MUHTELİF TEKNİK MALZEME ALIMI ihalesi ne zaman?

İhale tarihi 15.09.2026 saat 11:00, İzmir. (2026/1492171)

Bu ihaleyi hangi idare açtı?

İhale, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği tarafından mal alımı türünde ilan edilmiştir.

MUHTELİF TEKNİK MALZEME ALIMI

Mal Alımı Katılıma Açık

İdare

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Tüm İhaleleri

İl / İlçe

İZMİR / BALÇOVA

Sektör

Mühendislik & Müşavirlik

Doküman

Takip Et

Zeyilname bulunmuyor

Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.

Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.

Sonuç ilanı yayımlanmamış

İhale sonuçlansa bile sonuç ilanı ayrıca yayımlanır.

Sonuç ilanı yayımlandığında, bu bölüme eklenecektir.

İhale Bilgileri

İhale Türü

Mal Alımı

En Avantajlı TeklifEn Avantajlı T.

En düşük fiyat

İhale Usulü

Açık

Ödeme

90 gün içinde

Durum

İhale İlanı Yayımlanmış, Katılıma Açık

Gecikme Cezası

%1 / gün

İlan Tarihi

18.08.2026

Aşırı Düşük TeklifAşırı Düşükte

Açıklama istenecek

İhale Tarihi

15.09.2026 11:00 [ 10 gün 09:23:46 kaldı ]

İş Ortaklığı

Verilebilir

Yaklaşık Maliyet

10.785.492,00 ₺ – 43.142.132,00 ₺

Geçici Teminat

≥ 12.01.2027

İşin Süresi

70 gün

İtirazen Şikayet Bedeliİtiraz Bedeli

129.385,00 ₺

Teklif Geçerlilik

90 gün

OKAS Kodu

71356300 — Teknik destek hizmetleri

İşin Yapılacağı Yer

Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Teknik Malzeme (Atölye) Deposu

İhale Detayları

e-İhale

Kısmi Teklif

Yerli Malı Avantajı

Yabancı İstekli

e-Eksiltme

Ortak Alım

Çerçeve Anlaşma

Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik-Mali Yeterlik

Mesleki-Teknik Yeterlik

İş Deneyim Belgesi

Alternatif Teklif

Konsorsiyum

Alt Yüklenici

Fiyat Farkı

Avans

Personel Çalıştırmaya Dayalı

Resmi doküman esastır. Teklif vermeyi düşünüyorsanız, resmi dokümanın her satırını inceleyiniz.

İhale İlanı

MUHTELİF TEKNİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

MUHTELİF TEKNİK MALZEME ALIMI mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1492171

1- İdarenin
1.1. Adı	:	DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ
1.2. Adresi	:	Inciralti Kampüsü Mithatpasa BALÇOVA/İZMİR
1.3. Telefon numarası	:	02324122401
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	15.09.2026 - 11:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Binası K:4 Satınalma Birimi Mithatpaşa Cad.No:56 İnciraltı Mah. 35340 Balçova-İzmir

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	MUHTELİF TEKNİK MALZEME ALIMI
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	294 KALEM TEKNİK SARF MALZEMESİ (294 kalem bilgi işlem , teknik ve klinik mühendislik malzemesi) Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Teknik Malzeme (Atölye) Deposu
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Teknik Malzeme (Atölye) Deposu Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği fax numurasına veya elektronik posta adresine yapılacak resmi sipariş yazısı ile yapılan bildirimlerde belirtilen teslim tarihine istinaden 31.12.2026 tarihine kadar peyder pey teslimat yapılacaktır.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3.1 Katalog ve/veya fotoğraf ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren dokümana ilişkin belgelere ait bilgiler:

Katalog
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar

4.3.2. Numune sunulması istenmektedir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İtirazlar ve Şikayetler

Bu ihaleye henüz bir itiraz yok.

İdare Bilgileri

İdare

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Adres

Inciralti Kampüsü Mithatpasa

Telefon

02324122401

İş Kalemleri 294 kalem

#	İş Kaleminin Adı	Miktar
1	WELCH ALLYN 3,5V 04900 OFTALMASKOP UYUMLU AMPUL	20 adet
2	HEINE UYUMLU AMPUL	10 adet
3	ISIK KAYNAGI ICIN XENON LAMBA(CARL STORZ UYUMLU IS.KAY.ICIN)NOWA 300	3 adet
4	BIPOLAR PENSET KABLOSU (5 MT'LIK)	60 adet
5	WELCH ALLYN 3100 OTOSKOP UYUMLU AMPUL	20 adet
6	EKG PUAR SETI(6 AD VAKUMLU GOGUS ELEKTRODU+4 AD.MANDALLI EXTREMITE ELEKTRODU)	15 adet
7	BILIRUBIN AMPULU(APEL MARKA BR 5000N MODEL UYUMLU BILIRUBIN CIH.ICIN)	5 adet
8	EMNIYET FOTOSELI (MANUSA ACTIVA OTOMATIK KAPI UYUMLU)	20 adet
9	SIFRELI KEYPED(OTOMATIK KAPI ICIN)	5 adet
10	EL KUMANDASI TUS TAKIMI (YATAK PEDI) (HILL - ROM AVANGUARD 1200 YATAK UYUMLU)	100 adet
11	BIYOMEDIKAL CIHAZLARIN SISTEM ENTEGRASYON ADAPTORU	55 adet
12	MOTOR ELEKTROT (MEDELEC / SYNERGY EMG CIH. UYUMLU)	5 adet
13	SPO2 ARA KABLOSU (SPACE LAB SL 2400 H.BASI MONITORE UYUMLU)	20 adet
14	ISI ILE DARALAN MAKARON 15 MM	100 adet
15	TANSIYON MANSONU ADULT BOY TEK CIKISLI 27-35 CM (HASTABASI MONITORU ICIN)	250 adet
16	COCUK EEG ELEKTRODU 12 LIK KUTU (NIHON KOHDEN EEG CIH. UYUMLU)	5 adet
17	MANUSA ACTIVA KONTROL KARTI (OTOMATIK MANUSA KAPILARA UYUMLU)	3 adet
18	BATARYA (MANUSA MARKA OTOMATIK KAPILAR UYGUMLU 26.4 V 500 MA)	10 adet
19	DIJITAL TANSIYON MANSONU (OMRON 7051T TANSIYON CIHAZINA UYUMLU )	500 adet
20	EKG KABLOSU (NIHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONITORU UYUMLU)	30 adet
21	HORLAMA SENSORU (EMBLA N7000 UYUMLU )	1 adet
22	BACAK EMG ELEKTRODU 300 CM'LIK (EMBLA N7000 UYUMLU)	4 adet
23	TERMISTOR (EMBLA N7000 UYUMLU )	1 adet
24	PULSE OKSIMETRE SENSORU (EMBLA N7000 UYUMLU )	4 adet
25	THORAKS EFOR KEMER KILIDI (EMBLA N7000 UYUMLU )	2 adet
26	ABDOMEN EFOR KEMER KILIDI (EMBLA N7000 UYUMLU )	1 adet
27	EEG ELEKTRODU 200 CM'LIK ALTIN KAPLAMA (EMBLA N7000 UYUMLU)	24 adet
28	SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)	5 adet
29	YOGUN BAKIM HASTA YATAGI KUMANDA PEDI (HILL ROM AVANTGUARD YATAK UYUMLU)	20 adet
30	NIHON KOHDEN H.BASI MONITOR UYUMLU ADULT NIBP ARA HORTUMU	20 adet
31	12 V 3.5 AH NIKEL METAL HIDRIT RECHARQEABLE SMART BATARYA ( MAQUET MARKA SERVO-I MODEL RESPIRATOR UYUMLU )	48 adet
32	ISI ILE DARALAN MAKARON 19 MM	100 metre
33	SERVO-I UYUMLU 1 YILLIK BAKIM KITI	24 adet
34	MF7 20 OKUYUCU KUTUSU (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)	30 adet
35	TOCO PROBU (PARCA NO M2734B NST CIH. (FETAL MONITOR) / PHILIPS / AVALON FM20 UYUMLU)	3 adet
36	12V 30W AMPUL (TOPCON / SL-D7 BIYOMIKROSKOPA UYGUN)	10 adet
37	272 MIKRON LAZER FIBER COK KULLANIMLIK (HOLMIUM LAZER CIH. UYUMLU)	5 adet
38	550 MIKRON LAZER FIBER COK KULLANIMLIK (HOLMIUM LAZER CIH. UYUMLU)	5 adet
39	SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)	30 adet
40	TANSIYON ALETI MANSONU 8-13 CM TEK CIKISLI NIHON KOHDEN UYUMLU	30 adet
41	TANSIYON ALETI MANSONU 15-23 CM TEK CIKISLI NIHON KOHDEN UYUMLU	30 adet
42	TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYGUN)	50 adet
43	MONOPOLAR LAPAROSKOPIK ARA KABLOSU COK KULLANIMLIK (REUSABLE)	20 adet
44	REUSABLE EXPIRASYON FILTRESI (PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CIH. UYUMLU)	20 adet
45	SILIKON PULSE PROBU NIHON KOHDEN BSM 2703 MONITOR UYUMLU	10 adet
46	CILT ISI PROBU (PHILIPS 21078A MONITOR UYUMLU)	50 adet
47	EKG KABLOSU 5 LEAD ARA KABLOSU (PHILIPS / M1668A MONITOR UYUMLU)	20 adet
48	EKG KABLOSU 3 LEAD ARA KABLOSU (PHILIPS / M1669A MONITOR UYUMLU)	20 adet
49	NST US PROBU (PHILIPS AVALON FM 20 UYUMLU )	3 adet
50	POWER EPOXY MIX GUCLU ENJEKTORLU CIFTLI YAPISTIRICI 27 GR.	20 adet
51	SILIKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXIMETRE CIHAZINA UYUMLU)	350 adet
52	SPO2 ARA KABLOSU NELLCOR UYUMLU (M1943 AL MODEL) (PHILIPS HASTABASI MONITOR UYUMLU)	150 adet
53	4-072212-SP FRU , EXHALATION FLOW SENSOR ( PURITAN BENNET 840 UYUMLU )	5 adet
54	HEPA FILTRE (OKSIJEN KONTROLLU INKUBATOR (K-SYSTEMS G210 INVICELL UYUMLU)	4 adet
55	EKG KABLOSU (PHILIPS TC20 EKG CIHAZINA UYUMLU (12 KANALLI)	15 adet
56	KENDINDEN KROKODILLI EKG KABLOSU (NIHON KPOHDEN EKG CIH. UYUMLU)	30 adet
57	NIBP ARA BAGLANTI JAKI (ERKEK) (TANSIYON MANSONU ICIN , NIHON KOHDEN UYUMLU)	300 adet
58	ARGON PROBU 932-146 (BOWA MARKA ARC 250 MODEL ARGON PLAZMA KOAGULATOR CIH. UYUMLU)	5 adet
59	MONOPOLAR KOTER KABLOSU 331-045 (BOWA MARKA ARC 250 MODEL ELEKTROKOTER UYUMLU)	5 adet
60	NIBP SOKETI (NIHON KOHDEN MARKA PVM 2703K MODEL HASTA IZLEM MONITORU UYUMLU)	5 adet
61	RESPIRATOR FLOW SENSORU (BABYLOG 8000 UYUMLU)	150 adet
62	RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU (SIEMENS VE GALILEO UYUMLU)	10 adet
63	OLYMPUS WA00014A BIPOLAR HF CABLE (OLYMPUS MARKA ESG 400 MODEL BIPOLAR TUR SISTEMINE UYUMLU)	3 adet
64	TOPCON PASCAL Y4 SYNTHESIS CIHAZI ICIN 20W 6V AMPUL UYUMLU PART NO:4474020400	3 adet
65	KORKULUK KUMANDASI (MUKA HC630 MODEL HASTA YATAGINA UYUMLU)	20 adet
66	TANSIYON HOLTER MANSONU (PAR / PHYSIO-PORT CIHAZINA UYUMLU)	10 adet
67	POINTER LAMP ( NIKON MARKA ECLIPSE 80I MODEL MIKROSKOPA UYUMLU	5 adet
68	PLA FILAMENT PLUS ( 1,75MM 800 GR BEYAZ RENK )	10 adet
69	PLA FILAMENT PLUS ( 1,75MM 800 GR SIYAH RENK )	10 adet
70	STIMULATOR ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIHAZINA UYUMLU)	2 adet
71	EEG ELEKTRODU (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CIHAZI UYUMLU)	240 adet
72	SOK ATIM KITI (BTL 6000 SWT ESWT CIHAZI UYUMLU)	1 adet
73	4D TEE PROB (PHILIPS MARKA CX50 MODEL ULTRASON CIHAZINA UYUMLU)	1 adet
74	BUTON (ALFAMAX YATAK BASI HEMSIRE CAGRI CIHAZINA UYUMLU)	20 adet
75	PATIENT UNIT CABLE (EMBLA MARKA N7000 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1 adet
76	ABDOMEN SENSORU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1 adet
77	THORAX ARA KABLOSU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1 adet
78	EEG ELEKTRODU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	2 takım
79	PULSEOXIMETRE SENSORU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	3 adet
80	POZISYON SENSORU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1 adet
81	BACAK EMG ELEKTRODU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	4 adet
82	TERMISTOR (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1 adet
83	PATIENT UNIT CABLE (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1 adet
84	OXIMETRE FLEX SENSORU XPOD (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1 adet
85	THORAX EFOR KEMER KILIDI (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1 adet
86	HORLAMA SENSORU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	1 adet
87	C6-2 ULTRASON PROBU (PHILIPS MARKA AFFINITY 50 MODEL ULTRASON CIHAZI UYUMLU)	1 adet
88	YUZUK ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIHAZI UYUMLU)	3 adet
89	SARMAL TOPRAK ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIH. UYUMLU)	3 adet
90	MOTOR KAYIT ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIH. UYUMLU)	3 adet
91	LINAK YAZILIMLI FUTURE KORKULUK KUMANDASI(MUKA MARKA LB LINAK MODEL YATAK UYUMLU)	10 adet
92	L12-3 ULTRASON PROBU (PHILIPS AFFINITY 50 MODEL USG CIHAZI UYUMLU)	1 adet
93	COCUK EEG ELEKTRODU (2 METRE) (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CIHAZI ICIN)	120 adet
94	18 W FLORESAN AMPULU, T8 DUY, 860 BEYAZ, A SINIFI ENERJI TUKETIMI	1.500 adet
95	TAS YUNU ASMA TAVAN PLAKASI 60X60 CM 12 MM KALINLIK OWA DECO COMET (16 LIK KUTU)	20 kutu
96	YASSI PIL 9 VOLT ( ALKALIN)	500 adet
97	SATEN ALCI(ABS) 30KG	50 torba
98	PLASTIK BOYA BEYAZ 15 LITRELIK	5 teneke
99	SILINDIRLI GOMME KILIT 45 NR RULMANLI DILLI	100 adet
100	KORNIS (PLASTIK, BEYAZ, IKI KANALLI) 6 M BOY	250 metre
101	SILIKON SEFFAF(310 GR)	350 adet
102	KALEM PIL (ALKALIN)	12.000 adet
103	ORTA BOY PIL (ALKALIN)	500 adet
104	STARTEL 20W	500 adet
105	DUS PUSKURTME ELEMANI	100 adet
106	MUSLUK GOBEGI (NORMAL) ECA MARKAYA UYUMLU	100 adet
107	MUSLUK GOBEGI (YARIM DEVIR SAG)	50 adet
108	SERAMIK YAPISTIRMA HARCI (GRI)	30 torba
109	LUKS KOLTUK TEKERLEGI (PIMLI-GECMELI)	500 adet
110	YAGSIZ KONTAK SPREY 250 ML	10 adet
111	UNIVERSAL AKILLI TV KUMANDASI (HER TV ICIN UYUMLU)	200 adet
112	LITYUM PIL CR-2032 H (CR1/3) 3 VOLT	50 adet
113	NORMAL AMPUL 40 W	100 adet
114	3X2,5 MM2 NHXMH HALOJEN FREE KABLO	2.000 metre
115	TOPRAKLI FIS	100 adet
116	STARTEL 40 W	50 adet
117	KABLO KANALI IKILI KOD:300 21	150 metre
118	SIBOPLU SERVIS BORUSU	15 adet
119	POMPA (COK AMACLI SEDYE ICIN BICAKCILAR MARKA M2Y03650 MOBILINE 675 SEDYEYE UYUMLU)	5 adet
120	OKSIJEN FLOWMETRE(SULU TIP,HILL-ROM UYUMLU)	100 adet
121	KISA MUSLUK	30 adet
122	MUSLUK BASI (ECA MARKAYA UYUMLU)	50 adet
123	POLYAMID RULO FIRCA 20CM SATEN FIRCASI (YEDEK RULO)	50 adet
124	POLYAMID RULO FIRCA 10 CM SATEN FIRCASI (YEDEK RULO)	50 adet
125	ASMA TAVAN ARA TASIYICI 60CM GRIDA T24	50 adet
126	SPREY BOYA(RAL 3000 KIRMIZI) 400 ML.LIK.	20 adet
127	SPREY BOYA(RAL 5002 MAVI) 400 ML.LIK	10 adet
128	SPREY BOYA (SIYAH)400 ML.LIK	20 adet
129	TAS DOLAP MENTESESI (RMS DUZ)	1.000 adet
130	TEKERLEK 50X20 CIVATA BAGLANTILI 3/8", EPO5 MKT 50	500 adet
131	50X20 TABLALI EP 01 ZKC 50 ETEJER (KOMIDIN) TEKERLEGI	200 adet
132	PLASTIK DOLAP AYAGI KROM SATEN KALIN BORU 10 CM CAP: 42 MM	600 adet
133	KAPICEK KAYAR KOLLU	25 adet
134	CEKMECE RAYI 50CM	300 takım
135	MOBILYA KULPU 96 MM, SULUN MODEL, ZAMAK, KROM-INOX	1.000 adet
136	DOLAP KULPU(KROM SEDEF U KULP)050.101.096.35	1.000 adet
137	CIFT TARAFLI YAPISKANLI BANT EN:1.9 CM.(25 MT'LIK.)	200 adet
138	HIZLI YAPISTIRICI 50 GR-2 KOMPONENTLI-SPREYLI	100 adet
139	TAS ASIDI (5KG BIDONLARDA)	500 kilogram
140	ILAC KUTUSU 9'LU GRUP MSO SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	50 adet
141	ILAC KUTUSU 6'LI GRUP MS1 SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	50 adet
142	ILAC KUTUSU 5'LI GRUP MS2 SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	50 adet
143	ILAC KUTUSU 4'LU GRUP MSO SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	50 adet
144	ILAC KUTUSU 3'LU GRUP MSO SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	50 adet
145	KABLO BAGI(KLIPSI)4.8 MMX400 MM.(100'LUK)	5 paket
146	PAS SOKUCU SPREY (400 ML)	50 adet
147	INCE KALEM PIL (ALKALIN)	7.000 adet
148	TOPRAKLI PRIZ IKILI SIVA ALTI	10 adet
149	TERMOPLASTIK KARE BUAT 10X10 (SIVA USTU)	20 adet
150	PLASTIK KLEMENS NO.1 YANMAZ	50 adet
151	PLASTIK KLEMENS NO 4 YANMAZ	50 adet
152	HILL ROOM YATAK UYUMLU TEKERLEGI YONLU AG0057	50 adet
153	HILL ROOM YATAK UYUMLU TEKERLEGI YONSUZ AG0029	150 adet
154	PVC ATIKSU BORU 70X2000	15 adet
155	REZERVUAR IC TAKIMI	30 adet
156	CAMASIR MAKINASI MUSLUGU	10 adet
157	UZUN MUSLUK	30 adet
158	FILTRELI ARA MUSLUK	50 adet
159	ARA MUSLUK TOPUZ VOLAN	100 adet
160	PVC ATIKSU BORUSU KELEPCESI CAP:70	30 adet
161	PVC ATIKSU DIRSEK 50X87 (CAP 50 MM, 87 DERECE)	30 adet
162	PVC ATIKSU DIRSEK 50X45	50 adet
163	PVC ATIKSU DIRSEK 70X45	15 adet
164	PPRC (PLASTIK) MANSON 20 LIK	50 adet
165	PPRC (PLASTIK) MANSON 25 LIK	50 adet
166	DUS SPRALI 1/2 - 1/2	200 adet
167	KLOZET KAPAGI (OVAL TIP DUROPLAST MAMULDEN)	200 adet
168	DONERLI EVIYE BATARYASI (ARTEMA MINIMAX 42013 VEYA KALE DELTA KDL14003-B MUADILLERI)	10 adet
169	PVC ATIKSU BORU 70X3000 (ET KALINLIGI 3.2MM)	15 adet
170	TAHARET BORUSU (PLASTIK 35 CM)	50 adet
171	AKEMI MERMER YAPISTIRICISI 250 GR.	10 adet
172	LIKIT MEBRAN SU IZOLASYON 20 KG YKS MASTERSEAL 390	50 teneke
173	SERAMIK FAYANS DERZ DOLGU BEYAZ RENK SILIKONU (20 KG)	5 adet
174	KESTIRME FIRCASI NO:3	50 adet
175	KESTIRME ROBOT FIRCA NO:3	50 adet
176	SILINDIRLI GOMME KILIT 20 NR RULMANLI MAKARALI (KALE UYUMLU)	5 adet
177	SILINDIRLI GOMME KILIT 25 NR RULMANLI DILLI (KALE)	50 adet
178	ASMA KILIT 60 NR	30 adet
179	ASMA KILIT 40 NR	30 adet
180	ASMA KILIT 30 NR	30 adet
181	KAPI KOLU AYNALI ZAMAK ALUMINYUM SATEN KROM YALE TIP	50 adet
182	ALUMINYUM SURGU SAVIO UZUN CEKEMELI TIP	20 adet
183	CEKMECE KILIDI BAKLAVA TIP	50 adet
184	CEKMECE / DOLAP KILIDI KARE TIP	1.000 adet
185	ZIMBA TELI NO:808	50 kutu
186	DEMIR TESTERE LAMASI	5 adet
187	KONTROL KALEMI	20 adet
188	SU ZIMPARASI P180C NUMARA	30 adet
189	FALCATA METAL GOVDELI PROFESYONEL	50 adet
190	CUBUK SILIKON 11,3X30 MM (SICAK MUM TUTKAL)	50 adet
191	FALCATA(MAKET) BICAGI YEDEGI 18 MM, 0.5 MM, 7 KIRIM, 10 LU	50 adet
192	HILTI MATKAP UCU 7X160 MM SDS PLUS 2607 018 830	5 adet
193	INOKS SPREY YUZEY KAPLAMASI KROM 400 ML	24 adet
194	DOLAP L ASKI ELEMANI	200 adet
195	SILIKON NP1 GRI (MASTIK) 310 ML	20 adet
196	MASKELEME BANDI 5 CM BOYU 50 M	200 adet
197	CIMENTO 50KGLIK 32.5R	10 torba
198	PVC IZOLASYON BANDI 5 CM 25 METRE (SIYAH)	50 adet
199	PLASTIK DUBEL-VIDA DV 8/45 ALLEV	1.000 adet
200	KORUKLU LAVABO SIFONU	200 adet
201	SIVI KLOR (SODYUM HIPOKLORIT / ICME SUYUNA UYUMLU )	1.000 kilogram
202	IZOLEBANT ELEKTRIKCI 19 MMX10 METRE, 0,15 MM	150 adet
203	CELIK SPIRAL BORU 3/8-3/8 50CM	50 adet
204	BANYO BATARYASI ECA DELTA MIX VEYA MUADILI	50 adet
205	OKSIJEN (O2) FLOWMETRE (NASETTI UYUMLU-SULU TIP) (UZUMCU UYUMLU TEK CIKISLI) DUZ GIRISLI	100 adet
206	ASMA KILIT 50 NR	30 adet
207	ASMA TAVAN ARA TASIYICI CITA 120 CM GRIDA T24	50 adet
208	TEKERLEK 50X20 FRENLI, CIVATA BAGLANTILI 3/8", EPO5 MKT 50F	500 adet
209	GRUPLU MASTER BAREL	200 adet
210	LAVABO BATARYASI (ECA DELTA MIXS SERISI 2102108686 VEYA MUADILI)	50 adet
211	ALCIPAN LEVHA 12.5X1200X2500 MM	100 tabaka
212	PANEL RADYATOR PKKP 600X1400	5 adet
213	PANEL RADYATOR PKKP 600X1800	5 adet
214	PANEL RADYATOR PKKP 600X1000	5 adet
215	ERIYEN BANT KALINLIK MIN 0.75 MM, 20 MMX10 METRE RULO	10 adet
216	LED PANEL TAS YUNU ASMA TAVAN ARMATURU , BEYAZ, 60X60 42/45 W, 5000 LUMEN RENK 6500K BACKLIGHT	200 adet
217	SEFFAF ORGULU HORTUM 1/2''	300 metre
218	KUMANDA PILI LR23A 12 V	60 adet
219	KUMANDA PILI A27 12 VOLT	20 adet
220	DOGALGAZ TEFLON BANTI (SARI) 19 MMX30 METRE	50 adet
221	ALCIPAN DUVAR U-75 PROFILI 0,5 X 300 CM	50 adet
222	ALCIPAN DUVAR C-75 PROFILI 300 CM, 0,5 MM	100 adet
223	KLOZET KAPAGI ROCE KALE BASICS MODEL	10 adet
224	POWER KABLOSU 220 V 5 MT'LIK	30 adet
225	TEK GOVDE (ANKASTRE )BEDENSEL ENGELLI / DOKTOR BATARYASI	20 adet
226	KIMYASAL DUBEL WURTH WIT-EA 150 5918300420 (ENJEKSIYON HARCI FISHER FISV 605) 420 ML	160 adet
227	INOKS METAL KESICI 115/1MM TASLAMA MAKINASINA UYGUN	100 adet
228	TEK GOVDE EVIYE BATARYASI ECA DELTA MIX	50 adet
229	ALCIPAN VIDASI BORAZAN VIDA SIK DISLI 3,5X35 MM (1000 LIK)	2 paket
230	GROHEDAL KUMANDA KOLU KOD:43550	30 adet
231	BOSALTMA BASKI CUBUGU (GROHEDAL KOD:43519 UYUMLU)	20 adet
232	KOMPANSATOR DN 100 DONER FLANSLI KAUCUK 12 CM	6 adet
233	YILDIZ TORNAVIDA UCU PH 2X152	10 adet
234	KOMPANSATOR DN 80 DONER FLANSLI KAUCUK 100 MM	6 adet
235	DUZ UCLU TORNAVIDA ELEKTRONIKCI TIP (KLEMENS) 3X125 MM	2 adet
236	TEKERLEK 80X30 DONERLI,PASLANMAZ, TABLALI BAGLANTILI EMES EM01ZKP80	40 adet
237	PVC ATIKSU TEK CATAL 50X50	20 adet
238	PNOMATIK TASIMA TUPU SIZDIRMAZLIK BANDLARI (CIRT BAND)	100 adet
239	SILIKONLU IC CEPHE BOYASI 15 LT LIK DYO DINAMIK KOPUK RENK PARLAK KOD: 1987	15 adet
240	COK AMACLI,COCUK GUVENLIKLI,VIDA BAGLANTILI,ANAHTARLI,PENKIT PENCERE KILIDI BEYAZ	100 adet
241	FANCOIL MOTORU CIFT MILLI (SISME TIP K35417 M02126)	50 adet
242	ALCIPAN LEVHA 12.5X1200X2500 MM (BOARDEX/GUARDEX) CAM ELYAF SILTE TAKVIYELI	30 adet
243	BETON CIVISI 4X40 MM	1.500 adet
244	SIVA ALTI LIGHT ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	5 adet
245	SIVA ALTI KOMITATOR ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	10 adet
246	SIVA ALTI ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	10 adet
247	SIVA ALTI TOPRAKLI PRIZ UPS PRIZI COCUK KORUMALI (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	5 adet
248	SIVA ALTI TOPRAKLI PRIZ COCUK KORUMALI (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	50 adet
249	KAPI KOLU AYNALI ZAMAK ALUMINYUM SATEN KROM WC TIP	30 adet
250	SIVA ALTI VAVIYEN ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	5 adet
251	PANEL RADYATOR PKKP 600X500	5 adet
252	ALCIPAN DUVAR C-75 PROFILI 400 CM, 0,65 MM	30 adet
253	KLOZET KAPAGI ROCA KALE IDEA MODELI	50 adet
254	GOMME REZERVUAR SETI(KOMPLE) VITRA, TUGLA DUVAR ASMA KLOZET 3/6 LITRE, KROM KUMANDA KAPAKLI, 740-1850	20 adet
255	PANEL RADYATOR PKKP 600X1100	5 adet
256	LED ETANJ ARMATUR 50 W 5200 LUMEN IP65 PROLEDA/SRK	50 adet
257	LED PANEL CLIP-IN ASMA TAVAN ARMATURU 60X60 38-45W 3500 LUMEN RENK 6500 K BEYAZ LED SRK / PROLEDA BACKLIGHT	50 adet
258	KOMPANSATOR DN 125 DONER FLANSLI KAUCUK 120 MM	6 adet
259	PANEL RADYATOR PKKP 600X1200	10 adet
260	SIGORTALI UPS PRIZ GRUBU 4 LU COCUK KORUMALI ALUMINYUM PROFIL	50 adet
261	SIGORTALI SEBEKE PRIZ GRUBU 4 LU COCUK KORUMALI ALUMINYUM PROFIL	50 adet
262	PANEL RADYATOR PKKP 600X900	5 adet
263	SILINDIRLI GOMME KILIT 45 NR , AYNA KALINLIGI:18MM , RULMANLI DILLI , KROM KAPLI , YUVARLAK AYNALI 152 RP	20 adet
264	TOPRAKLI UPS FISI (BEMIS BV6-1402-2031)	20 adet
265	GOMME REZERVUAR DOLDURMA GRUBU (KALE ROCA INTEGRA)	50 adet
266	SPREY BOYA ALUMINYUM RENK 400 ML.	5 adet
267	GOMME REZERVUAR IC PANEL (KALE INTEGRA UYUMLU)	50 adet
268	SIGORTALI JENERATOR PRIZ GRUBU 4.LU COCUK KORUMALI ALUMINYUM PROFIL (PRIZ DAHIL SIYAH RENK)	50 adet
269	LED PANEL TASYUNU ASMA TAVAN ARMATURU, ACIL AYDINLATMA KITLI (BATARYA EN AZ 3 SAAT 1800 MAH BEYAZ 60X60 42/45W 5000 LUMEN RENK:6500K)	200 adet
270	PVC CIFT KATMANLI BAHCE HORTUM 3/4 INC	100 metre
271	GOMME REZERVUAR KUMANDA PANELI SEREL P400180	10 adet
272	HM-01-16 2046UAX200R36-32S35 SEDYE TEKERI (MUKA UYUMLU MLC3100)	15 adet
273	KOMPANSATOR DN50 DONER FLANSLI KAUCUK 100MM	6 adet
274	YER SIFONU JAPAR 10X10 32 LIK	100 adet
275	PVC ATIK SU DİRSEK 70X87	15 adet
276	GOMME REZERVUAR MONOVELA KOL SETI (KALE VERSUS UYUMLU)	100 adet
277	MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA SNM 80-250, 1400 D/D, 42M3/H, HM:12M,4 KW, MOTOR SINIFI IE3	2 adet
278	MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA SNM 50-250, 36M3/H, HM:12M, 1400D/D, 2,2KW, MOTOR SINIFI IE3	6 adet
279	MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA SNM 50-200, 25M3/H, HM: 12M, 1400 D/D, 2,2 KW, MOTOR SINIFI IE3	2 adet
280	YER SIFON 15X15 KOMPLE KROM, 32 MM YANDAN CIKISLI	100 adet
281	TRANE CHILLER (GPF1B) KONDENSER FAN MOTORU UYUMLU (380V, 762MM 6 KUTUP, 7 KANATLI (380-415/50/3)	6 adet
282	SU BAZLI ANTIBAKTERIYEL AMELIYATHANE SATEN BOYASI AKI (17 KG.LIK)	30 adet
283	3X1,5 MM COK DAMARLI (TTR) KABLO (BEYAZ RENK)	100 metre
284	SIVA USTU 60X60 LED PANEL ARMATUR 6500 K 5000 LUMEN	10 adet
285	YATAK TEKERLEGI YONSUZ (DOLSAN 01.KE06.11 UYUMLU)	30 adet
286	YATAK TEKERLEGI YONLU (DOLSAN 01.KE06.11 UYUMLU)	10 adet
287	MOUSE(OPTIK SCROLL USB)	300 adet
288	HDMI BAGLANTI KABLOSU	100 adet
289	KLAVYE Q TURKCE STANDART (USB)	200 adet
290	POWER SUPPLY (P4 500 WATT)	200 adet
291	HARICI DISK KUTUSU SATA	10 adet
292	240 GB SSD 2.5" DISK	500 adet
293	INTERNET PRIZI (IKILI) RJ45 CAT6E UTP SCHNEIDER ASFORA SERISI BEYAZ (CERCEVESIYLE BIRLIKTE)	200 adet
294	SATA DOCKING STATION (DISK ISTASYONU) 3.5"/2.5" SB 3.0	5 adet

İhale Dokümanları kişisel veriler gizlenmiştir

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN MUHTELİF TEKNİK MALZEME ALIMI İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

b) Adresi: Inciralti Kampüsü Mithatpasa - BALÇOVA / İZMİR

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: [AD SOYAD GİZLİ]

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

294 KALEM TEKNİK SARF MALZEMESİ (294 kalem bilgi işlem , teknik ve klinik mühendislik malzemesi)

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale tarihi ve saati: 15.09.2026

Saat: 11:00

ç) İhalenin yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Dokuz Eylül Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimlik Binası K:4 Satınalma Birimi Mithatpaşa Cad.No:56 İnciraltı Mah. 35340 Balçova-İzmir

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi ile EKAPa kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAPta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAPa kayıtlı olması zorunludur.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

Madde 6 - Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Katılım ve yeterlik kriterleri

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu Şartnamenin

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu maddede istenen katalog, fotoğraf ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin belgeler:

Belge Adı	İhale/Kısım/Kısımlar	Açıklama	İş Ortaklıklarında
Katalog	İhale Bazında	Katalog	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Bazında	İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir.	Tek ortağın sunması yeterlidir.

7.3.8. Bu maddede istenen katalog, fotoğraf ile teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalara ilişkin belgeler:

Belge Adı	İhale/Kısım/Kısımlar	Açıklama	İş Ortaklıklarında
Katalog	İhale Bazında	Katalog	Tek ortağın sunması yeterlidir.
Teknik Şartnameye Cevaplar ve Açıklamalar	İhale Bazında	İsteklilerin cevap vermesi ve açıklamada bulunması istenen hususlara, ihale dokümanı içerisinde yer alan teknik şartnameye cevaplar ve açıklamalar standart formunda yer verilmiştir.	Tek ortağın sunması yeterlidir.

7.3.9. Numunelerin sunulma yöntemi ile teslim alınması ve ihale komisyonunca değerlendirilmesine ilişkin hususlar, İhale günü ve saatinden sonra, İlgli birimlerce verilecek sürede idarece belirlenen kalemler için numune değerlendirilmesi yapılacaktır.Numune teslim edilmemesi durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacak olup, Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 58/A (9). a maddesi gereğince işlem yapılacaktır. Numune teslimi sırasında teknik şartnamede istenen belgeler Satın Alma Birimine teslim edilecektir.

İhale günü ve saatinden sonra, İlgli birimlerce verilecek sürede idarece belirlenen kalemler için numune değerlendirilmesi yapılacaktır.Numune teslim edilmemesi durumunda ilgili teklif değerlendirme dışı bırakılacak olup, Mal Alımları Uygulama Yönetmeliğinin 58/A (9). a maddesi gereğince işlem yapılacaktır.

Numune teslimi sırasında teknik şartnamede istenen belgeler Satın Alma Birimine teslim edilecektir.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

______

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAPtan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAPa yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiyedeki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiyedeki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAPta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 294 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; İhale 294 kalem olup, kalemler arası kalem teklife açıktır. İhale üzerinde kalan istekliler ile üzerinde kalan kalemler için tek sözleşme imzalanacaktır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 294 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

İhale 294 kalem olup, kalemler arası kalem teklife açıktır. İhale üzerinde kalan istekliler ile üzerinde kalan kalemler için tek sözleşme imzalanacaktır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAPtan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAPta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAPa yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAPa yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAPa alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - Doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. Sözleşmenin uygulanması sırasında, ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç, ulaşım, her türlü sigorta giderlerinin teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.

25.2.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

12.01.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2.

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların DOKUZ EYLUL UNIVERSITESI DONER SERMAYE İŞLETMESI ZIRAAT BANKASI [IBAN GİZLİ] yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiyedeki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5. 29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5.

29.3 üncü ve

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12. 29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13. 29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.12.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

Madde 30- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir.

Madde 32- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294 kısımda/kısımlarda Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla; 1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına, 2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına, göre belirlenecektir.

Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, sırasıyla;

1) İstekli tarafından sunulan malın yerli malı olmasına,

2) İhale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına,

göre belirlenecektir.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 ( yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin bilgilerin ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

Madde 34- İhalenin karara bağlanması

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 36- Sözleşmeye davet

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

Madde 37- Kesin teminat

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAPtan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAPa yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAPa yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiyedeki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 39 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

Madde 40 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 41 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 44 - Hüküm Bulunmayan Haller

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 45- Diğer hususlar

45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 45- Diğer hususlar

45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

EK:

Sıra No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	WELCH ALLYN 3,5V 04900 OFTALMASKOP UYUMLU AMPUL	adet	20
2	HEINE UYUMLU AMPUL	adet	10
3	ISIK KAYNAGI ICIN XENON LAMBA(CARL STORZ UYUMLU IS.KAY.ICIN)NOWA 300	adet	3
4	BIPOLAR PENSET KABLOSU (5 MT'LIK)	adet	60
5	WELCH ALLYN 3100 OTOSKOP UYUMLU AMPUL	adet	20
6	EKG PUAR SETI(6 AD VAKUMLU GOGUS ELEKTRODU+4 AD.MANDALLI EXTREMITE ELEKTRODU)	adet	15
7	BILIRUBIN AMPULU(APEL MARKA BR 5000N MODEL UYUMLU BILIRUBIN CIH.ICIN)	adet	5
8	EMNIYET FOTOSELI (MANUSA ACTIVA OTOMATIK KAPI UYUMLU)	adet	20
9	SIFRELI KEYPED(OTOMATIK KAPI ICIN)	adet	5
10	EL KUMANDASI TUS TAKIMI (YATAK PEDI) (HILL - ROM AVANGUARD 1200 YATAK UYUMLU)	adet	100
11	BIYOMEDIKAL CIHAZLARIN SISTEM ENTEGRASYON ADAPTORU	adet	55
12	MOTOR ELEKTROT (MEDELEC / SYNERGY EMG CIH. UYUMLU)	adet	5
13	SPO2 ARA KABLOSU (SPACE LAB SL 2400 H.BASI MONITORE UYUMLU)	adet	20
14	ISI ILE DARALAN MAKARON 15 MM	adet	100
15	TANSIYON MANSONU ADULT BOY TEK CIKISLI 27-35 CM (HASTABASI MONITORU ICIN)	adet	250
16	COCUK EEG ELEKTRODU 12 LIK KUTU (NIHON KOHDEN EEG CIH. UYUMLU)	adet	5
17	MANUSA ACTIVA KONTROL KARTI (OTOMATIK MANUSA KAPILARA UYUMLU)	adet	3
18	BATARYA (MANUSA MARKA OTOMATIK KAPILAR UYGUMLU 26.4 V 500 MA)	adet	10
19	DIJITAL TANSIYON MANSONU (OMRON 7051T TANSIYON CIHAZINA UYUMLU )	adet	500
20	EKG KABLOSU (NIHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONITORU UYUMLU)	adet	30
21	HORLAMA SENSORU (EMBLA N7000 UYUMLU )	adet	1
22	BACAK EMG ELEKTRODU 300 CM'LIK (EMBLA N7000 UYUMLU)	adet	4
23	TERMISTOR (EMBLA N7000 UYUMLU )	adet	1
24	PULSE OKSIMETRE SENSORU (EMBLA N7000 UYUMLU )	adet	4
25	THORAKS EFOR KEMER KILIDI (EMBLA N7000 UYUMLU )	adet	2
26	ABDOMEN EFOR KEMER KILIDI (EMBLA N7000 UYUMLU )	adet	1
27	EEG ELEKTRODU 200 CM'LIK ALTIN KAPLAMA (EMBLA N7000 UYUMLU)	adet	24
28	SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)	adet	5
29	YOGUN BAKIM HASTA YATAGI KUMANDA PEDI (HILL ROM AVANTGUARD YATAK UYUMLU)	adet	20
30	NIHON KOHDEN H.BASI MONITOR UYUMLU ADULT NIBP ARA HORTUMU	adet	20
31	12 V 3.5 AH NIKEL METAL HIDRIT RECHARQEABLE SMART BATARYA ( MAQUET MARKA SERVO-I MODEL RESPIRATOR UYUMLU )	adet	48
32	ISI ILE DARALAN MAKARON 19 MM	metre	100
33	SERVO-I UYUMLU 1 YILLIK BAKIM KITI	adet	24
34	MF7 20 OKUYUCU KUTUSU (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)	adet	30
35	TOCO PROBU (PARCA NO M2734B NST CIH. (FETAL MONITOR) / PHILIPS / AVALON FM20 UYUMLU)	adet	3
36	12V 30W AMPUL (TOPCON / SL-D7 BIYOMIKROSKOPA UYGUN)	adet	10
37	272 MIKRON LAZER FIBER COK KULLANIMLIK (HOLMIUM LAZER CIH. UYUMLU)	adet	5
38	550 MIKRON LAZER FIBER COK KULLANIMLIK (HOLMIUM LAZER CIH. UYUMLU)	adet	5
39	SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)	adet	30
40	TANSIYON ALETI MANSONU 8-13 CM TEK CIKISLI NIHON KOHDEN UYUMLU	adet	30
41	TANSIYON ALETI MANSONU 15-23 CM TEK CIKISLI NIHON KOHDEN UYUMLU	adet	30
42	TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYGUN)	adet	50
43	MONOPOLAR LAPAROSKOPIK ARA KABLOSU COK KULLANIMLIK (REUSABLE)	adet	20
44	REUSABLE EXPIRASYON FILTRESI (PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CIH. UYUMLU)	adet	20
45	SILIKON PULSE PROBU NIHON KOHDEN BSM 2703 MONITOR UYUMLU	adet	10
46	CILT ISI PROBU (PHILIPS 21078A MONITOR UYUMLU)	adet	50
47	EKG KABLOSU 5 LEAD ARA KABLOSU (PHILIPS / M1668A MONITOR UYUMLU)	adet	20
48	EKG KABLOSU 3 LEAD ARA KABLOSU (PHILIPS / M1669A MONITOR UYUMLU)	adet	20
49	NST US PROBU (PHILIPS AVALON FM 20 UYUMLU )	adet	3
50	POWER EPOXY MIX GUCLU ENJEKTORLU CIFTLI YAPISTIRICI 27 GR.	adet	20
51	SILIKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXIMETRE CIHAZINA UYUMLU)	adet	350
52	SPO2 ARA KABLOSU NELLCOR UYUMLU (M1943 AL MODEL) (PHILIPS HASTABASI MONITOR UYUMLU)	adet	150
53	4-072212-SP FRU , EXHALATION FLOW SENSOR ( PURITAN BENNET 840 UYUMLU )	adet	5
54	HEPA FILTRE (OKSIJEN KONTROLLU INKUBATOR (K-SYSTEMS G210 INVICELL UYUMLU)	adet	4
55	EKG KABLOSU (PHILIPS TC20 EKG CIHAZINA UYUMLU (12 KANALLI)	adet	15
56	KENDINDEN KROKODILLI EKG KABLOSU (NIHON KPOHDEN EKG CIH. UYUMLU)	adet	30
57	NIBP ARA BAGLANTI JAKI (ERKEK) (TANSIYON MANSONU ICIN , NIHON KOHDEN UYUMLU)	adet	300
58	ARGON PROBU 932-146 (BOWA MARKA ARC 250 MODEL ARGON PLAZMA KOAGULATOR CIH. UYUMLU)	adet	5
59	MONOPOLAR KOTER KABLOSU 331-045 (BOWA MARKA ARC 250 MODEL ELEKTROKOTER UYUMLU)	adet	5
60	NIBP SOKETI (NIHON KOHDEN MARKA PVM 2703K MODEL HASTA IZLEM MONITORU UYUMLU)	adet	5
61	RESPIRATOR FLOW SENSORU (BABYLOG 8000 UYUMLU)	adet	150
62	RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU (SIEMENS VE GALILEO UYUMLU)	adet	10
63	OLYMPUS WA00014A BIPOLAR HF CABLE (OLYMPUS MARKA ESG 400 MODEL BIPOLAR TUR SISTEMINE UYUMLU)	adet	3
64	TOPCON PASCAL Y4 SYNTHESIS CIHAZI ICIN 20W 6V AMPUL UYUMLU PART NO:4474020400	adet	3
65	KORKULUK KUMANDASI (MUKA HC630 MODEL HASTA YATAGINA UYUMLU)	adet	20
66	TANSIYON HOLTER MANSONU (PAR / PHYSIO-PORT CIHAZINA UYUMLU)	adet	10
67	POINTER LAMP ( NIKON MARKA ECLIPSE 80I MODEL MIKROSKOPA UYUMLU	adet	5
68	PLA FILAMENT PLUS ( 1,75MM 800 GR BEYAZ RENK )	adet	10
69	PLA FILAMENT PLUS ( 1,75MM 800 GR SIYAH RENK )	adet	10
70	STIMULATOR ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIHAZINA UYUMLU)	adet	2
71	EEG ELEKTRODU (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CIHAZI UYUMLU)	adet	240
72	SOK ATIM KITI (BTL 6000 SWT ESWT CIHAZI UYUMLU)	adet	1
73	4D TEE PROB (PHILIPS MARKA CX50 MODEL ULTRASON CIHAZINA UYUMLU)	adet	1
74	BUTON (ALFAMAX YATAK BASI HEMSIRE CAGRI CIHAZINA UYUMLU)	adet	20
75	PATIENT UNIT CABLE (EMBLA MARKA N7000 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
76	ABDOMEN SENSORU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
77	THORAX ARA KABLOSU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
78	EEG ELEKTRODU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	takım	2
79	PULSEOXIMETRE SENSORU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	3
80	POZISYON SENSORU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
81	BACAK EMG ELEKTRODU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	4
82	TERMISTOR (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
83	PATIENT UNIT CABLE (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
84	OXIMETRE FLEX SENSORU XPOD (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
85	THORAX EFOR KEMER KILIDI (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
86	HORLAMA SENSORU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
87	C6-2 ULTRASON PROBU (PHILIPS MARKA AFFINITY 50 MODEL ULTRASON CIHAZI UYUMLU)	adet	1
88	YUZUK ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIHAZI UYUMLU)	adet	3
89	SARMAL TOPRAK ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIH. UYUMLU)	adet	3
90	MOTOR KAYIT ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIH. UYUMLU)	adet	3
91	LINAK YAZILIMLI FUTURE KORKULUK KUMANDASI(MUKA MARKA LB LINAK MODEL YATAK UYUMLU)	adet	10
92	L12-3 ULTRASON PROBU (PHILIPS AFFINITY 50 MODEL USG CIHAZI UYUMLU)	adet	1
93	COCUK EEG ELEKTRODU (2 METRE) (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CIHAZI ICIN)	adet	120
94	18 W FLORESAN AMPULU, T8 DUY, 860 BEYAZ, A SINIFI ENERJI TUKETIMI	adet	1.500
95	TAS YUNU ASMA TAVAN PLAKASI 60X60 CM 12 MM KALINLIK OWA DECO COMET (16 LIK KUTU)	kutu	20
96	YASSI PIL 9 VOLT ( ALKALIN)	adet	500
97	SATEN ALCI(ABS) 30KG	torba	50
98	PLASTIK BOYA BEYAZ 15 LITRELIK	teneke	5
99	SILINDIRLI GOMME KILIT 45 NR RULMANLI DILLI	adet	100
100	KORNIS (PLASTIK, BEYAZ, IKI KANALLI) 6 M BOY	metre	250
101	SILIKON SEFFAF(310 GR)	adet	350
102	KALEM PIL (ALKALIN)	adet	12.000
103	ORTA BOY PIL (ALKALIN)	adet	500
104	STARTEL 20W	adet	500
105	DUS PUSKURTME ELEMANI	adet	100
106	MUSLUK GOBEGI (NORMAL) ECA MARKAYA UYUMLU	adet	100
107	MUSLUK GOBEGI (YARIM DEVIR SAG)	adet	50
108	SERAMIK YAPISTIRMA HARCI (GRI)	torba	30
109	LUKS KOLTUK TEKERLEGI (PIMLI-GECMELI)	adet	500
110	YAGSIZ KONTAK SPREY 250 ML	adet	10
111	UNIVERSAL AKILLI TV KUMANDASI (HER TV ICIN UYUMLU)	adet	200
112	LITYUM PIL CR-2032 H (CR1/3) 3 VOLT	adet	50
113	NORMAL AMPUL 40 W	adet	100
114	3X2,5 MM2 NHXMH HALOJEN FREE KABLO	metre	2.000
115	TOPRAKLI FIS	adet	100
116	STARTEL 40 W	adet	50
117	KABLO KANALI IKILI KOD:300 21	metre	150
118	SIBOPLU SERVIS BORUSU	adet	15
119	POMPA (COK AMACLI SEDYE ICIN BICAKCILAR MARKA M2Y03650 MOBILINE 675 SEDYEYE UYUMLU)	adet	5
120	OKSIJEN FLOWMETRE(SULU TIP,HILL-ROM UYUMLU)	adet	100
121	KISA MUSLUK	adet	30
122	MUSLUK BASI (ECA MARKAYA UYUMLU)	adet	50
123	POLYAMID RULO FIRCA 20CM SATEN FIRCASI (YEDEK RULO)	adet	50
124	POLYAMID RULO FIRCA 10 CM SATEN FIRCASI (YEDEK RULO)	adet	50
125	ASMA TAVAN ARA TASIYICI 60CM GRIDA T24	adet	50
126	SPREY BOYA(RAL 3000 KIRMIZI) 400 ML.LIK.	adet	20
127	SPREY BOYA(RAL 5002 MAVI) 400 ML.LIK	adet	10
128	SPREY BOYA (SIYAH)400 ML.LIK	adet	20
129	TAS DOLAP MENTESESI (RMS DUZ)	adet	1.000
130	TEKERLEK 50X20 CIVATA BAGLANTILI 3/8", EPO5 MKT 50	adet	500
131	50X20 TABLALI EP 01 ZKC 50 ETEJER (KOMIDIN) TEKERLEGI	adet	200
132	PLASTIK DOLAP AYAGI KROM SATEN KALIN BORU 10 CM CAP: 42 MM	adet	600
133	KAPICEK KAYAR KOLLU	adet	25
134	CEKMECE RAYI 50CM	takım	300
135	MOBILYA KULPU 96 MM, SULUN MODEL, ZAMAK, KROM-INOX	adet	1.000
136	DOLAP KULPU(KROM SEDEF U KULP)050.101.096.35	adet	1.000
137	CIFT TARAFLI YAPISKANLI BANT EN:1.9 CM.(25 MT'LIK.)	adet	200
138	HIZLI YAPISTIRICI 50 GR-2 KOMPONENTLI-SPREYLI	adet	100
139	TAS ASIDI (5KG BIDONLARDA)	kilogram	500
140	ILAC KUTUSU 9'LU GRUP MSO SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	adet	50
141	ILAC KUTUSU 6'LI GRUP MS1 SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	adet	50
142	ILAC KUTUSU 5'LI GRUP MS2 SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	adet	50
143	ILAC KUTUSU 4'LU GRUP MSO SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	adet	50
144	ILAC KUTUSU 3'LU GRUP MSO SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	adet	50
145	KABLO BAGI(KLIPSI)4.8 MMX400 MM.(100'LUK)	paket	5
146	PAS SOKUCU SPREY (400 ML)	adet	50
147	INCE KALEM PIL (ALKALIN)	adet	7.000
148	TOPRAKLI PRIZ IKILI SIVA ALTI	adet	10
149	TERMOPLASTIK KARE BUAT 10X10 (SIVA USTU)	adet	20
150	PLASTIK KLEMENS NO.1 YANMAZ	adet	50
151	PLASTIK KLEMENS NO 4 YANMAZ	adet	50
152	HILL ROOM YATAK UYUMLU TEKERLEGI YONLU AG0057	adet	50
153	HILL ROOM YATAK UYUMLU TEKERLEGI YONSUZ AG0029	adet	150
154	PVC ATIKSU BORU 70X2000	adet	15
155	REZERVUAR IC TAKIMI	adet	30
156	CAMASIR MAKINASI MUSLUGU	adet	10
157	UZUN MUSLUK	adet	30
158	FILTRELI ARA MUSLUK	adet	50
159	ARA MUSLUK TOPUZ VOLAN	adet	100
160	PVC ATIKSU BORUSU KELEPCESI CAP:70	adet	30
161	PVC ATIKSU DIRSEK 50X87 (CAP 50 MM, 87 DERECE)	adet	30
162	PVC ATIKSU DIRSEK 50X45	adet	50
163	PVC ATIKSU DIRSEK 70X45	adet	15
164	PPRC (PLASTIK) MANSON 20 LIK	adet	50
165	PPRC (PLASTIK) MANSON 25 LIK	adet	50
166	DUS SPRALI 1/2 - 1/2	adet	200
167	KLOZET KAPAGI (OVAL TIP DUROPLAST MAMULDEN)	adet	200
168	DONERLI EVIYE BATARYASI (ARTEMA MINIMAX 42013 VEYA KALE DELTA KDL14003-B MUADILLERI)	adet	10
169	PVC ATIKSU BORU 70X3000 (ET KALINLIGI 3.2MM)	adet	15
170	TAHARET BORUSU (PLASTIK 35 CM)	adet	50
171	AKEMI MERMER YAPISTIRICISI 250 GR.	adet	10
172	LIKIT MEBRAN SU IZOLASYON 20 KG YKS MASTERSEAL 390	teneke	50
173	SERAMIK FAYANS DERZ DOLGU BEYAZ RENK SILIKONU (20 KG)	adet	5
174	KESTIRME FIRCASI NO:3	adet	50
175	KESTIRME ROBOT FIRCA NO:3	adet	50
176	SILINDIRLI GOMME KILIT 20 NR RULMANLI MAKARALI (KALE UYUMLU)	adet	5
177	SILINDIRLI GOMME KILIT 25 NR RULMANLI DILLI (KALE)	adet	50
178	ASMA KILIT 60 NR	adet	30
179	ASMA KILIT 40 NR	adet	30
180	ASMA KILIT 30 NR	adet	30
181	KAPI KOLU AYNALI ZAMAK ALUMINYUM SATEN KROM YALE TIP	adet	50
182	ALUMINYUM SURGU SAVIO UZUN CEKEMELI TIP	adet	20
183	CEKMECE KILIDI BAKLAVA TIP	adet	50
184	CEKMECE / DOLAP KILIDI KARE TIP	adet	1.000
185	ZIMBA TELI NO:808	kutu	50
186	DEMIR TESTERE LAMASI	adet	5
187	KONTROL KALEMI	adet	20
188	SU ZIMPARASI P180C NUMARA	adet	30
189	FALCATA METAL GOVDELI PROFESYONEL	adet	50
190	CUBUK SILIKON 11,3X30 MM (SICAK MUM TUTKAL)	adet	50
191	FALCATA(MAKET) BICAGI YEDEGI 18 MM, 0.5 MM, 7 KIRIM, 10 LU	adet	50
192	HILTI MATKAP UCU 7X160 MM SDS PLUS 2607 018 830	adet	5
193	INOKS SPREY YUZEY KAPLAMASI KROM 400 ML	adet	24
194	DOLAP L ASKI ELEMANI	adet	200
195	SILIKON NP1 GRI (MASTIK) 310 ML	adet	20
196	MASKELEME BANDI 5 CM BOYU 50 M	adet	200
197	CIMENTO 50KGLIK 32.5R	torba	10
198	PVC IZOLASYON BANDI 5 CM 25 METRE (SIYAH)	adet	50
199	PLASTIK DUBEL-VIDA DV 8/45 ALLEV	adet	1.000
200	KORUKLU LAVABO SIFONU	adet	200
201	SIVI KLOR (SODYUM HIPOKLORIT / ICME SUYUNA UYUMLU )	kilogram	1.000
202	IZOLEBANT ELEKTRIKCI 19 MMX10 METRE, 0,15 MM	adet	150
203	CELIK SPIRAL BORU 3/8-3/8 50CM	adet	50
204	BANYO BATARYASI ECA DELTA MIX VEYA MUADILI	adet	50
205	OKSIJEN (O2) FLOWMETRE (NASETTI UYUMLU-SULU TIP) (UZUMCU UYUMLU TEK CIKISLI) DUZ GIRISLI	adet	100
206	ASMA KILIT 50 NR	adet	30
207	ASMA TAVAN ARA TASIYICI CITA 120 CM GRIDA T24	adet	50
208	TEKERLEK 50X20 FRENLI, CIVATA BAGLANTILI 3/8", EPO5 MKT 50F	adet	500
209	GRUPLU MASTER BAREL	adet	200
210	LAVABO BATARYASI (ECA DELTA MIXS SERISI 2102108686 VEYA MUADILI)	adet	50
211	ALCIPAN LEVHA 12.5X1200X2500 MM	tabaka	100
212	PANEL RADYATOR PKKP 600X1400	adet	5
213	PANEL RADYATOR PKKP 600X1800	adet	5
214	PANEL RADYATOR PKKP 600X1000	adet	5
215	ERIYEN BANT KALINLIK MIN 0.75 MM, 20 MMX10 METRE RULO	adet	10
216	LED PANEL TAS YUNU ASMA TAVAN ARMATURU , BEYAZ, 60X60 42/45 W, 5000 LUMEN RENK 6500K BACKLIGHT	adet	200
217	SEFFAF ORGULU HORTUM 1/2''	metre	300
218	KUMANDA PILI LR23A 12 V	adet	60
219	KUMANDA PILI A27 12 VOLT	adet	20
220	DOGALGAZ TEFLON BANTI (SARI) 19 MMX30 METRE	adet	50
221	ALCIPAN DUVAR U-75 PROFILI 0,5 X 300 CM	adet	50
222	ALCIPAN DUVAR C-75 PROFILI 300 CM, 0,5 MM	adet	100
223	KLOZET KAPAGI ROCE KALE BASICS MODEL	adet	10
224	POWER KABLOSU 220 V 5 MT'LIK	adet	30
225	TEK GOVDE (ANKASTRE )BEDENSEL ENGELLI / DOKTOR BATARYASI	adet	20
226	KIMYASAL DUBEL WURTH WIT-EA 150 5918300420 (ENJEKSIYON HARCI FISHER FISV 605) 420 ML	adet	160
227	INOKS METAL KESICI 115/1MM TASLAMA MAKINASINA UYGUN	adet	100
228	TEK GOVDE EVIYE BATARYASI ECA DELTA MIX	adet	50
229	ALCIPAN VIDASI BORAZAN VIDA SIK DISLI 3,5X35 MM (1000 LIK)	paket	2
230	GROHEDAL KUMANDA KOLU KOD:43550	adet	30
231	BOSALTMA BASKI CUBUGU (GROHEDAL KOD:43519 UYUMLU)	adet	20
232	KOMPANSATOR DN 100 DONER FLANSLI KAUCUK 12 CM	adet	6
233	YILDIZ TORNAVIDA UCU PH 2X152	adet	10
234	KOMPANSATOR DN 80 DONER FLANSLI KAUCUK 100 MM	adet	6
235	DUZ UCLU TORNAVIDA ELEKTRONIKCI TIP (KLEMENS) 3X125 MM	adet	2
236	TEKERLEK 80X30 DONERLI,PASLANMAZ, TABLALI BAGLANTILI EMES EM01ZKP80	adet	40
237	PVC ATIKSU TEK CATAL 50X50	adet	20
238	PNOMATIK TASIMA TUPU SIZDIRMAZLIK BANDLARI (CIRT BAND)	adet	100
239	SILIKONLU IC CEPHE BOYASI 15 LT LIK DYO DINAMIK KOPUK RENK PARLAK KOD: 1987	adet	15
240	COK AMACLI,COCUK GUVENLIKLI,VIDA BAGLANTILI,ANAHTARLI,PENKIT PENCERE KILIDI BEYAZ	adet	100
241	FANCOIL MOTORU CIFT MILLI (SISME TIP K35417 M02126)	adet	50
242	ALCIPAN LEVHA 12.5X1200X2500 MM (BOARDEX/GUARDEX) CAM ELYAF SILTE TAKVIYELI	adet	30
243	BETON CIVISI 4X40 MM	adet	1.500
244	SIVA ALTI LIGHT ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	5
245	SIVA ALTI KOMITATOR ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	10
246	SIVA ALTI ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	10
247	SIVA ALTI TOPRAKLI PRIZ UPS PRIZI COCUK KORUMALI (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	5
248	SIVA ALTI TOPRAKLI PRIZ COCUK KORUMALI (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	50
249	KAPI KOLU AYNALI ZAMAK ALUMINYUM SATEN KROM WC TIP	adet	30
250	SIVA ALTI VAVIYEN ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	5
251	PANEL RADYATOR PKKP 600X500	adet	5
252	ALCIPAN DUVAR C-75 PROFILI 400 CM, 0,65 MM	adet	30
253	KLOZET KAPAGI ROCA KALE IDEA MODELI	adet	50
254	GOMME REZERVUAR SETI(KOMPLE) VITRA, TUGLA DUVAR ASMA KLOZET 3/6 LITRE, KROM KUMANDA KAPAKLI, 740-1850	adet	20
255	PANEL RADYATOR PKKP 600X1100	adet	5
256	LED ETANJ ARMATUR 50 W 5200 LUMEN IP65 PROLEDA/SRK	adet	50
257	LED PANEL CLIP-IN ASMA TAVAN ARMATURU 60X60 38-45W 3500 LUMEN RENK 6500 K BEYAZ LED SRK / PROLEDA BACKLIGHT	adet	50
258	KOMPANSATOR DN 125 DONER FLANSLI KAUCUK 120 MM	adet	6
259	PANEL RADYATOR PKKP 600X1200	adet	10
260	SIGORTALI UPS PRIZ GRUBU 4 LU COCUK KORUMALI ALUMINYUM PROFIL	adet	50
261	SIGORTALI SEBEKE PRIZ GRUBU 4 LU COCUK KORUMALI ALUMINYUM PROFIL	adet	50
262	PANEL RADYATOR PKKP 600X900	adet	5
263	SILINDIRLI GOMME KILIT 45 NR , AYNA KALINLIGI:18MM , RULMANLI DILLI , KROM KAPLI , YUVARLAK AYNALI 152 RP	adet	20
264	TOPRAKLI UPS FISI (BEMIS BV6-1402-2031)	adet	20
265	GOMME REZERVUAR DOLDURMA GRUBU (KALE ROCA INTEGRA)	adet	50
266	SPREY BOYA ALUMINYUM RENK 400 ML.	adet	5
267	GOMME REZERVUAR IC PANEL (KALE INTEGRA UYUMLU)	adet	50
268	SIGORTALI JENERATOR PRIZ GRUBU 4.LU COCUK KORUMALI ALUMINYUM PROFIL (PRIZ DAHIL SIYAH RENK)	adet	50
269	LED PANEL TASYUNU ASMA TAVAN ARMATURU, ACIL AYDINLATMA KITLI (BATARYA EN AZ 3 SAAT 1800 MAH BEYAZ 60X60 42/45W 5000 LUMEN RENK:6500K)	adet	200
270	PVC CIFT KATMANLI BAHCE HORTUM 3/4 INC	metre	100
271	GOMME REZERVUAR KUMANDA PANELI SEREL P400180	adet	10
272	HM-01-16 2046UAX200R36-32S35 SEDYE TEKERI (MUKA UYUMLU MLC3100)	adet	15
273	KOMPANSATOR DN50 DONER FLANSLI KAUCUK 100MM	adet	6
274	YER SIFONU JAPAR 10X10 32 LIK	adet	100
275	PVC ATIK SU DİRSEK 70X87	adet	15
276	GOMME REZERVUAR MONOVELA KOL SETI (KALE VERSUS UYUMLU)	adet	100
277	MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA SNM 80-250, 1400 D/D, 42M3/H, HM:12M,4 KW, MOTOR SINIFI IE3	adet	2
278	MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA SNM 50-250, 36M3/H, HM:12M, 1400D/D, 2,2KW, MOTOR SINIFI IE3	adet	6
279	MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA SNM 50-200, 25M3/H, HM: 12M, 1400 D/D, 2,2 KW, MOTOR SINIFI IE3	adet	2
280	YER SIFON 15X15 KOMPLE KROM, 32 MM YANDAN CIKISLI	adet	100
281	TRANE CHILLER (GPF1B) KONDENSER FAN MOTORU UYUMLU (380V, 762MM 6 KUTUP, 7 KANATLI (380-415/50/3)	adet	6
282	SU BAZLI ANTIBAKTERIYEL AMELIYATHANE SATEN BOYASI AKI (17 KG.LIK)	adet	30
283	3X1,5 MM COK DAMARLI (TTR) KABLO (BEYAZ RENK)	metre	100
284	SIVA USTU 60X60 LED PANEL ARMATUR 6500 K 5000 LUMEN	adet	10
285	YATAK TEKERLEGI YONSUZ (DOLSAN 01.KE06.11 UYUMLU)	adet	30
286	YATAK TEKERLEGI YONLU (DOLSAN 01.KE06.11 UYUMLU)	adet	10
287	MOUSE(OPTIK SCROLL USB)	adet	300
288	HDMI BAGLANTI KABLOSU	adet	100
289	KLAVYE Q TURKCE STANDART (USB)	adet	200
290	POWER SUPPLY (P4 500 WATT)	adet	200
291	HARICI DISK KUTUSU SATA	adet	10
292	240 GB SSD 2.5" DISK	adet	500
293	INTERNET PRIZI (IKILI) RJ45 CAT6E UTP SCHNEIDER ASFORA SERISI BEYAZ (CERCEVESIYLE BIRLIKTE)	adet	200
294	SATA DOCKING STATION (DISK ISTASYONU) 3.5"/2.5" SB 3.0	adet	5

Okas Kodu	Okas Açıklaması
71356300	Teknik destek hizmetleri

EK:

MUHTELİF TEKNİK MALZEME ALIMI

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1492171

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

b) Adresi: Inciralti Kampüsü Mithatpasa - BALÇOVA / İZMİR

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi: [E-POSTA GİZLİ]

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

b) Adresi: Inciralti Kampüsü Mithatpasa - BALÇOVA / İZMİR

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi: [E-POSTA GİZLİ]

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen MUHTELİF TEKNİK MALZEME , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

Sıra No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	WELCH ALLYN 3,5V 04900 OFTALMASKOP UYUMLU AMPUL	adet	20
2	HEINE UYUMLU AMPUL	adet	10
3	ISIK KAYNAGI ICIN XENON LAMBA(CARL STORZ UYUMLU IS.KAY.ICIN)NOWA 300	adet	3
4	BIPOLAR PENSET KABLOSU (5 MT'LIK)	adet	60
5	WELCH ALLYN 3100 OTOSKOP UYUMLU AMPUL	adet	20
6	EKG PUAR SETI(6 AD VAKUMLU GOGUS ELEKTRODU+4 AD.MANDALLI EXTREMITE ELEKTRODU)	adet	15
7	BILIRUBIN AMPULU(APEL MARKA BR 5000N MODEL UYUMLU BILIRUBIN CIH.ICIN)	adet	5
8	EMNIYET FOTOSELI (MANUSA ACTIVA OTOMATIK KAPI UYUMLU)	adet	20
9	SIFRELI KEYPED(OTOMATIK KAPI ICIN)	adet	5
10	EL KUMANDASI TUS TAKIMI (YATAK PEDI) (HILL - ROM AVANGUARD 1200 YATAK UYUMLU)	adet	100
11	BIYOMEDIKAL CIHAZLARIN SISTEM ENTEGRASYON ADAPTORU	adet	55
12	MOTOR ELEKTROT (MEDELEC / SYNERGY EMG CIH. UYUMLU)	adet	5
13	SPO2 ARA KABLOSU (SPACE LAB SL 2400 H.BASI MONITORE UYUMLU)	adet	20
14	ISI ILE DARALAN MAKARON 15 MM	adet	100
15	TANSIYON MANSONU ADULT BOY TEK CIKISLI 27-35 CM (HASTABASI MONITORU ICIN)	adet	250
16	COCUK EEG ELEKTRODU 12 LIK KUTU (NIHON KOHDEN EEG CIH. UYUMLU)	adet	5
17	MANUSA ACTIVA KONTROL KARTI (OTOMATIK MANUSA KAPILARA UYUMLU)	adet	3
18	BATARYA (MANUSA MARKA OTOMATIK KAPILAR UYGUMLU 26.4 V 500 MA)	adet	10
19	DIJITAL TANSIYON MANSONU (OMRON 7051T TANSIYON CIHAZINA UYUMLU )	adet	500
20	EKG KABLOSU (NIHON KOHDEN BSM 2301 K HASTABASI MONITORU UYUMLU)	adet	30
21	HORLAMA SENSORU (EMBLA N7000 UYUMLU )	adet	1
22	BACAK EMG ELEKTRODU 300 CM'LIK (EMBLA N7000 UYUMLU)	adet	4
23	TERMISTOR (EMBLA N7000 UYUMLU )	adet	1
24	PULSE OKSIMETRE SENSORU (EMBLA N7000 UYUMLU )	adet	4
25	THORAKS EFOR KEMER KILIDI (EMBLA N7000 UYUMLU )	adet	2
26	ABDOMEN EFOR KEMER KILIDI (EMBLA N7000 UYUMLU )	adet	1
27	EEG ELEKTRODU 200 CM'LIK ALTIN KAPLAMA (EMBLA N7000 UYUMLU)	adet	24
28	SMPS GUC KAYNAGI (POWER SUPPLY) 220 V AC/ 12 V DC 5 A (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)	adet	5
29	YOGUN BAKIM HASTA YATAGI KUMANDA PEDI (HILL ROM AVANTGUARD YATAK UYUMLU)	adet	20
30	NIHON KOHDEN H.BASI MONITOR UYUMLU ADULT NIBP ARA HORTUMU	adet	20
31	12 V 3.5 AH NIKEL METAL HIDRIT RECHARQEABLE SMART BATARYA ( MAQUET MARKA SERVO-I MODEL RESPIRATOR UYUMLU )	adet	48
32	ISI ILE DARALAN MAKARON 19 MM	metre	100
33	SERVO-I UYUMLU 1 YILLIK BAKIM KITI	adet	24
34	MF7 20 OKUYUCU KUTUSU (KARTLI GECIS SISTEMI ICIN)	adet	30
35	TOCO PROBU (PARCA NO M2734B NST CIH. (FETAL MONITOR) / PHILIPS / AVALON FM20 UYUMLU)	adet	3
36	12V 30W AMPUL (TOPCON / SL-D7 BIYOMIKROSKOPA UYGUN)	adet	10
37	272 MIKRON LAZER FIBER COK KULLANIMLIK (HOLMIUM LAZER CIH. UYUMLU)	adet	5
38	550 MIKRON LAZER FIBER COK KULLANIMLIK (HOLMIUM LAZER CIH. UYUMLU)	adet	5
39	SPO2 ARA KABLOSU (NIHON KOHDEN / NELLCOR UYUMLU)	adet	30
40	TANSIYON ALETI MANSONU 8-13 CM TEK CIKISLI NIHON KOHDEN UYUMLU	adet	30
41	TANSIYON ALETI MANSONU 15-23 CM TEK CIKISLI NIHON KOHDEN UYUMLU	adet	30
42	TRANSFORMER INPUT AC 0-230V-50HZ OUTPUT -AC 0-25V 9.7A (HILL-ROM AVANT GUARD YATAK UYGUN)	adet	50
43	MONOPOLAR LAPAROSKOPIK ARA KABLOSU COK KULLANIMLIK (REUSABLE)	adet	20
44	REUSABLE EXPIRASYON FILTRESI (PURITAN BENNET 840 VENTILATOR CIH. UYUMLU)	adet	20
45	SILIKON PULSE PROBU NIHON KOHDEN BSM 2703 MONITOR UYUMLU	adet	10
46	CILT ISI PROBU (PHILIPS 21078A MONITOR UYUMLU)	adet	50
47	EKG KABLOSU 5 LEAD ARA KABLOSU (PHILIPS / M1668A MONITOR UYUMLU)	adet	20
48	EKG KABLOSU 3 LEAD ARA KABLOSU (PHILIPS / M1669A MONITOR UYUMLU)	adet	20
49	NST US PROBU (PHILIPS AVALON FM 20 UYUMLU )	adet	3
50	POWER EPOXY MIX GUCLU ENJEKTORLU CIFTLI YAPISTIRICI 27 GR.	adet	20
51	SILIKON SPO2 PROBU (NELLCOR OXIMAX PULSE OXIMETRE CIHAZINA UYUMLU)	adet	350
52	SPO2 ARA KABLOSU NELLCOR UYUMLU (M1943 AL MODEL) (PHILIPS HASTABASI MONITOR UYUMLU)	adet	150
53	4-072212-SP FRU , EXHALATION FLOW SENSOR ( PURITAN BENNET 840 UYUMLU )	adet	5
54	HEPA FILTRE (OKSIJEN KONTROLLU INKUBATOR (K-SYSTEMS G210 INVICELL UYUMLU)	adet	4
55	EKG KABLOSU (PHILIPS TC20 EKG CIHAZINA UYUMLU (12 KANALLI)	adet	15
56	KENDINDEN KROKODILLI EKG KABLOSU (NIHON KPOHDEN EKG CIH. UYUMLU)	adet	30
57	NIBP ARA BAGLANTI JAKI (ERKEK) (TANSIYON MANSONU ICIN , NIHON KOHDEN UYUMLU)	adet	300
58	ARGON PROBU 932-146 (BOWA MARKA ARC 250 MODEL ARGON PLAZMA KOAGULATOR CIH. UYUMLU)	adet	5
59	MONOPOLAR KOTER KABLOSU 331-045 (BOWA MARKA ARC 250 MODEL ELEKTROKOTER UYUMLU)	adet	5
60	NIBP SOKETI (NIHON KOHDEN MARKA PVM 2703K MODEL HASTA IZLEM MONITORU UYUMLU)	adet	5
61	RESPIRATOR FLOW SENSORU (BABYLOG 8000 UYUMLU)	adet	150
62	RESPIRATOR OKSIJEN SENSORU (SIEMENS VE GALILEO UYUMLU)	adet	10
63	OLYMPUS WA00014A BIPOLAR HF CABLE (OLYMPUS MARKA ESG 400 MODEL BIPOLAR TUR SISTEMINE UYUMLU)	adet	3
64	TOPCON PASCAL Y4 SYNTHESIS CIHAZI ICIN 20W 6V AMPUL UYUMLU PART NO:4474020400	adet	3
65	KORKULUK KUMANDASI (MUKA HC630 MODEL HASTA YATAGINA UYUMLU)	adet	20
66	TANSIYON HOLTER MANSONU (PAR / PHYSIO-PORT CIHAZINA UYUMLU)	adet	10
67	POINTER LAMP ( NIKON MARKA ECLIPSE 80I MODEL MIKROSKOPA UYUMLU	adet	5
68	PLA FILAMENT PLUS ( 1,75MM 800 GR BEYAZ RENK )	adet	10
69	PLA FILAMENT PLUS ( 1,75MM 800 GR SIYAH RENK )	adet	10
70	STIMULATOR ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIHAZINA UYUMLU)	adet	2
71	EEG ELEKTRODU (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CIHAZI UYUMLU)	adet	240
72	SOK ATIM KITI (BTL 6000 SWT ESWT CIHAZI UYUMLU)	adet	1
73	4D TEE PROB (PHILIPS MARKA CX50 MODEL ULTRASON CIHAZINA UYUMLU)	adet	1
74	BUTON (ALFAMAX YATAK BASI HEMSIRE CAGRI CIHAZINA UYUMLU)	adet	20
75	PATIENT UNIT CABLE (EMBLA MARKA N7000 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
76	ABDOMEN SENSORU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
77	THORAX ARA KABLOSU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
78	EEG ELEKTRODU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	takım	2
79	PULSEOXIMETRE SENSORU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	3
80	POZISYON SENSORU (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
81	BACAK EMG ELEKTRODU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	4
82	TERMISTOR (EMBLA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
83	PATIENT UNIT CABLE (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
84	OXIMETRE FLEX SENSORU XPOD (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
85	THORAX EFOR KEMER KILIDI (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
86	HORLAMA SENSORU (EMBLA MARKA S4500 MODEL POLISOMNOGRAFI CIHAZI UYUMLU)	adet	1
87	C6-2 ULTRASON PROBU (PHILIPS MARKA AFFINITY 50 MODEL ULTRASON CIHAZI UYUMLU)	adet	1
88	YUZUK ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIHAZI UYUMLU)	adet	3
89	SARMAL TOPRAK ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIH. UYUMLU)	adet	3
90	MOTOR KAYIT ELEKTRODU (NATUS MARKA KEYPOINT FOCUS MODEL EMG CIH. UYUMLU)	adet	3
91	LINAK YAZILIMLI FUTURE KORKULUK KUMANDASI(MUKA MARKA LB LINAK MODEL YATAK UYUMLU)	adet	10
92	L12-3 ULTRASON PROBU (PHILIPS AFFINITY 50 MODEL USG CIHAZI UYUMLU)	adet	1
93	COCUK EEG ELEKTRODU (2 METRE) (NATUS MARKA NICOLET MODEL EEG CIHAZI ICIN)	adet	120
94	18 W FLORESAN AMPULU, T8 DUY, 860 BEYAZ, A SINIFI ENERJI TUKETIMI	adet	1.500
95	TAS YUNU ASMA TAVAN PLAKASI 60X60 CM 12 MM KALINLIK OWA DECO COMET (16 LIK KUTU)	kutu	20
96	YASSI PIL 9 VOLT ( ALKALIN)	adet	500
97	SATEN ALCI(ABS) 30KG	torba	50
98	PLASTIK BOYA BEYAZ 15 LITRELIK	teneke	5
99	SILINDIRLI GOMME KILIT 45 NR RULMANLI DILLI	adet	100
100	KORNIS (PLASTIK, BEYAZ, IKI KANALLI) 6 M BOY	metre	250
101	SILIKON SEFFAF(310 GR)	adet	350
102	KALEM PIL (ALKALIN)	adet	12.000
103	ORTA BOY PIL (ALKALIN)	adet	500
104	STARTEL 20W	adet	500
105	DUS PUSKURTME ELEMANI	adet	100
106	MUSLUK GOBEGI (NORMAL) ECA MARKAYA UYUMLU	adet	100
107	MUSLUK GOBEGI (YARIM DEVIR SAG)	adet	50
108	SERAMIK YAPISTIRMA HARCI (GRI)	torba	30
109	LUKS KOLTUK TEKERLEGI (PIMLI-GECMELI)	adet	500
110	YAGSIZ KONTAK SPREY 250 ML	adet	10
111	UNIVERSAL AKILLI TV KUMANDASI (HER TV ICIN UYUMLU)	adet	200
112	LITYUM PIL CR-2032 H (CR1/3) 3 VOLT	adet	50
113	NORMAL AMPUL 40 W	adet	100
114	3X2,5 MM2 NHXMH HALOJEN FREE KABLO	metre	2.000
115	TOPRAKLI FIS	adet	100
116	STARTEL 40 W	adet	50
117	KABLO KANALI IKILI KOD:300 21	metre	150
118	SIBOPLU SERVIS BORUSU	adet	15
119	POMPA (COK AMACLI SEDYE ICIN BICAKCILAR MARKA M2Y03650 MOBILINE 675 SEDYEYE UYUMLU)	adet	5
120	OKSIJEN FLOWMETRE(SULU TIP,HILL-ROM UYUMLU)	adet	100
121	KISA MUSLUK	adet	30
122	MUSLUK BASI (ECA MARKAYA UYUMLU)	adet	50
123	POLYAMID RULO FIRCA 20CM SATEN FIRCASI (YEDEK RULO)	adet	50
124	POLYAMID RULO FIRCA 10 CM SATEN FIRCASI (YEDEK RULO)	adet	50
125	ASMA TAVAN ARA TASIYICI 60CM GRIDA T24	adet	50
126	SPREY BOYA(RAL 3000 KIRMIZI) 400 ML.LIK.	adet	20
127	SPREY BOYA(RAL 5002 MAVI) 400 ML.LIK	adet	10
128	SPREY BOYA (SIYAH)400 ML.LIK	adet	20
129	TAS DOLAP MENTESESI (RMS DUZ)	adet	1.000
130	TEKERLEK 50X20 CIVATA BAGLANTILI 3/8", EPO5 MKT 50	adet	500
131	50X20 TABLALI EP 01 ZKC 50 ETEJER (KOMIDIN) TEKERLEGI	adet	200
132	PLASTIK DOLAP AYAGI KROM SATEN KALIN BORU 10 CM CAP: 42 MM	adet	600
133	KAPICEK KAYAR KOLLU	adet	25
134	CEKMECE RAYI 50CM	takım	300
135	MOBILYA KULPU 96 MM, SULUN MODEL, ZAMAK, KROM-INOX	adet	1.000
136	DOLAP KULPU(KROM SEDEF U KULP)050.101.096.35	adet	1.000
137	CIFT TARAFLI YAPISKANLI BANT EN:1.9 CM.(25 MT'LIK.)	adet	200
138	HIZLI YAPISTIRICI 50 GR-2 KOMPONENTLI-SPREYLI	adet	100
139	TAS ASIDI (5KG BIDONLARDA)	kilogram	500
140	ILAC KUTUSU 9'LU GRUP MSO SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	adet	50
141	ILAC KUTUSU 6'LI GRUP MS1 SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	adet	50
142	ILAC KUTUSU 5'LI GRUP MS2 SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	adet	50
143	ILAC KUTUSU 4'LU GRUP MSO SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	adet	50
144	ILAC KUTUSU 3'LU GRUP MSO SEFFAF POLIETILEN-SERVIS ARABALARI ICIN	adet	50
145	KABLO BAGI(KLIPSI)4.8 MMX400 MM.(100'LUK)	paket	5
146	PAS SOKUCU SPREY (400 ML)	adet	50
147	INCE KALEM PIL (ALKALIN)	adet	7.000
148	TOPRAKLI PRIZ IKILI SIVA ALTI	adet	10
149	TERMOPLASTIK KARE BUAT 10X10 (SIVA USTU)	adet	20
150	PLASTIK KLEMENS NO.1 YANMAZ	adet	50
151	PLASTIK KLEMENS NO 4 YANMAZ	adet	50
152	HILL ROOM YATAK UYUMLU TEKERLEGI YONLU AG0057	adet	50
153	HILL ROOM YATAK UYUMLU TEKERLEGI YONSUZ AG0029	adet	150
154	PVC ATIKSU BORU 70X2000	adet	15
155	REZERVUAR IC TAKIMI	adet	30
156	CAMASIR MAKINASI MUSLUGU	adet	10
157	UZUN MUSLUK	adet	30
158	FILTRELI ARA MUSLUK	adet	50
159	ARA MUSLUK TOPUZ VOLAN	adet	100
160	PVC ATIKSU BORUSU KELEPCESI CAP:70	adet	30
161	PVC ATIKSU DIRSEK 50X87 (CAP 50 MM, 87 DERECE)	adet	30
162	PVC ATIKSU DIRSEK 50X45	adet	50
163	PVC ATIKSU DIRSEK 70X45	adet	15
164	PPRC (PLASTIK) MANSON 20 LIK	adet	50
165	PPRC (PLASTIK) MANSON 25 LIK	adet	50
166	DUS SPRALI 1/2 - 1/2	adet	200
167	KLOZET KAPAGI (OVAL TIP DUROPLAST MAMULDEN)	adet	200
168	DONERLI EVIYE BATARYASI (ARTEMA MINIMAX 42013 VEYA KALE DELTA KDL14003-B MUADILLERI)	adet	10
169	PVC ATIKSU BORU 70X3000 (ET KALINLIGI 3.2MM)	adet	15
170	TAHARET BORUSU (PLASTIK 35 CM)	adet	50
171	AKEMI MERMER YAPISTIRICISI 250 GR.	adet	10
172	LIKIT MEBRAN SU IZOLASYON 20 KG YKS MASTERSEAL 390	teneke	50
173	SERAMIK FAYANS DERZ DOLGU BEYAZ RENK SILIKONU (20 KG)	adet	5
174	KESTIRME FIRCASI NO:3	adet	50
175	KESTIRME ROBOT FIRCA NO:3	adet	50
176	SILINDIRLI GOMME KILIT 20 NR RULMANLI MAKARALI (KALE UYUMLU)	adet	5
177	SILINDIRLI GOMME KILIT 25 NR RULMANLI DILLI (KALE)	adet	50
178	ASMA KILIT 60 NR	adet	30
179	ASMA KILIT 40 NR	adet	30
180	ASMA KILIT 30 NR	adet	30
181	KAPI KOLU AYNALI ZAMAK ALUMINYUM SATEN KROM YALE TIP	adet	50
182	ALUMINYUM SURGU SAVIO UZUN CEKEMELI TIP	adet	20
183	CEKMECE KILIDI BAKLAVA TIP	adet	50
184	CEKMECE / DOLAP KILIDI KARE TIP	adet	1.000
185	ZIMBA TELI NO:808	kutu	50
186	DEMIR TESTERE LAMASI	adet	5
187	KONTROL KALEMI	adet	20
188	SU ZIMPARASI P180C NUMARA	adet	30
189	FALCATA METAL GOVDELI PROFESYONEL	adet	50
190	CUBUK SILIKON 11,3X30 MM (SICAK MUM TUTKAL)	adet	50
191	FALCATA(MAKET) BICAGI YEDEGI 18 MM, 0.5 MM, 7 KIRIM, 10 LU	adet	50
192	HILTI MATKAP UCU 7X160 MM SDS PLUS 2607 018 830	adet	5
193	INOKS SPREY YUZEY KAPLAMASI KROM 400 ML	adet	24
194	DOLAP L ASKI ELEMANI	adet	200
195	SILIKON NP1 GRI (MASTIK) 310 ML	adet	20
196	MASKELEME BANDI 5 CM BOYU 50 M	adet	200
197	CIMENTO 50KGLIK 32.5R	torba	10
198	PVC IZOLASYON BANDI 5 CM 25 METRE (SIYAH)	adet	50
199	PLASTIK DUBEL-VIDA DV 8/45 ALLEV	adet	1.000
200	KORUKLU LAVABO SIFONU	adet	200
201	SIVI KLOR (SODYUM HIPOKLORIT / ICME SUYUNA UYUMLU )	kilogram	1.000
202	IZOLEBANT ELEKTRIKCI 19 MMX10 METRE, 0,15 MM	adet	150
203	CELIK SPIRAL BORU 3/8-3/8 50CM	adet	50
204	BANYO BATARYASI ECA DELTA MIX VEYA MUADILI	adet	50
205	OKSIJEN (O2) FLOWMETRE (NASETTI UYUMLU-SULU TIP) (UZUMCU UYUMLU TEK CIKISLI) DUZ GIRISLI	adet	100
206	ASMA KILIT 50 NR	adet	30
207	ASMA TAVAN ARA TASIYICI CITA 120 CM GRIDA T24	adet	50
208	TEKERLEK 50X20 FRENLI, CIVATA BAGLANTILI 3/8", EPO5 MKT 50F	adet	500
209	GRUPLU MASTER BAREL	adet	200
210	LAVABO BATARYASI (ECA DELTA MIXS SERISI 2102108686 VEYA MUADILI)	adet	50
211	ALCIPAN LEVHA 12.5X1200X2500 MM	tabaka	100
212	PANEL RADYATOR PKKP 600X1400	adet	5
213	PANEL RADYATOR PKKP 600X1800	adet	5
214	PANEL RADYATOR PKKP 600X1000	adet	5
215	ERIYEN BANT KALINLIK MIN 0.75 MM, 20 MMX10 METRE RULO	adet	10
216	LED PANEL TAS YUNU ASMA TAVAN ARMATURU , BEYAZ, 60X60 42/45 W, 5000 LUMEN RENK 6500K BACKLIGHT	adet	200
217	SEFFAF ORGULU HORTUM 1/2''	metre	300
218	KUMANDA PILI LR23A 12 V	adet	60
219	KUMANDA PILI A27 12 VOLT	adet	20
220	DOGALGAZ TEFLON BANTI (SARI) 19 MMX30 METRE	adet	50
221	ALCIPAN DUVAR U-75 PROFILI 0,5 X 300 CM	adet	50
222	ALCIPAN DUVAR C-75 PROFILI 300 CM, 0,5 MM	adet	100
223	KLOZET KAPAGI ROCE KALE BASICS MODEL	adet	10
224	POWER KABLOSU 220 V 5 MT'LIK	adet	30
225	TEK GOVDE (ANKASTRE )BEDENSEL ENGELLI / DOKTOR BATARYASI	adet	20
226	KIMYASAL DUBEL WURTH WIT-EA 150 5918300420 (ENJEKSIYON HARCI FISHER FISV 605) 420 ML	adet	160
227	INOKS METAL KESICI 115/1MM TASLAMA MAKINASINA UYGUN	adet	100
228	TEK GOVDE EVIYE BATARYASI ECA DELTA MIX	adet	50
229	ALCIPAN VIDASI BORAZAN VIDA SIK DISLI 3,5X35 MM (1000 LIK)	paket	2
230	GROHEDAL KUMANDA KOLU KOD:43550	adet	30
231	BOSALTMA BASKI CUBUGU (GROHEDAL KOD:43519 UYUMLU)	adet	20
232	KOMPANSATOR DN 100 DONER FLANSLI KAUCUK 12 CM	adet	6
233	YILDIZ TORNAVIDA UCU PH 2X152	adet	10
234	KOMPANSATOR DN 80 DONER FLANSLI KAUCUK 100 MM	adet	6
235	DUZ UCLU TORNAVIDA ELEKTRONIKCI TIP (KLEMENS) 3X125 MM	adet	2
236	TEKERLEK 80X30 DONERLI,PASLANMAZ, TABLALI BAGLANTILI EMES EM01ZKP80	adet	40
237	PVC ATIKSU TEK CATAL 50X50	adet	20
238	PNOMATIK TASIMA TUPU SIZDIRMAZLIK BANDLARI (CIRT BAND)	adet	100
239	SILIKONLU IC CEPHE BOYASI 15 LT LIK DYO DINAMIK KOPUK RENK PARLAK KOD: 1987	adet	15
240	COK AMACLI,COCUK GUVENLIKLI,VIDA BAGLANTILI,ANAHTARLI,PENKIT PENCERE KILIDI BEYAZ	adet	100
241	FANCOIL MOTORU CIFT MILLI (SISME TIP K35417 M02126)	adet	50
242	ALCIPAN LEVHA 12.5X1200X2500 MM (BOARDEX/GUARDEX) CAM ELYAF SILTE TAKVIYELI	adet	30
243	BETON CIVISI 4X40 MM	adet	1.500
244	SIVA ALTI LIGHT ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	5
245	SIVA ALTI KOMITATOR ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	10
246	SIVA ALTI ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	10
247	SIVA ALTI TOPRAKLI PRIZ UPS PRIZI COCUK KORUMALI (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	5
248	SIVA ALTI TOPRAKLI PRIZ COCUK KORUMALI (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	50
249	KAPI KOLU AYNALI ZAMAK ALUMINYUM SATEN KROM WC TIP	adet	30
250	SIVA ALTI VAVIYEN ANAHTAR (SCHNEIDER ASFORA CERCEVELI BEYAZ)	adet	5
251	PANEL RADYATOR PKKP 600X500	adet	5
252	ALCIPAN DUVAR C-75 PROFILI 400 CM, 0,65 MM	adet	30
253	KLOZET KAPAGI ROCA KALE IDEA MODELI	adet	50
254	GOMME REZERVUAR SETI(KOMPLE) VITRA, TUGLA DUVAR ASMA KLOZET 3/6 LITRE, KROM KUMANDA KAPAKLI, 740-1850	adet	20
255	PANEL RADYATOR PKKP 600X1100	adet	5
256	LED ETANJ ARMATUR 50 W 5200 LUMEN IP65 PROLEDA/SRK	adet	50
257	LED PANEL CLIP-IN ASMA TAVAN ARMATURU 60X60 38-45W 3500 LUMEN RENK 6500 K BEYAZ LED SRK / PROLEDA BACKLIGHT	adet	50
258	KOMPANSATOR DN 125 DONER FLANSLI KAUCUK 120 MM	adet	6
259	PANEL RADYATOR PKKP 600X1200	adet	10
260	SIGORTALI UPS PRIZ GRUBU 4 LU COCUK KORUMALI ALUMINYUM PROFIL	adet	50
261	SIGORTALI SEBEKE PRIZ GRUBU 4 LU COCUK KORUMALI ALUMINYUM PROFIL	adet	50
262	PANEL RADYATOR PKKP 600X900	adet	5
263	SILINDIRLI GOMME KILIT 45 NR , AYNA KALINLIGI:18MM , RULMANLI DILLI , KROM KAPLI , YUVARLAK AYNALI 152 RP	adet	20
264	TOPRAKLI UPS FISI (BEMIS BV6-1402-2031)	adet	20
265	GOMME REZERVUAR DOLDURMA GRUBU (KALE ROCA INTEGRA)	adet	50
266	SPREY BOYA ALUMINYUM RENK 400 ML.	adet	5
267	GOMME REZERVUAR IC PANEL (KALE INTEGRA UYUMLU)	adet	50
268	SIGORTALI JENERATOR PRIZ GRUBU 4.LU COCUK KORUMALI ALUMINYUM PROFIL (PRIZ DAHIL SIYAH RENK)	adet	50
269	LED PANEL TASYUNU ASMA TAVAN ARMATURU, ACIL AYDINLATMA KITLI (BATARYA EN AZ 3 SAAT 1800 MAH BEYAZ 60X60 42/45W 5000 LUMEN RENK:6500K)	adet	200
270	PVC CIFT KATMANLI BAHCE HORTUM 3/4 INC	metre	100
271	GOMME REZERVUAR KUMANDA PANELI SEREL P400180	adet	10
272	HM-01-16 2046UAX200R36-32S35 SEDYE TEKERI (MUKA UYUMLU MLC3100)	adet	15
273	KOMPANSATOR DN50 DONER FLANSLI KAUCUK 100MM	adet	6
274	YER SIFONU JAPAR 10X10 32 LIK	adet	100
275	PVC ATIK SU DİRSEK 70X87	adet	15
276	GOMME REZERVUAR MONOVELA KOL SETI (KALE VERSUS UYUMLU)	adet	100
277	MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA SNM 80-250, 1400 D/D, 42M3/H, HM:12M,4 KW, MOTOR SINIFI IE3	adet	2
278	MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA SNM 50-250, 36M3/H, HM:12M, 1400D/D, 2,2KW, MOTOR SINIFI IE3	adet	6
279	MONOBLOK SANTRIFUJ POMPA SNM 50-200, 25M3/H, HM: 12M, 1400 D/D, 2,2 KW, MOTOR SINIFI IE3	adet	2
280	YER SIFON 15X15 KOMPLE KROM, 32 MM YANDAN CIKISLI	adet	100
281	TRANE CHILLER (GPF1B) KONDENSER FAN MOTORU UYUMLU (380V, 762MM 6 KUTUP, 7 KANATLI (380-415/50/3)	adet	6
282	SU BAZLI ANTIBAKTERIYEL AMELIYATHANE SATEN BOYASI AKI (17 KG.LIK)	adet	30
283	3X1,5 MM COK DAMARLI (TTR) KABLO (BEYAZ RENK)	metre	100
284	SIVA USTU 60X60 LED PANEL ARMATUR 6500 K 5000 LUMEN	adet	10
285	YATAK TEKERLEGI YONSUZ (DOLSAN 01.KE06.11 UYUMLU)	adet	30
286	YATAK TEKERLEGI YONLU (DOLSAN 01.KE06.11 UYUMLU)	adet	10
287	MOUSE(OPTIK SCROLL USB)	adet	300
288	HDMI BAGLANTI KABLOSU	adet	100
289	KLAVYE Q TURKCE STANDART (USB)	adet	200
290	POWER SUPPLY (P4 500 WATT)	adet	200
291	HARICI DISK KUTUSU SATA	adet	10
292	240 GB SSD 2.5" DISK	adet	500
293	INTERNET PRIZI (IKILI) RJ45 CAT6E UTP SCHNEIDER ASFORA SERISI BEYAZ (CERCEVESIYLE BIRLIKTE)	adet	200
294	SATA DOCKING STATION (DISK ISTASYONU) 3.5"/2.5" SB 3.0	adet	5

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan ve ayrı sözleşme konusu olacağı belirtilen her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuatı gereğince ödeyeceği her türlü vergi (KDV ve ÖTV hariç), resim, harç ve benzeri giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ilgili mevzuatı gereğince ödenecek vergi, resim, harç, ulaşım giderleri sözleşme bedeline dahildir. Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin her türlü giderler Yükleniciye aittir sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

2) Teknik şartname

3) Sözleşme tasarısı

4) Yazılı açıklamalar

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 70 takvim günüdür .

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Teknik Malzeme (Atölye) Deposu

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Teknik Malzeme (Atölye) Deposu

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin taraflarca imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Dokuz Eylül Üniversite Hastanesi Teknik Malzeme (Atölye) Deposu Sözleşmenin imzalanmasına müteakip idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği fax numurasına veya elektronik posta adresine yapılacak resmi sipariş yazısı ile yapılan bildirimlerde belirtilen teslim tarihine istinaden

31.12.2026 tarihine kadar peyder pey teslimat yapılacaktır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Dokuz Eylül Üniversitesi Döner Sermaye Saymanlığı 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 90 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar. ______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları ,

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.3. İş programı

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.6. Malların taşınması

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır. 16.7.4.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.4.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Yüklenici, alım konusu mala ilişkin bakım talimatları, bakım prosedürleri, yeni parçaların montajı için gerekli montaj bilgilerini içeren teknik kılavuzları ve/veya kullanıcı kılavuzunu İdareye sunmak zorundadır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 19 - Yeni model

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

Madde 21 - Reklam yasağı

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Sözleşme konusu malların teslim ve/veya montajı için gerekli izin, ruhsat ve onaylardan İdarenin yükümlülüğünde olanların alınması ve/veya bu konuda Yükleniciye gerekli yardımların yapılması İdarenin yükümlülüğü altındadır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Sözleşme konusu ile sınırlı olmak ve ihale dokümanında belirtilmiş olması kaydıyla; malların teslimi, montajı, işletmeye alınması ve bu mallarla ilgili eğitim verilmesi için Yüklenicinin İdarenin personelinden yardım alması veya birlikte çalışması gerekirse İdare; Yüklenicinin personeline gerekli yardımda bulunur ve/veya birlikte çalışacak personelinin adını, soyadını, çalıştıkları birimleri, yardım veya işin kapsamı ile süresini Yükleniciye yazılı olarak bildirir.

27.4. İdarenin personeli

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. Yüklenicinin idareye teslim ettiği malın muayene ve kabul işlemleri

19.12.2002 tarih ve 24968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 'Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik' hükümlerinde belirtilen usul ve esaslara göre idarece oluşturulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından yürütülür. Yüklenici, malı teslim ettikten sonra muayene ve kabul işlemlerine başlaması için idareye yazılı olarak müracaat eder. İdare başvurunun alınmasını müteakip en fazla 10 (on) gün içinde muayene ve kabul işlemlerini başlatır. Yüklenici muayene edilecek malın tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulundurulmasını sağlar. Mal, yüklenici tarafından idareye teslim edilmedikçe muayene ve kabul işlemleri yapılamaz. Teslim süresi içinde getirilen malların muayeneleri uygun çıkmazsa en geç 1(bir) gün içinde bu süre içinde yüklenici malın alıp yenisini getirecektir. Teslim edilen malzemeler Muayene komisyon üyeleri tarafından denetlenerek kesin kabulü yapılacaktır. Sözleşme konusu malın, denetim ve muayenesi tamamlandığında komisyonun olumlu raporu idarece kabul edilerek, ödemeye ilişkin belgenin düzenlenmesine esas alınır. İdare sözleşme konusu taahhüdün tamamlanan ve müstakil kullanıma elverişli mal kalemleri veya kısımları için kısmi kabul yapabilecektir. . . . . . . .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 1 ( yüzde bir ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İZMİR mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İZMİR mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.

EKAP dökümanlarından alınmıştır. Bir farklılık olursa, EKAP dökümanları esas alınmalıdır. Kişisel veriler (ad-soyad, telefon, TC, IBAN vb.) KVKK gereği gizlenmiştir.

📊 Kırım İstatistikleri

Bu idare, önceki benzer ihalelerinde yaklaşık maliyetin ortalama %21 altına sözleşme imzalamıştır.

%21

Ortalama kırım

%8 – %31

İhalelerin çoğu bu aralıkta

💡 Örnek: yaklaşık maliyet 10.000.000 ₺ ise, yukarıdaki kırım aralığına karşılık gelen sözleşme bedelleri kabaca 6.900.000 – 9.210.000 ₺ arasındadır.

🗄️ Bu idarenin geçmiş 50 mal alımı ihalesinden hesaplandı · Geçmişe dayalı tahmindir Sorumluluk reddi beyanı

⏳

Sonuç Henüz Açıklanmadı

Bu ihale henüz sonuçlanmamış. Sonuç bilgileri açıklandığında otomatik olarak güncellenecek.

🔔 Bildirim Al