenin tebligatına göre Tip-1 veya Tip-2 sınıflarından piyasa teamülü 12'li koli içinde teslim alınacaktır. 46.ŞALGAM SUYU; ACISIZ TOPLAM : 6716 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2016 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:3 500 ADET) MSB Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığının EKİM 2025 tarih ve TEK.H.: 06-368A Teknik Şartnamesine göre alınacaktır. Şalgam Suyu, plastik veya cam en az 300 ml'lik ambalajlarda ve idarenin tebligatına göre Tip-1 veya Tip-2 sınıflarından piyasa teamülü 12'li koli içinde teslim alınacaktır. 47.TAHİN; TOPLAM: 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün ve TEK.H:06-93G sayılı Teknik şartnamesine Tanımlar

2.1.4. göre Tahin; 600-1000 Gram arası cam veya plastik birim ambalaj içinde olacak, Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 48.TAHİN HELVASI (SADE); TOPLAM : 15 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-94 K şartnamesine göre Tahin Helva Tip 1; Sade Tahin Helvası çeşidinden 1 kg'lık plastik esaslı küvet birim ambalajda, en fazla 10 kg'lık nakliye ambalaj içinde olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 49.TAHİN HELVASI (SADE) PİKNİK; TOPLAM : 5500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1800 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2500 ADET) MSB Tek Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-94 K şartnamesine Tahin Helva Tip 1; Sade Tahin Helvası çeşidinden 20 gr'lık birim ambalajda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 50.TANDIR VE PİDELİK UN; TOPLAM :5000 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 3500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:1500 KG) Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-15 İ teknik şartnamesine göre Tandır ve Pidelik Un; Grup-2 Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 51.TARHANA; TOPLAM : 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-64 İ teknik şartnamesine göre alınacaktır. 1-5 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 52. TEREYAĞ (PİKNİK) (10 gr'lık PVC ambalajlarda);; TOPLAM : 8900 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2400 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:3000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3500 ADET) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının EKİM 2025 gün ve TEK.H.: 06-4J sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar 2.1.5.Tereyağ 30 gr?lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 53.ŞEKER TOZ; TOPLAM : 4550 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2022 gün ve T?K.H.: 06-118G sayılı teknik şartnamesine göre şeker; Sınıf-1: Ekstra Beyaz şeker, Sınıf 2: Beyaz şeker, Tip 1: Ekstra Beyaz kristal şeker, Ekstra Beyaz Şekerin Tipleri, Tip 2: Ekstra Beyaz kesme şeker, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 54.ŞEKER TOZ (STİCK); TOPLAM :

390.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

190.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

100.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2022 gün ve T?K.H.: 06-118G sayılı teknik şartnamesine göre şeker; Sınıf-1: Ekstra Beyaz şeker, Sınıf 2: Beyaz şeker, Tip 1: Ekstra Beyaz kristal şeker, Ekstra Beyaz Şekerin Tipleri, Tip 2: Ekstra Beyaz kesme şeker, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 55.TUZ (YENİLEBİLİR); TOPLAM :2200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:400 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:1250 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-119 İ sayılı teknik şartnamesine göre tuz; Sınıf-1:Sofra Tuzu, Çeşit-1: Deniz Tuzu, Tip-1: İyotlu Tuz, 1-5 kg'lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 56. TUZ YENİLEBİLİR (POŞET PİKNİK 1 Gr'lık birim ambalaj içerisinde) ; TOPLAM :27.000 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-119 İ sayılı teknik şartnamesine göre tuz; Sınıf-1:Sofra Tuzu, Çeşit-1: Deniz Tuzu, Tip-1: İyotlu Tuz, 1 Gr'lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg'lık oluklu mukavva kutu ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 57.UN MISIR; TOPLAM :205 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG. ) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-395 teknik şartnamesine göre net 1-5-10 kg.lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 58. UN SARI; TOPLAM :300 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.HİZ.:06-15 İ teknik şartnamesine göre Sarı Un; Özel Amaçlı Buğday Unu, 1'inci sınıf, net 1-5-10 kg'lık birim ambalaj içinde olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 59.ÜZÜM PEKMEZİ; TOPLAM :200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-92G şartnamesine göre olacak, Grup-1 Tatlı Pekmez ve Tip-1:Sıvı Pekmez; 700-1300 gr arası cam veya plastik birim ambalajda ve mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 60.YENİLEBİLİR NİŞASTA ( BUĞDAY NİŞASTASI); TOPLAM : 240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-180 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Yenilebilir nişasta Çeşit:2 buğday nişastası ve ÇEŞİT:3 mısır nişastası olacaktır. 1-3 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 61.YENİLEBİLİR NİŞASTA (MISIR NİŞASTASI); TOPLAM :261 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:100 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 36 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.HİZ.:06-180 E teknik şartnamesine göre alınacaktır. Yenilebilir nişasta Çeşit:2 buğday nişastası ve ÇEŞİT:3 mısır nişastası olacaktır. 1-3 kg'lık birim ambalaj içinde, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 62.ZEYTİN SİYAH (230-260 Kalibre) ; TOPLAM :600 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 160 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-2: Siyah zeytin, Tür-2, Çeşit-1:Bütün zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 260 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 63.ZEYTİN SİYAH DİLİMLİ; TOPLAM : 68 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-2: Siyah zeytin, Tür-2, Çeşit-4:Çekirdeği Çıkartılmış Dilimli Zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 64.ZEYTİN YEŞİL (KOKTEYL); TOPLAM :120 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-4: zeytin dışındaki zeytinler, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 260 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 65.ZEYTİN YEŞİL BİBER DOLGULU (140-160 KALİBRE); TOPLAM :240 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 60 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 80 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-5: Dolgulu zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 66.ZEYTİN YEŞİL ÇİZİK (201-230 KALİBRE); TOPLAM : 130 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 80 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 40 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-3: Çizik zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 230 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 67.ZEYTİN YEŞİL ÇİZİK (231-260 KALİBRE); TOPLAM : 200 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 150 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık yeşil zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2: , Çeşit-3: Çizik zeytin, Grup-2: Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin, bir KG'da en fazla 230 adet olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 68.ZEYTİN YEŞİL DİLİMLİ; TOPLAM : 68 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-29 J şartnamesine göre zeytin; sofralık zeytin, Sınıf-1, Tip-1: Yeşil zeytin, Tür-2, Çeşit-4:Çekirdeği Çıkartılmış Dilimli Zeytin, Grup-2 Isıl işlem uygulanmayan zeytin, Cins 2:Az tuzlu zeytin olacaktır. Zeytinler Teknik şartnameye uygun 1-20 Kg'lık teneke kutu birim ambalaj içinde olacak, zeytinler süzme ağırlığı üzerinden teslim alınacak, birim/nakliye ambalajları iade edilmeyecek, mal tesliminde birim ambalajlar farklı olmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 69.ZEYTİNYAĞI (SIZMA); TOPLAM : 2050 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 800 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-5 İ şartnamesine göre Sınıf 1: Naturel zeytinyağı, Tür 1:Naturel sızma zeytinyağı çeşitlerinden olacaktır. Üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip, 5 lt'lik kulplu ve boşaltma kapaklı teneke kutu birim ambalajda 20-30 kg'lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Net üzerinden alınacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 70.ÇAM FISTIĞI; TOPLAM : 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-65 H sayılı teknik şartnamesine göre kozak tip, 1 nci sınıf, 100-500 gr.lık birim ambalajda ve 1-5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 71. ÇÖREK OTU (25-50-100-250-1000 Gr.lık birim ambalajda); TOPLAM : 50 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-245 E sayılı teknik şartnamesine göre Tip-2 Öğütülmüş olacaktır. 25,50-100-250 Gr.lık birim ambalajda ve nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 72.HAMUR KABARTMA TOZU; TOPLAM: 85 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:30 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H. 06-247C Şartnamesine göre hamur kabartma tozu, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 73.HİNDİSTAN CEVİZİ TOPLAM : 45 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 20 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-234 F teknik şartnamesine göre rendelenmiş Hindistan cevizi, 1nci sınıf , üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 74.KAKAO : TOPLAM : 115 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 40 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 5 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2024 gün ve TEK.H.: 06-71G Şartnamesine göre kakao, Grup-2, Sınıf-1: Kakao, Kakao Tozu, Toz Kakao olacak, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 75.KARABİBER ÖĞÜTÜLMÜŞ; TOPLAM: 180 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İ şartnamesine göre Karabiber; Tip 2:öğütülmüş karabiber, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 76.KARABİBER (POŞET (1 gr.lık ambalajda)); TOPLAM:

6.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:500 ADET) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İşartnamesine göre Karabiber; Tip 2:öğütülmüş karabiber, birinci sınıf, 1 g.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 77.KARABİBER (TANE); TOPLAM: 12 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-55 İ şartnamesine göre Karabiber; Tip 1:tane karabiber, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 78.KARANFİL; TOPLAM: 12 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 6 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:5 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-237 F şartnamesine göre Karanfil; Tip 1: Bütün karanfil, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 79.KEKİK; TOPLAM: 60 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-233 E şartnamesine göre 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 80.KİMYON TOPLAM : 120 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 30 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 30 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-246 E şartnamesine göre Kimyon;1 inci sınıf , Tip-2: Öğütülmüş olacak, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık nakliye ambalajında olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 81.KÖRİ (TOZ); TOPLAM :40 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-06-304 C şartnamesine göre; 100-500 Gramlık birim ambalaj içinde olacak, Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 82.KURU NANE; TOPLAM : 105 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 15 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 60 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.: 06-236 F sayılı teknik şartnamesine göre NANE; Kuru Nane, birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 83.KUŞ ÜZÜMÜ; TOPLAM: 33 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 8 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:20 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-161 Ğ Şartnamesine göre kuş üzümü birinci sınıf, 500 gr-1 kg.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 84.PUL KIRMIZI BİBER; TOPLAM :520 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-232 F teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızı pul biber 1 ncisınıf , 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 85.SUSAM; TOPLAM : 230 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:10 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-238 F şartnamesine göre, 1 inci sınıf olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg?lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 86.TARÇIN; TOPLAM : 30 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:10 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 10 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-248 E şartnamesine göre, 1 inci sınıf , Grup-2: Öğütülmüş olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg’lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 87.TARÇIN (ÇUBUK); TOPLAM : 9 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 2 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-248 E şartnamesine göre, 1 inci sınıf , Grup-1: Kabuk Tarçın, Tip-2: Seylan Tarçın Kabuğu olacak 100-500 gr’lık birim ambalajda, 5 kg’lık mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 88.KIRMIZI TOZ BİBER; TOPLAM : 330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 60 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:200 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG.) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün TEK.H.:06-59 İ sayılı teknik şartnamesine göre alınacaktır. Kırmızı Toz Biber 1inci Sınıf, 500-1000 gr.lık birim ambalajda ve 5 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 89.YENİBAHAR; TOPLAM : 30 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 5 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG. ) MSB Tek.H.D.Bşk.lığının EKİM 2024 gün TEK.H.: 06-235E sayılı teknik şartnamesine göre Yenibahar Tip-2 Öğütülmüş Yenibahar olacaktır. 500-1000 gr’lık birim ambalajda ve 5 kg’lık nakliye ambalajlarda olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 90.AŞURELİK BUĞDAY TOPLAM : 300 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 120 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:130 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-86 D sayılı teknik şartnamesine göre Aşurelik Buğday; Tip-1: iri taneli aşurelik buğday,1-5 kg.lık birim ve 5-10 kg.lık nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 91.BARBUNYA FASÜLYE TOPLAM: 400 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 200 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-8 İ şartnamesine göre alınacaktır. Kuru Barbunya fasulye; birinci sınıf, orta boy ve 1-5 kg’lık birim ambalaj içerisinde, 5-10 kg’lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Son yılın mahsulü olacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. 92.BULGUR (KÖFTELİK); TOPLAM: 235 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 20 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 15 KG.) MSB Tek. Hiz. D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKŞ-H-:06-11 H şartnamesine göre bulgur; Tip-2: köftelik bulgur, 1 inci sınıf, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 kg.lık birim ambalajlarda en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır.Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 93.BULGUR (PİLAVLIK); TOPLAM:

2.050 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 900 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek. Hiz. D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKŞ-H-:06-11 H şartnamesine göre bulgur; Tip-1: pilavlık bulgur, 1 inci sınıf, üretici firma gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 kg.lık birim ambalajlarda en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Son yılın mahsulü olacaktır.Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir.Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 94.İRMİK; TOPLAM :330 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:250 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-16Ğ sayılı teknik şartnamesine göre buğday irmiği; Grup-2: orta boy irmik olacaktır. 500 gr-1000 GR?LIK birim ve 5-10 kg.lık nakliye ambalajlarda olacaktır.Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 95.KURU FASULYE; TOPLAM: 1450 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 400 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ :250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 600 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H. 06-8 İ şartnamesine göre alınacaktır. Kuru fasulye; dermason fasulye, birinci sınıf, büyük boy, son yılın mahsulü, 1-5 kg.lık birim ambalaj içerisinde , 5-10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 96.MERCİMEK (KIRMIZI) ; TOPLAM :3.900 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 3000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-10 İ şartnamesine göre kırmızı mercimek; kırmızı iç mercimek, 1nci sınıf, firma üretici gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. 1-5 kg.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 97. MERCİMEK (YEŞİL) ; TOPLAM : 140 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 30 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:60 KG) MSB TEK.HİZ.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-10 İ şartnamesine göre yeşil mercimek; yeşil iç mercimek, 1nci sınıf, firma üretici gıda üretim sertifikasına sahip olacaktır. 1-5 kg.lık birim ambalajda ve en fazla 10 kg.lık oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 98. NOHUT KOÇBAŞI (1-5 kg'lık birim ambalajlarda); TOPLAM :1.200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:450 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-9 İ teknik şartnamesine göre Nohut; Tip-1;Koçbaşı, birinci sınıf, çok iri boy çeşidinden, 1 - 5 kg.lık birim ambalaj içerisinde, oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 99. PİRİNÇ BALDO (1-5 kg'lık birim ambalajlarda); TOPLAM :10.700 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 2400 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:2000 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 300 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2019 gün ve TEK.H.:06-88 H şartnamesine göre pirinç; orta taneli, baldo ve tam değirmenlenmiş beyaz pirinç, 1 nci sınıf , üretici firma Gıda üretim sertifikasına sahip olacak, 1-5 Kg.lık birim ambalajda, en fazla 10 kg oluklu mukavva kutu nakliye ambalajlarda olacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 100.AYRAN (300 ML'LİK, TAM YAĞLI); TOPLAM:

33.220 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:7500 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

15.000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 10000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 720 ADET) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının EKİM 2024 gün ve TEK.H.06-89H sayılı teknik şartnamesine göre AYRAN, Tip-1: tam yağlı, kısa ömürlü (20 GÜN), 300 ml'lik kase birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü 10-20'lik adetlik nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 101.UHT İÇME SÜT (1/1 LT'LİK, TAM YAĞLI TOPLAM :

13.560 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

6.480 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 600 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 480 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1 lt'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 102.UHT İÇME SÜT ( 200 ML'LİK, TAM YAĞLI,KAKAO-MEYVELİ TOPLAM :

3.229 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 729 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 2500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1/5 (200 ml)'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Tesis/orduevinin tebligatta belirttiği herhangi bir tip meyveli çeşidinden olabilecektir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 103.UHT İÇME SÜT ( 200 ML'LİK, TAM YAĞLI,SADE); TOPLAM :

1.416 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 216 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1200 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının HAZİRAN 2021 gün ve TEK.H.:06-95J şartnamesine göre UHT İÇME SÜTÜ; Sınıf-1 Tam Yağlı, 1/5 (200 ml)'lik hacim veya ağırlıkta, sıvı, gaz, ışık ve mikroorganizma geçirmeyen, aseptik olarak ambalajlanmış birim ambalajda, ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 104. YOĞURT SADE (KASE) (200 GR'LIK) ; TOPLAM:

10.720 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 3000 ADET MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 4000 ADET 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 720 ADET) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90-H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-1: Yoğurt (Sade) ve Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt, 200 gr'lık kase birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü 10-20'lik adetlik nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 105. YOĞURT SADE (KOVA) (9-10 KG'LIK); TOPLAM:

8.030 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 6500 KG. 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 480 KG.) MSB Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90-H sayılı teknik şartnameye göre YOĞURT; Çeşit-1: Yoğurt (Sade) ve Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt, 9-10 kg'lık birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 106. YOĞURT SÜZME (500 GR- 900 GR) ; TOPLAM: 50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. ) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-2: Süzme yoğurt, Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt olacaktır. Hilesiz, katkısız, doğal tat ve kokuda, antibiyotik vb. inhibitör maddeleri içermeyen, sağlıklı hayvan sütlerinden üretilmiş yoğurtlardan elde edilmiş olacak Patojen mikroorganizma içermeyecek Fermente Sütler Tebliğine uygun olmalıdır. Kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Katkı Maddeleri Bölümüne uygun olmalıdır. Süzme yoğurt, 500 gr-900 gr arası birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 107. YOĞURT SÜZME ( 5 KG-10 KG.LIK KOVA İÇİNDE TOPLAM:

5.500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 3250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 1500 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB. Teknik Hizmet Daire Başkanlığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.06-90H sayılı teknik şartnameye göre Çeşit-2: Süzme yoğurt, Sınıf-1:Tam yağlı yoğurt olacaktır. Hilesiz, katkısız, doğal tat ve kokuda, antibiyotik vb. inhibitör maddeleri içermeyen, sağlıklı hayvan sütlerinden üretilmiş yoğurtlardan elde edilmiş olacak Patojen mikroorganizma içermeyecek Fermente Sütler Tebliğine uygun olmalıdır. Kullanılan katkı maddelerine ait değerler Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğinin Katkı Maddeleri Bölümüne uygun olmalıdır. Süzme yoğurt, 500 gr-900 gr arası birim ambalaj içerisinde, piyasa teamülü nakliye ambalaj içerisinde olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 5 (beş) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 108. TEREYAĞI ; TOPLAM :2.200 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 1000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1000 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının Ekim 2025 gün ve TEK.H.:06-4J teknik şartnamesine göre alınacaktır. Tereyağı; Tanımlar 2.1.5.Tereyağ 500-1000 gr?lık birim ambalajlarda olacaktır. Muayeneler teknik şartnameye göre yapılacaktır. Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 60 (altmış) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır 109.YUMURTA (Large Boy): TOPLAM :

108.440 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

50.000 ADET MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

30.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:27000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.440 ADET) MSB.Tek.Ve Proje D.Bşk.Lığının Aralık 2023 Gün Ve Tek.H.:06-163 G Teknik Şartnamesine Göre Alınacaktır. Yumurtalar Sağlıklı Evcil Tavuktan Elde Edilmiş Olmalıdır. Alınacak Yumurta “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Ve Yumurta Ürünleri Tebliği“Belgesindeki Yumurta Özelliklerine Uygun Olmalıdır. Kabukları Sağlam, Su Veya Başka Bir Sıvı İle Yıkanmamış, Zımparalanmamış, Temiz, Kendine Özgü Tat Ve Renkte, Beneksiz , Kansız , Kokusuz Olmalı , Yabancı Madde Bulunmamalıdır. Yumurtalar

2.3 Kapsamında

2.3.1.2. Maddesi Gereği Çatlak, Islak , Küflü , Bozuk , Ve Çürük Olmamalıdır . Yumurta Sarı Kabuklu Olmalı Ve Her Bir Yumurta Tartıldığında 63-72 gr.Ağırlığında Olmalı Ve Kabuk Kalınlığı 0,2 Mm’in Altında Olmamalıdır. Viollerde Her Bir Yumurtanın En Az 63 Gram İstenmektedir. Ambalajda Oluklu Mukavva Kutu Nakliye Ambalajda Olacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 110. ORGANİK YUMURTA; TOPLAM : 1050 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 1000 ADET ) MSB.Tek.Ve Proje D.Bşk.Lığının HAZİRAN 2018 Gün Ve TEK.H.: 06-349 Teknik Şartnamesine Göre Alınacaktır. Yumurtalar Sağlıklı Evcil Tavuktan Elde Edilmiş Olmalıdır. Alınacak Yumurta “Türk Gıda Kodeksi Yumurta Ve Yumurta Ürünleri Tebliği“Belgesindeki Yumurta Özelliklerine Uygun Olmalıdır. Organik yumurtanın ağırlığı, ağırlık sınıfına göre, Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin EK-3'ünde yer alan "A Sınıfı Yumurtanın Ağırlık Kontrolüne Dair Toleranslar" dahilinde Türk Gıda Kodeksi Yumurta Tebliği'nin EK-2'sinde belirtilen limitlere uygun olacaktır. Ambalajda Oluklu Mukavva Kutu Nakliye Ambalajda Olacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 5’İNCİ KISIM BALIK ÜRÜNLERİ 1.BALIK ÇUPRA (300/400 GR.); TOPLAM : 50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-205D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Çipura, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Çipura ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 2.BALIK LEVREK (300/350 GR.); TOPLAM : 1000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 3.BALIK LEVREK (400/450 GR.); TOPLAM :50 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG.)MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 4.DONMUŞ MEZGİT FİLETO; TOPLAM : 550 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 300 KG ) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının OCAK 2020 gün ve TEKH:06-43E no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Mezgit Fileto, Boy-2 Büyük boy, Tip-2 Derisiz, Grup-1 Kılçıksız olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 5.BALIK ÇUPRA (300/350 GR.); TOPLAM : 1000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG.) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-205D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Çipura, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Taze Çipura ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR.5.HAMSİ; MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-173E no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Hamsi, Boy-2 İri sofralık hamsi, Tip-1 Taze balık olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. 6. ALABALIK (ORTA BOY); TOPLAM: 60 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 10 KG MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG.)MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEKH:06-172 D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Alabalık, Boy-2 Büyük boy, Tip-2 Derisiz, Grup-1 Kılçıksız olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 7.BALIK LEVREK (600/800 GR.); TOPLAM: 730 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜ: 730 KG) MSB Tek.Hiz.DaireBşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEKH:06-206D no'lu Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Alınacak Levrek, Boy-3 Büyük boy, Tip-1 Levrek ve "temizlenmiş" olacaktır. Yapılacak laboratuvar analizlerinin ücretleri yüklenici tarafından karşılanacaktır. Piyasa teamülü birim ve nakliye ambalaj içinde teslim edilecektir. GÜNLÜK İHTİYAÇ NİSPETİNDE ALINACAKTIR. 6'NCI KISIM SU VE MADENSUYU ÜRÜNLERİ 1.SU KÜÇÜK (0,50 LT.); TOPLAM:

386.128 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

100.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

120.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:150.000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

16.128 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 0,5. Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 2.SU KÜÇÜK (1.50 LT.); TOPLAM:

29.500 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

25.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

2.000 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 1,5. Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 3. SU BÜYÜK (5 LT.) TOPLAM: 120 ADET . (MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 120 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Kasım 2020 Gün Ve Tek.H.:06-78 E Teknik Şartnamesine Göre Su, 5 Lt.Lik Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 4.SU CAM ŞİŞE (750 ML.); TOPLAM 346 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 96 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 250 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının KASIM 2020 gün ve TEKH:06-78 E sayılı Teknik şartnamesine göre

2.2.1 Maddesi kaynak ambalajlanmış su; Ambalajlanmış Tip-1 kaynak suyu, Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 5.SADE MADEN SUYU; TOPLAM:

52.760 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

15.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

12.000 ADET, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

20.000 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

5.760 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.Lığının Eylül 2020 Gün Ve Tek.H.:06-377 Teknik Şartnamesine Göre Sade Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 6.ELMALI MADEN SUYU; TOPLAM

7.400 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.400 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Haziran 2021 Gün Ve Tek.H.:06-379 Teknik Şartnamesine Göre Meyveli Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 7.LİMONLU MADEN SUYU; TOPLAM:

9.900 ADET . (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

5.000 ADET, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

2.400 ADET, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.Lığının Haziran 2021 Gün Ve Tek.H.:06-379 Teknik Şartnamesine Göre Meyveli Maden Su, Birim Ambalaj İçinde Olacaktır. Muayeneler Teknik Şartnameye Göre Yapılacaktır. Garanti Süresi İçinde Bozulduğu Takdirde Yüklenici Tarafından Yenileri İle Ücretsiz Olarak Değiştirilecektir. Muayenede Gerekli Malzemeler Ve Her Türlü Hasarlar Yüklenici Tarafından Karşılanacaktır. Teknik Şartnamenin

3.1. Genel İsteklere Ve

3.2. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 8. KARPUZ-ÇİLEKLİ MADEN SUYU; TOPLAM:

2.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZIRAN 2021 gün ve TEK.H:06-379 sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar

2.1.1 Aromalı Doğal Mineralli Gazlı İçecek; Tip-2 Aromalı Mineralli Gazlı İçecek depozitosuz (iadesiz) 250 ml'lik cam şişe ambalajlarda alınacaktır. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 9.NARLI MADEN SUYU; TOPLAM.

2.500 ADET (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

2.500 ADET) MSB Tek.Hiz.Daire Bşk.lığının HAZIRAN 2021 gün ve TEK.H:06-379 sayılı Teknik şartnamesine göre Tanımlar

2.1.1 Aromalı Doğal Mineralli Gazlı İçecek; Tip-2 Aromalı Mineralli Gazlı İçecek depozitosuz (iadesiz) 250 ml'lik cam şişe ambalajlarda alınacaktır. Teknik şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Teknik İsteklere Uygun Olarak Piyasa Teamülü Orijinal Ambalaj İçerisinde Teslim Edilecektir. 7'NCİ KISIM DONDURULMUŞ GIDA ÜRÜNLERİ 1.DONDURULMUŞ BAMYA SİVRİ; TOPLAM : 800 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 450 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-116G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Bamya; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 2.DONDURULMUŞ GARNİTÜR; TOPLAM :

1.150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-312C şartnamesine göre dondurulmuş garnitür olacaktır. Aralık 2014 tarihli TS 13637'de belirtildiği gibi olacaktır. İçeriğinde haşlanmış karnabahar, brokoli, orbit fasulye, havuç olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3.DONDURULMUŞ ISPANAK; TOPLAM :

1.950 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının AĞUSTOS 2018 gün ve TEK.H.:06-301B Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Ispanak; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir.. 4.DONDURULMUŞ PATATES (PARMAK); TOPLAM :

6.500 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

3.000 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 500 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

3.000 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Patates Klasik; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Birbirine yapışmış blok halde bulunmayacaktır. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 5.DONDURULMUŞ PATATES (ELMA DİLİMLİ) ; TOPLAM :

1.550 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G Teknik şartnamesine göre alınacaktır. Dondurulmuş Patates Elma Dilim; Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği’nde yer alan ve bu teknik şartnamede belirtilmeyen hususlara uygun olacaktır. Kendine has tatta olacak, yabancı tat içermeyecektir. Birbirine yapışmış blok halde bulunmayacaktır. Kendine has kokuda olacak, yabancı koku bulunmayacaktır. Kendine has renkte olacak, yabancı madde bulunmayacaktır. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teknik şartnamenin

3.1. Genel İsteklere ve

3.2. Teknik isteklere uygun olarak piyasa teamülü orijinal ambalaj içerisinde teslim edilecektir. 6.DONDURULMUŞ PATATES (9*18) ; TOPLAM :

3.100 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

3.000 KG., MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-124G şartnamesine göre dondurulmuş patates (9x18) olacaktır. Nisan 2014 tarihli TS8642'de tanımlandığı gibi, Tip

4.1 Parmak Şeklinde (9x18), Çeşit

4.1 Kızartılmadan Dondurulmuş olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.DONDURULMUŞ İNEGÖL KÖFTE; TOPLAM : 35 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 30 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-111E şartnamesine göre Pişmemiş İnegöl Köfte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.DONDURULMUŞ ET DÖNER (PİŞMİŞ) DONDURULMUŞ ET DÖNER: DÖNER EKMEĞİ :100 GR. 50 GR.ET DÖNER 15 GR.PATATES; TOPLAM : 10 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EYLÜL 2022 gün ve TEK.H.:06-384 şartnamesine göre Pişmiş Dondurulmuş Döner olacaktır. 2.1.1?de "Terimler ve Tarifler" kısmında yer alan "Tip 1 Yaprak Dondurulmuş döner" tanımına uygun olacaktır. Ve muaddelinde olan ürünler ile birlikte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.DONDURULMUŞ BEZELYE; TOPLAM :1.160 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 850 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-120G şartnamesine göre Dondurulmuş Bezelye olacaktır. Haziran 2014 tarihli TS 8644'te tanımlandığı gibidir. Boy orta boy olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10. DONDURULMUŞ BÖREK SİGARA; TOPLAM : 110 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2022 gün ve TEK.H.:06-385 şartnamesine göre Madde (2.1.3) tanımlandığı gibi Dondurulmuş Kalem ( Sigara) Böreği-Pişirilmemiş, Tip-3 Kalem (Sigara) Böreği Çeşit 1 peynirli olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11.DONDURULMUŞ MANTI; TOPLAM : 400 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-41 F şartnamesine göre dondurulmuş mantı, Sınıf -1 , iç malzemesi Eylül 2013 ve 12980 sayılı TS'ye uygun iç malzeme olacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12.DONDURULMUŞ MISIR; TOPLAM : 400 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 150 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-321C şartnamesine göre Dondurulmuş Mısır olacaktır. Nisan 1993 tarihli TS 10932? de tanımlandığı gibidir. Tipi tane dondurulmuş mısır olacaktır. Laboratuar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.DONDURULMUŞ TAZE FASULYE; TOPLAM :

1.500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 500 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 750 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-127 G Teknik şartnamesine göre tip 1 kesilmiş (normal boyda) dondurulmuş taze fasulye olacaktır. Çeşitler Haziran 2014 tarihli TS 9496 de belirtildiği gibidir. Teknik Şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 14.DONDURULMUŞ PİZZA; TOPLAM: 50 ADET. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-42 F şartnamesine göre dondurulmuş pizza , Tip-3 Karışık Pizza , Çeşit I İnce Taban olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 15.DONDURULMUŞ HAMBURGER (90 GR.); TOPLAM: 50 ADET (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 ADET) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-110F şartnamesine göre Dondurulmuş Pişmemiş Hamburger Köfte olacaktır. Ocak 2010 tarihli TS 10580'de tanımlandığı gibi olacaktır. Çeşit-1 Hamburger Köfte olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 16.DONDURULMUŞ GARNİTÜR (PATATESLİ); TOPLAM :500 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG, MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 250 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-312C şartnamesine göre dondurulmuş garnitür (bezelye, havuç ve patates) olacaktır. Aralık 2014 tarihli TS 13637'de belirtildiği gibi olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 17. DONDURULMUŞ BÖREK SİGARA Adet 100 GR (+-10GR); TOPLAM : 20 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 20 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının EKİM 2022 gün ve TEK.H.:06-385 şartnamesine göre Madde (2.1.3) tanımlandığı gibi Dondurulmuş Kalem ( Sigara) Böreği-Pişirilmemiş, Tip-3 Kalem (Sigara) Böreği Çeşit 1 peynirli olacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 18.DONDURULMUŞ KARNABAHAR; TOPLAM : 100 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-123 G Teknik şartnamesine göre dondurulmuş karnabahar olacaktır. Sınıflar Mart 2016 tarihli TS 9133’te belirtildiği gibi olacaktır. Teknik Şartnameye göre muayene edilecektir. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 19.DONDURULMUŞ MİLFÖY HAMURU; TOPLAM : 80 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 80 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2022 gün ve TEK.H.:06-40I şartnamesine göreMadde (2.1.3) tanımlandığı gibi Milföy Hamuru-Dondurulmuş olacaktır. Eylül 2013 tarihli TS 12230’da belirtilen sınıflandırma ve özelliklere uygun olmalıdır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8'NCİ KISIM PEYNİR ÜRÜNLERİ 1 .PEYNİR DİL; TOPLAM : 400 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 150 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG. MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2021 gün ve TEK.H.:06-63J şartnamesine göre Dil Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, 1'inci sınıf, 200 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 2.PEYNİR HELLİM; TOPLAM : 150 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 100 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının NİSAN 2019 gün ve TEK.H.:06-357 şartnamesine göre Hellim Peyniri; TS 12513'e uygun çeşitlerden idarenin talep ettiği çeşit, 1'inci sınıf, 200-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3. PEYNİR KAŞAR DİLİMLİ (TAM YAĞLI); TOPLAM :10 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 10 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-1 Taze Kaşar ve Dilimli tip, 1'inci sınıf, 500 gr-1000 gr-1500 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 4. PEYNİRİ KAŞAR (ESKİ); TOPLAM : 350 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-2 Olgunlaştırılmış Kaşar Peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5. PEYNİR KAŞAR (TAZE); TOPLAM :

3.900 KG (KALENDER OE MD.LÜĞÜ:

1.000 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.700 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 200 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-3 O şartnamesine göre Kaşar Peyniri, Tip-1 Tam Yağlı, Çeşit-1 Taze Kaşar, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 6. BEYAZ PEYNİR KEÇİ (TAM YAĞLI); TOPLAM : 255 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 250 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG.) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, %100 KEÇİ peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 7.PEYNİR LOR; TOPLAM : 105 KG. (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-62İ şartnamesine göre Lor Peyniri, 1'inci sınıf, 500 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 8.PEYNİR TULUM (ERZİNCAN); TOPLAM : 55 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 50 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-61İ şartnamesine göre Erzincan Tulum Peyniri, 1'inci sınıf, Tip-1 Tam Yağlı, 250 gr-500 gr-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 9.PEYNİR TULUM (İZMİR); TOPLAM : 275 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 175 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 100 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-61İ şartnamesine göre İzmir Tulum Peyniri, 1'inci sınıf, Tip-1 Tam Yağlı, 250-1000 gr'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, Nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 10 (on) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 10.BEYAZ PEYNİR DİYET (AZ YAĞLI); TOPLAM : 420 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 300 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 120 KG)MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-3 Az Yağlı, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 11. BEYAZ PEYNİR KLASİK İNEK (TAM YAĞLI);

1.800 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 350 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 400 KG, MSÜ SOS.TES.MD.LÜĞÜ:

1.000 KG, 52.TÜM SOS.TES.MD.LÜĞÜ: 50 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, İNEK peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 12. BEYAZ PEYNİR KLASİK KOYUN (TAM YAĞLI);

1.000 KG. (KALENDER OE MD.LÜĞÜ: 800 KG. MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 200 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, KOYUN peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır. 13.BEYAZ PEYNİR (YARIM YAĞLI); TOPLAM : 5 KG (MASLAK ASB.OE.MD.LÜĞÜ: 5 KG) MSB Tek.Hiz.D.Bşk.lığının ARALIK 2023 gün ve TEK.H.:06-2Ö şartnamesine göre Beyaz Peynir; Tip-1 Tam Yağlı, %100 İNEK peyniri, 1'inci sınıf, 1-2 kg'lık teneke birim ambalaj ve nakliye ambalaj içerisinde alınacaktır. Laboratuvar, nakliye masrafları ve diğer masraflar yükleniciye aittir. Muayeneler Teknik şartnameye göre yapılacaktır. Garanti süresi içinde bozulduğu takdirde yüklenici tarafından yenileri ile ücretsiz olarak değiştirilecektir. Teslim edilecek malın üretim tarihi malın teslim tarihinden en fazla 30 (otuz) gün öncesi olacaktır. Muayenede gerekli malzemeler ve her türlü hasarlar yüklenici tarafından karşılanacaktır.

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.