Mikrobiyoloji AD'nın 2027 yılı ihtiyacı olan Kit Alımı ile B ihalesi ne zaman?

İhale tarihi 03.11.2026 saat 14:00, Afyonkarahisar. (2026/1849149)

Bu ihaleyi hangi idare açtı?

İhale, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından mal alımı türünde ilan edilmiştir.

Mikrobiyoloji AD'nın 2027 yılı ihtiyacı olan Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini ve Sarf Malzeme Alımı ihalesi

Mal Alımı Katılıma Açık

İdare

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Tüm İhaleleri

İl / İlçe

AFYONKARAHİSAR / AFYONKARAHİSAR MERKEZ

Sektör

Tıbbi Cihaz & İlaç

Doküman

Takip Et

Zeyilname bulunmuyor

Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.

Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.

Sonuç ilanı yayımlanmamış

İhale sonuçlansa bile sonuç ilanı ayrıca yayımlanır.

Sonuç ilanı yayımlandığında, bu bölüme eklenecektir.

İhale Bilgileri

İhale Türü

Mal Alımı

En Avantajlı TeklifEn Avantajlı T.

En düşük fiyat

İhale Usulü

Açık

Ödeme

180 gün içinde

Durum

İhale İlanı Yayımlanmış, Katılıma Açık

Gecikme Cezası

%1 / gün

İlan Tarihi

05.10.2026

Aşırı Düşük TeklifAşırı Düşükte

Açıklama istenecek

İhale Tarihi

03.11.2026 14:00 [ 23 gün 09:36:45 kaldı ]

Yerli Malı Fiyat AvantajıYerli Malı Avantajı

%15

Yaklaşık Maliyet

43.142.132,00 ₺ – 323.566.103,00 ₺

İş Ortaklığı

Verilebilir

İşin Süresi

1 yıl (360 gün)

Geçici Teminat

≥ 02.03.2027

Teklif Türü

Birim fiyat

Kesin Teminat OranıKesin Teminat

Teklif Geçerlilik

90 gün

İtirazen Şikayet Bedeliİtiraz Bedeli

194.085,00 ₺

OKAS Kodu

33100000 — Tıbbi cihazlar

İşin Yapılacağı Yer

Hastane Laboratuvar Deposu

İhale Detayları

e-İhale

Kısmi Teklif

Mesleki-Teknik Yeterlik

Yerli Malı Avantajı

Yabancı İstekli

e-Eksiltme

Ortak Alım

Çerçeve Anlaşma

Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik-Mali Yeterlik

İş Deneyim Belgesi

Alternatif Teklif

Konsorsiyum

Alt Yüklenici

Fiyat Farkı

Avans

Personel Çalıştırmaya Dayalı

Resmi doküman esastır. Teklif vermeyi düşünüyorsanız, resmi dokümanın her satırını inceleyiniz.

İhale İlanı

KİT VE KİT KARŞILIĞI CİHAZ İLE TIBBİ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR

Mikrobiyoloji AD'nın 2027 yılı ihtiyacı olan Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini ve Sarf Malzeme Alımı ihalesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1849149

1- İdarenin
1.1. Adı	:	AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mah. 2078 Sk. No:3 AFYONKARAHİSAR MERKEZ/AFYONKARAHİSAR
1.3. Telefon numarası	:	02722463335- Dahili : 3211
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	03.11.2026 - 14:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Zafer Külliyesi Dörtyol mah. 2078 sok. C Blok 1. Kat Satınalma Birimi AFYONKARAHİSAR

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Mikrobiyoloji AD'nın 2027 yılı ihtiyacı olan Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini ve Sarf Malzeme Alımı ihalesi
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	22 Kısım Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini ve Sarf Malzeme Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Hastane Laboratuvar Deposu
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	01.01.2027 tarihinde işe başlanır. Ancak idarenin ön görmediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin gecikmesi gibi hallerde, işin başlama süresi sözleşmenin taraflarca imzalandıktan sonra teknik şartnamesinde belirtilmiş süre olması durumunda belirtilen süre içerisinde diğer hallerde ise en geç 5 gün içinde işe başlanır 31.12.2027 tarihine kadardır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	01.01.2027 tarihinde işe başlanır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1 İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

ÜTS Kayıt Belgesi

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belge:

Teknik şartnamede istenen belgeler

4.3.3 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Diğer Belgeler
Diğer teknik belge
Katalog
Prospektüs
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

4.3.4. Numune sunulması ve demonstrasyon yapılması istenmektedir.

4.3.5. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Teknik şartnamede istenen belgeler

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İtirazlar ve Şikayetler

Bu ihaleye henüz bir itiraz yok.

İdare Bilgileri

İdare

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Adres

Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mah. 2078 Sk. No:3

Telefon

027224633353211

İş Kalemleri 118 kalem

#	İş Kaleminin Adı	Miktar
1	ANTİ CMV IGG	4.000 set
2	ANTİ CMV IGM	4.000 test
3	ANTİ HAV IGG veya ANTİ HAV TOTAL	11.000 test
4	ANTİ HAV IGM	9.000 test
5	ANTİ HBC IGG veya ANTİ HBC TOTAL	17.000 test
6	ANTİ HBC IGM	16.000 test
7	ANTİ HBE	3.000 test
8	ANTİ HBS	50.000 test
9	ANTİ HCV,	52.000 test
10	ANTI HIV	52.000 test
11	ANTİ RUBELLA IGG	2.300 test
12	ANTİ RUBELLA IGM	2.500 test
13	ANTİ TOXOPLASMA IGG	2.400 test
14	ANTİ TOXOPLASMA IGM	2.600 test
15	ANTİ CCP	10.200 test
16	HBE AG,	2.600 test
17	HBS AG,	55.000 test
18	PROCALCİTONİN	28.000 test
19	SİFİLİZ	4.500 test
20	TOXOPLASMA IGG AVİDİTE	200 test
21	CMV IGG AVİDİTE	200 test
22	EBV EBNA IGG,	1.000 test
23	EBV VCA IGG	1.600 test
24	EBV VCA IGM	1.800 test
25	ANTİ GLİADİN IGA	6.000 test
26	ANTİ GLİADİN IGG	5.500 test
27	DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IG A	6.000 test
28	DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IG G	5.500 test
29	ANTİ-ds DNA	6.800 test
30	MPO ANCA (P-ANCA)	3.600 test
31	PR3 ANCA (C-ANCA)	3.600 test
32	PARVOVIRUS B19 IGG	1.000 test
33	PARVOVIRUS B19 IGM	1.000 test
34	HERPES SİMPLEKS TİP 1 IGG	900 test
35	HERPES SİMPLEKS TİP 1 IGM VEYA HERPES SİMPLEKS TİP 1/2 IGM	1.000 test
36	HERPES SİMPLEKS TİP 2 IGG	900 test
37	HERPES SİMPLEKS TİP 2 IGM VEYA HERPES SİMPLEKS TİP 1/2 IGM	1.000 test
38	ANTİ BETA-2 GLİKOPROTEİN IGG	1.600 test
39	ANTİ BETA-2 GLİKOPROTEİN IGM	1.600 test
40	ANTİ KARDİOLİPİN IGG	1.400 test
41	ANTİ KARDİOLİPİN IGM	1.400 test
42	ANTİ FOSFOLİPİD IGG	1.400 test
43	ANTİ FOSFOLİPİD IGM	1.400 test
44	LEGIONELLA PNEUMOPHİLA IGG(ELISA)	100 test
45	LEGİONELLA PNEUMOPHİLA IGM (ELISA)	100 test
46	GALAKTOMANNAN ANTİJENİ	1.200 test
47	KABAKULAK IGG	400 test
48	KABAKULAK IGM	300 test
49	KIZAMIK IGG (ELISA)	300 test
50	KIZAMIK IGM (ELISA)	200 test
51	ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGG	500 test
52	ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGM	500 adet
53	ANTİ NÜKLEER ANTİKOR(ANA)	13.000 test
54	ANTİ ENDOMİSYUM ANTİKOR	5.000 test
55	ANCA (etanol fikse granülosit ve formalin fikse granülosit)	800 test
56	Anti mitokondriyal antikor AMA	1.200 test
57	Anti düz kas antikoru(ASMA)	1.200 test
58	LİVER KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR (LKM)	1.200 test
59	ANA PROFİL	7.000 test
60	HBV PCR	2.400 test
61	HCV PCR	600 test
62	HPV PCR	3.500 test
63	HIV PCR	500 test
64	CMV PCR	1.600 test
65	EBV- PCR (kantitatif)	1.600 test
66	PARVOVİRUS B-19 PCR	1.200 test
67	ADENOVİRUS PCR	1.000 test
68	BK VİRUS PCR	1.600 test
69	HHV-6 PCR	800 test
70	MİKOBAKTERİ PCR	400 test
71	HCV GENOTİPLENDİRME	50 test
72	SOLUNUM ETKENLERİ (MİNİ PANEL)	3.600 test
73	SOLUNUM ETKENLERİ SENDROMİK PANEL	600 test
74	PNÖMONİ PANELİ	300 test
75	MENENJİT VE ENSEFALİT ETKENLERİ SENDROMİK PANEL	180 test
76	İNTERFERON GAMA SALINIM TESTİ(IGRA)	3.200 test
77	OTOMATİZE BAKTERİ İDENTİFİKASYONU PANELİ	8.000 test
78	OTOMATİZE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK PANELİ	8.000 test
79	TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜRÜ SİSTEMİ ANEROB ŞİŞE	7.000 adet
80	TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ AEROB ERİŞKİN ŞİŞE	7.000 adet
81	TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜR SİSTEMİ AEROB PEDİATRİK ŞİŞE	4.500 adet
82	KANLI AGAR	14.000 adet
83	EMB AGAR	16.000 adet
84	ÇİKOLATA AGAR	12.000 adet
85	KOYUN KANLI AGAR-EMB AGAR VEYA KOYUN KANLI AGAR MACCONKEY AGAR PETRİDE İKİ BÖLMELİ BESİYERİ	16.000 adet
86	SABOROUD DEKSTROZ AGAR	2.500 adet
87	SS AGAR	2.000 adet
88	MUELLER HİNTON AGAR (120MM)	100 adet
89	MUELLER HİNTON AGAR (90MM)	900 adet
90	MUELLER HİNTON FASTİDİOUS AGAR	150 adet
91	CAMPYLOBACTER BESİYERİ	500 adet
92	PYR TESTİ	100 adet
93	MİKROAEROFİL ORTAM SAĞLAYICI PED	200 adet
94	ANAEROB ORTAM SAĞLAYICI PED	200 adet
95	MUHTELİF ANTİBİYOTİK DİSKLERİ	10 kartuş
96	MUHTELİF GRADİENT TEST(E TEST)	500 test
97	KOLİSTİN MİKRODİLÜSYON TESTİ	200 test
98	ÖZE UCU (TEK KULLANIMLIK PLASTİK) (10ul)	90.000 adet
99	EKÜVYON (STERİL-TEKLİ)	30.000 adet
100	OKSİDAZ STİK (50'LİK)	2 adet
101	KOAGÜLAZ TESTİ	20 şişe
102	LATEX TEST STREPTOKOK TİPLENDİRME TESTİ	5 kutu
103	KATALAZ TESTİ (100 ML/ŞİŞE)	4 adet
104	OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR ŞİŞESİ.	1.800 şişe
105	LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ-GLİSEROLLÜ	2.000 adet
106	MİKOBAKTERİYOLOJİK ÖRNEK DEKONTAMİNASYON KONSANTRASYON SETİ	1.000 adet
107	ARB BOYA SETİ (4X250ML)	30 set
108	BRUCELLA AGLUNİTASYONU (COOMBS ANTİSERUMU İLE)	27.000 test
109	ROTA-ADENOVİRÜS ANTİJEN TESTİ	2.500 test
110	H.PYLORİ ANTİJEN TESTİ	2.500 test
111	GAİTADA GİZLİ KAN ANTİJEN TESTİ	2.500 test
112	ENTAMOEBA HİSTOLYTİCA,(GİARDİA LAMBLİA VE CRYPT. PARVUM KASET TEST)	500 test
113	GAİTA KABI,	10.000 adet
114	İDRAR KABI ( STERİL )	50.000 adet
115	LAM, (RODAJLI)	25.000 adet
116	LAM (RODAJSIZ)	10.000 adet
117	TRANSPORT BESİYERLİ EKÜVYON ÇUBUĞU	10.000 adet
118	İMMERSİON İOL (1 LT)	2 adet

İhale Dokümanları kişisel veriler gizlenmiştir

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN Mikrobiyoloji AD'nın 2027 yılı ihtiyacı olan Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini ve Sarf Malzeme Alımı ihalesi İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

b) Adresi: Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mah. 2078 Sk. No:3 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ]Dahili : 3211

ç) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: [AD SOYAD GİZLİ]

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

22 Kısım Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini ve Sarf Malzeme

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale tarihi ve saati: 03.11.2026

Saat: 14:00

ç) İhalenin yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Zafer Külliyesi Dörtyol mah. 2078 sok. C Blok 1. Kat Satınalma Birimi AFYONKARAHİSAR

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi ile EKAPa kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAPta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAPa kayıtlı olması zorunludur.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

Madde 6 - Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Katılım ve yeterlik kriterleri

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu Şartnamenin

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. İhale konusu işin ya da malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu olan sicil, izin, ruhsat, faaliyet belgesi vb. belgeler:

Belge Adı	İhale/Kısım/Kısımlar	Açıklama	İş Ortaklıklarında
ÜTS Kayıt Belgesi	İhale Bazında	Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Genelgesi doğrultusunda teklif edilen ürünlere ait üts numaralarını teklif dosyası içerisinde beyan edilecektir. Kapsam dışı olanlar için ise kapsam dışı olduğuna dair belgeyi ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.

7.3.2.1. 7.3.2 nci maddede yer alan belgelerin ortaklardan biri tarafından sunulması yeterlidir.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetleri ile yedek parça sağlanmasına ilişkin belgeler :

Belge Adı	İhale/Kısım/Kısımlar	Açıklama	İş Ortaklıklarında
Teknik şartnamede istenen belgeler	2. KISIM TAM OTOMATİK MİKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ	Teklif veren istekliler teknik servis sağlayacak kadroya sahip olmalıdır ve ilgili personel bilgisini ihaleye katılım belgesinde sunacaklardır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.

7.3.8. Bu maddede istenen katalog, fotoğraf ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin belgeler:

Belge Adı	İhale/Kısım/Kısımlar	Açıklama	İş Ortaklıklarında
Katalog	1. KISIM TAM OTOMATİK MAKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ	İstekliler kurulacak cihazların ve kitlerin teknik bilgilerini içeren kataloglarını, MSDS bilgilerini, hangi prensiple çalıştığını, üretici firma isimlerini açık olarak belirtecek ve bu bilgileri ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Katalog	2. KISIM TAM OTOMATİK MİKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ	İstekliler kurulacak cihazların ve kitlerin teknik bilgilerini içeren kataloglarını, MSDS bilgilerini, hangi prensiple çalıştığını, üretici firma isimlerini açık olarak belirtecek ve bu bilgileri ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Prospektüs	14. KISIM BRUCELLA COOMBS GEL TESTİ	Teklif edilen kitlerin ad, marka, ambalaj, üretici firma ve ülke, saklama koşulları, raf ömrü gibi özelliklerinin yer aldığı bir tablo ve kitlerin orijinal prospektüslerini ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	1. KISIM TAM OTOMATİK MAKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	2. KISIM TAM OTOMATİK MİKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	3. KISIM OTO ANTİKOR TESTLERİ	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	4. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (1. GRUP)	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	5. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (2. GRUP) 5. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (2. GRUP)	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	6. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(SOLUNUM ETKENLERİ MİNİ PANEL)	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	7. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(SOLUNUM ETKENLERİ SENDROMİK PANEL)	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	8. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(PNÖMONİ PANELİ)	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	9. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(MENENJİT VE ENSEFALİT ETKENLERİ SENDROMİK PANEL)	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	10. KISIMİNTERFERON GAMA SALINIM TESTİ	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	11. KISIM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ VE KAN KÜLTÜR SİSTEMİ	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	12. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ VE MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ MALZEMELERİ (1. GRUP)	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	14. KISIM BRUCELLA COOMBS GEL TESTİ	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	15. KISIM ANTİJEN TESTLERİ (FLORASAN IMMUNASSAY	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	16. KISIM ENTAMOEBA HİSTOLYTİCA	Teknik şartnamenin hükümlerine bire bir cevap verilmelidir ve cevap metni ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Diğer Belgeler	11. KISIM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ VE KAN KÜLTÜR SİSTEMİ	Teklif veren istekliler, tekliflerinde şişelerin hangi prensiple çalıştığını, kaç testlik ambalajlarda olduğunu ve üretici firma isimlerini açık olarak belirtecek ve bu bilgileri ihale katılım belgesinde sunulacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Diğer teknik belge	12. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ VE MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ MALZEMELERİ (1. GRUP)	Laboratuvarımızın Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı ile koordineli çalışma gerekliliği doğrultusunda; teklif edilecek sıvı kültür sistemi T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Ulusal Tüberküloz Referans Laboratuvarı tarafından valide edilmiş (doğrulanmış) ve onaylanmış olmalıdır. İstekliler, sistemin bu durumu gösteren resmi onay yazısını, validasyon raporunu veya ilgili resmi belgeyi ihaleye katılım belgesinde sunmalıdır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Diğer teknik belge	11. KISIM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ VE KAN KÜLTÜR SİSTEMİ	Firmanın aerobik, anaerobik ve pediatrik şişeleri bulunmalı, şişeler ortamdaki antibiyotikleri absorbe ederek üremeyi engellemesini önleyen antimikrobiyal nötralizan maddeler içermelidir. Firma, şişelerin nötralize (inhibe) edebildiği antimikrobiyal ajanların güncel ve detaylı listesini ihaleye katılım belgesinde sunmalıdır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Katalog	11. KISIM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ VE KAN KÜLTÜR SİSTEMİ	Sunulan şişeler, klinikte yaygın kullanılan antibiyotik sınıflarını (Beta laktamlar, Beta-Laktamaz inhibitör kombinasyonları, Sefalosporinler, karbapenemler ve glikopeptidler (Vankomisin dahil) etkili şekilde nötralize edebilmelidir. Teklif edilen şişelerin yukarıda belirtilen antimikrobiyalleri nötralize ettiğini gösteren orijinal ürün katalogları, prospektüsleri, üretici onaylı teknik dokümanları ihaleye katılım belgesinde sunmalıdır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Diğer teknik belge	14. KISIM BRUCELLA COOMBS GEL TESTİ	Teklif verecek istekliler, cihaz ve kit ile ilgili tüm teknik dokümanları ihaleye katılım belgesinde sunacaklardır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.

7.3.9. Numune ve/veya demonstrasyon istenilmesi durumu;

(a) Numunelerin sunulma yöntemi ile teslim alınması ve ihale komisyonunca değerlendirilmesine ilişkin hususlar,

İhalenin;

a-)11. kısım içerisinde yer alan 20.,22.,23.,24.,25.,26. ve 27. kalemler için,

b-)13. kısımda yer alan Löwenstein Jensen Besiyeri-Gliserollü için,

c-) 15.,16.,17.,18.,19.,20.,21. ve 22. kısımlar için,

teklif edilen ürün daha önce laboratuvarda kullanılmamışsa teknik şartnamelerinde belirtildiği şekilde tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında numune talep edilecektir.

(b) Demonstrasyon işlemlerine ilişkin hususlar,

İhalenin 4.,5.,11.,14. ve 15. kısımları için eğer teklif edilen cihazlar, daha önce laboratuvarımızda kullanılmamış modeller ise teknik şartnamelerde belirtildiği şekilde, demo talep edilebilir, demo talep edilmesi halinde ihaleden sonra demo yapılacaktır.

7.4. İsteklinin teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunması ve/veya sağlanması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Belge Adı	İhale/Kısım/Kısımlar	Açıklama	İş Ortaklıklarında
Teknik şartnamede istenen belgeler	10. KISIMİNTERFERON GAMA SALINIM TESTİ	19. Teklif edilecek kit, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) TB enfeksiyonunun teşhisi için alternatif interferon gama salınım tahlillerinin kullanımı beyanındaki testlerden biri olmalı ve buna ilişkin belgeyi ihaleye katılım belgesinde sunmalıdır. ELFA metodu ile çalışan tam otomatik sistemlerde bu özellik aranmayacaktır.	Tek ortağın sunması yeterlidir.

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAPtan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAPa yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiyedeki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiyedeki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAPta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 22 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhaleye kısım bazında teklif verilecektir

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAPtan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAPta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAPa yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAPa yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAPa alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - Doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. Ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım, işçilik ve her türlü sigorta giderleri ile Teknik şartnamede belirtilen giderler teklif fiyata dahil edilerek verilecektir

25.2.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

02.03.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2.

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların 1 - Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama [IBAN GİZLİ] İBAN nolu Halkbankası hesabına (Tınaztepe V.D. 009 109 33 09) yatırması 2 - Banka üzerinden yapılacak ödemelerde kesinlikle ücreti yatıran kişinin değil, teminat kimin adına yatırılıyorsa ihaleye katılacak (gerçek kişilerde kimlik numarası / tüzel kişilerde Vergi Numarası) olanın bilgileri belirtilecek ve açıklama kısmında, İhale Kayıt Numarası ve Geçici teminat ibaresi yazılacaktır. 3 - Nakit olarak yatırılacak teminatların çeşitli nedenlerle tekrar yatıran istekliye dönmemesi açısından bankadan hesaba geçtiğinin teyit edilmesi önem arz etmektedir. 4- Teminatın Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatırıldığını gösteren makbuzların okunaklı bir biçimde ihaleye katılım belgesinde ilgili alana yüklenmesi ve yüklenen makbuza ilişkin tutar bilgisinin beyan edilmesi önem arz etmektedir yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiyedeki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

Madde 30- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir.

Madde 32- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1. KISIM TAM OTOMATİK MAKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ, 2. KISIM TAM OTOMATİK MİKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ, 3. KISIM OTO ANTİKOR TESTLERİ, 4. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (1. GRUP), 5. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (2. GRUP) 5. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (2. GRUP) , 6. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(SOLUNUM ETKENLERİ MİNİ PANEL), 7. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(SOLUNUM ETKENLERİ SENDROMİK PANEL) , 8. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(PNÖMONİ PANELİ), 9. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(MENENJİT VE ENSEFALİT ETKENLERİ SENDROMİK PANEL), 10. KISIMİNTERFERON GAMA SALINIM TESTİ, 11. KISIM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ VE KAN KÜLTÜR SİSTEMİ , 12. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ VE MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ MALZEMELERİ (1. GRUP), 13. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ VE MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ MALZEMELERİ (2. GRUP), 14. KISIM BRUCELLA COOMBS GEL TESTİ , 15. KISIM ANTİJEN TESTLERİ (FLORASAN IMMUNASSAY, 16. KISIM ENTAMOEBA HİSTOLYTİCA, 17. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - GAİTA KABI,, 18. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - İDRAR KABI ( STERİL ), 19. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - LAM, (RODAJLI, 20. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ -LAM (RODAJSIZ), 21. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ -TRANSPORT BESİYERLİ EKÜVYON ÇUBUĞU, 22. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - İMMERSİON İOL kısımda/kısımlarda

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 ( yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin bilgilerin ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

Madde 34- İhalenin karara bağlanması

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 36- Sözleşmeye davet

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

Madde 37- Kesin teminat

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAPtan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAPa yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAPa yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiyedeki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 39 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

Madde 40 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 41 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

a) Ödeme yeri ve şartları

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 44 - Hüküm Bulunmayan Haller

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 45- Diğer hususlar

45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Brans Kodu

Miktarı

1. KISIM (1. KISIM TAM OTOMATİK MAKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ)

1	ANTİ CMV IGG	set	ANTİ CMV IGG (MİKROPARTİKÜL İMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERİ)	4.000
2	ANTİ CMV IGM	test	ANTİ CMV IGM (MİKROPARTİKÜL İMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERİ)	4.000
3	ANTİ HAV IGG veya ANTİ HAV TOTAL	test	ANTI HAV IGG (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	11.000
4	ANTİ HAV IGM	test	ANTI HAV IGM (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	9.000
5	ANTİ HBC IGG veya ANTİ HBC TOTAL	test	ANTI HBC IGG (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	17.000
6	ANTİ HBC IGM	test	ANTI HBC IGM (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	16.000
7	ANTİ HBE	test	ANTI HBE (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	3.000
8	ANTİ HBS	test	ANTI HBS (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	50.000
9	ANTİ HCV,	test	ANTI HCV (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	52.000
10	ANTI HIV	test	ANTI HIV (KEMILUMINESANS VEYA BENZERI)	52.000
11	ANTİ RUBELLA IGG	test	ANTI RUBELLA IGG (KEMILUMINESANS VEYA BENZERI)	2.300
12	ANTİ RUBELLA IGM	test	ANTI RUBELLA IGM (KEMILUMINESANS VEYA BENZERI)	2.500
13	ANTİ TOXOPLASMA IGG	test	ANTI TOXOPLAZMA IGG (KEMILUMINESANS VEYA BENZERI)	2.400
14	ANTİ TOXOPLASMA IGM	test	ANTI TOXOPLAZMA IGM (KEMILUMINESANS VEYA BENZERI)	2.600
15	ANTİ CCP	test	ANTI CCP	10.200
16	HBE AG,	test	HBEAG (KEMOLUMINESANS VEYA BENZERI)	2.600
17	HBS AG,	test	HBSAG (KEMOLUMINESANS VEYA BENZERI)	55.000
18	PROCALCİTONİN	test	PROCALCITONIN	28.000
19	SİFİLİZ	test	ANTİ VDRL (SİFİLİZ) ELİSA TEST	4.500
20	TOXOPLASMA IGG AVİDİTE	test	TOXOPLASMA IGG AVIDITE	200
21	CMV IGG AVİDİTE	test	CMV IGG AVİDİTE	200
22	EBV EBNA IGG,	test	EBV EBNA IGG	1.000
23	EBV VCA IGG	test	EBV VCA IGG	1.600
24	EBV VCA IGM	test	EBV VCA IGM	1.800

2. KISIM (2. KISIM TAM OTOMATİK MİKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ)

1	ANTİ GLİADİN IGA	test	ANTI GLIADIN IGA	6.000
2	ANTİ GLİADİN IGG	test	ANTI GLIADIN IGG	5.500
3	DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IG A	test	DOKU TRANSGLUTAMINAZ IG A	6.000
4	DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IG G	test	DOKU TRANSGLUTAMINAZ IG G	5.500
5	ANTİ-ds DNA	test	ANTI DS DNA	6.800
6	MPO ANCA (P-ANCA)	test	MPO ANCA	3.600
7	PR3 ANCA (C-ANCA)	test	PR3 ANCA	3.600
8	PARVOVIRUS B19 IGG	test	PARVOVIRUS B19 IGG	1.000
9	PARVOVIRUS B19 IGM	test	PARVOVIRUS B19 IGM	1.000
10	HERPES SİMPLEKS TİP 1 IGG	test	HERPES SIMPLEKS TIP 1 IGG	900
11	HERPES SİMPLEKS TİP 1 IGM VEYA HERPES SİMPLEKS TİP 1/2 IGM	test	HERPES SIMPLEKS TIP 1 IGM	1.000
12	HERPES SİMPLEKS TİP 2 IGG	test	HERPES SIMPLEKS TIP 2 IGG	900
13	HERPES SİMPLEKS TİP 2 IGM VEYA HERPES SİMPLEKS TİP 1/2 IGM	test	HERPES SIMPLEKS TIP 2 IGM	1.000
14	ANTİ BETA-2 GLİKOPROTEİN IGG	test	ANTI BETA-2 GLIKOPROTEIN 1 IGG	1.600
15	ANTİ BETA-2 GLİKOPROTEİN IGM	test	ANTI BETA-2 GLIKOPROTEIN 1 IGM	1.600
16	ANTİ KARDİOLİPİN IGG	test	ANTI KARDIYOLIPIN IGG	1.400
17	ANTİ KARDİOLİPİN IGM	test	ANTI KARDIYOLIPIN IGM	1.400
18	ANTİ FOSFOLİPİD IGG	test	ANTI FOSFOLIPID IGG	1.400
19	ANTİ FOSFOLİPİD IGM	test	ANTI FOSFOLIPID IGM	1.400
20	LEGIONELLA PNEUMOPHİLA IGG(ELISA)	test	LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGG (ELISA)	100
21	LEGİONELLA PNEUMOPHİLA IGM (ELISA)	test	LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGM (ELISA)	100
22	GALAKTOMANNAN ANTİJENİ	test	GALAKTOMANNAN ANTIJENI	1.200
23	KABAKULAK IGG	test	KABAKULAK IGG (ELISA)	400
24	KABAKULAK IGM	test	KABAKULAK IGM (ELISA)	300
25	KIZAMIK IGG (ELISA)	test	KIZAMIK IGG	300
26	KIZAMIK IGM (ELISA)	test	KIZAMIK IGM	200
27	ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGG	test	VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IG G	500
28	ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGM	adet	VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IG M	500

3. KISIM (3. KISIM OTO ANTİKOR TESTLERİ)

1	ANTİ NÜKLEER ANTİKOR(ANA)	test	ANTI NÜKLEER ANTIKOR (ANA)	13.000
2	ANTİ ENDOMİSYUM ANTİKOR	test	ANTI ENDOMISYUM ANTIKOR	5.000
3	ANCA (etanol fikse granülosit ve formalin fikse granülosit)	test	PR3 ANCA	800
4	Anti mitokondriyal antikor AMA	test	ANTİ MİTOKONDRİYAL ANTİKOR (AMA)	1.200
5	Anti düz kas antikoru(ASMA)	test	ANTİ DÜZ KAS ANTİKORU (ASMA)	1.200
6	LİVER KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR (LKM)	test	LİVER KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR (LKM)	1.200
7	ANA PROFİL	test	ANA PROFİL DOĞRULAMA (İMMÜNOBLOTTİNG)	7.000

4. KISIM (4. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (1. GRUP))

1	HBV PCR	test	HBV-DNA	2.400
2	HCV PCR	test	HCV-RNA	600
3	HPV PCR	test	PCR HPV TEST	3.500
4	HIV PCR	test	HIV RNA	500
5	CMV PCR	test	KANTİTATİF CMV DNA	1.600

5. KISIM (5. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (2. GRUP) 5. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (2. GRUP) )

1	EBV- PCR (kantitatif)	test	EBV DNA KİT	1.600
2	PARVOVİRUS B-19 PCR	test	PARVOVIRUS PCR	1.200
3	ADENOVİRUS PCR	test	ADENOVIRÜS NÜKLEIK ASIT KIT	1.000
4	BK VİRUS PCR	test	BK/JC VİRÜS DNA	1.600
5	HHV-6 PCR	test	İNSAN HERPESVIRÜS 6 (HHV6) NÜKLEIK ASIT KIT	800
6	MİKOBAKTERİ PCR	test	Mikobakteriyofaj nükleik asit IVD, kit, nükleik asit tekniği (NAT)(Mycobacteriophage nucleic acid IVD, kit, nucleic acid technique (NAT))	400
7	HCV GENOTİPLENDİRME	test	HCV GENOTIPLENDIRME	50

6. KISIM (6. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(SOLUNUM ETKENLERİ MİNİ PANEL))

SOLUNUM ETKENLERİ (MİNİ PANEL)

test

KİT

3.600

7. KISIM (7. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(SOLUNUM ETKENLERİ SENDROMİK PANEL) )

SOLUNUM ETKENLERİ SENDROMİK PANEL

test

KİT

600

8. KISIM (8. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(PNÖMONİ PANELİ))

PNÖMONİ PANELİ

test

KİT

300

9. KISIM (9. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(MENENJİT VE ENSEFALİT ETKENLERİ SENDROMİK PANEL))

MENENJİT VE ENSEFALİT ETKENLERİ SENDROMİK PANEL

test

KİT

180

10. KISIM (10. KISIMİNTERFERON GAMA SALINIM TESTİ)

İNTERFERON GAMA SALINIM TESTİ(IGRA)

test

İNTERFERON GAMMA SALINIM TEST KİTİ

3.200

11. KISIM (11. KISIM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ VE KAN KÜLTÜR SİSTEMİ )

1	OTOMATİZE BAKTERİ İDENTİFİKASYONU PANELİ	test	OTOMATIZE IDENTIFIKASYON VE ANTIBIYOGRAM TESTI	8.000
2	OTOMATİZE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK PANELİ	test	OTOMATIZE IDENTIFIKASYON VE ANTIBIYOGRAM TESTI	8.000
3	TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜRÜ SİSTEMİ ANEROB ŞİŞE	adet	KAN KÜLTÜR ŞIŞESI	7.000
4	TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ AEROB ERİŞKİN ŞİŞE	adet	KAN KÜLTÜR ŞIŞESI	7.000
5	TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜR SİSTEMİ AEROB PEDİATRİK ŞİŞE	adet	KAN KÜLTÜR ŞIŞESI (PEDIATRIK)	4.500
6	KANLI AGAR	adet	KOYUN KANLI AGAR %5	14.000
7	EMB AGAR	adet	EMB AGAR HAZIR PLAK BESIYERI	16.000
8	ÇİKOLATA AGAR	adet	ÇUKULATA AGAR PLAK BESİYERİ	12.000
9	KOYUN KANLI AGAR-EMB AGAR VEYA KOYUN KANLI AGAR MACCONKEY AGAR PETRİDE İKİ BÖLMELİ BESİYERİ	adet	KOYUN KANLI AGAR %5	16.000
10	SABOROUD DEKSTROZ AGAR	adet	SABOURAUD DEKSTROZ AGAR HAZIR BESIYERI	2.500
11	SS AGAR	adet	SS AGAR BESİYERİ	2.000
12	MUELLER HİNTON AGAR (120MM)	adet	MÜLLER HİNTON AGAR HAZIR BESİYERİ 120 MM	100
13	MUELLER HİNTON AGAR (90MM)	adet	MÜLLER HİNTON AGAR HAZIR BESİYERİ 90 MM	900
14	MUELLER HİNTON FASTİDİOUS AGAR	adet	MÜLLER HİNTON F AGAR(TAM PETRİ KABINDA)	150
15	CAMPYLOBACTER BESİYERİ	adet	CAMPYLOBACTER KÜLTÜRÜ	500
16	PYR TESTİ	adet	PYR (PYRROLİDONYL-BETA NAPHTHYLAMİDE)	100
17	MİKROAEROFİL ORTAM SAĞLAYICI PED	adet	SARF / KİMYASAL	200
18	ANAEROB ORTAM SAĞLAYICI PED	adet	SARF / KİMYASAL	200
19	MUHTELİF ANTİBİYOTİK DİSKLERİ	kartuş	ANTİBİYOGRAM DİSKİ(HER BİR DİSK İÇİN)	10
20	MUHTELİF GRADİENT TEST(E TEST)	test	MINIMAL INHIBITÖR KONSANTRASYONU (E TESTI ILE)	500
21	KOLİSTİN MİKRODİLÜSYON TESTİ	test	COLİSTİN MİC TEST STRİP	200
22	ÖZE UCU (TEK KULLANIMLIK PLASTİK) (10ul)	adet	SARF	90.000
23	EKÜVYON (STERİL-TEKLİ)	adet	STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU (TEKLİ POŞETTE,TAHTA GÖVDELİ, PAMUKLU)	30.000
24	OKSİDAZ STİK (50'LİK)	adet	OKSİDAZ TEST STRİBİ	2
25	KOAGÜLAZ TESTİ	şişe	KOAGÜLAZ TESTI	20
26	LATEX TEST STREPTOKOK TİPLENDİRME TESTİ	kutu	STAPHYLOCOCCUS AUREUS LATEX TEST KITI	5
27	KATALAZ TESTİ (100 ML/ŞİŞE)	adet	KATALAZ TESTI	4

12. KISIM (12. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ VE MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ MALZEMELERİ (1. GRUP))

OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR ŞİŞESİ.

şişe

MIKOBAKTERI KÜLTÜRÜ (ÜREME KONTROLLÜ OTOMATIK SISTEM)

1.800

13. KISIM (13. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ VE MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ MALZEMELERİ (2. GRUP))

1	LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ-GLİSEROLLÜ	adet	LÖWENSTEİN HAZIR BESİYERİ (GLİSERİNLİ)	2.000
2	MİKOBAKTERİYOLOJİK ÖRNEK DEKONTAMİNASYON KONSANTRASYON SETİ	adet	MİKOBAKTERİ DEKONTAMİNASYON KİTİ	1.000
3	ARB BOYA SETİ (4X250ML)	set	ARB BOYA SETİ	30

14. KISIM (14. KISIM BRUCELLA COOMBS GEL TESTİ )

BRUCELLA AGLUNİTASYONU (COOMBS ANTİSERUMU İLE)

test

BRUCELLA AGLÜTINASYONU (COOMBS ANTISERUMU ILE)

27.000

15. KISIM (15. KISIM ANTİJEN TESTLERİ (FLORASAN IMMUNASSAY)

1	ROTA-ADENOVİRÜS ANTİJEN TESTİ	test	GAİTADA ROTA ADENOVİRÜS ANTİJENİ	2.500
2	H.PYLORİ ANTİJEN TESTİ	test	GAİTADA HELİCOBACTER PYLORİ DİREK ANTİJEN	2.500
3	GAİTADA GİZLİ KAN ANTİJEN TESTİ	test	Fekal gizli kan IVD, kit, kromojenik, hızlı(Faecal occult blood IVD, kit, chromogenic, rapid)	2.500

16. KISIM (16. KISIM ENTAMOEBA HİSTOLYTİCA)

ENTAMOEBA HİSTOLYTİCA,(GİARDİA LAMBLİA VE CRYPT. PARVUM KASET TEST)

test

CRYPTO-GİARDİA-ENTAMOEBA 3LÜ KASET TEST

500

17. KISIM (17. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - GAİTA KABI,)

GAİTA KABI,

adet

GAİTA KABI

10.000

18. KISIM (18. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - İDRAR KABI ( STERİL ))

İDRAR KABI ( STERİL )

adet

Steril idrar numunesi kabı IVD(Sterile urine specimen container IVD)

50.000

19. KISIM (19. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - LAM, (RODAJLI)

LAM, (RODAJLI)

adet

LAM

25.000

20. KISIM (20. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ -LAM (RODAJSIZ))

LAM (RODAJSIZ)

adet

LAM

10.000

21. KISIM (21. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ -TRANSPORT BESİYERLİ EKÜVYON ÇUBUĞU)

TRANSPORT BESİYERLİ EKÜVYON ÇUBUĞU

adet

BESIYERLI STERIL EKÜVYON ÇUBUĞU TRANSPORT SWAP

10.000

22. KISIM (22. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - İMMERSİON İOL)

İMMERSİON İOL (1 LT)

adet

SARF / KİMYASAL

Okas Kodu	Okas Açıklaması
33100000	Tıbbi cihazlar
33140000	Tıbbi tüketim maddeleri

EK:

Mikrobiyoloji AD'nın 2027 yılı ihtiyacı olan Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini ve Sarf Malzeme Alımı ihalesi

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1849149

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

a) Adı: AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

b) Adresi: Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mah. 2078 Sk. No:3 - AFYONKARAHİSAR MERKEZ / AFYONKARAHİSAR

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ] (E-fatura veya E-Arşiv fatura Adresi): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi: 35252-02528-28921

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Brans Kodu

Miktarı

1. KISIM (1. KISIM TAM OTOMATİK MAKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ)

1	ANTİ CMV IGG	set	ANTİ CMV IGG (MİKROPARTİKÜL İMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERİ)	4.000
2	ANTİ CMV IGM	test	ANTİ CMV IGM (MİKROPARTİKÜL İMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERİ)	4.000
3	ANTİ HAV IGG veya ANTİ HAV TOTAL	test	ANTI HAV IGG (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	11.000
4	ANTİ HAV IGM	test	ANTI HAV IGM (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	9.000
5	ANTİ HBC IGG veya ANTİ HBC TOTAL	test	ANTI HBC IGG (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	17.000
6	ANTİ HBC IGM	test	ANTI HBC IGM (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	16.000
7	ANTİ HBE	test	ANTI HBE (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	3.000
8	ANTİ HBS	test	ANTI HBS (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	50.000
9	ANTİ HCV,	test	ANTI HCV (MIKROPARTIKÜL IMMÜN ASSAY-MEIA VEYA BENZERI)	52.000
10	ANTI HIV	test	ANTI HIV (KEMILUMINESANS VEYA BENZERI)	52.000
11	ANTİ RUBELLA IGG	test	ANTI RUBELLA IGG (KEMILUMINESANS VEYA BENZERI)	2.300
12	ANTİ RUBELLA IGM	test	ANTI RUBELLA IGM (KEMILUMINESANS VEYA BENZERI)	2.500
13	ANTİ TOXOPLASMA IGG	test	ANTI TOXOPLAZMA IGG (KEMILUMINESANS VEYA BENZERI)	2.400
14	ANTİ TOXOPLASMA IGM	test	ANTI TOXOPLAZMA IGM (KEMILUMINESANS VEYA BENZERI)	2.600
15	ANTİ CCP	test	ANTI CCP	10.200
16	HBE AG,	test	HBEAG (KEMOLUMINESANS VEYA BENZERI)	2.600
17	HBS AG,	test	HBSAG (KEMOLUMINESANS VEYA BENZERI)	55.000
18	PROCALCİTONİN	test	PROCALCITONIN	28.000
19	SİFİLİZ	test	ANTİ VDRL (SİFİLİZ) ELİSA TEST	4.500
20	TOXOPLASMA IGG AVİDİTE	test	TOXOPLASMA IGG AVIDITE	200
21	CMV IGG AVİDİTE	test	CMV IGG AVİDİTE	200
22	EBV EBNA IGG,	test	EBV EBNA IGG	1.000
23	EBV VCA IGG	test	EBV VCA IGG	1.600
24	EBV VCA IGM	test	EBV VCA IGM	1.800

2. KISIM (2. KISIM TAM OTOMATİK MİKRO ELİSA CİHAZI TESTLERİ)

1	ANTİ GLİADİN IGA	test	ANTI GLIADIN IGA	6.000
2	ANTİ GLİADİN IGG	test	ANTI GLIADIN IGG	5.500
3	DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IG A	test	DOKU TRANSGLUTAMINAZ IG A	6.000
4	DOKU TRANSGLUTAMİNAZ IG G	test	DOKU TRANSGLUTAMINAZ IG G	5.500
5	ANTİ-ds DNA	test	ANTI DS DNA	6.800
6	MPO ANCA (P-ANCA)	test	MPO ANCA	3.600
7	PR3 ANCA (C-ANCA)	test	PR3 ANCA	3.600
8	PARVOVIRUS B19 IGG	test	PARVOVIRUS B19 IGG	1.000
9	PARVOVIRUS B19 IGM	test	PARVOVIRUS B19 IGM	1.000
10	HERPES SİMPLEKS TİP 1 IGG	test	HERPES SIMPLEKS TIP 1 IGG	900
11	HERPES SİMPLEKS TİP 1 IGM VEYA HERPES SİMPLEKS TİP 1/2 IGM	test	HERPES SIMPLEKS TIP 1 IGM	1.000
12	HERPES SİMPLEKS TİP 2 IGG	test	HERPES SIMPLEKS TIP 2 IGG	900
13	HERPES SİMPLEKS TİP 2 IGM VEYA HERPES SİMPLEKS TİP 1/2 IGM	test	HERPES SIMPLEKS TIP 2 IGM	1.000
14	ANTİ BETA-2 GLİKOPROTEİN IGG	test	ANTI BETA-2 GLIKOPROTEIN 1 IGG	1.600
15	ANTİ BETA-2 GLİKOPROTEİN IGM	test	ANTI BETA-2 GLIKOPROTEIN 1 IGM	1.600
16	ANTİ KARDİOLİPİN IGG	test	ANTI KARDIYOLIPIN IGG	1.400
17	ANTİ KARDİOLİPİN IGM	test	ANTI KARDIYOLIPIN IGM	1.400
18	ANTİ FOSFOLİPİD IGG	test	ANTI FOSFOLIPID IGG	1.400
19	ANTİ FOSFOLİPİD IGM	test	ANTI FOSFOLIPID IGM	1.400
20	LEGIONELLA PNEUMOPHİLA IGG(ELISA)	test	LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGG (ELISA)	100
21	LEGİONELLA PNEUMOPHİLA IGM (ELISA)	test	LEGIONELLA PNEUMOPHILA IGM (ELISA)	100
22	GALAKTOMANNAN ANTİJENİ	test	GALAKTOMANNAN ANTIJENI	1.200
23	KABAKULAK IGG	test	KABAKULAK IGG (ELISA)	400
24	KABAKULAK IGM	test	KABAKULAK IGM (ELISA)	300
25	KIZAMIK IGG (ELISA)	test	KIZAMIK IGG	300
26	KIZAMIK IGM (ELISA)	test	KIZAMIK IGM	200
27	ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGG	test	VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IG G	500
28	ANTİ VARİCELLA ZOSTER VİRUS IGM	adet	VARICELLA ZOSTER VIRUS (VZV) IG M	500

3. KISIM (3. KISIM OTO ANTİKOR TESTLERİ)

1	ANTİ NÜKLEER ANTİKOR(ANA)	test	ANTI NÜKLEER ANTIKOR (ANA)	13.000
2	ANTİ ENDOMİSYUM ANTİKOR	test	ANTI ENDOMISYUM ANTIKOR	5.000
3	ANCA (etanol fikse granülosit ve formalin fikse granülosit)	test	PR3 ANCA	800
4	Anti mitokondriyal antikor AMA	test	ANTİ MİTOKONDRİYAL ANTİKOR (AMA)	1.200
5	Anti düz kas antikoru(ASMA)	test	ANTİ DÜZ KAS ANTİKORU (ASMA)	1.200
6	LİVER KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR (LKM)	test	LİVER KİDNEY MİKROZOMAL ANTİKOR (LKM)	1.200
7	ANA PROFİL	test	ANA PROFİL DOĞRULAMA (İMMÜNOBLOTTİNG)	7.000

4. KISIM (4. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (1. GRUP))

1	HBV PCR	test	HBV-DNA	2.400
2	HCV PCR	test	HCV-RNA	600
3	HPV PCR	test	PCR HPV TEST	3.500
4	HIV PCR	test	HIV RNA	500
5	CMV PCR	test	KANTİTATİF CMV DNA	1.600

5. KISIM (5. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (2. GRUP) 5. KISIM MOLEKÜLER TESTLER (2. GRUP) )

1	EBV- PCR (kantitatif)	test	EBV DNA KİT	1.600
2	PARVOVİRUS B-19 PCR	test	PARVOVIRUS PCR	1.200
3	ADENOVİRUS PCR	test	ADENOVIRÜS NÜKLEIK ASIT KIT	1.000
4	BK VİRUS PCR	test	BK/JC VİRÜS DNA	1.600
5	HHV-6 PCR	test	İNSAN HERPESVIRÜS 6 (HHV6) NÜKLEIK ASIT KIT	800
6	MİKOBAKTERİ PCR	test	Mikobakteriyofaj nükleik asit IVD, kit, nükleik asit tekniği (NAT)(Mycobacteriophage nucleic acid IVD, kit, nucleic acid technique (NAT))	400
7	HCV GENOTİPLENDİRME	test	HCV GENOTIPLENDIRME	50

6. KISIM (6. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(SOLUNUM ETKENLERİ MİNİ PANEL))

SOLUNUM ETKENLERİ (MİNİ PANEL)

test

KİT

3.600

7. KISIM (7. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(SOLUNUM ETKENLERİ SENDROMİK PANEL) )

SOLUNUM ETKENLERİ SENDROMİK PANEL

test

KİT

600

8. KISIM (8. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(PNÖMONİ PANELİ))

PNÖMONİ PANELİ

test

KİT

300

9. KISIM (9. KISIM HIZLI SENDROMİK TESTLER(MENENJİT VE ENSEFALİT ETKENLERİ SENDROMİK PANEL))

MENENJİT VE ENSEFALİT ETKENLERİ SENDROMİK PANEL

test

KİT

180

10. KISIM (10. KISIMİNTERFERON GAMA SALINIM TESTİ)

İNTERFERON GAMA SALINIM TESTİ(IGRA)

test

İNTERFERON GAMMA SALINIM TEST KİTİ

3.200

11. KISIM (11. KISIM OTOMATİK BAKTERİ İDENTİFİKASYONU VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK TESTLERİ VE KAN KÜLTÜR SİSTEMİ )

1	OTOMATİZE BAKTERİ İDENTİFİKASYONU PANELİ	test	OTOMATIZE IDENTIFIKASYON VE ANTIBIYOGRAM TESTI	8.000
2	OTOMATİZE ANTİBİYOTİK DUYARLILIK PANELİ	test	OTOMATIZE IDENTIFIKASYON VE ANTIBIYOGRAM TESTI	8.000
3	TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜRÜ SİSTEMİ ANEROB ŞİŞE	adet	KAN KÜLTÜR ŞIŞESI	7.000
4	TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜR ŞİŞESİ AEROB ERİŞKİN ŞİŞE	adet	KAN KÜLTÜR ŞIŞESI	7.000
5	TAM OTOMATİK KAN KÜLTÜR SİSTEMİ AEROB PEDİATRİK ŞİŞE	adet	KAN KÜLTÜR ŞIŞESI (PEDIATRIK)	4.500
6	KANLI AGAR	adet	KOYUN KANLI AGAR %5	14.000
7	EMB AGAR	adet	EMB AGAR HAZIR PLAK BESIYERI	16.000
8	ÇİKOLATA AGAR	adet	ÇUKULATA AGAR PLAK BESİYERİ	12.000
9	KOYUN KANLI AGAR-EMB AGAR VEYA KOYUN KANLI AGAR MACCONKEY AGAR PETRİDE İKİ BÖLMELİ BESİYERİ	adet	KOYUN KANLI AGAR %5	16.000
10	SABOROUD DEKSTROZ AGAR	adet	SABOURAUD DEKSTROZ AGAR HAZIR BESIYERI	2.500
11	SS AGAR	adet	SS AGAR BESİYERİ	2.000
12	MUELLER HİNTON AGAR (120MM)	adet	MÜLLER HİNTON AGAR HAZIR BESİYERİ 120 MM	100
13	MUELLER HİNTON AGAR (90MM)	adet	MÜLLER HİNTON AGAR HAZIR BESİYERİ 90 MM	900
14	MUELLER HİNTON FASTİDİOUS AGAR	adet	MÜLLER HİNTON F AGAR(TAM PETRİ KABINDA)	150
15	CAMPYLOBACTER BESİYERİ	adet	CAMPYLOBACTER KÜLTÜRÜ	500
16	PYR TESTİ	adet	PYR (PYRROLİDONYL-BETA NAPHTHYLAMİDE)	100
17	MİKROAEROFİL ORTAM SAĞLAYICI PED	adet	SARF / KİMYASAL	200
18	ANAEROB ORTAM SAĞLAYICI PED	adet	SARF / KİMYASAL	200
19	MUHTELİF ANTİBİYOTİK DİSKLERİ	kartuş	ANTİBİYOGRAM DİSKİ(HER BİR DİSK İÇİN)	10
20	MUHTELİF GRADİENT TEST(E TEST)	test	MINIMAL INHIBITÖR KONSANTRASYONU (E TESTI ILE)	500
21	KOLİSTİN MİKRODİLÜSYON TESTİ	test	COLİSTİN MİC TEST STRİP	200
22	ÖZE UCU (TEK KULLANIMLIK PLASTİK) (10ul)	adet	SARF	90.000
23	EKÜVYON (STERİL-TEKLİ)	adet	STERİL EKÜVYON ÇUBUĞU (TEKLİ POŞETTE,TAHTA GÖVDELİ, PAMUKLU)	30.000
24	OKSİDAZ STİK (50'LİK)	adet	OKSİDAZ TEST STRİBİ	2
25	KOAGÜLAZ TESTİ	şişe	KOAGÜLAZ TESTI	20
26	LATEX TEST STREPTOKOK TİPLENDİRME TESTİ	kutu	STAPHYLOCOCCUS AUREUS LATEX TEST KITI	5
27	KATALAZ TESTİ (100 ML/ŞİŞE)	adet	KATALAZ TESTI	4

12. KISIM (12. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ VE MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ MALZEMELERİ (1. GRUP))

OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR ŞİŞESİ.

şişe

MIKOBAKTERI KÜLTÜRÜ (ÜREME KONTROLLÜ OTOMATIK SISTEM)

1.800

13. KISIM (13. KISIM OTOMATİZE MİKOBAKTERİ KÜLTÜR SİSTEMİ VE MİKOBAKTERİ KÜLTÜRÜ MALZEMELERİ (2. GRUP))

1	LÖWENSTEİN JENSEN BESİYERİ-GLİSEROLLÜ	adet	LÖWENSTEİN HAZIR BESİYERİ (GLİSERİNLİ)	2.000
2	MİKOBAKTERİYOLOJİK ÖRNEK DEKONTAMİNASYON KONSANTRASYON SETİ	adet	MİKOBAKTERİ DEKONTAMİNASYON KİTİ	1.000
3	ARB BOYA SETİ (4X250ML)	set	ARB BOYA SETİ	30

14. KISIM (14. KISIM BRUCELLA COOMBS GEL TESTİ )

BRUCELLA AGLUNİTASYONU (COOMBS ANTİSERUMU İLE)

test

BRUCELLA AGLÜTINASYONU (COOMBS ANTISERUMU ILE)

27.000

15. KISIM (15. KISIM ANTİJEN TESTLERİ (FLORASAN IMMUNASSAY)

1	ROTA-ADENOVİRÜS ANTİJEN TESTİ	test	GAİTADA ROTA ADENOVİRÜS ANTİJENİ	2.500
2	H.PYLORİ ANTİJEN TESTİ	test	GAİTADA HELİCOBACTER PYLORİ DİREK ANTİJEN	2.500
3	GAİTADA GİZLİ KAN ANTİJEN TESTİ	test	Fekal gizli kan IVD, kit, kromojenik, hızlı(Faecal occult blood IVD, kit, chromogenic, rapid)	2.500

16. KISIM (16. KISIM ENTAMOEBA HİSTOLYTİCA)

ENTAMOEBA HİSTOLYTİCA,(GİARDİA LAMBLİA VE CRYPT. PARVUM KASET TEST)

test

CRYPTO-GİARDİA-ENTAMOEBA 3LÜ KASET TEST

500

17. KISIM (17. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - GAİTA KABI,)

GAİTA KABI,

adet

GAİTA KABI

10.000

18. KISIM (18. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - İDRAR KABI ( STERİL ))

İDRAR KABI ( STERİL )

adet

Steril idrar numunesi kabı IVD(Sterile urine specimen container IVD)

50.000

19. KISIM (19. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - LAM, (RODAJLI)

LAM, (RODAJLI)

adet

LAM

25.000

20. KISIM (20. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ -LAM (RODAJSIZ))

LAM (RODAJSIZ)

adet

LAM

10.000

21. KISIM (21. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ -TRANSPORT BESİYERLİ EKÜVYON ÇUBUĞU)

TRANSPORT BESİYERLİ EKÜVYON ÇUBUĞU

adet

BESIYERLI STERIL EKÜVYON ÇUBUĞU TRANSPORT SWAP

10.000

22. KISIM (22. KISIM MİKROBİYOLOJİ SARF MALZEMELERİ - İMMERSİON İOL)

İMMERSİON İOL (1 LT)

adet

SARF / KİMYASAL

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Mikrobiyoloji A.D.'nın 2027 yılı ihtiyacı olan Kit Alımı ile Birlikte Kit Karşılığı Geçici Olarak Cihaz Temini ve Sarf Malzeme Alımı ihalesi , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Ödenecek vergi (KDV hariç) ,resim ve harçlar sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Ulaşım, montaj, sigorta, garanti, eğitim, işçilik ve teknik şartnamedeki diğer giderler sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

2) Teknik şartname

3) Sözleşme tasarısı

4) Yazılı açıklamalar

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 aydır .

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Hastane Laboratuvar Deposu

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1.

01.01.2027 tarihinde işe başlanır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1.

01.01.2027 tarihinde işe başlanır. Ancak idarenin ön görmediği durumlarda ihale sürecinin uzaması nedeniyle işe başlama tarihinin gecikmesi gibi hallerde, işin başlama süresi sözleşmenin taraflarca imzalandıktan sonra teknik şartnamesinde belirtilmiş süre olması durumunda belirtilen süre içerisinde diğer hallerde ise en geç 5 gün içinde işe başlanır

31.12.2027 tarihine kadardır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Afyonkarahisar Kurumlar Döner Sermaye Saymanlığı 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Fatura ve eklerinin tamamlanıp Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü kayıtlarına alındığı tarihten itibaren Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünce yayımlanan

18.02.2009 tarih ve B.07.0.MGM.0.23/115/2277 sayılı yazı doğrultusunda Yükleniciye veya vekiline ödeme yapılacaktır

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları ,

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.4. Teknik şartnamede belirtilen hususlar geçerlidir

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu iş için Yüklenici veya Yüklenici tarafından bulunan yetkili kuruluş ya da kuruluşlar, İdarenin personeline eğitim verecektir. Eğitimin ayrıntıları aşağıda düzenlenmiştir.

Teknik şartnamede belirtilen hususlar geçerlidir

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu İdareye sunmak zorundadır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Teknik şartnamede belirtilen hususlar geçerlidir .

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

a) Doğal afetler.

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre yapılan ihalelere ilişkin Mal alımları Denetim, Muayene ve kabul işlemlerine dair yönetmelik hükümlerince belirlenen esas ve usuller çerçevesinde yapılacaktır .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 20 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 1 ( yüzde bir ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Afyonkarahisar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. İhale üzerinde kalan isteklilerin verecekleri kesin teminatın süresi en az

30.04.2028 tarihine kadar olmalıdır.

44.2. Medula sisteminde tıbbi malzemelerin Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) kodları firma beyanı esasları alınarak eşleştirildiğinden yanlış eşleştirme nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılabilecek kesinti tutarları yüklenici firmadan tahsil edilecektir.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.

EKAP dökümanlarından alınmıştır. Bir farklılık olursa, EKAP dökümanları esas alınmalıdır. Kişisel veriler (ad-soyad, telefon, TC, IBAN vb.) KVKK gereği gizlenmiştir.

📊 Kırım İstatistikleri

Bu idare, önceki benzer ihalelerinde yaklaşık maliyetin ortalama %16 altına sözleşme imzalamıştır.

%16

Ortalama kırım

%5 – %26

İhalelerin çoğu bu aralıkta

💡 Örnek: yaklaşık maliyet 10.000.000 ₺ ise, yukarıdaki kırım aralığına karşılık gelen sözleşme bedelleri kabaca 7.380.000 – 9.550.000 ₺ arasındadır.

🗄️ AFYONKARAHİSAR ili (Mal Alımı) kapsamında 2,288 ihaleden hesaplandı · Geçmişe dayalı tahmindir Sorumluluk reddi beyanı

⏳

Sonuç Henüz Açıklanmadı

Bu ihale henüz sonuçlanmamış. Sonuç bilgileri açıklandığında otomatik olarak güncellenecek.

🔔 Bildirim Al