Bu ihaleyi hangi idare açtı?

İhale, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından mal alımı türünde ilan edilmiştir.

İhaleye kaç teklif verildi?

İhaleye 2 geçerli teklif verilmiştir.

Üst Geçitlerdeki Asansör Yürüyen Merdivenler İçin 2026 Yılı Mal Alımı

Q: Üst Geçitlerdeki Asansör Yürüyen Merdivenler İçin 2026 Yılı ihalesi ne zaman?

İhale tarihi 04.08.2026 saat 10:00, Antalya. (2026/1197048)

Q: Üst Geçitlerdeki Asansör Yürüyen Merdivenler İçin 2026 Yılı ihalesini kim kazandı?

İhaleyi GÜÇAL CEPHE SİSTEMLERİ METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ kazanmıştır; sözleşme bedeli 55.982.212,50 TL.

Mal Alımı Sonuçlandı

İdare

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Tüm İhaleleri

İl / İlçe

ANTALYA / MURATPAŞA

Sektör

Sanayi Makineleri

Doküman

Takip Et

Zeyilname bulunmuyor

Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.

Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.

Kırım istatistiği üretilemedi

Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.

İhale Bilgileri

İhale Türü

Mal Alımı

Ödeme

90 gün içinde

İhale Usulü

Açık

Gecikme Cezası

%0,1 / gün

Durum

Sonuç İlanı Yayımlanmış

Aşırı Düşük TeklifAşırı Düşükte

Açıklama istenecek

İlan Tarihi

02.07.2026

Yerli Malı Fiyat AvantajıYerli Malı Avantajı

%15

İhale Tarihi

04.08.2026 10:00

İş Ortaklığı

Verilebilir

Yaklaşık Maliyet

66.599.422,15 ₺

Geçici Teminat

≥ 01.12.2026

Sözleşme Bedeli

55.982.212,50 ₺ %15,9 kırım

Geçici Teminat Oranı

İşin Süresi

4 ay (120 gün)

Kesin Teminat OranıKesin Teminat

Sözleşme Türü

Birim fiyat

İtirazen Şikayet Bedeliİtiraz Bedeli

194.085,00 ₺

Teklif Geçerlilik

90 gün

Doküman İndiren FirmaDoküman İndiren

6 firma

En Avantajlı TeklifEn Avantajlı T.

En düşük fiyat

OKAS Kodu

42419530 — Yürüyen merdivenlerin aksam ve parçaları

İşin Yapılacağı Yer

Antalya İlinde Şehrin Muhtelif Yerlerinde kullanılmak üzere İdarenin belirttiği Depo Yerlerine

İhale Detayları

e-İhale

Yerli Malı Avantajı

Yabancı İstekli

e-Eksiltme

Kısmi Teklif

Ortak Alım

Çerçeve Anlaşma

Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik-Mali Yeterlik

Mesleki-Teknik Yeterlik

İş Deneyim Belgesi

Alternatif Teklif

Konsorsiyum

Alt Yüklenici

Fiyat Farkı

Avans

Personel Çalıştırmaya Dayalı

Resmi doküman esastır. Teklif vermeyi düşünüyorsanız, resmi dokümanın her satırını inceleyiniz.

İhale İlanı

ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVENLER İÇİN YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIR

Üst Geçitlerdeki Asansör Yürüyen Merdivenler İçin 2026 Yılı Mal Alımı mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1197048

1- İdarenin
1.1. Adı	:	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.2. Adresi	:	Yüksekalan Mah. Adnan Menderes MURATPAŞA/ANTALYA
1.3. Telefon numarası	:	02422495230
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	04.08.2026 - 10:00
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ 3.KAT - Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulv. No:20 - 07310 Muratpaşa/ANTALYA

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı	:	Üst Geçitlerdeki Asansör Yürüyen Merdivenler İçin 2026 Yılı Mal Alımı
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	Teknik Şartnamesinde ayrıntıları ve özellikleri yer alan Asansörler Ve Yürüyen Merdivenler İçin Yedek Parça Alımı için kullanılmak üzere parça ve yedek malzemesi alımına ilişkin olmak üzere oluşan 285 adet iş kaleminden ibaret Mal Alımı İşidir. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Antalya İlinde Şehrin Muhtelif Yerlerinde kullanılmak üzere İdarenin belirttiği Depo Yerlerine
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Sözleşme konusu mallar işe başlama tarihinden itibaren 120 gün içerisinde İdarenin ihtiyacı doğrultusunda teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim edilecektir. İş ile ilgili Teknik Şartnamede ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmeliğinde belirtildiği şekil ve şartlarda gerçekleştirilecektir.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalanmasından itibaren aynı gün işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Sonuç İlanı

SONUÇ İLANIASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVENLER İÇİN YEDEK PARÇA SATIN ALINACAKTIRANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale kayıt numarası	:	2026/1197048
1- İhalenin
a) Tarihi	:	04.08.2026
b) Türü	:	Mal alımı
c) Usulü	:	Açık
d) Yaklaşık Maliyeti	:	66.599.422,15 TRY
2- İhale konusu malın
a) Adı	:	ÜST GEÇİTLERDEKİ ASANSÖR YÜRÜYEN MERDİVENLER İÇİN 2026 YILI MAL ALIMI
b) Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	Antalya İlinde Şehrin Muhtelif Yerlerinde kullanılmak üzere İdarenin belirttiği Depo Yerlerine
c) Teslim tarihi	:	Sözleşme konusu mallar işe başlama tarihinden itibaren 120 gün içerisinde İdarenin ihtiyacı doğrultusunda teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim edilecektir. İş ile ilgili Teknik Şartnamede ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmeliğinde belirtildiği şekil ve şartlarda gerçekleştirilecektir.
3- Teklifler
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı	:	6
b) Toplam Teklif Sayısı	:	2
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı	:	2
d) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması	:	Uygulanmıştır / %15
4- Sözleşmenin
a) Tarihi	:	28.08.2026
b) Bedeli	:	55.982.212,50 TRY
c) Süresi	:
d) Yüklenicisi	:	GÜÇAL CEPHE SİSTEMLERİ METAL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
e) Yüklenicinin uyruğu	:	Türkiye
f) Yüklenicinin adresi	:	FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ ÇELİK CADDESİ NO:6/A KARATAY/KONYA KARATAY/KONYA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İtirazlar ve Şikayetler

Bu ihaleye itiraz edilmemiştir.

İdare Bilgileri

İdare

ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Adres

Yüksekalan Mah. Adnan Menderes

Telefon

02422495230

İş Kalemleri 285 kalem

#	İş Kaleminin Adı	Miktar
1	ARKEL ADRİVE 7.5 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	5 adet
2	ARKEL ADRİVE 11 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	5 adet
3	ARKEL ADRİVE 22 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	1 adet
4	FRENİN FUJİ 7.5 KW İNVERTER VE ENCODER KARTI	10 adet
5	ARKEL ARCODE 7.5 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	4 adet
6	ARKEL ARCODE 11 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	5 adet
7	ARKEL ARCODE 22 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	1 adet
8	HIZ REGÜLATÖRÜ ASPAR 1,6 m/sn HIZDA UZAKTAN ERİŞİM NUMUNEYE UYGUN	2 adet
9	HIZ REGÜLATÖRÜ ASPAR 1 m/sn HIZDA UZAKTAN ERİŞİM NUMUNEYE UYGUN	20 adet
10	HIZ REGÜLATÖRÜ ASPAR A3 1 m/sn HIZDA SEHPALI TİP NUMUNEYE UYGUN	6 adet
11	ASANSÖR KUYU DİBİ TAMPONU	50 adet
12	ASANSÖR KAPI KAYIŞI 15 MM ENLİLİĞİNDE ( HTD-5M-15 ) NUMUNEYE UYGUN	150 metre
13	ASANSÖR KAPI KAYIŞI 15 MM ENLİLİĞİNDE ( HTD-5M-12 ) NUMUNEYE UYGUN	100 metre
14	ASANSÖR MOTOR KAYIŞI 970MM*30MM 13 SET 12 YİV NUMUNEYE UYGUN	9 adet
15	FERMATÖR KAPI İÇİN 90 LIK KAPI HALAT 3MM ( KENDİR ÖZLÜ ) NUMUNEYE UYGUN	20 adet
16	WİTTUR TELESKOPİK KAPI İÇİN 100 LÜK KAPI HALATI 3 MM(, KENDİR ÖZLÜ ) NUMUNEYE UYGUN	5 adet
17	KAPI HALATI 3MM ( KENDİR ÖZLÜ ) NUMUNEYE UYGUN	200 metre
18	ASANSÖR OTOMATİK KAPI YAYI 60 CM NUMUNEYE UYGUN	100 adet
19	ASANSÖR KAPI YAYI 27 CM RST/LOGOS NUMUNEYE UYGUN	10 adet
20	ASANSÖR OTOMATİK KAPI YAYI 74 CM ( WİTTUR NUMUNEYE UYGUN )	5 adet
21	ASANSÖR RAY PATENİ ( YAPRAK ) 50 LİK (DIŞTAN DIŞA ~11 CM) NUMUNEYE UYGUN	50 adet
22	ASANSÖR RAY PATENİ ( YAPRAK ) 70 LİK NUMUNEYE UYGUN	100 adet
23	ASANSÖR RAY PATENİ ( YAPRAK ) 90 LİK NUMUNEYE UYGUN	100 adet
24	ŞERİT LED ARMATÜR ( 18 W , 60 CM , 1500 LM , İP 20 , 50.000 SAAT ) NUMUNEYE UYGUN	100 adet
25	LED SPOT 5W NUMUNEYE UYGUN	100 adet
26	2’Lİ MONO-STABLE ŞALTER NUMUNEYE UYGUN	30 adet
27	MONO-STABLE ŞALTER NUMUNEYE UYGUN	60 adet
28	BI – STABLE ŞALTER NUMUNEYE UYGUN	60 adet
29	ADRİVE ENCABİT KARTI NUMUNEYE UYGUN	20 adet
30	ARCODE X-DBR KARTI NUMUNEYE UYGUN	5 adet
31	ARCODE ENCA ENCODER KARTI NUMUNEYE UYGUN	20 adet
32	ARCODE KDB KARTI NUMUNEYE UYGUN	8 adet
33	WİTTUR KAPI KARTI( MIDI SUPRA ) , MOTORU , TRAFOSU , MOTOR MAKARASI ( TAKIM HALİNDE ) NUMUNEYE UYGUN	3 adet
34	WİTTUR KAPI KARTI( ECO ) , MOTORU , TRAFOSU , MOTOR MAKARASI ( TAKIM HALİNDE ) NUMUNEYE UYGUNFermator KCE-6000.00000 Elektrik Kontak Kiti Fiyatı - Taksit Seçenekleri	3 adet
35	ARKEL KM-20 KAPI KARTI ( EKRAN DAHİL ) NUMUNEYE UYGUN	50 adet
36	ARKEL KM-30S KAPI KARTI NUMUNEYE UYGUN	3 adet
37	KAPI TRAFOSU 20 VOLT 100Va NUMUNEYE UYGUN	50 adet
38	GİRİŞ 0-220V , ÇIKIŞ 0-9V-0-18V-22V-0-230 325VA MEKANİK TRAFO NUMUNEYE UYGUN	30 adet
39	SMPS TRAFO 24VDC 5A NUMUNEYE UYGUN	10 adet
40	SMPS TRAFO 24VDC 10A NUMUNEYE UYGUN	10 adet
41	ARKEL ARL 300 HABERLESME DİSPLAY KARTI ( FX-SERİ ) NUMUNEYE UYGUN	20 adet
42	ARKEL ARCODE CPC-T KARTI NUMUNEYE UYGUN	20 adet
43	ARKEL ARL 300 ANA KART NUMUNEYE UYGUN	5 adet
44	ARKEL ARCODE IBC.S KARTI NUMUNEYE UYGUN	6 adet
45	FX-CAN KARTI NUMUNEYE UYGUN	5 adet
46	MİKEL PANO KLEMENS KARTI PT1 - PT2 NUMUNEYE UYGUN	10 adet
47	MİK-EL SC24T4 İÇ KASET HABERLEŞME KARTI NUMUNEYE UYGUN ( PARALEL OLANI VARSA O ALINACAK )	10 adet
48	ARKEL ARCODE MSP-16 KARTI NUMUNEYE UYGUN	3 adet
49	ARKEL ARCODE DFC KARTI NUMUNEYE UYGUN	5 adet
50	ARKEL FRK KARTI NUMUNEYE UYGUN	5 adet
51	TÜM ASANSÖRLERE UYGUN GEVEZE ( KAT , FOTOSEL , SERVİS DIŞI , KAPI , AŞIRI YÜK ANONSU VE 24VDC ÇALIŞACAK NUMUNEYE UYGUN	20 adet
52	CENTA AŞIRI YÜK MERKEZİ NUMUNEYE UYGUN	10 adet
53	CENTA LPS AŞIRI YÜK TAKIM ( MERKEZ VE SENSÖR DAHİL ) NUMUNEYE UYGUN	25 adet
54	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI SIFIR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	30 adet
55	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI BİR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	30 adet
56	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI KAPI AÇMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	30 adet
57	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI KAPI KAPAMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	30 adet
58	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI SIFIR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	50 adet
59	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI BİR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	50 adet
60	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI KAPI AÇMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	30 adet
61	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI KAPI KAPAMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	30 adet
62	81/20 BUTSAN EN ÜST KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	40 adet
63	81/20 BUTSAN EN ALT KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	40 adet
64	81/20 BUTSAN EN ÜST KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) ,NUMUNEYE UYGUN	40 adet
65	81/20 BUTSAN EN ALT KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	40 adet
66	81/20 BUTSAN ARA KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	25 adet
67	81/20 BUTSAN ARA KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	25 adet
68	AŞIRI YÜK GÖRSEL VE İKAZ BUTONU Ø34mm NUMUNEYE UYGUN	100 adet
69	AŞIRI YÜK GÖRSEL VE İKAZ BUTONU Ø38mm NUMUNEYE UYGUN	30 adet
70	ACİL AYDINLATMA NUMUNEYE UYGUN	30 adet
71	KABİN KASEDİ BOY 2 DURAK 81/20 UYUMLU , + NUMUNEYE UYGUN	30 adet
72	81/20 BUTKON ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI NUMUNEYE UYGUN (BİR TAKIM DA 11 FARKLI BUTON)	10 takım
73	81/20 BUTKON ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI NUMUNEYE UYGUN (BİR TAKIM DA 11 FARKLI BUTON)	10 takım
74	81/20 2 DURAKLI ASANSÖR İÇİN DIŞ ÇAĞRI KASEDİ BUTSAN MARKA ( BUZZER'Lİ 100 VE 1000 ORTAKLI ÇALIŞMASI GEREKİYOR ) ANTİ VANDAL VE ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE NUMUNEYE UYGUN	40 takım
75	SU BUHARLAŞTIRMA RESİZDANSI NUMUNEYE UYGUN	3 adet
76	KAPI HALAT MAKARASI 47MMX8MM NUMUNEYE UYGUN	10 adet
77	KAPI MOTOR MAKARASI 5M KAYIŞ A UYGUN MİL ÇAPI 10MM (54MMX20MM) NUMUNEYE UYGUN	100 adet
78	KAPI MOTOR MAKARASI 5M KAYIŞ A UYGUN MİL ÇAPI 10MM ALÜMİNYUM (54MMX23MM) NUMUNEYE UYGUN	10 adet
79	KORMAS MOTOR 24VDC 235RPM 100W ( UZUN MİLLİ ) MOTOR MAKARASI 5M-15 DAHİL NUMUNEYE UYGUN	25 adet
80	KORMAS MOTOR 24VDC 235RPM 100W ( KISA MİLLİ ) MOTOR MAKARASI 5M-15 DAHİL NUMUNEYE UYGUN	50 adet
81	12V 1.3AH AKÜ NUMUNEYE UYGUN	150 adet
82	12V 9AH AKÜ NUMUNEYE UYGUN	200 adet
83	AKÜ ŞARJ VE ALARM KARTI NUMUNEYE UYGUN	10 adet
84	AKE KAPI RAY MAKARASI MERKEZİ 44MMx16MM NUMUNEYE UYGUN	250 adet
85	RST KAPI RAY MAKARASI 56MMX16MM NUMUNEYE UYGUN	30 adet
86	RST KAPI KIZAK PATENİ NUMUNEYE UYGUN	50 adet
87	FERMATÖR KAPI KIZAK PATENİ NUMUNEYE UYGUN	50 adet
88	FERMATÖR KAPI KIZAK PATENİ DEMİRİ DAHİL NUMUNEYE UYGUN	50 adet
89	ÇARPMA KAPI YAYI NUMUNEYE UYGUN	10 adet
90	AKE KAPI KIZAK PATENİ PLASTİK NUMUNEYE UYGUN	300 adet
91	KONE KAPI KIZAK PATENİ PLASTİK NUMUNEYE UYGUN	50 adet
92	TYHSSEN KAPI KIZAK PATENİ PLASTİK NUMUNEYE UYGUN	70 adet
93	KAPI KIZAK PATENİ NUMUNEYE UYGUN	60 adet
94	KAPI FİŞ KONTAK DİŞİ NUMUNEYE UYGUN	50 adet
95	KAPI FİŞ KONTAK ERKEK NUMUNEYE UYGUN	100 adet
96	KAPI KAYIŞ BİRLEŞTİRME APARATI 5M-15 NUMUNEYE UYGUN	100 adet
97	AKE KAPI PANEL ASKI TİJİ NUMUNEYE UYGUN	20 adet
98	AKE CAM PANEL KAPI PANEL ASKI TİJİ NUMUNEYE UYGUN	30 adet
99	PANO ÜÇGEN KİLİT NUMUNEYE UYGUN	100 adet
100	ÇARPMA KAPI DİKDATÖRÜ NUMUNEYE UYGUN	10 adet
101	BRM ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME SET NUMUNEYE UYGUN	60 adet
102	ARKEL ARCODE KÖPRÜ DİOT MODÜLÜ NUMUNEYE UYGUN	20 adet
103	KARE DİOT NUMUNEYE UYGUN	20 adet
104	ACİL STOP KUTULU ERŞEN MARKA NUMUNEYE UYGUN	20 adet
105	MONO KAÇAK AKIM 25A 30MA SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	30 adet
106	TRİFAZE KAÇAK AKIM 40A 30MA SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	20 adet
107	TRİFAZE KAÇAK AKIM 63A 300MA SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	10 adet
108	YARDIMCI ÜST KONTAK 2-NO 2-NC SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	30 adet
109	FAZ KORUMA RÖLESİ NUMUNEYE UYGUN	10 adet
110	Kontaktör 220V 25A 1-Nc 1-No LC1D25M7 schneider NUMUNEYE UYGUN	30 adet
111	Kontaktör 220 32A 1-Nc 1-No LC1D32M7 schneider NUMUNEYE UYGUN	20 adet
112	SWİTCH DÜZ MAKARALI ( ŞALTER ) NUMUNEYE UYGUN	20 adet
113	SWİTCH KARARLI DÜZ MAKARALI ( ŞALTER RESETLİ ) NUMUNEYE UYGUN	30 adet
114	DİRENÇ 50OHM 2.5 KW ( İNCE , DIŞ ORTAM UYGUN) NUMUNEYE UYGUN	10 adet
115	UPS 1200-1600W 2000 VA ERŞEN ( ASANSÖRE ÖZEL ) NUMUNEYE UYGUN	30 adet
116	UPS 2700W 3000 VA ERŞEN ( 220/380 VOLT ) ( ASANSÖRE ÖZEL ) NUMUNEYE UYGUN	3 adet
117	MOİK BOY FOTOSEL NUMUNEYE UYGUN	50 adet
118	ASPAR REGÜLATÖR TEST BOBİNİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN	20 adet
119	ASPAR REGÜLATÖR RESET BOBİNİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN	20 adet
120	ASPAR RAY TİPİ REGÜLATÖR TEST PARMAK BOBİNİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN	15 adet
121	ASPAR RAY TİPİ REGÜLATÖR RESET BOBİNİ SWİTCHLİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN YENİ TİP	5 adet
122	ASPAR RAY TİPİ REGÜLATÖR RESET BOBİNİ SWİTCHLİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN ESKİ TİP	10 adet
123	HALAT ŞİŞESİ 6,5 MM PİMSİZ DÜZ TİP 1 TAKIM ( 1 ADET YAYLI + 1 ADET TAKOZLU ) NUMUNEYE UYGUN	50 adet
124	HALAT ŞİŞESİ 8 MM PİMSİZ DÜZ TİP 1 TAKIM ( 1 ADET YAYLI + 1 ADET TAKOZLU ) NUMUNEYE UYGUN	30 adet
125	HALAT ŞİŞESİ 10 MM PİMSİZ DÜZ TİP 1 TAKIM ( 1 ADET YAYLI + 1 ADET TAKOZLU ) NUMUNEYE UYGUN	20 adet
126	2 DURAK 81/20 DİŞLİSİZ ASANSÖR PANOSU ARKEL ARCODE 7,5 KW , PANO GALVANİZ SAÇTAN VE ÜZERİ PASLANMAZ KAPLAMA OLACAK , KAPAĞI TAM (180°) AÇILABİLEN ( ANA PANO , REVİZYON KUTUSU ( MENTEŞELİ KAPAK ) , IBC VE CPCT Lİ , TERMİNALİ , MSP16 , UPSLİ , KUYU DİBİ REVİZYON , KAT BUTONU , KABİN KASETİ (BUTSAN VANDALİZM UYGUN ) , TÜM TESİSAT BAKIR KABLO, GEVEZE , ENCOER , CAN BUS ERİŞİM MODÜLÜ VB TÜM KARTLAR DAHİL ) TÜM KARTLAR MONTAJLI TESTİ YAPILMIŞ DIŞ ORTAM VE NUMUNEYE UYGUN	10 takım
127	ASANSÖR HALATI (6.5 mm ) 8x19 WARRİNGTON IWEC TİP , ÇELİK ÖZLÜ OLACAK DIN EN 12385 VE EN 81-1 STANDARTLARINA UYGUN MAVİ DAMARLI ÜRETİLMİŞ OLACAK . GERİLME SINIFI EN AZ 1770 N/mm² MİNUMUM KOPMA KUVVETİ 31,5 Kn olacaktır . NUMUNEYE UYGUN	2.500 metre
128	ASANSÖR HALATI (8 mm ) 8x19 SEALETİP TİP , ÇELİK ÖZLÜ OLACAK DIN EN 12385 VE ISO 4344 STANDARTLARINA UYGUN MAVİ DAMARLI ÜRETİLMİŞ OLACAK . GERİLME SINIFI EN AZ 1570 N/mm² MİNUMUM KOPMA KUVVETİ 44,6 Kn olacaktır. . NUMUNEYE UYGUN	1.500 metre
129	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 2 SAĞ 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI , 2 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	4 takım
130	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 2 SAĞ 90'LIK KABİN KAPISI , 4 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	2 takım
131	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 2 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 4 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	1 takım
132	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 1 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	1 takım
133	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 1 SAĞ 90'LIK KABİN KAPISI , 1 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI , 2 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	2 takım
134	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 4 MERKEZİ 90'LIK KABİN KAPISI , 4 MERKEZİ 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	1 takım
135	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI FERMATÖR KAPI ( MEKANİZMA , PANEL , KASA , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM , 5 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI , 5 SOL 90'LIK KAT KAPISI ,NUMUNEYE UYGUN	1 takım
136	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 1 SAĞ KABİN KAPISI , 2SAĞ KAT KAPISI ( 1100MMX2100MM ) NUMUNEYE UYGUN	1 takım
137	MOTOR ALBERTO SASSİ G400 T2 TİP DİŞLİSİZ 9 KANALLI ( 8'LİK ) 1/2 ASKI , 1,6M/SN NUMUNEYE UYGUN	1 adet
138	ASANSÖR AĞIRLIK İÇİN KULLANILACAK LAMA 10MMX120MMX6000MM (TOPLAM 100 BOY ( LAMA İÇİ DOLU OLACAK )) NUMUNEYE UYGUN	100 adet
139	RST KAPI MOTOR , KART , KAYIŞ , MAKARA , TRAFO TAKIM HALİNDE , 90 LIK MERKEZİ KAPI NUMUNEYE UYGUN	1 takım
140	WİTTUR KAPI KAYIŞ GERGİ MAKARASI NUMUNEYE UYGUN ÜNİTEYE BAKILACAK	2 adet
141	81/20 SIVA ÜSTÜ YÖN OKU PANELİ 7 SEGMENT , GREY KOT , DOT MATRİX GÖSTERGE , HOPARLÖRLÜ , PASLANMAZ KORUMALI ( ANTİ VANDAL ) NUMUNEYE UYGUN	50 adet
142	MENTEŞELİ BUAT KUTUSU 35CM(GENİŞLİK) X25CM(BOY) X12CM(DERİNLİK) , KOLLU ANAHTARLA AÇILACAK , SIVI GEÇİRMEYECEK ( İP67 ) NUMUNEYE UYGUN	100 adet
143	ZIEHL-ABEGG MAKİNE TAHRİK KASNAĞI , HALAT Ø 8 mm , 5 KANALLI UYGUN NUMUNEYE UYGUN	1 adet
144	AKAR - SMT 140AC-20 UYGUN MAKİNE TAHRİK KASNAĞI , HALAT Ø 6,5 mm , KANAL SAYISI 7 , NUMUNEYE UYGUN	2 adet
145	LiftEquip MAKİNAYA UYUMLU TAHRİK KASNAĞI , HALAT Ø 6,5 mm , KANAL SAYISI 8 , NUMUNEYE UYGUN	3 adet
146	90 LIK ASANSÖR EŞİK SACI ( GALVANİZ ) NUMUNEYE UYGUN	50 adet
147	AKE KAPI PLASTİK TAKOZ NUMUNEYE UYGUN	100 adet
148	GALVANİZ GÖZYAŞI DESENLİ SAC 3 / 4 MM 1250MM*2500MM	10 adet
149	BASAMAK TİP : 1SCHİNDLER 1000 MM 76X25 GRİALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	15 takım
150	BASAMAK TİP : 2AKE 1000 MM 70X25 SARI KENARALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	20 takım
151	BASAMAK TİP : 3KONE 1000 MM 75X23,5ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	3 takım
152	BASAMAK TİP : 4KONE 800 MM 75X23,5ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	20 takım
153	BASAMAK TİP : 5KONE 800 MM 75X23,5ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	15 takım
154	BASAMAK TİP : 6TYHSSEN 1000 MM 75X24ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	20 takım
155	BASAMAK MAKARASI TİP : 1	1.200 adet
156	BASAMAK MAKARASI TİP : 2	500 adet
157	BASAMAK MAKARASI TİP : 3	250 adet
158	BASAMAK MAKARASI TİP : 4	1.000 adet
159	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 1Q 80X25 AKE110 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ ,NUMUNEYE UYGUN.	5 takım
160	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 2Q 70X25 LÖHER103 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ ,NUMUNEYE UYGUN.	1 takım
161	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 3Q 70X25 AKE70 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ ,NUMUNEYE UYGUN.	8 takım
162	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 4Q 76X25 SCHİNDLER69 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI VE BASAMAK MİLLERİ DAHİL , AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	3 takım
163	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 5Q 75X24 TYHSSEN103 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	2 takım
164	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 6Q 75X23,5 KONE + MİL PİM..177 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI VE BASAMAK MİLLERİ CİVATA PULLAR DAHİL , AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN (SONLANDIRMA EKİ 2 TAKIM OLACAK )	1 takım
165	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 1Q 80X25 AKE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN , AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	2 takım
166	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 2Q 75X25 AKE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.Fermator KCE-6000.00000 Elektrik Kontak Kiti Fiyatı - Taksit Seçenekleri	2 takım
167	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 3Q 70X25 AKE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	2 takım
168	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 4Q 75X23,5 KONE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	2 takım
169	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 5Q 75X23,5 FUJİTEC1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	2 takım
170	EL BANDI C TİPİ 80 LİK DIŞ MEKANNUMUNEYE UYGUN	1.300 metre
171	EL BANDI TAHRİK KASNAĞI M10	20 adet
172	YÜRÜYEN MERDİVEN KUMANDA PANO TESİSAT TAKIMI TİP :1	10 takım
173	YÜRÜYEN MERDİVEN KUMANDA PANO TESİSAT TAKIMI TİP :2	8 takım
174	FIRÇA (YÜRÜYEN MERDİVEN ETEK /YAN SAC İÇİN PLASTİK NUMUNEYE UYGUN)	500 metre
175	FIRÇA SONLANDIRMA APARATI	50 adet
176	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 1	20 adet
177	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 2	30 adet
178	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 3	30 adet
179	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA LASTİĞİ TİP: 4	10 adet
180	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 5	20 adet
181	EL BANDI GİRİŞ FLAP KAPAK TAKIMI TYHSSEN NUMUNEYE UYGUN SAĞ	15 adet
182	EL BANDI GİRİŞ FLAP KAPAK TAKIMI TYHSSEN NUMUNEYE UYGUN SOL	15 adet
183	FREN BOBİNİ TİP : 1	15 adet
184	FREN BOBİNİ TİP : 2	10 adet
185	YARDIMCI FREN BOBİNİ	6 adet
186	FREN BOBİNİ SELENOİD	10 adet
187	YARDIMCI MEKANİK FREN MEKANİZMA TAKIMI TİP : 1	2 takım
188	YARDIMCI MEKANİK FREN TAKIMI TİP : 2	25 takım
189	YARDIMCI MEKANİK FREN TAKIMI TİP : 3	6 takım
190	YM OTOMATİK YAĞDANLIK TAKIMI	50 adet
191	EL BANDI KLAVUZ YÖN PATENİ KONE İÇİN	200 adet
192	EL BANDI KLAVUZ YÖN PATENİ AKE	200 adet
193	EL BANDI RAY GİRİŞ KLAVUZU OVAL TİP	30 adet
194	BASKI GERGİ SETİ SAĞ TİP1	6 takım
195	BASKI GERGİ SETİ SAĞ TİP2	6 takım
196	SIRALI BASKI MAKARASI 8 Lİ	15 adet
197	SWİCH TİP : 1	30 adet
198	SWİCH TİP : 2	100 adet
199	SWİCH TİP : 3	20 adet
200	SWİCH TİP : 4	40 adet
201	SWİCH TİP : 5	20 adet
202	EL BANDI YÖN MAKARASI TİP : 1	200 adet
203	EL BANDI YÖN MAKARASI TİP : 2	50 adet
204	EL BANDI YÖN MAKARASI TİP : 3	50 adet
205	RULMAN 6201 2RS	300 adet
206	RULMAN 6202 2RS	300 adet
207	YATAK RULMAN	4 adet
208	YATAK RULMAN UCFL 210	10 adet
209	T KLAVUZ RULMANI NUMUNEYE UYGUN	50 adet
210	BASKI MAKARA SETİ 3 LÜ	8 takım
211	SAYICI MAKARASI	10 adet
212	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 1	5 adet
213	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 2	25 adet
214	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 3	20 adet
215	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 4	5 adet
216	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 5	6 adet
217	FREN BOBİN KARTI	2 adet
218	FREN MODÜL KARTI	20 adet
219	C DÖNÜŞ RULMAN TAKIMI TİP : 1	100 adet
220	C DÖNÜŞ RULMAN TAKIMI TİP : 2	100 adet
221	C DÖNÜŞ RULMAN TAKIMI TİP : 3	50 adet
222	C DÖNÜŞ MAKARASI	300 adet
223	YÖN GÖSTERGESİ TİP:1	50 adet
224	YÖN GÖSTERGESİ TİP:2	10 adet
225	YÖN GÖSTERGESİ TİP:3	10 adet
226	YÖN GÖSTERGESİ TİP:4	50 adet
227	YÖN GÖSTERGESİ TİP:5	10 adet
228	START STOP KONTAK TAKIMI	2 takım
229	STOP BUTONU	30 adet
230	YÜRÜYEN MERDİVEN ÇALIŞTIRMA KONTAĞI	15 adet
231	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 1	2 takım
232	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 2	4 takım
233	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 3	1 takım
234	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 4	2 takım
235	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 5	4 takım
236	EL BANDI RAYI GİRİŞ ARA BAĞLANTI PARÇASI	16 adet
237	DİRENÇ DIŞ MEKAN	30 adet
238	FAZ KORUMA / SIRA RÖLESİ	20 adet
239	RAY TİPİ GÜÇ KAYNAĞI	20 adet
240	TYHSSEN BASKI KAYIŞI	15 adet
241	TIRMANMA ENGELİ TİP : 1	80 adet
242	PANO ZİLİ	20 adet
243	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 1	20 adet
244	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 2	4 adet
245	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 3	3 adet
246	PLC GİRİŞ MODÜLÜ TİP : 2	10 adet
247	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 4	2 adet
248	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 1	15 adet
249	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 2	15 adet
250	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 3	4 adet
251	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 4	6 adet
252	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 5	6 adet
253	TARAK PLAKASI SIKIŞMA SWİCH MEKANİZMASI	4 takım
254	EL BANDI TAHRİK MİLİ NUMUNEYE UYGUN	1 adet
255	BASKI KAYIŞI KONSOLU SOL	2 adet
256	BASKI KAYIŞ KONSOLU SAĞ	2 adet
257	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:1	500 adet
258	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:2	50 adet
259	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:3	50 adet
260	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:4	50 adet
261	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:5	20 adet
262	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:6	20 adet
263	ANTİSTATİK FIRÇA	2 adet
264	YAY (YÜRÜYEN MERDİVEN YAN SAC SABİTLEME İÇİN)	100 adet
265	AKE YÜRÜYEN MERDİVEN , 1000MM TARAK TABLASI İÇİN KAPLAMA SACI KROM PASLANMAZ NUMUNEYE UYGUN.	10 adet
266	ÇELİK MAKARA MONTAJ KONSOLU	5 adet
267	220 V AC 8 A ÇİFT KONTAK RÖLE + RÖLE YATAĞIFİNDER 40.52 RÖLE YATAĞI DAHİL	20 takım
268	YARDIMCI KONTAK LADN31	10 adet
269	EL BANDI TAHRİK KASNAĞI	5 adet
270	ÇİFT SIRA ZİNCİR	30 metre
271	ÇİFT SIRA ZİNCİR EKİ	10 adet
272	KUMANDA EKRANI TİP 1	2 adet
273	KUMANDA EKRANI TİP 2	6 adet
274	SCHİNDLER 9300 YM YAN PANEL SACI TİP1	16 takım
275	AKE,SCHİNDLER YM YAN PANEL SACI TİP2	12 takım
276	PAKO ŞALTER 3 FAZ 1 NÖTR (4 KUTUPLU) 63A NUMUNEYE UYGUN	10 adet
277	TAMBUR MİLİ SABİTLEME ( SA-40X65 TLK134) NUMUNEYE UYGUN	6 takım
278	TRİFAZE KAÇAK AKIM	20 adet
279	6201 TEK RULMAN KISA TİJ NUMUNEYE UYGUN	50 adet
280	6201 ÇİFT RULMAN KISA TİJLİ NUMUNEYE UYGUN	50 adet
281	6202 TEK RULMAN TİJLİ NUMUNEYE UYGUN	50 adet
282	6202 ÇİFT RULMAN UZUN TİJ NUMUNEYE UYGUN	20 adet
283	İNVERTER FANI 24V 0.1A 60MMX60MMX15MM	15 adet
284	YAYLI GERGİ MANDALLI PANO KİLİDİ NUMUNEYE UYGUN	10 adet
285	KONE BASAMAK MONTAJ MİLİ TAKIMI KM5248762G01 ( BİR TAKIM = İKİŞER ADET ) NUMUNEYE UYGUN	150 adet

İhale Dokümanları kişisel veriler gizlenmiştir

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN Üst Geçitlerdeki Asansör Yürüyen Merdivenler İçin 2026 Yılı Mal Alımı İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

b) Adresi: Yüksekalan Mah. Adnan Menderes - MURATPAŞA / ANTALYA

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: [AD SOYAD GİZLİ]

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

b) Türü: Mal alımı

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

Teknik Şartnamesinde ayrıntıları ve özellikleri yer alan Asansörler Ve Yürüyen Merdivenler İçin Yedek Parça Alımı için kullanılmak üzere parça ve yedek malzemesi alımına ilişkin olmak üzere oluşan 285 adet iş kaleminden ibaret Mal Alımı İşidir.

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale tarihi ve saati: 04.08.2026

Saat: 10:00

ç) İhalenin yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET BİNASI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ 3.KAT - Yüksekalan Mah. Adnan Menderes Bulv. No:20 - 07310 Muratpaşa/ANTALYA

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi ile EKAPa kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAPta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAPa kayıtlı olması zorunludur.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Bu bent boş bırakılmıştır.

d) Bu bent boş bırakılmıştır.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

Madde 6 - Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Katılım ve yeterlik kriterleri

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu Şartnamenin

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

______

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAPtan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAPa yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiyedeki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiyedeki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Antalya İli Merkezinde İdarenin göstereceği yerler

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

Antalya İli Merkezinde İdarenin göstereceği yerler

Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAPta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

Madde 22- Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAPtan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAPta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAPa yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAPa yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAPa alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 - Doksan (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25 - Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. İstekliler tekliflerine, vergi (KDV hariç), resim, harç vb. giderler ile ulaşım giderlerini dahil edeceklerdir. Anılan iş ile ilgili olarak; bu kapsamda yer alan vergi, resim, harçlar vb. giderler, ulaşım giderleri ile Sözleşme ve sözleşmenin uygulanmasıyla ilgili giderlere ilişkin hususlardaki her türlü hukuki ve mali sorumlulukların tamamı yükleniciye ait olacaktır.

25.2.

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

01.12.2026 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektuplan.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2.

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Yüzüncü Yıl şubesi nezdindeki Antalya Büyükşehir Belediyesinin TR 75 0001 5001 5800 7292 3385 06 iban nolu hesabına yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiyedeki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5. 29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5.

29.3 üncü ve

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12. 29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13. 29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.12.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

Madde 30- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

a) İmalat sürecinin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temininde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen malın özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamalar dikkate alınarak aşırı düşük teklifler değerlendirilir.

Madde 32- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Yerli malı teklif eden isteklilere ihalenin tamamında % 15 ( yüzde on beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. Yerli malı teklif eden isteklilerin fiyat avantajından yararlanabilmesi için teklif edilen mala/mallara ilişkin yerli malı belgesine/belgelerine ilişkin bilgilerin ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yerli malı teklif eden istekliler lehine fiyat avantajı, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 61 inci maddesi esas alınarak hesaplanacaktır.

Madde

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

Madde 34- İhalenin karara bağlanması

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 36- Sözleşmeye davet

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

Madde 37- Kesin teminat

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAPtan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAPa yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAPa yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiyedeki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 39 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

Madde 40 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 41 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

a) Ödeme yeri ve şartları

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 44 - Hüküm Bulunmayan Haller

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 45 - Diğer hususlar

45.1. Antalya Büyükşehir Belediyesi Vergi Dairesi : Kale Kapı V.D. Vergi No: 1670053347

Madde 45 - Diğer hususlar

45.1. Antalya Büyükşehir Belediyesi Vergi Dairesi : Kale Kapı V.D. Vergi No: 1670053347

EK:

Sıra No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	ARKEL ADRİVE 7.5 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	5
2	ARKEL ADRİVE 11 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	5
3	ARKEL ADRİVE 22 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	1
4	FRENİN FUJİ 7.5 KW İNVERTER VE ENCODER KARTI	adet	10
5	ARKEL ARCODE 7.5 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	4
6	ARKEL ARCODE 11 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	5
7	ARKEL ARCODE 22 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	1
8	HIZ REGÜLATÖRÜ ASPAR 1,6 m/sn HIZDA UZAKTAN ERİŞİM NUMUNEYE UYGUN	adet	2
9	HIZ REGÜLATÖRÜ ASPAR 1 m/sn HIZDA UZAKTAN ERİŞİM NUMUNEYE UYGUN	adet	20
10	HIZ REGÜLATÖRÜ ASPAR A3 1 m/sn HIZDA SEHPALI TİP NUMUNEYE UYGUN	adet	6
11	ASANSÖR KUYU DİBİ TAMPONU	adet	50
12	ASANSÖR KAPI KAYIŞI 15 MM ENLİLİĞİNDE ( HTD-5M-15 ) NUMUNEYE UYGUN	metre	150
13	ASANSÖR KAPI KAYIŞI 15 MM ENLİLİĞİNDE ( HTD-5M-12 ) NUMUNEYE UYGUN	metre	100
14	ASANSÖR MOTOR KAYIŞI 970MM*30MM 13 SET 12 YİV NUMUNEYE UYGUN	adet	9
15	FERMATÖR KAPI İÇİN 90 LIK KAPI HALAT 3MM ( KENDİR ÖZLÜ ) NUMUNEYE UYGUN	adet	20
16	WİTTUR TELESKOPİK KAPI İÇİN 100 LÜK KAPI HALATI 3 MM(, KENDİR ÖZLÜ ) NUMUNEYE UYGUN	adet	5
17	KAPI HALATI 3MM ( KENDİR ÖZLÜ ) NUMUNEYE UYGUN	metre	200
18	ASANSÖR OTOMATİK KAPI YAYI 60 CM NUMUNEYE UYGUN	adet	100
19	ASANSÖR KAPI YAYI 27 CM RST/LOGOS NUMUNEYE UYGUN	adet	10
20	ASANSÖR OTOMATİK KAPI YAYI 74 CM ( WİTTUR NUMUNEYE UYGUN )	adet	5
21	ASANSÖR RAY PATENİ ( YAPRAK ) 50 LİK (DIŞTAN DIŞA ~11 CM) NUMUNEYE UYGUN	adet	50
22	ASANSÖR RAY PATENİ ( YAPRAK ) 70 LİK NUMUNEYE UYGUN	adet	100
23	ASANSÖR RAY PATENİ ( YAPRAK ) 90 LİK NUMUNEYE UYGUN	adet	100
24	ŞERİT LED ARMATÜR ( 18 W , 60 CM , 1500 LM , İP 20 , 50.000 SAAT ) NUMUNEYE UYGUN	adet	100
25	LED SPOT 5W NUMUNEYE UYGUN	adet	100
26	2Lİ MONO-STABLE ŞALTER NUMUNEYE UYGUN	adet	30
27	MONO-STABLE ŞALTER NUMUNEYE UYGUN	adet	60
28	BI STABLE ŞALTER NUMUNEYE UYGUN	adet	60
29	ADRİVE ENCABİT KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	20
30	ARCODE X-DBR KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	5
31	ARCODE ENCA ENCODER KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	20
32	ARCODE KDB KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	8
33	WİTTUR KAPI KARTI( MIDI SUPRA ) , MOTORU , TRAFOSU , MOTOR MAKARASI ( TAKIM HALİNDE ) NUMUNEYE UYGUN	adet	3
34	WİTTUR KAPI KARTI( ECO ) , MOTORU , TRAFOSU , MOTOR MAKARASI ( TAKIM HALİNDE ) NUMUNEYE UYGUNFermator KCE-6000.00000 Elektrik Kontak Kiti Fiyatı - Taksit Seçenekleri	adet	3
35	ARKEL KM-20 KAPI KARTI ( EKRAN DAHİL ) NUMUNEYE UYGUN	adet	50
36	ARKEL KM-30S KAPI KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	3
37	KAPI TRAFOSU 20 VOLT 100Va NUMUNEYE UYGUN	adet	50
38	GİRİŞ 0-220V , ÇIKIŞ 0-9V-0-18V-22V-0-230 325VA MEKANİK TRAFO NUMUNEYE UYGUN	adet	30
39	SMPS TRAFO 24VDC 5A NUMUNEYE UYGUN	adet	10
40	SMPS TRAFO 24VDC 10A NUMUNEYE UYGUN	adet	10
41	ARKEL ARL 300 HABERLESME DİSPLAY KARTI ( FX-SERİ ) NUMUNEYE UYGUN	adet	20
42	ARKEL ARCODE CPC-T KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	20
43	ARKEL ARL 300 ANA KART NUMUNEYE UYGUN	adet	5
44	ARKEL ARCODE IBC.S KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	6
45	FX-CAN KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	5
46	MİKEL PANO KLEMENS KARTI PT1 - PT2 NUMUNEYE UYGUN	adet	10
47	MİK-EL SC24T4 İÇ KASET HABERLEŞME KARTI NUMUNEYE UYGUN ( PARALEL OLANI VARSA O ALINACAK )	adet	10
48	ARKEL ARCODE MSP-16 KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	3
49	ARKEL ARCODE DFC KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	5
50	ARKEL FRK KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	5
51	TÜM ASANSÖRLERE UYGUN GEVEZE ( KAT , FOTOSEL , SERVİS DIŞI , KAPI , AŞIRI YÜK ANONSU VE 24VDC ÇALIŞACAK NUMUNEYE UYGUN	adet	20
52	CENTA AŞIRI YÜK MERKEZİ NUMUNEYE UYGUN	adet	10
53	CENTA LPS AŞIRI YÜK TAKIM ( MERKEZ VE SENSÖR DAHİL ) NUMUNEYE UYGUN	adet	25
54	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI SIFIR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
55	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI BİR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
56	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI KAPI AÇMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
57	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI KAPI KAPAMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
58	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI SIFIR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	50
59	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI BİR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	50
60	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI KAPI AÇMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
61	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI KAPI KAPAMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
62	81/20 BUTSAN EN ÜST KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	adet	40
63	81/20 BUTSAN EN ALT KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	adet	40
64	81/20 BUTSAN EN ÜST KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) ,NUMUNEYE UYGUN	adet	40
65	81/20 BUTSAN EN ALT KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	adet	40
66	81/20 BUTSAN ARA KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	adet	25
67	81/20 BUTSAN ARA KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	adet	25
68	AŞIRI YÜK GÖRSEL VE İKAZ BUTONU Ø34mm NUMUNEYE UYGUN	adet	100
69	AŞIRI YÜK GÖRSEL VE İKAZ BUTONU Ø38mm NUMUNEYE UYGUN	adet	30
70	ACİL AYDINLATMA NUMUNEYE UYGUN	adet	30
71	KABİN KASEDİ BOY 2 DURAK 81/20 UYUMLU , + NUMUNEYE UYGUN	adet	30
72	81/20 BUTKON ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI NUMUNEYE UYGUN (BİR TAKIM DA 11 FARKLI BUTON)	takım	10
73	81/20 BUTKON ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI NUMUNEYE UYGUN (BİR TAKIM DA 11 FARKLI BUTON)	takım	10
74	81/20 2 DURAKLI ASANSÖR İÇİN DIŞ ÇAĞRI KASEDİ BUTSAN MARKA ( BUZZER'Lİ 100 VE 1000 ORTAKLI ÇALIŞMASI GEREKİYOR ) ANTİ VANDAL VE ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE NUMUNEYE UYGUN	takım	40
75	SU BUHARLAŞTIRMA RESİZDANSI NUMUNEYE UYGUN	adet	3
76	KAPI HALAT MAKARASI 47MMX8MM NUMUNEYE UYGUN	adet	10
77	KAPI MOTOR MAKARASI 5M KAYIŞ A UYGUN MİL ÇAPI 10MM (54MMX20MM) NUMUNEYE UYGUN	adet	100
78	KAPI MOTOR MAKARASI 5M KAYIŞ A UYGUN MİL ÇAPI 10MM ALÜMİNYUM (54MMX23MM) NUMUNEYE UYGUN	adet	10
79	KORMAS MOTOR 24VDC 235RPM 100W ( UZUN MİLLİ ) MOTOR MAKARASI 5M-15 DAHİL NUMUNEYE UYGUN	adet	25
80	KORMAS MOTOR 24VDC 235RPM 100W ( KISA MİLLİ ) MOTOR MAKARASI 5M-15 DAHİL NUMUNEYE UYGUN	adet	50
81	12V 1.3AH AKÜ NUMUNEYE UYGUN	adet	150
82	12V 9AH AKÜ NUMUNEYE UYGUN	adet	200
83	AKÜ ŞARJ VE ALARM KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	10
84	AKE KAPI RAY MAKARASI MERKEZİ 44MMx16MM NUMUNEYE UYGUN	adet	250
85	RST KAPI RAY MAKARASI 56MMX16MM NUMUNEYE UYGUN	adet	30
86	RST KAPI KIZAK PATENİ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
87	FERMATÖR KAPI KIZAK PATENİ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
88	FERMATÖR KAPI KIZAK PATENİ DEMİRİ DAHİL NUMUNEYE UYGUN	adet	50
89	ÇARPMA KAPI YAYI NUMUNEYE UYGUN	adet	10
90	AKE KAPI KIZAK PATENİ PLASTİK NUMUNEYE UYGUN	adet	300
91	KONE KAPI KIZAK PATENİ PLASTİK NUMUNEYE UYGUN	adet	50
92	TYHSSEN KAPI KIZAK PATENİ PLASTİK NUMUNEYE UYGUN	adet	70
93	KAPI KIZAK PATENİ NUMUNEYE UYGUN	adet	60
94	KAPI FİŞ KONTAK DİŞİ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
95	KAPI FİŞ KONTAK ERKEK NUMUNEYE UYGUN	adet	100
96	KAPI KAYIŞ BİRLEŞTİRME APARATI 5M-15 NUMUNEYE UYGUN	adet	100
97	AKE KAPI PANEL ASKI TİJİ NUMUNEYE UYGUN	adet	20
98	AKE CAM PANEL KAPI PANEL ASKI TİJİ NUMUNEYE UYGUN	adet	30
99	PANO ÜÇGEN KİLİT NUMUNEYE UYGUN	adet	100
100	ÇARPMA KAPI DİKDATÖRÜ NUMUNEYE UYGUN	adet	10
101	BRM ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME SET NUMUNEYE UYGUN	adet	60
102	ARKEL ARCODE KÖPRÜ DİOT MODÜLÜ NUMUNEYE UYGUN	adet	20
103	KARE DİOT NUMUNEYE UYGUN	adet	20
104	ACİL STOP KUTULU ERŞEN MARKA NUMUNEYE UYGUN	adet	20
105	MONO KAÇAK AKIM 25A 30MA SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	adet	30
106	TRİFAZE KAÇAK AKIM 40A 30MA SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	adet	20
107	TRİFAZE KAÇAK AKIM 63A 300MA SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	adet	10
108	YARDIMCI ÜST KONTAK 2-NO 2-NC SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	adet	30
109	FAZ KORUMA RÖLESİ NUMUNEYE UYGUN	adet	10
110	Kontaktör 220V 25A 1-Nc 1-No LC1D25M7 schneider NUMUNEYE UYGUN	adet	30
111	Kontaktör 220 32A 1-Nc 1-No LC1D32M7 schneider NUMUNEYE UYGUN	adet	20
112	SWİTCH DÜZ MAKARALI ( ŞALTER ) NUMUNEYE UYGUN	adet	20
113	SWİTCH KARARLI DÜZ MAKARALI ( ŞALTER RESETLİ ) NUMUNEYE UYGUN	adet	30
114	DİRENÇ 50OHM 2.5 KW ( İNCE , DIŞ ORTAM UYGUN) NUMUNEYE UYGUN	adet	10
115	UPS 1200-1600W 2000 VA ERŞEN ( ASANSÖRE ÖZEL ) NUMUNEYE UYGUN	adet	30
116	UPS 2700W 3000 VA ERŞEN ( 220/380 VOLT ) ( ASANSÖRE ÖZEL ) NUMUNEYE UYGUN	adet	3
117	MOİK BOY FOTOSEL NUMUNEYE UYGUN	adet	50
118	ASPAR REGÜLATÖR TEST BOBİNİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN	adet	20
119	ASPAR REGÜLATÖR RESET BOBİNİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN	adet	20
120	ASPAR RAY TİPİ REGÜLATÖR TEST PARMAK BOBİNİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN	adet	15
121	ASPAR RAY TİPİ REGÜLATÖR RESET BOBİNİ SWİTCHLİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN YENİ TİP	adet	5
122	ASPAR RAY TİPİ REGÜLATÖR RESET BOBİNİ SWİTCHLİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN ESKİ TİP	adet	10
123	HALAT ŞİŞESİ 6,5 MM PİMSİZ DÜZ TİP 1 TAKIM ( 1 ADET YAYLI + 1 ADET TAKOZLU ) NUMUNEYE UYGUN	adet	50
124	HALAT ŞİŞESİ 8 MM PİMSİZ DÜZ TİP 1 TAKIM ( 1 ADET YAYLI + 1 ADET TAKOZLU ) NUMUNEYE UYGUN	adet	30
125	HALAT ŞİŞESİ 10 MM PİMSİZ DÜZ TİP 1 TAKIM ( 1 ADET YAYLI + 1 ADET TAKOZLU ) NUMUNEYE UYGUN	adet	20
126	2 DURAK 81/20 DİŞLİSİZ ASANSÖR PANOSU ARKEL ARCODE 7,5 KW , PANO GALVANİZ SAÇTAN VE ÜZERİ PASLANMAZ KAPLAMA OLACAK , KAPAĞI TAM (180°) AÇILABİLEN ( ANA PANO , REVİZYON KUTUSU ( MENTEŞELİ KAPAK ) , IBC VE CPCT Lİ , TERMİNALİ , MSP16 , UPSLİ , KUYU DİBİ REVİZYON , KAT BUTONU , KABİN KASETİ (BUTSAN VANDALİZM UYGUN ) , TÜM TESİSAT BAKIR KABLO, GEVEZE , ENCOER , CAN BUS ERİŞİM MODÜLÜ VB TÜM KARTLAR DAHİL ) TÜM KARTLAR MONTAJLI TESTİ YAPILMIŞ DIŞ ORTAM VE NUMUNEYE UYGUN	takım	10
127	ASANSÖR HALATI (6.5 mm ) 8x19 WARRİNGTON IWEC TİP , ÇELİK ÖZLÜ OLACAK DIN EN 12385 VE EN 81-1 STANDARTLARINA UYGUN MAVİ DAMARLI ÜRETİLMİŞ OLACAK . GERİLME SINIFI EN AZ 1770 N/mm² MİNUMUM KOPMA KUVVETİ 31,5 Kn olacaktır . NUMUNEYE UYGUN	metre	2.500
128	ASANSÖR HALATI (8 mm ) 8x19 SEALETİP TİP , ÇELİK ÖZLÜ OLACAK DIN EN 12385 VE ISO 4344 STANDARTLARINA UYGUN MAVİ DAMARLI ÜRETİLMİŞ OLACAK . GERİLME SINIFI EN AZ 1570 N/mm² MİNUMUM KOPMA KUVVETİ 44,6 Kn olacaktır. . NUMUNEYE UYGUN	metre	1.500
129	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 2 SAĞ 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI , 2 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	4
130	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 2 SAĞ 90'LIK KABİN KAPISI , 4 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	2
131	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 2 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 4 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	1
132	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 1 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	1
133	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 1 SAĞ 90'LIK KABİN KAPISI , 1 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI , 2 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	2
134	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 4 MERKEZİ 90'LIK KABİN KAPISI , 4 MERKEZİ 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	1
135	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI FERMATÖR KAPI ( MEKANİZMA , PANEL , KASA , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM , 5 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI , 5 SOL 90'LIK KAT KAPISI ,NUMUNEYE UYGUN	takım	1
136	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 1 SAĞ KABİN KAPISI , 2SAĞ KAT KAPISI ( 1100MMX2100MM ) NUMUNEYE UYGUN	takım	1
137	MOTOR ALBERTO SASSİ G400 T2 TİP DİŞLİSİZ 9 KANALLI ( 8'LİK ) 1/2 ASKI , 1,6M/SN NUMUNEYE UYGUN	adet	1
138	ASANSÖR AĞIRLIK İÇİN KULLANILACAK LAMA 10MMX120MMX6000MM (TOPLAM 100 BOY ( LAMA İÇİ DOLU OLACAK )) NUMUNEYE UYGUN	adet	100
139	RST KAPI MOTOR , KART , KAYIŞ , MAKARA , TRAFO TAKIM HALİNDE , 90 LIK MERKEZİ KAPI NUMUNEYE UYGUN	takım	1
140	WİTTUR KAPI KAYIŞ GERGİ MAKARASI NUMUNEYE UYGUN ÜNİTEYE BAKILACAK	adet	2
141	81/20 SIVA ÜSTÜ YÖN OKU PANELİ 7 SEGMENT , GREY KOT , DOT MATRİX GÖSTERGE , HOPARLÖRLÜ , PASLANMAZ KORUMALI ( ANTİ VANDAL ) NUMUNEYE UYGUN	adet	50
142	MENTEŞELİ BUAT KUTUSU 35CM(GENİŞLİK) X25CM(BOY) X12CM(DERİNLİK) , KOLLU ANAHTARLA AÇILACAK , SIVI GEÇİRMEYECEK ( İP67 ) NUMUNEYE UYGUN	adet	100
143	ZIEHL-ABEGG MAKİNE TAHRİK KASNAĞI , HALAT Ø 8 mm , 5 KANALLI UYGUN NUMUNEYE UYGUN	adet	1
144	AKAR - SMT 140AC-20 UYGUN MAKİNE TAHRİK KASNAĞI , HALAT Ø 6,5 mm , KANAL SAYISI 7 , NUMUNEYE UYGUN	adet	2
145	LiftEquip MAKİNAYA UYUMLU TAHRİK KASNAĞI , HALAT Ø 6,5 mm , KANAL SAYISI 8 , NUMUNEYE UYGUN	adet	3
146	90 LIK ASANSÖR EŞİK SACI ( GALVANİZ ) NUMUNEYE UYGUN	adet	50
147	AKE KAPI PLASTİK TAKOZ NUMUNEYE UYGUN	adet	100
148	GALVANİZ GÖZYAŞI DESENLİ SAC 3 / 4 MM 1250MM*2500MM	adet	10
149	BASAMAK TİP : 1SCHİNDLER 1000 MM 76X25 GRİALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	15
150	BASAMAK TİP : 2AKE 1000 MM 70X25 SARI KENARALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	20
151	BASAMAK TİP : 3KONE 1000 MM 75X23,5ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	3
152	BASAMAK TİP : 4KONE 800 MM 75X23,5ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	20
153	BASAMAK TİP : 5KONE 800 MM 75X23,5ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	15
154	BASAMAK TİP : 6TYHSSEN 1000 MM 75X24ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	20
155	BASAMAK MAKARASI TİP : 1	adet	1.200
156	BASAMAK MAKARASI TİP : 2	adet	500
157	BASAMAK MAKARASI TİP : 3	adet	250
158	BASAMAK MAKARASI TİP : 4	adet	1.000
159	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 1Q 80X25 AKE110 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ ,NUMUNEYE UYGUN.	takım	5
160	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 2Q 70X25 LÖHER103 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ ,NUMUNEYE UYGUN.	takım	1
161	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 3Q 70X25 AKE70 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ ,NUMUNEYE UYGUN.	takım	8
162	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 4Q 76X25 SCHİNDLER69 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI VE BASAMAK MİLLERİ DAHİL , AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	3
163	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 5Q 75X24 TYHSSEN103 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	2
164	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 6Q 75X23,5 KONE + MİL PİM..177 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI VE BASAMAK MİLLERİ CİVATA PULLAR DAHİL , AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN (SONLANDIRMA EKİ 2 TAKIM OLACAK )	takım	1
165	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 1Q 80X25 AKE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN , AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	2
166	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 2Q 75X25 AKE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.Fermator KCE-6000.00000 Elektrik Kontak Kiti Fiyatı - Taksit Seçenekleri	takım	2
167	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 3Q 70X25 AKE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	2
168	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 4Q 75X23,5 KONE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	2
169	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 5Q 75X23,5 FUJİTEC1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	2
170	EL BANDI C TİPİ 80 LİK DIŞ MEKANNUMUNEYE UYGUN	metre	1.300
171	EL BANDI TAHRİK KASNAĞI M10	adet	20
172	YÜRÜYEN MERDİVEN KUMANDA PANO TESİSAT TAKIMI TİP :1	takım	10
173	YÜRÜYEN MERDİVEN KUMANDA PANO TESİSAT TAKIMI TİP :2	takım	8
174	FIRÇA (YÜRÜYEN MERDİVEN ETEK /YAN SAC İÇİN PLASTİK NUMUNEYE UYGUN)	metre	500
175	FIRÇA SONLANDIRMA APARATI	adet	50
176	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 1	adet	20
177	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 2	adet	30
178	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 3	adet	30
179	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA LASTİĞİ TİP: 4	adet	10
180	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 5	adet	20
181	EL BANDI GİRİŞ FLAP KAPAK TAKIMI TYHSSEN NUMUNEYE UYGUN SAĞ	adet	15
182	EL BANDI GİRİŞ FLAP KAPAK TAKIMI TYHSSEN NUMUNEYE UYGUN SOL	adet	15
183	FREN BOBİNİ TİP : 1	adet	15
184	FREN BOBİNİ TİP : 2	adet	10
185	YARDIMCI FREN BOBİNİ	adet	6
186	FREN BOBİNİ SELENOİD	adet	10
187	YARDIMCI MEKANİK FREN MEKANİZMA TAKIMI TİP : 1	takım	2
188	YARDIMCI MEKANİK FREN TAKIMI TİP : 2	takım	25
189	YARDIMCI MEKANİK FREN TAKIMI TİP : 3	takım	6
190	YM OTOMATİK YAĞDANLIK TAKIMI	adet	50
191	EL BANDI KLAVUZ YÖN PATENİ KONE İÇİN	adet	200
192	EL BANDI KLAVUZ YÖN PATENİ AKE	adet	200
193	EL BANDI RAY GİRİŞ KLAVUZU OVAL TİP	adet	30
194	BASKI GERGİ SETİ SAĞ TİP1	takım	6
195	BASKI GERGİ SETİ SAĞ TİP2	takım	6
196	SIRALI BASKI MAKARASI 8 Lİ	adet	15
197	SWİCH TİP : 1	adet	30
198	SWİCH TİP : 2	adet	100
199	SWİCH TİP : 3	adet	20
200	SWİCH TİP : 4	adet	40
201	SWİCH TİP : 5	adet	20
202	EL BANDI YÖN MAKARASI TİP : 1	adet	200
203	EL BANDI YÖN MAKARASI TİP : 2	adet	50
204	EL BANDI YÖN MAKARASI TİP : 3	adet	50
205	RULMAN 6201 2RS	adet	300
206	RULMAN 6202 2RS	adet	300
207	YATAK RULMAN	adet	4
208	YATAK RULMAN UCFL 210	adet	10
209	T KLAVUZ RULMANI NUMUNEYE UYGUN	adet	50
210	BASKI MAKARA SETİ 3 LÜ	takım	8
211	SAYICI MAKARASI	adet	10
212	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 1	adet	5
213	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 2	adet	25
214	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 3	adet	20
215	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 4	adet	5
216	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 5	adet	6
217	FREN BOBİN KARTI	adet	2
218	FREN MODÜL KARTI	adet	20
219	C DÖNÜŞ RULMAN TAKIMI TİP : 1	adet	100
220	C DÖNÜŞ RULMAN TAKIMI TİP : 2	adet	100
221	C DÖNÜŞ RULMAN TAKIMI TİP : 3	adet	50
222	C DÖNÜŞ MAKARASI	adet	300
223	YÖN GÖSTERGESİ TİP:1	adet	50
224	YÖN GÖSTERGESİ TİP:2	adet	10
225	YÖN GÖSTERGESİ TİP:3	adet	10
226	YÖN GÖSTERGESİ TİP:4	adet	50
227	YÖN GÖSTERGESİ TİP:5	adet	10
228	START STOP KONTAK TAKIMI	takım	2
229	STOP BUTONU	adet	30
230	YÜRÜYEN MERDİVEN ÇALIŞTIRMA KONTAĞI	adet	15
231	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 1	takım	2
232	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 2	takım	4
233	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 3	takım	1
234	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 4	takım	2
235	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 5	takım	4
236	EL BANDI RAYI GİRİŞ ARA BAĞLANTI PARÇASI	adet	16
237	DİRENÇ DIŞ MEKAN	adet	30
238	FAZ KORUMA / SIRA RÖLESİ	adet	20
239	RAY TİPİ GÜÇ KAYNAĞI	adet	20
240	TYHSSEN BASKI KAYIŞI	adet	15
241	TIRMANMA ENGELİ TİP : 1	adet	80
242	PANO ZİLİ	adet	20
243	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 1	adet	20
244	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 2	adet	4
245	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 3	adet	3
246	PLC GİRİŞ MODÜLÜ TİP : 2	adet	10
247	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 4	adet	2
248	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 1	adet	15
249	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 2	adet	15
250	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 3	adet	4
251	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 4	adet	6
252	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 5	adet	6
253	TARAK PLAKASI SIKIŞMA SWİCH MEKANİZMASI	takım	4
254	EL BANDI TAHRİK MİLİ NUMUNEYE UYGUN	adet	1
255	BASKI KAYIŞI KONSOLU SOL	adet	2
256	BASKI KAYIŞ KONSOLU SAĞ	adet	2
257	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:1	adet	500
258	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:2	adet	50
259	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:3	adet	50
260	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:4	adet	50
261	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:5	adet	20
262	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:6	adet	20
263	ANTİSTATİK FIRÇA	adet	2
264	YAY (YÜRÜYEN MERDİVEN YAN SAC SABİTLEME İÇİN)	adet	100
265	AKE YÜRÜYEN MERDİVEN , 1000MM TARAK TABLASI İÇİN KAPLAMA SACI KROM PASLANMAZ NUMUNEYE UYGUN.	adet	10
266	ÇELİK MAKARA MONTAJ KONSOLU	adet	5
267	220 V AC 8 A ÇİFT KONTAK RÖLE + RÖLE YATAĞIFİNDER 40.52 RÖLE YATAĞI DAHİL	takım	20
268	YARDIMCI KONTAK LADN31	adet	10
269	EL BANDI TAHRİK KASNAĞI	adet	5
270	ÇİFT SIRA ZİNCİR	metre	30
271	ÇİFT SIRA ZİNCİR EKİ	adet	10
272	KUMANDA EKRANI TİP 1	adet	2
273	KUMANDA EKRANI TİP 2	adet	6
274	SCHİNDLER 9300 YM YAN PANEL SACI TİP1	takım	16
275	AKE,SCHİNDLER YM YAN PANEL SACI TİP2	takım	12
276	PAKO ŞALTER 3 FAZ 1 NÖTR (4 KUTUPLU) 63A NUMUNEYE UYGUN	adet	10
277	TAMBUR MİLİ SABİTLEME ( SA-40X65 TLK134) NUMUNEYE UYGUN	takım	6
278	TRİFAZE KAÇAK AKIM	adet	20
279	6201 TEK RULMAN KISA TİJ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
280	6201 ÇİFT RULMAN KISA TİJLİ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
281	6202 TEK RULMAN TİJLİ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
282	6202 ÇİFT RULMAN UZUN TİJ NUMUNEYE UYGUN	adet	20
283	İNVERTER FANI 24V 0.1A 60MMX60MMX15MM	adet	15
284	YAYLI GERGİ MANDALLI PANO KİLİDİ NUMUNEYE UYGUN	adet	10
285	KONE BASAMAK MONTAJ MİLİ TAKIMI KM5248762G01 ( BİR TAKIM = İKİŞER ADET ) NUMUNEYE UYGUN	adet	150

Okas Kodu	Okas Açıklaması
42419530	Yürüyen merdivenlerin aksam ve parçaları

EK:

Üst Geçitlerdeki Asansör Yürüyen Merdivenler İçin 2026 Yılı Mal Alımı

MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1197048

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

b) Adresi: Yüksekalan Mah. Adnan Menderes - MURATPAŞA / ANTALYA

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi: [E-POSTA GİZLİ]

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

b) Adresi: Yüksekalan Mah. Adnan Menderes - MURATPAŞA / ANTALYA

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi(varsa): [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi: [E-POSTA GİZLİ]

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Bildirime esas faks numarası: ______

f) Bildirime esas elektronik posta adresi (varsa):

g) Elektronik tebligat adresi: ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 3 - Sözleşmenin dili

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Madde 4 - Tanımlar

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen Üst Geçitlerdeki Asansör Yürüyen Merdivenler İçin 2026 Yılı Mal Alımı , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

Sıra No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	ARKEL ADRİVE 7.5 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	5
2	ARKEL ADRİVE 11 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	5
3	ARKEL ADRİVE 22 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	1
4	FRENİN FUJİ 7.5 KW İNVERTER VE ENCODER KARTI	adet	10
5	ARKEL ARCODE 7.5 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	4
6	ARKEL ARCODE 11 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	5
7	ARKEL ARCODE 22 KW İNVERTER NUMUNEYE UYGUN	adet	1
8	HIZ REGÜLATÖRÜ ASPAR 1,6 m/sn HIZDA UZAKTAN ERİŞİM NUMUNEYE UYGUN	adet	2
9	HIZ REGÜLATÖRÜ ASPAR 1 m/sn HIZDA UZAKTAN ERİŞİM NUMUNEYE UYGUN	adet	20
10	HIZ REGÜLATÖRÜ ASPAR A3 1 m/sn HIZDA SEHPALI TİP NUMUNEYE UYGUN	adet	6
11	ASANSÖR KUYU DİBİ TAMPONU	adet	50
12	ASANSÖR KAPI KAYIŞI 15 MM ENLİLİĞİNDE ( HTD-5M-15 ) NUMUNEYE UYGUN	metre	150
13	ASANSÖR KAPI KAYIŞI 15 MM ENLİLİĞİNDE ( HTD-5M-12 ) NUMUNEYE UYGUN	metre	100
14	ASANSÖR MOTOR KAYIŞI 970MM*30MM 13 SET 12 YİV NUMUNEYE UYGUN	adet	9
15	FERMATÖR KAPI İÇİN 90 LIK KAPI HALAT 3MM ( KENDİR ÖZLÜ ) NUMUNEYE UYGUN	adet	20
16	WİTTUR TELESKOPİK KAPI İÇİN 100 LÜK KAPI HALATI 3 MM(, KENDİR ÖZLÜ ) NUMUNEYE UYGUN	adet	5
17	KAPI HALATI 3MM ( KENDİR ÖZLÜ ) NUMUNEYE UYGUN	metre	200
18	ASANSÖR OTOMATİK KAPI YAYI 60 CM NUMUNEYE UYGUN	adet	100
19	ASANSÖR KAPI YAYI 27 CM RST/LOGOS NUMUNEYE UYGUN	adet	10
20	ASANSÖR OTOMATİK KAPI YAYI 74 CM ( WİTTUR NUMUNEYE UYGUN )	adet	5
21	ASANSÖR RAY PATENİ ( YAPRAK ) 50 LİK (DIŞTAN DIŞA ~11 CM) NUMUNEYE UYGUN	adet	50
22	ASANSÖR RAY PATENİ ( YAPRAK ) 70 LİK NUMUNEYE UYGUN	adet	100
23	ASANSÖR RAY PATENİ ( YAPRAK ) 90 LİK NUMUNEYE UYGUN	adet	100
24	ŞERİT LED ARMATÜR ( 18 W , 60 CM , 1500 LM , İP 20 , 50.000 SAAT ) NUMUNEYE UYGUN	adet	100
25	LED SPOT 5W NUMUNEYE UYGUN	adet	100
26	2Lİ MONO-STABLE ŞALTER NUMUNEYE UYGUN	adet	30
27	MONO-STABLE ŞALTER NUMUNEYE UYGUN	adet	60
28	BI STABLE ŞALTER NUMUNEYE UYGUN	adet	60
29	ADRİVE ENCABİT KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	20
30	ARCODE X-DBR KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	5
31	ARCODE ENCA ENCODER KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	20
32	ARCODE KDB KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	8
33	WİTTUR KAPI KARTI( MIDI SUPRA ) , MOTORU , TRAFOSU , MOTOR MAKARASI ( TAKIM HALİNDE ) NUMUNEYE UYGUN	adet	3
34	WİTTUR KAPI KARTI( ECO ) , MOTORU , TRAFOSU , MOTOR MAKARASI ( TAKIM HALİNDE ) NUMUNEYE UYGUNFermator KCE-6000.00000 Elektrik Kontak Kiti Fiyatı - Taksit Seçenekleri	adet	3
35	ARKEL KM-20 KAPI KARTI ( EKRAN DAHİL ) NUMUNEYE UYGUN	adet	50
36	ARKEL KM-30S KAPI KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	3
37	KAPI TRAFOSU 20 VOLT 100Va NUMUNEYE UYGUN	adet	50
38	GİRİŞ 0-220V , ÇIKIŞ 0-9V-0-18V-22V-0-230 325VA MEKANİK TRAFO NUMUNEYE UYGUN	adet	30
39	SMPS TRAFO 24VDC 5A NUMUNEYE UYGUN	adet	10
40	SMPS TRAFO 24VDC 10A NUMUNEYE UYGUN	adet	10
41	ARKEL ARL 300 HABERLESME DİSPLAY KARTI ( FX-SERİ ) NUMUNEYE UYGUN	adet	20
42	ARKEL ARCODE CPC-T KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	20
43	ARKEL ARL 300 ANA KART NUMUNEYE UYGUN	adet	5
44	ARKEL ARCODE IBC.S KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	6
45	FX-CAN KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	5
46	MİKEL PANO KLEMENS KARTI PT1 - PT2 NUMUNEYE UYGUN	adet	10
47	MİK-EL SC24T4 İÇ KASET HABERLEŞME KARTI NUMUNEYE UYGUN ( PARALEL OLANI VARSA O ALINACAK )	adet	10
48	ARKEL ARCODE MSP-16 KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	3
49	ARKEL ARCODE DFC KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	5
50	ARKEL FRK KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	5
51	TÜM ASANSÖRLERE UYGUN GEVEZE ( KAT , FOTOSEL , SERVİS DIŞI , KAPI , AŞIRI YÜK ANONSU VE 24VDC ÇALIŞACAK NUMUNEYE UYGUN	adet	20
52	CENTA AŞIRI YÜK MERKEZİ NUMUNEYE UYGUN	adet	10
53	CENTA LPS AŞIRI YÜK TAKIM ( MERKEZ VE SENSÖR DAHİL ) NUMUNEYE UYGUN	adet	25
54	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI SIFIR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
55	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI BİR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
56	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI KAPI AÇMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
57	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI KAPI KAPAMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
58	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI SIFIR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	50
59	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI BİR ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	50
60	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI KAPI AÇMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
61	81/20 BUTSAN ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI KAPI KAPAMA ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE , NUMUNEYE UYGUN	adet	30
62	81/20 BUTSAN EN ÜST KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	adet	40
63	81/20 BUTSAN EN ALT KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	adet	40
64	81/20 BUTSAN EN ÜST KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) ,NUMUNEYE UYGUN	adet	40
65	81/20 BUTSAN EN ALT KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	adet	40
66	81/20 BUTSAN ARA KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	adet	25
67	81/20 BUTSAN ARA KAT DIŞ ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI ( BUZZER Lİ ) ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE ( SADECE BUTON ( KASET DEĞİL )) , NUMUNEYE UYGUN	adet	25
68	AŞIRI YÜK GÖRSEL VE İKAZ BUTONU Ø34mm NUMUNEYE UYGUN	adet	100
69	AŞIRI YÜK GÖRSEL VE İKAZ BUTONU Ø38mm NUMUNEYE UYGUN	adet	30
70	ACİL AYDINLATMA NUMUNEYE UYGUN	adet	30
71	KABİN KASEDİ BOY 2 DURAK 81/20 UYUMLU , + NUMUNEYE UYGUN	adet	30
72	81/20 BUTKON ÇAĞRI BUTONU EKSİ ORTAKLI NUMUNEYE UYGUN (BİR TAKIM DA 11 FARKLI BUTON)	takım	10
73	81/20 BUTKON ÇAĞRI BUTONU ARTI ORTAKLI NUMUNEYE UYGUN (BİR TAKIM DA 11 FARKLI BUTON)	takım	10
74	81/20 2 DURAKLI ASANSÖR İÇİN DIŞ ÇAĞRI KASEDİ BUTSAN MARKA ( BUZZER'Lİ 100 VE 1000 ORTAKLI ÇALIŞMASI GEREKİYOR ) ANTİ VANDAL VE ENGELLİ YÖNETMELİĞİNE NUMUNEYE UYGUN	takım	40
75	SU BUHARLAŞTIRMA RESİZDANSI NUMUNEYE UYGUN	adet	3
76	KAPI HALAT MAKARASI 47MMX8MM NUMUNEYE UYGUN	adet	10
77	KAPI MOTOR MAKARASI 5M KAYIŞ A UYGUN MİL ÇAPI 10MM (54MMX20MM) NUMUNEYE UYGUN	adet	100
78	KAPI MOTOR MAKARASI 5M KAYIŞ A UYGUN MİL ÇAPI 10MM ALÜMİNYUM (54MMX23MM) NUMUNEYE UYGUN	adet	10
79	KORMAS MOTOR 24VDC 235RPM 100W ( UZUN MİLLİ ) MOTOR MAKARASI 5M-15 DAHİL NUMUNEYE UYGUN	adet	25
80	KORMAS MOTOR 24VDC 235RPM 100W ( KISA MİLLİ ) MOTOR MAKARASI 5M-15 DAHİL NUMUNEYE UYGUN	adet	50
81	12V 1.3AH AKÜ NUMUNEYE UYGUN	adet	150
82	12V 9AH AKÜ NUMUNEYE UYGUN	adet	200
83	AKÜ ŞARJ VE ALARM KARTI NUMUNEYE UYGUN	adet	10
84	AKE KAPI RAY MAKARASI MERKEZİ 44MMx16MM NUMUNEYE UYGUN	adet	250
85	RST KAPI RAY MAKARASI 56MMX16MM NUMUNEYE UYGUN	adet	30
86	RST KAPI KIZAK PATENİ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
87	FERMATÖR KAPI KIZAK PATENİ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
88	FERMATÖR KAPI KIZAK PATENİ DEMİRİ DAHİL NUMUNEYE UYGUN	adet	50
89	ÇARPMA KAPI YAYI NUMUNEYE UYGUN	adet	10
90	AKE KAPI KIZAK PATENİ PLASTİK NUMUNEYE UYGUN	adet	300
91	KONE KAPI KIZAK PATENİ PLASTİK NUMUNEYE UYGUN	adet	50
92	TYHSSEN KAPI KIZAK PATENİ PLASTİK NUMUNEYE UYGUN	adet	70
93	KAPI KIZAK PATENİ NUMUNEYE UYGUN	adet	60
94	KAPI FİŞ KONTAK DİŞİ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
95	KAPI FİŞ KONTAK ERKEK NUMUNEYE UYGUN	adet	100
96	KAPI KAYIŞ BİRLEŞTİRME APARATI 5M-15 NUMUNEYE UYGUN	adet	100
97	AKE KAPI PANEL ASKI TİJİ NUMUNEYE UYGUN	adet	20
98	AKE CAM PANEL KAPI PANEL ASKI TİJİ NUMUNEYE UYGUN	adet	30
99	PANO ÜÇGEN KİLİT NUMUNEYE UYGUN	adet	100
100	ÇARPMA KAPI DİKDATÖRÜ NUMUNEYE UYGUN	adet	10
101	BRM ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME SET NUMUNEYE UYGUN	adet	60
102	ARKEL ARCODE KÖPRÜ DİOT MODÜLÜ NUMUNEYE UYGUN	adet	20
103	KARE DİOT NUMUNEYE UYGUN	adet	20
104	ACİL STOP KUTULU ERŞEN MARKA NUMUNEYE UYGUN	adet	20
105	MONO KAÇAK AKIM 25A 30MA SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	adet	30
106	TRİFAZE KAÇAK AKIM 40A 30MA SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	adet	20
107	TRİFAZE KAÇAK AKIM 63A 300MA SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	adet	10
108	YARDIMCI ÜST KONTAK 2-NO 2-NC SCHNEİDER NUMUNEYE UYGUN	adet	30
109	FAZ KORUMA RÖLESİ NUMUNEYE UYGUN	adet	10
110	Kontaktör 220V 25A 1-Nc 1-No LC1D25M7 schneider NUMUNEYE UYGUN	adet	30
111	Kontaktör 220 32A 1-Nc 1-No LC1D32M7 schneider NUMUNEYE UYGUN	adet	20
112	SWİTCH DÜZ MAKARALI ( ŞALTER ) NUMUNEYE UYGUN	adet	20
113	SWİTCH KARARLI DÜZ MAKARALI ( ŞALTER RESETLİ ) NUMUNEYE UYGUN	adet	30
114	DİRENÇ 50OHM 2.5 KW ( İNCE , DIŞ ORTAM UYGUN) NUMUNEYE UYGUN	adet	10
115	UPS 1200-1600W 2000 VA ERŞEN ( ASANSÖRE ÖZEL ) NUMUNEYE UYGUN	adet	30
116	UPS 2700W 3000 VA ERŞEN ( 220/380 VOLT ) ( ASANSÖRE ÖZEL ) NUMUNEYE UYGUN	adet	3
117	MOİK BOY FOTOSEL NUMUNEYE UYGUN	adet	50
118	ASPAR REGÜLATÖR TEST BOBİNİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN	adet	20
119	ASPAR REGÜLATÖR RESET BOBİNİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN	adet	20
120	ASPAR RAY TİPİ REGÜLATÖR TEST PARMAK BOBİNİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN	adet	15
121	ASPAR RAY TİPİ REGÜLATÖR RESET BOBİNİ SWİTCHLİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN YENİ TİP	adet	5
122	ASPAR RAY TİPİ REGÜLATÖR RESET BOBİNİ SWİTCHLİ 190 VDC NUMUNEYE UYGUN ESKİ TİP	adet	10
123	HALAT ŞİŞESİ 6,5 MM PİMSİZ DÜZ TİP 1 TAKIM ( 1 ADET YAYLI + 1 ADET TAKOZLU ) NUMUNEYE UYGUN	adet	50
124	HALAT ŞİŞESİ 8 MM PİMSİZ DÜZ TİP 1 TAKIM ( 1 ADET YAYLI + 1 ADET TAKOZLU ) NUMUNEYE UYGUN	adet	30
125	HALAT ŞİŞESİ 10 MM PİMSİZ DÜZ TİP 1 TAKIM ( 1 ADET YAYLI + 1 ADET TAKOZLU ) NUMUNEYE UYGUN	adet	20
126	2 DURAK 81/20 DİŞLİSİZ ASANSÖR PANOSU ARKEL ARCODE 7,5 KW , PANO GALVANİZ SAÇTAN VE ÜZERİ PASLANMAZ KAPLAMA OLACAK , KAPAĞI TAM (180°) AÇILABİLEN ( ANA PANO , REVİZYON KUTUSU ( MENTEŞELİ KAPAK ) , IBC VE CPCT Lİ , TERMİNALİ , MSP16 , UPSLİ , KUYU DİBİ REVİZYON , KAT BUTONU , KABİN KASETİ (BUTSAN VANDALİZM UYGUN ) , TÜM TESİSAT BAKIR KABLO, GEVEZE , ENCOER , CAN BUS ERİŞİM MODÜLÜ VB TÜM KARTLAR DAHİL ) TÜM KARTLAR MONTAJLI TESTİ YAPILMIŞ DIŞ ORTAM VE NUMUNEYE UYGUN	takım	10
127	ASANSÖR HALATI (6.5 mm ) 8x19 WARRİNGTON IWEC TİP , ÇELİK ÖZLÜ OLACAK DIN EN 12385 VE EN 81-1 STANDARTLARINA UYGUN MAVİ DAMARLI ÜRETİLMİŞ OLACAK . GERİLME SINIFI EN AZ 1770 N/mm² MİNUMUM KOPMA KUVVETİ 31,5 Kn olacaktır . NUMUNEYE UYGUN	metre	2.500
128	ASANSÖR HALATI (8 mm ) 8x19 SEALETİP TİP , ÇELİK ÖZLÜ OLACAK DIN EN 12385 VE ISO 4344 STANDARTLARINA UYGUN MAVİ DAMARLI ÜRETİLMİŞ OLACAK . GERİLME SINIFI EN AZ 1570 N/mm² MİNUMUM KOPMA KUVVETİ 44,6 Kn olacaktır. . NUMUNEYE UYGUN	metre	1.500
129	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 2 SAĞ 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI , 2 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	4
130	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 2 SAĞ 90'LIK KABİN KAPISI , 4 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	2
131	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 2 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 4 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	1
132	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 1 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	1
133	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 1 SAĞ 90'LIK KABİN KAPISI , 1 SOL 90'LIK KABİN KAPISI , 2 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI , 2 SOL 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	2
134	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 4 MERKEZİ 90'LIK KABİN KAPISI , 4 MERKEZİ 90'LIK KAT KAPISI NUMUNEYE UYGUN	takım	1
135	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI FERMATÖR KAPI ( MEKANİZMA , PANEL , KASA , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM , 5 SAĞ 90'LIK KAT KAPISI , 5 SOL 90'LIK KAT KAPISI ,NUMUNEYE UYGUN	takım	1
136	81/20 304 KALİTE SATİNE PASLANMAZ KAPLI WİTTUR KAPI ( MEKANİZMA , SAC KISMI GALVANİZ OLACAK , PANEL , KASA , KAPI MOTORU , KARTI , MAKARALARI DAHİL VB ) KOMPLE TAKIM ; 1 SAĞ KABİN KAPISI , 2SAĞ KAT KAPISI ( 1100MMX2100MM ) NUMUNEYE UYGUN	takım	1
137	MOTOR ALBERTO SASSİ G400 T2 TİP DİŞLİSİZ 9 KANALLI ( 8'LİK ) 1/2 ASKI , 1,6M/SN NUMUNEYE UYGUN	adet	1
138	ASANSÖR AĞIRLIK İÇİN KULLANILACAK LAMA 10MMX120MMX6000MM (TOPLAM 100 BOY ( LAMA İÇİ DOLU OLACAK )) NUMUNEYE UYGUN	adet	100
139	RST KAPI MOTOR , KART , KAYIŞ , MAKARA , TRAFO TAKIM HALİNDE , 90 LIK MERKEZİ KAPI NUMUNEYE UYGUN	takım	1
140	WİTTUR KAPI KAYIŞ GERGİ MAKARASI NUMUNEYE UYGUN ÜNİTEYE BAKILACAK	adet	2
141	81/20 SIVA ÜSTÜ YÖN OKU PANELİ 7 SEGMENT , GREY KOT , DOT MATRİX GÖSTERGE , HOPARLÖRLÜ , PASLANMAZ KORUMALI ( ANTİ VANDAL ) NUMUNEYE UYGUN	adet	50
142	MENTEŞELİ BUAT KUTUSU 35CM(GENİŞLİK) X25CM(BOY) X12CM(DERİNLİK) , KOLLU ANAHTARLA AÇILACAK , SIVI GEÇİRMEYECEK ( İP67 ) NUMUNEYE UYGUN	adet	100
143	ZIEHL-ABEGG MAKİNE TAHRİK KASNAĞI , HALAT Ø 8 mm , 5 KANALLI UYGUN NUMUNEYE UYGUN	adet	1
144	AKAR - SMT 140AC-20 UYGUN MAKİNE TAHRİK KASNAĞI , HALAT Ø 6,5 mm , KANAL SAYISI 7 , NUMUNEYE UYGUN	adet	2
145	LiftEquip MAKİNAYA UYUMLU TAHRİK KASNAĞI , HALAT Ø 6,5 mm , KANAL SAYISI 8 , NUMUNEYE UYGUN	adet	3
146	90 LIK ASANSÖR EŞİK SACI ( GALVANİZ ) NUMUNEYE UYGUN	adet	50
147	AKE KAPI PLASTİK TAKOZ NUMUNEYE UYGUN	adet	100
148	GALVANİZ GÖZYAŞI DESENLİ SAC 3 / 4 MM 1250MM*2500MM	adet	10
149	BASAMAK TİP : 1SCHİNDLER 1000 MM 76X25 GRİALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	15
150	BASAMAK TİP : 2AKE 1000 MM 70X25 SARI KENARALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	20
151	BASAMAK TİP : 3KONE 1000 MM 75X23,5ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	3
152	BASAMAK TİP : 4KONE 800 MM 75X23,5ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	20
153	BASAMAK TİP : 5KONE 800 MM 75X23,5ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	15
154	BASAMAK TİP : 6TYHSSEN 1000 MM 75X24ALÜMİNYUM MALZEMEDEN ÜRETİLMİŞ NUMUNEYE UYGUN	takım	20
155	BASAMAK MAKARASI TİP : 1	adet	1.200
156	BASAMAK MAKARASI TİP : 2	adet	500
157	BASAMAK MAKARASI TİP : 3	adet	250
158	BASAMAK MAKARASI TİP : 4	adet	1.000
159	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 1Q 80X25 AKE110 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ ,NUMUNEYE UYGUN.	takım	5
160	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 2Q 70X25 LÖHER103 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ ,NUMUNEYE UYGUN.	takım	1
161	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 3Q 70X25 AKE70 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ ,NUMUNEYE UYGUN.	takım	8
162	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 4Q 76X25 SCHİNDLER69 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI VE BASAMAK MİLLERİ DAHİL , AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	3
163	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 5Q 75X24 TYHSSEN103 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI DAHİL, AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	2
164	BASAMAK ZİNCİRİ TİP : 6Q 75X23,5 KONE + MİL PİM..177 BASAMAKLIK : DIŞ MEKAN ,TÜM EKLER +PİM+ SEGMANLAR + BASAMAK YATAĞI VE BASAMAK MİLLERİ CİVATA PULLAR DAHİL , AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN (SONLANDIRMA EKİ 2 TAKIM OLACAK )	takım	1
165	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 1Q 80X25 AKE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN , AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	2
166	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 2Q 75X25 AKE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.Fermator KCE-6000.00000 Elektrik Kontak Kiti Fiyatı - Taksit Seçenekleri	takım	2
167	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 3Q 70X25 AKE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	2
168	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 4Q 75X23,5 KONE1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	2
169	BASAMAK ZİNCİR EKİ TİP : 5Q 75X23,5 FUJİTEC1 TAKIM = 1 BASAMAKLIK 2 ADET 3 MAKARALI EĞİMLİ EK PARÇASI DIŞ MEKAN ,AĞIR HİZMET TİPİ , NUMUNEYE UYGUN.	takım	2
170	EL BANDI C TİPİ 80 LİK DIŞ MEKANNUMUNEYE UYGUN	metre	1.300
171	EL BANDI TAHRİK KASNAĞI M10	adet	20
172	YÜRÜYEN MERDİVEN KUMANDA PANO TESİSAT TAKIMI TİP :1	takım	10
173	YÜRÜYEN MERDİVEN KUMANDA PANO TESİSAT TAKIMI TİP :2	takım	8
174	FIRÇA (YÜRÜYEN MERDİVEN ETEK /YAN SAC İÇİN PLASTİK NUMUNEYE UYGUN)	metre	500
175	FIRÇA SONLANDIRMA APARATI	adet	50
176	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 1	adet	20
177	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 2	adet	30
178	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 3	adet	30
179	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA LASTİĞİ TİP: 4	adet	10
180	EL BANDI GİRİŞ SIKIŞMA FIRÇA/LASTİĞİ TİP : 5	adet	20
181	EL BANDI GİRİŞ FLAP KAPAK TAKIMI TYHSSEN NUMUNEYE UYGUN SAĞ	adet	15
182	EL BANDI GİRİŞ FLAP KAPAK TAKIMI TYHSSEN NUMUNEYE UYGUN SOL	adet	15
183	FREN BOBİNİ TİP : 1	adet	15
184	FREN BOBİNİ TİP : 2	adet	10
185	YARDIMCI FREN BOBİNİ	adet	6
186	FREN BOBİNİ SELENOİD	adet	10
187	YARDIMCI MEKANİK FREN MEKANİZMA TAKIMI TİP : 1	takım	2
188	YARDIMCI MEKANİK FREN TAKIMI TİP : 2	takım	25
189	YARDIMCI MEKANİK FREN TAKIMI TİP : 3	takım	6
190	YM OTOMATİK YAĞDANLIK TAKIMI	adet	50
191	EL BANDI KLAVUZ YÖN PATENİ KONE İÇİN	adet	200
192	EL BANDI KLAVUZ YÖN PATENİ AKE	adet	200
193	EL BANDI RAY GİRİŞ KLAVUZU OVAL TİP	adet	30
194	BASKI GERGİ SETİ SAĞ TİP1	takım	6
195	BASKI GERGİ SETİ SAĞ TİP2	takım	6
196	SIRALI BASKI MAKARASI 8 Lİ	adet	15
197	SWİCH TİP : 1	adet	30
198	SWİCH TİP : 2	adet	100
199	SWİCH TİP : 3	adet	20
200	SWİCH TİP : 4	adet	40
201	SWİCH TİP : 5	adet	20
202	EL BANDI YÖN MAKARASI TİP : 1	adet	200
203	EL BANDI YÖN MAKARASI TİP : 2	adet	50
204	EL BANDI YÖN MAKARASI TİP : 3	adet	50
205	RULMAN 6201 2RS	adet	300
206	RULMAN 6202 2RS	adet	300
207	YATAK RULMAN	adet	4
208	YATAK RULMAN UCFL 210	adet	10
209	T KLAVUZ RULMANI NUMUNEYE UYGUN	adet	50
210	BASKI MAKARA SETİ 3 LÜ	takım	8
211	SAYICI MAKARASI	adet	10
212	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 1	adet	5
213	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 2	adet	25
214	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 3	adet	20
215	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 4	adet	5
216	ENDÜKTİF SENSÖR TİP : 5	adet	6
217	FREN BOBİN KARTI	adet	2
218	FREN MODÜL KARTI	adet	20
219	C DÖNÜŞ RULMAN TAKIMI TİP : 1	adet	100
220	C DÖNÜŞ RULMAN TAKIMI TİP : 2	adet	100
221	C DÖNÜŞ RULMAN TAKIMI TİP : 3	adet	50
222	C DÖNÜŞ MAKARASI	adet	300
223	YÖN GÖSTERGESİ TİP:1	adet	50
224	YÖN GÖSTERGESİ TİP:2	adet	10
225	YÖN GÖSTERGESİ TİP:3	adet	10
226	YÖN GÖSTERGESİ TİP:4	adet	50
227	YÖN GÖSTERGESİ TİP:5	adet	10
228	START STOP KONTAK TAKIMI	takım	2
229	STOP BUTONU	adet	30
230	YÜRÜYEN MERDİVEN ÇALIŞTIRMA KONTAĞI	adet	15
231	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 1	takım	2
232	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 2	takım	4
233	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 3	takım	1
234	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 4	takım	2
235	YÜRÜYEN MERDİVEN KUYU KAPAK TAKIMI TİP : 5	takım	4
236	EL BANDI RAYI GİRİŞ ARA BAĞLANTI PARÇASI	adet	16
237	DİRENÇ DIŞ MEKAN	adet	30
238	FAZ KORUMA / SIRA RÖLESİ	adet	20
239	RAY TİPİ GÜÇ KAYNAĞI	adet	20
240	TYHSSEN BASKI KAYIŞI	adet	15
241	TIRMANMA ENGELİ TİP : 1	adet	80
242	PANO ZİLİ	adet	20
243	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 1	adet	20
244	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 2	adet	4
245	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 3	adet	3
246	PLC GİRİŞ MODÜLÜ TİP : 2	adet	10
247	KONTROL CİHAZI PLC TİP : 4	adet	2
248	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 1	adet	15
249	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 2	adet	15
250	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 3	adet	4
251	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 4	adet	6
252	İNVERTÖR SÜRÜCÜ TİP : 5	adet	6
253	TARAK PLAKASI SIKIŞMA SWİCH MEKANİZMASI	takım	4
254	EL BANDI TAHRİK MİLİ NUMUNEYE UYGUN	adet	1
255	BASKI KAYIŞI KONSOLU SOL	adet	2
256	BASKI KAYIŞ KONSOLU SAĞ	adet	2
257	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:1	adet	500
258	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:2	adet	50
259	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:3	adet	50
260	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:4	adet	50
261	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:5	adet	20
262	YÜRÜYEN MERDİVEN TARAK TİP:6	adet	20
263	ANTİSTATİK FIRÇA	adet	2
264	YAY (YÜRÜYEN MERDİVEN YAN SAC SABİTLEME İÇİN)	adet	100
265	AKE YÜRÜYEN MERDİVEN , 1000MM TARAK TABLASI İÇİN KAPLAMA SACI KROM PASLANMAZ NUMUNEYE UYGUN.	adet	10
266	ÇELİK MAKARA MONTAJ KONSOLU	adet	5
267	220 V AC 8 A ÇİFT KONTAK RÖLE + RÖLE YATAĞIFİNDER 40.52 RÖLE YATAĞI DAHİL	takım	20
268	YARDIMCI KONTAK LADN31	adet	10
269	EL BANDI TAHRİK KASNAĞI	adet	5
270	ÇİFT SIRA ZİNCİR	metre	30
271	ÇİFT SIRA ZİNCİR EKİ	adet	10
272	KUMANDA EKRANI TİP 1	adet	2
273	KUMANDA EKRANI TİP 2	adet	6
274	SCHİNDLER 9300 YM YAN PANEL SACI TİP1	takım	16
275	AKE,SCHİNDLER YM YAN PANEL SACI TİP2	takım	12
276	PAKO ŞALTER 3 FAZ 1 NÖTR (4 KUTUPLU) 63A NUMUNEYE UYGUN	adet	10
277	TAMBUR MİLİ SABİTLEME ( SA-40X65 TLK134) NUMUNEYE UYGUN	takım	6
278	TRİFAZE KAÇAK AKIM	adet	20
279	6201 TEK RULMAN KISA TİJ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
280	6201 ÇİFT RULMAN KISA TİJLİ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
281	6202 TEK RULMAN TİJLİ NUMUNEYE UYGUN	adet	50
282	6202 ÇİFT RULMAN UZUN TİJ NUMUNEYE UYGUN	adet	20
283	İNVERTER FANI 24V 0.1A 60MMX60MMX15MM	adet	15
284	YAYLI GERGİ MANDALLI PANO KİLİDİ NUMUNEYE UYGUN	adet	10
285	KONE BASAMAK MONTAJ MİLİ TAKIMI KM5248762G01 ( BİR TAKIM = İKİŞER ADET ) NUMUNEYE UYGUN	adet	150

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 5 - Sözleşmenin konusu işin/alımın tanımı

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.1.

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / mallar, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir. Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Bu sözleşme birim fiyat sözleşme olup, İdarece hazırlanmış cetvelde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için Yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

Alınan malların ve yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde Yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar esas alınır.

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil giderler

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Sözleşme bedeline dahil olan vergi(KDV hariç), resim, ulaşım, sigorta, eğitim giderleri, harç ve benzeri giderlerinin tamamı YÜKLENİCİ`ye ait olacaktır. Anılan iş ile ilgili olarak;bu kapsamda yer alan Sözleşmeyle ilgili giderlere ilişkin hususlardaki her türlü hukuki ve mali sorumlulukların tamamı Yüklenici`ye ait olup sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin Anılan iş ile ilgili olarak; ulaşım,sigorta,ve temin koşullarını, nakliyesini ve ulaşım, teknik şartnamede belirtilen diğer giderler vb. giderler teklif fiyata dahil olup sözleşme bedeline dahildir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

2) Teknik şartname

3) Sözleşme tasarısı

4) Yazılı açıklamalar

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - Sözleşmenin süresi

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 120 takvim günüdür .

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Antalya İlinde Şehrin Muhtelif Yerlerinde kullanılmak üzere İdarenin belirttiği Depo Yerlerine

Madde 10 - Malın/İşin teslim alma şekil ve şartları ile teslim programı

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. Antalya İlinde Şehrin Muhtelif Yerlerinde kullanılmak üzere İdarenin belirttiği Depo Yerlerine

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasından itibaren aynı gün işe başlanacaktır.

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Sözleşme konusu mallar işe başlama tarihinden itibaren 120 gün içerisinde İdarenin ihtiyacı doğrultusunda teknik şartnamede belirtilen şekilde teslim edilecektir. İş ile ilgili Teknik Şartnamede ve Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine dair Yönetmeliğinde belirtildiği şekil ve şartlarda gerçekleştirilecektir.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

Madde 11 - Teminata ilişkin hükümler

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 12 - Ödeme yeri ve şartları

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığının Nakit Durumuna Göre 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 90 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. Ödemeler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın

10.04.2026 tarih ve E.691223 sayılı yazılarında belirtildiği üzere hakkedişin tahakkuka bağlanmasını izleyen 90 içinde ödenir. 2026 Yılı %100

12.2.3. Ödemeler, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın

10.04.2026 tarih ve E.691223 sayılı yazılarında belirtildiği üzere hakkedişin tahakkuka bağlanmasını izleyen 90 içinde ödenir. 2026 Yılı %100

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 14 - Fiyat Farkı

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 15 - Alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar. ______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

Madde 16 - Yüklenicinin yükümlülükleri

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

a) Teslimi gerçekleştirilen mal miktarları, işin aşaması ve alt yükleniciler tarafından yapılan işlerin aşamaları ,

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar, ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.3. İş programı

b) Malların montajı, depolanması, işletmeye alınması, eğitim faaliyetleri gibi konularda bilgiler,

c) Tehlike yaratan olaylar, çevre olayları dahil olmak üzere güvenlik ile ilgili bilgiler,

ç) İşin bitirilmesini tehlikeye sokan olayların ayrıntıları, teslim programı ile fiili ilerlemenin karşılaştırılması, gecikmeleri gidermek üzere alınmış veya alınacak tedbirler,

d) Yüklenicinin personeli ile ilgili kayıtlar,

e) Varsa kalite belgeleri, test sonuçları ve malzemelere ilişkin sertifikalar,

ile İdarece talep edilecek ilave belge ve bilgiler yer alacaktır.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

a) İşle ilgili olarak uyulması gereken tüm güvenlik kurallarına uymak,

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak, zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

b) İşyerinde bulunma yetkisine sahip tüm personelin güvenliğini sağlamak,

c) İşyerinin ve bu iş nedeniyle kendisine tevdi edilen her türlü ekipman, malzeme, araç gereç ile bilgi ve belgelerin güvenliğinin sağlanması için her türlü tedbiri almak,

ç) Malın temini ile sair yükümlülüklerin yerine getirilmesi nedeniyle üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili mevzuat uyarınca her türlü tedbiri almak,

zorundadır.

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.6. Malların taşınması

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Garanti: Yüklenici tarafından teslim edilecek malların kabulünden sonra asgari 24 ay garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Alınan mallara ilişkin İdare adına garanti belgesi düzenlenmesinin mümkün olmaması durumunda yüklenici garantiye ilişkin taahhütleri içeren bir belgeyi İdareye sunmak zorundadır. Garanti kapsamındaki malzemede sözleşme süresi içerisinde tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir. Bu yükümlülüğün Yüklenici tarafından yerine getirilmemesi halinde İdare, garantinin sağlanması için yapacağı tüm giderleri Yüklenicinin alacağından keserek veya teminatını paraya çevirerek tahsil eder.

16.7.1.1. Yüklenici, malın ; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve isçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde isçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.

16.7.1.2. Yüklenici, garanti süresi boyunca, malın kullanım kılavuzu veya diğer dokümantasyonunda belirtilen periyotlarda bakımını, her türlü sarf malzemesinin bedeli [ kendine ] ait olmak üzere gerçekleştirecektir.

16.7.1.3. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

16.7.2. Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini

16.7.2.1. Malın tamir süresi en fazla 10 iş günüdür. Bu süre mala ilişkin arızanın yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarihinden başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde yüklenici tamir sonuna kadar benzer özelliklere sahip başka bir malı idareye tahsis eder.

16.7.2.2. Malın İdareye teslim edildiği tarihten itibaren, kullanım hataları dışında yukarıda belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; aynı arızanın 2 , fazla tekrarlanması veya farklı arızaların 4 , fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının 6 fazla olması ve bu arızaların maldan yararlanamama sonucunu ortaya çıkarması durumunda, yüklenici mali değiştirmekle yükümlüdür. Ancak, malın birden fazla üniteden oluşması halinde yüklenici, sadece arızanın meydana geldiği ünite veya üniteleri değiştirmekle yükümlüdür.

16.7.3. Yüklenicinin sözleşmede hüküm altına alınmış olmasına rağmen; bakım ve onarım yükümlülüğünü yerine getirmekten imtina etmesi veya gecikmeli olarak yerine getirmesi nedeniyle malda oluşacak zarar ve hasarların giderilmesinden Yüklenici sorumludur. Yüklenicinin bakım ve onarım yükümlülüğünü tam veya zamanında yerine getirmemesi sebebiyle malın onarımı imkansız hale gelmişse ve bu durum garanti kapsamı dışında ise Yüklenici, malın aynısını ücretsiz temin etmekle yükümlü olacaktır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1.3. Malın arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

16.7.2. Satış sonrası bakım, onarım ve yedek parça temini

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - Eğitim

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 18 - Alım konusu mala ilişkin dokümantasyon

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Yüklenici alım konusu malın teknik kılavuz ve kullanıcı kılavuzlarının orijinal dili dışında, Türkçe iki kopyasını vermek zorundadır.

Madde 19 - Yeni model

19.1. Sözleşme konusu malın özelliği gereği yeni tasarlanan veya üretilen modeline dönüştürülme imkânının mevcut olması halinde; mevcut teknik şartnameye uygun olması, bu değişiklik sebebiyle fiyat farkı veya ek bir maliyet talep edilmemesi ve İdare ile Yüklenicinin mutabakatı halinde, alım konusu mal yeni tasarlanan veya üretilen modeli ile değiştirilebilir.

Madde 19 - Yeni model

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 20 - Ambalajlama

20.1. Sözleşme konusu mal, teknik şartnamesinde aksi kararlaştırılmadığı durumlarda, orijinal ambalajında teslim edilecektir.

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Reklam yasağı

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22 - Fikri ve sınai mülkiyet hakları

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Sözleşmede değişiklik yapılması

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

b) Malın süresinden önce montaj ve teslim edilmesi kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

a) Sözleşmeye konu alım içinde kalması,

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması, şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

Madde 24 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

b) İdareyi külfete sokmaksızın asıl işten ayrılmasının teknik veya ekonomik olarak mümkün olmaması,

şartlarıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen mal alımlarında sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave iş aynı Yükleniciye yaptırılabilir.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

a) Doğal afetler.

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

a) Yüklenicinin kusurundan kaynaklanmamış olması,

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, zorunludur.

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 25 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

b) Kanuni grev.

c) Genel salgın hastalık.

ç) Kısmi veya genel seferberlik ilanı.

d) Gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer haller.

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,

c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi,

ç) Mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin İdareye yazılı olarak bildirimde bulunması,

d) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi,

zorunludur.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Sigorta

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 27 - İdarenin yükümlülükleri

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 28 - Bildirimler, olurlar, onaylar, belgeler ve tespitler

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

Madde 29 - Yüklenicinin vekili

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

Madde 30 - Denetim, muayene ve kabul işlemleri

30.1. Yüklenici tarafından muayene edilecek malın tamamının incelenmesini kolaylaştıracak bir düzende bulunduracaktır. Muayeneden önce fiziksel nitelikler kontrol edilecektir. Yükleniciler fiziksel muayene sonucu verilen red raporuna usulüne göre itiraz ederek ikinci bir muayene isteyebilir. Bu taktirde mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede bulunmamış olan kişilerden kurulacak (3) kişilik ikinci bir komisyona muayene yaptırılacaktır. Bu komisyonun vereceği karar kesin olacaktır ve bu rapora itiraz edilemez. Malın fiziksel muayenesine başlanmadan önce bir tutanak tutulur , tutanakta muayenenin başlangıcından itibaren inceleme muayene ve numune alma safhaları özetlenir. İzlenecek yöntem usul ve sonuç belirtilir. Bu tutanak komisyonca imzalanır ve yüklenici veya vekiline imzalattırılır. İşin süresi içinde getirilen mal veya yapılan işin muayeneleri sonucunda uygun olmadığı tesbit edildiğinde yüklenici bu süre içinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan mallar sadece yerine bir defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. İşin süresi dolmuşsa ihale dokümanın da belirtilen ihtarlı süre verilerek bu süre içinde bir defa olmak üzere teslim alınarak muayeneleri yapılır. Uygun çıkmayan mallar yerine yeniden getirilen malların muayenesi sonucunda da olumsuz çıkması durumunda da idarenin deposundaki malın tamamını ihale dokümanın da belirtilen süre içerisinde geri almak zorundadır. Alınmaya mallara ilişkin olarak idareden her hangi bir hak talebinde bulunamaz. Bunlar dışındaki unsurlar da Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde gerçekleşecektir. .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

Madde 31 - Ödeme belgelerinin düzenlenmesi

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

b) Malların ya da yapılan işin sözleşme ve ekinde yer alan teknik şartnameye uygunluğu,

bir kabul tutanağı ile tespit edilir. Tutanak sonucunda komisyon malların kalitesini, teknik şartnamede belirtilen özelliklere uygunluğu ile varsa hatalı ve kusurlu olanları belirtir. Komisyon burada yazılanlarla sınırlı olmaksızın, kendi görev ve yetkileri dahilinde varsa ilave görüşlerine de sözleşme ve teknik şartname çerçevesinde komisyonun görev ve yetkileri dahilinde raporunda yer verir.

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 32 - Sözleşmenin devir şartları

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

Madde 33 - Sözleşme ve eklerine uymayan işler

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 34 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler ile sözleşmenin feshi

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı süresinde teslim etmemesi halinde, gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin % 0,1 ( binde bir ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

Madde 35 - Sözleşmenin feshi ve işin tasfiyesi

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

b) Sözleşmenin uygulanması sırasında Yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi,

hallerinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

b) Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılmasının mümkün olmaması,

c) Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması,

hallerinde, İdare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir ve bu takdirde yüklenici taahhüdünü tamamlamak zorundadır. Ancak bu durumda, Yüklenici hakkında 4735 sayılı Kanunun 26 nci maddesi hükmüne göre işlem yapılır ve yükleniciden kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı kadar ceza tahsil edilir. Bu ceza hak edişlerden kesinti yapılmak suretiyle de tahsil edilebilir.

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

Madde 36 - Fesih tarihinin belirlenmesi

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

Madde 37 - Fesih halinde yapılacak işlemler

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

b) Teminat mektubu ise bankadan veya sigorta şirketinden tahsil edilerek,

c) Devlet tahvilleri, Hazine kefaletini haiz tahviller ise paraya çevrilmek suretiyle,

gelir kaydedilir. Gelir kaydedilen kesin teminat, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 38 - Sözleşmenin feshi halinde yüklenicinin mallarının tahliyesi

38.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 39 - Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya mahkumiyeti

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

Madde 40 - Kabulden sonraki hata ve ayıplardan sorumluluk

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

Madde 41 - Yüklenicinin ceza sorumluluğu

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ANTALYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 42 - Anlaşmazlıkların çözümü

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde ANTALYA mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 43 - Hüküm bulunmayan haller

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. * Kesin Teminatın Mektup olarak sunulması halinde, Süresi Sözleşmeden itibaren en az 36 (Otuzaltı) ay olarak yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.

Madde 44 - Diğer hususlar

44.1. * Kesin Teminatın Mektup olarak sunulması halinde, Süresi Sözleşmeden itibaren en az 36 (Otuzaltı) ay olarak yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 45 - Yürürlük

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Madde 46 - Sözleşmenin imzalanması

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.

EKAP dökümanlarından alınmıştır. Bir farklılık olursa, EKAP dökümanları esas alınmalıdır. Kişisel veriler (ad-soyad, telefon, TC, IBAN vb.) KVKK gereği gizlenmiştir.

⚖️ Bu kırım normal mi?

Bu ihale %15.9 kırımla sonuçlandı. İdarenin benzer işlerdeki ortalama kırım oranı %18, yani ortalamaya yakın olarak sonuçlanmıştır.

%15.9

Bu ihale

%18

Benzer ihale ortalaması

🗄️ ANTALYA ili (Mal Alımı) kapsamında 4,876 ihaleden hesaplandı Sorumluluk reddi beyanı

Sonuç Bilgileri Sözleşme Tarihi:Sözleşme: 28.08.2026

Sözleşme Bedeli

₺55.982.212,50

Yaklaşık Maliyet

₺66.599.422,15