Gıda Maddesi (39 Kısım) Tedariki

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.1 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

12.1. Bu madde boş bırakılmıştır

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

18.1. İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 39 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

20.2.1. İstekliler, her bir kısma ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin (ihalenin) tamamına teklif verebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bir veya birden fazlası için de teklif verebilecektir. Bu durumda ihalenin tamamı, bir istekli üzerine ihale edilebileceği gibi, her bir kısım ayrı ayrı istekliler üzerine de ihale edilebilecektir. Ancak her iki durumda da kısımların kesin teminatları ayrı ayrı yatırılacak ve her bir kısım için birim fiyat mal alımı sözleşmesi ayrı yapılacaktır.

20.2.2. İhale üzerinde kalan istekli ve/veya isteklilerin tamamı ile sözleşme ve/veya sözleşmeler imzalanıncaya kadar, ihale üzerinde kalan istekli ve/veya istekliler ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci en avantajlı teklif sahibine ve/veya sahiplerine ait geçici teminatlar, geri verilmeyecek veya iade edilmeyecektir.

20.1. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.

20.2. Bu ihaledeki kısım sayısı 39 dir. İhale kısımlarına ilişkin koşullar altta düzenlenmiştir;

20.2.1. İstekliler, her bir kısma ayrı ayrı teklif vermek suretiyle işin (ihalenin) tamamına teklif verebileceği gibi, ihale dokümanında belirtilen kısımlardan bir veya birden fazlası için de teklif verebilecektir. Bu durumda ihalenin tamamı, bir istekli üzerine ihale edilebileceği gibi, her bir kısım ayrı ayrı istekliler üzerine de ihale edilebilecektir. Ancak her iki durumda da kısımların kesin teminatları ayrı ayrı yatırılacak ve her bir kısım için birim fiyat mal alımı sözleşmesi ayrı yapılacaktır.

20.2.2. İhale üzerinde kalan istekli ve/veya isteklilerin tamamı ile sözleşme ve/veya sözleşmeler imzalanıncaya kadar, ihale üzerinde kalan istekli ve/veya istekliler ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci en avantajlı teklif sahibine ve/veya sahiplerine ait geçici teminatlar, geri verilmeyecek veya iade edilmeyecektir.

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

21.1. Bu ihalede alternatif teklif verilmeyecektir.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 - YüzElli (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. Yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, KDV hariç ihale, sözleşme ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait ödenecek bütün vergi, resim ve harçlarla, sözleşme giderleri, yükleme, boşaltma, tartı, istif etme, ambalajlama, taşıma, ihale dosyası çoğaltma, muayene ile her türlü sigorta giderleri ve tescil işlemleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir

25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

05.02.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1. maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların Şehit Yarbay Mesut Kuru (İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığı) Kışlası Soğanlık-Kartal/İSTANBUL adresinde bulunan Jandarma Saymanlık Müdürlüğüne veya diğer Saymanlık, Muhasebe Müdürlükleri veznesine elden veya EFT / Havale yapılmak suretiyle ihaleye teklif verecek isteklinin Adı Soyadı / Ticaret Ünvanı, Vergi Kimlik Numarası / T.C. Kimlik Numarası, Açıklama kısmına da "İhale Kayıt Numarası" ile "Geçici Teminat" olduğu belirtilerek (EFT/Havale yoluyla yapılacak teminat ödemelerinde ödemenin ihale tarihi itibariyle ilgili hesaba geçmiş olması zorunludur.) yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5. 29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12. 29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13. 29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

29.7. İhale komisyonu aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Verilen tekliflerden diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanların, ihale komisyonu tarafından tespit edilmesi halinde, bu teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili ayrıntılar istenir. İhale komisyonu tarafından;

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1.KISIM BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 2.KISIM BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 3.KISIM BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 4.KISIM BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 5. KISIM BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 6.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 7.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 8. KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 9. KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 10. KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 11.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 12.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 13.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 14.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 15.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 16.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 17.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 18.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 19. KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 20. KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 21.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 22.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 23.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 24.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 25.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 26.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 27. KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 28. KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 29.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 30.KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 31. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 32. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 33. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 34. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 35. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 36. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 37. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 38. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 39. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI kısımda/kısımlarda Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması ve bu fiyatların da birbirine eşit olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklif, ihale konusu iş veya benzer işe ilişkin olarak istekli tarafından sunulan iş deneyimini gösteren belgedeki belge tutarına göre belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Elektronik eksiltme yapılmayan 1.KISIM BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 2.KISIM BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 3.KISIM BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 4.KISIM BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 5. KISIM BURSA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 6.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 7.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 8. KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 9. KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 10. KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 11.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 12.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 13.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 14.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 15.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 16.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 17.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 18.KISIM İSTANBUL İL JANDARMA KOMUTANLIĞI, 19. KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 20. KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 21.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 22.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 23.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 24.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 25.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 26.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 27. KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 28. KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 29.KISIM BİLECİK JANDARMA EĞİTİM KOMUTANLIĞI, 30.KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 31. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 32. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 33. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 34. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 35. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 36. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 37. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 38. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI, 39. KISIM ÇANAKKALE JANDARMA EĞİTİM MERKEZ KOMUTANLIĞI kısımda/kısımlarda

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.3 - Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden, sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedelinin % 6’sı oranında kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar sözleşme tasarısında düzenlenmiştir.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. Tebligat Adresinde Bulunma Mecburiyeti:

45.1.1. Yüklenici; ihale safhası ile sözleşme ve şartnamenin yürürlükte bulunduğu sürede, gösterdiği tebligat adresinde bulunmaya veya tebligata elverişli bir şahsı bulundurmaya mecburdur. Bu mecburiyete uymadığı veya tebligat adresinde bulunduğu halde yapılacak tebligatı almaktan kaçındığı takdirde, 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri doğrultusunda yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. (Tebligat Kanununun 7/a-(2) bendinde belirtilen şirketlere ve PTT kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesap adresi bildirilen gerçek kişilere tebligatlar PTT KEP üzerinden de yapılabilir.)

45.1.2. Yüklenici; ihale safhası ile sözleşmenin yürürlükte bulunduğu sürede, tebligat için gösterdiği adresi değiştirmek zorunda kalırsa bu keyfiyeti idareye yazılı olarak bildirecektir. Bildirmediği takdirde eski tebligat adresine yapılacak tebligat geçerli sayılacaktır.

45.2. Teknik Şartnameleri: 1) M.S.B.lığının Aralık 2023 tarih ve TEK.H.:06-24O Sayılı Bezelye Konservesi Teknik Şartnamesi 2) M.S.B.lığının Aralık 2021 Tarih ve TEK.H.:06-11H sayılı Bulgur Teknik Şartnamesi 3) M.S.B.lığının Şubat 2026 tarih ve TEK.H.:06-48 M sayılı Çekirdeksiz Kuru Üzüm Teknik Şartnamesi 4) M.S.B.lığının Ekim 2025 tarih ve TEK.H.:06-12Ö sayılı Domates Salçası Teknik Şartnamesi 5) M.S.B.lığının Aralık 2023 Tarih ve TEK.H.:06-249F sayılı Hıyar turşusu Teknik Şartnamesi 6) M.S.B.lığının Ekim 2024 Tarih ve TEK.H.:06-253E sayılı Karışık Turşu Teknik Şartnamesi 7) M.S.B.lığının Aralık 2023 tarih ve TEK.H.:06-8İ sayılı Kuru Fasulye Teknik Şartnamesi 8) M.S.B.lığının Mart 2025 tarih ve TEK.H.: 06-26 J Sayılı Kurutulmuş İncir Teknik Şartnamesi 9) M.S.B.lığının Mart 2025 Tarih ve TEK.H.:06-32 K Sayılı Kurutulmuş Kayısı Teknik Şartnamesi 10) M.S.B.lığının Aralık 2023 Tarih ve TEK.H.:06-10İ sayılı Mercimek Teknik Şartnamesi 11) M.S.B.lığının Aralık 2023 tarih ve TEK.H.:06-9İ Sayılı Nohut Teknik Şartnamesi 12) M.S.B.lığının Aralık 2024 tarih ve TEK.H.:06-88I sayılı Pirinç Tam Değirmenlenmiş Pirinç Teknik Şartnamesi 13) M.S.B.lığının Ekim 2024 tarih ve TEK.H.:06-22 N sayılı Taze Bamya Konservesi Teknik Şartnamesi 14) M.S.B.lığının Aralık 2023 Tarih ve TEK.H.:06-20M sayılı Taze Fasulye Konservesi Teknik Şartnamesi 15) M.S.B.lığının Ekim 2024 tarih ve TEK.H.:06-23 N sayılı Türlü Konservesi Teknik Şartnamesi 16) M.S.B.lığının Aralık 2023 Tarih ve TEK.H.06-5İ Sayılı Zeytinyağı Teknik Şartnamesi İhale konusu malların tedarikinde teknik şartnameleri esas olup, teknik şartnameden idari şartnameye atıf yapılan hususlar ise idari şartnamenin ekindedir. Yüklenici ihale konusu malzemelerin üretim ve tesliminde teknik şartname ile birlikte atıf yapılan hususlara da uyacaktır.

45.3. Ambalajlama ve Etiketleme İle İlgili Hususlar:

45.3.1. Malın Ambalaj Durumu: İdari şartnamenin ekinde bulunan Teknik Şartnameden İdari Şartnameye Atıf Yapılan Hususlarda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

45.4. Kodlandırma hükümleri uygulanmayacaktır.

45.5. Benzer iş olarak her türlü gıda maddesine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

45.1. Tebligat Adresinde Bulunma Mecburiyeti:

45.1.1. Yüklenici; ihale safhası ile sözleşme ve şartnamenin yürürlükte bulunduğu sürede, gösterdiği tebligat adresinde bulunmaya veya tebligata elverişli bir şahsı bulundurmaya mecburdur. Bu mecburiyete uymadığı veya tebligat adresinde bulunduğu halde yapılacak tebligatı almaktan kaçındığı takdirde, 7201 sayılı tebligat kanunu hükümleri doğrultusunda yapılan tebligatlarda mektubun teslim edildiği tarih, tebliğ tarihi sayılır. (Tebligat Kanununun 7/a-(2) bendinde belirtilen şirketlere ve PTT kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesap adresi bildirilen gerçek kişilere tebligatlar PTT KEP üzerinden de yapılabilir.)

45.1.2. Yüklenici; ihale safhası ile sözleşmenin yürürlükte bulunduğu sürede, tebligat için gösterdiği adresi değiştirmek zorunda kalırsa bu keyfiyeti idareye yazılı olarak bildirecektir. Bildirmediği takdirde eski tebligat adresine yapılacak tebligat geçerli sayılacaktır.

45.2. Teknik Şartnameleri: 1) M.S.B.lığının Aralık 2023 tarih ve TEK.H.:06-24O Sayılı Bezelye Konservesi Teknik Şartnamesi 2) M.S.B.lığının Aralık 2021 Tarih ve TEK.H.:06-11H sayılı Bulgur Teknik Şartnamesi 3) M.S.B.lığının Şubat 2026 tarih ve TEK.H.:06-48 M sayılı Çekirdeksiz Kuru Üzüm Teknik Şartnamesi 4) M.S.B.lığının Ekim 2025 tarih ve TEK.H.:06-12Ö sayılı Domates Salçası Teknik Şartnamesi 5) M.S.B.lığının Aralık 2023 Tarih ve TEK.H.:06-249F sayılı Hıyar turşusu Teknik Şartnamesi 6) M.S.B.lığının Ekim 2024 Tarih ve TEK.H.:06-253E sayılı Karışık Turşu Teknik Şartnamesi 7) M.S.B.lığının Aralık 2023 tarih ve TEK.H.:06-8İ sayılı Kuru Fasulye Teknik Şartnamesi 8) M.S.B.lığının Mart 2025 tarih ve TEK.H.: 06-26 J Sayılı Kurutulmuş İncir Teknik Şartnamesi 9) M.S.B.lığının Mart 2025 Tarih ve TEK.H.:06-32 K Sayılı Kurutulmuş Kayısı Teknik Şartnamesi 10) M.S.B.lığının Aralık 2023 Tarih ve TEK.H.:06-10İ sayılı Mercimek Teknik Şartnamesi 11) M.S.B.lığının Aralık 2023 tarih ve TEK.H.:06-9İ Sayılı Nohut Teknik Şartnamesi 12) M.S.B.lığının Aralık 2024 tarih ve TEK.H.:06-88I sayılı Pirinç Tam Değirmenlenmiş Pirinç Teknik Şartnamesi 13) M.S.B.lığının Ekim 2024 tarih ve TEK.H.:06-22 N sayılı Taze Bamya Konservesi Teknik Şartnamesi 14) M.S.B.lığının Aralık 2023 Tarih ve TEK.H.:06-20M sayılı Taze Fasulye Konservesi Teknik Şartnamesi 15) M.S.B.lığının Ekim 2024 tarih ve TEK.H.:06-23 N sayılı Türlü Konservesi Teknik Şartnamesi 16) M.S.B.lığının Aralık 2023 Tarih ve TEK.H.06-5İ Sayılı Zeytinyağı Teknik Şartnamesi İhale konusu malların tedarikinde teknik şartnameleri esas olup, teknik şartnameden idari şartnameye atıf yapılan hususlar ise idari şartnamenin ekindedir. Yüklenici ihale konusu malzemelerin üretim ve tesliminde teknik şartname ile birlikte atıf yapılan hususlara da uyacaktır.

45.3. Ambalajlama ve Etiketleme İle İlgili Hususlar:

45.3.1. Malın Ambalaj Durumu: İdari şartnamenin ekinde bulunan Teknik Şartnameden İdari Şartnameye Atıf Yapılan Hususlarda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

45.4. Kodlandırma hükümleri uygulanmayacaktır.

45.5. Benzer iş olarak her türlü gıda maddesine ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

1.1. Bu sözleşme, bir tarafta JANDARMA İKMAL KOMUTANLIĞI İSTANBUL JANDARMA TEDARİK MERKEZİ KOMUTANLIĞI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

3.1. Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmıştır.

4.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında; 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ile Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve ihale dokümanında yer alan tanımlar geçerlidir.

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen J.Mly.Ütğm.Abdulsamet ŞEBER (İdare Görevlisi) , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

5.1. Sözleşmenin konusu; İdarenin ihtiyacı olan ve aşağıda miktarı belirtilen ve teknik özellikleri teknik şartnamede düzenlenen J.Mly.Ütğm.Abdulsamet ŞEBER (İdare Görevlisi) , ihale dokümanı ile bu sözleşmede belirlenen şartlar dahilinde Yüklenici tarafından temini ve İdareye teslimi işidir.

5.1.1. Sözleşme kapsamında alımı yapılacak mal / malların miktarı:

5.1.1.2. Bu Sözleşme ile temin edilecek mal / malların, sözleşme ve eklerinde yer alan düzenlemelere uygun teslim edilecektir.

7.1. Sözleşme bedeline dahil olan vergi, resim ve harçlar

7.1.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin yürürlükteki mevzuat ve sözleşme hükümleri gereğince, taahhüdün tamamının yapılmasına ait KDV hariç, ödenecek bütün vergi, resim, harçlar ve sözleşme giderleri ile ihale dokümanında yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm masraflar sözleşme bedeline dahildir.

7.1.2. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp İdare tarafından yükleniciye ödenecektir.

7.2. Sözleşme bedeline dahil olan diğer giderler

7.2.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü; yükleme, boşaltma, tartı, istif etme, ambalajlama, taşıma, muayene, ihale dosyası çoğaltma, sigorta giderleri ile ihale dokümanında yükleniciye ait olduğu belirtilen tüm masraflar sözleşme bedeline dahildir.

8.1. İhale dokümanı, bu sözleşmenin eki ve ayrılmaz parçası olup İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılıklar olması halinde ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir:

8.3. Yukarıdaki belgelerin zeyilnameleri, ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin süresi, işe başlama tarihinden itibaren 1050 takvim günüdür .

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. İstanbul İl J.K.lığı, Bursa İl J.K.lığı, Bilecik J.Eğt.K.lığı ve Çanakkale J.Eğt.Mrk.K.lıklarına Teslim Programı Çizelgesine uygun olarak teslim edilecektir.

10.1. Malın teslim edilme/işin yapılma yeri veya yerleri

10.1.1. İstanbul İl J.K.lığı, Bursa İl J.K.lığı, Bilecik J.Eğt.K.lığı ve Çanakkale J.Eğt.Mrk.K.lıklarına Teslim Programı Çizelgesine uygun olarak teslim edilecektir.

10.2. İşe başlama tarihi

10.2.1. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 11. gün

10.3. Teslim programı ve teslim tarihi

10.3.1. Sözleşmenin imzalanmasını takip eden 11. gün işe başlanacak olup, İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki Teslim Programı Çizelgesine göre teslimat yapılacaktır.

10.4. Teslim programında değişiklik

10.4.1. Yüklenici, İdarece onaylanmış teslim programına uymak zorundadır. Ancak zorunlu hallerde İdarenin uygun görüşü ile teslim programında değişiklik yapılabilir. İdarece onaylanan bir süre uzatımı bulunduğu takdirde, yüklenici bu hususun kendisine tebliği tarihinden başlamak üzere beş iş günü içinde yeni duruma göre bir teslim programı düzenlemek zorundadır.

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.1. Kesin teminatın miktarı ve süresi:

11.1.1. Yüklenici ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] teminat olarak vermiştir.

11.1.2. Kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

11.2. Ek kesin teminat:

11.2.1. Fiyat farkı ödenmesinin öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin % 6'si, iş artışı olması halinde artış tutarının %6'si oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat miktarı, hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

11.2.2. Ek kesin teminatın, teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

11.2.3. Yüklenici tarafından verilen kesin ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

11.3. Kesin teminat ve ek kesin teminatın geri verilmesi:

11.3.1. Taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve Yüklenicinin bu işten dolayı İdareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra sözleşmenin konusunun piyasadan hazır halde alınıp satılan mal alımı olması ve bir garanti süresinin öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamı, Yükleniciye iade edilir.

11.3.2. Yüklenicinin sözleşme konusu iş nedeniyle İdareye ve Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçları ile ücret ve ücret sayılan ödemelerden yapılan kanuni vergi kesintilerinin kesin kabul tarihine kadar ödenmemesi halinde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatlar paraya çevrilerek borçlarına karşılık mahsup edilir, varsa kalanı yükleniciye iade edilir.

11.3.3. Yukarıdaki hükümlere göre mahsup işlemi yapılmasına gerek bulunmayan hallerde; alım konusu malın veya malların kabul tarihinden veya varsa garanti süresinin bitim tarihinden itibaren iki yıl içinde İdarenin yazılı uyarısına rağmen, talep edilmemesi nedeniyle iade edilmeyen kesin teminat mektupları hükümsüz kalır ve düzenleyen bankaya veya sigorta şirketine iade edilir. Teminat mektubu dışındaki teminatlar, sürenin bitiminde Hazineye gelir kaydedilir.

11.3.4. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

12.1. Ödeme yeri

12.1.1. İdare tarafından sözleşmeye ilişkin ödemeler işin yapıldığı ildeki muhasebe müdürlüklerinde 'de yapılacaktır. Yüklenici tarafından alım konusu malın , sözleşme ve ihale dokümanına uygun şekilde teslim edilmesi koşuluyla ödemelere ilişkin hususlar ve ödeme zamanı aşağıda düzenlenmiştir.

12.2. Ödeme koşulları ve zamanı

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.1. (Değişik:29/11/2016-29903 R.G./13 md.) Ödemeye esas para birimi Türk Lirası'dır

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 45 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.2. İdare, Muayene ve Kabul Komisyonunca kabul raporu düzenlenmesinden itibaren Yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 45 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.

12.2.3. İhale konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme, İhale Dokümanında belirtilen hükümlere göre ilgili birlik/kurum Komutanlıklarınca tanzim edilecek yasal belgelerin tahakkuka bağlanmasını müteakip, ilgili ekonomik kodundaki mevcut ödenekten yüklenicinin yazılı olarak bildirdiği IBAN numarasına havale edilmek suretiyle yapılacaktır.

12.2.4. Ödemelerde Bütçe Kanunu hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca alınacak tedbirlere, tespit edilecek standartlara, ödenek kullanma konusunda belirlenecek ilke ve serbest bırakma oranlarına, çıkarılacak tasarruf hükümlerine ait esaslara aynen uyulacak olup, bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

12.2.5. Yüklenici; Taahhüdünü tamamen yerine getirse dahi ödeme emrinin gelmesini beklemek zorundadır. Bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

12.2.6. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90ıncı maddesine istinaden çıkartılan sosyal güvenlik kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerinden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması hakkında yönetmeliğin 6ıncı maddesi uyarınca idare tarafından yapılacak e-borç sorgulama neticesinde yüklenicinin borcunun bulunması durumunda, borç hakedişten kesilerek ödenecektir. Yüklenici yapılan işe ilişkin alacaklarını devir veya temlik edemez.

12.2.7. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmı kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, idare tarafından sözleşmenin 34.1?inci maddesinde belirtilen süre sonuna kadar yazılı ihtar yapılacaktır.

12.2.8. Uygulanacak gecikme cezasına esas sürelerin tespitinde;

12.2.3. İhale konusu alıma ilişkin olarak yükleniciye yapılacak her tür ödeme, İhale Dokümanında belirtilen hükümlere göre ilgili birlik/kurum Komutanlıklarınca tanzim edilecek yasal belgelerin tahakkuka bağlanmasını müteakip, ilgili ekonomik kodundaki mevcut ödenekten yüklenicinin yazılı olarak bildirdiği IBAN numarasına havale edilmek suretiyle yapılacaktır.

12.2.4. Ödemelerde Bütçe Kanunu hükümlerine göre Hazine ve Maliye Bakanlığınca alınacak tedbirlere, tespit edilecek standartlara, ödenek kullanma konusunda belirlenecek ilke ve serbest bırakma oranlarına, çıkarılacak tasarruf hükümlerine ait esaslara aynen uyulacak olup, bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

12.2.5. Yüklenici; Taahhüdünü tamamen yerine getirse dahi ödeme emrinin gelmesini beklemek zorundadır. Bu hususta herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

12.2.6. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 90ıncı maddesine istinaden çıkartılan sosyal güvenlik kurumu prim ve idari para cezası borçlarının hakedişlerinden mahsubu, ödenmesi ve ilişiksizlik belgesinin aranması hakkında yönetmeliğin 6ıncı maddesi uyarınca idare tarafından yapılacak e-borç sorgulama neticesinde yüklenicinin borcunun bulunması durumunda, borç hakedişten kesilerek ödenecektir. Yüklenici yapılan işe ilişkin alacaklarını devir veya temlik edemez.

12.2.7. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmı kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, idare tarafından sözleşmenin 34.1?inci maddesinde belirtilen süre sonuna kadar yazılı ihtar yapılacaktır.

12.2.8. Uygulanacak gecikme cezasına esas sürelerin tespitinde;

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

13.1. Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir.

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.1. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.1.1. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

15.1. Bu iste alt Yüklenici çalıştırılmayacak ve işlerin tamamı Yüklenicinin kendisi tarafından yapılacaktır.

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar. ______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

16.1. Yüklenicinin genel yükümlülükleri

16.1.1. Yüklenici, işlere gereken özen ve ihtimamı göstermeyi, sözleşme konusu malı/işi, sözleşme ve ihale dokümanlarına göre belirlenen süre, miktar ve bedel dahilinde gerçekleştirmeyi ve oluşabilecek kusurları sözleşme hükümlerine uygun olarak gidermeyi kabul ve taahhüt eder. Yüklenici, üstlenmiş olduğu iş ve bu işe ilişkin programa uygun olarak, malın süresinde teslim ve montajı için gerekli her türlü makine, araç ve yardımcı tesisleri hazırlamak, her türlü malzemeyi ve personeli sağlamak zorundadır. İdarenin uyarı ve talimatlarına uymaması veya sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin ihlal edilmesi nedeniyle, İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan yükleniciye tazmin ettirilir.

16.1.2. Yüklenici, işin yapımı sırasında 4735 sayılı Kanun ile yürürlükteki diğer kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Yüklenicinin bu yükümlülüğünü ihlal etmesi nedeniyle ortaya çıkan zararlar ile üçüncü kişilere, çevreye veya İdare personeline verilen zarar ve ziyandan Yüklenici sorumludur. Bu şekilde meydana gelen zarar ve ziyanın İdarece tazmin edilmesi halinde, tazmin bedeli Yüklenicinin alacaklarından kesilmek suretiyle tahsil edilir. Yükleniciden yapılacak kesintilerin İdare alacağını karşılayamaması durumunda kalan miktar, Yüklenicinin kesin teminatı ile varsa ek kesin teminatı paraya çevrilmek suretiyle karşılanır. İdare alacağının bu şekilde dahi tahsil edilemediği durumlarda, alacak miktarı genel hükümlere göre Yükleniciden tahsil edilir.

16.1.3. Yüklenici, sözleşme konusu malların İdareye teslimine kadar korunmasından sorumludur. Yüklenici, malın İdareye tesliminden önce deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın, hırsızlık, üçüncü kişiler tarafından verilecek zararlar dahil olmak üzere malın zayii, kısmen veya tamamen hasar görmesi gibi durumlarda malı yenisi ile değiştirmek zorundadır.

16.1.4. Yüklenici, yetkili kuruluşlarca alım konusu malın piyasaya arzına ve ürün güvenliğine ilişkin yaptıkları düzenlemelere uygun mal teslim etmek zorundadır.

16.1.5. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyimini gösteren belgenin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.2. Yüklenicinin montaja ilişkin yükümlülükleri

16.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

16.3. İş programı

16.3.1. Yüklenici personeli, teslim programında yapılan düzenlemeye uygun olarak teslim ve montaj işlemini gerçekleştirecektir. Ancak, İdarece yapılacak alımın montaj, yerinde üretim gibi durumları da kapsayan teslim programında bir değişiklik yapılması halinde Yüklenici de bu yeni programa uygun olarak iş saatlerini İdarenin talebi doğrultusunda değiştirecektir. Ancak, İdare tarafından yapılan değişiklik, iş programının uzamasına sebep olmamalıdır.

16.3.2. Yüklenici, bir aydan fazla süreli ve montaj gerektiren işlerde her ayın bitiminde üç nüsha faaliyet raporu hazırlayarak İdareye sunacaktır. Yüklenici tarafından raporlama kabul tarihine kadar devam edecektir. Her raporda;

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.4. Güvenlik önlemleri

16.4.1. Yüklenici;

16.4.2. Yüklenicinin bu zorunluluklara uymaması nedeniyle İdarenin ve/veya üçüncü şahısların bir zarara uğraması halinde, her türlü zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.5. Yüklenicinin çalıştırdığı personele ilişkin sorumlulukları

16.5.1. Yüklenici, işin yerine getirilmesi sırasında yasa, yönetmelik ve tüzükler ile belirlenen standartlara uygun iş ve isçi sağlığı ile ilgili tüm güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

16.5.2. Yüklenicinin ilgili mevzuata göre gerekli önlemleri almasına rağmen olabilecek kazalarda, Yüklenicinin personelinden kazaya uğrayanların tedavilerine ilişkin giderler ile kendilerine ödenecek tazminat Yükleniciye aittir. Ayrıca, personelden iş başında veya iş yüzünden ölenlerin defin giderleri ile ailelerine ödenecek tazminatın tümü de Yüklenici tarafından karşılanır.

16.5.3. Yüklenicinin teknik ve idari personeli ile Alt Yüklenicileri ve bunların personelinden her ne şekilde olursa olsun, iş başında bulunmasına engel durumları tespit edilenler, İdare tarafından yapılacak bildirim üzerine, Yüklenici tarafından derhal iş başından uzaklaştırılır.

16.5.4. İhale dokümanında Yüklenici tarafından personel çalıştırılması öngörülmüş ise bu personelin çalıştırıldığına ilişkin belgeleri İdareye vermek zorundadır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.6. Malların taşınması

16.6.1. Yüklenici, iş için gerekli tüm mal ve malzemenin montajından, ambalajlanmasından, yüklenmesinden, taşınmasından, teslim edilmesinden, boşaltılmasından, depolanmasından ve korunmasından sorumludur. Malzemelerin taşınması sırasında meydana gelebilecek her türlü hasardan Yüklenici sorumludur.

16.6.2. Yüklenici malın taşınması sırasında kendi personelinden dolayı yolların, köprülerin zarar görmemesi için gerekli çabayı gösterecektir. Bu amaçla uygun taşıtların ve yolların kullanılması esastır. Yolların kullanımı ile ilgili olarak yetkili makamlardan izin alınması gerekiyorsa, gerekli izinler taşıma işleminin başlamasından önce Yüklenici tarafından temin edilir. Erişim yollarının kullanılması nedeniyle, ilgili kurum ve kuruluşlardan gelecek her türlü talep, Yüklenici tarafından karşılanır.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.4. Garanti ile İlgili Hususlar:

16.7.4.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların teslim tarihinden itibaren asgari Teknik Şartnameden İdari Şartnameye atıf yapılan hususlarda belirtilen kullanım süreleri kadar garanti süresi olacaktır. Garanti süresi içerisinde tespit edilecek her türlü; bozulma, evsafını kaybetme ve her türlü ayıp, eksiklik vb. gibi hususlara karşı ve malzemelerin teknik şartnamelerinde belirtilen garanti ile ilgili hususları garanti kapsamında olacaktır.

16.7.4.2. Garanti süresi içerisinde, (16.7.4.1.)inci maddede belirtilen hususlardan kaynaklı malın kullanımına etki eden olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, malın ait olduğu kurum/birlik komutanı tarafından oluşturulacak heyet marifetiyle ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri doğrultusunda söz konusu mal/malların durumunun incelenmesi maksadıyla durum tespiti yapılacaktır. Heyetçe tanzim edilecek durum tespit tutanağında; sözleşme tarih ve numarası, malın nereden, ne zaman ve ne şekilde alındığı, o güne kadar sarf edilen/kullanılan miktar ile depo zimmeti ve kullanımını olumsuz etkileyen hususlar veya evsafını kaybetme veya bozulma sebepleri, gerekçeleriyle birlikte açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilecektir. Daha sonra durum tespiti için tanzim edilen durum tespit tutanağı, malın ait olduğu birlik komutanlığına gönderilecektir.

16.7.4.3. İlgili kurum/birlik komutanı tarafından tanzim edilen durum tespit tutanağına göre garanti kapsamında değiştirilmesine karar verilen malların yenileriyle değiştirilmesi için, yükleniciye tebligatın yapılmasını müteakip sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenecek süre içerisinde (belirlenecek süre normal teslim süresinden fazla olamaz.) yüklenici, değiştirilmesine karar verilen malların yerine yenisini getirerek muayeneye sunmaya mecburdur. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlıklarınca, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri dahilinde yeni getirilen malların muayenesi yapılacaktır. Yeni getirilen malların kati kabulünü müteakip, evsafını kaybetmiş garanti süresi içerisindeki mallar yükleniciye iade edilecektir.

16.7.4.4. Yüklenici, malın evsaf ve durumu ile ilgili olarak, malın ait olduğu birlik kanalıyla yapılan ikinci inceleme neticesinde tanzim edilen durum tespit tutanağı ve raporlar ile bu raporlar sonucunda verilen kararları, herhangi bir itirazda bulunmaksızın peşinen kabul eder.

16.7.4.5. Tahsis edilen süre içerisinde; yeni mal getirilmemesi veya getirilen malın yapılan muayene sonucunda reddolması halinde (reddin yerine getirilen malın da ret olması veya başka teslim hakkının kalmaması), normal teslim süresinin bitiminde İlgili Birlik Komutanlığı tarafından, sözleşmenin 34. maddesinde belirtilen süre ve oranda gecikme cezası uygulanmak üzere ihtarname tanzim edilerek EKAP üzerinden yükleniciye tebliğ edilecektir. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda yüklenicinin sözleşmede belirttiği tebligat adresine gönderilecektir ihtarlı süre, ihtarnamenin yükleniciye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren başlayacaktır. İhtarlı süre içerisinde getirilen malın ret olması ya da hiç mal teslimatı yapılmaması halinde; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen hükümler ile Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte öngörülen hükümleri saklı kalmak kaydı ile yüklenici hakkında, sözleşmenin (35)?inci maddesi hükümleri tatbik edilecektir.

16.7.4.6. Garanti kapsamında değiştirilmesine karar verilen malın/malların değiştirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf, (her türlü muayene ve değişecek malın ilgili kurum/birlik komutanlıklarından alınması, yeni malın ilgili kurum/birlik komutanlıklarına nakli ... vb. gibi) yükleniciye aittir.

16.7.4.7. Yüklenici garanti ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği taktirde, idare tarafından garantinin sağlanması için yapılacak tüm giderler yüklenici alacaklarından mahsup edilecek veya kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilmek suretiyle tahsil edilecektir. Aksi halde dava açılması durumunda fazlaya dair haklar da saklı olmak şartıyla idarenin uğradığı her türlü zarar ve ziyanın (gerek sözleşmenin fesih tarihinden önce geriye dönük, gerekse sözleşmenin fesih tarihinden sonra ileriye yönelik) tahsili yoluna gidilecektir.

16.7. Garanti ve bakım, onarım

16.7.1. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.2. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

16.7.4. Garanti ile İlgili Hususlar:

16.7.4.1. Yüklenici tarafından teslim edilecek malların teslim tarihinden itibaren asgari Teknik Şartnameden İdari Şartnameye atıf yapılan hususlarda belirtilen kullanım süreleri kadar garanti süresi olacaktır. Garanti süresi içerisinde tespit edilecek her türlü; bozulma, evsafını kaybetme ve her türlü ayıp, eksiklik vb. gibi hususlara karşı ve malzemelerin teknik şartnamelerinde belirtilen garanti ile ilgili hususları garanti kapsamında olacaktır.

16.7.4.2. Garanti süresi içerisinde, (16.7.4.1.)inci maddede belirtilen hususlardan kaynaklı malın kullanımına etki eden olumsuz bir durumun ortaya çıkması halinde, malın ait olduğu kurum/birlik komutanı tarafından oluşturulacak heyet marifetiyle ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri doğrultusunda söz konusu mal/malların durumunun incelenmesi maksadıyla durum tespiti yapılacaktır. Heyetçe tanzim edilecek durum tespit tutanağında; sözleşme tarih ve numarası, malın nereden, ne zaman ve ne şekilde alındığı, o güne kadar sarf edilen/kullanılan miktar ile depo zimmeti ve kullanımını olumsuz etkileyen hususlar veya evsafını kaybetme veya bozulma sebepleri, gerekçeleriyle birlikte açık ve anlaşılır bir şekilde belirtilecektir. Daha sonra durum tespiti için tanzim edilen durum tespit tutanağı, malın ait olduğu birlik komutanlığına gönderilecektir.

16.7.4.3. İlgili kurum/birlik komutanı tarafından tanzim edilen durum tespit tutanağına göre garanti kapsamında değiştirilmesine karar verilen malların yenileriyle değiştirilmesi için, yükleniciye tebligatın yapılmasını müteakip sözleşme hükümlerine uygun olarak belirlenecek süre içerisinde (belirlenecek süre normal teslim süresinden fazla olamaz.) yüklenici, değiştirilmesine karar verilen malların yerine yenisini getirerek muayeneye sunmaya mecburdur. Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlıklarınca, ihale dokümanı ve sözleşme hükümleri dahilinde yeni getirilen malların muayenesi yapılacaktır. Yeni getirilen malların kati kabulünü müteakip, evsafını kaybetmiş garanti süresi içerisindeki mallar yükleniciye iade edilecektir.

16.7.4.4. Yüklenici, malın evsaf ve durumu ile ilgili olarak, malın ait olduğu birlik kanalıyla yapılan ikinci inceleme neticesinde tanzim edilen durum tespit tutanağı ve raporlar ile bu raporlar sonucunda verilen kararları, herhangi bir itirazda bulunmaksızın peşinen kabul eder.

16.7.4.5. Tahsis edilen süre içerisinde; yeni mal getirilmemesi veya getirilen malın yapılan muayene sonucunda reddolması halinde (reddin yerine getirilen malın da ret olması veya başka teslim hakkının kalmaması), normal teslim süresinin bitiminde İlgili Birlik Komutanlığı tarafından, sözleşmenin 34. maddesinde belirtilen süre ve oranda gecikme cezası uygulanmak üzere ihtarname tanzim edilerek EKAP üzerinden yükleniciye tebliğ edilecektir. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri doğrultusunda yüklenicinin sözleşmede belirttiği tebligat adresine gönderilecektir ihtarlı süre, ihtarnamenin yükleniciye tebliğ edildiği tarihi takip eden günden itibaren başlayacaktır. İhtarlı süre içerisinde getirilen malın ret olması ya da hiç mal teslimatı yapılmaması halinde; 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörülen hükümler ile Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte öngörülen hükümleri saklı kalmak kaydı ile yüklenici hakkında, sözleşmenin (35)?inci maddesi hükümleri tatbik edilecektir.

16.7.4.6. Garanti kapsamında değiştirilmesine karar verilen malın/malların değiştirilmesi aşamasında yapılacak her türlü masraf, (her türlü muayene ve değişecek malın ilgili kurum/birlik komutanlıklarından alınması, yeni malın ilgili kurum/birlik komutanlıklarına nakli ... vb. gibi) yükleniciye aittir.

16.7.4.7. Yüklenici garanti ile ilgili yükümlülükleri yerine getirmediği taktirde, idare tarafından garantinin sağlanması için yapılacak tüm giderler yüklenici alacaklarından mahsup edilecek veya kesin ve ek kesin teminatlar paraya çevrilmek suretiyle tahsil edilecektir. Aksi halde dava açılması durumunda fazlaya dair haklar da saklı olmak şartıyla idarenin uğradığı her türlü zarar ve ziyanın (gerek sözleşmenin fesih tarihinden önce geriye dönük, gerekse sözleşmenin fesih tarihinden sonra ileriye yönelik) tahsili yoluna gidilecektir.

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

18.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Malın Ambalaj Durumu: İdari şartnamenin ekinde bulunan "Teknik Şartnameden İdari Şartnameye Atıf Yapılan Hususlar" da belirtildiği şekilde yapılacaktır.. . .

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

20.1. Malın Ambalaj Durumu: İdari şartnamenin ekinde bulunan "Teknik Şartnameden İdari Şartnameye Atıf Yapılan Hususlar" da belirtildiği şekilde yapılacaktır.. . .

20.2. Malın uygun şekilde ambalajlanmaması nedeniyle meydana gelebilecek ve sigorta tarafından karşılanmayan hasar, zarar ve eksiklikler Yükleniciye aittir.

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

21.1. Yüklenici, İdare tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece, temin ettiği mal ile ilgili olarak İdarenin adını broşür veya herhangi bir tanıtım vasıtasında kullanamaz, ilan edemez.

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Yüklenici, Sözleşme hükümlerine göre sağlayacağı mal ve montaj sistemleri ile bunların herhangi bir parçasına ait marka, patent, endüstriyel tasarım ve faydalı model hak bedellerini ödeyecektir.

22.2. Yüklenici üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi sırasında veya getirmesi nedeniyle, ilgili mevzuat hükümleri gereğince koruma altına alınmış fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak ve/veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk kendisine aittir. Yüklenici bu konuda İdareden herhangi bir talepte bulunamaz. Buna rağmen İdare hukuksal bir yaptırımla karşı karşıya kalırsa, diğer hakları saklı kalmak kaydıyla Yükleniciye rücu eder. İdarenin talebi üzerine Yüklenici, sözleşme imzalanmadan önce, üstleneceği hizmetin fikri ve sınai mülkiyet konusu olup olmadığını, eğer bu kapsamda ise konuya ilişkin kendisine ve üçüncü kişilere ait hak ve yükümlülükleri, İdareye tam olarak bildirmek ve belgelendirmek zorundadır.

22.3. Yüklenici, mal üzerindeki fikri ve/veya sınai mülkiyet konusu hak veya eser üzerindeki hakların lisanslarını İdare adına temin edecektir.

22.4. Sözleşme konusu malın İdare tarafından geliştirilmiş yeni bir patent, tasarım, buluş, faydalı model ve benzeri kapsamda olması halinde Yüklenici, bu fikri ve sınai haklara tecavüz etmeyeceğini, kendisine teslim edilen proje veya teknik belgelere dayalı olarak herhangi bir sınai mülkiyet iddiasında bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

22.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

23.2. Bu hallerin dışında sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılamaz ve ek sözleşme düzenlenemez.

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

24.1. Öngörülemeyen durumlar nedeniyle iş artışının zorunlu olması halinde, işin;

24.2. İşin bu şartlar dahilinde tamamlanamayacağının anlaşılması durumunda ise artış yapılmaksızın hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Bu durumda, Yüklenicinin sözleşme bedeli tamamlanıncaya kadar işi ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmesi zorunludur.

24.3. Bu ihalede, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 24 üncü maddesi çerçevesinde iş eksilişi yapılabilir. İhale konusu işin sözleşme bedelinin % 80'inden daha düşük bedelle tamamlanacağının anlaşılması halinde ise Yükleniciye, yapmış olduğu gerçek giderler ve yüklenici kârına karşılık olarak, sözleşme bedelinin % 80'i ile sözleşme fiyatlarıyla yaptığı işin tutarı arasındaki bedel farkının % 5'i ödenir.

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

25.1. Mücbir sebepler nedeniyle süre uzatımı verilebilecek haller aşağıda sayılmıştır.

25.1.1. Mücbir sebepler:

25.1.2. Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilmesi ve yükleniciye süre uzatımı verilebilmesi için, mücbir sebep olarak kabul edilecek durumun;

25.1.3. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra süre uzatımı talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

25.2. İdareden kaynaklanan nedenlerle süre uzatımı verilecek haller

25.2.1. İdarenin sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yüklenicinin kusuru olmaksızın, öngörülen süreler içinde yerine getirmemesi ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması halinde, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, işin bir kısmına veya tamamına ait süre en az gecikilen süre kadar uzatılır.

25.2.2. Yükleniciye süre uzatımı verilmesi halinde, yüklenici yeni teslim sürelerini gösterir teslim programını en geç beş iş günü içinde İdareye bildirir.

25.3. İş artışı yapılması durumunda işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır.

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.1. Montaj gerektiren işlerde işyerinin yükleniciye teslimi

27.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.2. Montajlı işlerde plan ve projelerin yükleniciye teslimi

27.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.3. İzinler ve ruhsatlar

27.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

27.4. İdarenin personeli

27.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.1. İdare ve Yüklenici arasında sözleşmenin uygulanmasına yönelik her türlü işlem yazılı yapılır. Sözleşmeye göre taraflardan birinin işin yürütülmesi ve malın teslim edilmesine ilişkin bir izin, onay, belge, olur vermesi veya tespit yapması, ihbar, çağrı veya davette bulunması gerektiğinde bu işlemler taraflar arasında yazılı olarak yapılır.

28.2. İdare veya Yüklenici, sözleşmenin yürütülmesi ve/veya malın teslim edilmesine ilişkin tespit yapılmasını gerektiren durumlarda, bu tespiti yazılı olarak yapar veya yaptırır ve tutanağa bağlar.

29.1. Yüklenici, bu sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirirken İdarenin onayı ile sorumlu bir vekil atayabilir. Bu durumda Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasından sonra İdarenin uygun göreceği bildirim süreleri ve koşullar dahilinde noterlikçe tanzim edilecek yetki belgesi ile birlikte yetkili temsilcisinin (yüklenici vekili) adi, soyadı, adres ve telefonlarını İdareye bildirmekle yükümlüdür.

29.2. Yüklenici vekili, muayene ve kabul işlemleri ya da montaj işlemleri sırasında, İdarenin yetkili birimleri veya komisyonları ile birlikte çalışacaktır.

30.1. Teslim Etme, Teslim Alma Şekil ve Şartları ve Muayene İşlemleri;

30.1.1. Teslim Etme, Teslim Alma Şekil ve Şartları:

30.1.1. 1. Yüklenici; mal teslimatına başlamadan önce ihale dokümanını inceleyerek gerek muayene esnasında test amacıyla kullanılacak miktarı, gerekse teknik şartnamede numune olarak tutulması öngörülen mal miktarını ilgili teslimat miktarına ilave ederek teslim etmek zorundadır.

30.1.1.2. Yüklenici; teslim süresi içerisinde olmak kaydıyla, mal teslimatına başlamadan en geç 3 (üç) iş günü öncesinden ilgili kurum/birlik komutanlıkları ile teslimat gün ve saati konusunda koordinede bulunacaktır.

30.1.1.3. Mal Teslimatları; ilgili kurum/birlik Komutanlıklarının Yiyecek Deposuna yapılacak olup teslimatlar, teslim süresi içerisinde olmak kaydıyla birbirini takip eden 5 (beş) iş günü içinde tamamlanacaktır. Aksi halde mal teslimatı durdurularak o ana kadar teslimatı yapılan mallar yükleniciye iade edilir. Mallar yüklenici tarafından teslim alınmaz ise ilgili kurum/birlik komutanlıklarının iadenin yapılamadığına ilişkin Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığına yapacağı bildirime göre Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığınca Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı ve Adli Müşavirliği vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. İdarenin bu konuda yapmış olduğu masraflar yükleniciden ayrıca tahsil edilir. Bu uygulama sonucunda malda meydana gelebilecek her türlü zarar, ziyan, hasar ve kayıptan dolayı yüklenici herhangi bir hak talebinde bulunamaz. İş artışı ve ihtarlı süre kapsamında yapılacak teslimatlarda da aynı hüküm uygulanır.

30.1.1.4. Teslim süresinin son günü; (ihtarlı süre dahil) resmi tatile denk gelirse teslimat, tatili izleyen ilk iş gününde yapılacaktır. Bu takdirde ceza uygulanmaz. Teslim süresinin son günü tatil gününe rastlayan teslimatlar, tatil gününü takip eden ilk iş gününde yapılmaz ise ihtarlı süre, ilk iş gününü takip eden günden itibaren başlatılacaktır.

30.1.1.5. Getirilen malların teslim edildiği tarih; yüklenicinin taahhüt ettiği malı, tam olarak teslim etmiş olduğu tarihtir.

30.1.1.6. Yüklenici; teslim etmiş olduğu malı, muayene sonucu reddedilme hali dışında geri alamaz. Ancak; Yüklenici sözleşmeye uygun olmayan malı idareye teslim etmeyecektir. Teslim edilen malın farklı mal olduğu idare tarafından teslim aşamasında tespit edildiği taktirde mal muayeneye sunulmadan yükleniciye iade edilecektir.

30.1.1.7. Yüklenicinin; ihale dokümanında belirtilen hükümlere uygun olarak birden fazla kalem içeren kısımlar dahil, kısmı oluşturan kalem/kalemlerin tamamının teslim çizelgesine uygun olarak teslimatlarının eksiksiz tamamlanmasını müteakip, ilgili kurum/birlik komutanlıklarınca 3 (üç) nüsha taşınır mal geçici tesellüm belgesi düzenlenerek birinci nüshası yükleniciye imza karşılığı verilecek, ikinci nüshası aynı gün Mal teslimi bildirim formuna eklenerek Taşınır Mal Saymanlığına teslim edilecektir. Üçüncü nüshası ise koçan nüshası olarak muhafaza edilecek ve arkasına yüklenici veya kanuni vekilinin aslını teslim aldığına dair beyanı alınacaktır. Herhangi bir kalem/kalemlerin eksik teslim edilmesi veya hiç teslim edilmemesi durumunda yüklenici hiç mal teslimatı yapmamış kabul edilecek olup, muayeneye başlanılmayacaktır.

30.1.1.8. İlgili kurum/birlik komutanlıklarınca; taşınır mal geçici tesellüm belgesi ve mal teslimi bildirim formunun teslim alınmasını müteakip en geç 1 (bir) iş günü içerisinde 5 (beş) nüsha muayene ve kabul komisyonu kararı düzenlenerek, mal teslimi bildirim formu ve taşınır mal geçici tesellüm belgesi fotokopisi ile birlikte Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığına teslim edilecektir.

30.1.1.9. Teslim süresine muayenede geçen süre dahil değildir. Muayenede geçen süre: mal teslimatının tamamlandığına dair yükleniciye verilmiş olan taşınır mal geçici tesellüm belgesindeki teslim tarihini takip eden günden başlayarak, muayene raporunun yükleniciye tebliğ edildiği tarihe kadar (tebliğ tarihi dahil) geçen süredir. Bu iki tarih arasında geçen süre teslim süresinden sayılmayacaktır.

30.1.1.10. İşin teslim süresi içerisinde; getirilen malların yapılan muayene sonucunda sözleşme hükümlerine göre uygun olmadığı tespit edildiğinde, yüklenici bu süre içerisinde malını alıp yenisini getirmekte veya itiraz muayenesi istemekte serbesttir. İşin süresi içerisinde uygun çıkmayan malların yerine (taksitli teslimatlarda her taksit için) sadece 1 (bir) defaya mahsus olmak üzere yeniden getirilen malların muayenesi yapılır. Yeniden getirilen malların da ret olması halinde teslim süresi dolmamış olsa dahi başka teslimat (ihtarlı sürede yapılacak teslimat hariç) yapılamaz. Ancak, itiraz üzerine yapılacak muayeneler ilgili olduğu muayenenin (gerek fiziksel ve gerekse laboratuvar itiraz) devamı gibi değerlendirilecek olup, ret sayısı açısından dikkate alınmayacaktır.

30.1.1.11. Yüklenici; işin teslim süresi içerisinde taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği takdirde, sözleşmenin (34) üncü maddesine göre çekilecek ihtarlı sürede sadece 1 (bir) defa mal getirme hakkına sahiptir. Bu süre sonuna kadar hiç mal teslimatı yapılmaması veya yapılan teslimatın, muayene sonucunda sözleşme hükümlerine göre uygun olmadığının tespit edilmesi halinde, ihtarlı süre dolmamış olsa dahi başka teslimat hakkı kalmadığından ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ayrıca yüklenici hakkında sözleşmenin (35.)inci maddesi ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun (20) ve (22)nci maddelerinde belirtilen hükümler tatbik edilir. Bu durum taksitler halindeki teslimatlar için de geçerlidir.

30.1.1.12. % 20 ye kadar iş artışına tekabül eden mal miktarı; ayrı bir taksit gibi değerlendirilecek olup, teslim etme, teslim alma, muayene ve kabul işlemleri, sözleşmedeki konuya ilişkin hükümler doğrultusunda yürütülecektir.

30.1.1.13. Erken teslimat için; yüklenici tarafından ilgili kurum/birlik komutanlıklarına yapılacak yazılı müracaatın uygun görülmesi halinde, taahhüt konusu mallar (defaten yapılacak alımlarda malın tamamı) sözleşmede öngörülen teslim süresinin başlangıcından önce teslim alınabilir. Erken teslime konu olan taksite ait malın getirilebilmesi için, bu taksitten önceki taksit ve/veya taksitlerin geçici teslimatının yapılmış olması zorunludur. Şartname ve sözleşmedeki konuya ilişkin hükümler bu şekildeki teslimatlar için de geçerlidir.

30.1.1.14. Gıda Denetimine ilişkin hususlar; J.Gn.K.lığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ihtiyaç duyulan, veterinerlik hizmetleri ile gıda denetim ve kontrol hizmetlerinin karşılanmasına ilişkin usul ve esaslar hakkında, İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan 13 Şubat 2018 tarihli işbirliği protokolü esaslarınca gerçekleştirilecektir.

30.1.1.14.1. Yukarıda,

30.1.1.14 maddesinde belirtilen protokole ilişkin esasları yüklenici peşinen kabul eder ve bu hususların uygulanmasında yüklenici hiçbir hak talep edemeyeceği gibi, bu tür ürünlerin tespiti halinde yüklenici hakkında; 5996 Sayılı, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu, 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile sözleşmenin 40 ve 41?inci maddeleri hükümleri uygulanır.

30.1.2. Muayene İçin Müracaat ve Muayene Tarihinin Belirlenmesi:

30.1.2.1. Yüklenicinin mal teslimatını tamamladığına dair tanzim edilen taşınır mal geçici tesellüm belgesindeki teslim tarihini takip eden günden itibaren, 5 (beş) iş günü içerisinde muayene ve kabul işlemlerine başlanır.

30.1.2.2. İlgili birlik/kurum Komutanlıklarının Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca; muayene ve kabul komisyonu kararı ve eklerinin alınmasını müteakip gerekli planlama yapılarak öncelikle yükleniciye ve ilgili birlik/kurum Komutanlıklarına muayene ve kabul işlemlerinin yapılacağı tarih bildirilerek; belirtilen yer, gün ve saatte yüklenicinin veya kanuni vekilinin hazır bulunması yazılı olarak bildirilecektir. Bu yazılı bildirim; faks, elektronik posta ve/veya özel kargo şirketleri ile yapılabilir. Bu durumda yazılı bildirim, ayrıca posta ile gönderilecek ve yükleniciye tebliğ edilecektir. Bildirim imza karşılığı elden tebliğ edilmek suretiyle de yapılabilir. Bildirimin yüklenici veya kanuni vekiline imza karşılığı elden tebliğ edilmesi halinde ayrıca postaya verilmesine gerek yoktur.

30.1.3. Muayene İşlemleri: Malın muayenesi, ilgili kurum/birlik komutanlıkları Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığınca; yürürlükte bulunan Kanun, Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik, Jandarma Genel Komutanlığı Mal Alımları Kalite Güvence, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi, Teknik Şartname ve sözleşme hükümleri ile varsa Alıma Esas Numunesine göre yapılacaktır. Bu esaslara göre niteliklerine uygun bulunmayan mal reddedilir. Yüklenicinin talep etmesi halinde ilgili yönerge Muayene ve Kabul Komisyonu Başkanlığında görülebilecektir.

30.1.3.1. Fiziksel Muayene:

30.1.3.1.1. Yazılı bildirim veya tebliğe rağmen tahsis edilen gün ve saatte yüklenicinin kendisi veya kanuni vekili muayenede hazır bulunmaz ise, geçici tesellüm deposu bulunan birliklerde ihale konusu malın geçici tesellüm deposunda muhafaza edildiği bölmenin kilitlerinden geçici tesellüm kısım amiri ve saymanlık mal sorumlusuna ait olanları muayene komisyonu huzurunda açılır, üçüncü kilit ise anahtarının muayenede hazır bulunmayan yüklenicide bulunması nedeniyle kırılarak açılır ve bu husus muayeneye başlama tutanağında belirtilir.

30.1.3.1.2. Getirilen malların fiziksel muayenesi, sözleşme ve eklerinde yazılı hükümlere göre muayene ve kabul komisyonu başkanlığınca; fiziksel muayenenin başladığı tarihten itibaren 10 (on) iş günü içerisinde tamamlanacaktır. Fonksiyon testleri malzemelerin özelliklerine göre teknik şartnamelerinde belirtilen hususlara göre yapılacaktır. Malın fiziksel muayene aşamasında, diğer fiziksel niteliklerinden dolayı uygun bulunmaması sonucunda, yüklenicinin veya kanuni temsilcisinin yazılı talebi ve idarenin uygun görmesi halinde fonksiyon testi yaptırılmaz.

30.1.3.1.3. Teslim edilen mal ve hizmetlerin fiziksel muayenelerinde olduğu gibi fiziksel muayenenin devamı kapsamında olan fonksiyon muayenelerinde de yüklenici veya kanuni vekili hazır bulunacaktır. Ancak yazılı bildirime rağmen fonksiyon muayenesine katılmayan yüklenicinin bu durumu, muayene ve kabul komisyonu başkanlığınca tutanakla tespit edilip yokluğunda muayene yapılarak sonuçlandırılır.

30.1.3.1.4. Muayene ve kabul komisyonu başkanlığı; muayene süresi içerisinde fiziki muayeneyi bitiremediği takdirde muayene süresinin uzatılması için ilgili kurum/birlik komutanlıklarından onay alacaktır.

30.1.3.1.5. İstenen fiziksel niteliklerin bir kısmı uygun bulunmaz ise muayene yarıda bırakılmayarak muayene işlemi tamamlanacaktır. (teknik şartnamesinde; tespit edilen kritik özür sayısının kabul edilebilir özür sayısından fazla olması halinde diğer muayenelere geçilmez şeklinde hüküm bulunan teknik şartnamelerin bu maddeleri uygulanmayacaktır.)

30.1.3.1.6. Fiziksel niteliklerin tamamı, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olmayan malların laboratuvar muayenelerine geçilemez.

30.1.3.2. Muayene Aşamasında Teslim Edilecek Belge ve Malzemeler:

30.1.3.2.1. Fiziksel Muayene aşamasında varsa verilecek belgeler muayene ve kabul komisyonu başkanlığına fiziki muayene sonuçlanıncaya kadar teslim edilir.

30.1.3.2.2. Yüklenici, teknik şartnamesinde istenmesi durumunda, vereceği belgelerin doğruluğunu ve muayeneye sunduğu malzemelerin bu belgeler kapsamında olduğunu belirten yazılı taahhütnameyi muayene ve kabul komisyonu başkanlığına teslim edecektir.

30.1.3.2.3. Yüklenicinin, işe başlama tarihinden önce alınması zorunlu olan belgelerin haricinde muayene ve kabul komisyonu başkanlığına vereceği belgelerin ve raporların alınış tarihleri, işe başlama tarihinden önce olmayacaktır.

30.1.3.2.4. Muayene sırasında ihtiyaç duyulan her türlü teknik bilgi, doküman (TSE, DIN, MILL vb. Standartlar), makine ve avadanlıkların temini ile muayeneyi kolaylaştıran yönde istenen tartı, istif, malın gruplanması, bir yerden bir yere naklinin yapılması gibi hizmetler yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

30.1.3.2.5. Yüklenici ihale sırasında; asgari teknik şartname istek ve özelliklerini karşılamak kaydıyla istenilen belgelerden (TSE, TSEK, AQAP, ISO, TSE EN ISO vb. Gibi) hangilerini ibraz etmiş ise o gerçek veya tüzel kişilerin ürününü getirmeye mecburdur. (mücbir sebepler hariç.)

30.1.3.2.6. Yüklenici tarafından muayene ve kabul komisyonu başkanlığına teslim edilmesi gereken belgeler, fiziksel muayene sonuçlanıncaya kadar verilmediği takdirde mal reddedilecektir.

30.1.3.2.7. Muayene ve Kabul Komisyonunca muayene ve kabul işlemleri sırasında ihale dokümanı gereği yükleniciden taahhütname talep edilmesi durumunda, yüklenici tarafından muayene aşamasında ibraz edilecek olan taahhütnameye ait Damga Vergisinin Alındı Belgesi/Muhasebe İşlem Fişi muayene kararı alınmadan önce Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına teslim edilecektir. Damga Vergisi teslime konu mal miktarı üzerinden hesaplanacaktır.

30.1.3.2.8. Yüklenici tarafından taahhütnameye ait Damga Vergisinin Alındı Belgesi/Muhasebe İşlem Fişi, Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığına ibraz edilmediği taktirde, ilgili Muayene ve Kabul Komisyon Başkanlığınca yüklenicinin bağlı olduğu Vergi Dairesine, durum yazı ile bildirilecektir. Bildirimin yapıldığına dair yazı Muayene Muhtırasına eklenecektir.

30.1.3.2.9. Yüklenici; Teknik Şartname/Aranacak Özellikler veya Sözleşme Hükümlerinde, muayene aşamasında taahhütname ibraz etmesinin belirtilmesi durumunda, ihale dokümanının ekinde bulunan taahhütname örneğine uygun taahhütnameyi Muayene ve Kabul Komisyonuna teslim edecektir. Teknik Şartname/Aranacak Özellikler veya Sözleşme hükümlerinde, ikmal maddesinin özelliklerine ilişkin birden fazla taahhüt istenmesi durumunda, tek bir taahhütnamede istenilen tüm taahhütler maddeler halinde belirtilecektir.

30.1.3.2.10. Muayene ve Kabul Komisyonlarınca alınacak taahhütnamede; alıma konu işin sözleşmesi mevcut ise sözleşme tarih ve numarası ile mal/hizmet bedeli (KDV hariç), sözleşme mevcut değil ise mal/hizmet bedeli (KDV hariç) mutlaka belirtilecektir.

30.1.3.2.11. Teknik Şartnamede/Teknik Dokümanda belgelendirileceği belirtilen maddelerin muayenesi; TSE veya uluslararası standart kuruluşları, kamu kurum kuruluş laboratuvarları, üniversite laboratuvarları, akredite edilmiş yurt içi veya yurt dışı laboratuvarlardan verilmiş test raporları ve onaylı belgelerin herhangi birine göre yapılacaktır. Bu belgeler ve ihale dokümanında taahhüdü istenen hususlarla ilgili yüklenici tarafından verilecek taahhütname, kabule esas olmak üzere kullanılabilecektir.

30.1.3.3. Laboratuvar Muayenesi:

30.1.3.3.1. Fiziksel muayenenin tamamlanarak sonucunun uygun çıkması halinde, kimyasal, bakteriyolojik ve diğer laboratuvar muayenelerine geçilir. Söz konusu muayene için alınan numuneler, muayene ve kabul komisyonu başkanlığınca ilgili laboratuvarlara teslim edilir.

30.1.3.3.2. Yüklenici firma, fiziksel muayene sonucunun ve laboratuvar muayenesi için numunelerin gönderileceği laboratuvarlara ilişkin bilginin kendisine tebliğ edilmesini müteakip, laboratuvarlarda yaptırılacak analizler için gerekli analiz ücretini ilgili laboratuvara yatırarak alındı makbuzunu muayene ve kabul komisyonu başkanlığına teslim etmek zorundadır. Yaptırılacak her türlü analiz ücreti ve taşıma masrafları yüklenici firmaya aittir. Malın laboratuvar muayenesinin yaptırılabilmesi için gerekli olan laboratuvar analiz bedelleri ilgili laboratuvara yatırılmadan laboratuvar muayenesine başlanılmayacaktır. Yüklenici analiz ücretini 3 (üç) iş günü içerisinde yatırmadığı takdirde 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20. Maddesi gereğince en az 10 (on) gün süreli ihtarname gönderilecek olup, ihtarlı süre içerisinde analiz ücretleri yatırılmadığı takdirde sözleşmenin 35. Maddesine göre fesih işlemi yapılacaktır. Yüklenici bu hususu peşinen kabul eder ve hiçbir hak talebinde bulunamaz.

30.1.3.3.3. Muayene ve kabul komisyonu başkanlığı, ihale dokümanında yer alan laboratuvar muayenesine ilişkin bütün muayene, test ve analizleri yaptırmaktan sorumludur.

30.1.3.3.4. Laboratuvar muayenelerinde; Jandarma Genel Komutanlığı laboratuvarlarının bulunduğu illerde öncelikle bu laboratuvarlardan istifade edilir. Jandarma Genel Komutanlığı laboratuvarlarının teknik yetersizlik gibi nedenlerle yapılması mümkün olmayan test ve analizler ihtiyaç duyulması halinde Laboratuvarın tespitine ait öncelik sırası aşağıdaki gibidir;

30.1.3.4. İtiraz Muayenesi:

30.1.3.4.1. Yüklenici; muayene sonucunun (fiziksel ve laboratuvar) ret çıkması halinde, sonucun kendisine tebliğ edildiği günü takip eden 2 (iki) iş günü içinde, İlgili kurum/birlik komutanlıklarına yazılı olarak müracaat ederek muayene sonucuna itiraz edebilir. Yüklenicinin veya kanuni vekilinin muayeneye katılmaması itiraz muayene hakkını ortadan kaldırmaz. Yapılacak itiraz muayenesi ayrı bir teslimat gibi değerlendirilmeyecek olup, aynı muayenenin devamı gibi değerlendirilecek ve ayrıca bir süre hesabı yapılmayacaktır. Bu muayene sonucu taraflar için kesindir. Bu muayene sonucu taraflar için kesin olduğu, konunun mahkemeye intikal etmesi halinde her iki tarafın bu raporla yetineceği hükmü kabul edilmiştir.

30.1.3.4.2. Yüklenicinin fiziksel muayene sonucuna süresi içerisinde itiraz etmesi halinde, mal aynen korunmak suretiyle ilk muayenede görev almamış kişilerden kurulacak en az üç veya daha fazla tek sayıda kişilerden oluşan ikinci bir komisyona muayene yaptırılır. Bu komisyon, ilk muayeneden olumsuz çıkan ve itiraz edilen hususlara yönelik olarak ilk komisyonca tutulan mal numunesi üzerinden veya ihtiyaç duyulması halinde malın tamamı üzerinden itiraza konu olan hususları inceler. İkinci komisyonun vereceği karar kesin olup, sonuç olumsuz ise bu karara tekrar itiraz edilemez. Bu muayene sonucu taraflar için kesin olduğu, konunun mahkemeye intikal etmesi halinde her iki tarafın bu raporla yetineceği hükmü kabul edilmiştir.

30.1.3.4.3. Yüklenicinin Laboratuvar muayene sonucuna süresi içerisinde itiraz etmesi halinde veya muayenenin idarenin kendi laboratuvarı dışında herhangi bir laboratuvarda yapılması durumunda ise şartnameye uygunluk raporu düzenlenen mallar için idarenin gerekli görmesi halinde yeniden muayenesi yapılmak üzere, o maldan daha önce alınıp idarede saklanmakta olan numuneler üzerinden veya mal numunesi yoksa mal üzerinden hakem laboratuvarda yaptırılacaktır. Bu muayene sonucu taraflar için kesin olduğu, konunun mahkemeye intikal etmesi halinde her iki tarafın bu raporla yetineceği hükmü kabul edilmiştir. Hakem laboratuvar, zorunlu haller dışında ihaleyi yapan idare ile hiçbir bağı olmayan laboratuvardır. İlgili muayene ve kabul komisyonu başkanlığınca;

30.1.3.5. Muayene ve Kabul İşlemleriyle İlgili Diğer Hususlar:

30.1.3.5.1. Her türlü muayene sonucu; muayene ve kabul komisyonu başkanlığınca, hazır bulunan yüklenici veya kanuni vekiline muayene ve kabul komisyon kararı okunarak karar üzerine imzası alınmak suretiyle, mümkün olmaması halinde sözleşmede belirtilen adresine 7201 Sayılı Tebligat Kanunu esaslarında tebligat gönderilerek tebliğ edilir. (Tebligat Kanununun 7/a-(2) bendinde belirtilen şirketlere ve PTT kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesap adresi bildirilen gerçek kişilere tebligatlar PTT KEP üzerinden de yapılabilir.) Bildirim tarihinin tespit edilememesi durumunda, Tebligat Kanunun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin 30, 31 ve 32 nci hükümleri uygulanır.

30.1.3.5.2. Yüklenici; hazır bulunduğu halde muayene sonucunun kendisine tebliğ edilmesinden kaçınmış veya muayene sonucu kendisine tebliğ edilmek maksadıyla davet edildiğinde, yapılan tebliği yazılı olarak tebellüğ etmekten imtina etmiş ise durum raporda belirtilecek ve sonuç kendisine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Bu husus ilgili muayene ve kabul komisyonu başkanlığınca tutanakla tespit edilecektir.

30.1.3.5.3. Yüklenici; malın reddedilmesi halinde itiraz hakkını kullanmayacak ise veya yapılan itiraz muayenesi sonucunda da malın reddolması durumunda, idarenin deposunda bulunan malın tamamını, muayene raporunun tebliğ edildiği tarihi takip eden 5 (beş) gün içerisinde geri almak zorundadır. Bu müddet içerisinde mal alınmaz ise, yükleniciye geçecek her gün için o taksit tutarının % 0,05 (onbindebeş)i nispetinde para cezası verilir. Ancak, cezalı müddet hiç bir şekilde 10 (on) günü geçemez. Geçtiği takdirde ilgili kurum/birlik komutanlıklarının iadenin yapılamadığına ilişkin Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığına yapacağı bildirime göre Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığınca Jandarma Genel Komutanlığı Hukuk Hizmetleri Başkanlığı vasıtası ile gerekli yasal işlemler başlatılır. Yüklenici bu süre içerisinde geri almadığı mallara ilişkin olarak idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz. Geçen süre içerisinde malın miktarının eksilmesi veya evsafını kaybetmesinden dolayı alıcı birlik/kurum sorumlu tutulamaz. Bu süreç içerisinde oluşacak ardiye ve depolama ücretleri yürürlükteki mevzuat hükümlerince hesaplanarak tahsil edilecektir

30.1.3.5.4. Yüklenicinin, ret muayene raporuna süresi içerisinde yazılı olarak itiraz etmemesi halinde kullanılabilir durumda olan mal numuneleri, ilgili muayene ve kabul komisyonu başkanlığınca, yüklenicinin ana teslimat miktarına dahil edilmek üzere ilgili kurum/birlik komutanlıklarına belge karşılığı teslim edilecektir. Kullanılmayacak durumda olan numuneler ise, usulüne uygun olarak imha edilecektir.

30.1.3.5.5. Her türlü muayene ve ara denetim hizmeti için gerekli tüm masraflar; (teslim yerine indirme, istifleme, muayeneye hazır hale getirme, kutu, ip, mühür mumu, ambalaj, analiz ve test ücreti, muayene için gerekli her türlü alet, araç, gereç vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

30.1.3.5.6. İhale birim fiyatı, 100 (yüz) TL üzerindeki mal alımlarında; şartnamesine göre tutulması gereken numunelerden şahit numune olarak saklanacak olanlar yüklenicinin teslimatından sayılacaktır. Ancak idarenin kendi laboratuvarı ile diğer laboratuvar ve/veya laboratuvarlara analiz için gönderilecek mal numuneleri yüklenicinin teslimatından sayılmayacaktır. Teslimattan sayılacak numuneler, muayene ve kabul komisyonu başkanlığı ve mal sorumlusunda saklanacak olan numuneler ile idarenin kendi laboratuvarında saklanacak olan şahit numunelerdir. Gerek fiziksel ve gerekse laboratuvar muayenesi sonucu ret edilen mallarda tutulan numunelerin bedeli yüklenici tarafından talep edilemez.

30.1.3.5.7. Çeşitli nedenlerle; bir taksitin kati kabulü yapılmadan, diğer taksit/taksitlerin kati kabulü yapılırsa bedeli ödenir. Taksitlerden herhangi birinin ifa edilmemesi nedeniyle sözleşme fesih aşamasına gelirse, diğer taksitlerin durumu dikkate alınmadan sözleşmenin (35.)'inci maddesi ve 4735 sayılı kamu ihale sözleşmeleri kanununun (20) ve (22)'nci maddelerinde belirtilen hükümler tatbik edilir. Sözleşmenin feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda varsa, henüz idareye teslim edilmemiş taksit veya taksitler teslim alınmaz. Sözleşmenin feshini gerektiren durumun gerçekleştiği anda, idareye daha önceden teslim edilmiş ancak, muayene süreci devam eden taksit veya taksitler varsa bunlara ait itiraz muayenesi dahil her türlü muayene işlemleri yapılır. Muayene sonucunun uygun çıkması halinde kati kabulü yapılarak ilgili bütçe kodundan bedeli ödenir. Muayene sonucunun uygun çıkmaması halinde ise, teslim süresi ve teslimat hakkı olsa dahi yeni mal teslimatı kabul edilmeyecektir. Yüklenici, bu hususları peşinen kabul eder ve herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

30.1.3.5.8. Yürürlükte bulunan Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik ve Jandarma Genel Komutanlığı Mal Alımları Kalite Güvence, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemleri Yönergesi hükümleri gereğince, taahhüt konusu işin tamamlanmış ve müstakil kullanıma elverişli bölümleri için kısmi kabul yapılabilir. Kısmi kabul yapıldığında kısmi kabule konu bölümün bedeli ilgili bütçe kodundan ödenir. Ancak kabul edilmeyen bölüm için sözleşmenin feshedilmesi gerektiğinde kesin teminat ve varsa ek kesin teminatın tamamı hazineye irat kaydedilir.

30.1.3.5.9. Sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan Türk Standartlarının Muayene ve Kabul İşlemelerinde kullanılması esastır. Yapılacak muayene/test ile ilgili atıfta bulunulan Türk Standardı ile Teknik Şartname hükümleri arasında çelişki olması durumunda, Türk Standartları hükümleri geçerli olacaktır. Sözleşme imzalanmadan önce yürürlükten kaldırılan/iptal edilen Türk Standartları için yerine geçen/yürürlükte olan Türk Standardı kullanılacaktır. Yerine geçen/Yürürlükte olan Türk Standartları olmaması durumunda söz konusu test/testler istenmeyecektir. .

30.2. Bu sözleşme ve eklerinde, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin düzenlenmeyen hususlarda; Kamu İhale Kurumu tarafından yayımlanan Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik'te hüküm bulunması halinde bu düzenlemeler esas alınacaktır.

31.1. Yüklenicinin teslim edeceği mal götürü olarak, partiler veya bölümler halinde ya da tek bir seferde teslim alınacaksa, Yüklenici veya vekilinin hazır bulunması ile Komisyon tarafından; her teslimatta;

31.2. Komisyon tarafından, raporun sonuç bölümünde malların hatasız kabulü ile malların/işlerin gerekli özellikleri taşımaması ya da teknik şartnamesine uymaması halinde reddini içerir rapor düzenlenir ve İdareye sunulur.

31.3. İdare, kabule ilişkin belgeyi ödeme belgesinin eki yapmak suretiyle malın bedelinin ödenmesine ilişkin mevzuatına uygun bir ödeme belgesi düzenleyerek ödeme işlemlerini başlatır. Ancak akreditif ve avans ödemelerinde, ödeme yapılabilmesi muayene kabul işlemlerinden muaftır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

31.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

32.1. Sözleşme, zorunlu hallerde ihale yetkilisinin yazılı izni ile başkasına devredilebilir. Ancak, devir alacaklarda ilk ihaledeki şartların aranması zorunludur. Ayrıca, isim ve statü değişikliği gereği yapılan devirler hariç olmak üzere, 4734 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde aynı yüklenici tarafından başka bir sözleşme devredilemez veya devir alınamaz. İzinsiz devredilen veya devir alınan veya bir sözleşmenin devredildiği tarihi takip eden üç yıl içinde devredilen veya devir alınan sözleşmeler feshedilerek, devreden ve devir alanlar hakkında 4735 sayılı Kanunun 20, 22 ve 26 nci madde hükümleri uygulanır.

32.2. İhale yetkilisince gerekli iznin verilmesi üzerine devir sözleşmesi imzalanmadan önce, sözleşmeyi devralan Yüklenici, 4734 sayılı Kanunda sayılan değerler üzerinden sözleşme bedelinin % 6'si oranında kesin teminatı İdareye vermek zorundadır. Bu durumda İdare, devredenden almış olduğu kesin teminatı, devir sözleşmesinin imzalanmasını takip eden ilk iş günü içinde kendisine iade eder.

33.1. Yüklenici teslim, montaj ve ambalajlama sekli ve durumu, sözleşme ve şartnamelere uymayan veya eksik ve kusurlu oldukları tespit edilen malları, İdarenin talimatı ile belirlenen süre içinde bedelsiz olarak değiştirmek veya düzeltmek zorundadır. Bundan dolayı bir gecikme olursa bu sözleşmenin gecikme cezasına ilişkin hükümleri uygulanır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

34.1. İdare tarafından, bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenicinin, sözleşmeye uygun olarak malı veya malları süresinde teslim etmemesi halinde 15 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,05 ( on binde beş ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.2. Yüklenicinin sözleşmeye uygun olarak malın kısmi kabule konu olan kısmını süresinde teslim etmemesi halinde, İdare tarafından en az on gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikilen her takvim günü için teslim edilmeyen kısmın bedelinin % 0,05 ( on binde beş ) oranında gecikme cezası uygulanır.

34.3. Gecikme cezası, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın yükleniciye yapılacak ödemelerden kesilir. Bu ceza tutarı; ödemelerden ve kesin teminat ile varsa ek kesin teminatlardan karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

34.4. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek, alım konusu iş genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.5. Sözleşmenin uygulanması sırasında yüklenicinin 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun tespit edilmesi halinde ise ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

34.6. İdareye süresi içerisinde teslim edilen malların muayene ve kabulü için İdare tarafından yapılan inceleme sırasında geçen süreler işin süresinden sayılmaz. Son teslim tarihinden önce teslim edilen ve sözleşme ve eklerine uygun olmayan malların sözleşme şartlarına uygun mallar ile değiştirilmesi için teslim süresi içerisinde 1 defaya mahsus yükleniciye teslim imkanı verilir. Ancak verilen süre içerisinde yeni mal tesliminin yapılmaması veya teslim edilen malın sözleşme ve eklerine uygun olmaması halinde, yukarıdaki düzenlemeler çerçevesinde ihtar yapılır.

35.1. İdarenin sözleşmeyi feshetmesi

35.1.1. İdare, aşağıda belirtilen hallerde sözleşmeyi fesheder:

35.2. Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi

35.2.1. Yüklenici, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebep halleri dışında, mali acz içinde bulunması nedeniyle taahhüdünü yerine getiremeyeceğini gerekçeleri ve bunları kanıtlayan belge ya da kararlar ile birlikte yazılı olarak İdareye bildirmesi halinde, ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

35.3. Sözleşmeden önceki yasak fiil veya davranışlar nedeniyle fesih

35.3.1. Yüklenicinin, ihale sürecinde 4734 sayılı Kanuna göre yasak fiil veya davranışlarda bulunduğunun sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir. Ancak, taahhüdün en az % 80'inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla;

35.4. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshi

35.4.1. Doğal afet, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve gerektiğinde Kamu İhale Kurumu tarafından belirlenecek benzeri diğer hallerin idare tarafından mücbir sebep olarak kabul edilerek sözleşmenin feshedilmesi için; yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması, mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen yirmi gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur. Zamanında yapılmayan yazılı bildirimler dikkate alınmaz ve yüklenici müracaat süresini geçirdikten sonra sözleşmenin feshi talebinde bulunamaz. Ancak mücbir sebep durumunun devam etmesi halinde müracaat süresinin devam ettiği kabul edilir. Mücbir sebeplerin devamı sırasında yapılacak bildirim, bildirim tarihinin yirmi gün öncesinden geçerli olmak üzere dikkate alınabilir.

35.4.2. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin feshedilmesi halinde, sözleşme konusu işlere ilişkin hesap genel hükümlere göre tasfiye edilerek, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar iade edilir.

36.1. 4735 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre Yüklenicinin fesih talebinin İdareye intikali, anılan Kanunun 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine göre belirlenen sürenin bitimi, 20 nci maddenin birinci fıkrasının (b) bendi ile 21 inci maddeye göre yapılan fesihlerde fesih sebebinin tespit tarihi itibariyle sözleşme feshedilmiş sayılır. Bu tarihleri izleyen yedi gün içinde İdare tarafından fesih kararı alınır. Bu karar, karar tarihini izleyen beş gün içinde Yükleniciye bildirilir.

36.2. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlar alındığı tarihten gelir kaydedileceği tarihe kadar endekse göre güncellenir. Güncellenen tutar ile kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların tutarı arasındaki fark Yükleniciden tahsil edilir. Ödemelerden kesinti yapılmak suretiyle teminat alınan hallerde, alıkonulan tutar gelir kaydedileceği gibi, sözleşmenin feshedildiği tarihten sonra yapılmayan iş miktarına isabet eden teminat tutarı da aynı şekilde güncellenerek Yükleniciden tahsil edilir. Gelir kaydedilen teminatlar, Yüklenicinin borcuna mahsup edilemez.

36.3. 4735 sayılı Kanunun 19, 20 ve 21 inci maddelerine göre sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenici, hakkında anılan Kanunun 26 nci maddesinde belirtilen hükümlere göre işlem yapılır. Ayrıca, sözleşmenin feshi nedeniyle İdarenin uğradığı zarar ve ziyan Yükleniciye tazmin ettirilir. İdare fesih işleminden sonra işi, 4734 sayılı Kanunda belirlenen usullerden uygun olan biri ile ihale etmekte serbesttir. Geri kalan işlerin başka bir yükleniciye yaptırılmasından dolayı Yüklenici, hiçbir hak iddiasında bulunamaz.

37.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, teslim işlemlerini durdurur. İdare tarafından ilgili mevzuata ve sözleşmeye uygun olarak verilen diğer talimatları yerine getirir. Yüklenici alım konusu işi İdarenin işyerinde yerine getirmesi durumunda işyerini terk eder. İdare tarafından kendisine verilen malzemeleri, araçları, tüm evrak ve belgeleri, iş için yaptırdığı tasarım ve çizimleri, İdarenin talebi üzerine yazılı bir tutanakla teslim eder. Yüklenici ve/veya alt yüklenici, işyerinin korunması ve alınması gereken güvenlik önlemleri konularında İdarenin vermiş olduğu talimatları derhal yerine getirir. İdarenin, sözleşmenin feshi nedeniyle işi başka bir yükleniciye tamamlatması halinde, Yüklenicinin belgeleri kullanılabilir. Bu durumda, Yüklenici herhangi bir hak iddia edemez.

37.2. İdare, Yüklenicinin işyerindeki montaj malzemeleri ile geçici tesislerin teslim edileceği zamanı yazılı olarak bildirir. Bu ihbar üzerine, Yüklenici risk ve masrafları kendisine ait olmak üzere işyerini terk eder. Yüklenicinin, İdareye ödemesi gereken bir tutar bulunması halinde, İdare söz konusu malzemeler ve geçici tesisleri bu tutarı karşılamak üzere satabilir ve varsa bakiye tutar Yükleniciye ödenir. İdare bu işlemlerinde genel hukuk hükümlerini esas alır.

37.3. Fesih tarihi itibariyle İdare, Yüklenici tarafından yapılan veya teslim edilen mal miktarlarını, hata ve eksiklerinin giderilme masrafları ile Sözleşme gereğince Yükleniciye ödenmesi gereken değerleri tespit eder.

37.4. İdare, hata ve eksikler bulunan işte, hata ve eksikliklerin giderilmesi için yapılacak masraflar belirleninceye kadar Yükleniciye yapacağı ödemeleri durdurma hakkına sahiptir.

37.5. Sözleşmede hüküm olmayan hallerde, genel hükümlere göre işlem yapılır.

37.6. Sözleşmenin feshedilmesi halinde, Yüklenicinin kesin teminatı ve varsa ek kesin teminatı:

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

38.1. Sözleşmenin feshi halinde, Yüklenici, işin teslimi veya montajı için gerekli olan ve İdarenin işyerinde bulunan malzeme ve ekipmanları ve/veya ihale dokümanına uygun olmayan teslim edilen mallarını İdarenin izni ile alabilir. İdare bu talepleri üç iş günü içerisinde inceleyip, sonuçlandırmak zorundadır.

39.1. Yüklenicinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

39.2. Ortak girişimce yerine getirilen taahhütlerde, ortaklardan birinin ölümü, iflası, ağır hastalığı, tutukluğu veya özgürlüğü kısıtlayıcı bir cezaya mahkumiyeti hallerinde de 4735 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre işlem tesis edilir.

40.1. İdare, teslim edilen malda/işte hileli malzeme kullanılması veya malın teknik gereklerine uygun olarak imal edilmemiş olması veya malda/iste gizli ayıpların olması halinde, malın teknik şartnameye uygun başka bir mal ile değiştirilmesi veya işin teknik şartnameye uygun hale getirilmesini Yükleniciden talep eder. Malın/işin İdare tarafından kabul edilmesi veya işin üretim aşamasında ya da teslim öncesi imalat aşamasında denetlenmiş olması veya işin kabul edilmiş olması yüklenicinin sözleşme hükümlerine uygun mal teslimi veya iş yapma hususundaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

40.2. Piyasa denetimi ve gözetimi konusunda yetkili kuruluşlar tarafından alım konusu malın veya malların piyasaya arzının yasaklanması, piyasadan toplanması veya ürünlerin güvenli hale getirilmesinin imkansız olduğunun tespit edilmesi durumlarında, yüklenici malı veya malları geri almak ve satış bedelini iade etmekle yükümlüdür. Ayrıca, bu mal veya malların kullanılmasından kaynaklanan zararları tazmin etmekle yükümlüdür. Yüklenici tarafından geri alınan malların piyasaya arz edilen yeni modellerle değiştirilmesinin talep edilmesi ve bu talebin İdare tarafından uygun görülmesi durumunda yeni model kabul edilebilir. Yeni model için ayrıca ek bir ödeme yapılmaz.

41.1. İş tamamlandıktan ve kabul işlemi yapıldıktan sonra tespit edilmiş olsa dahi, 4735 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen fiil veya davranışlardan, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil eden fiil veya davranışlarda bulunan Yüklenici ile o işteki ortak veya vekilleri hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre ceza kovuşturması yapılmak üzere yetkili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler hakkında bir cezaya hükmedilmesi halinde, 4735 sayılı Kanunun 27 nci maddesi hükmü uygulanır.

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kartal/İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

42.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde Kartal/İSTANBUL mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

43.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

44.1. İş artışının veya eksilişinin uygulanmasına ait diğer hükümler:

44.1.1. İhale konusu mal miktarında % 20 ye kadar iş artışı;

44.1.2. İhale konusu mal miktarında % 20 ye kadar iş eksilişi; İdare, teslim süresinin başlangıcından itibaren 10 (on) gün içerisinde yükleniciye, % 20 ye kadar iş eksilişini tebliğ etmek zorundadır. Malın muayene için teslimatı tamamlanmış veya kati kabulü yapılmış ise, iş eksilişi yapılmayacaktır.

44.1.3. % 20 ye kadar iş artışı veya iş eksilişine ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç makamının yazılı talep/talimatına göre İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığınca verilecek onaya istinaden iş artışı veya iş eksilişine gidilecektir.

44.1.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri konusunda işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.

44.1.5. İş artışı olması halinde yüklenici, iş artışı onayının tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde bu iş artışı tutarının % 6 sı oranındaki ek kesin teminat ile sözleşme Damga Vergisi ilgili ihale komisyonu başkanlığına teslim edecektir. 44.2.Mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin herhangi bir sebeple idareye yapacağı yazılı veya sözlü müracaatlar, teslim süresini durdurmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

44.3. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yetki ve Sorumluluklar:

44.3.1. İlgili kurum/birlik komutanlıklarının yetki ve sorumlulukları:

44.3.1.1. Her türlü muayene ve itiraz muayenesi (fiziksel ve laboratuvar) için yapılacak işlemlerin; sözleşmenin (30.1.3.)üncü maddesine göre yapılması,

44.3.1.2. Her türlü ihtarname işleminin; Sözleşmenin (34.)üncü maddesine göre yapılarak yükleniciye tebliğ edilmesi,

44.3.1.3. Her türlü teminat iadesi için yapılacak işlemlerin; Sözleşmenin (11.3.)üncü maddesine göre yapılması,

44.3.1.4. Garanti, bakım ve onarım kapsamında yapılacak işlemlerin; Sözleşmenin (16.7.)nci maddesine göre yapılması,

44.3.1.5. Sözleşmeye bağlanan ikmal maddelerinin; (fesih ve yasaklama işlemleri hariç) sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren teminatının iade edildiği tarihe kadarki tedarik safahatının takip edilmesi,

44.3.1.6. Sözleşmenin (34.)'üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının, o ana kadarki işlemlerin safahatını içerecek şekilde tebliğ şerhi bulunan ihtarname ile birlikte işlemlerin safahatına ilişkin (Muayene muhtıraları, tebligatlar, yüklenici dilekçeleri vb.) belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren durumun ortaya çıkmasından itibaren 4 (dört) iş günü içerisinde İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığına ulaşacak şekilde gönderilmesi,

44.3.1.7. Teslimatı yapılan ikmal maddelerine ait, itiraz dahil her türlü muayene faaliyetinin yapılmasına ilişkin gerekli olan; planlama, koordine ile muayene faaliyetlerinin sonuçlandırılması, malın teslim edildiği birlik/kurum tarafından yapılacaktır. 44.3.1.8.Yüklenici; sözleşmenin yapılmasına müteakip işe başlamadan önce, idarede görevlendireceği tüm personelinin kimlik bilgileri ve son 3 (üç) ay içinde alınmış adli sicil kayıtlarını idareye teslim edecektir. Teslim edilen liste dışında personel görevlendirmeye ihtiyaç duyarsa aynı şekilde bildirimde bulunmak zorundadır. Birlik; verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek, giriş çıkışları kontrol edecek ve güvenlik önlemlerini alacaktır.

44.4. ihale konusu malzemelerin Borsalara Tescil İşlemi ile ilgili hususlar;

44.4.1. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili Odalar ve Borsalar Kanununun 46?ıncı ve bu maddeye istinaden Ticaret Borsalarına tabi maddeler ve bu maddelerin alım ve satımlarının tescili hakkında yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince sözleşme konusu ikmal maddeleri ticaret borsası kotasyonuna tabi ise, Ticaret Borsasında tescil ettirilecektir.

44.4.2. Tescile ilişkin her türlü tescil ücretinin yatırılması, vergi, resim ve harçlar ile borsa tescil faaliyetlerinin tamamı yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

44.4.3. yüklenici tarafından, tescil işlemini teşvik eden belge veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti ilgili mal saymanlığına teslim edilecektir. bu belgeler ilgili mal saymanlığınca dosya muhteviyatına eklendikten sonra ödeme işlemleri Maliye Şube Müdürlüğünce/kısım amirliğince yapılacaktır

44.5.1. İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığının yetki ve sorumlulukları:

44.5.1.1. İş artışı ve iş eksilişine ait onay işlemlerinin; Sözleşmenin (24.)üncü ve (44.1.)inci maddesine göre yapılması,

44.5.1.2. Yüklenici tarafından talep edilen iş deneyim belgelerinin; ilgili mevzuat doğrultusunda tanzim edilerek verilmesi,

44.5.1.3. Teslim yeri birlik ve/veya kurumları tarafından hazırlanacak belgelere istinaden; sözleşmenin feshi ve yasaklama talepleri ile hazine zararının tahsiline yönelik yapılan ihaleler sonucunda oluşan hazine zararının tahsili amacıyla ilgili evrak ve dosyaların tanzim edilmesi,

44.5.2. İlgili birlik ve kurum amirliklerince tedarik sürecinde yapılan tüm işlemler ve yazışmalar ilgisine göre, gereği ve/veya bilgi mahiyetinde ilgili birlik ve kurum amirliğine bildirilecektir.

44.6. Taahhüde Riayetsizlik Halinde Yapılacak İşlem; İhalenin veya sözleşmenin feshine neden olan yüklenici hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre; ayrıca mahkemede dava açılarak fazlaya dair haklarda saklı kalmak kaydıyla idarenin uğradığı her türlü zarar ve ziyanın (gerek sözleşmenin fesih tarihinden önce geriye dönük, gerekse sözleşmenin fesih tarihinden sonra ileriye yönelik) tahsili yoluna gidilecektir.

44.7. Lağıv ve İntikal vb. Haller: Teslim yeri birlik veya kurumun lağıv, nakil, teşkilat değişikliği veya intikali gibi hallerde, teslim yerinin de değişmesi halinde sözleşmenin ilgili hükümlerine göre teslim yeri değişikliği işlemleri yapılmak kaydıyla, alıcı makam sözleşmeyi başka bir askeri Birlik ve Kuruma aynen devretmeye yetkilidir. Sözleşmenin devredilmesi halinde; ihale şartnamesinin bütün tatbikatı sözleşmeyi devralan makamca yürütülür.

44.8. E-Fatura sisteminde, firma/kurumlar tarafından kamu idarelerine düzenlenen e-faturalar için; sözleşmeyi imzalayan ile hizmetten faydalanan birimin aynı olması halinde e faturalarda iki ayrı Vergi kimlik numarası alanına sözleşme imzalayan /hizmetten faydalanan birimin farklı olması halinde ise 1?inci Vergi Kimlik numarası alanına hizmetten faydalanan birimin Vergi Kimlik Numarası yazılacaktır.

44.1. İş artışının veya eksilişinin uygulanmasına ait diğer hükümler:

44.1.1. İhale konusu mal miktarında % 20 ye kadar iş artışı;

44.1.2. İhale konusu mal miktarında % 20 ye kadar iş eksilişi; İdare, teslim süresinin başlangıcından itibaren 10 (on) gün içerisinde yükleniciye, % 20 ye kadar iş eksilişini tebliğ etmek zorundadır. Malın muayene için teslimatı tamamlanmış veya kati kabulü yapılmış ise, iş eksilişi yapılmayacaktır.

44.1.3. % 20 ye kadar iş artışı veya iş eksilişine ihtiyaç duyulduğunda ihtiyaç makamının yazılı talep/talimatına göre İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığınca verilecek onaya istinaden iş artışı veya iş eksilişine gidilecektir.

44.1.4. Sözleşme kapsamında gerçekleşecek iş artışları ve iş eksilişlerinde, idare ile yüklenicinin yükümlülükleri konusunda işin sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.

44.1.5. İş artışı olması halinde yüklenici, iş artışı onayının tebliğinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde bu iş artışı tutarının % 6 sı oranındaki ek kesin teminat ile sözleşme Damga Vergisi ilgili ihale komisyonu başkanlığına teslim edecektir. 44.2.Mücbir sebep halleri dışında, yüklenicinin herhangi bir sebeple idareye yapacağı yazılı veya sözlü müracaatlar, teslim süresini durdurmayacak ve yüklenici bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

44.3. Sözleşmenin Uygulanmasındaki Yetki ve Sorumluluklar:

44.3.1. İlgili kurum/birlik komutanlıklarının yetki ve sorumlulukları:

44.3.1.1. Her türlü muayene ve itiraz muayenesi (fiziksel ve laboratuvar) için yapılacak işlemlerin; sözleşmenin (30.1.3.)üncü maddesine göre yapılması,

44.3.1.2. Her türlü ihtarname işleminin; Sözleşmenin (34.)üncü maddesine göre yapılarak yükleniciye tebliğ edilmesi,

44.3.1.3. Her türlü teminat iadesi için yapılacak işlemlerin; Sözleşmenin (11.3.)üncü maddesine göre yapılması,

44.3.1.4. Garanti, bakım ve onarım kapsamında yapılacak işlemlerin; Sözleşmenin (16.7.)nci maddesine göre yapılması,

44.3.1.5. Sözleşmeye bağlanan ikmal maddelerinin; (fesih ve yasaklama işlemleri hariç) sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren teminatının iade edildiği tarihe kadarki tedarik safahatının takip edilmesi,

44.3.1.6. Sözleşmenin (34.)'üncü maddesine göre; sözleşmenin feshini gerektiren hususun ortaya çıkması durumunda fesih talebi yazısının, o ana kadarki işlemlerin safahatını içerecek şekilde tebliğ şerhi bulunan ihtarname ile birlikte işlemlerin safahatına ilişkin (Muayene muhtıraları, tebligatlar, yüklenici dilekçeleri vb.) belgeler eklenmiş olarak, sözleşmenin feshini gerektiren durumun ortaya çıkmasından itibaren 4 (dört) iş günü içerisinde İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığına ulaşacak şekilde gönderilmesi,

44.3.1.7. Teslimatı yapılan ikmal maddelerine ait, itiraz dahil her türlü muayene faaliyetinin yapılmasına ilişkin gerekli olan; planlama, koordine ile muayene faaliyetlerinin sonuçlandırılması, malın teslim edildiği birlik/kurum tarafından yapılacaktır. 44.3.1.8.Yüklenici; sözleşmenin yapılmasına müteakip işe başlamadan önce, idarede görevlendireceği tüm personelinin kimlik bilgileri ve son 3 (üç) ay içinde alınmış adli sicil kayıtlarını idareye teslim edecektir. Teslim edilen liste dışında personel görevlendirmeye ihtiyaç duyarsa aynı şekilde bildirimde bulunmak zorundadır. Birlik; verilen bilgilerin doğruluğunu kontrol edecek, giriş çıkışları kontrol edecek ve güvenlik önlemlerini alacaktır.

44.4. ihale konusu malzemelerin Borsalara Tescil İşlemi ile ilgili hususlar;

44.4.1. 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile ilgili Odalar ve Borsalar Kanununun 46?ıncı ve bu maddeye istinaden Ticaret Borsalarına tabi maddeler ve bu maddelerin alım ve satımlarının tescili hakkında yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince sözleşme konusu ikmal maddeleri ticaret borsası kotasyonuna tabi ise, Ticaret Borsasında tescil ettirilecektir.

44.4.2. Tescile ilişkin her türlü tescil ücretinin yatırılması, vergi, resim ve harçlar ile borsa tescil faaliyetlerinin tamamı yüklenici tarafından yerine getirilecektir.

44.4.3. yüklenici tarafından, tescil işlemini teşvik eden belge veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış sureti ilgili mal saymanlığına teslim edilecektir. bu belgeler ilgili mal saymanlığınca dosya muhteviyatına eklendikten sonra ödeme işlemleri Maliye Şube Müdürlüğünce/kısım amirliğince yapılacaktır

44.5.1. İstanbul Jandarma Tedarik Merkezi Komutanlığının yetki ve sorumlulukları:

44.5.1.1. İş artışı ve iş eksilişine ait onay işlemlerinin; Sözleşmenin (24.)üncü ve (44.1.)inci maddesine göre yapılması,

44.5.1.2. Yüklenici tarafından talep edilen iş deneyim belgelerinin; ilgili mevzuat doğrultusunda tanzim edilerek verilmesi,

44.5.1.3. Teslim yeri birlik ve/veya kurumları tarafından hazırlanacak belgelere istinaden; sözleşmenin feshi ve yasaklama talepleri ile hazine zararının tahsiline yönelik yapılan ihaleler sonucunda oluşan hazine zararının tahsili amacıyla ilgili evrak ve dosyaların tanzim edilmesi,

44.5.2. İlgili birlik ve kurum amirliklerince tedarik sürecinde yapılan tüm işlemler ve yazışmalar ilgisine göre, gereği ve/veya bilgi mahiyetinde ilgili birlik ve kurum amirliğine bildirilecektir.

44.6. Taahhüde Riayetsizlik Halinde Yapılacak İşlem; İhalenin veya sözleşmenin feshine neden olan yüklenici hakkında 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre; ayrıca mahkemede dava açılarak fazlaya dair haklarda saklı kalmak kaydıyla idarenin uğradığı her türlü zarar ve ziyanın (gerek sözleşmenin fesih tarihinden önce geriye dönük, gerekse sözleşmenin fesih tarihinden sonra ileriye yönelik) tahsili yoluna gidilecektir.

44.7. Lağıv ve İntikal vb. Haller: Teslim yeri birlik veya kurumun lağıv, nakil, teşkilat değişikliği veya intikali gibi hallerde, teslim yerinin de değişmesi halinde sözleşmenin ilgili hükümlerine göre teslim yeri değişikliği işlemleri yapılmak kaydıyla, alıcı makam sözleşmeyi başka bir askeri Birlik ve Kuruma aynen devretmeye yetkilidir. Sözleşmenin devredilmesi halinde; ihale şartnamesinin bütün tatbikatı sözleşmeyi devralan makamca yürütülür.

44.8. E-Fatura sisteminde, firma/kurumlar tarafından kamu idarelerine düzenlenen e-faturalar için; sözleşmeyi imzalayan ile hizmetten faydalanan birimin aynı olması halinde e faturalarda iki ayrı Vergi kimlik numarası alanına sözleşme imzalayan /hizmetten faydalanan birimin farklı olması halinde ise 1?inci Vergi Kimlik numarası alanına hizmetten faydalanan birimin Vergi Kimlik Numarası yazılacaktır.

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

45.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

46.1. Bu sözleşme 46 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.