2027 Muhtelif Gıda Alımı ihalesi ne zaman?

İhale tarihi 04.12.2026 saat 10:30, Samsun. (2026/2190219)

Bu ihaleyi hangi idare açtı?

İhale, Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından mal alımı türünde ilan edilmiştir.

2027 Muhtelif Gıda Alımı

Mal Alımı Katılıma Açık

İdare

SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tüm İhaleleri

İl / İlçe

SAMSUN / ATAKUM

Sektör

Gıda

Doküman

Takip Et

Zeyilname bulunmuyor

Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.

Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.

Sonuç ilanı yayımlanmamış

İhale sonuçlansa bile sonuç ilanı ayrıca yayımlanır.

Sonuç ilanı yayımlandığında, bu bölüme eklenecektir.

İhale Bilgileri

İhale Türü

Mal Alımı

En Avantajlı TeklifEn Avantajlı T.

En düşük fiyat

İhale Usulü

Açık

Ödeme

30 gün içinde

Durum

İhale İlanı Yayımlanmış, Katılıma Açık

Gecikme Cezası

%0,02 / gün

İlan Tarihi

11.11.2026

Aşırı Düşük TeklifAşırı Düşükte

Açıklama istenecek

İhale Tarihi

04.12.2026 10:30 [ 23 gün 01:11:12 kaldı ]

İş Deneyim Oranı

%10

Yaklaşık Maliyet

10.785.492,00 ₺ – 43.142.132,00 ₺

İş Ortaklığı

Verilebilir

İşin Süresi

1 yıl (360 gün)

Geçici Teminat

≥ 02.05.2027

Teklif Türü

Birim fiyat

Kesin Teminat OranıKesin Teminat

Teklif Geçerlilik

120 gün

İtirazen Şikayet Bedeliİtiraz Bedeli

129.385,00 ₺

OKAS Kodu

15331130 — Baklagiller, bezelyeler, biberler, domatesler ve diğer sebzeler

Benzer İş Grubu

Kamu veya Özel Sektörde Bir Sözleşme Dahilinde Yapılan Her Türlü Kuru Gıda Ürünleri Alım ve Satımı Benzer İş Olarak Kabul Edilecektir.

İşin Yapılacağı Yer

Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Yeni Mah. Ali Rıza Bey Bulvarı No:39 Canik/SAMSUN

İhale Detayları

e-İhale

Mesleki-Teknik Yeterlik

İş Deneyim Belgesi

e-Eksiltme

Kısmi Teklif

Ortak Alım

Çerçeve Anlaşma

Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik-Mali Yeterlik

Yerli Malı Avantajı

Yabancı İstekli

Alternatif Teklif

Konsorsiyum

Alt Yüklenici

Fiyat Farkı

Avans

Personel Çalıştırmaya Dayalı

Resmi doküman esastır. Teklif vermeyi düşünüyorsanız, resmi dokümanın her satırını inceleyiniz.

İhale İlanı

GIDA ÜRÜNLERİ SATIN ALINACAKTIR

2027 Muhtelif Gıda Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/2190219

1- İdarenin
1.1. Adı	:	SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı ATAKUM/SAMSUN
1.3. Telefon numarası	:	03624374700
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	04.12.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Samsun GSB İl Müdürlüğü

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	2027 Muhtelif Gıda Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Teknik Şartnamede Belirtilen 262 Kalem Muhtelif Gıda Alımı Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Yeni Mah. Ali Rıza Bey Bulvarı No:39 Canik/SAMSUN
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Teslim Tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey 31.12.2027 tarihine kadardır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.
Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme dahilinde yapılan her türlü kuru gıda ürünleri alım ve satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İtirazlar ve Şikayetler

Bu ihaleye henüz bir itiraz yok.

İdare Bilgileri

İdare

SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Adres

Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı

Telefon

03624374700

İş Kalemleri 262 kalem Excel İndir

#	İş Kaleminin Adı	Miktar
1	TAM YAĞLI SADE SÜT 1000 ML	1.200 adet
2	SADE SÜT 200 ML	10.000 adet
3	ÇİKOLATALI SÜT 200 ML	15.000 adet
4	PROTEİNLİ SÜT 500 ML	15.000 adet
5	YÜKSEK PROTEİNLİ YOĞURT(QUARK) (140-165 Gr)	1.000 adet
6	KEFİR TEK İÇİMLİK (MEYVELİ) (250 ml)	1.000 adet
7	KEFİR SADE 1 LT	70 adet
8	PROBİYOTİK YOĞURT (100 Gr)	600 adet
9	TAM YAĞLI DOĞAL YOĞURT (Gelen 10 kg lık)	1.600 kilogram
10	SÜZME YOĞURT	160 kilogram
11	AYRAN 300 ML	500 adet
12	TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR	200 kilogram
13	KAŞAR PEYNİRİ	190 kilogram
14	LABNE PEYNİR	130 kilogram
15	LOR PEYNİRİ	20 kilogram
16	TULUM PEYNİRİ	30 kilogram
17	ÇEÇİL PEYNİRİ	140 kilogram
18	ÜÇGEN KREM PEYNİR	1.000 adet
19	YEŞİL ZEYTİN	80 kilogram
20	SİYAH ZEYTİN	130 kilogram
21	TEREYAĞI RULO	300 kilogram
22	REÇEL	20 kilogram
23	SÜZME ÇİÇEK BALI	100 kilogram
24	PİKNİK BAL (20 Gr)	100 adet
25	PİKNİK TEREYAĞ (10 Gr)	500 adet
26	PİKNİK ÇİKOLATA (20 Gr)	800 adet
27	FINDIK EZMESİ	40 kilogram
28	TAHİN HELVA	35 kilogram
29	KÖME	30 kilogram
30	CEZERYE	30 kilogram
31	TAHİN	20 kilogram
32	FINDIK PÜRELİ TAHİN-PEKMEZ (40 Gr)	6.000 adet
33	YER FISTIĞI PÜRELİ TAHİN-PEKMEZ (40 Gr)	4.000 adet
34	ÜZÜM PEKMEZİ	20 kilogram
35	KAYMAK	60 kilogram
36	KREMA	80 litre
37	KAHVALTILIK SOS	35 kilogram
38	DOMATES SALÇASI (5 Kg lık gelen)	200 kilogram
39	BİBER SALÇASI	100 kilogram
40	AYÇİÇEK YAĞI TENEKE	1.000 litre
41	ZEYTİNYAĞI (SIZMA NATUREL)	40 litre
42	BUĞDAY UNU	100 kilogram
43	GALETA UNU	18 kilogram
44	MISIR UNU	15 kilogram
45	BUĞDAY NİŞASTASI	4 kilogram
46	BALDO PİRİNÇ ÇUVALI	550 kilogram
47	PİLAVLIK BULGUR	200 kilogram
48	KISIRLIK BULGUR	25 kilogram
49	AŞURELİK BUĞDAY	40 kilogram
50	KIRMIZI MERCİMEK	180 kilogram
51	YEŞİL MERCİMEK	20 kilogram
52	NOHUT	60 kilogram
53	KURU FASULYE	80 kilogram
54	BARBUNYA 9 MM	20 kilogram
55	KURU TARHANA	18 kilogram
56	MAKARNA 500 GR LIK PAKET	600 adet
57	LAZANYA MAKARNA	20 kilogram
58	KUSKUS 500 GR	15 adet
59	ŞEHRİYE 500 GR LIK PAKET	160 adet
60	ERİŞTE 500 GR LIK PAKET	230 adet
61	EV MANTISI	80 kilogram
62	YUFKA	50 kilogram
63	İRMİK 500 GR	50 adet
64	KONSERVE BEZELYE	60 kilogram
65	KONSERVE BAMYA	10 kilogram
66	KONSERVE MANTAR	30 kilogram
67	KONSERVE MISIR	60 kilogram
68	KONSERVE KÖZ PATLICAN (2,5 Kg’lık)	40 adet
69	KONSERVE KAPYA BİBER (2,5 Kg’lık)	40 adet
70	TON BALIĞI KONSERVE	20 kilogram
71	GARNİTÜR	80 kilogram
72	KARIŞIK TURŞU	30 kilogram
73	KORNİŞON TURŞU	20 kilogram
74	BİBERİYE TURŞU	50 kilogram
75	ORGANİK ELMA SİRKESİ	60 litre
76	LİMON SUYU	40 litre
77	SOYA SOSU	8 litre
78	DOĞAL NAR EKŞİSİ	30 litre
79	SU 0,5 LT	80.000 adet
80	SPORCU İÇECEĞİ	600 adet
81	MEYVELİ SODA 200 ML	1.500 adet
82	MADEN SUYU 200 ML	50.000 adet
83	MEYVE SUYU TEK İÇİMLİK	20.000 adet
84	GRANÜL KAHVE	5 kilogram
85	BİTKİ ÇAYI	500 adet
86	TÜRK KAHVESİ (100 Gr lık)	25 adet
87	ÇAY	350 kilogram
88	KESME ŞEKER	50 kilogram
89	TOZ ŞEKER	160 kilogram
90	YEMEKLİK TUZ	150 kilogram
91	TEK KULLANIMLIK TUZ	2.000 adet
92	LİMON TUZU	5 kilogram
93	KARBONAT	10 kilogram
94	KIRMIZI TOZ BİBER	5 kilogram
95	KIRMIZI PULBİBER	30 kilogram
96	KARABİBER	8 kilogram
97	KEKİK	2 kilogram
98	KURU NANE	3 kilogram
99	KİMYON	6 kilogram
100	SUMAK	2 kilogram
101	YENİBAHAR	1 kilogram
102	İSOT	4 kilogram
103	ZENCEFİL	1 kilogram
104	ZERDEÇAL	1 kilogram
105	SUSAM	4 kilogram
106	ÇÖREKOTU	3 kilogram
107	ÇAM FISTIĞI	2 kilogram
108	KAKULE	200 kilogram
109	KAJUN BAHARAT	3 kilogram
110	TAVUK BAHARATI (HARCI)	10 kilogram
111	KÖRİ BAHARATI	2 kilogram
112	DAMLA ÇİKOLATA	2 kilogram
113	HİNDİSTAN CEVİZİ TOZ	2 kilogram
114	KAKAO	2 kilogram
115	VANİLYA	150 adet
116	KABARTMA TOZU	200 adet
117	FRANBUAZ SOS	1 kilogram
118	ÇİKOLATA SOS	1 kilogram
119	KARAMEL SOS	1 kilogram
120	ACI SOS	2 litre
121	HARDAL	1 kilogram
122	KURU HURMA (MEDİNE 70 Gr lık)	3.500 adet
123	KUŞ ÜZÜMÜ	1 kilogram
124	ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM (70 Gr lık)	3.500 adet
125	GÜN KURUSU KAYISI	30 kilogram
126	KURU İNCİR	40 kilogram
127	CEVİZ İÇİ (70 Gr lık)	5.000 adet
128	KAVRULMUŞ FINDIK İÇİ (90 Gr lık)	4.400 adet
129	YER FISTIĞI KAVRULMUŞ	100 kilogram
130	BADEM İÇİ (90 Gr lık )	5.000 adet
131	KAJU	80 kilogram
132	ÇITIR LEBLEBİ (90 Gr lık)	4.400 adet
133	KAKAOLU BUĞDAY VE MISIR GEVREĞİ	150 kilogram
134	KURU MEYVELİ VE FINDIKLI YULAF	10 kilogram
135	MÜSLİ BAR (35 Gr lık)	8.000 adet
136	MEYVE PESTİLİ/BARI	450 adet
137	PROTEİN BAR	7.000 adet
138	BİTTER ÇİKOLATA (30 GR)	4.500 adet
139	KEPEKLİ BİSKÜVİ	500 adet
140	LİFLİ BİSKÜVİ	800 adet
141	KEDİDİLİ BİSKÜVİ ( 200 Gr )	20 adet
142	KARE BİSKÜVİ 4’LÜ	40 adet
143	KREMALI PROTEİNLİ BİSKÜVİ 75 GR LIK	4.000 adet
144	TAHILLI BUĞDAY- PİRİNÇ PATLAĞI (67 Gr )	600 adet
145	DONDURMA 105 GR LIK KUTU	300 adet
146	GRİSSİNİ (30 Gr)	1.000 adet
147	ÇİĞ KÖFTE LAVAŞI	150 adet
148	KAVRULMUŞ KADAYIF	5 kilogram
149	GÜLLAÇ	5 kilogram
150	BAKLAVALIK YUFKA	5 kilogram
151	HAZIR ÇORBA	48 adet
152	PUDİNG (TOZ PAKET)	130 adet
153	TOZ PATATES PÜRESİ	15 kilogram
154	KETÇAP	120 kilogram
155	MAYONEZ	30 kilogram
156	DONDURULMUŞ FRESH PATATES	400 kilogram
157	DONDURULMUŞ ISPANAK	30 kilogram
158	DONDURULMUŞ TAZE FASÜLYE	30 kilogram
159	FRESH SOĞAN HALKASI	15 kilogram
160	MİLFÖY HAMURU	60 kilogram
161	YUMURTA L BOY	15.000 adet
162	TAVUK ŞİNİTZEL	15 kilogram
163	SUCUK	75 kilogram
164	PASTIRMA	10 kilogram
165	KEMİKSİZ DANA KOL	700 kilogram
166	KEMİKSİZ DANA KISA BUT LOP ET	2.250 kilogram
167	DANA DÖŞ	500 kilogram
168	HİNDİ BUT ETİ	40 kilogram
169	TAVUK SARMA	350 kilogram
170	TAVUK PİRZOLA	600 kilogram
171	TAVUK BONFİLE	700 kilogram
172	SPESİYAL TAVUK BUT ETİ	500 kilogram
173	TAVUK BAGET	180 kilogram
174	KUZU BUT ETİ	100 kilogram
175	DANA ANTRİKOT	300 kilogram
176	DANA CİĞER	75 kilogram
177	DANA KELLE	50 kilogram
178	KUYRUK YAĞI	30 kilogram
179	ÇUPRA	100 kilogram
180	SOMON FİLETO	200 kilogram
181	MEZGİT	50 kilogram
182	LEVREK	60 kilogram
183	ALABALIK	50 kilogram
184	HAMSİ	100 kilogram
185	BARBUN	30 kilogram
186	PALAMUT	60 kilogram
187	USKUMRU	30 kilogram
188	BEYAZ EKMEK (250 GR.)	5.000 adet
189	SİMİT / SÜTLÜ (80 GR.)	600 adet
190	TAM BUĞDAY/TAM TAHILLI EKMEK (500 GR)	2.000 adet
191	POĞAÇA / AÇMA (80 GR)	3.500 adet
192	HAŞHAŞLI ÇÖREK (250 GR)	100 adet
193	SANDVİÇ EKMEĞİ (125 GR)	1.000 adet
194	HAMBURGER EKMEĞİ (SUSAMLI) (80 GR)	1.000 adet
195	RAMAZAN PİDESİ	500 adet
196	CEVİZLİ BAKLAVA (100 GR)	50 kilogram
197	FISTIKLI BAKLAVA (100 GR)	50 kilogram
198	CEVİZLİ ŞÖBİYET (100 GR)	20 kilogram
199	FISTIKLI ŞÖBİYET (100 GR)	45 kilogram
200	KADAYIF (150 GR)	30 kilogram
201	TRİLEÇE (150 GR)	80 kilogram
202	EKLER (80 GR)	40 kilogram
203	KURU PASTA TATLI (150 GR)	20 kilogram
204	KURU PASTA TUZLU (150 GR)	30 kilogram
205	SU BÖREĞİ (300 GR)	200 kilogram
206	PİDE HAMURU (150 GR LIK PİŞİRİLMİŞ VAZİYETTE)	2.000 adet
207	LAHMACUN HAMURU (60 GR LIK PİŞİRİLMİŞ VAZİYETTE)	3.000 adet
208	TIRNAK PİDE ( 150 GR LIK PİDE PİŞİRİLMİŞ VAZİYETE )	400 adet
209	LAVAŞ ( 150 GR LIK PİDE PİŞİRİLMİŞ VAZİYETE )	1.000 adet
210	ARMUT	200 kilogram
211	AYSBERG	60 adet
212	AYVA	100 kilogram
213	BAL KABAK	150 kilogram
214	BEYAZ LAHANA	20 kilogram
215	BROKOLİ	60 kilogram
216	ÇARLİ BİBER	200 kilogram
217	ÇERİ DOMATES	250 kilogram
218	ÇİLEK	90 kilogram
219	DERE OTU (BAĞ)	50 adet
220	DOLMALIK BİBER	90 kilogram
221	DOMATES	1.000 kilogram
222	ELMA	200 kilogram
223	ERİK	100 kilogram
224	HAVUÇ	200 kilogram
225	İNCİR	40 kilogram
226	KABAK	150 kilogram
227	KAPYA BİBER	120 kilogram
228	KARNABAHAR	80 kilogram
229	KAYISI	90 kilogram
230	KARPUZ	600 kilogram
231	KAVUN	300 kilogram
232	KEREVİZ	20 kilogram
233	KIL BİBER	60 kilogram
234	KİRAZ	60 kilogram
235	KİVİ	80 kilogram
236	KOCABAŞ PANCAR	60 kilogram
237	KURU SOĞAN	1.000 kilogram
238	KUZU KULAĞI (BAĞ)	50 adet
239	LİMON	300 kilogram
240	MANDALİNA	300 kilogram
241	MANTAR	20 kilogram
242	MARUL (BAĞ)	350 adet
243	MAYDANOZ (BAĞ)	250 adet
244	MOR LAHANA	100 kilogram
245	MUZ	400 kilogram
246	NANE	40 Bağ
247	NAR	30 kilogram
248	NEKTARİ	70 kilogram
249	PATATES	1.200 kilogram
250	PATLICAN	300 kilogram
251	PIRASA	30 kilogram
252	PORTAKAL	200 kilogram
253	ROKA (BAĞ)	140 adet
254	SALATALIK	550 kilogram
255	SARIMSAK	40 kilogram
256	SEMİZOTU	30 kilogram
257	ŞEFTALİ	70 kilogram
258	TAZE FASULYE	150 kilogram
259	ÜZÜM	200 kilogram
260	TURP	30 kilogram
261	YENİDÜNYA (MALTA ERİĞİ)	30 kilogram
262	YEŞİL SOĞAN (BAĞ)	20 adet

İhale Dokümanları kişisel veriler gizlenmiştir

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN 2027 Muhtelif Gıda Alımı İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

b) Adresi: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı - ATAKUM / SAMSUN

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: [AD SOYAD GİZLİ]/Şube Müdürü

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Sporcu Eğitim Merkezi (SEM) ve Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcularının beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Teknik Şartnamede Belirtilen 262 Kalem Muhtelif Gıda Alımı

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale tarihi ve saati: 04.12.2026

Saat: 10:30

ç) İhalenin yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Samsun GSB İl Müdürlüğü

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi ile EKAPa kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAPta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAPa kayıtlı olması zorunludur.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

Madde 6 - Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Katılım ve yeterlik kriterleri

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu Şartnamenin

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

a) İlk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin,

7.3.1. İstekli tarafından, teknolojik ürün deneyim belgesinin veya yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

b) Devredilen işlerde ilk sözleşme bedelinin en az % 80inin tamamlanması şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin

c) Kesin kabul tarihi, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgelerin

sunulması gerekmektedir.

İş ortaklığında pilot ortağın, asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması gerekir. Ancak, her durumda pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması zorunludur. Pilot ortağın iş deneyim tutarının diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması ve asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması şartıyla iş deneyim tutarının kalan kısmı diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanabilir. Pilot ortağa ait iş deneyimini gösteren belgenin yeterlik kriterini sağlaması halinde, diğer ortaklar iş deneyimini gösteren belge sunmak zorunda değildir. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortağın birinci cümledeki orana göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

İş deneyimini gösteren belge olarak teknolojik ürün deneyim belgesinin sunulması durumunda, isteklinin iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarına eşit olduğu kabul edilir.

İş ortaklığında pilot ortağın teknolojik ürün deneyim belgesi sunması durumunda, iş deneyimini gösteren belge tutarının asgari iş deneyim tutarının hissesi oranına eşit olduğu kabul edilir ve pilot ortağın asgari iş deneyim tutarının en az %20'sini sağlaması ve diğer ortaklardan her birinin iş deneyim tutarından fazla olması koşulu aranmaz. Asgari iş deneyim tutarının kalan kısmının diğer ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından karşılanması zorunludur.

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

Kamu veya Özel sektörde bir sözleşme dahilinde yapılan her türlü kuru gıda ürünleri alım ve satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

______

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAPtan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAPa yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiyedeki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiyedeki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAPta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAPtan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAPta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAPa yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAPa yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAPa alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin her türlü vergi, resim, harç, sigorta, nakliye, taşıması, ambalajlanması, yükleme, boşaltma, idarenin belirtmiş olduğu adreste bulunan idare tarafından gösterilen yere istiflenmesi, analiz ve test/deney giderleri yükleniciye aittir.

25.2.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

02.05.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2.

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Mali İşler Şube Müdürlüğü- IBAN: TR 70 0001 0019 3688 2322 3850 02 Ziraat Bankası Atakum Şubesi Hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiyedeki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

Madde 30- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir.

Madde 32- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

Madde 34- İhalenin karara bağlanması

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 36- Sözleşmeye davet

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

Madde 37- Kesin teminat

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAPtan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAPa yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAPa yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiyedeki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 39 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

Madde 40 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 41 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

a) Ödeme yeri ve şartları

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 44 - Hüküm Bulunmayan Haller

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 45 - Diğer hususlar

45.1. Teknik Şartnamede Belirtilen Malzemelerin Tümü TÜRK Gıda Kodeksi İlgili Tebliğine Uygun ve 1.Sınıf Ekstra Kalitede Olacaktır. Yıl içinde Teknik Şartnamede Belirtilen Tüm Malzemeler, Türkye Olimpik Hazırlık Merkezi idaresince belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda, İdarenin isteğine uygun olarak verilen ebatlarda ve gramajlarda teslim edilecektir. İdari Şartname maddelerinde hüküm bulunmayan (boş bırakılan) hallerde ilgisine göre Teknik Şartnamede bulunan hükümlere göre hareket edilir.

Sıra No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	TAM YAĞLI SADE SÜT 1000 ML	adet	1.200
2	SADE SÜT 200 ML	adet	10.000
3	ÇİKOLATALI SÜT 200 ML	adet	15.000
4	PROTEİNLİ SÜT 500 ML	adet	15.000
5	YÜKSEK PROTEİNLİ YOĞURT(QUARK) (140-165 Gr)	adet	1.000
6	KEFİR TEK İÇİMLİK (MEYVELİ) (250 ml)	adet	1.000
7	KEFİR SADE 1 LT	adet	70
8	PROBİYOTİK YOĞURT (100 Gr)	adet	600
9	TAM YAĞLI DOĞAL YOĞURT (Gelen 10 kg lık)	kilogram	1.600
10	SÜZME YOĞURT	kilogram	160
11	AYRAN 300 ML	adet	500
12	TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR	kilogram	200
13	KAŞAR PEYNİRİ	kilogram	190
14	LABNE PEYNİR	kilogram	130
15	LOR PEYNİRİ	kilogram	20
16	TULUM PEYNİRİ	kilogram	30
17	ÇEÇİL PEYNİRİ	kilogram	140
18	ÜÇGEN KREM PEYNİR	adet	1.000
19	YEŞİL ZEYTİN	kilogram	80
20	SİYAH ZEYTİN	kilogram	130
21	TEREYAĞI RULO	kilogram	300
22	REÇEL	kilogram	20
23	SÜZME ÇİÇEK BALI	kilogram	100
24	PİKNİK BAL (20 Gr)	adet	100
25	PİKNİK TEREYAĞ (10 Gr)	adet	500
26	PİKNİK ÇİKOLATA (20 Gr)	adet	800
27	FINDIK EZMESİ	kilogram	40
28	TAHİN HELVA	kilogram	35
29	KÖME	kilogram	30
30	CEZERYE	kilogram	30
31	TAHİN	kilogram	20
32	FINDIK PÜRELİ TAHİN-PEKMEZ (40 Gr)	adet	6.000
33	YER FISTIĞI PÜRELİ TAHİN-PEKMEZ (40 Gr)	adet	4.000
34	ÜZÜM PEKMEZİ	kilogram	20
35	KAYMAK	kilogram	60
36	KREMA	litre	80
37	KAHVALTILIK SOS	kilogram	35
38	DOMATES SALÇASI (5 Kg lık gelen)	kilogram	200
39	BİBER SALÇASI	kilogram	100
40	AYÇİÇEK YAĞI TENEKE	litre	1.000
41	ZEYTİNYAĞI (SIZMA NATUREL)	litre	40
42	BUĞDAY UNU	kilogram	100
43	GALETA UNU	kilogram	18
44	MISIR UNU	kilogram	15
45	BUĞDAY NİŞASTASI	kilogram	4
46	BALDO PİRİNÇ ÇUVALI	kilogram	550
47	PİLAVLIK BULGUR	kilogram	200
48	KISIRLIK BULGUR	kilogram	25
49	AŞURELİK BUĞDAY	kilogram	40
50	KIRMIZI MERCİMEK	kilogram	180
51	YEŞİL MERCİMEK	kilogram	20
52	NOHUT	kilogram	60
53	KURU FASULYE	kilogram	80
54	BARBUNYA 9 MM	kilogram	20
55	KURU TARHANA	kilogram	18
56	MAKARNA 500 GR LIK PAKET	adet	600
57	LAZANYA MAKARNA	kilogram	20
58	KUSKUS 500 GR	adet	15
59	ŞEHRİYE 500 GR LIK PAKET	adet	160
60	ERİŞTE 500 GR LIK PAKET	adet	230
61	EV MANTISI	kilogram	80
62	YUFKA	kilogram	50
63	İRMİK 500 GR	adet	50
64	KONSERVE BEZELYE	kilogram	60
65	KONSERVE BAMYA	kilogram	10
66	KONSERVE MANTAR	kilogram	30
67	KONSERVE MISIR	kilogram	60
68	KONSERVE KÖZ PATLICAN (2,5 Kglık)	adet	40
69	KONSERVE KAPYA BİBER (2,5 Kglık)	adet	40
70	TON BALIĞI KONSERVE	kilogram	20
71	GARNİTÜR	kilogram	80
72	KARIŞIK TURŞU	kilogram	30
73	KORNİŞON TURŞU	kilogram	20
74	BİBERİYE TURŞU	kilogram	50
75	ORGANİK ELMA SİRKESİ	litre	60
76	LİMON SUYU	litre	40
77	SOYA SOSU	litre	8
78	DOĞAL NAR EKŞİSİ	litre	30
79	SU 0,5 LT	adet	80.000
80	SPORCU İÇECEĞİ	adet	600
81	MEYVELİ SODA 200 ML	adet	1.500
82	MADEN SUYU 200 ML	adet	50.000
83	MEYVE SUYU TEK İÇİMLİK	adet	20.000
84	GRANÜL KAHVE	kilogram	5
85	BİTKİ ÇAYI	adet	500
86	TÜRK KAHVESİ (100 Gr lık)	adet	25
87	ÇAY	kilogram	350
88	KESME ŞEKER	kilogram	50
89	TOZ ŞEKER	kilogram	160
90	YEMEKLİK TUZ	kilogram	150
91	TEK KULLANIMLIK TUZ	adet	2.000
92	LİMON TUZU	kilogram	5
93	KARBONAT	kilogram	10
94	KIRMIZI TOZ BİBER	kilogram	5
95	KIRMIZI PULBİBER	kilogram	30
96	KARABİBER	kilogram	8
97	KEKİK	kilogram	2
98	KURU NANE	kilogram	3
99	KİMYON	kilogram	6
100	SUMAK	kilogram	2
101	YENİBAHAR	kilogram	1
102	İSOT	kilogram	4
103	ZENCEFİL	kilogram	1
104	ZERDEÇAL	kilogram	1
105	SUSAM	kilogram	4
106	ÇÖREKOTU	kilogram	3
107	ÇAM FISTIĞI	kilogram	2
108	KAKULE	kilogram	200
109	KAJUN BAHARAT	kilogram	3
110	TAVUK BAHARATI (HARCI)	kilogram	10
111	KÖRİ BAHARATI	kilogram	2
112	DAMLA ÇİKOLATA	kilogram	2
113	HİNDİSTAN CEVİZİ TOZ	kilogram	2
114	KAKAO	kilogram	2
115	VANİLYA	adet	150
116	KABARTMA TOZU	adet	200
117	FRANBUAZ SOS	kilogram	1
118	ÇİKOLATA SOS	kilogram	1
119	KARAMEL SOS	kilogram	1
120	ACI SOS	litre	2
121	HARDAL	kilogram	1
122	KURU HURMA (MEDİNE 70 Gr lık)	adet	3.500
123	KUŞ ÜZÜMÜ	kilogram	1
124	ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM (70 Gr lık)	adet	3.500
125	GÜN KURUSU KAYISI	kilogram	30
126	KURU İNCİR	kilogram	40
127	CEVİZ İÇİ (70 Gr lık)	adet	5.000
128	KAVRULMUŞ FINDIK İÇİ (90 Gr lık)	adet	4.400
129	YER FISTIĞI KAVRULMUŞ	kilogram	100
130	BADEM İÇİ (90 Gr lık )	adet	5.000
131	KAJU	kilogram	80
132	ÇITIR LEBLEBİ (90 Gr lık)	adet	4.400
133	KAKAOLU BUĞDAY VE MISIR GEVREĞİ	kilogram	150
134	KURU MEYVELİ VE FINDIKLI YULAF	kilogram	10
135	MÜSLİ BAR (35 Gr lık)	adet	8.000
136	MEYVE PESTİLİ/BARI	adet	450
137	PROTEİN BAR	adet	7.000
138	BİTTER ÇİKOLATA (30 GR)	adet	4.500
139	KEPEKLİ BİSKÜVİ	adet	500
140	LİFLİ BİSKÜVİ	adet	800
141	KEDİDİLİ BİSKÜVİ ( 200 Gr )	adet	20
142	KARE BİSKÜVİ 4LÜ	adet	40
143	KREMALI PROTEİNLİ BİSKÜVİ 75 GR LIK	adet	4.000
144	TAHILLI BUĞDAY- PİRİNÇ PATLAĞI (67 Gr )	adet	600
145	DONDURMA 105 GR LIK KUTU	adet	300
146	GRİSSİNİ (30 Gr)	adet	1.000
147	ÇİĞ KÖFTE LAVAŞI	adet	150
148	KAVRULMUŞ KADAYIF	kilogram	5
149	GÜLLAÇ	kilogram	5
150	BAKLAVALIK YUFKA	kilogram	5
151	HAZIR ÇORBA	adet	48
152	PUDİNG (TOZ PAKET)	adet	130
153	TOZ PATATES PÜRESİ	kilogram	15
154	KETÇAP	kilogram	120
155	MAYONEZ	kilogram	30
156	DONDURULMUŞ FRESH PATATES	kilogram	400
157	DONDURULMUŞ ISPANAK	kilogram	30
158	DONDURULMUŞ TAZE FASÜLYE	kilogram	30
159	FRESH SOĞAN HALKASI	kilogram	15
160	MİLFÖY HAMURU	kilogram	60
161	YUMURTA L BOY	adet	15.000
162	TAVUK ŞİNİTZEL	kilogram	15
163	SUCUK	kilogram	75
164	PASTIRMA	kilogram	10
165	KEMİKSİZ DANA KOL	kilogram	700
166	KEMİKSİZ DANA KISA BUT LOP ET	kilogram	2.250
167	DANA DÖŞ	kilogram	500
168	HİNDİ BUT ETİ	kilogram	40
169	TAVUK SARMA	kilogram	350
170	TAVUK PİRZOLA	kilogram	600
171	TAVUK BONFİLE	kilogram	700
172	SPESİYAL TAVUK BUT ETİ	kilogram	500
173	TAVUK BAGET	kilogram	180
174	KUZU BUT ETİ	kilogram	100
175	DANA ANTRİKOT	kilogram	300
176	DANA CİĞER	kilogram	75
177	DANA KELLE	kilogram	50
178	KUYRUK YAĞI	kilogram	30
179	ÇUPRA	kilogram	100
180	SOMON FİLETO	kilogram	200
181	MEZGİT	kilogram	50
182	LEVREK	kilogram	60
183	ALABALIK	kilogram	50
184	HAMSİ	kilogram	100
185	BARBUN	kilogram	30
186	PALAMUT	kilogram	60
187	USKUMRU	kilogram	30
188	BEYAZ EKMEK (250 GR.)	adet	5.000
189	SİMİT / SÜTLÜ (80 GR.)	adet	600
190	TAM BUĞDAY/TAM TAHILLI EKMEK (500 GR)	adet	2.000
191	POĞAÇA / AÇMA (80 GR)	adet	3.500
192	HAŞHAŞLI ÇÖREK (250 GR)	adet	100
193	SANDVİÇ EKMEĞİ (125 GR)	adet	1.000
194	HAMBURGER EKMEĞİ (SUSAMLI) (80 GR)	adet	1.000
195	RAMAZAN PİDESİ	adet	500
196	CEVİZLİ BAKLAVA (100 GR)	kilogram	50
197	FISTIKLI BAKLAVA (100 GR)	kilogram	50
198	CEVİZLİ ŞÖBİYET (100 GR)	kilogram	20
199	FISTIKLI ŞÖBİYET (100 GR)	kilogram	45
200	KADAYIF (150 GR)	kilogram	30
201	TRİLEÇE (150 GR)	kilogram	80
202	EKLER (80 GR)	kilogram	40
203	KURU PASTA TATLI (150 GR)	kilogram	20
204	KURU PASTA TUZLU (150 GR)	kilogram	30
205	SU BÖREĞİ (300 GR)	kilogram	200
206	PİDE HAMURU (150 GR LIK PİŞİRİLMİŞ VAZİYETTE)	adet	2.000
207	LAHMACUN HAMURU (60 GR LIK PİŞİRİLMİŞ VAZİYETTE)	adet	3.000
208	TIRNAK PİDE ( 150 GR LIK PİDE PİŞİRİLMİŞ VAZİYETE )	adet	400
209	LAVAŞ ( 150 GR LIK PİDE PİŞİRİLMİŞ VAZİYETE )	adet	1.000
210	ARMUT	kilogram	200
211	AYSBERG	adet	60
212	AYVA	kilogram	100
213	BAL KABAK	kilogram	150
214	BEYAZ LAHANA	kilogram	20
215	BROKOLİ	kilogram	60
216	ÇARLİ BİBER	kilogram	200
217	ÇERİ DOMATES	kilogram	250
218	ÇİLEK	kilogram	90
219	DERE OTU (BAĞ)	adet	50
220	DOLMALIK BİBER	kilogram	90
221	DOMATES	kilogram	1.000
222	ELMA	kilogram	200
223	ERİK	kilogram	100
224	HAVUÇ	kilogram	200
225	İNCİR	kilogram	40
226	KABAK	kilogram	150
227	KAPYA BİBER	kilogram	120
228	KARNABAHAR	kilogram	80
229	KAYISI	kilogram	90
230	KARPUZ	kilogram	600
231	KAVUN	kilogram	300
232	KEREVİZ	kilogram	20
233	KIL BİBER	kilogram	60
234	KİRAZ	kilogram	60
235	KİVİ	kilogram	80
236	KOCABAŞ PANCAR	kilogram	60
237	KURU SOĞAN	kilogram	1.000
238	KUZU KULAĞI (BAĞ)	adet	50
239	LİMON	kilogram	300
240	MANDALİNA	kilogram	300
241	MANTAR	kilogram	20
242	MARUL (BAĞ)	adet	350
243	MAYDANOZ (BAĞ)	adet	250
244	MOR LAHANA	kilogram	100
245	MUZ	kilogram	400
246	NANE	Bağ	40
247	NAR	kilogram	30
248	NEKTARİ	kilogram	70
249	PATATES	kilogram	1.200
250	PATLICAN	kilogram	300
251	PIRASA	kilogram	30
252	PORTAKAL	kilogram	200
253	ROKA (BAĞ)	adet	140
254	SALATALIK	kilogram	550
255	SARIMSAK	kilogram	40
256	SEMİZOTU	kilogram	30
257	ŞEFTALİ	kilogram	70
258	TAZE FASULYE	kilogram	150
259	ÜZÜM	kilogram	200
260	TURP	kilogram	30
261	YENİDÜNYA (MALTA ERİĞİ)	kilogram	30
262	YEŞİL SOĞAN (BAĞ)	adet	20

Okas Kodu	Okas Açıklaması
15331130	Baklagiller, bezelyeler, biberler, domatesler ve diğer sebzeler

EK:

2027 Muhtelif Gıda Alımı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/2190219

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

a) Adı: SAMSUN GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

b) Adresi: Esenevler Mah. Atatürk Bulvarı - ATAKUM / SAMSUN

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi:

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Sıra No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	TAM YAĞLI SADE SÜT 1000 ML	adet	1.200
2	SADE SÜT 200 ML	adet	10.000
3	ÇİKOLATALI SÜT 200 ML	adet	15.000
4	PROTEİNLİ SÜT 500 ML	adet	15.000
5	YÜKSEK PROTEİNLİ YOĞURT(QUARK) (140-165 Gr)	adet	1.000
6	KEFİR TEK İÇİMLİK (MEYVELİ) (250 ml)	adet	1.000
7	KEFİR SADE 1 LT	adet	70
8	PROBİYOTİK YOĞURT (100 Gr)	adet	600
9	TAM YAĞLI DOĞAL YOĞURT (Gelen 10 kg lık)	kilogram	1.600
10	SÜZME YOĞURT	kilogram	160
11	AYRAN 300 ML	adet	500
12	TAM YAĞLI BEYAZ PEYNİR	kilogram	200
13	KAŞAR PEYNİRİ	kilogram	190
14	LABNE PEYNİR	kilogram	130
15	LOR PEYNİRİ	kilogram	20
16	TULUM PEYNİRİ	kilogram	30
17	ÇEÇİL PEYNİRİ	kilogram	140
18	ÜÇGEN KREM PEYNİR	adet	1.000
19	YEŞİL ZEYTİN	kilogram	80
20	SİYAH ZEYTİN	kilogram	130
21	TEREYAĞI RULO	kilogram	300
22	REÇEL	kilogram	20
23	SÜZME ÇİÇEK BALI	kilogram	100
24	PİKNİK BAL (20 Gr)	adet	100
25	PİKNİK TEREYAĞ (10 Gr)	adet	500
26	PİKNİK ÇİKOLATA (20 Gr)	adet	800
27	FINDIK EZMESİ	kilogram	40
28	TAHİN HELVA	kilogram	35
29	KÖME	kilogram	30
30	CEZERYE	kilogram	30
31	TAHİN	kilogram	20
32	FINDIK PÜRELİ TAHİN-PEKMEZ (40 Gr)	adet	6.000
33	YER FISTIĞI PÜRELİ TAHİN-PEKMEZ (40 Gr)	adet	4.000
34	ÜZÜM PEKMEZİ	kilogram	20
35	KAYMAK	kilogram	60
36	KREMA	litre	80
37	KAHVALTILIK SOS	kilogram	35
38	DOMATES SALÇASI (5 Kg lık gelen)	kilogram	200
39	BİBER SALÇASI	kilogram	100
40	AYÇİÇEK YAĞI TENEKE	litre	1.000
41	ZEYTİNYAĞI (SIZMA NATUREL)	litre	40
42	BUĞDAY UNU	kilogram	100
43	GALETA UNU	kilogram	18
44	MISIR UNU	kilogram	15
45	BUĞDAY NİŞASTASI	kilogram	4
46	BALDO PİRİNÇ ÇUVALI	kilogram	550
47	PİLAVLIK BULGUR	kilogram	200
48	KISIRLIK BULGUR	kilogram	25
49	AŞURELİK BUĞDAY	kilogram	40
50	KIRMIZI MERCİMEK	kilogram	180
51	YEŞİL MERCİMEK	kilogram	20
52	NOHUT	kilogram	60
53	KURU FASULYE	kilogram	80
54	BARBUNYA 9 MM	kilogram	20
55	KURU TARHANA	kilogram	18
56	MAKARNA 500 GR LIK PAKET	adet	600
57	LAZANYA MAKARNA	kilogram	20
58	KUSKUS 500 GR	adet	15
59	ŞEHRİYE 500 GR LIK PAKET	adet	160
60	ERİŞTE 500 GR LIK PAKET	adet	230
61	EV MANTISI	kilogram	80
62	YUFKA	kilogram	50
63	İRMİK 500 GR	adet	50
64	KONSERVE BEZELYE	kilogram	60
65	KONSERVE BAMYA	kilogram	10
66	KONSERVE MANTAR	kilogram	30
67	KONSERVE MISIR	kilogram	60
68	KONSERVE KÖZ PATLICAN (2,5 Kglık)	adet	40
69	KONSERVE KAPYA BİBER (2,5 Kglık)	adet	40
70	TON BALIĞI KONSERVE	kilogram	20
71	GARNİTÜR	kilogram	80
72	KARIŞIK TURŞU	kilogram	30
73	KORNİŞON TURŞU	kilogram	20
74	BİBERİYE TURŞU	kilogram	50
75	ORGANİK ELMA SİRKESİ	litre	60
76	LİMON SUYU	litre	40
77	SOYA SOSU	litre	8
78	DOĞAL NAR EKŞİSİ	litre	30
79	SU 0,5 LT	adet	80.000
80	SPORCU İÇECEĞİ	adet	600
81	MEYVELİ SODA 200 ML	adet	1.500
82	MADEN SUYU 200 ML	adet	50.000
83	MEYVE SUYU TEK İÇİMLİK	adet	20.000
84	GRANÜL KAHVE	kilogram	5
85	BİTKİ ÇAYI	adet	500
86	TÜRK KAHVESİ (100 Gr lık)	adet	25
87	ÇAY	kilogram	350
88	KESME ŞEKER	kilogram	50
89	TOZ ŞEKER	kilogram	160
90	YEMEKLİK TUZ	kilogram	150
91	TEK KULLANIMLIK TUZ	adet	2.000
92	LİMON TUZU	kilogram	5
93	KARBONAT	kilogram	10
94	KIRMIZI TOZ BİBER	kilogram	5
95	KIRMIZI PULBİBER	kilogram	30
96	KARABİBER	kilogram	8
97	KEKİK	kilogram	2
98	KURU NANE	kilogram	3
99	KİMYON	kilogram	6
100	SUMAK	kilogram	2
101	YENİBAHAR	kilogram	1
102	İSOT	kilogram	4
103	ZENCEFİL	kilogram	1
104	ZERDEÇAL	kilogram	1
105	SUSAM	kilogram	4
106	ÇÖREKOTU	kilogram	3
107	ÇAM FISTIĞI	kilogram	2
108	KAKULE	kilogram	200
109	KAJUN BAHARAT	kilogram	3
110	TAVUK BAHARATI (HARCI)	kilogram	10
111	KÖRİ BAHARATI	kilogram	2
112	DAMLA ÇİKOLATA	kilogram	2
113	HİNDİSTAN CEVİZİ TOZ	kilogram	2
114	KAKAO	kilogram	2
115	VANİLYA	adet	150
116	KABARTMA TOZU	adet	200
117	FRANBUAZ SOS	kilogram	1
118	ÇİKOLATA SOS	kilogram	1
119	KARAMEL SOS	kilogram	1
120	ACI SOS	litre	2
121	HARDAL	kilogram	1
122	KURU HURMA (MEDİNE 70 Gr lık)	adet	3.500
123	KUŞ ÜZÜMÜ	kilogram	1
124	ÇEKİRDEKSİZ KURU ÜZÜM (70 Gr lık)	adet	3.500
125	GÜN KURUSU KAYISI	kilogram	30
126	KURU İNCİR	kilogram	40
127	CEVİZ İÇİ (70 Gr lık)	adet	5.000
128	KAVRULMUŞ FINDIK İÇİ (90 Gr lık)	adet	4.400
129	YER FISTIĞI KAVRULMUŞ	kilogram	100
130	BADEM İÇİ (90 Gr lık )	adet	5.000
131	KAJU	kilogram	80
132	ÇITIR LEBLEBİ (90 Gr lık)	adet	4.400
133	KAKAOLU BUĞDAY VE MISIR GEVREĞİ	kilogram	150
134	KURU MEYVELİ VE FINDIKLI YULAF	kilogram	10
135	MÜSLİ BAR (35 Gr lık)	adet	8.000
136	MEYVE PESTİLİ/BARI	adet	450
137	PROTEİN BAR	adet	7.000
138	BİTTER ÇİKOLATA (30 GR)	adet	4.500
139	KEPEKLİ BİSKÜVİ	adet	500
140	LİFLİ BİSKÜVİ	adet	800
141	KEDİDİLİ BİSKÜVİ ( 200 Gr )	adet	20
142	KARE BİSKÜVİ 4LÜ	adet	40
143	KREMALI PROTEİNLİ BİSKÜVİ 75 GR LIK	adet	4.000
144	TAHILLI BUĞDAY- PİRİNÇ PATLAĞI (67 Gr )	adet	600
145	DONDURMA 105 GR LIK KUTU	adet	300
146	GRİSSİNİ (30 Gr)	adet	1.000
147	ÇİĞ KÖFTE LAVAŞI	adet	150
148	KAVRULMUŞ KADAYIF	kilogram	5
149	GÜLLAÇ	kilogram	5
150	BAKLAVALIK YUFKA	kilogram	5
151	HAZIR ÇORBA	adet	48
152	PUDİNG (TOZ PAKET)	adet	130
153	TOZ PATATES PÜRESİ	kilogram	15
154	KETÇAP	kilogram	120
155	MAYONEZ	kilogram	30
156	DONDURULMUŞ FRESH PATATES	kilogram	400
157	DONDURULMUŞ ISPANAK	kilogram	30
158	DONDURULMUŞ TAZE FASÜLYE	kilogram	30
159	FRESH SOĞAN HALKASI	kilogram	15
160	MİLFÖY HAMURU	kilogram	60
161	YUMURTA L BOY	adet	15.000
162	TAVUK ŞİNİTZEL	kilogram	15
163	SUCUK	kilogram	75
164	PASTIRMA	kilogram	10
165	KEMİKSİZ DANA KOL	kilogram	700
166	KEMİKSİZ DANA KISA BUT LOP ET	kilogram	2.250
167	DANA DÖŞ	kilogram	500
168	HİNDİ BUT ETİ	kilogram	40
169	TAVUK SARMA	kilogram	350
170	TAVUK PİRZOLA	kilogram	600
171	TAVUK BONFİLE	kilogram	700
172	SPESİYAL TAVUK BUT ETİ	kilogram	500
173	TAVUK BAGET	kilogram	180
174	KUZU BUT ETİ	kilogram	100
175	DANA ANTRİKOT	kilogram	300
176	DANA CİĞER	kilogram	75
177	DANA KELLE	kilogram	50
178	KUYRUK YAĞI	kilogram	30
179	ÇUPRA	kilogram	100
180	SOMON FİLETO	kilogram	200
181	MEZGİT	kilogram	50
182	LEVREK	kilogram	60
183	ALABALIK	kilogram	50
184	HAMSİ	kilogram	100
185	BARBUN	kilogram	30
186	PALAMUT	kilogram	60
187	USKUMRU	kilogram	30
188	BEYAZ EKMEK (250 GR.)	adet	5.000
189	SİMİT / SÜTLÜ (80 GR.)	adet	600
190	TAM BUĞDAY/TAM TAHILLI EKMEK (500 GR)	adet	2.000
191	POĞAÇA / AÇMA (80 GR)	adet	3.500
192	HAŞHAŞLI ÇÖREK (250 GR)	adet	100
193	SANDVİÇ EKMEĞİ (125 GR)	adet	1.000
194	HAMBURGER EKMEĞİ (SUSAMLI) (80 GR)	adet	1.000
195	RAMAZAN PİDESİ	adet	500
196	CEVİZLİ BAKLAVA (100 GR)	kilogram	50
197	FISTIKLI BAKLAVA (100 GR)	kilogram	50
198	CEVİZLİ ŞÖBİYET (100 GR)	kilogram	20
199	FISTIKLI ŞÖBİYET (100 GR)	kilogram	45
200	KADAYIF (150 GR)	kilogram	30
201	TRİLEÇE (150 GR)	kilogram	80
202	EKLER (80 GR)	kilogram	40
203	KURU PASTA TATLI (150 GR)	kilogram	20
204	KURU PASTA TUZLU (150 GR)	kilogram	30
205	SU BÖREĞİ (300 GR)	kilogram	200
206	PİDE HAMURU (150 GR LIK PİŞİRİLMİŞ VAZİYETTE)	adet	2.000
207	LAHMACUN HAMURU (60 GR LIK PİŞİRİLMİŞ VAZİYETTE)	adet	3.000
208	TIRNAK PİDE ( 150 GR LIK PİDE PİŞİRİLMİŞ VAZİYETE )	adet	400
209	LAVAŞ ( 150 GR LIK PİDE PİŞİRİLMİŞ VAZİYETE )	adet	1.000
210	ARMUT	kilogram	200
211	AYSBERG	adet	60
212	AYVA	kilogram	100
213	BAL KABAK	kilogram	150
214	BEYAZ LAHANA	kilogram	20
215	BROKOLİ	kilogram	60
216	ÇARLİ BİBER	kilogram	200
217	ÇERİ DOMATES	kilogram	250
218	ÇİLEK	kilogram	90
219	DERE OTU (BAĞ)	adet	50
220	DOLMALIK BİBER	kilogram	90
221	DOMATES	kilogram	1.000
222	ELMA	kilogram	200
223	ERİK	kilogram	100
224	HAVUÇ	kilogram	200
225	İNCİR	kilogram	40
226	KABAK	kilogram	150
227	KAPYA BİBER	kilogram	120
228	KARNABAHAR	kilogram	80
229	KAYISI	kilogram	90
230	KARPUZ	kilogram	600
231	KAVUN	kilogram	300
232	KEREVİZ	kilogram	20
233	KIL BİBER	kilogram	60
234	KİRAZ	kilogram	60
235	KİVİ	kilogram	80
236	KOCABAŞ PANCAR	kilogram	60
237	KURU SOĞAN	kilogram	1.000
238	KUZU KULAĞI (BAĞ)	adet	50
239	LİMON	kilogram	300
240	MANDALİNA	kilogram	300
241	MANTAR	kilogram	20
242	MARUL (BAĞ)	adet	350
243	MAYDANOZ (BAĞ)	adet	250
244	MOR LAHANA	kilogram	100
245	MUZ	kilogram	400
246	NANE	Bağ	40
247	NAR	kilogram	30
248	NEKTARİ	kilogram	70
249	PATATES	kilogram	1.200
250	PATLICAN	kilogram	300
251	PIRASA	kilogram	30
252	PORTAKAL	kilogram	200
253	ROKA (BAĞ)	adet	140
254	SALATALIK	kilogram	550
255	SARIMSAK	kilogram	40
256	SEMİZOTU	kilogram	30
257	ŞEFTALİ	kilogram	70
258	TAZE FASULYE	kilogram	150
259	ÜZÜM	kilogram	200
260	TURP	kilogram	30
261	YENİDÜNYA (MALTA ERİĞİ)	kilogram	30
262	YEŞİL SOĞAN (BAĞ)	adet	20

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen 2027 Yılı Muhtelif Gıda Alımı , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin İhale konusu iş için ödenecek vergi (KDV Hariç), resim, harç, muayene ve benzeri giderler ile her türlü sigorta giderleri ve idari şartnamede sayılan tüm giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin taşıma, nakliye, yükleme, indirme, bindirme, paketleme, istifleme, tartma, laboratuvar tahlil, tetkik vb. malın ilgili birimlere kadar teslimi ile ilgili tüm giderler sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

2) Teknik şartname

3) Sözleşme tasarısı

4) Yazılı açıklamalar

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 aydır .

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi (TOHM) Yeni Mah. Ali Rıza Bey Bulvarı No:39 Canik/SAMSUN

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşme imzalandıktan sonra işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Teslim Tarihi: Sözleşme imzalandıktan sonra ihtiyaca binaen sipariş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde peyder pey

31.12.2027 tarihine kadardır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler İl Müdürlüğü tarafından oluşturulacak muayene ve kabul komisyonunun kabul raporunun olumlu olması halinde yükleniciye veya vekiline her türlü ödeme Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı finans programındaki ödenek dağılımına göre Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü - Mali İşler Şube Müdürlüğünce 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 30 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. 1-Alımlar idarece peyderpey yapılacaktır. 2-Faturalar her ayın sonunda o ay içinde alımı yapılan malların toplamı için kesilecektir. 3- Ödemeler

12.2.2 maddesine göre yapılacaktır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Teknik şartnamede miktarları belirtilen ambalajlarda ve standartlara uygunluk işaretleri olmalıdır.. .

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

a) Doğal afetler.

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. İdare Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerini dikkate alarak denetim, muayene ve kabul işlemlerini düzenleyecektir.. .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,02 ( on binde iki ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 2 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Samsun mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. Sözleşme tasarısı maddelerinde hüküm bulunmayan (boş bırakılan) hallerde ilgisine göre İdari Şartnamede ve Teknik Şartnamede bulunan hükümlere göre hareket edilir.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.

EKAP dökümanlarından alınmıştır. Bir farklılık olursa, EKAP dökümanları esas alınmalıdır. Kişisel veriler (ad-soyad, telefon, TC, IBAN vb.) KVKK gereği gizlenmiştir.

📊 Kırım İstatistikleri

Bu idare, önceki benzer ihalelerinde yaklaşık maliyetin ortalama %18 altına sözleşme imzalamıştır.

%18

Ortalama kırım

%5 – %28

İhalelerin çoğu bu aralıkta

💡 Örnek: yaklaşık maliyet 10.000.000 ₺ ise, yukarıdaki kırım aralığına karşılık gelen sözleşme bedelleri kabaca 7.180.000 – 9.460.000 ₺ arasındadır.

🗄️ SAMSUN ili (Mal Alımı) kapsamında 2,666 ihaleden hesaplandı · Geçmişe dayalı tahmindir Sorumluluk reddi beyanı

⏳

Sonuç Henüz Açıklanmadı

Bu ihale henüz sonuçlanmamış. Sonuç bilgileri açıklandığında otomatik olarak güncellenecek.

🔔 Bildirim Al