Sarf Malzemeleri Alımı ihalesi ne zaman?

İhale tarihi 15.09.2026 saat 10:30, Niğde. (2026/1572801)

Sarf Malzemeleri Alımı

Mal Alımı Katılıma Açık

İdare

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Tüm İhaleleri

İl / İlçe

NİĞDE / NİĞDE MERKEZ

Sektör

Tıbbi Cihaz & İlaç

Doküman

Takip Et

Zeyilname bulunmuyor

Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.

Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.

Sonuç ilanı yayımlanmamış

İhale sonuçlansa bile sonuç ilanı ayrıca yayımlanır.

Sonuç ilanı yayımlandığında, bu bölüme eklenecektir.

İhale Bilgileri

İhale Türü

Mal Alımı

En Avantajlı TeklifEn Avantajlı T.

En düşük fiyat

İhale Usulü

Açık

Ödeme

7 gün içinde

Durum

İhale İlanı Yayımlanmış, Katılıma Açık

Gecikme Cezası

%0,1 / gün

İlan Tarihi

25.08.2026

Aşırı Düşük TeklifAşırı Düşükte

Açıklama istenecek

İhale Tarihi

15.09.2026 10:30 [ 10 gün 06:16:43 kaldı ]

Yerli Malı Fiyat AvantajıYerli Malı Avantajı

%15

Yaklaşık Maliyet

0,00 ₺ – 10.785.492,00 ₺

İş Ortaklığı

Verilebilir

İşin Süresi

365 gün

Geçici Teminat

≥ 13.12.2026

Teklif Türü

Birim fiyat

Kesin Teminat OranıKesin Teminat

Teklif Geçerlilik

60 gün

İtirazen Şikayet Bedeliİtiraz Bedeli

64.652,00 ₺

OKAS Kodu

33953000 — Post-mortem kan tespit kitleri veya sarf malzemeleri

İşin Yapılacağı Yer

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bor Meslek Yüksekokulu, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu, Ulukışla Meslek Yüksekokulu ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

İhale Detayları

e-İhale

Kısmi Teklif

Yerli Malı Avantajı

e-Eksiltme

Ortak Alım

Çerçeve Anlaşma

Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik-Mali Yeterlik

Mesleki-Teknik Yeterlik

İş Deneyim Belgesi

Yabancı İstekli

Alternatif Teklif

Konsorsiyum

Alt Yüklenici

Fiyat Farkı

Avans

Personel Çalıştırmaya Dayalı

Resmi doküman esastır. Teklif vermeyi düşünüyorsanız, resmi dokümanın her satırını inceleyiniz.

İhale İlanı

EĞİTİM AMAÇLI TIBBİ SARF, AVADANLIK VE TÜKETİM MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

Sarf Malzemeleri Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1572801

1- İdarenin
1.1. Adı	:	NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	BOR YOLU ÜZERI 7.KM. ORGANIZE NİĞDE MERKEZ/NİĞDE
1.3. Telefon numarası	:	03882252633
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	15.09.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Sarf Malzemeleri Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	23 kısım toplam 526 kalem Sarf Malzemeleri Alımı (Öğrenci ve araştırma laboratuvarda kullanılacak tıbbi sarf, avadanlık ve tüketim malzemeleri vb.) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bor Meslek Yüksekokulu, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu, Ulukışla Meslek Yüksekokulu ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihale kapsamında tüm malzemeler yüklenici tarafından sevk irsaliyesi düzenlenerek en geç 30 takvim günü içinde ilgili birime ( malzemeyi talep eden fakülte, yüksekokul veya diğer birimler) teslim edilecektir. Malzemeler teslim edildikten sonra malzemeleri teslim alan birim tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Geçici Alındı Belgesi (Örnek : 9) düzenlenecek ve bir kopyası sevk irsaliyesi ile birlikte en geç 24 saat içerisinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşme imzalanmasını müteakiben işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Teknik Şartnamede belirtilen belgeler

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İtirazlar ve Şikayetler

Bu ihaleye henüz bir itiraz yok.

İdare Bilgileri

İdare

NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Adres

BOR YOLU ÜZERI 7.KM. ORGANIZE

Telefon

03882252633

İş Kalemleri 526 kalem

#	İş Kaleminin Adı	Miktar
1	Gümüş Nitrat (Silver Nitrate) GR for Analysis ACS, ISO – 25 g	1 adet
2	Antimony(III) Chloride GR for Analysis – 250 g	1 adet
3	Aurintricarboxylic Acid Ammonium Salt – 25 g	1 adet
4	Iron(III) Nitrate Nonahydrate GR for Analysis ACS – 250 g	1 adet
5	Calcium Nitrate Tetrahydrate GR for Analysis ACS – 500 g	1 adet
6	Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate (Ammonium Molybdate) Extra	1 adet
7	Barium Acetate ACS Reagent, 99% – 100 g	1 adet
8	Silver Acetate ReagentPlus®, 99% – 5 g	1 adet
9	1-Naphthylamine for Synthesis – 100 g	5 adet
10	Human HIF-1A ELISA Kit	1 adet
11	SOD Test Kiti	1 adet
12	Cytotoxicity LDH Assay Kit	1 adet
13	Malondialdehyde (MDA) Colorimetric Assay Kit (100 assay)	1 adet
14	Nitril Eldiven (Medium)	15 kutu
15	Nitril Eldiven (Large)	15 kutu
16	Ph ölçüm Kağıdı (5 mt)	2 adet
17	Cam Pipet 250ad/pk	10 paket
18	Tekrarlı Dispenser 1ad/pk	1 paket
19	Tekrarlı Dispenser Ucu (5 ml) 10Ad/pk	5 paket
20	Tekrarlı Dispenser Ucu (25 ml) 10Ad/pk	5 paket
21	Balon joje (100 ml)	10 adet
22	Balon joje (50 ml)	10 adet
23	Amyantlı Tel	2 adet
24	Bistüri Sapı	4 adet
25	Bistüri Ucu 100ad/pkt	4 paket
26	Antibiyogram diski-ceftriaxon 10AD/PKT	1 paket
27	Antibiyogram diski-chloramphenicol 10AD/PKT	1 paket
28	Antibiyogram diski-erythromycin 10AD/PKT	1 paket
29	Antibiyogram diski-rifampicin 10AD/PKT	1 paket
30	Antibiyogram diski-tetracycline 10AD/PKT	1 paket
31	Antibiyogram diski-penicillin 10AD/PKT	1 paket
32	Teksoll (5 lt)	3 adet
33	El Dezenfektanı	1 adet
34	Gamborg B5 medium	1 adet
35	Murashige ve Skoog Besiyeri	1 adet
36	Sakkaroz 1 kg.	1 adet
37	Agar 1 kg.	1 adet
38	TLC Silika jel alüminyum levha (25ad.)	1 paket
39	10 ml kapaklı cam tüp 100ad/pk	1 paket
40	Triphenyltetrazolium Chloride 10 gr.	1 adet
41	plastik Spektrofometre küveti 100ad/pk	1 paket
42	plant DNA extraction kit	1 adet
43	SYBR Green qPCR Master Mix (FIREPol® Master Mix)	5 adet
44	Taq DNA Polimeraz (Taq Master Mix)	5 adet
45	Agaroz (AGAROSE)	1 adet
46	cDNA Sentez Kiti (smART First Strand cDNA Synthesis kit)	3 adet
47	Steril Tek kullanımlık Öze (10 ul Öze Ucu) 10ad/pk	10 paket
48	Petri Kutusu – 90 mm 500ad/pk	2 paket
49	Parafilm	1 paket
50	Kaba Filtre Kağıdı 250ad/pkt	1 paket
51	Lam 50ad/pk	1 paket
52	96’lık Saklama Kutusu (Combi-max 96 Tube Rack)	1 paket
53	Eppendorf tüpler için tüplük (96 Place StarRack with Lid)	1 paket
54	MRS Agar 500 gr.	1 adet
55	Nuclease Free Water	1 adet
56	EDTA Toz (EDTA, Disodium Dihydrate, Biotechnology Grade) 500g	1 adet
57	DNA Ladder (100 bp DNA Ladder Ready to Load)	1 adet
58	Trizol (RNA Extracol)	1 adet
59	Skim Milk Powder (SKIM MILK (NON FAT POWDER)) 500g	1 adet
60	PCR Tüpü (1,5 ml PCR Tüpü, Gama Steril) 250 ad/pk	5 paket
61	Falcon Tüp-15 ml (15 ml Centrifuge Tube, Conical, Loose) 50ad/pk	4 paket
62	Falcon Tüp-50 ml (50 ml centrifuge tube) 50ad/pk	4 paket
63	PCR Tüpü (0,2mL PCR Tüpü Düz Kapaklı) 1000 ad/pk.	4 paket
64	Pipet Ucu (10 µL) 1000 ad/pk.	5 paket
65	Pipet Ucu (200 µL) 1000 ad/pk.	6 paket
66	Pipet Ucu (1000 µL) 500ad/pk	6 paket
67	Vida Kapaklı Tüp 100ad/pk	6 paket
68	Sigorta (6x30mm 1A)	1.000 adet
69	Sigorta (5x20mm 500mA)	1.000 adet
70	Direnç (4.7K?)	400 adet
71	Direnç (1.2K?)	500 adet
72	Direnç (10K?)	1.000 adet
73	Direnç (1K?)	1.000 adet
74	Direnç (2.2M?)	1.000 adet
75	Direnç (100?)	1.000 adet
76	Potansiyometre (10K?)	50 adet
77	Potansiyometre (50K?)	50 adet
78	Potansiyometre (100K?)	50 adet
79	Transistör (2N2222)	500 adet
80	Transistör (BC556)	50 adet
81	Transistör (BF245A)	200 adet
82	Entegre (74HC76)	100 adet
83	Kapasitör (10uF 16V)	150 adet
84	Kapasitör (10uF 50V)	100 adet
85	Kapasitör (10nF)	100 adet
86	Kapasitör (56nF)	100 adet
87	Bobin (1.5mH)	100 adet
88	Bobin (2.2mH)	100 adet
89	Bobin (10mH)	150 adet
90	Bobin (100mH)	50 adet
91	1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl Free Radical >97.0%(HPLC) (5gr)	1 adet
92	2-Propanol ? 99.8% Extra Pure (2,5lt)	2 adet
93	Agar-agar granulated, purified and free from inhibitors 1 KG	1 adet
94	Acetıc Acıd (Glacıal) 100% 2,5lt	1 adet
95	Anaerobic Jar 2,5 Lt Hacminde	1 adet
96	Anaerocult® A 10 SETS	1 adet
97	Aseton ? 99.5% , Ph Eur 2,5lt	2 adet
98	Baird Parker Agar (500 g)	1 adet
99	Balon joje (50 mL) (2adet/ pk)	2 paket
100	Brilliant Green ile (BGB) Broth (500 g)	1 adet
101	Brom fenol blue (Sedimentasyon test çözeltisi) (1 L)	1 adet
102	Cam boncuk 3.5/4mm 1kg	1 adet
103	Cam numune şişesi (250 mL) (10adet/pk)	1 paket
104	Chloroform ? 99% 2,5lt	1 adet
105	Copper(Iı) Sulfate Pentahydrate ? 99% (1kg)	1 adet
106	Dıethyl Ether ? 99.5% 2,5lt	1 adet
107	Eosin Metilen Blue Agar (500 g)	1 adet
108	Escherichia coli Broth (EC) (500 g)	1 adet
109	Folın-Cıocalteu'S Phenol Reagent (500ml)	1 adet
110	Formaldehyde Solutıon About 37%, Extra Pure (2,5lt)	1 adet
111	Formıc Acıd ?%85, Extra Pure (2,5lt)	1 adet
112	Gram boyama seti	1 adet
113	Gerber süt bütirometresi (0-5%)	10 adet
114	Gümüş Klorür Extra Pure (25gr)	1 adet
115	Hydrochlorıc Acıd Fumıng 37% (2,5lt)	1 adet
116	Hydrogen Peroxıde 35% Extra Pure (2,5lt)	1 adet
117	Kaba filtre kağıdı-- 40 x 40 cm ebatlar - 60 gr 250adet/pk	1 paket
118	Kovacs' İndole Reagent (500 ml)	2 adet
119	Latik asitli sedimentasyon test çözeltisi (Sedimentasyon test çözeltisi)(1L)	1 adet
120	Lauryl Sulfate Tryptose (LST) Broth (500 g)	1 adet
121	Manyetik Balık ( 50x8 mm) 6adet/pk	1 paket
122	Manyetik Balık (10x6 mm) 10adet/ pk	1 paket
123	Manyetik Balık (30x6 mm) 10adet/ pk	1 paket
124	Manyetik Balık (40x8 mm) 10adet/ pk	1 paket
125	Manyetik Balık (60x9 mm) 6 adet/pk	1 paket
126	Manyetik Balık Tutucu	1 adet
127	Mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 100 ml 2adet/pk	1 paket
128	Mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 25 ml 2adet/pk	1 paket
129	Mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 50 ml 2adet/pk	1 paket
130	M17 agar 500g	1 adet
131	Mrs-Agar	1 adet
132	NaOH ? 99% 1kg	1 adet
133	N-Hexane ? 96%, Extra Pure 2,5lt	1 adet
134	Nitril eldiven large	2 paket
135	Petrol eteri (5L)	1 adet
136	Pipet uçları 1 ml (500 adet)	1 paket
137	Pipet uçları 5 ml (250 adet)	1 paket
138	Pipet uçları 10 ml (100 adet)	1 paket
139	Plate count agar (500 g)	1 adet
140	Porselen kroze (uzun form) (5adet/ pk)	2 paket
141	Potassıum Chromate ? 99.5%, For Analysıs 1kg	1 adet
142	Potasyum iyodür ? 99.5%, 1kg	1 adet
143	Potasyum Sodyum Tartarat, Gr For Analysis 1kg	1 adet
144	Potato dextrose agar (500 g)	1 adet
145	Sedimentasyon mezürü	2 adet
146	Silver nitrate puriss. Ph. Eur., ?99.8% (100gr)	1 adet
147	Sodıum Carbonate Anhydrous ? 99.5% 1kg	1 adet
148	Sodıum Chlorıde ? 99.5%, For Analysıs 1kg	1 adet
149	Süt bütirometresi tıpacı	10 adet
150	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 100 Ml	10 adet
151	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 250 Ml	10 adet
152	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 500 Ml	10 adet
153	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 1000 Ml	10 adet
154	Teksoll (%96) (5L)	4 adet
155	Termometre-elektronik	1 adet
156	5-(Hydroxymethyl)furfural ?99%, FG (1gr)	1 adet
157	Tüp - cam - vidalı kapaklı - 16 x 160 mm 100adet/pk	1 paket
158	Tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml 50adet/pk	1 paket
159	Tüp standı - demonte - P.P - 21 delik - 30 mm tüpler için	1 adet
160	Violet Red Bile Agar (500 g)	1 adet
161	Wijs Solution 1lt	1 adet
162	Petri, 90x15 mm, Aseptik Steril 500adet/pk	1 paket
163	Xylenes 2,5 Lt	4 adet
164	Formaldehyde Solution %37 2,5 Lt	1 adet
165	Mayer Hematoksilen Stain 1 Lt	1 adet
166	Eosin Y 1 Lt	1 adet
167	Masson Trichrome Stain Kit (150 test)	2 adet
168	PAS boyama kiti 150 test	2 adet
169	Lam tek taraf rodajlı 50'li	10 paket
170	Lamel 24X50 Mm, 1000'li	1 paket
171	Lamel 24X24 Mm, 1000'li	1 paket
172	Entellan, 250ML	2 adet
173	Kaba Filtre Kağıdı 40x40 250'li	5 paket
174	Pastör Pipeti Non-Steril 500'lü	1 paket
175	Mikrotom Bıçağı Low profil Mx35 50'li	2 paket
176	Nitril Eldiven M	5 paket
177	Bistüri Ucu No:20 100'lü	1 paket
178	Bistüri Ucu No:24 100'lü	1 paket
179	Pamuk 1Kg	1 adet
180	Sargı bezi, non-steril, rulo, 10cm x100m	1 adet
181	Parafilm Rulo 10 cm x 38 m	1 adet
182	Lanset Steril 200'lü	2 paket
183	Enjektör 5ml 100'lü	4 paket
184	Enjektör 10ml 100'lü	4 paket
185	Formaldehit (2,5 lt)	6 adet
186	Aseton (2,5lt)	4 adet
187	Gliserin (5 lt)	2 adet
188	Bistüri (No: 18)	3 kutu
189	Bistüri (No: 15)	2 kutu
190	Bistüri (No: 12)	2 kutu
191	Bistüri (No: 11)	2 kutu
192	Bistüri (No: 10)	2 kutu
193	Sütur (12’li)	1 kutu
194	Eldiven (Large)	15 kutu
195	Timol Kristali (100 gr)	1 adet
196	İris Pensi	2 adet
197	Makas (7 cm, düz ağız)	2 adet
198	Makas (10 cm, düz ağız)	2 adet
199	Makas (12 cm, eğri ağız)	1 adet
200	Portegü	1 adet
201	Kadavra çekici	1 adet
202	Tahnitli Kalp Kadavrası	1 adet
203	Tahnitli Beyin Kadavrası	1 adet
204	Bakteriyolojik Agar 500 g'lık kutu	2 adet
205	MAC Conkey Agar 500 g'lık kutu	1 adet
206	Tryptic Soy Agar 500 g'lık kutu	1 adet
207	Coagulase Rabbit plasma kiti	2 adet
208	MR-VP Broth 500 g'lık kutu	1 adet
209	Barritt reaktifi A (a-Naftol %5) 100 ml	1 adet
210	KOH 500 g'lık kutu	1 adet
211	Metil Kırmızısı solüsyonu MR 100 ml	1 adet
212	Steril eküvyon çubuk (tahta çubuk) 100'lük paket	10 paket
213	Steril Plastik Petri (paketli) 500'lü	1 paket
214	96'lık raklı filtreli pipet ucu 10 ul (96'lık kutu)	15 paket
215	96'lık raklı filtreli pipet ucu 200 ul (96'lık kutu)	15 paket
216	96'lık raklı filtreli pipet ucu 1000 ul (96'lık kutu)	15 paket
217	Giemsa Wright Stain Solution 500 ml	2 adet
218	El antiseptiği şişe	10 adet
219	Gazlı bez (1 top)	1 adet
220	Pamuk (1 top)	1 adet
221	Refleks çekici	15 adet
222	Lanset	10 paket
223	Sahli Hemometresi	10 adet
224	Heparinlenmiş özel kapillertüpler	5 paket
225	Anti A Test Serumu, Anti B Test Serumu, Anti D Test Serumu 5'er adet	5 adet
226	Cam Kalemi	5 adet
227	Heparinsiz Kapiller tüp	5 paket
228	Spor (Kan tüpleri koymak için)	20 adet
229	Serum fizyolojik (1 lt)	5 adet
230	EKG Elektrodu	20 paket
231	SFT Karton Ağızlık (1 paket/200 adet)	1 paket
232	Eldiven Small	10 paket
233	Eldiven Medium	10 paket
234	Eldiven Large	10 paket
235	Maske (50 adet/paket)	2 paket
236	Oftalmaskop	10 adet
237	Diyapozon seti	3 adet
238	Thoma lamı	15 adet
239	Süzgeç (filtre) kağıdı (paket 100 adet)	1 paket
240	Pamuk (nonsteril) (1 kg)	5 adet
241	Spanch (nonsteril) paket 150 adet	5 paket
242	Manuel tansiyon aleti	5 adet
243	Stetoskop	5 adet
244	1 ml lik enjektör paket 100 adet	2 paket
245	2 ml lik enjektör paket 300 adet	2 paket
246	5 ml lik enjektör paket 150 adet	2 paket
247	İnsülin enjektörü	1 paket
248	Lam paket 50 adet	5 paket
249	Lamel paket 100 adet	5 paket
250	Büyük makas (kırtasiye tipi)	2 adet
251	Parafilm	2 adet
252	Alüminyum folyo	2 adet
253	Dezenfektan 5 lt	1 adet
254	Beher (500 ml)	2 adet
255	Piset (500 ml)	2 adet
256	Spatül (kaşıklı)	5 adet
257	Saat camı	2 paket
258	pH kağıdı	3 paket
259	Penset (ucu tırtıklı)	2 adet
260	Penset (ucu künt)	2 adet
261	EKG Elektrotları Mandal-EKG Cihazı için	50 adet
262	EKG Elektrotları-KPET sistemi için	50 adet
263	Nazal Kanül	10 adet
264	Basit Yüz Maskesi	3 adet
265	Non-Rebreather Maskeler	3 adet
266	Diffüzör maske	3 adet
267	Ventüri Maske	3 adet
268	Yüksek Akımlı Nasal Kanül	3 adet
269	Trakeostomi bağlantısı	3 adet
270	T-tube	3 adet
271	Deve boynu	3 adet
272	Ambu maske	3 adet
273	Aspirasyon sondası	3 adet
274	Duba	4 adet
275	EMG-Dual Elektrot	10 paket
276	Torf (200lt)	6 adet
277	Perlit (200lt)	6 adet
278	Lam	13 paket
279	Lamel	13 paket
280	Pens	6 adet
281	Pasteur Pipette 3 ml 500 adet/paket	1 paket
282	Patates Dekstroz Agar 500 gr	2 adet
283	Bistüri Sapı (No:1)	9 adet
284	Bistüri Ucu (No:11) 100 adet/paket	4 paket
285	Metilen Mavisi Çözeltisi 500 ml	1 adet
286	Kaba Filtre Kağıdı 40X40 cm 75 gr/m2 250 Adet/Paket	1 paket
287	Toprak Analiz Kiti	2 adet
288	Nitril Eldiven (S beden)	2 paket
289	Nitril Eldiven (M beden)	2 paket
290	Nitril Eldiven (L beden)	2 paket
291	Nutrient Agar 500 gr	1 adet
292	LB broth (MILLER) ( Luria Bertani ) 500 gr	1 adet
293	Gram-Color Stain Set 5x500 ml	1 adet
294	Agar-Agar (pure) granül 1 kg/1 adet	1 adet
295	Petri kutusu - P.S - 90x17 mm - steril A 500ad/pk/ 2 paket	1 adet
296	Havan - porselen - çap 148 mm+ tokmak - porselen - 150 mm	10 adet
297	Mikrotüp 1.5 Ml, Pp, Kapaklı,Nötral, 1000 Lik 1000 Ad/paket	5 paket
298	Eppendorf Tüpü 2 Ml, Kapaklı 1000 Ad.	5 paket
299	10 µl Universal Pipette Tips	5 adet
300	200 µl Universal Pipette Tips	5 adet
301	1000 µl Universal Pipette Tips	5 adet
302	PCR tüp - 0,2 ml - düz kapak 1000 ad/pk.	5 paket
303	Öze - HIPS - igne uc / halka uç 10ad/pk	3 paket
304	Pens - paslanmaz çelik - genel amaçlı - düz - yuvarlak uçlu - 130 mm	3 adet
305	Sodium Hydroxide (NaOH) 1Kg	3 adet
306	Kjeldahl Protein Tableti 5 gram 1000 adet/kutu	1 kutu
307	Sulfuric Acid 2,5 LT	2 adet
308	Hydrochloric Acid 0,1 mol/L 1000 Ml	1 adet
309	Boric acid 1 Kg	1 adet
310	F57 filter Bag 100 adet/paket	1 paket
311	Acid Detergent Dry Concentrate 400 GR	1 adet
312	Neutral Detergent Dry Concentrate 1200 gr+ Triethylene Glikol 200 ML	1 adet
313	Alpha Amylase 250 ML	1 adet
314	Sodium Sulfite (Na2SO3 ) 500 gr	1 adet
315	Marking pen	1 adet
316	Cetyl trimethylammonium bromide 100G	1 adet
317	Stomacher Poşet 25'li Paketlerde, 190 x 300 mm 400 ML (400 ADET)	1 paket
318	Steril plastik petri kutusu (90 mm x 17 mm) (koli)	1 koli
319	1-Butanol (2.5 L)	1 adet
320	Dietil eter (2,5 L)	2 adet
321	Plate Count Agar (500 g)	1 adet
322	Potato dextrose agar 500 G	1 adet
323	2-Thiobarbituric Acid 25 GR	1 adet
324	Potassium Iodide (1 kg)	1 adet
325	Ringer tableti (100 tablet/kutu)	1 kutu
326	Sublimasyon Porselen Beyaz Kupa 36 lı Koli	3 koli
327	Sublimasyon Sert Zemin Kağıdı A3	3 paket
328	Sublimasyon Sert Zemin Kağıdı A4	3 paket
329	Sublimasyon Gümüş Krom Anahtarlık-Çift Taraflı	100 adet
330	Sublimasyon Magnet 6x9,2 cm	50 adet
331	Sublimasyon Bez Çanta 35x40 cm - Çift Taraflı Baskı	50 adet
332	Sublimasyon Polyester Tişört Yetişkin (XS-S-M-L-XL-XXL)	100 adet
333	Kafalı, Kollu, Pantolon Giydirilebilen Prova Mankeni	10 adet
334	Sürfile Makası	5 adet
335	Çıt Makası	10 adet
336	Parşömen Kağıdı	100 adet
337	Bossa Serj Vigure Kumaş 30m	1 top
338	Mavi saten kumaş 40m	1 top
339	Amerikan Bezi 50m	1 top
340	Mermerşahi 40m	1 top
341	Lacivert Polar Kumaş 50m	1 top
342	Haki Polar Kumaş 50m	1 top
343	Bordo Polar Kumaş 50m	1 top
344	Siyah Polar Kumaş 50m	1 top
345	3iplik Lacivert Örme Kumaş	1 top
346	Siyah 506 Numara Tela	1 top
347	Beyaz 506 Numara Tela	1 top
348	Siyah, Beyaz, Kuvarz Mavi Dikiş ipi 6şar adet	1 kutu
349	Siyah, Beyaz, Kuvarz Mavi Nakış ipi 6şar adet	1 kutu
350	12-14 Numara Nakış İğnesi	1 kutu
351	Çelik Toplu İğne	10 paket
352	İnce El Dikiş İğnesi	10 kutu
353	Uçan Kalem	100 adet
354	Sağ- Sol Makine Ayağı 5'li	1 paket
355	Büzgü Ayağı 5'li	1 paket
356	Saten Ayağı 5'li	1 paket
357	Gren	3 paket
358	Balen	3 paket
359	Göğüs Yastığı	1 adet
360	Kesim İçin ağırlık	3 adet
361	50cm metal cetvel	5 adet
362	Deri delgi zımbası (2-3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-13-14mm lik) (13 LÜ)	1 adet
363	100'er metre Beyaz, Bordo, Krem, Açık Yeşil, Koyu Yeşil, Lacivert, Sarı, Parlement Mavi, Gri, Taba renkli 1 mm mumlu ip (100'er metre/her renk	1 adet
364	500'er metre Siyah, Krem, Kahverengi renkli 1 mm mumlu ip (Her renkten)	1 adet
365	250ml sıvı silikon	5 adet
366	Beher 5 mL	50 adet
367	Beher 50 mL	50 adet
368	Beher 100 mL	50 adet
369	Beher 500 mL	50 adet
370	Cam Pipet 5 mL	5 adet
371	Pipet Sehpası	1 adet
372	Lam	1 paket
373	Lamel	1 paket
374	Mezür 10 mL	5 adet
375	Mezür 50 mL	5 adet
376	Mezür 100 mL	5 adet
377	Deney Tüpü	50 adet
378	Falkon Tüp	1 paket
379	Cam Baget	5 adet
380	Porselen Kroze	20 adet
381	Saat Camı	20 adet
382	Balon Joje 50 mL	10 adet
383	Balon Joje 100 mL	10 adet
384	Erlen 50 mL	10 adet
385	Tartım Kabı(50lik)	1 paket
386	Hegzan 5l	1 adet
387	Titrasyon Seti	5 adet
388	Şilifli Balon	1 adet
389	İki Boyunlu Balon	10 adet
390	Piset	5 adet
391	Spatül	10 adet
392	Maşa	2 adet
393	Clevenger Set	1 adet
394	Bunsen Beki	1 adet
395	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap: 30 mm)	20 kilogram
396	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 40 mm)	40 kilogram
397	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 50 mm)	45 kilogram
398	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 60 mm)	60 kilogram
399	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 80 mm)	100 kilogram
400	Çelik Yuvarlak CK40 (Çap 20 mm) (5 boy)	75 kilogram
401	Çelik Yuvarlak CK40 (Çap 25 mm) (5 boy)	120 kilogram
402	Çelik Yuvarlak CK40 (Çap 30 mm) (5 boy)	170 kilogram
403	Çelik Kare CK40 (40x40 mm) (3 boy)	230 kilogram
404	Yıldız Tornavida Seti	5 set
405	Düz Tornavida Seti	5 set
406	Elektronikçi Tornavida Seti	5 set
407	Kargaburun, Yan Keski, Pense 3'lü Set	5 set
408	Çatal İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy - 12li Set	2 set
409	Lehim Pompası	10 adet
410	Lehim Teli 500gr	2 adet
411	2.5 mm2 NYAF Kablo Siyah (100 metre)	2 adet
412	2.5 mm2 NYAF Kablo Mavi (100 metre)	2 adet
413	2.5 mm2 NYAF Kablo Kırmızı (100 metre)	2 adet
414	2.5 mm Çift Girişli Kablo Yüksüğü (1000 Adet)	1 paket
415	2.5 mm Kablo Yüksüğü (1000 Adet)	1 paket
416	5'li 5mt Akım Korumalı Grup Priz	5 adet
417	Beher - 25 ml	6 adet
418	Beher - 50 ml	6 adet
419	Beher - 100 ml	6 adet
420	Beher - 250 ml	6 adet
421	Beher - 500 ml	6 adet
422	Beher - 1000 ml	6 adet
423	Beher - 2000 ml	6 adet
424	Beher - 5000 ml	6 adet
425	Erlen - cam - orta boyun - 250 ml	2 adet
426	Erlen - cam - orta boyun - 500 ml	2 adet
427	Balon joje - 25 ml	2 adet
428	Balon joje - 50 ml	2 adet
429	Balon joje - 100 ml	2 adet
430	Mezür - 100 ml	2 adet
431	Mezür - 250 ml	2 adet
432	Mezür - 500 ml	2 adet
433	Ayırma hunisi (Armut tip) - 250 ml	2 adet
434	PTFE Musluklu Büret - 250 ml	2 adet
435	Dereceli Pipet (Mohr Pipeti) - 25 ml	2 adet
436	Saat Camı - Ø50 mm Çap	5 adet
437	Cam Huni - Ø60 mm çap-8 mm uzunluk	2 adet
438	Amber (Kahverengi) Cam Şişe - 25 CC	200 adet
439	Cam Baget - Ø6 x 200 mm - 10'lu	1 paket
440	PTFE Vanalı Vakumlu Desikatör - Ø200mm 1'li set	1 set
441	Plastik pipet - 3 ml - 500'lü	1 paket
442	Cam Petri Kabı - 80 x 15 mm - 5'li set	1 kutu
443	pH İndikatör Kağıdı 0-14	1 adet
444	Filtre kağıtları (Beyaz Bant) - 125 mm	1 adet
445	Kapaklı Alümina Kroze - 50 mL- Ø55 x 40 mm	5 adet
446	Düz Paslanmaz Çelik Cetvel - 300 mm uzunlukta-0,5 mm / 1 mm	3 adet
447	Parafilm - Büyük Boy (10 cm x 38 m)	2 adet
448	Laboratuvar Ayaklı Stand - 1 set	3 adet
449	Kaşık Uçlu spatül	3 adet
450	Cam termometre	3 adet
451	Laboratuvar Koruyucu Gözlüğü	10 adet
452	Manyetik Balık - Silindirik - 10 x 6 mm	2 adet
453	Manyetik Balık - Silindirik - 25 x 6 mm	2 adet
454	Manyetik Balık - Silindirik - 40x 8 mm	2 adet
455	Çift Taraflı Bant - 36 mın x 20 mt	3 adet
456	Japon Yapıştırıcısı - 400 ml / 100 gr	2 adet
457	Hızlı Yapıştırıcı - 20 gr	2 adet
458	Pla Filament - 1.75 mm -Siyah, Beyaz, Mavi (1 kg)	3 adet
459	Abs Filaınent - 1.75 mm (1 kg) -siyah	1 adet
460	Tpu 95a Filament - Mavi, 1.75 mm, Bambu Lab Uyumlu (l kg)	1 adet
461	Lehim Teli - 0,75 mm, 60/40 (500 gr)	1 adet
462	Lehim Pastası (FLUX) - (50 gr)	3 adet
463	Poliüretan Pnömatik Hortum - 6x8 mm - 10 metre	1 adet
464	Poliüretan Pnömatik Hortum - 4x6 mm - Pu Pnömatik - 10 metre	1 adet
465	Pnömatik Y Rakor - 6 mm	20 adet
466	Pnömatik Y Rakor - 8 mm	20 adet
467	Pnömatik T Bağlantı Rakoru - 6 mm	20 adet
468	Pnömatik T Bağlantı Rakoru - 8 mm	20 adet
469	Silikon conta levha	1 adet
470	Cıvata, pul, somun seti - 19 çeşit - 1450 adet	1 set
471	Teflon Bant - 12mm genişlik 10 mm uzunluk 10'lu paket	5 paket
472	Cırt Kelepçe - 3,6mm genişlik 370mm uzunluk 100'lü paket	2 paket
473	Maket bıçagı - 18 mm genişlik	3 adet
474	Piset - 500 ml	5 adet
475	Lateks Eldiven	2 kutu
476	Makas - 160 mm	3 adet
477	Havan - porselen - tokmak Çap 148 mm	2 adet
478	Havan - porselen - tokmak Çap 80 mm	2 adet
479	Tornavida takımı düz 6'lı set	1 set
480	Tornavida takımı yıldız 6' lı set	1 set
481	1/20 Kumpas	2 adet
482	1/50 Kumpas	2 adet
483	Şerit metre 10m	2 adet
484	Açık anahtar takımı (6-32)	1 set
485	Yıldız anahtar takımı (6-32)	1 set
486	Cırcır ve Lokma Takımları:1/4'' 3/8'' 1/2'' cırcır kollarıuzatmalar ve lokma seti	1 set
487	Tırmık	3 adet
488	Kürek-Bel	3 adet
489	Çapa	3 adet
490	Allen anahtar takımı 12'li	1 set
491	Üçgen eğe (8-10)'' orta diş çapraz	3 adet
492	Kare eğe(8-10)'' orta diş çapraz	3 adet
493	Yuvarlak eğe (8-10)'' orta diş çapraz	3 adet
494	Lama eğe (8-10)'' orta diş çapraz	3 adet
495	Balık sırtı eğe (8-10)'' orta diş çapraz	3 adet
496	Desikatör	1 adet
497	CaCl2/	1 adet
498	Mg SO4/	1 adet
499	NaSO4/	1 adet
500	CaSO4/	1 adet
501	AlO3	1 adet
502	Manyetik balık seti	1 set
503	Piset - 500ml	4 adet
504	Kroze - Porselen - Uzun Form - Çap 30 mm	10 adet
505	Kroze Maşası	1 adet
506	Misina İpi (1 Top- 916 m -3,3 mm - Yuvarlak- Yeşil)	18.320 metre
507	Çim Traktörü Şanzımanı (Stiga Estate 22-24 HP Uyumlu veya Dengi)	1 adet
508	Çim Traktörü Şanzımanı (Oleo-Mac 124/22 H Uyumlu veya Dengi)	1 adet
509	Çim Traktörü Bıçak Kayışı (V Tipi)	10 adet
510	Çim Traktörü Bıçak Kayışı	25 adet
511	Çim Traktörü Şanzıman Kayışı	20 adet
512	Çim Traktörü Sağ Bıçak	8 adet
513	Çim Traktörü Sol Bıçak	8 adet
514	Motorlu Tırpan Misina Başlığı (Load&Go Tipi veya Dengi)	120 adet
515	Misina Başlığı Kapağı	230 adet
516	7 numara steril eldiven (1 paket/50 adet)	2 paket
517	7.5 numara steril eldiven (1 paket/50 adet)	2 paket
518	8 numara steril eldiven (1 paket/50 adet)	2 paket
519	Tek kullanımlık eldiven M veya L boy (1 paket/50 adet)	6 paket
520	Enjektör 5 ml (1 paket/100 adet)	3 paket
521	Pembe intraket (1 paket/100 adet)	2 paket
522	Mavi intraket (1 paket/100 adet)	2 paket
523	Flaster –yapıştıcı bant 10x10	4 adet
524	Serum fizyolojik (50ml)	100 adet
525	Serum fizyolojik (100 ml)	100 adet
526	Serum seti	150 adet

İhale Dokümanları kişisel veriler gizlenmiştir

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN Sarf Malzemeleri Alımı İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

b) Adresi: BOR YOLU ÜZERI 7.KM. ORGANIZE - NİĞDE MERKEZ / NİĞDE

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: [AD SOYAD GİZLİ]

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

23 kısım toplam 526 kalem Sarf Malzemeleri Alımı (Öğrenci ve araştırma laboratuvarda kullanılacak tıbbi sarf, avadanlık ve tüketim malzemeleri vb.)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale tarihi ve saati: 15.09.2026

Saat: 10:30

ç) İhalenin yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi ile EKAPa kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAPta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAPa kayıtlı olması zorunludur.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

Madde 6 - Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Katılım ve yeterlik kriterleri

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu Şartnamenin

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İsteklinin teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunması ve/veya sağlanması gerektiği bu şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

Belge Adı	İhale/Kısım/Kısımlar	Açıklama	İş Ortaklıklarında
Teknik Şartnamede belirtilen belgeler	7. Kısım (Tıp Fakültesi-3)	(İstekliler, 7 kısım (Tıp Fakültesi-3) kısım (Tahnitli Kalp Kadavrası ve Tahnitli Beyin Kadavrası) malzeme için teknik şartnamede belirtilen bilgi/belgeleri sunacaklardır .)	Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

Belge Adı	İhale/Kısım/Kısımlar	Açıklama	İş Ortaklıklarında
Teknik Şartnamede belirtilen belgeler	7. Kısım (Tıp Fakültesi-3)	(İstekliler, 7 kısım (Tıp Fakültesi-3) kısım (Tahnitli Kalp Kadavrası ve Tahnitli Beyin Kadavrası) malzeme için teknik şartnamede belirtilen bilgi/belgeleri sunacaklardır .)	Tüm ortakların sunması gerekmektedir.

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAPtan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAPa yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiyedeki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiyedeki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda beyan edilen bilgiler üzerinden değerlendirilir.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAPta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 23 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; İhale kapsamında alınacak mallar 23 kısıma ayrılmış olup, kısımlar bazında kısmi teklif verilebileceği gibi, kısımların tamamına da teklif verilebilecektir. Bir kısım kendi içinde ayrılarak teklif verilmeyecektir. İhale üzerinde kalan istekliler ile üzerinde kalan kısımların tamamı için tek bir sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 23 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhale kapsamında alınacak mallar 23 kısıma ayrılmış olup, kısımlar bazında kısmi teklif verilebileceği gibi, kısımların tamamına da teklif verilebilecektir. Bir kısım kendi içinde ayrılarak teklif verilmeyecektir. İhale üzerinde kalan istekliler ile üzerinde kalan kısımların tamamı için tek bir sözleşme imzalanacaktır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAPtan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAPta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAPa yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAPa yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAPa alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 - Altmış (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin vergi (KDV hariç), resim, harç ve ulaşımla ilgili tüm giderler teklif fiyata dahildir.

25.2.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

13.12.2026 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2.

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası Niğde Şubesinde bulunan TR 57000 1000 214 37974286-5001 IBAN hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiyedeki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5. 29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5.

29.3 üncü ve

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12. 29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13. 29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.12.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

Madde 30- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir.

Madde 32- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1. Kısım (Fen Fakültesi - Kimya Bölümü), 2. Kısım (Fen Fakültesi - Biyoteknoloji Bölümü), 3. Kısım (Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü), 4. Kısım (Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü), 5. Kısım (Tıp Fakültesi-1), 6. Kısım (Tıp Fakültesi-2), 7. Kısım (Tıp Fakültesi-3), 8. Kısım (Tıp Fakültesi-4), 9. Kısım (Tıp Fakültesi-5), 10. Kısım (Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi-1), 11. Kısım (Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi-2), 12. Kısım (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-1), 13. Kısım (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-2), 14. Kısım (Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu-1), 15. Kısım (Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu-2), 16. Kısım (Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu-3), 17. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-1), 18. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-2), 19. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-3), 20. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-4), 21. Kısım (Ulukışla Meslek Yüksekokulu), 22. Kısım (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı), 23. Kısım (Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi) kısımda/kısımlarda Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 ( yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin bilgilerin ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

Madde 34- İhalenin karara bağlanması

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 36- Sözleşmeye davet

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

Madde 37- Kesin teminat

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAPtan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAPa yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAPa yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiyedeki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 39 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

Madde 40 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 41 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 44 - Hüküm Bulunmayan Haller

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 45- Diğer hususlar

45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 45- Diğer hususlar

45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

EK:

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1. KISIM (1. Kısım (Fen Fakültesi - Kimya Bölümü))

1	Gümüş Nitrat (Silver Nitrate) GR for Analysis ACS, ISO 25 g	adet	1
2	Antimony(III) Chloride GR for Analysis 250 g	adet	1
3	Aurintricarboxylic Acid Ammonium Salt 25 g	adet	1
4	Iron(III) Nitrate Nonahydrate GR for Analysis ACS 250 g	adet	1
5	Calcium Nitrate Tetrahydrate GR for Analysis ACS 500 g	adet	1
6	Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate (Ammonium Molybdate) Extra	adet	1
7	Barium Acetate ACS Reagent, 99% 100 g	adet	1
8	Silver Acetate ReagentPlus®, 99% 5 g	adet	1
9	1-Naphthylamine for Synthesis 100 g	adet	5

2. KISIM (2. Kısım (Fen Fakültesi - Biyoteknoloji Bölümü))

1	Human HIF-1A ELISA Kit	adet	1
2	SOD Test Kiti	adet	1
3	Cytotoxicity LDH Assay Kit	adet	1
4	Malondialdehyde (MDA) Colorimetric Assay Kit (100 assay)	adet	1
5	Nitril Eldiven (Medium)	kutu	15
6	Nitril Eldiven (Large)	kutu	15
7	Ph ölçüm Kağıdı (5 mt)	adet	2
8	Cam Pipet 250ad/pk	paket	10
9	Tekrarlı Dispenser 1ad/pk	paket	1
10	Tekrarlı Dispenser Ucu (5 ml) 10Ad/pk	paket	5
11	Tekrarlı Dispenser Ucu (25 ml) 10Ad/pk	paket	5
12	Balon joje (100 ml)	adet	10
13	Balon joje (50 ml)	adet	10
14	Amyantlı Tel	adet	2
15	Bistüri Sapı	adet	4
16	Bistüri Ucu 100ad/pkt	paket	4
17	Antibiyogram diski-ceftriaxon 10AD/PKT	paket	1
18	Antibiyogram diski-chloramphenicol 10AD/PKT	paket	1
19	Antibiyogram diski-erythromycin 10AD/PKT	paket	1
20	Antibiyogram diski-rifampicin 10AD/PKT	paket	1
21	Antibiyogram diski-tetracycline 10AD/PKT	paket	1
22	Antibiyogram diski-penicillin 10AD/PKT	paket	1
23	Teksoll (5 lt)	adet	3
24	El Dezenfektanı	adet	1
25	Gamborg B5 medium	adet	1
26	Murashige ve Skoog Besiyeri	adet	1
27	Sakkaroz 1 kg.	adet	1
28	Agar 1 kg.	adet	1
29	TLC Silika jel alüminyum levha (25ad.)	paket	1
30	10 ml kapaklı cam tüp 100ad/pk	paket	1
31	Triphenyltetrazolium Chloride 10 gr.	adet	1
32	plastik Spektrofometre küveti 100ad/pk	paket	1
33	plant DNA extraction kit	adet	1
34	SYBR Green qPCR Master Mix (FIREPol® Master Mix)	adet	5
35	Taq DNA Polimeraz (Taq Master Mix)	adet	5
36	Agaroz (AGAROSE)	adet	1
37	cDNA Sentez Kiti (smART First Strand cDNA Synthesis kit)	adet	3
38	Steril Tek kullanımlık Öze (10 ul Öze Ucu) 10ad/pk	paket	10
39	Petri Kutusu 90 mm 500ad/pk	paket	2
40	Parafilm	paket	1
41	Kaba Filtre Kağıdı 250ad/pkt	paket	1
42	Lam 50ad/pk	paket	1
43	96lık Saklama Kutusu (Combi-max 96 Tube Rack)	paket	1
44	Eppendorf tüpler için tüplük (96 Place StarRack with Lid)	paket	1
45	MRS Agar 500 gr.	adet	1
46	Nuclease Free Water	adet	1
47	EDTA Toz (EDTA, Disodium Dihydrate, Biotechnology Grade) 500g	adet	1
48	DNA Ladder (100 bp DNA Ladder Ready to Load)	adet	1
49	Trizol (RNA Extracol)	adet	1
50	Skim Milk Powder (SKIM MILK (NON FAT POWDER)) 500g	adet	1
51	PCR Tüpü (1,5 ml PCR Tüpü, Gama Steril) 250 ad/pk	paket	5
52	Falcon Tüp-15 ml (15 ml Centrifuge Tube, Conical, Loose) 50ad/pk	paket	4
53	Falcon Tüp-50 ml (50 ml centrifuge tube) 50ad/pk	paket	4
54	PCR Tüpü (0,2mL PCR Tüpü Düz Kapaklı) 1000 ad/pk.	paket	4
55	Pipet Ucu (10 µL) 1000 ad/pk.	paket	5
56	Pipet Ucu (200 µL) 1000 ad/pk.	paket	6
57	Pipet Ucu (1000 µL) 500ad/pk	paket	6
58	Vida Kapaklı Tüp 100ad/pk	paket	6

3. KISIM (3. Kısım (Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü))

1	Sigorta (6x30mm 1A)	adet	1.000
2	Sigorta (5x20mm 500mA)	adet	1.000
3	Direnç (4.7K?)	adet	400
4	Direnç (1.2K?)	adet	500
5	Direnç (10K?)	adet	1.000
6	Direnç (1K?)	adet	1.000
7	Direnç (2.2M?)	adet	1.000
8	Direnç (100?)	adet	1.000
9	Potansiyometre (10K?)	adet	50
10	Potansiyometre (50K?)	adet	50
11	Potansiyometre (100K?)	adet	50
12	Transistör (2N2222)	adet	500
13	Transistör (BC556)	adet	50
14	Transistör (BF245A)	adet	200
15	Entegre (74HC76)	adet	100
16	Kapasitör (10uF 16V)	adet	150
17	Kapasitör (10uF 50V)	adet	100
18	Kapasitör (10nF)	adet	100
19	Kapasitör (56nF)	adet	100
20	Bobin (1.5mH)	adet	100
21	Bobin (2.2mH)	adet	100
22	Bobin (10mH)	adet	150
23	Bobin (100mH)	adet	50

4. KISIM (4. Kısım (Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü))

1	1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl Free Radical >97.0%(HPLC) (5gr)	adet	1
2	2-Propanol ? 99.8% Extra Pure (2,5lt)	adet	2
3	Agar-agar granulated, purified and free from inhibitors 1 KG	adet	1
4	Acetıc Acıd (Glacıal) 100% 2,5lt	adet	1
5	Anaerobic Jar 2,5 Lt Hacminde	adet	1
6	Anaerocult® A 10 SETS	adet	1
7	Aseton ? 99.5% , Ph Eur 2,5lt	adet	2
8	Baird Parker Agar (500 g)	adet	1
9	Balon joje (50 mL) (2adet/ pk)	paket	2
10	Brilliant Green ile (BGB) Broth (500 g)	adet	1
11	Brom fenol blue (Sedimentasyon test çözeltisi) (1 L)	adet	1
12	Cam boncuk 3.5/4mm 1kg	adet	1
13	Cam numune şişesi (250 mL) (10adet/pk)	paket	1
14	Chloroform ? 99% 2,5lt	adet	1
15	Copper(Iı) Sulfate Pentahydrate ? 99% (1kg)	adet	1
16	Dıethyl Ether ? 99.5% 2,5lt	adet	1
17	Eosin Metilen Blue Agar (500 g)	adet	1
18	Escherichia coli Broth (EC) (500 g)	adet	1
19	Folın-Cıocalteu'S Phenol Reagent (500ml)	adet	1
20	Formaldehyde Solutıon About 37%, Extra Pure (2,5lt)	adet	1
21	Formıc Acıd ?%85, Extra Pure (2,5lt)	adet	1
22	Gram boyama seti	adet	1
23	Gerber süt bütirometresi (0-5%)	adet	10
24	Gümüş Klorür Extra Pure (25gr)	adet	1
25	Hydrochlorıc Acıd Fumıng 37% (2,5lt)	adet	1
26	Hydrogen Peroxıde 35% Extra Pure (2,5lt)	adet	1
27	Kaba filtre kağıdı-- 40 x 40 cm ebatlar - 60 gr 250adet/pk	paket	1
28	Kovacs' İndole Reagent (500 ml)	adet	2
29	Latik asitli sedimentasyon test çözeltisi (Sedimentasyon test çözeltisi)(1L)	adet	1
30	Lauryl Sulfate Tryptose (LST) Broth (500 g)	adet	1
31	Manyetik Balık ( 50x8 mm) 6adet/pk	paket	1
32	Manyetik Balık (10x6 mm) 10adet/ pk	paket	1
33	Manyetik Balık (30x6 mm) 10adet/ pk	paket	1
34	Manyetik Balık (40x8 mm) 10adet/ pk	paket	1
35	Manyetik Balık (60x9 mm) 6 adet/pk	paket	1
36	Manyetik Balık Tutucu	adet	1
37	Mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 100 ml 2adet/pk	paket	1
38	Mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 25 ml 2adet/pk	paket	1
39	Mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 50 ml 2adet/pk	paket	1
40	M17 agar 500g	adet	1
41	Mrs-Agar	adet	1
42	NaOH ? 99% 1kg	adet	1
43	N-Hexane ? 96%, Extra Pure 2,5lt	adet	1
44	Nitril eldiven large	paket	2
45	Petrol eteri (5L)	adet	1
46	Pipet uçları 1 ml (500 adet)	paket	1
47	Pipet uçları 5 ml (250 adet)	paket	1
48	Pipet uçları 10 ml (100 adet)	paket	1
49	Plate count agar (500 g)	adet	1
50	Porselen kroze (uzun form) (5adet/ pk)	paket	2
51	Potassıum Chromate ? 99.5%, For Analysıs 1kg	adet	1
52	Potasyum iyodür ? 99.5%, 1kg	adet	1
53	Potasyum Sodyum Tartarat, Gr For Analysis 1kg	adet	1
54	Potato dextrose agar (500 g)	adet	1
55	Sedimentasyon mezürü	adet	2
56	Silver nitrate puriss. Ph. Eur., ?99.8% (100gr)	adet	1
57	Sodıum Carbonate Anhydrous ? 99.5% 1kg	adet	1
58	Sodıum Chlorıde ? 99.5%, For Analysıs 1kg	adet	1
59	Süt bütirometresi tıpacı	adet	10
60	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 100 Ml	adet	10
61	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 250 Ml	adet	10
62	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 500 Ml	adet	10
63	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 1000 Ml	adet	10
64	Teksoll (%96) (5L)	adet	4
65	Termometre-elektronik	adet	1
66	5-(Hydroxymethyl)furfural ?99%, FG (1gr)	adet	1
67	Tüp - cam - vidalı kapaklı - 16 x 160 mm 100adet/pk	paket	1
68	Tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml 50adet/pk	paket	1
69	Tüp standı - demonte - P.P - 21 delik - 30 mm tüpler için	adet	1
70	Violet Red Bile Agar (500 g)	adet	1
71	Wijs Solution 1lt	adet	1
72	Petri, 90x15 mm, Aseptik Steril 500adet/pk	paket	1

5. KISIM (5. Kısım (Tıp Fakültesi-1))

1	Xylenes 2,5 Lt	adet	4
2	Formaldehyde Solution %37 2,5 Lt	adet	1
3	Mayer Hematoksilen Stain 1 Lt	adet	1
4	Eosin Y 1 Lt	adet	1
5	Masson Trichrome Stain Kit (150 test)	adet	2
6	PAS boyama kiti 150 test	adet	2
7	Lam tek taraf rodajlı 50'li	paket	10
8	Lamel 24X50 Mm, 1000'li	paket	1
9	Lamel 24X24 Mm, 1000'li	paket	1
10	Entellan, 250ML	adet	2
11	Kaba Filtre Kağıdı 40x40 250'li	paket	5
12	Pastör Pipeti Non-Steril 500'lü	paket	1
13	Mikrotom Bıçağı Low profil Mx35 50'li	paket	2
14	Nitril Eldiven M	paket	5
15	Bistüri Ucu No:20 100'lü	paket	1
16	Bistüri Ucu No:24 100'lü	paket	1
17	Pamuk 1Kg	adet	1
18	Sargı bezi, non-steril, rulo, 10cm x100m	adet	1
19	Parafilm Rulo 10 cm x 38 m	adet	1
20	Lanset Steril 200'lü	paket	2
21	Enjektör 5ml 100'lü	paket	4
22	Enjektör 10ml 100'lü	paket	4

6. KISIM (6. Kısım (Tıp Fakültesi-2))

1	Formaldehit (2,5 lt)	adet	6
2	Aseton (2,5lt)	adet	4
3	Gliserin (5 lt)	adet	2
4	Bistüri (No: 18)	kutu	3
5	Bistüri (No: 15)	kutu	2
6	Bistüri (No: 12)	kutu	2
7	Bistüri (No: 11)	kutu	2
8	Bistüri (No: 10)	kutu	2
9	Sütur (12li)	kutu	1
10	Eldiven (Large)	kutu	15
11	Timol Kristali (100 gr)	adet	1
12	İris Pensi	adet	2
13	Makas (7 cm, düz ağız)	adet	2
14	Makas (10 cm, düz ağız)	adet	2
15	Makas (12 cm, eğri ağız)	adet	1
16	Portegü	adet	1
17	Kadavra çekici	adet	1

7. KISIM (7. Kısım (Tıp Fakültesi-3))

1	Tahnitli Kalp Kadavrası	adet	1
2	Tahnitli Beyin Kadavrası	adet	1

8. KISIM (8. Kısım (Tıp Fakültesi-4))

1	Bakteriyolojik Agar 500 g'lık kutu	adet	2
2	MAC Conkey Agar 500 g'lık kutu	adet	1
3	Tryptic Soy Agar 500 g'lık kutu	adet	1
4	Coagulase Rabbit plasma kiti	adet	2
5	MR-VP Broth 500 g'lık kutu	adet	1
6	Barritt reaktifi A (a-Naftol %5) 100 ml	adet	1
7	KOH 500 g'lık kutu	adet	1
8	Metil Kırmızısı solüsyonu MR 100 ml	adet	1
9	Steril eküvyon çubuk (tahta çubuk) 100'lük paket	paket	10
10	Steril Plastik Petri (paketli) 500'lü	paket	1
11	96'lık raklı filtreli pipet ucu 10 ul (96'lık kutu)	paket	15
12	96'lık raklı filtreli pipet ucu 200 ul (96'lık kutu)	paket	15
13	96'lık raklı filtreli pipet ucu 1000 ul (96'lık kutu)	paket	15
14	Giemsa Wright Stain Solution 500 ml	adet	2
15	El antiseptiği şişe	adet	10
16	Gazlı bez (1 top)	adet	1
17	Pamuk (1 top)	adet	1

9. KISIM (9. Kısım (Tıp Fakültesi-5))

1	Refleks çekici	adet	15
2	Lanset	paket	10
3	Sahli Hemometresi	adet	10
4	Heparinlenmiş özel kapillertüpler	paket	5
5	Anti A Test Serumu, Anti B Test Serumu, Anti D Test Serumu 5'er adet	adet	5
6	Cam Kalemi	adet	5
7	Heparinsiz Kapiller tüp	paket	5
8	Spor (Kan tüpleri koymak için)	adet	20
9	Serum fizyolojik (1 lt)	adet	5
10	EKG Elektrodu	paket	20
11	SFT Karton Ağızlık (1 paket/200 adet)	paket	1
12	Eldiven Small	paket	10
13	Eldiven Medium	paket	10
14	Eldiven Large	paket	10
15	Maske (50 adet/paket)	paket	2
16	Oftalmaskop	adet	10
17	Diyapozon seti	adet	3
18	Thoma lamı	adet	15
19	Süzgeç (filtre) kağıdı (paket 100 adet)	paket	1
20	Pamuk (nonsteril) (1 kg)	adet	5
21	Spanch (nonsteril) paket 150 adet	paket	5
22	Manuel tansiyon aleti	adet	5
23	Stetoskop	adet	5
24	1 ml lik enjektör paket 100 adet	paket	2
25	2 ml lik enjektör paket 300 adet	paket	2
26	5 ml lik enjektör paket 150 adet	paket	2
27	İnsülin enjektörü	paket	1
28	Lam paket 50 adet	paket	5
29	Lamel paket 100 adet	paket	5
30	Büyük makas (kırtasiye tipi)	adet	2
31	Parafilm	adet	2
32	Alüminyum folyo	adet	2
33	Dezenfektan 5 lt	adet	1
34	Beher (500 ml)	adet	2
35	Piset (500 ml)	adet	2
36	Spatül (kaşıklı)	adet	5
37	Saat camı	paket	2
38	pH kağıdı	paket	3
39	Penset (ucu tırtıklı)	adet	2
40	Penset (ucu künt)	adet	2

10. KISIM (10. Kısım (Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi-1))

1	EKG Elektrotları Mandal-EKG Cihazı için	adet	50
2	EKG Elektrotları-KPET sistemi için	adet	50
3	Nazal Kanül	adet	10
4	Basit Yüz Maskesi	adet	3
5	Non-Rebreather Maskeler	adet	3
6	Diffüzör maske	adet	3
7	Ventüri Maske	adet	3
8	Yüksek Akımlı Nasal Kanül	adet	3
9	Trakeostomi bağlantısı	adet	3
10	T-tube	adet	3
11	Deve boynu	adet	3
12	Ambu maske	adet	3
13	Aspirasyon sondası	adet	3
14	Duba	adet	4

11. KISIM (11. Kısım (Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi-2))

EMG-Dual Elektrot

paket

12. KISIM (12. Kısım (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-1))

1	Torf (200lt)	adet	6
2	Perlit (200lt)	adet	6
3	Lam	paket	13
4	Lamel	paket	13
5	Pens	adet	6
6	Pasteur Pipette 3 ml 500 adet/paket	paket	1
7	Patates Dekstroz Agar 500 gr	adet	2
8	Bistüri Sapı (No:1)	adet	9
9	Bistüri Ucu (No:11) 100 adet/paket	paket	4
10	Metilen Mavisi Çözeltisi 500 ml	adet	1
11	Kaba Filtre Kağıdı 40X40 cm 75 gr/m2 250 Adet/Paket	paket	1
12	Toprak Analiz Kiti	adet	2
13	Nitril Eldiven (S beden)	paket	2
14	Nitril Eldiven (M beden)	paket	2
15	Nitril Eldiven (L beden)	paket	2
16	Nutrient Agar 500 gr	adet	1
17	LB broth (MILLER) ( Luria Bertani ) 500 gr	adet	1
18	Gram-Color Stain Set 5x500 ml	adet	1
19	Agar-Agar (pure) granül 1 kg/1 adet	adet	1
20	Petri kutusu - P.S - 90x17 mm - steril A 500ad/pk/ 2 paket	adet	1
21	Havan - porselen - çap 148 mm+ tokmak - porselen - 150 mm	adet	10
22	Mikrotüp 1.5 Ml, Pp, Kapaklı,Nötral, 1000 Lik 1000 Ad/paket	paket	5
23	Eppendorf Tüpü 2 Ml, Kapaklı 1000 Ad.	paket	5
24	10 µl Universal Pipette Tips	adet	5
25	200 µl Universal Pipette Tips	adet	5
26	1000 µl Universal Pipette Tips	adet	5
27	PCR tüp - 0,2 ml - düz kapak 1000 ad/pk.	paket	5
28	Öze - HIPS - igne uc / halka uç 10ad/pk	paket	3
29	Pens - paslanmaz çelik - genel amaçlı - düz - yuvarlak uçlu - 130 mm	adet	3

13. KISIM (13. Kısım (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-2))

1	Sodium Hydroxide (NaOH) 1Kg	adet	3
2	Kjeldahl Protein Tableti 5 gram 1000 adet/kutu	kutu	1
3	Sulfuric Acid 2,5 LT	adet	2
4	Hydrochloric Acid 0,1 mol/L 1000 Ml	adet	1
5	Boric acid 1 Kg	adet	1
6	F57 filter Bag 100 adet/paket	paket	1
7	Acid Detergent Dry Concentrate 400 GR	adet	1
8	Neutral Detergent Dry Concentrate 1200 gr+ Triethylene Glikol 200 ML	adet	1
9	Alpha Amylase 250 ML	adet	1
10	Sodium Sulfite (Na2SO3 ) 500 gr	adet	1
11	Marking pen	adet	1
12	Cetyl trimethylammonium bromide 100G	adet	1
13	Stomacher Poşet 25'li Paketlerde, 190 x 300 mm 400 ML (400 ADET)	paket	1
14	Steril plastik petri kutusu (90 mm x 17 mm) (koli)	koli	1
15	1-Butanol (2.5 L)	adet	1
16	Dietil eter (2,5 L)	adet	2
17	Plate Count Agar (500 g)	adet	1
18	Potato dextrose agar 500 G	adet	1
19	2-Thiobarbituric Acid 25 GR	adet	1
20	Potassium Iodide (1 kg)	adet	1
21	Ringer tableti (100 tablet/kutu)	kutu	1

14. KISIM (14. Kısım (Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu-1))

1	Sublimasyon Porselen Beyaz Kupa 36 lı Koli	koli	3
2	Sublimasyon Sert Zemin Kağıdı A3	paket	3
3	Sublimasyon Sert Zemin Kağıdı A4	paket	3
4	Sublimasyon Gümüş Krom Anahtarlık-Çift Taraflı	adet	100
5	Sublimasyon Magnet 6x9,2 cm	adet	50
6	Sublimasyon Bez Çanta 35x40 cm - Çift Taraflı Baskı	adet	50
7	Sublimasyon Polyester Tişört Yetişkin (XS-S-M-L-XL-XXL)	adet	100

15. KISIM (15. Kısım (Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu-2))

1	Kafalı, Kollu, Pantolon Giydirilebilen Prova Mankeni	adet	10
2	Sürfile Makası	adet	5
3	Çıt Makası	adet	10
4	Parşömen Kağıdı	adet	100
5	Bossa Serj Vigure Kumaş 30m	top	1
6	Mavi saten kumaş 40m	top	1
7	Amerikan Bezi 50m	top	1
8	Mermerşahi 40m	top	1
9	Lacivert Polar Kumaş 50m	top	1
10	Haki Polar Kumaş 50m	top	1
11	Bordo Polar Kumaş 50m	top	1
12	Siyah Polar Kumaş 50m	top	1
13	3iplik Lacivert Örme Kumaş	top	1
14	Siyah 506 Numara Tela	top	1
15	Beyaz 506 Numara Tela	top	1
16	Siyah, Beyaz, Kuvarz Mavi Dikiş ipi 6şar adet	kutu	1
17	Siyah, Beyaz, Kuvarz Mavi Nakış ipi 6şar adet	kutu	1
18	12-14 Numara Nakış İğnesi	kutu	1
19	Çelik Toplu İğne	paket	10
20	İnce El Dikiş İğnesi	kutu	10
21	Uçan Kalem	adet	100
22	Sağ- Sol Makine Ayağı 5'li	paket	1
23	Büzgü Ayağı 5'li	paket	1
24	Saten Ayağı 5'li	paket	1
25	Gren	paket	3
26	Balen	paket	3
27	Göğüs Yastığı	adet	1
28	Kesim İçin ağırlık	adet	3
29	50cm metal cetvel	adet	5
30	Deri delgi zımbası (2-3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-13-14mm lik) (13 LÜ)	adet	1
31	100'er metre Beyaz, Bordo, Krem, Açık Yeşil, Koyu Yeşil, Lacivert, Sarı, Parlement Mavi, Gri, Taba renkli 1 mm mumlu ip (100'er metre/her renk	adet	1
32	500'er metre Siyah, Krem, Kahverengi renkli 1 mm mumlu ip (Her renkten)	adet	1
33	250ml sıvı silikon	adet	5

16. KISIM (16. Kısım (Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu-3))

1	Beher 5 mL	adet	50
2	Beher 50 mL	adet	50
3	Beher 100 mL	adet	50
4	Beher 500 mL	adet	50
5	Cam Pipet 5 mL	adet	5
6	Pipet Sehpası	adet	1
7	Lam	paket	1
8	Lamel	paket	1
9	Mezür 10 mL	adet	5
10	Mezür 50 mL	adet	5
11	Mezür 100 mL	adet	5
12	Deney Tüpü	adet	50
13	Falkon Tüp	paket	1
14	Cam Baget	adet	5
15	Porselen Kroze	adet	20
16	Saat Camı	adet	20
17	Balon Joje 50 mL	adet	10
18	Balon Joje 100 mL	adet	10
19	Erlen 50 mL	adet	10
20	Tartım Kabı(50lik)	paket	1
21	Hegzan 5l	adet	1
22	Titrasyon Seti	adet	5
23	Şilifli Balon	adet	1
24	İki Boyunlu Balon	adet	10
25	Piset	adet	5
26	Spatül	adet	10
27	Maşa	adet	2
28	Clevenger Set	adet	1
29	Bunsen Beki	adet	1

17. KISIM (17. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-1))

1	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap: 30 mm)	kilogram	20
2	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 40 mm)	kilogram	40
3	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 50 mm)	kilogram	45
4	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 60 mm)	kilogram	60
5	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 80 mm)	kilogram	100
6	Çelik Yuvarlak CK40 (Çap 20 mm) (5 boy)	kilogram	75
7	Çelik Yuvarlak CK40 (Çap 25 mm) (5 boy)	kilogram	120
8	Çelik Yuvarlak CK40 (Çap 30 mm) (5 boy)	kilogram	170
9	Çelik Kare CK40 (40x40 mm) (3 boy)	kilogram	230

18. KISIM (18. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-2))

1	Yıldız Tornavida Seti	set	5
2	Düz Tornavida Seti	set	5
3	Elektronikçi Tornavida Seti	set	5
4	Kargaburun, Yan Keski, Pense 3'lü Set	set	5
5	Çatal İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy - 12li Set	set	2
6	Lehim Pompası	adet	10
7	Lehim Teli 500gr	adet	2
8	2.5 mm2 NYAF Kablo Siyah (100 metre)	adet	2
9	2.5 mm2 NYAF Kablo Mavi (100 metre)	adet	2
10	2.5 mm2 NYAF Kablo Kırmızı (100 metre)	adet	2
11	2.5 mm Çift Girişli Kablo Yüksüğü (1000 Adet)	paket	1
12	2.5 mm Kablo Yüksüğü (1000 Adet)	paket	1
13	5'li 5mt Akım Korumalı Grup Priz	adet	5

19. KISIM (19. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-3))

1	Beher - 25 ml	adet	6
2	Beher - 50 ml	adet	6
3	Beher - 100 ml	adet	6
4	Beher - 250 ml	adet	6
5	Beher - 500 ml	adet	6
6	Beher - 1000 ml	adet	6
7	Beher - 2000 ml	adet	6
8	Beher - 5000 ml	adet	6
9	Erlen - cam - orta boyun - 250 ml	adet	2
10	Erlen - cam - orta boyun - 500 ml	adet	2
11	Balon joje - 25 ml	adet	2
12	Balon joje - 50 ml	adet	2
13	Balon joje - 100 ml	adet	2
14	Mezür - 100 ml	adet	2
15	Mezür - 250 ml	adet	2
16	Mezür - 500 ml	adet	2
17	Ayırma hunisi (Armut tip) - 250 ml	adet	2
18	PTFE Musluklu Büret - 250 ml	adet	2
19	Dereceli Pipet (Mohr Pipeti) - 25 ml	adet	2
20	Saat Camı - Ø50 mm Çap	adet	5
21	Cam Huni - Ø60 mm çap-8 mm uzunluk	adet	2
22	Amber (Kahverengi) Cam Şişe - 25 CC	adet	200
23	Cam Baget - Ø6 x 200 mm - 10'lu	paket	1
24	PTFE Vanalı Vakumlu Desikatör - Ø200mm 1'li set	set	1
25	Plastik pipet - 3 ml - 500'lü	paket	1
26	Cam Petri Kabı - 80 x 15 mm - 5'li set	kutu	1
27	pH İndikatör Kağıdı 0-14	adet	1
28	Filtre kağıtları (Beyaz Bant) - 125 mm	adet	1
29	Kapaklı Alümina Kroze - 50 mL- Ø55 x 40 mm	adet	5
30	Düz Paslanmaz Çelik Cetvel - 300 mm uzunlukta-0,5 mm / 1 mm	adet	3
31	Parafilm - Büyük Boy (10 cm x 38 m)	adet	2
32	Laboratuvar Ayaklı Stand - 1 set	adet	3
33	Kaşık Uçlu spatül	adet	3
34	Cam termometre	adet	3
35	Laboratuvar Koruyucu Gözlüğü	adet	10
36	Manyetik Balık - Silindirik - 10 x 6 mm	adet	2
37	Manyetik Balık - Silindirik - 25 x 6 mm	adet	2
38	Manyetik Balık - Silindirik - 40x 8 mm	adet	2
39	Çift Taraflı Bant - 36 mın x 20 mt	adet	3
40	Japon Yapıştırıcısı - 400 ml / 100 gr	adet	2
41	Hızlı Yapıştırıcı - 20 gr	adet	2
42	Pla Filament - 1.75 mm -Siyah, Beyaz, Mavi (1 kg)	adet	3
43	Abs Filaınent - 1.75 mm (1 kg) -siyah	adet	1
44	Tpu 95a Filament - Mavi, 1.75 mm, Bambu Lab Uyumlu (l kg)	adet	1
45	Lehim Teli - 0,75 mm, 60/40 (500 gr)	adet	1
46	Lehim Pastası (FLUX) - (50 gr)	adet	3
47	Poliüretan Pnömatik Hortum - 6x8 mm - 10 metre	adet	1
48	Poliüretan Pnömatik Hortum - 4x6 mm - Pu Pnömatik - 10 metre	adet	1
49	Pnömatik Y Rakor - 6 mm	adet	20
50	Pnömatik Y Rakor - 8 mm	adet	20
51	Pnömatik T Bağlantı Rakoru - 6 mm	adet	20
52	Pnömatik T Bağlantı Rakoru - 8 mm	adet	20
53	Silikon conta levha	adet	1
54	Cıvata, pul, somun seti - 19 çeşit - 1450 adet	set	1
55	Teflon Bant - 12mm genişlik 10 mm uzunluk 10'lu paket	paket	5
56	Cırt Kelepçe - 3,6mm genişlik 370mm uzunluk 100'lü paket	paket	2
57	Maket bıçagı - 18 mm genişlik	adet	3
58	Piset - 500 ml	adet	5
59	Lateks Eldiven	kutu	2
60	Makas - 160 mm	adet	3
61	Havan - porselen - tokmak Çap 148 mm	adet	2
62	Havan - porselen - tokmak Çap 80 mm	adet	2

20. KISIM (20. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-4))

1	Tornavida takımı düz 6'lı set	set	1
2	Tornavida takımı yıldız 6' lı set	set	1
3	1/20 Kumpas	adet	2
4	1/50 Kumpas	adet	2
5	Şerit metre 10m	adet	2
6	Açık anahtar takımı (6-32)	set	1
7	Yıldız anahtar takımı (6-32)	set	1
8	Cırcır ve Lokma Takımları:1/4'' 3/8'' 1/2'' cırcır kollarıuzatmalar ve lokma seti	set	1
9	Tırmık	adet	3
10	Kürek-Bel	adet	3
11	Çapa	adet	3
12	Allen anahtar takımı 12'li	set	1
13	Üçgen eğe (8-10)'' orta diş çapraz	adet	3
14	Kare eğe(8-10)'' orta diş çapraz	adet	3
15	Yuvarlak eğe (8-10)'' orta diş çapraz	adet	3
16	Lama eğe (8-10)'' orta diş çapraz	adet	3
17	Balık sırtı eğe (8-10)'' orta diş çapraz	adet	3

21. KISIM (21. Kısım (Ulukışla Meslek Yüksekokulu))

1	Desikatör	adet	1
2	CaCl2/	adet	1
3	Mg SO4/	adet	1
4	NaSO4/	adet	1
5	CaSO4/	adet	1
6	AlO3	adet	1
7	Manyetik balık seti	set	1
8	Piset - 500ml	adet	4
9	Kroze - Porselen - Uzun Form - Çap 30 mm	adet	10
10	Kroze Maşası	adet	1

22. KISIM (22. Kısım (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı))

1	Misina İpi (1 Top- 916 m -3,3 mm - Yuvarlak- Yeşil)	metre	18.320
2	Çim Traktörü Şanzımanı (Stiga Estate 22-24 HP Uyumlu veya Dengi)	adet	1
3	Çim Traktörü Şanzımanı (Oleo-Mac 124/22 H Uyumlu veya Dengi)	adet	1
4	Çim Traktörü Bıçak Kayışı (V Tipi)	adet	10
5	Çim Traktörü Bıçak Kayışı	adet	25
6	Çim Traktörü Şanzıman Kayışı	adet	20
7	Çim Traktörü Sağ Bıçak	adet	8
8	Çim Traktörü Sol Bıçak	adet	8
9	Motorlu Tırpan Misina Başlığı (Load&Go Tipi veya Dengi)	adet	120
10	Misina Başlığı Kapağı	adet	230

23. KISIM (23. Kısım (Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi))

1	7 numara steril eldiven (1 paket/50 adet)	paket	2
2	7.5 numara steril eldiven (1 paket/50 adet)	paket	2
3	8 numara steril eldiven (1 paket/50 adet)	paket	2
4	Tek kullanımlık eldiven M veya L boy (1 paket/50 adet)	paket	6
5	Enjektör 5 ml (1 paket/100 adet)	paket	3
6	Pembe intraket (1 paket/100 adet)	paket	2
7	Mavi intraket (1 paket/100 adet)	paket	2
8	Flaster yapıştıcı bant 10x10	adet	4
9	Serum fizyolojik (50ml)	adet	100
10	Serum fizyolojik (100 ml)	adet	100
11	Serum seti	adet	150

Okas Kodu	Okas Açıklaması
33953000	Post-mortem kan tespit kitleri veya sarf malzemeleri
31681300	Elektrik devreleri
33141560	İnsan organları
85142100	Fizyoterapi hizmetleri
98312100	Tekstil-emprenye hizmetleri
44316400	Avadanlık, hırdavat

EK:

Sarf Malzemeleri Alımı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1572801

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI

b) Adresi: BOR YOLU ÜZERI 7.KM. ORGANIZE - NİĞDE MERKEZ / NİĞDE

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi:

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

b) Adresi: BOR YOLU ÜZERI 7.KM. ORGANIZE - NİĞDE MERKEZ / NİĞDE

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi:

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Sarf Malzemeleri Alımı , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

Sıra No

Açıklama

Birimi

Miktarı

1. KISIM (1. Kısım (Fen Fakültesi - Kimya Bölümü))

1	Gümüş Nitrat (Silver Nitrate) GR for Analysis ACS, ISO 25 g	adet	1
2	Antimony(III) Chloride GR for Analysis 250 g	adet	1
3	Aurintricarboxylic Acid Ammonium Salt 25 g	adet	1
4	Iron(III) Nitrate Nonahydrate GR for Analysis ACS 250 g	adet	1
5	Calcium Nitrate Tetrahydrate GR for Analysis ACS 500 g	adet	1
6	Ammonium Heptamolybdate Tetrahydrate (Ammonium Molybdate) Extra	adet	1
7	Barium Acetate ACS Reagent, 99% 100 g	adet	1
8	Silver Acetate ReagentPlus®, 99% 5 g	adet	1
9	1-Naphthylamine for Synthesis 100 g	adet	5

2. KISIM (2. Kısım (Fen Fakültesi - Biyoteknoloji Bölümü))

1	Human HIF-1A ELISA Kit	adet	1
2	SOD Test Kiti	adet	1
3	Cytotoxicity LDH Assay Kit	adet	1
4	Malondialdehyde (MDA) Colorimetric Assay Kit (100 assay)	adet	1
5	Nitril Eldiven (Medium)	kutu	15
6	Nitril Eldiven (Large)	kutu	15
7	Ph ölçüm Kağıdı (5 mt)	adet	2
8	Cam Pipet 250ad/pk	paket	10
9	Tekrarlı Dispenser 1ad/pk	paket	1
10	Tekrarlı Dispenser Ucu (5 ml) 10Ad/pk	paket	5
11	Tekrarlı Dispenser Ucu (25 ml) 10Ad/pk	paket	5
12	Balon joje (100 ml)	adet	10
13	Balon joje (50 ml)	adet	10
14	Amyantlı Tel	adet	2
15	Bistüri Sapı	adet	4
16	Bistüri Ucu 100ad/pkt	paket	4
17	Antibiyogram diski-ceftriaxon 10AD/PKT	paket	1
18	Antibiyogram diski-chloramphenicol 10AD/PKT	paket	1
19	Antibiyogram diski-erythromycin 10AD/PKT	paket	1
20	Antibiyogram diski-rifampicin 10AD/PKT	paket	1
21	Antibiyogram diski-tetracycline 10AD/PKT	paket	1
22	Antibiyogram diski-penicillin 10AD/PKT	paket	1
23	Teksoll (5 lt)	adet	3
24	El Dezenfektanı	adet	1
25	Gamborg B5 medium	adet	1
26	Murashige ve Skoog Besiyeri	adet	1
27	Sakkaroz 1 kg.	adet	1
28	Agar 1 kg.	adet	1
29	TLC Silika jel alüminyum levha (25ad.)	paket	1
30	10 ml kapaklı cam tüp 100ad/pk	paket	1
31	Triphenyltetrazolium Chloride 10 gr.	adet	1
32	plastik Spektrofometre küveti 100ad/pk	paket	1
33	plant DNA extraction kit	adet	1
34	SYBR Green qPCR Master Mix (FIREPol® Master Mix)	adet	5
35	Taq DNA Polimeraz (Taq Master Mix)	adet	5
36	Agaroz (AGAROSE)	adet	1
37	cDNA Sentez Kiti (smART First Strand cDNA Synthesis kit)	adet	3
38	Steril Tek kullanımlık Öze (10 ul Öze Ucu) 10ad/pk	paket	10
39	Petri Kutusu 90 mm 500ad/pk	paket	2
40	Parafilm	paket	1
41	Kaba Filtre Kağıdı 250ad/pkt	paket	1
42	Lam 50ad/pk	paket	1
43	96lık Saklama Kutusu (Combi-max 96 Tube Rack)	paket	1
44	Eppendorf tüpler için tüplük (96 Place StarRack with Lid)	paket	1
45	MRS Agar 500 gr.	adet	1
46	Nuclease Free Water	adet	1
47	EDTA Toz (EDTA, Disodium Dihydrate, Biotechnology Grade) 500g	adet	1
48	DNA Ladder (100 bp DNA Ladder Ready to Load)	adet	1
49	Trizol (RNA Extracol)	adet	1
50	Skim Milk Powder (SKIM MILK (NON FAT POWDER)) 500g	adet	1
51	PCR Tüpü (1,5 ml PCR Tüpü, Gama Steril) 250 ad/pk	paket	5
52	Falcon Tüp-15 ml (15 ml Centrifuge Tube, Conical, Loose) 50ad/pk	paket	4
53	Falcon Tüp-50 ml (50 ml centrifuge tube) 50ad/pk	paket	4
54	PCR Tüpü (0,2mL PCR Tüpü Düz Kapaklı) 1000 ad/pk.	paket	4
55	Pipet Ucu (10 µL) 1000 ad/pk.	paket	5
56	Pipet Ucu (200 µL) 1000 ad/pk.	paket	6
57	Pipet Ucu (1000 µL) 500ad/pk	paket	6
58	Vida Kapaklı Tüp 100ad/pk	paket	6

3. KISIM (3. Kısım (Mühendislik Fakültesi - Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü))

1	Sigorta (6x30mm 1A)	adet	1.000
2	Sigorta (5x20mm 500mA)	adet	1.000
3	Direnç (4.7K?)	adet	400
4	Direnç (1.2K?)	adet	500
5	Direnç (10K?)	adet	1.000
6	Direnç (1K?)	adet	1.000
7	Direnç (2.2M?)	adet	1.000
8	Direnç (100?)	adet	1.000
9	Potansiyometre (10K?)	adet	50
10	Potansiyometre (50K?)	adet	50
11	Potansiyometre (100K?)	adet	50
12	Transistör (2N2222)	adet	500
13	Transistör (BC556)	adet	50
14	Transistör (BF245A)	adet	200
15	Entegre (74HC76)	adet	100
16	Kapasitör (10uF 16V)	adet	150
17	Kapasitör (10uF 50V)	adet	100
18	Kapasitör (10nF)	adet	100
19	Kapasitör (56nF)	adet	100
20	Bobin (1.5mH)	adet	100
21	Bobin (2.2mH)	adet	100
22	Bobin (10mH)	adet	150
23	Bobin (100mH)	adet	50

4. KISIM (4. Kısım (Mühendislik Fakültesi - Gıda Mühendisliği Bölümü))

1	1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl Free Radical >97.0%(HPLC) (5gr)	adet	1
2	2-Propanol ? 99.8% Extra Pure (2,5lt)	adet	2
3	Agar-agar granulated, purified and free from inhibitors 1 KG	adet	1
4	Acetıc Acıd (Glacıal) 100% 2,5lt	adet	1
5	Anaerobic Jar 2,5 Lt Hacminde	adet	1
6	Anaerocult® A 10 SETS	adet	1
7	Aseton ? 99.5% , Ph Eur 2,5lt	adet	2
8	Baird Parker Agar (500 g)	adet	1
9	Balon joje (50 mL) (2adet/ pk)	paket	2
10	Brilliant Green ile (BGB) Broth (500 g)	adet	1
11	Brom fenol blue (Sedimentasyon test çözeltisi) (1 L)	adet	1
12	Cam boncuk 3.5/4mm 1kg	adet	1
13	Cam numune şişesi (250 mL) (10adet/pk)	paket	1
14	Chloroform ? 99% 2,5lt	adet	1
15	Copper(Iı) Sulfate Pentahydrate ? 99% (1kg)	adet	1
16	Dıethyl Ether ? 99.5% 2,5lt	adet	1
17	Eosin Metilen Blue Agar (500 g)	adet	1
18	Escherichia coli Broth (EC) (500 g)	adet	1
19	Folın-Cıocalteu'S Phenol Reagent (500ml)	adet	1
20	Formaldehyde Solutıon About 37%, Extra Pure (2,5lt)	adet	1
21	Formıc Acıd ?%85, Extra Pure (2,5lt)	adet	1
22	Gram boyama seti	adet	1
23	Gerber süt bütirometresi (0-5%)	adet	10
24	Gümüş Klorür Extra Pure (25gr)	adet	1
25	Hydrochlorıc Acıd Fumıng 37% (2,5lt)	adet	1
26	Hydrogen Peroxıde 35% Extra Pure (2,5lt)	adet	1
27	Kaba filtre kağıdı-- 40 x 40 cm ebatlar - 60 gr 250adet/pk	paket	1
28	Kovacs' İndole Reagent (500 ml)	adet	2
29	Latik asitli sedimentasyon test çözeltisi (Sedimentasyon test çözeltisi)(1L)	adet	1
30	Lauryl Sulfate Tryptose (LST) Broth (500 g)	adet	1
31	Manyetik Balık ( 50x8 mm) 6adet/pk	paket	1
32	Manyetik Balık (10x6 mm) 10adet/ pk	paket	1
33	Manyetik Balık (30x6 mm) 10adet/ pk	paket	1
34	Manyetik Balık (40x8 mm) 10adet/ pk	paket	1
35	Manyetik Balık (60x9 mm) 6 adet/pk	paket	1
36	Manyetik Balık Tutucu	adet	1
37	Mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 100 ml 2adet/pk	paket	1
38	Mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 25 ml 2adet/pk	paket	1
39	Mezür - uzun form - hexagonal cam tabanlı - A kalite - grup sertifikalı - mavi skala - 50 ml 2adet/pk	paket	1
40	M17 agar 500g	adet	1
41	Mrs-Agar	adet	1
42	NaOH ? 99% 1kg	adet	1
43	N-Hexane ? 96%, Extra Pure 2,5lt	adet	1
44	Nitril eldiven large	paket	2
45	Petrol eteri (5L)	adet	1
46	Pipet uçları 1 ml (500 adet)	paket	1
47	Pipet uçları 5 ml (250 adet)	paket	1
48	Pipet uçları 10 ml (100 adet)	paket	1
49	Plate count agar (500 g)	adet	1
50	Porselen kroze (uzun form) (5adet/ pk)	paket	2
51	Potassıum Chromate ? 99.5%, For Analysıs 1kg	adet	1
52	Potasyum iyodür ? 99.5%, 1kg	adet	1
53	Potasyum Sodyum Tartarat, Gr For Analysis 1kg	adet	1
54	Potato dextrose agar (500 g)	adet	1
55	Sedimentasyon mezürü	adet	2
56	Silver nitrate puriss. Ph. Eur., ?99.8% (100gr)	adet	1
57	Sodıum Carbonate Anhydrous ? 99.5% 1kg	adet	1
58	Sodıum Chlorıde ? 99.5%, For Analysıs 1kg	adet	1
59	Süt bütirometresi tıpacı	adet	10
60	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 100 Ml	adet	10
61	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 250 Ml	adet	10
62	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 500 Ml	adet	10
63	Şişe - Borosilikat Cam - Şeffaf - Vidalı Kapaklı - 1000 Ml	adet	10
64	Teksoll (%96) (5L)	adet	4
65	Termometre-elektronik	adet	1
66	5-(Hydroxymethyl)furfural ?99%, FG (1gr)	adet	1
67	Tüp - cam - vidalı kapaklı - 16 x 160 mm 100adet/pk	paket	1
68	Tüp - santrfüj - P.P - vidalı kapaklı - 50 ml 50adet/pk	paket	1
69	Tüp standı - demonte - P.P - 21 delik - 30 mm tüpler için	adet	1
70	Violet Red Bile Agar (500 g)	adet	1
71	Wijs Solution 1lt	adet	1
72	Petri, 90x15 mm, Aseptik Steril 500adet/pk	paket	1

5. KISIM (5. Kısım (Tıp Fakültesi-1))

1	Xylenes 2,5 Lt	adet	4
2	Formaldehyde Solution %37 2,5 Lt	adet	1
3	Mayer Hematoksilen Stain 1 Lt	adet	1
4	Eosin Y 1 Lt	adet	1
5	Masson Trichrome Stain Kit (150 test)	adet	2
6	PAS boyama kiti 150 test	adet	2
7	Lam tek taraf rodajlı 50'li	paket	10
8	Lamel 24X50 Mm, 1000'li	paket	1
9	Lamel 24X24 Mm, 1000'li	paket	1
10	Entellan, 250ML	adet	2
11	Kaba Filtre Kağıdı 40x40 250'li	paket	5
12	Pastör Pipeti Non-Steril 500'lü	paket	1
13	Mikrotom Bıçağı Low profil Mx35 50'li	paket	2
14	Nitril Eldiven M	paket	5
15	Bistüri Ucu No:20 100'lü	paket	1
16	Bistüri Ucu No:24 100'lü	paket	1
17	Pamuk 1Kg	adet	1
18	Sargı bezi, non-steril, rulo, 10cm x100m	adet	1
19	Parafilm Rulo 10 cm x 38 m	adet	1
20	Lanset Steril 200'lü	paket	2
21	Enjektör 5ml 100'lü	paket	4
22	Enjektör 10ml 100'lü	paket	4

6. KISIM (6. Kısım (Tıp Fakültesi-2))

1	Formaldehit (2,5 lt)	adet	6
2	Aseton (2,5lt)	adet	4
3	Gliserin (5 lt)	adet	2
4	Bistüri (No: 18)	kutu	3
5	Bistüri (No: 15)	kutu	2
6	Bistüri (No: 12)	kutu	2
7	Bistüri (No: 11)	kutu	2
8	Bistüri (No: 10)	kutu	2
9	Sütur (12li)	kutu	1
10	Eldiven (Large)	kutu	15
11	Timol Kristali (100 gr)	adet	1
12	İris Pensi	adet	2
13	Makas (7 cm, düz ağız)	adet	2
14	Makas (10 cm, düz ağız)	adet	2
15	Makas (12 cm, eğri ağız)	adet	1
16	Portegü	adet	1
17	Kadavra çekici	adet	1

7. KISIM (7. Kısım (Tıp Fakültesi-3))

1	Tahnitli Kalp Kadavrası	adet	1
2	Tahnitli Beyin Kadavrası	adet	1

8. KISIM (8. Kısım (Tıp Fakültesi-4))

1	Bakteriyolojik Agar 500 g'lık kutu	adet	2
2	MAC Conkey Agar 500 g'lık kutu	adet	1
3	Tryptic Soy Agar 500 g'lık kutu	adet	1
4	Coagulase Rabbit plasma kiti	adet	2
5	MR-VP Broth 500 g'lık kutu	adet	1
6	Barritt reaktifi A (a-Naftol %5) 100 ml	adet	1
7	KOH 500 g'lık kutu	adet	1
8	Metil Kırmızısı solüsyonu MR 100 ml	adet	1
9	Steril eküvyon çubuk (tahta çubuk) 100'lük paket	paket	10
10	Steril Plastik Petri (paketli) 500'lü	paket	1
11	96'lık raklı filtreli pipet ucu 10 ul (96'lık kutu)	paket	15
12	96'lık raklı filtreli pipet ucu 200 ul (96'lık kutu)	paket	15
13	96'lık raklı filtreli pipet ucu 1000 ul (96'lık kutu)	paket	15
14	Giemsa Wright Stain Solution 500 ml	adet	2
15	El antiseptiği şişe	adet	10
16	Gazlı bez (1 top)	adet	1
17	Pamuk (1 top)	adet	1

9. KISIM (9. Kısım (Tıp Fakültesi-5))

1	Refleks çekici	adet	15
2	Lanset	paket	10
3	Sahli Hemometresi	adet	10
4	Heparinlenmiş özel kapillertüpler	paket	5
5	Anti A Test Serumu, Anti B Test Serumu, Anti D Test Serumu 5'er adet	adet	5
6	Cam Kalemi	adet	5
7	Heparinsiz Kapiller tüp	paket	5
8	Spor (Kan tüpleri koymak için)	adet	20
9	Serum fizyolojik (1 lt)	adet	5
10	EKG Elektrodu	paket	20
11	SFT Karton Ağızlık (1 paket/200 adet)	paket	1
12	Eldiven Small	paket	10
13	Eldiven Medium	paket	10
14	Eldiven Large	paket	10
15	Maske (50 adet/paket)	paket	2
16	Oftalmaskop	adet	10
17	Diyapozon seti	adet	3
18	Thoma lamı	adet	15
19	Süzgeç (filtre) kağıdı (paket 100 adet)	paket	1
20	Pamuk (nonsteril) (1 kg)	adet	5
21	Spanch (nonsteril) paket 150 adet	paket	5
22	Manuel tansiyon aleti	adet	5
23	Stetoskop	adet	5
24	1 ml lik enjektör paket 100 adet	paket	2
25	2 ml lik enjektör paket 300 adet	paket	2
26	5 ml lik enjektör paket 150 adet	paket	2
27	İnsülin enjektörü	paket	1
28	Lam paket 50 adet	paket	5
29	Lamel paket 100 adet	paket	5
30	Büyük makas (kırtasiye tipi)	adet	2
31	Parafilm	adet	2
32	Alüminyum folyo	adet	2
33	Dezenfektan 5 lt	adet	1
34	Beher (500 ml)	adet	2
35	Piset (500 ml)	adet	2
36	Spatül (kaşıklı)	adet	5
37	Saat camı	paket	2
38	pH kağıdı	paket	3
39	Penset (ucu tırtıklı)	adet	2
40	Penset (ucu künt)	adet	2

10. KISIM (10. Kısım (Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi-1))

1	EKG Elektrotları Mandal-EKG Cihazı için	adet	50
2	EKG Elektrotları-KPET sistemi için	adet	50
3	Nazal Kanül	adet	10
4	Basit Yüz Maskesi	adet	3
5	Non-Rebreather Maskeler	adet	3
6	Diffüzör maske	adet	3
7	Ventüri Maske	adet	3
8	Yüksek Akımlı Nasal Kanül	adet	3
9	Trakeostomi bağlantısı	adet	3
10	T-tube	adet	3
11	Deve boynu	adet	3
12	Ambu maske	adet	3
13	Aspirasyon sondası	adet	3
14	Duba	adet	4

11. KISIM (11. Kısım (Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi-2))

EMG-Dual Elektrot

paket

12. KISIM (12. Kısım (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-1))

1	Torf (200lt)	adet	6
2	Perlit (200lt)	adet	6
3	Lam	paket	13
4	Lamel	paket	13
5	Pens	adet	6
6	Pasteur Pipette 3 ml 500 adet/paket	paket	1
7	Patates Dekstroz Agar 500 gr	adet	2
8	Bistüri Sapı (No:1)	adet	9
9	Bistüri Ucu (No:11) 100 adet/paket	paket	4
10	Metilen Mavisi Çözeltisi 500 ml	adet	1
11	Kaba Filtre Kağıdı 40X40 cm 75 gr/m2 250 Adet/Paket	paket	1
12	Toprak Analiz Kiti	adet	2
13	Nitril Eldiven (S beden)	paket	2
14	Nitril Eldiven (M beden)	paket	2
15	Nitril Eldiven (L beden)	paket	2
16	Nutrient Agar 500 gr	adet	1
17	LB broth (MILLER) ( Luria Bertani ) 500 gr	adet	1
18	Gram-Color Stain Set 5x500 ml	adet	1
19	Agar-Agar (pure) granül 1 kg/1 adet	adet	1
20	Petri kutusu - P.S - 90x17 mm - steril A 500ad/pk/ 2 paket	adet	1
21	Havan - porselen - çap 148 mm+ tokmak - porselen - 150 mm	adet	10
22	Mikrotüp 1.5 Ml, Pp, Kapaklı,Nötral, 1000 Lik 1000 Ad/paket	paket	5
23	Eppendorf Tüpü 2 Ml, Kapaklı 1000 Ad.	paket	5
24	10 µl Universal Pipette Tips	adet	5
25	200 µl Universal Pipette Tips	adet	5
26	1000 µl Universal Pipette Tips	adet	5
27	PCR tüp - 0,2 ml - düz kapak 1000 ad/pk.	paket	5
28	Öze - HIPS - igne uc / halka uç 10ad/pk	paket	3
29	Pens - paslanmaz çelik - genel amaçlı - düz - yuvarlak uçlu - 130 mm	adet	3

13. KISIM (13. Kısım (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi-2))

1	Sodium Hydroxide (NaOH) 1Kg	adet	3
2	Kjeldahl Protein Tableti 5 gram 1000 adet/kutu	kutu	1
3	Sulfuric Acid 2,5 LT	adet	2
4	Hydrochloric Acid 0,1 mol/L 1000 Ml	adet	1
5	Boric acid 1 Kg	adet	1
6	F57 filter Bag 100 adet/paket	paket	1
7	Acid Detergent Dry Concentrate 400 GR	adet	1
8	Neutral Detergent Dry Concentrate 1200 gr+ Triethylene Glikol 200 ML	adet	1
9	Alpha Amylase 250 ML	adet	1
10	Sodium Sulfite (Na2SO3 ) 500 gr	adet	1
11	Marking pen	adet	1
12	Cetyl trimethylammonium bromide 100G	adet	1
13	Stomacher Poşet 25'li Paketlerde, 190 x 300 mm 400 ML (400 ADET)	paket	1
14	Steril plastik petri kutusu (90 mm x 17 mm) (koli)	koli	1
15	1-Butanol (2.5 L)	adet	1
16	Dietil eter (2,5 L)	adet	2
17	Plate Count Agar (500 g)	adet	1
18	Potato dextrose agar 500 G	adet	1
19	2-Thiobarbituric Acid 25 GR	adet	1
20	Potassium Iodide (1 kg)	adet	1
21	Ringer tableti (100 tablet/kutu)	kutu	1

14. KISIM (14. Kısım (Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu-1))

1	Sublimasyon Porselen Beyaz Kupa 36 lı Koli	koli	3
2	Sublimasyon Sert Zemin Kağıdı A3	paket	3
3	Sublimasyon Sert Zemin Kağıdı A4	paket	3
4	Sublimasyon Gümüş Krom Anahtarlık-Çift Taraflı	adet	100
5	Sublimasyon Magnet 6x9,2 cm	adet	50
6	Sublimasyon Bez Çanta 35x40 cm - Çift Taraflı Baskı	adet	50
7	Sublimasyon Polyester Tişört Yetişkin (XS-S-M-L-XL-XXL)	adet	100

15. KISIM (15. Kısım (Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu-2))

1	Kafalı, Kollu, Pantolon Giydirilebilen Prova Mankeni	adet	10
2	Sürfile Makası	adet	5
3	Çıt Makası	adet	10
4	Parşömen Kağıdı	adet	100
5	Bossa Serj Vigure Kumaş 30m	top	1
6	Mavi saten kumaş 40m	top	1
7	Amerikan Bezi 50m	top	1
8	Mermerşahi 40m	top	1
9	Lacivert Polar Kumaş 50m	top	1
10	Haki Polar Kumaş 50m	top	1
11	Bordo Polar Kumaş 50m	top	1
12	Siyah Polar Kumaş 50m	top	1
13	3iplik Lacivert Örme Kumaş	top	1
14	Siyah 506 Numara Tela	top	1
15	Beyaz 506 Numara Tela	top	1
16	Siyah, Beyaz, Kuvarz Mavi Dikiş ipi 6şar adet	kutu	1
17	Siyah, Beyaz, Kuvarz Mavi Nakış ipi 6şar adet	kutu	1
18	12-14 Numara Nakış İğnesi	kutu	1
19	Çelik Toplu İğne	paket	10
20	İnce El Dikiş İğnesi	kutu	10
21	Uçan Kalem	adet	100
22	Sağ- Sol Makine Ayağı 5'li	paket	1
23	Büzgü Ayağı 5'li	paket	1
24	Saten Ayağı 5'li	paket	1
25	Gren	paket	3
26	Balen	paket	3
27	Göğüs Yastığı	adet	1
28	Kesim İçin ağırlık	adet	3
29	50cm metal cetvel	adet	5
30	Deri delgi zımbası (2-3-4-5-6-7-8 9-10-11-12-13-14mm lik) (13 LÜ)	adet	1
31	100'er metre Beyaz, Bordo, Krem, Açık Yeşil, Koyu Yeşil, Lacivert, Sarı, Parlement Mavi, Gri, Taba renkli 1 mm mumlu ip (100'er metre/her renk	adet	1
32	500'er metre Siyah, Krem, Kahverengi renkli 1 mm mumlu ip (Her renkten)	adet	1
33	250ml sıvı silikon	adet	5

16. KISIM (16. Kısım (Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu-3))

1	Beher 5 mL	adet	50
2	Beher 50 mL	adet	50
3	Beher 100 mL	adet	50
4	Beher 500 mL	adet	50
5	Cam Pipet 5 mL	adet	5
6	Pipet Sehpası	adet	1
7	Lam	paket	1
8	Lamel	paket	1
9	Mezür 10 mL	adet	5
10	Mezür 50 mL	adet	5
11	Mezür 100 mL	adet	5
12	Deney Tüpü	adet	50
13	Falkon Tüp	paket	1
14	Cam Baget	adet	5
15	Porselen Kroze	adet	20
16	Saat Camı	adet	20
17	Balon Joje 50 mL	adet	10
18	Balon Joje 100 mL	adet	10
19	Erlen 50 mL	adet	10
20	Tartım Kabı(50lik)	paket	1
21	Hegzan 5l	adet	1
22	Titrasyon Seti	adet	5
23	Şilifli Balon	adet	1
24	İki Boyunlu Balon	adet	10
25	Piset	adet	5
26	Spatül	adet	10
27	Maşa	adet	2
28	Clevenger Set	adet	1
29	Bunsen Beki	adet	1

17. KISIM (17. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-1))

1	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap: 30 mm)	kilogram	20
2	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 40 mm)	kilogram	40
3	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 50 mm)	kilogram	45
4	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 60 mm)	kilogram	60
5	Polyemid Çubuk Yuvarlak (Çap 80 mm)	kilogram	100
6	Çelik Yuvarlak CK40 (Çap 20 mm) (5 boy)	kilogram	75
7	Çelik Yuvarlak CK40 (Çap 25 mm) (5 boy)	kilogram	120
8	Çelik Yuvarlak CK40 (Çap 30 mm) (5 boy)	kilogram	170
9	Çelik Kare CK40 (40x40 mm) (3 boy)	kilogram	230

18. KISIM (18. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-2))

1	Yıldız Tornavida Seti	set	5
2	Düz Tornavida Seti	set	5
3	Elektronikçi Tornavida Seti	set	5
4	Kargaburun, Yan Keski, Pense 3'lü Set	set	5
5	Çatal İki Ağız Anahtar Takımı Kısa Boy - 12li Set	set	2
6	Lehim Pompası	adet	10
7	Lehim Teli 500gr	adet	2
8	2.5 mm2 NYAF Kablo Siyah (100 metre)	adet	2
9	2.5 mm2 NYAF Kablo Mavi (100 metre)	adet	2
10	2.5 mm2 NYAF Kablo Kırmızı (100 metre)	adet	2
11	2.5 mm Çift Girişli Kablo Yüksüğü (1000 Adet)	paket	1
12	2.5 mm Kablo Yüksüğü (1000 Adet)	paket	1
13	5'li 5mt Akım Korumalı Grup Priz	adet	5

19. KISIM (19. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-3))

1	Beher - 25 ml	adet	6
2	Beher - 50 ml	adet	6
3	Beher - 100 ml	adet	6
4	Beher - 250 ml	adet	6
5	Beher - 500 ml	adet	6
6	Beher - 1000 ml	adet	6
7	Beher - 2000 ml	adet	6
8	Beher - 5000 ml	adet	6
9	Erlen - cam - orta boyun - 250 ml	adet	2
10	Erlen - cam - orta boyun - 500 ml	adet	2
11	Balon joje - 25 ml	adet	2
12	Balon joje - 50 ml	adet	2
13	Balon joje - 100 ml	adet	2
14	Mezür - 100 ml	adet	2
15	Mezür - 250 ml	adet	2
16	Mezür - 500 ml	adet	2
17	Ayırma hunisi (Armut tip) - 250 ml	adet	2
18	PTFE Musluklu Büret - 250 ml	adet	2
19	Dereceli Pipet (Mohr Pipeti) - 25 ml	adet	2
20	Saat Camı - Ø50 mm Çap	adet	5
21	Cam Huni - Ø60 mm çap-8 mm uzunluk	adet	2
22	Amber (Kahverengi) Cam Şişe - 25 CC	adet	200
23	Cam Baget - Ø6 x 200 mm - 10'lu	paket	1
24	PTFE Vanalı Vakumlu Desikatör - Ø200mm 1'li set	set	1
25	Plastik pipet - 3 ml - 500'lü	paket	1
26	Cam Petri Kabı - 80 x 15 mm - 5'li set	kutu	1
27	pH İndikatör Kağıdı 0-14	adet	1
28	Filtre kağıtları (Beyaz Bant) - 125 mm	adet	1
29	Kapaklı Alümina Kroze - 50 mL- Ø55 x 40 mm	adet	5
30	Düz Paslanmaz Çelik Cetvel - 300 mm uzunlukta-0,5 mm / 1 mm	adet	3
31	Parafilm - Büyük Boy (10 cm x 38 m)	adet	2
32	Laboratuvar Ayaklı Stand - 1 set	adet	3
33	Kaşık Uçlu spatül	adet	3
34	Cam termometre	adet	3
35	Laboratuvar Koruyucu Gözlüğü	adet	10
36	Manyetik Balık - Silindirik - 10 x 6 mm	adet	2
37	Manyetik Balık - Silindirik - 25 x 6 mm	adet	2
38	Manyetik Balık - Silindirik - 40x 8 mm	adet	2
39	Çift Taraflı Bant - 36 mın x 20 mt	adet	3
40	Japon Yapıştırıcısı - 400 ml / 100 gr	adet	2
41	Hızlı Yapıştırıcı - 20 gr	adet	2
42	Pla Filament - 1.75 mm -Siyah, Beyaz, Mavi (1 kg)	adet	3
43	Abs Filaınent - 1.75 mm (1 kg) -siyah	adet	1
44	Tpu 95a Filament - Mavi, 1.75 mm, Bambu Lab Uyumlu (l kg)	adet	1
45	Lehim Teli - 0,75 mm, 60/40 (500 gr)	adet	1
46	Lehim Pastası (FLUX) - (50 gr)	adet	3
47	Poliüretan Pnömatik Hortum - 6x8 mm - 10 metre	adet	1
48	Poliüretan Pnömatik Hortum - 4x6 mm - Pu Pnömatik - 10 metre	adet	1
49	Pnömatik Y Rakor - 6 mm	adet	20
50	Pnömatik Y Rakor - 8 mm	adet	20
51	Pnömatik T Bağlantı Rakoru - 6 mm	adet	20
52	Pnömatik T Bağlantı Rakoru - 8 mm	adet	20
53	Silikon conta levha	adet	1
54	Cıvata, pul, somun seti - 19 çeşit - 1450 adet	set	1
55	Teflon Bant - 12mm genişlik 10 mm uzunluk 10'lu paket	paket	5
56	Cırt Kelepçe - 3,6mm genişlik 370mm uzunluk 100'lü paket	paket	2
57	Maket bıçagı - 18 mm genişlik	adet	3
58	Piset - 500 ml	adet	5
59	Lateks Eldiven	kutu	2
60	Makas - 160 mm	adet	3
61	Havan - porselen - tokmak Çap 148 mm	adet	2
62	Havan - porselen - tokmak Çap 80 mm	adet	2

20. KISIM (20. Kısım (Bor Meslek Yüksekokulu-4))

1	Tornavida takımı düz 6'lı set	set	1
2	Tornavida takımı yıldız 6' lı set	set	1
3	1/20 Kumpas	adet	2
4	1/50 Kumpas	adet	2
5	Şerit metre 10m	adet	2
6	Açık anahtar takımı (6-32)	set	1
7	Yıldız anahtar takımı (6-32)	set	1
8	Cırcır ve Lokma Takımları:1/4'' 3/8'' 1/2'' cırcır kollarıuzatmalar ve lokma seti	set	1
9	Tırmık	adet	3
10	Kürek-Bel	adet	3
11	Çapa	adet	3
12	Allen anahtar takımı 12'li	set	1
13	Üçgen eğe (8-10)'' orta diş çapraz	adet	3
14	Kare eğe(8-10)'' orta diş çapraz	adet	3
15	Yuvarlak eğe (8-10)'' orta diş çapraz	adet	3
16	Lama eğe (8-10)'' orta diş çapraz	adet	3
17	Balık sırtı eğe (8-10)'' orta diş çapraz	adet	3

21. KISIM (21. Kısım (Ulukışla Meslek Yüksekokulu))

1	Desikatör	adet	1
2	CaCl2/	adet	1
3	Mg SO4/	adet	1
4	NaSO4/	adet	1
5	CaSO4/	adet	1
6	AlO3	adet	1
7	Manyetik balık seti	set	1
8	Piset - 500ml	adet	4
9	Kroze - Porselen - Uzun Form - Çap 30 mm	adet	10
10	Kroze Maşası	adet	1

22. KISIM (22. Kısım (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı))

1	Misina İpi (1 Top- 916 m -3,3 mm - Yuvarlak- Yeşil)	metre	18.320
2	Çim Traktörü Şanzımanı (Stiga Estate 22-24 HP Uyumlu veya Dengi)	adet	1
3	Çim Traktörü Şanzımanı (Oleo-Mac 124/22 H Uyumlu veya Dengi)	adet	1
4	Çim Traktörü Bıçak Kayışı (V Tipi)	adet	10
5	Çim Traktörü Bıçak Kayışı	adet	25
6	Çim Traktörü Şanzıman Kayışı	adet	20
7	Çim Traktörü Sağ Bıçak	adet	8
8	Çim Traktörü Sol Bıçak	adet	8
9	Motorlu Tırpan Misina Başlığı (Load&Go Tipi veya Dengi)	adet	120
10	Misina Başlığı Kapağı	adet	230

23. KISIM (23. Kısım (Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi))

1	7 numara steril eldiven (1 paket/50 adet)	paket	2
2	7.5 numara steril eldiven (1 paket/50 adet)	paket	2
3	8 numara steril eldiven (1 paket/50 adet)	paket	2
4	Tek kullanımlık eldiven M veya L boy (1 paket/50 adet)	paket	6
5	Enjektör 5 ml (1 paket/100 adet)	paket	3
6	Pembe intraket (1 paket/100 adet)	paket	2
7	Mavi intraket (1 paket/100 adet)	paket	2
8	Flaster yapıştıcı bant 10x10	adet	4
9	Serum fizyolojik (50ml)	adet	100
10	Serum fizyolojik (100 ml)	adet	100
11	Serum seti	adet	150

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin vergi, resim ve harçlarla ilgili tüm giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, montaj ve eğitimle ilgili tüm giderler sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

2) Teknik şartname

3) Sözleşme tasarısı

4) Yazılı açıklamalar

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür .

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Tıp Fakültesi, Zübeyde Hanım Sağlık Bilimleri Fakültesi, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Bor Sağlık Bilimleri Fakültesi, Bor Meslek Yüksekokulu, Bor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu, Ulukışla Meslek Yüksekokulu ve Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşme imzalanmasını müteakiben işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasını müteakip ihale kapsamında tüm malzemeler yüklenici tarafından sevk irsaliyesi düzenlenerek en geç 30 takvim günü içinde ilgili birime ( malzemeyi talep eden fakülte, yüksekokul veya diğer birimler) teslim edilecektir. Malzemeler teslim edildikten sonra malzemeleri teslim alan birim tarafından Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak Geçici Alındı Belgesi (Örnek : 9) düzenlenecek ve bir kopyası sevk irsaliyesi ile birlikte en geç 24 saat içerisinde İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına teslim edilecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 7 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Yüklenici ihale dokümanında belirtilen nitelikteki malı eksiksiz ve çalışır vaziyette kurulumunu yaparak teslim ettikten ve muayene kabul işlemleri tamamlandıktan sonra Maliye Bakanlığınca vize edilen ayrıntılı harcama programı (AHP) ve ayrıntılı finansman programı ( AFP) çerçevesinde serbest bırakılan ödenekler dahilinde nakit durumuna göre ödeme yapılacaktır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar. ______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları ,

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.3. İş programı

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.6. Malların taşınması

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.4. Sarf malzemeleri için teknik şartnamelerde belirtilen garanti süreleri/kullanım süreleri geçerli olacak olup, teknik şartnamede herhangi bir süre belirtilmediği takdirde, malzemelerin garanti süresi/kullanım süresi teslim tarihinden itibaren en az 12 ay olacaktır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu iş için Yüklenici veya Yüklenici tarafından bulunan yetkili kuruluş ya da kuruluşlar, İdarenin personeline eğitim verecektir. Eğitimin ayrıntıları aşağıda düzenlenmiştir. İhale kapsamında alınan malların kullanımına ilişkin, yüklenici tarafından, idarenin talep etmesi durumunda kullanıcı personelin belirteceği yer, zaman ve sürede gerekli eğitim verilecek olup eğitim ücretsiz olacaktır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu iş için Yüklenici veya Yüklenici tarafından bulunan yetkili kuruluş ya da kuruluşlar, İdarenin personeline eğitim verecektir. Eğitimin ayrıntıları aşağıda düzenlenmiştir.

İhale kapsamında alınan malların kullanımına ilişkin, yüklenici tarafından, idarenin talep etmesi durumunda kullanıcı personelin belirteceği yer, zaman ve sürede gerekli eğitim verilecek olup eğitim ücretsiz olacaktır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu İdareye sunmak zorundadır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 19 - Yeni model

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 21 - Reklam yasağı

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

27.4. İdarenin personeli

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılacaktır.. .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından malın muayenesi gerçekleştirilmeden fatura kesilmeyecektir.. .

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1 ( binde bir ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Niğde mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Niğde mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.

EKAP dökümanlarından alınmıştır. Bir farklılık olursa, EKAP dökümanları esas alınmalıdır. Kişisel veriler (ad-soyad, telefon, TC, IBAN vb.) KVKK gereği gizlenmiştir.

📊 Kırım İstatistikleri

Bu idare, önceki benzer ihalelerinde yaklaşık maliyetin ortalama %17 altına sözleşme imzalamıştır.

%17

Ortalama kırım

%5 – %26

İhalelerin çoğu bu aralıkta

💡 Örnek: yaklaşık maliyet 10.000.000 ₺ ise, yukarıdaki kırım aralığına karşılık gelen sözleşme bedelleri kabaca 7.370.000 – 9.490.000 ₺ arasındadır.

🗄️ NİĞDE ili (Mal Alımı) kapsamında 1,541 ihaleden hesaplandı · Geçmişe dayalı tahmindir Sorumluluk reddi beyanı

⏳

Sonuç Henüz Açıklanmadı

Bu ihale henüz sonuçlanmamış. Sonuç bilgileri açıklandığında otomatik olarak güncellenecek.

🔔 Bildirim Al