1272 MCM İletkenli Hopa-Gürcistan EİH Hopa TM Bağlantısı Tesis İşi

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu bent boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

11.06.2011 tarihli ve 27961 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Gruplarına Dair Tebliğ’de yer alan (D) Elektrik İşleri I. Grup: Enerji İletim Şebekesi ve Tesis İşleri veya (D) Elektrik İşleri III. Grup: Elektrik Şebeke ve Tesis İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

7.3.1.1.1 İş deneyimi olarak mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda yer alan bilgiler üzerinden değerlendirilir.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.1 inci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

26.02.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların TEİAŞ 14. Bölge MÜDÜRLÜĞÜ adına kayıtlı, Vakıfbank nezdindeki [IBAN GİZLİ] numaralı IBAN hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda

33.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

45.2 TEİAŞ, İhale Dokümanında belirtilen sınırlar içinde ve sözleşmeye esas proje içinde kalması koşuluyla işin devamı süresince ve Geçici Kabul Tutanağı imzalanıncaya kadar, iş kalemlerinde, işlerin miktarlarında, işin yapılması esasları ile karakteristiklerinde değişiklikler yapmaya, iş miktarları ve birimlerini azaltmaya, çoğaltmaya, bazı işlerden, iş kalemlerinden vazgeçmeye projelerde değişiklik yapmaya, yapılacak proje değişikliği nedeniyle oluşacak yeni iş kalemlerini iş kapsamına dahil etmeye tam olarak yetkilidir.

45.3. Teklif Fiyatları; Şartname ve yönetmeliklere göre işin tamamlanması için gerekli tüm harcama ve maliyetleri, İşin yerine getirilmesi için geçici olarak açılacak her türlü hizmet yolları (Ormanlık kısımlar dâhil) için yapılacak tüm masrafları, harçlar ve vergiler vb. yasal yükümlülükleri, iş kapsamında hazırlanacak olan resimler ve metodları, malzemelerin kontrolü ve testlerini, tüm gerekli ham-yarı mamül ve mamül malzeme bedellerini, çimento-kum- betonarme demiri gibi İstekliler tarafından temin edilecek olan tesis/yapım malzemeleri bedellerini, topraklama-tesis testlerin yapılması ve başarılı işletme koşullarında devir işi bedellerini, yerli ve yabancı işçilik ödemelerini, mühendislik-süpervizyon ve servis hizmetleri, yurtiçi ve dışı ambarlama, kiralama veya sahip olunan ekipmanın-alet ve araçların harcamalarını kapsar.

45.4. Bu Sözleşme altında yapılacak iş ve sağlanacak malzemelere ilişkin olarak; Tesis edilecek EİH’nin direk tevzi listesi şartname ekinde verilmiş olup; teklif sahiplerinin dokümanlara ait tüm detayları ve arazide çalışma ve yapım koşullarını inceledikleri esas alındığından, teklif sahibi, işin kesin kalemler altında sipariş edilmemesi veya yapılacak çeşitli cinsten iş miktarları ile işveren tarafından verilen dokümanlar arasında bir farkın bulunması nedenleriyle, beklenen karlar, kardan zararlar veya ziyanlar için ilave tazminat hakkına sahip olmayacaktır.

45.5. İhale konusu işin, İhale dokümanına uygun olarak zamanında tamamlanabilmesini sağlamak için istekli, piyasadaki malzeme temin imkanlarını, imalatçılarını, teslim sürelerini, taşıma yollarını, mesafeleri, rayiçleri ve de malzeme, inşaat, montaj işleri içerisinde olan her türlü girdileri araştıracak, ihale konusu işlerin bu şartname esasları dahilinde tamamlanması için gerekebilecek tüm unsurları (işçilik, nakliye, sigorta, her türlü risk ve masraflar vs.) dikkate alacak ve teklif fiyatlarını buna göre hazırlayacaktır.

45.6. Bu İhale dokümanındaki tüm fiyat formları, boş tablo ve listeler, ilgili şartname bölümünde aksi belirtilmedikçe İsteklilerce doldurularak tekliflerle birlikte TEİAŞ'a verilecektir. Birim Fiyat Teklif Formunda belirtilen iş kalemleri miktarları TEİAŞ tarafından tekliflerin değerlendirilmesi için konulmuş miktarlar olup; bu miktarlar isteklilerce değiştirilmeyecektir. TEİAŞ tarafından belirlenen iş kalemleri miktarlarını değiştiren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır.

45.7. Yüklenici, işin yapımı sırasında “ISO 55001 Varlık Yönetim Sistemi” standardının gerekliliklerini yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, bu sözleşmenin uygulanmasında "ISO 55001 Varlık Yönetimi Standardı" şartlarına göre? Teşekkülün tüm kritik varlıklarının ve risklerinin verimli bir şekilde yönetilmesinde, muhafazasında faal bir rol alarak? paydaşlarının sağlığı ve güvenliğinden taviz vermeden, optimum kaynak kullanımı ile müşteri odaklı, kanunlar ve mevzuatlara uygun, çevre için hassas, sürdürülebilir ve kesintisiz hizmet sağlayarak, Teşekkülün tüm faaliyetlerinde emniyet tedbirlerinin en üst seviyede tutulması ve bunu muhafaza etmekle, tüm hizmet standartlarını karşılamakla, gerçekleştirilen tüm faaliyetlerin çevre üzerindeki etkisini en aza indirgemekle, Varlık Ömür Devri ile sistemini güvenilir ve verimli bir şekilde çalıştırmakla, Teşekkülün sahip olduğu prensipler çerçevesinde uyumlu çalışmakla, eğitim ve tecrübe ile çalışanların kabiliyet ve farkındalıklarını sürekli geliştirilmekle mükelleftir. Varlık Yönetimi Sistemi'nin işletilmesine, varlık ömürlerine zarar verebilecek faaliyetlerde bulunamaz.

45.8. İhale üzerinde kalan isteklinin temin edeceği EİH malzemelerinden teklif tarihine göre son 10 (on) yıl içerisinde aynı tip malzeme için akredite edilmiş laboratuvarlarda veya muayene ve test cihazları akredite bir kuruluşça kalibre edilmiş laboratuvarlarda Teşekkülümüzün gözetiminde tip testi yapılmış ve tip test raporları TEAŞ veya TEİAŞ'a sunulmuş ise, bu malzemeler için tip testi istenmeyecek, sadece fabrika rutin ve kabul testleri yapılacaktır. Söz konusu tip test koşulunu sağlamayan tüm EİH malzemeleri için TEİAŞ’ça Teknik Şartnamede öngörülen bütün tip testleri istenecek ve testlere ait giderler teklif fiyatlarına dâhil olacaktır. Tip testlerine ya da fabrika rutin ve kabul testlerine TEİAŞ tarafından katılım sağlanacaktır. Test tarihi İŞ SAHİBİ'ne yurt içinde yapılacak testlerde en az 15 gün, yurt dışında yapılacak testlerde en az 45 gün önce bildirilmelidir. Ancak testlere TEİAŞ tarafından katılım olmaması halinde; hat malzemelerine ait teknik şartnamelerimizde ve ilgili standartlarda kayıtlı testler, TSE EN ISO/IEC 17020 standardına göre akredite edilmiş olan Bağımsız Denetçi Test Kuruluşu gözetiminde yaptırılabilecektir. Bağımsız Denetçi Test Kuruluşu ile ilgili belgeler TEİAŞ’a sunulacaktır. Düzenlenecek raporlar TEİAŞ tarafından incelenecek bu raporlarda test yöntemleri ya da sonuçları ile ilgili olumsuz bir durum söz konusu ise TEİAŞ tarafından Bağımsız Test Denetçisi gözetiminde yapılan testlerin yeniden yapılması ya da partinin reddedilmesi istenebilecektir.

45.9. Nihayet direği - portal arası irtibatlar yüklenici tarafından yapılacaktır. Portallerin uygun olmaması nedeniyle bu irtibatların yapılamaması halinde bununla ilgili bütün malzemeler Kontrol Teşkilatına teslim edilecektir.

45.10. Yüklenici sözleşme imzalanmasını müteakip, şartname ekinde verilen kesin projeyi (direk tevzi listesini ve plan-profilleri) inceleyerek, direk tevzi listelerinde yer alan direklerin boy ve ayaklarının araziye uygunluğunu kontrol edecek, uygun olmadığı durumda bu kısımlar için idareden projesinin hazırlanmasını talep edecektir. Bu durumda, direk tevzi listesinde belirtilen direklerden araziye uygun olmayan direklerin tipi ve yeri idarece belirlenecek ve yükleniciye verilecektir. Ayaklardan araziye uygun olmayan var ise yüklenici tarafından saptanan verilere göre yeni ayak seçimi idarece yapılacaktır. Araziye uygun olmadığı halde idareye başvurulmaksızın imalatı ve montajı yapılan direklerin ödemesi yapılmayacaktır. Tel çekimini müteakip, arazinin temizlenmesi, varsa klerans hatalarının düzeltilmesi (hafriyat, teraslama v.s.) teklif fiyatına dâhildir.

45.11. Kontrol Teşkilatınca arazi yapısına göre betonarme istinat duvarı yapılması gerekli görülen durumlarda, Yüklenici tarafından projesi hazırlanarak idarenin onayından sonra uygulaması yapılacak olup: sözleşme yılındaki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Birim Fiyatları esas alınarak Kontrol Teşkilatınca hazırlanacak keşfe göre ayrıca ödemesi yapılacaktır.

45.12. Sözleşme konusu işin iletkenlerinin çekimi, sehimlendirme işleri bu sözleşme ve ekindeki şartnamelere uygun biçimde, noksansız ve kusursuz tamamlandığında, yapılacak kontrol sonucunda iletkenlerin çekimi işleri şartnameye uygun bulunduğu takdirde “Tel Çekim Kabul Protokolü” tanzim edilecektir.

45.13. İşin Bitiş Tarihi: Yüklenici sözleşme konusu işleri sözleşmesine göre tamamladığında (faz ve toprak koruma iletkenlerinin çekimi işlerini bitirdiğinde) işin 2H kabulünün ve Geçici Kabulünün yapılması için İş Sahibine yazılı olarak müracaat edecektir. İş Sahibinin kontrol elemanlarınca yapılacak incelemede faz ve toprak koruma iletkenlerinin çekimi kabulün yapılmasına engel hususlar yoksa “Tel Çekim Kabul Protokolü” tanzim edilecek ve yüklenicinin müracaat tarihi işin bitirilme tarihi (Geçici Kabul itibar tarihi) olarak kabul edilecektir. Kabule engel durum var ise Yüklenici, kontrol teşkilatınca eksiklerin 10 iş günü içerisinde giderilmesi için hemen yazılı olarak uyarılacaktır. Yüklenici eksiklikleri giderdikten sonra yeniden 2H kabulünün ve Geçici Kabulünün yapılması için İş Sahibine yazılı olarak müracaat edecektir. Engel hususların giderildiği tarih işin bitirilme tarihi (Geçici Kabul itibar tarihi) olarak kabul edilecektir. Kabule engel durumların olduğu ve kontrol teşkilatınca eksiklerin 10 iş günü içerisinde giderilmesi için yazılı olarak uyarıldığı hallerde Yüklenicinin ilk başvuru tarihi kesinlikle iş bitim tarihi (Geçici Kabul itibar tarihi) olarak alınmayacaktır.

45.14. ÇEVRESEL YÜKÜMLÜLÜK VE İLKELER 45.14.1.Genel Hükümler Yüklenici; (1) Sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yürürlükteki mevzuat hükümlerine, diğer ilgili mevzuat hükümlerine, TEİAŞ tarafından hazırlanan yönerge, prosedür vb. dokümanlarda belirtilen hususlara ve ÇED Yönetmeliğine tabii işlerde Nihai ÇED Raporu/Nihai Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlere uygun şekilde faaliyet göstererek gerekli tüm önlemleri alacaktır. Gerekli tüm beyan ve bildirimleri zamanında ve eksiksiz olarak yapacak, gerekli izinleri ilgili kurum/kuruluşlardan alarak denetimlerde ibraz etmek üzere ilgili evrakları belirtilen yasal süreler boyunca muhafaza edecektir. (2) Çevre ile etkileşime giren tüm faaliyetlerinde kirliliğin önlenmesi, çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması, flora ve faunanın korunması yönünde gerekli tüm tedbirleri alacaktır. (3) Toprak yüzeylere ve diğer alıcı ortamlara herhangi bir malzeme veya atığın gelişigüzel atılmamasını sağlayacak ve bu malzemelerin/atıkların düzenli olarak toplanmasını sağlayarak görüntü kirliliği oluşturmasının önüne geçecektir. (4) Söz konusu faaliyet kapsamında oluşan hafriyat atıklarını diğer atıklardan ayrı toplayarak ruhsatlı hafriyat döküm sahalarına, orman alanlarında ise ilgili idarenin göstereceği veya izin vereceği orman alanına taşıyarak bertaraf edecektir. (5) Geçici kabul tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde sahayı temizleyerek boşaltacaktır. (6) Faaliyetleri sonucunda herhangi bir çevre kazası meydana geldiğinde derhal yasal mercileri ve ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünü bilgilendirecek, olay yerinin eski haline getirilmesine yönelik çalışmaları yapacak, ortaya çıkan atığın mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak ve her türlü zarar ziyan ve masrafı karşılayacaktır. (7) TEİAŞ’a ait sabit kıymete tabi malzemenin demontajını yapması halinde, oluşacak her türlü tehlikeli/tehlikesiz atığı en az 10 (on) gün öncesinden haber vermek koşuluyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün belirleyeceği geçici atık depolama alanına, atığın türüne uygun araçlarla taşıyarak atık teslim formunu tanzim etmek suretiyle ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne teslim edecektir. (8) Faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvar, lisanslı ölçüm ve kontrol firmalarından ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde yaptıracağı ölçüm, kontrol ve laboratuvar hizmetlerine (su analizleri, emisyon ve gürültü ölçümü, toprak kirliliği vb.) ilişkin masrafları kendisi karşılayacak ve rapor sonuçlarını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne bildirecektir. (9) Çevreye, insan sağlığına, yaban hayatına ve mülkiyet haklarına gelebilecek her türlü zarar ziyanın ve rahatsızlıkların önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle doğabilecek her türlü hukuki, mali, cezai ve idari sorumluluk tamamen yükleniciye ait olup her türlü zarar ziyandan doğrudan yüklenici sorumlu olacaktır. TEİAŞ’a tazmin ettirilmesi halinde ise, TEİAŞ tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, varsa Yüklenicinin alacaklarından/hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilecektir.

45.14.2 Yatırım Programı Kapsamında Yer Alan Enerji İletim Hattı ve Transformatör Merkezi Tesisi İşleri Yüklenici; 1. Yer tesliminin ardından, şantiye kurulması halinde; a. Ortaya çıkan atıkları tehlikeli atık ve tehlikesiz atık olarak kaynağında ayrı ayrı toplayacak, yürürlükteki atık mevzuatında belirtilen atık kodlarına göre TEİAŞ’ın belirlediği standartlarda depolayacak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilen yetkili kurum/kuruluşa teslim edecek ve lisanslı firmalara teslim edildiğine dair atık beyanlarını temin ederek bir nüshasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. b. Geri dönüştürülebilir (kağıt, cam, plastik vb.) atıkları biriktirme ekipmanlarında depolayarak belediyeye/lisanslı firmaya teslim edecek ya da en yakın atık toplama noktasına götürecek ve teslim edildiğine dair makbuzları/tutanakları temin ederek bir nüshasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. c. Kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan şantiye alanlarındaki atık suları kesinlikle alıcı ortama deşarj etmeyecek, seyyar WC veya sızdırmaz foseptik yapılması halinde düzenli aralıklarla vidanjör ile çekim yapılmasını sağlayacak, çekim yapıldığına dair belgeleri temin edecek ve bir nüshasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. 2. Çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek üzere en az bir çevre mühendisinin görevlendirilmesini sağlayacaktır. Görevlendirdiği çevre mühendisine ve varsa yetkilendirdiği çevre danışmanlık firmasına ait bilgileri ve hazırlayacağı Çevre Durum Raporu (ÇDR)’nun sunum tarihlerini de içeren iş programını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine yer teslim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı olarak bildirecektir. 3. Fiili olarak çalışmalara başlamadan önce, çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendirdiği çevre mühendisi aracılığıyla çalışanlarını çalışmalar esnasında uyulması gereken çevre kuralları ile tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi hakkında bilgilendirecektir. Bilgilendirme yapıldığına dair kayıtları ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. 4. Tesis faaliyetleri esnasında oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altına almak amacıyla https://www.teias.gov.tr/cevre-ve-kamulastirma web adresinde yer alan güncel formata uygun olarak ÇDR hazırlayacaktır. ÇDR’lere ilişkin; a. İlk ÇDR, yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde hazırlanacak/hazırlattırılacak ve resmi yazı ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. b. İlk ÇDR sunumunu takip eden 6 (altı) aylık ÇDR’ler ise her dönem bitimini takip eden 10 (on) gün içerisinde güncel formata uygun olarak hazırlanarak/hazırlattırılarak resmi yazı ile ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. c. Periyot süresine bakılmaksızın geçici kabul başvurusuyla birlikte final ÇDR resmi yazıyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. Son ara dönem raporu ile final raporu arasında 1 aydan daha az süre olması halinde, son ara dönem raporunun sunulmasına gerek kalmadan final rapor sunulabilecektir. ç. Fiili olarak işe başlanmaması veya idarenin bilgisi dâhilinde işe ara verilmesi ya da durdurulması halinde bu durum ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne/Müdürlüklerine bildirilerek ÇDR’nin bu süreler için hazırlanmaması talep edilebilecektir. İlgili Bölge Müdürlüğüne işin başlama tarihinin bildirilmesinden itibaren (a) ve (b) maddelerinde belirtilen süreler esas alınarak ÇDR’ler sunulacaktır. d. ÇDR’nin; (a), (b), (c) ve (ç) maddelerinde belirtilen sürelerde sunulmaması halinde gecikilen gün sayısı kadar gecikme cezası uygulanacaktır. e. ÇDR’nin içeriği ve ilgili meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından 10 (on) iş günü içinde incelenecektir. Raporun içeriğinin uygun olmadığı ve/veya ilgili meslek grubunca hazırlanmadığının anlaşılması halinde rapor iade edilecek ve iade edilen rapor eksiklikleri tamamlanarak iade tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. Raporun, süresi içerisinde sunulmaması halinde gecikilen gün sayısı kadar gecikme cezası uygulanacaktır. f. Yüklenici tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulan revize raporun uygunluk kontrolü Bölge Müdürlüğü tarafından 10 (on) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. İşveren eksik husus tespit ederse yükleniciden ikinci kez revize isteyebilecektir. İkinci revize süreci de ilk revize süreci ile aynı şekilde işleyecektir. g. İkinci kez sunulan revize raporda da yüklenicinin çevresel yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde gecikilen her gün için gecikme cezası uygulanacaktır. ğ. ÇDR’nin “Raporu Hazırlayanlar Listesi” kısmında raporu hazırlayan çevre mühendisinin, yüklenicinin şantiye şefinin ve iş güvenlik uzmanının da imzaları bulunacak ve ÇDR’lerde taahhüt edilen yükümlülüklerin sahada uygulanması söz konusu personel tarafından kontrol edilecektir. h. Dış kaynaklı kredili işlerde kredi sağlayıcısı tarafından talep edilen dokümanların yeterli olması halinde ayrıca bir ÇDR hazırlanmayacaktır.

45.14.3 Denetim ve Ceza İşlemleri 1. ÇDR, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından önce kontrol edilip onaylanacak sonra yerinde çevresel denetim yapılacaktır. Sahada ÇDR’ye uygun olmayan bir durumun tespit edilmesi halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde yüklenicinin bu durumu düzeltmesi talep edilecektir. Yüklenici, Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde eksikliği gidermez ise sürenin dolduğu günden itibaren gecikme cezası uygulanacaktır. 2. Yapılan denetimler, dokümantasyon eksikliği ve ÇDR hazırlanması ile ilgili gerekliliklerin yerine getirilmemesi sonucu tespit edilen uygunsuzluklar sözleşmeyi yürütmekle yetkilendirilmiş İdare Biriminin onayı ile resmiyet kazanacak ve ceza tablosuna göre işlem yapılacaktır. 3. Uygulanacak ceza miktarı ihlalin gerçekleştiği tarihte geçerli olan aylık net asgari ücretin tabloda belirtilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunacaktır. Söz konusu ceza yüklenicinin hakediş ödemelerinden kesilecektir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılacaktır. Ceza Tablosu Ana Kategori İhlal Net Asgari Ücret Katı Uygulama Dokümantasyon 1) Görevlendirdiği çevre mühendisine ve varsa yetkilendirdiği çevre danışmanlık firmasına ait bilgilerin ve iş programının ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine yer teslim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı olarak bildirilmemesi 0,50 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. Çevre Durum Raporları 2) İlk ÇDR’nin, yer teslimi yapılan tarihten itibaren 1 ay içerisinde resmi yazıyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine sunulmaması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 3) Ara dönem ÇDR’nin, raporlama döneminin bitiminden itibaren 10 (on) gün içerisinde resmi yazı ile ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine sunulmaması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 4) Final ÇDR’nin, geçici kabul başvurusu ile birlikte sunulmaması 0,50 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 5) Bölge Müdürlüğünün incelemeleri sonucunda ÇDR veya revize ÇDR’de tespit edilen uygunsuzlukların belirtilen süre içerisinde giderilmeyerek revize ÇDR’nin ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine sunulmaması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 6) ÇDR’nin çevre mühendisi tarafından hazırlanmadığının/ imzalanmadığının tespit edilmesi 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. Çevre Önlemleri 7) Geçici kabul tarihinden sonra en geç 1 ay içerisinde, sahanın temizlenerek boşaltılmaması 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır. 8) Sahada ÇDR’ye uygun olmayan bir durumun tespit edilmesi halinde yüklenicinin Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde eksikliği gidermemesi 1,00 Söz konusu ceza tutarı geciken her gün için ayrı ayrı uygulanır.

45.15. Yüklenicinin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yükümlülükleri Yüklenici, çalışanların işle ilgili her türlü sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu kapsamda; 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve alt mevzuatında yer alan hükümler ile Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve https://www.teias.gov.tr/tr-TR/yonetmelikler adresinde yayınlanan TEİAŞ İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, ekleri, prosedürleri hükümlerini, sözleşme ekinde yer alan ve https://www.teias.gov.tr/tr-TR/ihale-sartnameleri adresinde yayınlanan TEİAŞ Yapım İşleri İş Sağlığı ve Güvenliği Şartnamesi ekleri, prosedürleri hükümlerini eksiksiz olarak yerine getirmekle mükelleftir. Yüklenici, sağlık ve güvenlik önlemlerinin alınmamasından dolayı doğacak her türlü olay, kaza ve meslek hastalıklarından kaynaklanabilecek cezai hükümler konusundaki yasal sorumlulukları ile tazminatlardan sorumludur. Yüklenici, tüm hukuki düzenlemelere uyulması ve tazminatlar konusundaki yasal sorumluluğunu İdareye aktaramaz. Bu madde kapsamında verilecek her türlü iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin maliyeti çalışanlara yansıtılamaz. Yüklenici işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı ile imzalanacak sözleşme/görevlendirmenin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı onaylı birer kopyası ile Risk Değerlendirmesinin bir kopyasını işe başlama tarihine kadar idareye verir. İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı gereğince çalışanlarının; işe girişleri, iş değişikliği, iş kazası ve meslek hastalığı halleri ile mevzuata göre belirlenmiş olan periyodlar da sağlık kontrollerini yaptırır. Çalışanlar işe uygun olduklarını belirten sağlık raporu olmadan işe başlayamazlar. Mesleki Eğitim Belgesi olmayan çalışanlar tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalıştırılmazlar, bu nedenle çalışanlar işe alınmadan önce mesleki eğitime tabi tutularak Mesleki Eğitim Belgesi almaları sağlanacaktır. Yüklenici “Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak çalışanlarının, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.

45.16.1 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde, her bir direk tipine ait direk temel tiplerinden en fazla tesisi gerçekleştirileceği öngörülen temel tipi yer almaktadır. Zemin etüdü çalışmaları neticesinde Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer alan direk tipleri yerine, farklı bir direk temel tipi uygulanması gerektiği ya da projesinde olmayan farklı bir direk tipi (onaylanmış ve TEİAŞ internet sitesinde yayınlanmış bir temel tipi olması kaydıyla) tesis edilmesi gerektiği durumlarda DİREK TEMEL TİPLERİ KATSAYILARI HESAPLAMA YÖNTEMİ VE TABLOLARI kullanılarak “yeni direk temel tipi birim fiyat bedeli” hesaplanacaktır. (DİREK TEMEL TİPLERİ KATSAYILARI HESAPLAMA YÖNTEMİ VE TABLOLARI SÖZLEŞME EKİNDEDİR.)

45.16.2 Yüklenicinin sözleşme imzalanmasını müteakip şartname ekinde verilen kesin proje (Direk Tevzi Listesi ve Plan-Profiller) haricinde İş Sahibince onaylı DTL’ye göre, işin ifası için yapılması zorunlu olan değişiklikler neticesinde Sözleşme Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer almayan işlerin yaptırılması halinde; iş kalemlerinin birim fiyatları, Yapım İşleri Genel Şartnamesi “Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belirli olmayan işlerin fiyatının tespiti” başlıklı

45.17. İş Sahibince projede yapılan değişiklikler neticesinde onaylı direk tevzi listesinde yer alan mevcut ya da montajı yapılmış olan direklerin demontajının yaptırılması zorunlu olması ve sözleşmesinde montaj ya da demontaj birim fiyatının bulunmaması halinde; demontaj birim fiyatı montaj fiyatının yarısı, montaj birim fiyatı ise demontaj birim fiyatının iki katı olarak belirlenecektir. Montaj ve demontaj birim fiyatlarının işin sözleşmesinde bulunmaması durumunda ise; idarenin daha önce gerçekleştirdiği ve ihale konusu işe benzer nitelikteki sözleşme birim fiyatları kullanılarak belirlenecektir.

45.19. Birim fiyat teklif cetvelindeki direk temel fiyatlarına; temel çelik iskeleti, beton, beton donatısı, her tip zeminde kazı, hafriyat, teraslama, düzeltme, kalıp, dolgu, topraklama, çevresinde temizlik, gereken yerlerde pasif toprak ağırlığını koruyacak özellikte duvar ve direk yerine ulaşım için yol yapılması işleri dâhildir.

45.20. Sözleşme konusu EİH’ler tesis edilirken, Petrol ve Doğalgaz Boru Hatları ile kesiştiği/çakıştığı durumlarda teknik emniyetin sağlanması için yürürlükteki ilgili mevzuatları uyarınca; ilave herhangi bir tedbir alınması gerektiğinde HVAC (High Voltage Alternative Current) ölçü kutusu tesis edilmesi, katodik koruma yapılması iş kaleminin, (her türlü malzemesinin temini ve nakliyesi ile işçilik bedelleri dahil), birim fiyat teklif cetvelinde yer almaması ve işin tesisi esnasında ihtiyaç duyulması durumunda, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde, “Sözleşmede Bulunmayan İşlerin Fiyatının Tespiti” maddesinde belirtilen yöntemler çerçevesinde tespit edilerek bedeli ödenecektir.

45.21. 154 kV ve 400 kV EİH direklerinde kullanılacak olan yeni toprak teli ve OPGW koruma iletkenlerine ait gerilme değerlerini içerir listede belirtilen maksimum gerilme değerleri göz önüne alınarak sehim cetvelleri oluşturulacak ve direk bazında belirtilen toprak kulesinde güçlendirilmiş ana dikmeleri listesine göre sehim cetvelleri hazırlanarak uygulamalar bu doğrultuda yapılacaktır.

45.22. Teşekkülümüz tarafından tesis ettirilen 154-400 kV'luk Trafo Merkezleri/E.İ.Hatlarının (Bağlantı Anlaşmaları kapsamında tesis edilenler dahil) tesis faaliyetleri aşamasında, Yüklenicinin/Kullanıcının yapacağı çalışmaların enerji kesintisi ve/veya iletim sisteminde kısıt meydana getireceği hallerde Yüklenicinin TEİAŞ ile mutabık kaldığı enerji kesintisi programına uygun olarak çalışmalarını tamamlaması gerekmektedir. Çalışmaların programlanan sürelerde tamamlanmaması halinde, • İletim sisteminde bir kısıt oluşuyor ve bunun karşılığında YAL/YAT talimatı verilmek zorunda kalınması, • Kesinti/inkita programının yapılması, • Herhangi bir kısıt veya kesinti/inkita oluşturmaması, durumlarında yükleniciden, enerji kesintisi için verilen müsaade süresi dikkate alınarak aşağıda belirtilen oranlarda ceza kesilecektir. Bahse konu cezaların Gecikilen Süre miktarınca sağlıklı uygulanabilmesi için yükleniciye verilecek çalışma müsaadesinde çalışmanın bu maddelerden hangisine sebep olduğu net olarak belirtilecektir. -İletim sisteminde bir kısıt oluşuyor ve bunun karşılığında YAL/YAT talimatı verilmek zorunda kalınıyor ise: Ceza= Sözleşme Bedeli x (Gecikilen süre(saat) / Verilen süre(saat) ) x % 0,15 -Kesinti/inkıta programının yapılması halinde, Ceza= Sözleşme Bedeli x (Gecikilen süre(saat) / Verilen süre(saat) ) x % 0,125 -Herhangi bir kısıt veya kesinti/inkıta oluşturmuyor ise; Ceza= Sözleşme Bedeli x (Gecikilen süre(saat) / Verilen süre(saat) ) x % 0,1 Gecikilen süre (saat): • Çalışma müsaadesine göre çalışmanın bitmesi gereken saat ile süresinden sonra bitirilen işin nihai olarak tamamlandığı saat arasında fark, • İşe programlanan saatte hiç başlanmaması durumunda verilen çalışma süresinin tamamı, Verilen Süre (saat): Çalışma müsaadesine göre işin başlangıç ve bitiş zamanı arasındaki süre. Çalışmanın bu maddelerden bir veya bir kaçına sebep olması durumunda en yüksek oranlı ceza uygulanacaktır. İşe programlanan saatte hiç başlanmaması durumunda verilen çalışma süresinin tamamı gecikme olarak hesaplanır ve yeni yapılan her çalışma programında süreç tekrar başlatılır ve bir öncekine eklenir. İdareden kaynaklı 3. Şahsı ilgilendiren (Karayolları, DDY, Kamulaştırma, Orman vs.) izinlerin alınamaması durumlarında bu ceza uygulanmayacaktır. Yüklenicin/Kullanıcının çalışmalarını programa uygun tamamlayamaması durumunda bu durumun kendi iradesi dışında geliştiğini idareye gerekçeleri ile sunması durumunda idare ceza kesilmemesine karar verebilecektir. Gecikmeli başlayan veya devam eden çalışmalarda Kurum iletim sistemi ihtiyaçları sebebi ile gecikmeden dolayı çalışmayı yarıda keser ve normal işletme şartlarına dönmek zorunda kalırsa çalışma müsaadesi verilen toplam süre kadar Yükleniciye/Kullanıcıya 1. maddede yer alan % 0,15 oranında ceza uygulanır.

45.23. Kesin teminat mektubu süresi, işin sözleşme tarihinden itibaren tesis süresi ile garanti süresi olan 24 ay toplamı neticesinde bulunan tarihin içindeki yılın 31 Aralık günü olarak alınacaktır.

45.24. Yüklenici sözleşme imzalanmadan önce elektronik tebligat (kep) adresini İdareye bildirecektir.

45.25. 400/220 kV hatlarda, gergi takımlarında topbaşlarının bulunduğu bölümde eş potansiyeli sağlayacak düzenek tasarlanacaktır. (Bu iş için ilave bir bedel ödenmeyecektir.)

45.26. Askı ve gergi takımlarında kullanılacak olan tüm cam izolatörlerde 154 kV için 440 mm krepaj değeri (IEC 60383 toleransları dahilinde) mutlaka sağlanacaktır.400 kV için 550 mm krepaj değerine ait artı tolerans IEC 60383-1’e göre (0,025 d+6= +19,75 mm), eksi tolerans ise (-7,5 mm) olarak mutlaka sağlanacaktır.

45.27. Direğin her iki tarafındaki açıklıkların farkı kısa tarafının yüzde 80’inden fazla olması durumunda, OPGW özel askı takımı kullanılacaktır. Ayrıca iki direk arasındaki askı noktalarının eğimi 10 dereceden fazla ise OPGW özel askı takımı kullanılacaktır.

45.28. OPGW koruma iletkeni ile ilgili hususlarda “OPGW ve Hırdavatlarının Tip Teknik Şartnamesi”, OPGW’nin askı ve gergi takımları ile ilgili olarak “170 ve 420 kV Hırdavat Takımları Teknik Şartnamesi” geçerli olacaktır.

45.29. Alt montajı eksiksiz olarak tamamlanan direklerin stub malzemeleri, direğin üst montajı beklenmeksizin sözleşme fiyat formundaki Galvanizli Demir Direk pozundan ödenecektir.

45.30. Güvenlik, uyarı ve bilgilendirme levhalarının imalat ve montajları; yürürlükteki Teiaş İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği ekindeki PR-10 “Teiaş’a Ait Araç ve Taşınmazlarda İSG ile İlgili Güvenlik, Uyarı ve Bilgilendirme Levhaları Prosedürü”ne uygun olarak yapılacaktır.

45.31. Geçici kabul öncesinde EİH’na ilişkin tüm projeler (DTL, Plan-Profil, Güzergah Planı) nihai hali ile as built proje olarak onaylattırılarak İDARE’ye teslim edilecektir.

45.32.1 Birim Fiyat Teklif Cetvelinde zemin etüdü “Şartnamede belirtilen derinliklerde ve deneylerle rezistivite+sondaj çalışması ile zemin etüdü yapılması” işidir. Bu çalışmaya şartnamede belirtilen rezistivite yöntemiyle düşey elektrik sondaj çalışması ile diğer jeofizik çalışmalar, sondaj işlemi, laboratuvar deneyleri, arazi deneyleri ve raporlama dahildir. İlgili Bölge Müdürlüğünce zeminin kaya zemin veya iyi zemin olduğuna kesin kanaat getirilen direk yerlerinde sadece rezistivite yöntemiyle düşey elektrik sondaj çalışması yapılacaktır. Bu çalışma ile elde edilen veriler topraklama yönteminin belirlenmesinde kullanılacaktır. Yüklenicinin rezistivite+sondaj yöntemli zemin etüdü teklif fiyatının, fiili olarak uygulaması yapılan diğer zemin etüdü yöntemine ait oransal katsayısı ile çarpılması suretiyle yeni iş kalemleri için hesaplanan “rezistivite+araştırma çukuru/rezistivite yöntemli zemin etüdü birim fiyat bedeli” kullanılarak zemin etüdü ödemesi yapılacaktır. Zemin Etütleri Oransal Maliyet Katsayıları Tablosu: Zemin Etüdü Yöntemi Sondaj Yöntemine Oranlar Rezistivite+Sondaj 1,0 Rezistivite+Araştırma Çukuru 0,6 Rezistivite 0,2

45.32.2 EK02 formda ölçümler toprak özdirenç değerleri ?.m (ohmmetre) biriminde olacaktır. EK02 formu ile birlikte her bir direk için ölçülen toprak özdirenç değerleri excell formunda hazırlanıp yüklenici tarafından TEİAŞ’a verilecektir. Topraklama senaryolarını uygulayacak yüklenicin Ip2Win programını kullanarak iki katmanlı toprak yapısı belirleyecektir. Belirlenen iki katmanlı toprak yapısı, YTBS programında bulunan EİH Direği Topraklama Sistemi Modelleme aracında kullanılıp, Yüklenici tarafından EİH direk toprak geçiş direnci hesaplamaları yapılacaktır. Direk geçiş direnci, baz senaryoya göre 10 ? (ohm) değerinden yüksek hesaplanması durumunda, EİH Direği Topraklama Sistem Şartnamesi Tablo 11’de bulunan 5 adet topraklama senaryosu Yüklenici tarafından YTBS’de hesaplanıp (her 5 senaryonun sonuçlarını, tablo halinde) İdareye sunulacaktır. İdare senaryolardan uygun olanını tercih edip uygulanmasını isteyebilecektir. Tablo 11’ de hesaplanan 5 adet topraklama senaryosunda tespit edilen direk geçiş direnci 10 ? değerinden yüksek ve direk yeri Çevresi İşlek (ÇİD) ve/veya Yıldırım yoğunluğu yüksek olan bölgede ise, EİH Direği Topraklama Sistem Şartnamesi Tablo 12’ de yer alan 4 adet senaryo YTBS programında yüklenici tarafından hesaplanacaktır. İdare EİH direk yeri kamulaştırma durumunu da dikkate alıp seçeceği senaryoyu Yükleniciden uygulanmasını isteyebilecektir. Sözleşme Birim Fiyat Teklif Cetvelinde her bir direk için Senaryo 1 topraklama yöntemi fiyatlandırılmıştır. Senaryo 1 dışındaki Senaryoların uygulanması durumlarda; Her direk için yüklenicinin Senaryo 1 topraklama yöntemi teklif fiyatının, fiili olarak uygulaması yapılan Senaryoya ait oransal katsayı ile çarpılması suretiyle yeni iş kalemleri için hesaplanan “Senaryo topraklama yöntemi birim fiyat bedeli ” kullanılarak topraklama ödemesi yapılacaktır. Birim Fiyat Teklif Cetvelinde yer almayan aynı gerilim seviyesinde (154 kV / 400 kV) diğer direk tipleri için tabloda yer alan katsayılar kullanılarak ve en hafif taşıyıcı direğe ait Senaryo 1 topraklama yöntemi teklif birim fiyatı referans alınarak topraklama ödemesi yapılacaktır. Örnek: 2FA1 serisi direkli EİH projeli sözleşme kapsamında CP1 direğinin tesisinin gerçekleştirilmesi durumunda 2FA1’e ait teklif birim fiyatı ile CP1 için belirlenen Senaryo katsayısı çarpılmak suretiyle hesaplanan topraklama bedeli üzerinden ödeme yapılacaktır. (TOPRAKLAMA SENARYOLARI ORANSAL MALİYET KATSAYILAR TABLOSU SÖZLEŞME EKİNDEDİR.)

45.33. Enerji iletim hattı tesisi yapım işimizde, hakedişlerde gerçekleşen iş kalemlerinin niteliğine göre 4 farklı Pn hesaplanarak fiyat farkında kullanılacaktır. Formüllerdeki “0” indisli endeksler, temel endeks olup ihale teklif tarihindeki endeks değerlerini ifade etmektedir. “n” indisli endeksler ise, güncel endeks olup iş kalemlerinin iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksleri ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endekslerinden düşük olan endeks değerlerini ifade etmektedir. İş gruplarına göre uygulanacak katsayı ve endeksler tabloda gösterilmektedir.

45.34. Fiyat farkı kararnamesinde yer alan “Herhangi bir aya ait iş programına yüklenicinin kusuru nedeniyle uyulmadığı takdirde, daha sonraki aylarda yapılacak imalatlarda, imalat miktarı iş programına uygun hale gelinceye kadar, fiyat farkı hesaplanırken, iş programına göre gerçekleştirilmesi gereken ayın endeksi ile işin fiilen gerçekleştirildiği ayın endeksinden düşük olanı esas alınır.” ifadesindeki “iş programına uygunluk” kriteri, tüm işin aylık ödeme dilimlerine göre parasal uygunluğu olarak değil, her bir iş kaleminin programa uygunluğu olarak aranacaktır. Bu maddenin pratik bir şekilde uygulanabilmesi için hakedişler hazırlanırken birim fiyat teklif cetvelindeki her bir iş kalemi aşağıdaki iş gruplarından birine dahil edilecek, iş programı aşağıdaki iş gruplarına ayrıştırılacak ve iş programına uygunluk iş gruplarının aylık dilim gerçekleşmelerine göre bu çerçevede değerlendirilecektir.

45.35. TEİAŞ işletmesinde bulunan ve tesis edilecek olan Enerji İletim Tesislerinin altındaki ve çevresindeki bitki örtüsünün kesiminde https://www.teias.gov.tr/yonergeler adresinde kayıtlı "Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Enerji İletim Tesislerinin Altındaki ve Çevresindeki Bitki Örtüsüne İlişkin Yönerge" hükümlerine uyulacaktır.

45.36. İşin Bitiş Tarihi: Yüklenici sözleşme konusu işleri sözleşmesine göre tamamladığında (faz ve toprak koruma iletkenlerinin çekimi işlerini bitirdiğinde) işin 2H kabulünün ve Geçici Kabulünün yapılması için İş Sahibine yazılı olarak müracaat edecektir. İş Sahibinin kontrol elemanlarınca yapılacak incelemede faz ve toprak koruma iletkenlerinin çekimi kabulün yapılmasına engel hususlar yoksa ?Tel Çekim Kabul Protokolü? tanzim edilecek ve yüklenicinin müracaat tarihi işin bitirilme tarihi (Geçici Kabul itibar tarihi) olarak kabul edilecektir. Kabule engel durum var ise Yüklenici, kontrol teşkilatınca eksiklerin 10 iş günü içerisinde giderilmesi için hemen yazılı olarak uyarılacaktır. Yüklenici eksiklikleri giderdikten sonra yeniden 2H kabulünün ve Geçici Kabulünün yapılması için İş Sahibine yazılı olarak müracaat edecektir. Engel hususların giderildiği tarih işin bitirilme tarihi (Geçici Kabul itibar tarihi) olarak kabul edilecektir. Kabule engel durumların olduğu ve kontrol teşkilatınca eksiklerin 10 iş günü içerisinde giderilmesi için yazılı olarak uyarıldığı hallerde Yüklenicinin ilk başvuru tarihi kesinlikle iş bitim tarihi (Geçici Kabul itibar tarihi) olarak alınmayacaktır. Geçici Kabul işlemleri, Geçici Kabul onay işlemi de dahil olmak üzere, Geçici Kabul itibar tarihinden itibaren 50 iş günü içerisinde tamamlanmış olacaktır.

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. İşin adı : 1272 MCM İletkenli Hopa-Gürcistan EİH Hopa TM Bağlantısı Tesis İşi

3.2. İşin yapılma yeri: Hopa/ARTVİN

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön ve kesin projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 ( On ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 120 ( YüzYirmi ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler - tarihleri arasındaki ( ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici, ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

11.1. Yüklenicinin hakedişi TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğü Muhasebe Servisi'nce ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

20.1. Teminat süresi 24 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

23.1. Yüklenici,

23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.4.1. Yüklenici, yukarıda belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,06 ( on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncellenen rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; yapılan iş tutarının % 3’ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3’ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Trabzon mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

33.1. Hakedişlere ilişkin ödemeler

11.2. maddede yer alan süreler TEİAŞ dahilinde merkez ve taşra teşkilatı ödeme esaslarına göre yapılacaktır.

33.2. Çevresel Yükümlülük ve İlkeler

33.2.1. Genel Hükümler Yüklenici; (1) Sözleşme konusu işin yürütülmesi sırasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanuna istinaden çıkarılan yürürlükteki mevzuat hükümlerine, diğer ilgili mevzuat hükümlerine, TEİAŞ tarafından hazırlanan yönerge, prosedür vb. dokümanlarda belirtilen hususlara ve ÇED Yönetmeliğine tabii işlerde Nihai ÇED Raporu/Nihai Proje Tanıtım Dosyasında verilen taahhütlere uygun şekilde faaliyet göstererek gerekli tüm önlemleri alacaktır. Gerekli tüm beyan ve bildirimleri zamanında ve eksiksiz olarak yapacak, gerekli izinleri ilgili kurum/kuruluşlardan alarak denetimlerde ibraz etmek üzere ilgili evrakları belirtilen yasal süreler boyunca muhafaza edecektir. (2) Çevre ile etkileşime giren tüm faaliyetlerinde kirliliğin önlenmesi, çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılması, doğal kaynakların korunması ve verimli kullanılması, flora ve faunanın korunması yönünde gerekli tüm tedbirleri alacaktır. (3) Toprak yüzeylere ve diğer alıcı ortamlara herhangi bir malzeme veya atığın gelişigüzel atılmamasını sağlayacak ve bu malzemelerin/atıkların düzenli olarak toplanmasını sağlayarak görüntü kirliliği oluşturmasının önüne geçecektir. (4) Söz konusu faaliyet kapsamında oluşan hafriyat atıklarını diğer atıklardan ayrı toplayarak ruhsatlı hafriyat döküm sahalarına, orman alanlarında ise ilgili idarenin göstereceği veya izin vereceği orman alanına taşıyarak bertaraf edecektir. (5) Geçici kabul tarihinden itibaren en geç 1 ay içerisinde sahayı temizleyerek boşaltacaktır. (6) Faaliyetleri sonucunda herhangi bir çevre kazası meydana geldiğinde derhal yasal mercileri ve ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünü bilgilendirecek, olay yerinin eski haline getirilmesine yönelik çalışmaları yapacak, ortaya çıkan atığın mevzuata uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlayacak ve her türlü zarar ziyan ve masrafı karşılayacaktır. (7) TEİAŞ’a ait sabit kıymete tabi malzemenin demontajını yapması halinde, oluşacak her türlü tehlikeli/tehlikesiz atığı en az 10 (on) gün öncesinden haber vermek koşuluyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün belirleyeceği geçici atık depolama alanına, atığın türüne uygun araçlarla taşıyarak atık teslim formunu tanzim etmek suretiyle ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne teslim edecektir. (8) Faaliyetleri ile ilgili olarak gerektiğinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının yetkilendirdiği akredite laboratuvar, lisanslı ölçüm ve kontrol firmalarından ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğünün bilgisi dahilinde yaptıracağı ölçüm, kontrol ve laboratuvar hizmetlerine (su analizleri, emisyon ve gürültü ölçümü, toprak kirliliği vb.) ilişkin masrafları kendisi karşılayacak ve rapor sonuçlarını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne bildirecektir. (9) Çevreye, insan sağlığına, yaban hayatına ve mülkiyet haklarına gelebilecek her türlü zarar ziyanın ve rahatsızlıkların önlenmesi için gerekli tüm tedbirleri alacaktır. Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle doğabilecek her türlü hukuki, mali, cezai ve idari sorumluluk tamamen yükleniciye ait olup her türlü zarar ziyandan doğrudan yüklenici sorumlu olacaktır. TEİAŞ’a tazmin ettirilmesi halinde ise, TEİAŞ tarafından ödenmek zorunda kalınacak tüm bedeller, varsa Yüklenicinin alacaklarından/hakedişlerinden kesilmek suretiyle tahsil edilecektir.

33.16.2. Yatırım Programı Kapsamında Yer Alan Enerji İletim Hattı ve Transformatör Merkezi Tesisi İşleri Yüklenici; (1) Yer tesliminin ardından, şantiye kurulması halinde; a. Ortaya çıkan atıkları tehlikeli atık ve tehlikesiz atık olarak kaynağında ayrı ayrı toplayacak, yürürlükteki atık mevzuatında belirtilen atık kodlarına göre TEİAŞ’ın belirlediği standartlarda depolayacak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından lisans verilen yetkili kurum/kuruluşa teslim edecek ve lisanslı firmalara teslim edildiğine dair atık beyanlarını temin ederek bir nüshasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. b. Geri dönüştürülebilir (kağıt, cam, plastik vb.) atıkları biriktirme ekipmanlarında depolayarak belediyeye/lisanslı firmaya teslim edecek ya da en yakın atık toplama noktasına götürecek ve teslim edildiğine dair makbuzları/tutanakları temin ederek bir nüshasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. c. Kanalizasyon şebekesine bağlantısı olmayan şantiye alanlarındaki atık suları kesinlikle alıcı ortama deşarj etmeyecek, seyyar WC veya sızdırmaz foseptik yapılması halinde düzenli aralıklarla vidanjör ile çekim yapılmasını sağlayacak, çekim yapıldığına dair belgeleri temin edecek ve bir nüshasını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. (2) Çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek üzere en az bir çevre mühendisinin görevlendirilmesini sağlayacaktır. Görevlendirdiği çevre mühendisine ve varsa yetkilendirdiği çevre danışmanlık firmasına ait bilgileri ve hazırlayacağı Çevre Durum Raporu (ÇDR)’nun sunum tarihlerini de içeren iş programını ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüklerine yer teslim tarihinden itibaren 1 ay içerisinde yazılı olarak bildirecektir. (3) Fiili olarak çalışmalara başlamadan önce, çevresel yükümlülüklerini yerine getirmek üzere görevlendirdiği çevre mühendisi aracılığıyla çalışanlarını çalışmalar esnasında uyulması gereken çevre kuralları ile tehlikeli ve tehlikesiz atıkların yönetimi hakkında bilgilendirecektir. Bilgilendirme yapıldığına dair kayıtları ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunacaktır. (4) Tesis faaliyetleri esnasında oluşabilecek çevresel etkileri kontrol altına almak amacıyla https://www.teias.gov.tr/cevre-ve-kamulastirma web adresinde yer alan güncel formata uygun olarak ÇDR hazırlayacaktır. ÇDR’lere ilişkin; a. İlk ÇDR, yer teslimi yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde hazırlanacak/hazırlattırılacak ve resmi yazı ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. b. İlk ÇDR sunumunu takip eden 6 (altı) aylık ÇDR’ler ise her dönem bitimini takip eden 10 (on) gün içerisinde güncel formata uygun olarak hazırlanarak/hazırlattırılarak resmi yazı ile ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. c. Periyot süresine bakılmaksızın geçici kabul başvurusuyla birlikte final ÇDR resmi yazıyla ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. Son ara dönem raporu ile final raporu arasında 1 aydan daha az süre olması halinde, son ara dönem raporunun sunulmasına gerek kalmadan final rapor sunulabilecektir. ç. Fiili olarak işe başlanmaması veya idarenin bilgisi dâhilinde işe ara verilmesi ya da durdurulması halinde bu durum ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne/Müdürlüklerine bildirilerek ÇDR’nin bu süreler için hazırlanmaması talep edilebilecektir. İlgili Bölge Müdürlüğüne işin başlama tarihinin bildirilmesinden itibaren (a) ve (b) maddelerinde belirtilen süreler esas alınarak ÇDR’ler sunulacaktır. d. ÇDR’nin; (a), (b), (c) ve (ç) maddelerinde belirtilen sürelerde sunulmaması halinde gecikilen gün sayısı kadar gecikme cezası uygulanacaktır. e. ÇDR’nin içeriği ve ilgili meslek uzmanlarınca hazırlanıp hazırlanmadığı ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğü tarafından 10 (on) iş günü içinde incelenecektir. Raporun içeriğinin uygun olmadığı ve/veya ilgili meslek grubunca hazırlanmadığının anlaşılması halinde rapor iade edilecek ve iade edilen rapor eksiklikleri tamamlanarak iade tarihinden itibaren 10 (on) gün içerisinde ilgili TEİAŞ Bölge Müdürlüğüne sunulacaktır. Raporun, süresi içerisinde sunulmaması halinde gecikilen gün sayısı kadar gecikme cezası uygulanacaktır. f. Yüklenici tarafından ilgili Bölge Müdürlüğüne sunulan revize raporun uygunluk kontrolü Bölge Müdürlüğü tarafından 10 (on) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. İşveren eksik husus tespit ederse yükleniciden ikinci kez revize isteyebilecektir. İkinci revize süreci de ilk revize süreci ile aynı şekilde işleyecektir. g. İkinci kez sunulan revize raporda da yüklenicinin çevresel yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi halinde gecikilen her gün için gecikme cezası uygulanacaktır. ğ. ÇDR’nin “Raporu Hazırlayanlar Listesi” kısmında raporu hazırlayan çevre mühendisinin, yüklenicinin şantiye şefinin ve iş güvenlik uzmanının da imzaları bulunacak ve ÇDR’lerde taahhüt edilen yükümlülüklerin sahada uygulanması söz konusu personel tarafından kontrol edilecektir. h. Dış kaynaklı kredili işlerde kredi sağlayıcısı tarafından talep edilen dokümanların yeterli olması halinde ayrıca bir ÇDR hazırlanmayacaktır.

33.2.3. Denetim ve Ceza İşlemleri (1) ÇDR, ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından önce kontrol edilip onaylanacak sonra yerinde çevresel denetim yapılacaktır. Sahada ÇDR’ye uygun olmayan bir durumun tespit edilmesi halinde, Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde yüklenicinin bu durumu düzeltmesi talep edilecektir. Yüklenici, Bölge Müdürlüğü tarafından belirlenen süre içerisinde eksikliği gidermez ise sürenin dolduğu günden itibaren gecikme cezası uygulanacaktır. (2) Yapılan denetimler, dokümantasyon eksikliği ve ÇDR hazırlanması ile ilgili gerekliliklerin yerine getirilmemesi sonucu tespit edilen uygunsuzluklar sözleşmeyi yürütmekle yetkilendirilmiş İdare Biriminin onayı ile resmiyet kazanacak ve ceza tablosuna göre işlem yapılacaktır. (3) Uygulanacak ceza miktarı ihlalin gerçekleştiği tarihte geçerli olan aylık net asgari ücretin tabloda belirtilen katsayı ile çarpılması sonucu bulunacaktır. Söz konusu ceza yüklenicinin hakediş ödemelerinden kesilecektir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılacaktır.

33.3 İşin Bitiş Tarihi: Yüklenici sözleşme konusu işleri sözleşmesine göre tamamladığında (faz ve toprak koruma iletkenlerinin çekimi işlerini bitirdiğinde) işin 2H kabulünün ve Geçici Kabulünün yapılması için İş Sahibine yazılı olarak müracaat edecektir. İş Sahibinin kontrol elemanlarınca yapılacak incelemede faz ve toprak koruma iletkenlerinin çekimi kabulün yapılmasına engel hususlar yoksa ?Tel Çekim Kabul Protokolü? tanzim edilecek ve yüklenicinin müracaat tarihi işin bitirilme tarihi (Geçici Kabul itibar tarihi) olarak kabul edilecektir. Kabule engel durum var ise Yüklenici, kontrol teşkilatınca eksiklerin 10 iş günü içerisinde giderilmesi için hemen yazılı olarak uyarılacaktır. Yüklenici eksiklikleri giderdikten sonra yeniden 2H kabulünün ve Geçici Kabulünün yapılması için İş Sahibine yazılı olarak müracaat edecektir. Engel hususların giderildiği tarih işin bitirilme tarihi (Geçici Kabul itibar tarihi) olarak kabul edilecektir. Kabule engel durumların olduğu ve kontrol teşkilatınca eksiklerin 10 iş günü içerisinde giderilmesi için yazılı olarak uyarıldığı hallerde Yüklenicinin ilk başvuru tarihi kesinlikle iş bitim tarihi (Geçici Kabul itibar tarihi) olarak alınmayacaktır. Geçici Kabul işlemleri, Geçici Kabul onay işlemi de dahil olmak üzere, Geçici Kabul itibar tarihinden itibaren 50 iş günü içerisinde tamamlanmış olacaktır.

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.