Yazlık Kışlık Kıyafet ve Ayakkabı Alımı

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İstekli tarafından, teknolojik ürün deneyim belgesinin veya yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1. İstekli tarafından, teknolojik ürün deneyim belgesinin veya yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen, teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Kamu veya özel sektöre yapılmış olan “Her türlü Giyim ve/veya Ayakkabı ve/veya Tekstil ve/veya Melbusat Malzemesi üretimi veya temini” kabul edilecektir.

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Numunelerin sunulma yöntemi ile teslim alınması ve ihale komisyonunca değerlendirilmesine ilişkin hususlar, Aşağıda belirtilen numuneler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 43. Maddesi gereğince değerlendirilecektir. 1. Kısımda numune istenecek ürünler; KODU TALEP EDİLECEK KIYAFET 035 YEMEKHANE VE AŞÇI PANTOLON – YAZ 056 KADIN & ERKEK YELEK DAMA REFLEKTÖRLÜ - YAZ 061 KADIN TEMİZLİKÇİ PANTOLON - YAZ 062 KADIN & ERKEK TEMİZLİKÇİ PANTOLON (ÇİFT REFLEKTÖRLÜ)-YAZ 063 KADIN & ERKEK TEMİZLİKÇİ PANTOLON (PAÇA TAKVİYELİ)-YAZ 067 ERKEK TEMİZLİKÇİ T-SHIRT YAZ 069 KADIN & ERKEK DAMA REFLEKTÖRLÜ T-SHIRT YAZ 070 KADIN TEMİZLİKÇİ TUNİK T-SHIRT-YAZ 072 KADIN & ERKEK TEKNİK YELEK - YAZ 073 KADIN TUNİK YELEK - YAZ 076 ERKEK EKOSE ÇAYCI YELEK - YAZ 077 ERKEK TEMİZLİKÇİ PANTOLON - YAZ 096 İBB MİRAS T-SHIRT 098 İBB MİRAS YELEK 110 ERKEK İSKİ POLO YAKA T-SHİRT 112 İSKİ AŞÇI TİP CEKET-YAZ 113 İSKİ LABORATUVAR ÖNLÜĞÜ-YAZ 018 BAY & BAYAN TEMİZLİKÇİ KABAN - KIŞ 020 BAY & BAYAN DAMA REFLEKTÖRLÜ KABAN - KIŞ 024 BAY & BAYAN GABARDİN MONT - KIŞ 025 KABAN (KOL ÇIKMALI) - KIŞ 031 BAY TEMİZLİKÇİ PANTOLON - KIŞ 034 BAY & BAYAN TEKNİK REFLEKTÖRLÜ PANTOLON – KIŞ 036 ERKEK ÇAYCI PANTOLON – KIŞ 038 BAY & BAYAN BEJ PANTOLON – KIŞ 046 BAY TEMİZLİKÇİ SWEAT T-SHİRT - KIŞ 048 BAY & BAYAN DAMA REFLEKTÖRLÜ SWEAT T-SHİRT - KIŞ 050 BAY & BAYAN BEJ SWEET T-SHİRT - KIŞ 052 BAY TEMİZLİKÇİ YELEK - KIŞ 054 BAYAN TUNİK YELEK - KIŞ 055 YELEK ÖZEL BEJ - KIŞ 056 YELEK DAMA REFLEKTÖRLÜ - KIŞ 102 İBB MİRAS PANTOLON - KIŞ 103 İBB MİRAS SWEAT T-SHIRT - KIŞ 104 İBB MİRAS KABAN - KIŞ 105 İBB MİRAS YELEK - KIŞ 075 ALTYAPI YELEK - KIŞ 107 BAY & BAYAN BEJ POLAR - KIŞ 117 İSKİ POLAR MONT LACİVERT-KIŞ 2. Kısımda numune istenecek ürünler; ÖZEL BEYAZ AYAKKABI KOMPOZİT – YAZ DERİ TERLİK SRC – YAZ KADIN & ERKEK TEMİZLİKÇİ KLASİK AYAKKABI - YAZ İŞ AYAKKABISI KOMPOZİT - YAZ YURT DELİKLİ TERLİK-YAZ EKSTRA YALITIMLI İŞ AYAKKABISI (KOMPOZİT) - YAZ BAY & BAYAN TEMİZLİKÇİ AYAKKABI - KIŞ İŞ AYAKKABISI (KOMPOZİT) - KIŞ İŞ BOTU - KIŞ ÖZEL BEYAZ AYAKKABI – KIŞ DERİ TERLİK SRC – KIŞ EKSTRA YALITIMLI İŞ AYAKKABISI (KOMPOZİT) - KIŞ YURT DELİKLİ TERLİK-KIŞ Teklif değerlendirme aşamasında Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren ve ekonomik açıdan 2. avantajlı teklifi veren isteklilerden teknik şartnamede tanımlanan ve yukarıda belirtilen ürünlerin numunesini, tebligatı takip eden 10 (On) takvim günü sonunda İdare’ye teslim etmeleri istenecektir. Numuneler istekli tarafından İdareye (Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.) – Genel Müdürlük adresine – İsmetpaşa Mah. Tuna Cad. Gün Işığı Sit. C2 Blok No:59ER Bayrampaşa / İSTANBUL adresine tutanakla elden teslim edilecektir. Numune teslim etmeyen, eksik numune teslim eden veya fiziki kontrol sonucunda teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan numune veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ve ekonomik açıdan 2. avantajlı teklifi veren isteklilerin değerlendirme dışı kalması durumunda diğer isteklilerden numune istenecektir. Teklif değerlendirme aşamasında alınan bu numuneler iade edilmeyecektir.

7.3.9. Numunelerin sunulma yöntemi ile teslim alınması ve ihale komisyonunca değerlendirilmesine ilişkin hususlar, Aşağıda belirtilen numuneler 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Mal alımı ihaleleri uygulama yönetmeliğinin 43. Maddesi gereğince değerlendirilecektir. 1. Kısımda numune istenecek ürünler; KODU TALEP EDİLECEK KIYAFET 035 YEMEKHANE VE AŞÇI PANTOLON – YAZ 056 KADIN & ERKEK YELEK DAMA REFLEKTÖRLÜ - YAZ 061 KADIN TEMİZLİKÇİ PANTOLON - YAZ 062 KADIN & ERKEK TEMİZLİKÇİ PANTOLON (ÇİFT REFLEKTÖRLÜ)-YAZ 063 KADIN & ERKEK TEMİZLİKÇİ PANTOLON (PAÇA TAKVİYELİ)-YAZ 067 ERKEK TEMİZLİKÇİ T-SHIRT YAZ 069 KADIN & ERKEK DAMA REFLEKTÖRLÜ T-SHIRT YAZ 070 KADIN TEMİZLİKÇİ TUNİK T-SHIRT-YAZ 072 KADIN & ERKEK TEKNİK YELEK - YAZ 073 KADIN TUNİK YELEK - YAZ 076 ERKEK EKOSE ÇAYCI YELEK - YAZ 077 ERKEK TEMİZLİKÇİ PANTOLON - YAZ 096 İBB MİRAS T-SHIRT 098 İBB MİRAS YELEK 110 ERKEK İSKİ POLO YAKA T-SHİRT 112 İSKİ AŞÇI TİP CEKET-YAZ 113 İSKİ LABORATUVAR ÖNLÜĞÜ-YAZ 018 BAY & BAYAN TEMİZLİKÇİ KABAN - KIŞ 020 BAY & BAYAN DAMA REFLEKTÖRLÜ KABAN - KIŞ 024 BAY & BAYAN GABARDİN MONT - KIŞ 025 KABAN (KOL ÇIKMALI) - KIŞ 031 BAY TEMİZLİKÇİ PANTOLON - KIŞ 034 BAY & BAYAN TEKNİK REFLEKTÖRLÜ PANTOLON – KIŞ 036 ERKEK ÇAYCI PANTOLON – KIŞ 038 BAY & BAYAN BEJ PANTOLON – KIŞ 046 BAY TEMİZLİKÇİ SWEAT T-SHİRT - KIŞ 048 BAY & BAYAN DAMA REFLEKTÖRLÜ SWEAT T-SHİRT - KIŞ 050 BAY & BAYAN BEJ SWEET T-SHİRT - KIŞ 052 BAY TEMİZLİKÇİ YELEK - KIŞ 054 BAYAN TUNİK YELEK - KIŞ 055 YELEK ÖZEL BEJ - KIŞ 056 YELEK DAMA REFLEKTÖRLÜ - KIŞ 102 İBB MİRAS PANTOLON - KIŞ 103 İBB MİRAS SWEAT T-SHIRT - KIŞ 104 İBB MİRAS KABAN - KIŞ 105 İBB MİRAS YELEK - KIŞ 075 ALTYAPI YELEK - KIŞ 107 BAY & BAYAN BEJ POLAR - KIŞ 117 İSKİ POLAR MONT LACİVERT-KIŞ 2. Kısımda numune istenecek ürünler; ÖZEL BEYAZ AYAKKABI KOMPOZİT – YAZ DERİ TERLİK SRC – YAZ KADIN & ERKEK TEMİZLİKÇİ KLASİK AYAKKABI - YAZ İŞ AYAKKABISI KOMPOZİT - YAZ YURT DELİKLİ TERLİK-YAZ EKSTRA YALITIMLI İŞ AYAKKABISI (KOMPOZİT) - YAZ BAY & BAYAN TEMİZLİKÇİ AYAKKABI - KIŞ İŞ AYAKKABISI (KOMPOZİT) - KIŞ İŞ BOTU - KIŞ ÖZEL BEYAZ AYAKKABI – KIŞ DERİ TERLİK SRC – KIŞ EKSTRA YALITIMLI İŞ AYAKKABISI (KOMPOZİT) - KIŞ YURT DELİKLİ TERLİK-KIŞ Teklif değerlendirme aşamasında Ekonomik açıdan en avantajlı teklif veren ve ekonomik açıdan 2. avantajlı teklifi veren isteklilerden teknik şartnamede tanımlanan ve yukarıda belirtilen ürünlerin numunesini, tebligatı takip eden 10 (On) takvim günü sonunda İdare’ye teslim etmeleri istenecektir. Numuneler istekli tarafından İdareye (Boğaziçi Tesis Yönetim Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.) – Genel Müdürlük adresine – İsmetpaşa Mah. Tuna Cad. Gün Işığı Sit. C2 Blok No:59ER Bayrampaşa / İSTANBUL adresine tutanakla elden teslim edilecektir. Numune teslim etmeyen, eksik numune teslim eden veya fiziki kontrol sonucunda teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygun olmayan numune veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ve ekonomik açıdan 2. avantajlı teklifi veren isteklilerin değerlendirme dışı kalması durumunda diğer isteklilerden numune istenecektir. Teklif değerlendirme aşamasında alınan bu numuneler iade edilmeyecektir.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 2 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir; İstekliler işin tamamına teklif verebilecekleri gibi, istedikleri kısım ve / veya kısımlara da teklif verebileceklerdir. Ancak teklif verecekleri kısım ve / veya kısımlarda yer alan bütün kalemlere teklif verilmesi zorunludur. Her kısmın değerlendirmesi ayrı ayrı yapılacaktır. Geçici teminat, teklif verilen kısımların toplamı üzerinden verilecektir.

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 2 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 - YüzYirmi (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. İhale konusu işe ait ilgili mevzuatı gereğince ödenmesi gereken, ihale kararına ait damga vergisi, K.İ.K. payı, sözleşmenin yapılmasına ilişkin her türlü vergi, resim, harçlar ve diğer giderler ile sözleşme tasarısının 30. maddesinde belirtilen Denetim, Muayene ve Kabul işlemleri sırasındaki masraflar, malın şartnamelere uygun olarak çalışır/kullanıma hazır vaziyette İdarenin gösterdiği yerlere teslimine kadar olan her türlü (Nakliye, nakliye sigortası, indirme-bindirme, istifleme vb.) masraflar, numune ve laboratuvar giderleri, eğitim giderleri ile malın ithal olması halinde, malın gümrükten çekilmesine ait gümrükleme (Gümrük, gümrük komisyonu, ardiye vb.) masrafları vb. giderler teklif fiyata dahil edilecektir.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

03.02.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların Boğaziçi Yönetim A.Ş. - Vakıfbank ValideSultan/İstanbul Şubesi IBAN NO: [IBAN GİZLİ] nolu hesaba işin ihale kayıt numarası,adı ve geçici teminat bedeli yazdırılarak yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5. 29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12. 29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13. 29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1. KISIM , 2. KISIM kısımda/kısımlarda Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1. KISIM , 2. KISIM kısımda/kısımlarda

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

45.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Yazlık Kışlık Kıyafet ve Ayakkabı Alımı , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Yazlık Kışlık Kıyafet ve Ayakkabı Alımı , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödenecek her türlü vergi (KDV Hariç), damga vergisinin tamamı, resim, harç ve benzeri giderler sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Malın şartnameye uygun olarak kullanıma hazır vaziyette idarenin gösterdiği yerlere teslimine kadar olan her türlü nakliye, nakliye sigortası, indirme-bindirme, istifleme, sözleşme giderleri, malın ithal olması halinde, malın gümrükten çekilmesine ait gümrükleme masrafları, yaptırılması gerekli ise her türlü sigorta giderleri, tüm laboratuvar ve test ücretleri ve işin Teknik Şartnameye uygun olarak yerine getirilmesi için gerekli tüm masraflar sözleşme bedeline dahildir.

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 365 takvim günüdür .

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. İstanbul il sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği adreslere teslim edilecektir.

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. İstanbul il sınırları içerisinde idarenin belirleyeceği adreslere teslim edilecektir.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşme imza tarihinden itibaren işe başlanır

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. - 1. kısımda yer alan malzemeler, teknik şartnamenin 7. maddesinde belirtilen tarihlere uyularak belirtilen İstanbul içi lokasyonlara teslimi sağlanacaktır. - 2. kısımda yer alan malzemelerin teslimi sözleşme imza tarihi itibraiyle 30 takvim günü içerisinde yapılacaktır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Boğaziçi Yönetim A.Ş Mali İşler Müdürlüğü'nce 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 60 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Sözleşme bedeli; ilgili ürünlerin teslim sonrası kabul işlemleri akabinde düzenlenecek hakedişin onayına müteakip ayı takip eden 60 gün içerisinde Yüklenicinin yazılı olarak bildireceği hesaba havale edilerek ödenecektir.

12.2.3. Sözleşme bedeli; ilgili ürünlerin teslim sonrası kabul işlemleri akabinde düzenlenecek hakedişin onayına müteakip ayı takip eden 60 gün içerisinde Yüklenicinin yazılı olarak bildireceği hesaba havale edilerek ödenecektir.

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar. ______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Ürünler teknik şartnamede belirtilen esaslara uygun şekilde ambalajlama ve paketlenme yapılacaktır. .

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

20.1. Ürünler teknik şartnamede belirtilen esaslara uygun şekilde ambalajlama ve paketlenme yapılacaktır. .

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

30.1. Muayene işlemleri, idarece oluşturulacak muayene komisyonu tarafından Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik Esaslarına göre yürütülecektir. Gerek duyulması durumunda Laboratuvar testi yapılacaktır. Sözleşme imzalanmasından sonra yapılacak laboratuvar testlerinin gideri yüklenici tarafından karşılanır. Laboratuvar testine itiraz olması durumunda hakem laboratuvara gönderilecektir. Hakem laboratuvar gideri yüklenici tarafından karşılanır. .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,3 ( binde üç ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,3 ( binde üç ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

38.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

38.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

44.1. Gizlilik 44.1.1.Yüklenici, Sözleşme uyarınca sahip olabileceği ve İdare tarafından kendisine verilen özel ve/veya gizli bilgileri, teknik sistem ve ticari know-how bilgilerini, Sözleşme?ye bağlı olarak edineceği başka kurumlara ait özel ve/veya gizli bilgileri bilerek veya bilmeyerek hiç bir şekilde ve hiç bir amaçla üçüncü kişilere vermemeyi ve ifşa etmemeyi kabul ve beyan eder. Yüklenici, gizli bilgilerin kendi çalışanları ya da programlarına erişim için izin verdiği üçüncü kişiler tarafından Sözleşme hükümlerine aykırı olarak ifşa edilmemesini ve/veya dağıtılmamasını temin etmeyi ve bunu sağlamak için makul tüm önlemleri almayı kabul ve taahhüt etmiştir. Gizlilik hükümleri sözleşme sona erdikten sonra da süresiz olarak hüküm ifade edecektir. Gizlilik hükümlerine aykırılık nedeniyle doğacak tüm zararlaradan yüklenici sorumludur. 44.1.2.İşbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi ifşa eden İdare ?Bilgiyi Veren Taraf? ve Gizli Bilgi edinen Yüklenici de ?Bilgiyi Alan Taraf? olarak geçecektir. ?Gizli Bilgi?, İdare tarafından Yükleniciye, onun yöneticilerine, çalışanlarına, pay sahiplerine, danışmanlarına, alt yüklenicilerine veya acentelerine yazılı, sözlü, elektronik veya başka yöntemler ile açıklanan veya Taraflar arasında kurulan/kurulacak ilişki dolayısıyla Yüklenicinin İdareden öğrendiği hassas nitelikte ve henüz kamuya açıklanmamış veya karşı tarafça gizli niteliği bildirilmiş veya İdareden gizli niteliğini bildiği gerektiği her türlü ticari, teknik, mali, idari, hukuki, stratejik ve kişisel bilgiyi ifade eder. Gizli Bilgi kapsamına, sınırlandırıcı olmamak üzere; sözleşme konusu işe ait her türlü buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know-how, yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve fikir ürünü ile abonelik ve konuşma bilgileri, fiyat listesi, altyapı, teknik donanım, yazılım, program, kaynak kodu, şifre, özel yetki parametresi, güvenlik sistemi, lisans, müşteri, iş hacmi, portföy, çalışma biçimi, organizasyon, kapasite, bilgi/veri toplama, saklama, iletim, erişim yöntemi bilgileri ile projelere ait bilgiler, yeni iş veya hizmet fikirleri, satış stratejileri, çözümler ve talimat, politika ve sözleşme bilgileri ile her türlü Kişisel Veri dâhildir.

44.1.3 ?Kişisel Veri?, belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel Verilerin kapsamına, sınırlayıcı olmamak kaydıyla; gerçek kişilerin ad-soyad, kimlik numarası, adres, telefon, e-posta ve diğer kimlik ve iletişim bilgileri, çalıştıkları kurumlar, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayatla ilgili her türlü veriler ile ses kayıtları dahil her türlü biyometrik ve genetik veriler dahildir.

44.1.4. Üçüncü Kişi?, İdare ve onun yöneticileri ve çalışanları dışındaki kişileri ifade eder.

44.1.5. Yüklenici, İdareden temin edeceği tüm Gizli Bilgileri sözleşme konusu hizmet alımıyla ilgili ulaşması zorunlu olan kişiler hariç üçüncü kişilerin ulaşamayacağı ortamlarda ilgili güvenlik yöntemleri ve düzenlemelerine uygun olarak muhafaza edecek ve iş ilişkisinin sürdüğü süre için ve yalnızca Taraflar arasındaki iş ilişkisini sürdürebilmek amacıyla kullanacaklardır. Taraflar arasındaki iş ve hizmet ilişkisi sona erdiğinde veya İdarenin bu sözleşmde belirtilen ve bunların dışında Yükleniciye verilen tüm ekipman ve teknik dokümanı Yüklenici İdareye iade edecektir. Gizli Bilgileri içeren doküman ve ekipmanların iade edilmesi işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerin sona ermesi sonucunu doğurmaz. 44.1.6.Yüklenici, İdareden temin edeceği sözlü, yazılı ve elektronik bilgileri ve dokümanları ödünç aldıklarını, Gizli Bilgilerin verilmesinin Bilgiyi Alan Tarafa herhangi bir hak sahipliği tanımadığını peşinen kabul ederler ve herhangi bir nedenle geri istendiğinde kendisinde kopya kalmamasını sağlayacak şekilde orijinal kopyalar dâhil tüm kopyaları İdareye iade edecektir. 44.1.7.Yüklenici aksi belirtilmediği sürece İdareden temin edeceği Gizli Bilgileri İdarenin yazılı izni olmadan çoğaltamaz, 3. şahıslara veremez, devredemez, satamaz, kopyalayamaz, dönüştüremez, saklayamaz, yayınlayamaz, iletemez, teşhir edemez. Ayrıca Yüklenici üçüncü kişiler ile yetkisiz çalışanlarının ve birlikte iş yaptığı kişilerin bu bilgilere erişimini de engellemek için tüm gayreti gösterecek ve gerekli tedbirleri alacaktır.

44.1.8. Yüklenici, İdare tarafından paylaşılmış olan gizli bilgileri işin devamı ve gerekliliklerince açıklanması zorunlu olan personellerine İdareye bildirmek ve onay almak kaydıyla açıklayabilir. Ancak, Gizli Bilgiyi personeli ile paylaşan Yüklenici personellerine bilginin gizliliği hakkında gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Personeller tarafından bu sözleşmeye aykırı olarak Gizli Bilginin ifşa edilmesi halinde Yüklenici bu ihlalden sözleşme gereğince sorumlu olacaktır.

44.1.9. Yüklenici aralarındaki hizmet ilişkisinin temini maksadıyla kendi ihtiyaçları doğrultusunda İdareden temin edeceği gizliliği haiz veri ve Gizli Bilgiyi ihtiva eden her türlü veriyi ve belgeyi çoğaltması gereken durumlarda bu çoğaltma işlemini İdarenin yazılı onayı ile yapacakdır. Gizli Bilgilerin çoğaltılması ve bu sebeple yetkisiz kişilerin eline geçmesi nedeniyle Gizli Bilgi?yi sözleşmeye aykırı şekilde elde eden kişilere ve doğabilecek aksaklıklara karşı izlenebilirliği sağlamak Gizli Bilgiyi çoğaltan Yüklenicinin yükümlülüğünde olup, çoğaltmaya sebebiyet veren Yüklenici, Gizli Bilgileri ifşa edilen İdareye işbu Sözleşme hükümleri kapsamında sorumludur. Bu kapsamda Bilgiyi Veren Tarafın Gizli Bilginin çoğaltılmasına izin vermiş olması Bilgiyi Alan Tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

44.1.10. Yüklenici, İdareden temin edeceği bilgileri haksız rekabete neden olacak biçimde kullanmayacaktır. Yüklenici, İdarenin mülkiyeti altındaki ve işbu sözleşme ile Gizli Bilgi olduğu kabul edilen bilgi ve belgeleri, İdarenin ürünleri ve faaliyet konusu ile herhangi bir şekilde rekabet halinde olan ürünlerin elde edilmesi, geliştirilmesi ve/veya pazarlanması için kullanmayacaklarını, kendisi dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluşun kullanımına sunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. 44.1.11.Yüklenici, İdareden temin edeceği bilgileri işbu sözleşme şartlarına uygun olarak ve yalnızca Taraflar arasındaki çalışma ve iş ilişkisinin temini amacıyla İdarece yazılı olarak verilecek izin çerçevesinde kullanacaklardır. Yüklenici edineceği Gizli Bilgileri kendilerine haksız kazanç sağlayacak şekilde hiçbir suretle kendileri için de kullanmayacaklardır.

44.1.12. Yüklenici, İdarenin yazılı izniyle üçüncü şahıslara, çalıştırdıkları personele, danışman, yardımcı ve her ne ad altında olursa olsun işin yürütülmesi amacıyla Gizli Bilgilerin açıklanmak zorunda kalındığı üçüncü kişilere verdiği bilgilerin, bu kişilerce de işbu Sözleşme şartlarına uygun şekilde kullanılmasını sağlamakla yükümlü olup, bu kişilerin işbu Sözleşme şartlarına uymalarından, Gizli Bilgilerin korunmasından ve güvenliğinden sorumlu olacakdır. Aksi halde, Gizli Bilgileri ifşa edilen İdarenin her türlü tazminat talepleri saklıdır.

44.1.13. İdare, işbu Sözleşmenin devamı süresince gizliliğin korunması için İdarenin ihtiyaç duyacağı diğer koruma tedbirleri ve garantileri Yükleniciden talep hakkı ve gizliliğin korunduğuna dair tetkik ve beyanda bulunmayı talep hakkına sahiptir.

44.1.14. İşbu sözleşmenin sona ermesi halinde Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde İdare mülkiyeti kendisine ait olan Gizli Bilgilerin ve verilerin kendisine iadesini ya kendi tercihine bağlı olarak belirteceği şekilde imha edilmesini talep edebilir. Bu halde, Gizli Bilgileri ve verileri imha ve/veya teslim işlemini takiben 5 (beş) iş günü içinde Yüklenici Gizli Bilgilerin tamamının ve varsa tüm kopyalarının imha ve/veya teslim edildiğine dair bir taahhütnameyi İdareye verecektir.

44.1.15. Yüklenici, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birinin kendisi ya da çalıştırdığı personel, danışman, yardımcı, ilgili kişilerin işbu Sözleşmeye aykırı hareketi neticesinde elde eden 3.kişiler Tarafından ihlal edilmesi nedeniyle veya anılan kişilerin üzerlerine düşen yükümlülükleri herhangi bir şekilde kasıt veya kusurlu olarak yerine getirmemesi veya sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için gerekli tedbirleri derhal veya kendine bildirilen süre içinde almaması veya gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen aykırılığın doğurduğu sonuçları ortadan kaldırmaması halinde İdarenin bu sebeple doğan doğrudan ya da dolaylı tüm zarar, ziyan ve masraflarını ödeyeceğini ve tazmin edeceğini kabul eder.

44.1.16. İdarenin, işbu sözleşmeden doğan hak veya yetkilerini kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

44.1.17. Sözleşme kapsamında Yüklenicinin edindiği Gizli Bilgilerin yürürlükte bulunan yasa ve mevzuatlara göre talep hakkı bulunan yargı organları, mahkemeler, bağımsız idari otoriteler, idari merci ve makamlarca talep edilmesi nedeniyle açıklanmasının zorunlu olması durumlarında gerekli önlemlerin alınabilmesi için derhal durumu İdareye bildirecek ve İdare ile işbirliği içinde olacaktır.

44.2. Kişisel Verilerin Korunması; 44.2.1.Yüklenici, işbu Sözleşmenin yerine getirilme sürecinde edindiği tüm kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu?nun (?KVKK?) öngördüğü teknik, hukuki ve idari tedbirleri alacağını kabul ve beyan eder. Anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle İdare?nin uğrayacağı tüm zararlar Yüklenici tarafından tazmin edilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında İdare tarafından Yükleniciye kişisel veri aktarılması durumunda aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 44.2.2.Yüklenicinin, İdare tarafından aktarılan kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemesi durumunda; Yüklenici, İdare tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri yalnızca sözleşmesel ilişkinin ifası amacıyla sınırlı olarak işleyeceğini, veri sahiplerine karşı açık rıza ve aydınlatma yükümlülüğü de dahil olmak üzere KVKK?dan doğan yükümlülükleri tam ve gereği gibi yerine getireceğini, verilerin KVKK ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (?Kurul?) tarafından alınan kararlara uygun şekilde işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri alacağını, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle İdare?nin sözleşme süresince yahut sonrasında veri sahipleri veya yetkili mercilerce muhatap alınması ve herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde, idare?nin tüm zararlarını ilk talep üzerine tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder; 44.2.3.Yüklenicinin, İdare tarafından aktarılan kişisel verileri, KVKK kapsamında veri işleyen sıfatıyla işlemesi durumunda; Yüklenici, İdare tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri yalnızca sözleşmesel ilişki dahilinde gerekli olduğu ölçüde işleyeceğini, bu verileri İdare?nin ön yazılı onayı olmaksızın yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü taraflara aktarmayacağını, verilerin KVKK ve Kurul tarafından alınan kararlara uygun şekilde işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri alacağını, veri işleme faaliyetleri bakımından İdare ve Kurul?un denetimine tabi olduğunu, olası bir denetimde tespit edilen tüm eksikliklerin/aykırılıkların masrafları kendisine ait olmak üzere giderileceğini, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle İdare?nin sözleşme süresince yahut sonrasında veri sahipleri veya yetkili mercilerce muhatap alınması ve herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde, İdare?nin tüm zararlarını ilk talep üzerine tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 44.2.4.Yüklenici?nin gerçek kişi olması halinde, ihale sürecinin Kamu İhale Kanunu?na uygun şekilde yürütülmesi ve Sözleşme?nin ifası amacıyla Yüklenici?nin adli sicil kaydı da dahil olmak üzere kişisel verileri ve gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verileri İdare tarafından işlenebilecektir. Yüklenici, kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin İdare tarafından işlenmesine ilişkin olarak ekte yer alan Aydınlatma Metni kapsamında yeterli şekilde bilgilendirildiğini ve işlenmesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 44.2.5.Yüklenici?nin bir tüzelkişi olması halinde, ihale sürecinin Kamu İhale Kanunu?na uygun şekilde yürütülmesi ve Sözleşme?nin ifası amacıyla Yüklenici?nin yetkililerine ait, adli sicil kaydı da dahil olmak üzere bir takım kişisel veriler İdare tarafından işlenebilecektir. Yüklenici, ilgili kişilere, verilerinin işlenmesine ilişkin olarak ekte yer alan Aydınlatma Metni?ni iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

44.3. Damga vergisinin tamamı sözleşme imzalanmasıyla birlikte Yüklenici tarafından İdare hesabına yatırılır ve İdare tarafından vergi dairesine ödenecektir.

44.4. Taraflar arasında cari hesap ilişkisi kurulmuştur. Yüklenici, İdare?ye olan borçlarını, İdare?nin herhangi bir borcuna takas etmekten peşinen feragat etmiştir.

44.5. Reklam Yasağı : Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ya da sağladığı hizmetle ilgili olarak İdarenin ve lokasyonlarının adını, logosunu, amblemini, İdare?yi simgeleyen herhangi bir sloganı broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

44.6. İzin ve Ruhsatlar: Yüklenici, sözleşme konusu işin yerine getirilmesi için gerekli olan her türlü izin ve ruhsatın alınmasından sorumludur. İdare?nin izin ve ruhsatlarla ilgili herhangi bir yaptırıma uğraması veya herhangi bir zarara uğraması durumunda Yüklenici, İdare?nin bu zararını derhal ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

44.7. Kişilerin Zarara Uğraması: Yüklenici, personelinin gerek işbu sözleşme hükümlerine ve mevzuata aykırı davranışlarından kaynaklı olarak İdareye, İdare personeline veya 3.kişilere karşı oluşacak her türlü maddi ve manevi zararından sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, taahhüt ve beyan eder. İdarenin bu sebeplerle herhangi bir tazmin talebi ya da zararla karşılaşması halinde Yüklenici, İdarenin yapacağı tüm ödemeleri ve uğradığı tüm zararları derhal ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

44.8. Mali Şartlar: Herhangi bir idari sorgu, soruşturma veya denetim esnasında fazla ödeme tespit edilmesi halinde söz konusu fazla ödeme, Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilecektir. Yükleniciye tamamen ödeme yapılması ya da Yüklenicinin İdarede kalan hakkedişleri fazla ödemeyi karşılamaması halinde, Yüklenici tespit edilen fazla ödemeyi ve işleyecek faizini ilk yazılı bildirimle ile birlikte en geç 7 gün içinde İdareye iade edecektir. Yüklenici bu şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

44.9. Yüklenicinin Sözleşme Konusu İşle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları: Yüklenici ve İdare arasında alt işveren-üst işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, İş Kanunu ve ikincil mevzuatta belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. İş bu sözleşme gereği Yüklenicinin istihdam edeceği personel ile ilgili olarak 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan tüm sorumluluk Yükleniciye ait olup; Yüklenici işbu madde hükmüne aykırılık sebebiyle İdarenin uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle mükelleftir. Yüklenicinin 4857 Sayılı İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İş Sağılığı ve Güvenliği ve sair mevzuata aykırılığı sebebiyle, İdarenin adli ve/veya İdari Kurum veya Kuruluşlara yahut 3. kişilere tazminat, ceza ve sair ad altında yapmak zorunda kaldığı ödemeler, İdare tarafından Yükleniciden rücuen tahsil edilecektir. İdare, İş bu rücu hakkını Yüklenicinin alacağından tenkisat yaparak kullanma seçimlik hak ve yetkisini haizdir.

44.1. Gizlilik 44.1.1.Yüklenici, Sözleşme uyarınca sahip olabileceği ve İdare tarafından kendisine verilen özel ve/veya gizli bilgileri, teknik sistem ve ticari know-how bilgilerini, Sözleşme?ye bağlı olarak edineceği başka kurumlara ait özel ve/veya gizli bilgileri bilerek veya bilmeyerek hiç bir şekilde ve hiç bir amaçla üçüncü kişilere vermemeyi ve ifşa etmemeyi kabul ve beyan eder. Yüklenici, gizli bilgilerin kendi çalışanları ya da programlarına erişim için izin verdiği üçüncü kişiler tarafından Sözleşme hükümlerine aykırı olarak ifşa edilmemesini ve/veya dağıtılmamasını temin etmeyi ve bunu sağlamak için makul tüm önlemleri almayı kabul ve taahhüt etmiştir. Gizlilik hükümleri sözleşme sona erdikten sonra da süresiz olarak hüküm ifade edecektir. Gizlilik hükümlerine aykırılık nedeniyle doğacak tüm zararlaradan yüklenici sorumludur. 44.1.2.İşbu Sözleşme kapsamında Gizli Bilgi ifşa eden İdare ?Bilgiyi Veren Taraf? ve Gizli Bilgi edinen Yüklenici de ?Bilgiyi Alan Taraf? olarak geçecektir. ?Gizli Bilgi?, İdare tarafından Yükleniciye, onun yöneticilerine, çalışanlarına, pay sahiplerine, danışmanlarına, alt yüklenicilerine veya acentelerine yazılı, sözlü, elektronik veya başka yöntemler ile açıklanan veya Taraflar arasında kurulan/kurulacak ilişki dolayısıyla Yüklenicinin İdareden öğrendiği hassas nitelikte ve henüz kamuya açıklanmamış veya karşı tarafça gizli niteliği bildirilmiş veya İdareden gizli niteliğini bildiği gerektiği her türlü ticari, teknik, mali, idari, hukuki, stratejik ve kişisel bilgiyi ifade eder. Gizli Bilgi kapsamına, sınırlandırıcı olmamak üzere; sözleşme konusu işe ait her türlü buluş, iş, metot, ilerleme ve patent, telif hakkı, marka, ticari sır, know-how, yasal korumaya konu olamasa bile diğer her türlü yenilik ve fikir ürünü ile abonelik ve konuşma bilgileri, fiyat listesi, altyapı, teknik donanım, yazılım, program, kaynak kodu, şifre, özel yetki parametresi, güvenlik sistemi, lisans, müşteri, iş hacmi, portföy, çalışma biçimi, organizasyon, kapasite, bilgi/veri toplama, saklama, iletim, erişim yöntemi bilgileri ile projelere ait bilgiler, yeni iş veya hizmet fikirleri, satış stratejileri, çözümler ve talimat, politika ve sözleşme bilgileri ile her türlü Kişisel Veri dâhildir.

44.1.3 ?Kişisel Veri?, belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait her türlü bilgiyi ifade eder. Kişisel Verilerin kapsamına, sınırlayıcı olmamak kaydıyla; gerçek kişilerin ad-soyad, kimlik numarası, adres, telefon, e-posta ve diğer kimlik ve iletişim bilgileri, çalıştıkları kurumlar, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayatla ilgili her türlü veriler ile ses kayıtları dahil her türlü biyometrik ve genetik veriler dahildir.

44.1.4. Üçüncü Kişi?, İdare ve onun yöneticileri ve çalışanları dışındaki kişileri ifade eder.

44.1.5. Yüklenici, İdareden temin edeceği tüm Gizli Bilgileri sözleşme konusu hizmet alımıyla ilgili ulaşması zorunlu olan kişiler hariç üçüncü kişilerin ulaşamayacağı ortamlarda ilgili güvenlik yöntemleri ve düzenlemelerine uygun olarak muhafaza edecek ve iş ilişkisinin sürdüğü süre için ve yalnızca Taraflar arasındaki iş ilişkisini sürdürebilmek amacıyla kullanacaklardır. Taraflar arasındaki iş ve hizmet ilişkisi sona erdiğinde veya İdarenin bu sözleşmde belirtilen ve bunların dışında Yükleniciye verilen tüm ekipman ve teknik dokümanı Yüklenici İdareye iade edecektir. Gizli Bilgileri içeren doküman ve ekipmanların iade edilmesi işbu sözleşmeden doğan yükümlülüklerin sona ermesi sonucunu doğurmaz. 44.1.6.Yüklenici, İdareden temin edeceği sözlü, yazılı ve elektronik bilgileri ve dokümanları ödünç aldıklarını, Gizli Bilgilerin verilmesinin Bilgiyi Alan Tarafa herhangi bir hak sahipliği tanımadığını peşinen kabul ederler ve herhangi bir nedenle geri istendiğinde kendisinde kopya kalmamasını sağlayacak şekilde orijinal kopyalar dâhil tüm kopyaları İdareye iade edecektir. 44.1.7.Yüklenici aksi belirtilmediği sürece İdareden temin edeceği Gizli Bilgileri İdarenin yazılı izni olmadan çoğaltamaz, 3. şahıslara veremez, devredemez, satamaz, kopyalayamaz, dönüştüremez, saklayamaz, yayınlayamaz, iletemez, teşhir edemez. Ayrıca Yüklenici üçüncü kişiler ile yetkisiz çalışanlarının ve birlikte iş yaptığı kişilerin bu bilgilere erişimini de engellemek için tüm gayreti gösterecek ve gerekli tedbirleri alacaktır.

44.1.8. Yüklenici, İdare tarafından paylaşılmış olan gizli bilgileri işin devamı ve gerekliliklerince açıklanması zorunlu olan personellerine İdareye bildirmek ve onay almak kaydıyla açıklayabilir. Ancak, Gizli Bilgiyi personeli ile paylaşan Yüklenici personellerine bilginin gizliliği hakkında gerekli bilgileri vermekle yükümlüdür. Personeller tarafından bu sözleşmeye aykırı olarak Gizli Bilginin ifşa edilmesi halinde Yüklenici bu ihlalden sözleşme gereğince sorumlu olacaktır.

44.1.9. Yüklenici aralarındaki hizmet ilişkisinin temini maksadıyla kendi ihtiyaçları doğrultusunda İdareden temin edeceği gizliliği haiz veri ve Gizli Bilgiyi ihtiva eden her türlü veriyi ve belgeyi çoğaltması gereken durumlarda bu çoğaltma işlemini İdarenin yazılı onayı ile yapacakdır. Gizli Bilgilerin çoğaltılması ve bu sebeple yetkisiz kişilerin eline geçmesi nedeniyle Gizli Bilgi?yi sözleşmeye aykırı şekilde elde eden kişilere ve doğabilecek aksaklıklara karşı izlenebilirliği sağlamak Gizli Bilgiyi çoğaltan Yüklenicinin yükümlülüğünde olup, çoğaltmaya sebebiyet veren Yüklenici, Gizli Bilgileri ifşa edilen İdareye işbu Sözleşme hükümleri kapsamında sorumludur. Bu kapsamda Bilgiyi Veren Tarafın Gizli Bilginin çoğaltılmasına izin vermiş olması Bilgiyi Alan Tarafın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

44.1.10. Yüklenici, İdareden temin edeceği bilgileri haksız rekabete neden olacak biçimde kullanmayacaktır. Yüklenici, İdarenin mülkiyeti altındaki ve işbu sözleşme ile Gizli Bilgi olduğu kabul edilen bilgi ve belgeleri, İdarenin ürünleri ve faaliyet konusu ile herhangi bir şekilde rekabet halinde olan ürünlerin elde edilmesi, geliştirilmesi ve/veya pazarlanması için kullanmayacaklarını, kendisi dışında herhangi bir üçüncü şahıs, kurum veya kuruluşun kullanımına sunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder. 44.1.11.Yüklenici, İdareden temin edeceği bilgileri işbu sözleşme şartlarına uygun olarak ve yalnızca Taraflar arasındaki çalışma ve iş ilişkisinin temini amacıyla İdarece yazılı olarak verilecek izin çerçevesinde kullanacaklardır. Yüklenici edineceği Gizli Bilgileri kendilerine haksız kazanç sağlayacak şekilde hiçbir suretle kendileri için de kullanmayacaklardır.

44.1.12. Yüklenici, İdarenin yazılı izniyle üçüncü şahıslara, çalıştırdıkları personele, danışman, yardımcı ve her ne ad altında olursa olsun işin yürütülmesi amacıyla Gizli Bilgilerin açıklanmak zorunda kalındığı üçüncü kişilere verdiği bilgilerin, bu kişilerce de işbu Sözleşme şartlarına uygun şekilde kullanılmasını sağlamakla yükümlü olup, bu kişilerin işbu Sözleşme şartlarına uymalarından, Gizli Bilgilerin korunmasından ve güvenliğinden sorumlu olacakdır. Aksi halde, Gizli Bilgileri ifşa edilen İdarenin her türlü tazminat talepleri saklıdır.

44.1.13. İdare, işbu Sözleşmenin devamı süresince gizliliğin korunması için İdarenin ihtiyaç duyacağı diğer koruma tedbirleri ve garantileri Yükleniciden talep hakkı ve gizliliğin korunduğuna dair tetkik ve beyanda bulunmayı talep hakkına sahiptir.

44.1.14. İşbu sözleşmenin sona ermesi halinde Yüklenicinin sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiğinin tespiti halinde İdare mülkiyeti kendisine ait olan Gizli Bilgilerin ve verilerin kendisine iadesini ya kendi tercihine bağlı olarak belirteceği şekilde imha edilmesini talep edebilir. Bu halde, Gizli Bilgileri ve verileri imha ve/veya teslim işlemini takiben 5 (beş) iş günü içinde Yüklenici Gizli Bilgilerin tamamının ve varsa tüm kopyalarının imha ve/veya teslim edildiğine dair bir taahhütnameyi İdareye verecektir.

44.1.15. Yüklenici, işbu sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinden herhangi birinin kendisi ya da çalıştırdığı personel, danışman, yardımcı, ilgili kişilerin işbu Sözleşmeye aykırı hareketi neticesinde elde eden 3.kişiler Tarafından ihlal edilmesi nedeniyle veya anılan kişilerin üzerlerine düşen yükümlülükleri herhangi bir şekilde kasıt veya kusurlu olarak yerine getirmemesi veya sözleşmeye aykırılığın giderilmesi için gerekli tedbirleri derhal veya kendine bildirilen süre içinde almaması veya gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen aykırılığın doğurduğu sonuçları ortadan kaldırmaması halinde İdarenin bu sebeple doğan doğrudan ya da dolaylı tüm zarar, ziyan ve masraflarını ödeyeceğini ve tazmin edeceğini kabul eder.

44.1.16. İdarenin, işbu sözleşmeden doğan hak veya yetkilerini kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi bu hak ve yetkilerden feragat ettiği anlamına gelmeyecektir.

44.1.17. Sözleşme kapsamında Yüklenicinin edindiği Gizli Bilgilerin yürürlükte bulunan yasa ve mevzuatlara göre talep hakkı bulunan yargı organları, mahkemeler, bağımsız idari otoriteler, idari merci ve makamlarca talep edilmesi nedeniyle açıklanmasının zorunlu olması durumlarında gerekli önlemlerin alınabilmesi için derhal durumu İdareye bildirecek ve İdare ile işbirliği içinde olacaktır.

44.2. Kişisel Verilerin Korunması; 44.2.1.Yüklenici, işbu Sözleşmenin yerine getirilme sürecinde edindiği tüm kişisel verilere ilişkin olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu?nun (?KVKK?) öngördüğü teknik, hukuki ve idari tedbirleri alacağını kabul ve beyan eder. Anılan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi sebebiyle İdare?nin uğrayacağı tüm zararlar Yüklenici tarafından tazmin edilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında İdare tarafından Yükleniciye kişisel veri aktarılması durumunda aşağıdaki hükümler uygulanacaktır: 44.2.2.Yüklenicinin, İdare tarafından aktarılan kişisel verileri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemesi durumunda; Yüklenici, İdare tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri yalnızca sözleşmesel ilişkinin ifası amacıyla sınırlı olarak işleyeceğini, veri sahiplerine karşı açık rıza ve aydınlatma yükümlülüğü de dahil olmak üzere KVKK?dan doğan yükümlülükleri tam ve gereği gibi yerine getireceğini, verilerin KVKK ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (?Kurul?) tarafından alınan kararlara uygun şekilde işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri alacağını, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle İdare?nin sözleşme süresince yahut sonrasında veri sahipleri veya yetkili mercilerce muhatap alınması ve herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde, idare?nin tüm zararlarını ilk talep üzerine tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder; 44.2.3.Yüklenicinin, İdare tarafından aktarılan kişisel verileri, KVKK kapsamında veri işleyen sıfatıyla işlemesi durumunda; Yüklenici, İdare tarafından kendisine aktarılan kişisel verileri yalnızca sözleşmesel ilişki dahilinde gerekli olduğu ölçüde işleyeceğini, bu verileri İdare?nin ön yazılı onayı olmaksızın yurtiçi veya yurtdışındaki üçüncü taraflara aktarmayacağını, verilerin KVKK ve Kurul tarafından alınan kararlara uygun şekilde işlenmesi için gerekli teknik ve idari tedbirleri alacağını, veri işleme faaliyetleri bakımından İdare ve Kurul?un denetimine tabi olduğunu, olası bir denetimde tespit edilen tüm eksikliklerin/aykırılıkların masrafları kendisine ait olmak üzere giderileceğini, bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle İdare?nin sözleşme süresince yahut sonrasında veri sahipleri veya yetkili mercilerce muhatap alınması ve herhangi bir bedel ödemek zorunda kalması halinde, İdare?nin tüm zararlarını ilk talep üzerine tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 44.2.4.Yüklenici?nin gerçek kişi olması halinde, ihale sürecinin Kamu İhale Kanunu?na uygun şekilde yürütülmesi ve Sözleşme?nin ifası amacıyla Yüklenici?nin adli sicil kaydı da dahil olmak üzere kişisel verileri ve gerekmesi halinde özel nitelikli kişisel verileri İdare tarafından işlenebilecektir. Yüklenici, kişisel verilerinin ve özel nitelikli kişisel verilerinin İdare tarafından işlenmesine ilişkin olarak ekte yer alan Aydınlatma Metni kapsamında yeterli şekilde bilgilendirildiğini ve işlenmesine izin verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 44.2.5.Yüklenici?nin bir tüzelkişi olması halinde, ihale sürecinin Kamu İhale Kanunu?na uygun şekilde yürütülmesi ve Sözleşme?nin ifası amacıyla Yüklenici?nin yetkililerine ait, adli sicil kaydı da dahil olmak üzere bir takım kişisel veriler İdare tarafından işlenebilecektir. Yüklenici, ilgili kişilere, verilerinin işlenmesine ilişkin olarak ekte yer alan Aydınlatma Metni?ni iletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

44.3. Damga vergisinin tamamı sözleşme imzalanmasıyla birlikte Yüklenici tarafından İdare hesabına yatırılır ve İdare tarafından vergi dairesine ödenecektir.

44.4. Taraflar arasında cari hesap ilişkisi kurulmuştur. Yüklenici, İdare?ye olan borçlarını, İdare?nin herhangi bir borcuna takas etmekten peşinen feragat etmiştir.

44.5. Reklam Yasağı : Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ya da sağladığı hizmetle ilgili olarak İdarenin ve lokasyonlarının adını, logosunu, amblemini, İdare?yi simgeleyen herhangi bir sloganı broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

44.6. İzin ve Ruhsatlar: Yüklenici, sözleşme konusu işin yerine getirilmesi için gerekli olan her türlü izin ve ruhsatın alınmasından sorumludur. İdare?nin izin ve ruhsatlarla ilgili herhangi bir yaptırıma uğraması veya herhangi bir zarara uğraması durumunda Yüklenici, İdare?nin bu zararını derhal ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

44.7. Kişilerin Zarara Uğraması: Yüklenici, personelinin gerek işbu sözleşme hükümlerine ve mevzuata aykırı davranışlarından kaynaklı olarak İdareye, İdare personeline veya 3.kişilere karşı oluşacak her türlü maddi ve manevi zararından sorumlu olduğunu gayrikabili rücu olarak kabul, taahhüt ve beyan eder. İdarenin bu sebeplerle herhangi bir tazmin talebi ya da zararla karşılaşması halinde Yüklenici, İdarenin yapacağı tüm ödemeleri ve uğradığı tüm zararları derhal ve defaten tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder.

44.8. Mali Şartlar: Herhangi bir idari sorgu, soruşturma veya denetim esnasında fazla ödeme tespit edilmesi halinde söz konusu fazla ödeme, Yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilecektir. Yükleniciye tamamen ödeme yapılması ya da Yüklenicinin İdarede kalan hakkedişleri fazla ödemeyi karşılamaması halinde, Yüklenici tespit edilen fazla ödemeyi ve işleyecek faizini ilk yazılı bildirimle ile birlikte en geç 7 gün içinde İdareye iade edecektir. Yüklenici bu şartlara uymayı kabul ve taahhüt eder.

44.9. Yüklenicinin Sözleşme Konusu İşle İlgili Çalıştıracağı Personele İlişkin Sorumlulukları: Yüklenici ve İdare arasında alt işveren-üst işveren ilişkisi bulunmamaktadır. Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları, İş Kanunu ve ikincil mevzuatta belirlenmiş olup, Yüklenici bunları aynen uygulamakla yükümlüdür. İş bu sözleşme gereği Yüklenicinin istihdam edeceği personel ile ilgili olarak 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve ilgili tüm mevzuattan kaynaklanan tüm sorumluluk Yükleniciye ait olup; Yüklenici işbu madde hükmüne aykırılık sebebiyle İdarenin uğrayacağı her türlü zararı tazmin etmekle mükelleftir. Yüklenicinin 4857 Sayılı İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İş Sağılığı ve Güvenliği ve sair mevzuata aykırılığı sebebiyle, İdarenin adli ve/veya İdari Kurum veya Kuruluşlara yahut 3. kişilere tazminat, ceza ve sair ad altında yapmak zorunda kaldığı ödemeler, İdare tarafından Yükleniciden rücuen tahsil edilecektir. İdare, İş bu rücu hakkını Yüklenicinin alacağından tenkisat yaparak kullanma seçimlik hak ve yetkisini haizdir.

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.