Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin 2026 Yılı Muhtelif Bakım Onarım İşi

1.1. İdarenin;

2.1. İhale konusu işin/alımın;

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

4.1. İhale dokümanı EKAP’ta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAP’a kayıtlı olması zorunludur.

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu bent boş bırakılmıştır.

7.2.2 Bu bent boş bırakılmıştır.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.3.1.1.1 İş deneyimi olarak mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri:

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP’tan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAP’a yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından “aslı idarece görülmüştür” veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiye’deki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, “apostil tasdik şerhi” taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiye’deki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiye’deki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiye’deki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda yer alan bilgiler üzerinden değerlendirilir.

8.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklif mektubunda yer alan bilgiler üzerinden değerlendirilir.

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAP’ta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP’tan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAP’ta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAP’a yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAP’a yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAP’a alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 - YüzSeksen (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.1 inci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

04.02.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

27.1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların Düzce Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı HALKBANKASI [IBAN GİZLİ] yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAP’ta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiye’deki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

31.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

31.1. Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır.

33.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde istekliler tarafından sunulan iş deneyim belgeleri değerlendirilerek, belge tutarı daha fazla olan isteklinin teklifi ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenir. İş ortaklıklarında pilot ortağın, konsorsiyumlarda ise koordinatör ortağın iş deneyim belgesi esas alınacaktır.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6’sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9’u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9’u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6’sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAP’tan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAP’a yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAP’a yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiye’deki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1 DİĞER HUSUSLAR 1- Düzce Üniversitesi yerleşke sınırları içerisinde işin başından sonuna kadar, Düzce Üniversitesi Güvenlik Birimine ait tüm güvenlik kurallarına uyulacaktır. Kampus alanı girişinde bulunan nizamiyeden iş yerine (şantiye alanına ulaşmak için) giriş, çıkış koşullarını İdare belirler. (Bu koşullar şantiye alanına giriş ve çıkış saatleri kontrolü anlamında değildir.) Yüklenici, İdarenin belirlediği bu koşullara uymak zorundadır. İş yerinin ve çalışan personelinin güvenliği ile İdarenin belirlediği kurallara uyulmasında Yüklenici, doğrudan tek başına sorumludur. Yüklenici kendisine verilen projelere istinaden; köşe koordinatlarını tespit çalışmalarını ve aplikasyon için gerekli topografik çalışmaları yapacak ve İdarenin onayını alacaktır. Bu işlemlerin işe başlama tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Aynı süre içinde Yüklenici, işyerine ulaşım için şantiye servis yol veya yollarına ait yol aplikasyonlarını da tamamlayacaktır. Yüklenici yol veya altyapı imalatları gibi diğer bütün aktivitelere ve kazı işlerine başlanılması öncesinde İdarenin ve gerekiyor ise Resmi Kurum ve Kuruluşlarının onayını alması gerekmektedir. İşlerin zamanında tamamlanabilmesi için bu işlemlerin işe başlama tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Yüklenici tarafından tamamlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen çalışmalara ait işlemlerin Yüklenici? nin genel giderlerine dahil edildiği kabul edilecek olup, bu işlemler ile ilgili olarak Yüklenici? ye ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 2- Yüklenici; şantiye ofisi, yapı denetim görevlileri ofisi, kapalı depo binaları, açık malzeme depolama alanları, geri kazanılabilir katı atık deposu vs gibi tesisleri gösteren şantiye planını, işe başlama tarihinden sonraki ilk 7 (yedi) gün içinde İdareye sunacaktır. İdarenin onayını müteakip, şantiye planında yer alan tesisleri kurmaya başlayacak ve döşenmiş olarak, işe başlama tarihinden sonraki en geç 2 (iki) hafta içinde tamamlanmış olarak bu tesislerin inşaatını bitirecektir. Yüklenici; iş süresi boyunca inşaatta kullanacağı İdareden onaylı malzemelerin açılmamış paket ve / veya kullanılmamış ürün numunelerini saklayacağı bir depo temin edecek ve bu depoda iş sonuna kadar bu numunelerin muhafazasını sağlayacaktır. Şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinin güvenliği, bakımı ve ısıtmasından Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici şantiye ofisi, yapı denetim görevlileri ofisi ve diğer tesislerini Sözleşmenin sonuna kadar, işyerinde çalışır vaziyette tutacak ve İdarenin onayı alınmadıkça söküp bir başka yere taşıyamayacaktır. Şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinde, inşaat ekipman ve malzemelerinin depolanması kesinlikle yasaktır. Bu tür malzeme ve ekipmanlar şantiye planında gösterilen ilgili yerlerde bulundurulacaktır. Şantiye sınırları içinde inşa edilen şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinin içinde yangın söndürme cihazları, gerekiyor ise jeneratör, WC, aydınlatma, su temini, şantiye elektrik aboneliği vs. gibi gerekli tesisler Yüklenici tarafından karşılanacak ve işletilecektir. Yüklenici, şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinde yeterli sayıda telefon, faks ve bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, çizici, fotokopi makinesi gibi ekipmanları temin edecektir. Yüklenicinin genel giderleri dahilinde sayıldığından, Yükleniciye bu tesisler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Şantiye tesisleri ve diğer ilgili ekipman ve taşınmaz malların sökülmesi ve taşınması ile şantiye sahasının temizlenmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. İdare; işin Sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasına müteakip Yüklenici firmaya işin başlangıcında kurmuş olduğu şantiye tesislerinin sökülmesi ve taşınması için 15 gün süre verecektir. 3- İşyerine ulaşım Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici kamu ulaşım yollarının kullanımı veya kendi servis yollarını açmak ile ilgili her türlü kural ve yönetmeliklere uyacak ve İdarenin göstereceği güzergâha (Altyapı Projeleri içinde ? Şantiye Servis Yolu? paftasında) kendi servis yollarını açacaktır. Yüklenicinin kendi servis yollarını açması, gerekli tüm emniyet önlemlerini alması, İdarenin gerekli görmesi durumunda (yapılacak imalatın varsa diğer ulaşımı etkilememesi için İdare onayı alınacaktır.) servis yolu başlangıcından şantiye sahasına kadar olan mesafede İdarece gerekli görülürse yolun her iki tarafına 1,5-2 mt. yüksekliğinde panel çit, tel çit veya buna benzer malzemelerle kapatılarak güvenliği sağlanması, gerekli görülen yerlere uyarıcı levhaların takılması, geçici tesis veya gerekli onarımların yapılması, vb. işlemler ile bu yolların kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer bütün masraflar Yüklenici tarafından karşılanacak olup herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici, bu işlemlerden dolayı veya bunlara bağlı olarak oluşan her türlü iddia, talep, dava zarar-ziyan, maliyet, masraf ve diğer tüm harcamalardan kendisi sorumlu olacaktır. İşin tamamlanmasına müteakip İdare, Yükleniciden isin başlangıcında açmış olduğu servis yolunu eski haline getirmesini isteyebilir. Yüklenicinin işyerine ulaşım için açmış olduğu servis yolunu İdarenin talebi olması halinde eski haline getirmesi Yüklenicinin sorumluluğunda olup bu iş için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 5- Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı malzemeler birinci sınıf olacak ve TSE, CE belgeli en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzemenin kullanımına onayı verilmeyecektir 6- Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır 7- Geçici İşgal: Söz konusu işte kısmi kabul öngörülmemiştir. Ancak, yüklenicinin tamamladığı kısımları İdarece teslim alınmak istenmesi durumunda, geçici işgal yapılarak biten iş kısımları yapılacak tespit sonucunda, geçici kabulden önce idarece kullanılacaktır. 8- Yapılan tüm işler ( boru hatları, rögar ve ızgara noktaları, yol ve kaldırım imalatları, elektrik, mekanik vb. hatları) koordinatlı olarak ( GPS vb. aletler kullanılarak) vaziyet planı üzerinde gösterilecek ve projeleri hazırlanacaktır. Ayrıca Bu iş kapsamında uygulamada ihtiyaç duyulması halinde yaptırılacak ek proje, hesap, rapor ve etütler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 9- Yapılacak her türlü imalat idarenin göstereceği alanlarda uygulanacak olup yüklenici her arazi şartında çalışacaktır. 10- Çalışılacak alanlarda doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet sağlayıcı kurumlara ait altyapılar ile üniversiteye ait su, kanalizasyon, elektrik, internet hatlarına verilecek her türlü hasardan yüklenici sorumlu olup ortaya çıkacak her türlü maddi hasarı yüklenici ödemekle yükümlüdür.( Projesi idaremizde bulunmayan üniversiteye veya diğer kurumlara ait altyapı hatlarının tespitinden idare sorumlu değildir) 11- Çalışılacak sahalarda 10. maddede sıralanan şebekelerin ortaya çıkması halinde bunların askıya alınması, korunması, çalışmalar bittikten sonra bu hatların eski haline getirilmesinden ( kum dolgu yapılması, güvenlik bantlarının çekilmesi vb. ) yüklenici sorumludur. 12- Çalışma sahalarında imalatlar yapılırken mal ve can güvenliğini korumaya yönelik tedbirleri yüklenici almakla yükümlü olup ortaya çıkacak her türlü maddi ve manevi zararları yüklenici karşılamak zorundadır. İdare tarafından yapılan kontrollerde ilgili yasa gereği gerekli tedbirlerin alınmadığının görülmesi durumunda İdare işi durdurma yetkisine sahip olacaktır. İş durdurma durumunda geçen süre için yüklenici tarafından süre uzatımı talep edilemeyecektir. 13- Şantiye sahasında 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" göre her türlü iş sağlığı ve güvenlik tedbiri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici firma; iş yerinde çalıştırılacak işçilerin iş güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili her türlü koruyucu ve önleyici teçhizatı (kask, emniyet kemeri, iskele, ayakkabı vb.) iş yerinde bulundurulacak ve işçilerin kullanmasını sağlayacaktır. İşyerinde olacak her türlü iş kazası kanuni süresi içerisinde yüklenici firma tarafından ilgili Kurumlara bildirilecektir. 14- İşin devamı sırasında yüklenici firma; İş yeri mahallinin can ve mal emniyeti ile trafik güvenliğini teminle yükümlüdür. İşin devamı sırasında yüklenici Levha, ışık uyarıcı, ışıklı levha, trafik ikaz ve yönlendiricisi vs.gibi trafiği yönlendirici alet ve edevatı iş yerinde bulunduracaktır. Levha, ışık uyarıcı, ışıklı levha, trafik ikaz ve yönlendiricisi vs. gibi önlemlerinin alınmamasından doğacak zarar ve ziyandan (mali, idari, hukuki sorumluluk) müteahhit sorumludur. 15- Yapılacak kazıların etrafının güvenlik şeritleriyle çevrilmesi, gece aydınlatmasının yapılması, uyarı levhalarının konulmasından yüklenici sorumludur. Her ne kadar alınan tedbirlere rağmen işin devamı sırasında meydana gelebilecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kayıpları ile üçüncü kişilere verilecek her türlü zarardan doğabilecek maddi ve manevi tazminat ve cezai sorumluluklardan yüklenici sorumludur. Böyle bir durumda yüklenici tüm sorumluluğu aldığını kabul eder. Bu konuda idareye hiçbir sorumluluk yüklenemez. 16- Yer teslim tarihinden iş bitim tarihine kadar olan süreçte işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle; işçilerle çevrede bulunan diğer kişilerin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından, işçilerin baret ve kemer takmak, gerekli güvenlik uyarı levhalarına uymak, işyeri sahasının temiz ve düzenli olmasını sağlamak, inşaat sahasının gece aydınlatılmasını sağlamak ve inşaat sahası çevresinde bulunan diğer kişilerin inşaat sahasına girişini önleyecek şekilde 1,5-2 mt. yüksekliğinde saç panellerle kapatılarak güvenliğin sağlanmasından, uyarıcı levhaların saç panellere ve inşaatın ilgili yerlerine takılmasından vb. gibi kaza önleyici tedfbirlerin alınmasından bütün masrafları kendisine ait olmak üzere Yüklenici sorumludur. İş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel yasal mevzuata (tüzük ve yönetmeliklere) aynen uyulacaktır. Yüklenici, işin devamı süresince kaza, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek ve inşaat esnasında hem kendi yaptığı hem de çevre binalarla ilgili her türlü emniyet tedbirleri almak amacıyla her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Bu emniyet tedbirleri kapsamında proje gerektirecek bir imalat varsa önce projeleri İdareye onaylatacak daha sonra imalatı yapacaktır. Emniyet tedbirlerini almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğundan bu çerçevede yapılan imalat için ilave bir bedel ödenmeyecektir. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle işin devamı sırasında meydana gelebilecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kayıpları ile üçüncü kişilere verilecek her türlü zarardan doğabilecek maddi ve manevi tazminat ve cezai sorumluluklardan Yüklenici sorumludur. Böyle bir durumda Yüklenici tüm sorumluluğu aldığını kabul eder. Bu konuda İdareye hiçbir sorumluluk yüklenemez. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve İdare tarafından kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. 17- Yüklenici işin imalatların yapımı için gerekli (ihale dokümanında yer alan ve almayan) her türlü araç, gereç, makina, teçhizat, alet, edevat, kalifiye usta, teknik personeller ve işçileri işbaşında bulunduracaktır. 18- Yüklenici şantiye sahasındaki tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Güvenlik zaafından dolayı şantiye sahasında oluşabilecek her türlü olumsuz durumdan yüklenici firma sorumlu olacaktır. 19- Yüklenicinin işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapması esas olup, belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. 21- Boru hatlarının döşeme esnasında içlerinin dolmaması için özel dikkat sarfedilecektir. Boru başını bağlamadan önce bir önceki borunun içi kontrol edilecek içinde herhangi bir madde var ise temizlenecek. Döşeme işine ara verildiğinde veya gün sonunda döşenmekte olan boru hattının mutlaka ağızları geçici kapaklar ile kapatılacaktır. Ayrıca yeraltı suyu, yağış ve sel sularının boruya dolmaması için gerekli önlem alınacaktır. 22- Yüklenici, işlerin yapımı sırasında, İş sonu çizimlerinin (AS-BUILT) hazırlanması için gerekli tüm bilgileri kaydedecektir. Bu güncellenmiş çizimler ve diğer belgeler, ozalit kopya olarak işin yapımı süresince her zaman İdarenin denetimine hazır tutulacaktır. İş sonu çizim ve dokümanlarının nihai nüshası, üç CD, üç ozalit kopya olarak Geçici Kabulden sonra bir ay içinde teslim edilecektir. Yüklenici iş sonu çizimleri ile birlikte; yerleşim projeleri, şema ve hat diyagramları, detaylı açıklamalar, özellikli işletme talimatı, özellikli bakım kullanım talimatı, bütün test tiplerinin detaylı kayıtları, kurulmuş olan bütün tesisler için şart koşulan parçalar listelerini İdareye teslim edecektir. Bu el kitaplarındaki bütün bilgiler, temin edilen tesis ve ekipmanlara özgün olarak hazırlanacak olup, imalatçının genel literatüründe mevcut olabilecek ilgisiz konulardan arınmış olacaktır. Yükleniciye bu iş için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 23- Yüklenici, işin yapıldığı alanlarda işin süresi boyunca geri kazanılabilir katı atıkların (plastik, kağıt, metal, cam, vb.) ve tehlikeli atıkların (mastik ve silikon kutuları, boya-tiner kutu ve tenekeleri, bitümlü örtü artıkları, flüoresan lamba vb.) şantiye alanında düzenli olarak depolanmasını ve belli aralıklarla kampus alanı dışında belediyenin veya ilgili kuruluşların göstereceği yerlere atılmasından sorumludur. Yüklenici bu işlemler için ilgili Belediye veya ilgili kuruluşlardan izin alması gerekli durumlarda her türlü başvuruları ve izinleri alacaktır. Yerleşke içerisindeki çöp kutularına yalnızca evsel atık niteliklerinde olan atıklar atılacaktır. İs süresince ve bitiminde şantiye binaları çevresi, çalışma alanı ve çevresi temiz bir şekilde İdareye teslim edilecektir. 24- Yapılan alt yapı imalatlarının çalışılabilirlik testleri yapılıp yapı denetim görevlisinin onayı alınmadan geri dolgu uygulaması yapılmayacaktır. 26- İş programının İdareye teslimlinde Yüklenicinin gecikmesi halinde gecikilen her gün için günlük gecikme cezasının 1/10'u uygulanır. 27- Yüklenici, sahada uygulama öncesinde her kalem imalat detaylarının İdare onayını müteakip imalatına başlayacaktır. 28- Tüm malzemeler kullanılmamış ve yeni olacaktır. 29- Yüklenici yapım işinin hiç bir aşamasında sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. 30- Şantiye sahası içerisinde ilkyardım müdahalesi yapılabilecek teçhizata sahip acil müdahale seti bulunacaktır. 31- Cezalar kontrol teşkilatının tutacağı tutanakla belirlenir. Her tutanakta en az iki yetkilinin imzası yeterli sayılır. 32- Yapım imalatlarında Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım işleri Genel Şartnamesi ile Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi hükümleri geçerlidir. 33- Elektrik ve tesisat malzemeleri inşaat mahalline ambalajlı olarak getirilecek inşaat tamamlandıktan sonra geçici kabule kadar koruyucu ambalaj örtüleriyle muhafaza edilecektir. 34- Yüklenici şantiye içerisinde işin yapılmasını aksatmayacak alanlarda her türlü şantiye ofislerinin, işçi barınma, depolama ve ihzarat alanlarına ait yerleşim planlarını hazırlayarak İdarenin onayına sunacaktır. 35- İdarenin talep etmesi durumunda inşaatta kullanılan her türlü cihaz, ekipman, aksam, makine, aksesuar, vb. malzemelerin insan sağlığına olumsuz etki yapmadığını belirten raporları İdareye sunacaktır. 36- Yüklenici günlük olarak yaptığı imalatları iş başında bulundurduğu teknik personel tarafından Şantiye Günlük Defterine kayıt edecek ve idarenin kontrol teşkilatına sunulacaktır. Ayrıca Yüklenici şantiye sahasından günlük fotoğraflar çekerek haftanın ilk günü kontrol teşkilatına CD ile teslim edecektir. 37- Teknik Elemanlar İşin Başından Sonuna Kadar Taahhüt Konusu İşe Ait Sigortalı Olacak Olup, Başka Bir İş Yerinde Çalıştırılmayacak Ve Sosyal Güvenlik Kurumundan Sigortaları Sadece bu İş için yaptırılacaktır ayrıca hakediş aşamasında yüklenici firma çalıştırmayı taahhüt ettiği teknik personele ait SGK Prim borçlarını yatırdığına dair ilgili kurumdan onaylı belgeleri sunmak zorundadır. 38- Şantiye sahasında çalışma sırasında ve sonrasında oluşan inşaat atıkları, çöpler vb. maddelerin atılarak sahanın temizlenmesi sözleşme bedeline dahildir. 39- Çıkacak hafriyatın döküleceği yeri idare göstermek zorunda olmayıp Belediyenin göstermiş olduğu yasal döküm sahalarına yüklenici tarafından nakledilecektir. Nakliye bedeli birim fiyatlara dahil olup ayrıca bedel ödenmeyecektir.. 40- Hakediş aşamasında çalışma yapılan alanların imalat öncesi ve sonrası hallerini gösterir fotoğraflarının idareye sunulması zorunludur. 41- Hakediş aşamasında yüklenici firma çalıştırmayı taahhüt ettiği teknik personele ait SGK Prim borçlarını yatırdığına dair ilgili kurumdan onaylı belgeleri sunmak zorundadır. 42- Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici Kabul başlıklı 41. maddesinde ve Kesin Kabul başlıklı 44. maddesinde belirtilen; Kabul eksikliklerinin belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmemesi halinde, sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için Sözleşmenin

25.2 maddesinde yazılan tutarın yarısı (%50 si) oranında günlük ceza olarak kesilecektir. Bu süre Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici Kabul başlıklı 41. maddesinde belirtildiği gibi 30 günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksikliklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksiklikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. 43- İnşaattan çıkan molozlar çuvallanıp çevreyi ve binayı kirletmeyecek şekilde ivedilikle döküm sahasına gönderilecektir ve bu işlem için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 44- Yüklenici imalatları, sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameler ve pozla ifade edilen imalatlar içinde Genel Teknik Şartname ve birim fiyat tariflerine uymak ile mükelleftir. 45- Yüklenici yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uymak zorundadır. 46- İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı vb. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar (altyapı vb.) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır. 47- İdare, yüklenicinin şantiye için kullanacağı elektriği sağlamak zorunda değildir. Yüklenici ilgili elektrik kurumundan elektrik isteğinde bulunacak ve bu elektrik bağlantısı için yapılan her türlü gideri kendisi sağlayacaktır. İşin yapımı sırasında muhtelif imalat işleri ve şantiye personeli tarafından su ve elektrik temini ile bunlara ait bilimum masraflar yükleniciye aittir. Ancak İdarenin müsaadesi alınmak suretiyle yüklenici İdarenin su ve elektriğinden yararlanmak isterse İdare 48 veya 49 de gösterilen iki şekilden birini uygulamakta serbesttir. 48- Yüklenici İdarenin su ve elektriğinden yararlanmak isterse her hakedişin keşif bedeli üzerinden 0,0015 su - 0,0015 elektrik bedeli kesilecektir. 49- Yüklenici İlgili idareden abonelik alabilir veya idarenin uygun görmesi halinde idarenin vereceği su ve elektriğe sayaç taktırmak ve bedelini ödemek sureti ile idarenin elektrik veya suyunu kullanabilir. 50- İdare lüzum gördüğü zaman su ve elektriği kısmen veya tamamen kesebilir. Bundan dolayı yüklenici zarar veya tazminat talebinde bulunamaz. 51- İşin yapımı sırasında çalışılan alanlarda yapılacak imalatlardan dolayı sökülmesi, bozulması gereken imalatların sökülmesi ve çalışır vaziyette olanların yine çalışır vaziyette teslimi Yüklenici tarafından yapılacak ve bu işler için ayrıca herhangi bir ödeme yapılamayacak, teklif bedeline dahil kabul edilecektir. 52- İdare şantiye alanı göstermek zorunda değildir. Ancak şantiye alanını (yüklenici ofisleri , işçi barınakları , araç gereç parkı , depo vs.) idarenin göstermesi halinde güvenlik amaçlı şantiye etrafı en az 1,5 m yüksekliğinde panolarla kapatılacaktır. 53- Yüklenici idarenin talimatı doğrultusunda birden fazla iş mahalinde aynı anda çalışacaktır. İşin devamı için gerekli alet ve ekipmanı iş başında bulundurmak zorunda olup bunun için ayrıca bir bedel talep edemeyecektir. 53-1 İş sırasında her türlü malzemenin nakliye bedelleri birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir. 53-2. İşin Birim Fiyat tarifinde herne yazarsa yazsın iş sırasında her türlü kalıp iskelesi, iş iskelesi birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir. 54- Her beton dökümünde ve şantiyeye farklı zamanlarda gelen her demir sevkiyatından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği yönetmeliklere uygun olarak ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan laboratuvarlarca hem beton hemde demir numuneleri alınacaktır. Sonuçların tamamı idareye teslim edilecektir. Tüm bu işler için ortaya çıkacak giderler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Her ne kadar tüm giderler yüklenici tarafından sağlansa dahi laboratuvar doğrudan idareye karşı sorumlu olacak, idarenin her türlü denetimine açık olacak, idare istediği zaman istediği bilgileri laboratuvardan alacaktır. 55- Proje, mahal açıklamaları ve teknik şartname işin yapılabilmesi için birbirini tamamlayan dokümanlardır. Bir imalatın bunlardan herhangi birinde yer alması yeterlidir. Yaklaşık maliyette imalat miktarlarının eksik olduğu yada pursantaj tablosunda bazı yapılacak imalatların bulunmadığı gibi gerekçelerle yüklenicinin ilave hak iddiasında bulunması mümkün değildir. Ayrıca işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması için gerekli kısımlar yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır. 56- Hakediş aşamasında çalışma yapılan mahallerin imalat sonrası hallerini gösterir fotoğrafların hakediş ekinde idareye sunulması zorunludur. 57- BİNA VE ÇEVRESİ GEÇİCİ KABULE HAZIR OLDUĞUNDA YÜKLENİCİ BİNA VE ÇEVRESİNİN İNCE TEMİZLİĞİNİ YAPACAKTIR. HİÇBİR ŞEKİLDE CAMLARDA, YERLERDE, DUVARLARDA vs. TOZ, HARÇ, KİR vb. OLMAYACAKTIR. BİNA VE ÇEVRESİ TAMAMEN TERTEMİZ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. BU VE BENZERİ TÜM TEMİZLİK İŞLERİ İHALE KAPSAMINDA OLUP YÜKLENİCİYE HİÇBİR EK ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. 58- Hakediş Ödeme Şartları ; Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir. Yüklenici aşağıda belirtilen evrakları İdareye ulaştırdıktan sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesi ne göre Hakediş Raporu düzenlenir. Haftasonu tatilinde çalışma, genel tatil günlerinde çalışma, yıllık izinlerde çalışma, dini bayramlarda çalışma, milli bayramlarda çalışma ve gerekli durumlarda gece çalışma ( beton dökümü vs.) için aylık ödemeye esas puantaj tablosunda İşveren ve İşçi ıslak imzası bulunacaktır. Yapılan fazla çalışmalara dair tüm detaylar bu puantaj tablosunda bulunacaktır. Hiçbir şekilde personele ve işçiye kanun dışı ( elden vs.) ödeme yapılmayacaktır. Tüm ödemeler bankaya yapılacaktır. Anlaşılan maaşlar iş sözleşmesinde belirtilecektir ve İdareye sunulacaktır. Yüklenici, İdarenin ödeme yapmasını beklemeksizin Personelin Maaşlarını her ayın Biri (1) ve Yedi (7) günü arasında Banka Hesaplarına eksiksiz olarak yatıracaktır. Ayın 7. Günü haftasonuna denk geldiği durumlarda devam eden ilk hafta iş gününde ödemeleri gerçekleştirecektir. Yüklenici, İdarenin hakediş ödemelerindeki gecikmeler de dahil olmak üzere hiçbir sebebi gerekçe göstererek Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin ücretlerinin ödenmesini geciktiremez. Personel ücretlerinin ödenmesindeki gecikmenin yukarıda belirtilen süreyi aşması halinde ( tüm personel ücretlerinin eksiksiz olarak) yatırılmayan her bir gün için Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında hakedişden ceza olarak kesilir. ( Ceza kişi başı kesilmeyecektir. Herhangi bir personelde eksik ödeme olması halinde günlük toplam 1 ceza kesilecektir.) Aylık Hakediş yapılırken Yüklenici, İdareye aşağıdaki evrakları teslim edecektir, etmediği taktirde hakediş düzenlemesi evraklar tamamlanıncaya kadar bekletilecektir; • Fatura • All Risk Sigortası Poliçesi ve ödeme dekontları (İşveren ıslak imzalı) • SGK Aylık Hizmet Dökümü (İşveren ıslak imzalı) • SGK Tahakkuk Fişi (İşveren ıslak imzalı) • SGK İşe Giriş Bildirgesi (İşveren ıslak imzalı) • İşçi ile imzalanan hizmet/iş sözleşmesi ve idarenin istemiş olduğu belirsiz süreli iş sözleşmesi ( İşveren ve işçi ıslak imzalı) • Fazla çalışma onay belgesi ve ibraname ( İşveren ve işçi ıslak imzalı) • SGK İşten Ayrılış Bildirgesi (İşveren ıslak imzalı) • Vergi Dairesi ve SGK Borcu Yoktur Belgesi (İşveren ıslak imzalı) • Aylık Ücret Bordrosu: İşçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir. Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin ile İşçinin ıslak imzası bulunacaktır. • Aylık Puantaj (İşçi ve İşveren İmzalı) • Bir önceki aya ait Personel Maaşlarının yatırıldığına dair İşçi ve İşveren İmzalı Banka Dekontu. • Bir önceki aya ait Personelin SGK primlerinin yatırıldığına dair Dekont. (İşveren ıslak imzalı) CezaiHükümler: 1- İdarenin uygun görmediği Yüklenici personelinin veya taşeron elemanının değiştirilme talebinin 10 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde geçecek süre için sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanacaktır. 2- İş güvenlik tedbirlerinin gerekli standartlarda alınmadığının tespiti halinde sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanır. 3- Belirtilen ekipmanların iş başında bulundurulmaması durumunda aşağıda yazılan günlük ekipman bulundurmama cezaları idare tarafından tutanakla kayıt altına alınarak ilk hakedişten kesilecektir. 4- Şantiye sahasında idarenin belirleyeceği alanlar projektörlerle aydınlatılacak, aydınlatmanın yapılmadığının idare tarafından tespiti durumunda sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) si oranında günlük ceza uygulanacaktır. 5- Yüklenici, şantiye sahasında İmalat yapılacak olan mahallerdeki çalışmalar tamamlandıktan sonra bütün malzemeler ve molozlar kaldırılacak, mahaller detaylı temizlenecektir. İmalatı tamamlanıp temizlenmeyen her mahal için sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanacaktır. 6-Sıcak havalarda beton dökümü esnasında ilgili yönetmeliklere uyulacak, elemanların nemli kalması için çuval vb. malzemelerle sarılacak ve sürekli ıslak tutulacaktır. Kolon, perde elemanlar tamamen sarılacak ve sürekli ıslatılarak nemli tutulacaktır. Döşemelerde ise yüzey tamamen kaplanacak ve sürekli nemli tutulacaktır. Tüm bu işlemler en az 7 gün boyunca devam ettirilecektir. Yapılmaması halinde her bir kolon, perde eleman için günlük 500,00 TL, her döşeme için m2 başına 10 TL/m2 ceza uygulanacaktır. Soğuk havalarda beton dökümünde geçerli yönetmeliklere uyularak imalat yapılacaktır. Kolon, perde, döşeme vb. tüm yapı elemanlarını soğuktan koruyacak örtüler sarılacak veya serilecektir. Priz hızlandırıcı, antifriz vb. katkı maddeleri kullanılacaktır. Yapı denetim elemanı bunların tamamının birlikte kullanılmasını isteyebileceği gibi tek başlarına da uygulanmasını yeterli görebilir. Betonun soğuktan ve sıcaktan korumak için alınacak önlemlerin tamamına ait giderler teklif bedeline dahil sayılacak ve hiçbir şekilde yükleniciye bu işler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır. 7- İdare; sınav, kurs, etkinlik vb. nedenlerle her türlü inşaat çalışmasını durdurulmasını isteyebilir. Bu durdurma nedeni ile yaşanan zaman kaybı yüklenicinin istemesi halinde süre uzatımı olarak verilebilecektir. Yüklenici durdurma talimatı olmasına rağmen çalışmaya devam ederse günlük 10.000,00 TL ceza uygulanacaktır. 8- Bu madde boş bırakılmıştır. 9- Bu madde boş bırakılmıştır. 10- Yüklenicinin hatasından dolayı şartname, proje, fen ve sanat kurallarına uygun yapılmayan her türlü imalat veya imalatlar idarenin belirlediği süre içerisinde imalatların cinsine göre yıkılacak, sökülecek vb. ve yeniden imal edilecektir. Belirlenen süre içerisinde yapılmaması halinde (süre miktarını idare belirleyecek, yüklenici hiçbir şekilde sürelere itiraz etmeyecektir) inşaattaki tüm çalışmalar yanlış imalat düzeltilene kadar durdurulacak, herhangi bir yaşanacak süre kaybı hiçbir şekilde işin süresine dahil edilmeyecektir. Belirlenen süre dışına çıkılması halinde çıkılan her gün için sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 11- Alt taşeron çalıştırılmasında sözleşmenin ilgili maddeleri gereği işlemler yapılacaktır. İlgili maddeler her ne şekilde olursa olsun idarenin izni olmadan alt taşeron çalıştırıldığı tespit edilirse, tespitten itibaren çalıştırılan her gün için sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 12- Yapı denetim elemanı hava şartlarının (yağmur, kar yağışı, soğuk ve sıcak hava vb.) başta beton dökümü, harçlı imalatlar, bellirli sıcaklık altında yapılmaması gereken imalatlar için uygun olmadığı görüşünde ise imalat yapılmasına izin vermeyebilir. İzin verilmemesine rağmen imalat yapıldığı tespit edilirse sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 13- Yüklenici, Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin maaşlarını her ayın 1 (bir) ve 15 (ONBEŞ) si arasında Personelin banka hesaplarına yatıracaktır (15. gün hafta sonuna denk geldiği durumda devam eden iş günü dikkate alınacaktır). Yüklenici, İdarenin hakediş ödemelerindeki gecikmeler de dahil olmak üzere hiçbir sebebi gerekçe göstererek Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin ücretlerinin ödenmesini geciktiremez. Personel ücretlerinin ödenmesindeki gecikmenin yukarıda belirtilen süreyi aşması halinde ( tüm personel ücretlerinin eksiksiz olarak) yatırılmayan her bir gün için Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında hakedişden ceza olarak kesilir. ( Ceza kişi başı kesilmeyecektir. Herhangi bir personelde eksik ödeme olması halinde günlük toplam 1 ceza kesilecektir.) 14- Şantiye içerisinde yüklenici tarafından idarenin kullanımı amacıyla ofis binası hazırlanacaktır. Ofis binasının yer tesliminden itibaren 30 gün içerisinde hazırlanmamsı veya istenilen hizmeti vermemesi durumunda Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza hakedişden ceza olarak kesilir.

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

25.2 maddesinde yazılan tutarın yarısı (%50 si) oranında günlük ceza olarak kesilecektir. Bu süre Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici Kabul başlıklı 41. maddesinde belirtildiği gibi 30 günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksikliklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksiklikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. 43- İnşaattan çıkan molozlar çuvallanıp çevreyi ve binayı kirletmeyecek şekilde ivedilikle döküm sahasına gönderilecektir ve bu işlem için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 44- Yüklenici imalatları, sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameler ve pozla ifade edilen imalatlar içinde Genel Teknik Şartname ve birim fiyat tariflerine uymak ile mükelleftir. 45- Yüklenici yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uymak zorundadır. 46- İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı vb. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar (altyapı vb.) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır. 47- İdare, yüklenicinin şantiye için kullanacağı elektriği sağlamak zorunda değildir. Yüklenici ilgili elektrik kurumundan elektrik isteğinde bulunacak ve bu elektrik bağlantısı için yapılan her türlü gideri kendisi sağlayacaktır. İşin yapımı sırasında muhtelif imalat işleri ve şantiye personeli tarafından su ve elektrik temini ile bunlara ait bilimum masraflar yükleniciye aittir. Ancak İdarenin müsaadesi alınmak suretiyle yüklenici İdarenin su ve elektriğinden yararlanmak isterse İdare 48 veya 49 de gösterilen iki şekilden birini uygulamakta serbesttir. 48- Yüklenici İdarenin su ve elektriğinden yararlanmak isterse her hakedişin keşif bedeli üzerinden 0,0015 su - 0,0015 elektrik bedeli kesilecektir. 49- Yüklenici İlgili idareden abonelik alabilir veya idarenin uygun görmesi halinde idarenin vereceği su ve elektriğe sayaç taktırmak ve bedelini ödemek sureti ile idarenin elektrik veya suyunu kullanabilir. 50- İdare lüzum gördüğü zaman su ve elektriği kısmen veya tamamen kesebilir. Bundan dolayı yüklenici zarar veya tazminat talebinde bulunamaz. 51- İşin yapımı sırasında çalışılan alanlarda yapılacak imalatlardan dolayı sökülmesi, bozulması gereken imalatların sökülmesi ve çalışır vaziyette olanların yine çalışır vaziyette teslimi Yüklenici tarafından yapılacak ve bu işler için ayrıca herhangi bir ödeme yapılamayacak, teklif bedeline dahil kabul edilecektir. 52- İdare şantiye alanı göstermek zorunda değildir. Ancak şantiye alanını (yüklenici ofisleri , işçi barınakları , araç gereç parkı , depo vs.) idarenin göstermesi halinde güvenlik amaçlı şantiye etrafı en az 1,5 m yüksekliğinde panolarla kapatılacaktır. 53- Yüklenici idarenin talimatı doğrultusunda birden fazla iş mahalinde aynı anda çalışacaktır. İşin devamı için gerekli alet ve ekipmanı iş başında bulundurmak zorunda olup bunun için ayrıca bir bedel talep edemeyecektir. 53-1 İş sırasında her türlü malzemenin nakliye bedelleri birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir. 53-2. İşin Birim Fiyat tarifinde herne yazarsa yazsın iş sırasında her türlü kalıp iskelesi, iş iskelesi birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir. 54- Her beton dökümünde ve şantiyeye farklı zamanlarda gelen her demir sevkiyatından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği yönetmeliklere uygun olarak ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan laboratuvarlarca hem beton hemde demir numuneleri alınacaktır. Sonuçların tamamı idareye teslim edilecektir. Tüm bu işler için ortaya çıkacak giderler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Her ne kadar tüm giderler yüklenici tarafından sağlansa dahi laboratuvar doğrudan idareye karşı sorumlu olacak, idarenin her türlü denetimine açık olacak, idare istediği zaman istediği bilgileri laboratuvardan alacaktır. 55- Proje, mahal açıklamaları ve teknik şartname işin yapılabilmesi için birbirini tamamlayan dokümanlardır. Bir imalatın bunlardan herhangi birinde yer alması yeterlidir. Yaklaşık maliyette imalat miktarlarının eksik olduğu yada pursantaj tablosunda bazı yapılacak imalatların bulunmadığı gibi gerekçelerle yüklenicinin ilave hak iddiasında bulunması mümkün değildir. Ayrıca işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması için gerekli kısımlar yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır. 56- Hakediş aşamasında çalışma yapılan mahallerin imalat sonrası hallerini gösterir fotoğrafların hakediş ekinde idareye sunulması zorunludur. 57- BİNA VE ÇEVRESİ GEÇİCİ KABULE HAZIR OLDUĞUNDA YÜKLENİCİ BİNA VE ÇEVRESİNİN İNCE TEMİZLİĞİNİ YAPACAKTIR. HİÇBİR ŞEKİLDE CAMLARDA, YERLERDE, DUVARLARDA vs. TOZ, HARÇ, KİR vb. OLMAYACAKTIR. BİNA VE ÇEVRESİ TAMAMEN TERTEMİZ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. BU VE BENZERİ TÜM TEMİZLİK İŞLERİ İHALE KAPSAMINDA OLUP YÜKLENİCİYE HİÇBİR EK ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. 58- Hakediş Ödeme Şartları ; Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir. Yüklenici aşağıda belirtilen evrakları İdareye ulaştırdıktan sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesi ne göre Hakediş Raporu düzenlenir. Haftasonu tatilinde çalışma, genel tatil günlerinde çalışma, yıllık izinlerde çalışma, dini bayramlarda çalışma, milli bayramlarda çalışma ve gerekli durumlarda gece çalışma ( beton dökümü vs.) için aylık ödemeye esas puantaj tablosunda İşveren ve İşçi ıslak imzası bulunacaktır. Yapılan fazla çalışmalara dair tüm detaylar bu puantaj tablosunda bulunacaktır. Hiçbir şekilde personele ve işçiye kanun dışı ( elden vs.) ödeme yapılmayacaktır. Tüm ödemeler bankaya yapılacaktır. Anlaşılan maaşlar iş sözleşmesinde belirtilecektir ve İdareye sunulacaktır. Yüklenici, İdarenin ödeme yapmasını beklemeksizin Personelin Maaşlarını her ayın Biri (1) ve Yedi (7) günü arasında Banka Hesaplarına eksiksiz olarak yatıracaktır. Ayın 7. Günü haftasonuna denk geldiği durumlarda devam eden ilk hafta iş gününde ödemeleri gerçekleştirecektir. Yüklenici, İdarenin hakediş ödemelerindeki gecikmeler de dahil olmak üzere hiçbir sebebi gerekçe göstererek Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin ücretlerinin ödenmesini geciktiremez. Personel ücretlerinin ödenmesindeki gecikmenin yukarıda belirtilen süreyi aşması halinde ( tüm personel ücretlerinin eksiksiz olarak) yatırılmayan her bir gün için Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında hakedişden ceza olarak kesilir. ( Ceza kişi başı kesilmeyecektir. Herhangi bir personelde eksik ödeme olması halinde günlük toplam 1 ceza kesilecektir.) Aylık Hakediş yapılırken Yüklenici, İdareye aşağıdaki evrakları teslim edecektir, etmediği taktirde hakediş düzenlemesi evraklar tamamlanıncaya kadar bekletilecektir; • Fatura • All Risk Sigortası Poliçesi ve ödeme dekontları (İşveren ıslak imzalı) • SGK Aylık Hizmet Dökümü (İşveren ıslak imzalı) • SGK Tahakkuk Fişi (İşveren ıslak imzalı) • SGK İşe Giriş Bildirgesi (İşveren ıslak imzalı) • İşçi ile imzalanan hizmet/iş sözleşmesi ve idarenin istemiş olduğu belirsiz süreli iş sözleşmesi ( İşveren ve işçi ıslak imzalı) • Fazla çalışma onay belgesi ve ibraname ( İşveren ve işçi ıslak imzalı) • SGK İşten Ayrılış Bildirgesi (İşveren ıslak imzalı) • Vergi Dairesi ve SGK Borcu Yoktur Belgesi (İşveren ıslak imzalı) • Aylık Ücret Bordrosu: İşçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir. Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin ile İşçinin ıslak imzası bulunacaktır. • Aylık Puantaj (İşçi ve İşveren İmzalı) • Bir önceki aya ait Personel Maaşlarının yatırıldığına dair İşçi ve İşveren İmzalı Banka Dekontu. • Bir önceki aya ait Personelin SGK primlerinin yatırıldığına dair Dekont. (İşveren ıslak imzalı) CezaiHükümler: 1- İdarenin uygun görmediği Yüklenici personelinin veya taşeron elemanının değiştirilme talebinin 10 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde geçecek süre için sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanacaktır. 2- İş güvenlik tedbirlerinin gerekli standartlarda alınmadığının tespiti halinde sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanır. 3- Belirtilen ekipmanların iş başında bulundurulmaması durumunda aşağıda yazılan günlük ekipman bulundurmama cezaları idare tarafından tutanakla kayıt altına alınarak ilk hakedişten kesilecektir. 4- Şantiye sahasında idarenin belirleyeceği alanlar projektörlerle aydınlatılacak, aydınlatmanın yapılmadığının idare tarafından tespiti durumunda sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) si oranında günlük ceza uygulanacaktır. 5- Yüklenici, şantiye sahasında İmalat yapılacak olan mahallerdeki çalışmalar tamamlandıktan sonra bütün malzemeler ve molozlar kaldırılacak, mahaller detaylı temizlenecektir. İmalatı tamamlanıp temizlenmeyen her mahal için sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanacaktır. 6-Sıcak havalarda beton dökümü esnasında ilgili yönetmeliklere uyulacak, elemanların nemli kalması için çuval vb. malzemelerle sarılacak ve sürekli ıslak tutulacaktır. Kolon, perde elemanlar tamamen sarılacak ve sürekli ıslatılarak nemli tutulacaktır. Döşemelerde ise yüzey tamamen kaplanacak ve sürekli nemli tutulacaktır. Tüm bu işlemler en az 7 gün boyunca devam ettirilecektir. Yapılmaması halinde her bir kolon, perde eleman için günlük 500,00 TL, her döşeme için m2 başına 10 TL/m2 ceza uygulanacaktır. Soğuk havalarda beton dökümünde geçerli yönetmeliklere uyularak imalat yapılacaktır. Kolon, perde, döşeme vb. tüm yapı elemanlarını soğuktan koruyacak örtüler sarılacak veya serilecektir. Priz hızlandırıcı, antifriz vb. katkı maddeleri kullanılacaktır. Yapı denetim elemanı bunların tamamının birlikte kullanılmasını isteyebileceği gibi tek başlarına da uygulanmasını yeterli görebilir. Betonun soğuktan ve sıcaktan korumak için alınacak önlemlerin tamamına ait giderler teklif bedeline dahil sayılacak ve hiçbir şekilde yükleniciye bu işler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır. 7- İdare; sınav, kurs, etkinlik vb. nedenlerle her türlü inşaat çalışmasını durdurulmasını isteyebilir. Bu durdurma nedeni ile yaşanan zaman kaybı yüklenicinin istemesi halinde süre uzatımı olarak verilebilecektir. Yüklenici durdurma talimatı olmasına rağmen çalışmaya devam ederse günlük 10.000,00 TL ceza uygulanacaktır. 8- Bu madde boş bırakılmıştır. 9- Bu madde boş bırakılmıştır. 10- Yüklenicinin hatasından dolayı şartname, proje, fen ve sanat kurallarına uygun yapılmayan her türlü imalat veya imalatlar idarenin belirlediği süre içerisinde imalatların cinsine göre yıkılacak, sökülecek vb. ve yeniden imal edilecektir. Belirlenen süre içerisinde yapılmaması halinde (süre miktarını idare belirleyecek, yüklenici hiçbir şekilde sürelere itiraz etmeyecektir) inşaattaki tüm çalışmalar yanlış imalat düzeltilene kadar durdurulacak, herhangi bir yaşanacak süre kaybı hiçbir şekilde işin süresine dahil edilmeyecektir. Belirlenen süre dışına çıkılması halinde çıkılan her gün için sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 11- Alt taşeron çalıştırılmasında sözleşmenin ilgili maddeleri gereği işlemler yapılacaktır. İlgili maddeler her ne şekilde olursa olsun idarenin izni olmadan alt taşeron çalıştırıldığı tespit edilirse, tespitten itibaren çalıştırılan her gün için sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 12- Yapı denetim elemanı hava şartlarının (yağmur, kar yağışı, soğuk ve sıcak hava vb.) başta beton dökümü, harçlı imalatlar, bellirli sıcaklık altında yapılmaması gereken imalatlar için uygun olmadığı görüşünde ise imalat yapılmasına izin vermeyebilir. İzin verilmemesine rağmen imalat yapıldığı tespit edilirse sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 13- Yüklenici, Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin maaşlarını her ayın 1 (bir) ve 15 (ONBEŞ) si arasında Personelin banka hesaplarına yatıracaktır (15. gün hafta sonuna denk geldiği durumda devam eden iş günü dikkate alınacaktır). Yüklenici, İdarenin hakediş ödemelerindeki gecikmeler de dahil olmak üzere hiçbir sebebi gerekçe göstererek Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin ücretlerinin ödenmesini geciktiremez. Personel ücretlerinin ödenmesindeki gecikmenin yukarıda belirtilen süreyi aşması halinde ( tüm personel ücretlerinin eksiksiz olarak) yatırılmayan her bir gün için Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında hakedişden ceza olarak kesilir. ( Ceza kişi başı kesilmeyecektir. Herhangi bir personelde eksik ödeme olması halinde günlük toplam 1 ceza kesilecektir.) 14- Şantiye içerisinde yüklenici tarafından idarenin kullanımı amacıyla ofis binası hazırlanacaktır. Ofis binasının yer tesliminden itibaren 30 gün içerisinde hazırlanmamsı veya istenilen hizmeti vermemesi durumunda Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza hakedişden ceza olarak kesilir.

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. İşin adı : Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2026 yılı MUHTELİF İŞLER İLE BAKIM ONARIM

3.2. İşin yapılma yeri: SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta DÜZCE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

2.1. İdarenin

2.1. İdarenin

2.2. Yüklenicinin

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAP’ta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

3.1. İşin adı : Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2026 yılı MUHTELİF İŞLER İLE BAKIM ONARIM

3.2. İşin yapılma yeri: SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan ön projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler.

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 ( Beş ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 110 ( YüzOn ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler 0 - 0 tarihleri arasındaki 0 ( sıfır ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici, ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

11.1. Yüklenicinin hakedişi STARATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç 30 gün içinde ödeme yapılır. Maliye Bakanlığının ödenek serbestlik durumu dikkate alınarak ödeme yapılacaktır. ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır. Ancak, mücbir sebepler veya idareden kaynaklanan nedenlerle işin bitim tarihinin süre uzatımı verilmek suretiyle uzatılması halinde, yürürlükte bulunan fiyat farkına ilişkin esaslar dikkate alınarak fiyat farkı hesaplanacaktır.

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

20.1. Teminat süresi 16 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

23.1. Yüklenici,

23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki “Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesi”nde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,06 ( on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,06 ( on binde altı ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ 1 – (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / .), A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL / .).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncellenen rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20’yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1’ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır.

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncellenen rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; yapılan iş tutarının % 3’ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3’ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; yapılan iş tutarının % 3’ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3’ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde DÜZCE mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde DÜZCE mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

33.1. DİĞER HUSUSLAR 1- Düzce Üniversitesi yerleşke sınırları içerisinde işin başından sonuna kadar, Düzce Üniversitesi Güvenlik Birimine ait tüm güvenlik kurallarına uyulacaktır. Kampus alanı girişinde bulunan nizamiyeden iş yerine (şantiye alanına ulaşmak için) giriş, çıkış koşullarını İdare belirler. (Bu koşullar şantiye alanına giriş ve çıkış saatleri kontrolü anlamında değildir.) Yüklenici, İdarenin belirlediği bu koşullara uymak zorundadır. İş yerinin ve çalışan personelinin güvenliği ile İdarenin belirlediği kurallara uyulmasında Yüklenici, doğrudan tek başına sorumludur. Yüklenici kendisine verilen projelere istinaden; köşe koordinatlarını tespit çalışmalarını ve aplikasyon için gerekli topografik çalışmaları yapacak ve İdarenin onayını alacaktır. Bu işlemlerin işe başlama tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Aynı süre içinde Yüklenici, işyerine ulaşım için şantiye servis yol veya yollarına ait yol aplikasyonlarını da tamamlayacaktır. Yüklenici yol veya altyapı imalatları gibi diğer bütün aktivitelere ve kazı işlerine başlanılması öncesinde İdarenin ve gerekiyor ise Resmi Kurum ve Kuruluşlarının onayını alması gerekmektedir. İşlerin zamanında tamamlanabilmesi için bu işlemlerin işe başlama tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Yüklenici tarafından tamamlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen çalışmalara ait işlemlerin Yüklenici? nin genel giderlerine dahil edildiği kabul edilecek olup, bu işlemler ile ilgili olarak Yüklenici? ye ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 2- Yüklenici; şantiye ofisi, yapı denetim görevlileri ofisi, kapalı depo binaları, açık malzeme depolama alanları, geri kazanılabilir katı atık deposu vs gibi tesisleri gösteren şantiye planını, işe başlama tarihinden sonraki ilk 7 (yedi) gün içinde İdareye sunacaktır. İdarenin onayını müteakip, şantiye planında yer alan tesisleri kurmaya başlayacak ve döşenmiş olarak, işe başlama tarihinden sonraki en geç 2 (iki) hafta içinde tamamlanmış olarak bu tesislerin inşaatını bitirecektir. Yüklenici; iş süresi boyunca inşaatta kullanacağı İdareden onaylı malzemelerin açılmamış paket ve / veya kullanılmamış ürün numunelerini saklayacağı bir depo temin edecek ve bu depoda iş sonuna kadar bu numunelerin muhafazasını sağlayacaktır. Şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinin güvenliği, bakımı ve ısıtmasından Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici şantiye ofisi, yapı denetim görevlileri ofisi ve diğer tesislerini Sözleşmenin sonuna kadar, işyerinde çalışır vaziyette tutacak ve İdarenin onayı alınmadıkça söküp bir başka yere taşıyamayacaktır. Şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinde, inşaat ekipman ve malzemelerinin depolanması kesinlikle yasaktır. Bu tür malzeme ve ekipmanlar şantiye planında gösterilen ilgili yerlerde bulundurulacaktır. Şantiye sınırları içinde inşa edilen şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinin içinde yangın söndürme cihazları, gerekiyor ise jeneratör, WC, aydınlatma, su temini, şantiye elektrik aboneliği vs. gibi gerekli tesisler Yüklenici tarafından karşılanacak ve işletilecektir. Yüklenici, şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinde yeterli sayıda telefon, faks ve bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, çizici, fotokopi makinesi gibi ekipmanları temin edecektir. Yüklenicinin genel giderleri dahilinde sayıldığından, Yükleniciye bu tesisler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Şantiye tesisleri ve diğer ilgili ekipman ve taşınmaz malların sökülmesi ve taşınması ile şantiye sahasının temizlenmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. İdare; işin Sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasına müteakip Yüklenici firmaya işin başlangıcında kurmuş olduğu şantiye tesislerinin sökülmesi ve taşınması için 15 gün süre verecektir. 3- İşyerine ulaşım Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici kamu ulaşım yollarının kullanımı veya kendi servis yollarını açmak ile ilgili her türlü kural ve yönetmeliklere uyacak ve İdarenin göstereceği güzergâha (Altyapı Projeleri içinde ? Şantiye Servis Yolu? paftasında) kendi servis yollarını açacaktır. Yüklenicinin kendi servis yollarını açması, gerekli tüm emniyet önlemlerini alması, İdarenin gerekli görmesi durumunda (yapılacak imalatın varsa diğer ulaşımı etkilememesi için İdare onayı alınacaktır.) servis yolu başlangıcından şantiye sahasına kadar olan mesafede İdarece gerekli görülürse yolun her iki tarafına 1,5-2 mt. yüksekliğinde panel çit, tel çit veya buna benzer malzemelerle kapatılarak güvenliği sağlanması, gerekli görülen yerlere uyarıcı levhaların takılması, geçici tesis veya gerekli onarımların yapılması, vb. işlemler ile bu yolların kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer bütün masraflar Yüklenici tarafından karşılanacak olup herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici, bu işlemlerden dolayı veya bunlara bağlı olarak oluşan her türlü iddia, talep, dava zarar-ziyan, maliyet, masraf ve diğer tüm harcamalardan kendisi sorumlu olacaktır. İşin tamamlanmasına müteakip İdare, Yükleniciden isin başlangıcında açmış olduğu servis yolunu eski haline getirmesini isteyebilir. Yüklenicinin işyerine ulaşım için açmış olduğu servis yolunu İdarenin talebi olması halinde eski haline getirmesi Yüklenicinin sorumluluğunda olup bu iş için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 5- Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı malzemeler birinci sınıf olacak ve TSE, CE belgeli en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzemenin kullanımına onayı verilmeyecektir 6- Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır 7- Geçici İşgal: Söz konusu işte kısmi kabul öngörülmemiştir. Ancak, yüklenicinin tamamladığı kısımları İdarece teslim alınmak istenmesi durumunda, geçici işgal yapılarak biten iş kısımları yapılacak tespit sonucunda, geçici kabulden önce idarece kullanılacaktır. 8- Yapılan tüm işler ( boru hatları, rögar ve ızgara noktaları, yol ve kaldırım imalatları, elektrik, mekanik vb. hatları) koordinatlı olarak ( GPS vb. aletler kullanılarak) vaziyet planı üzerinde gösterilecek ve projeleri hazırlanacaktır. Ayrıca Bu iş kapsamında uygulamada ihtiyaç duyulması halinde yaptırılacak ek proje, hesap, rapor ve etütler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 9- Yapılacak her türlü imalat idarenin göstereceği alanlarda uygulanacak olup yüklenici her arazi şartında çalışacaktır. 10- Çalışılacak alanlarda doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet sağlayıcı kurumlara ait altyapılar ile üniversiteye ait su, kanalizasyon, elektrik, internet hatlarına verilecek her türlü hasardan yüklenici sorumlu olup ortaya çıkacak her türlü maddi hasarı yüklenici ödemekle yükümlüdür.( Projesi idaremizde bulunmayan üniversiteye veya diğer kurumlara ait altyapı hatlarının tespitinden idare sorumlu değildir) 11- Çalışılacak sahalarda 10. maddede sıralanan şebekelerin ortaya çıkması halinde bunların askıya alınması, korunması, çalışmalar bittikten sonra bu hatların eski haline getirilmesinden ( kum dolgu yapılması, güvenlik bantlarının çekilmesi vb. ) yüklenici sorumludur. 12- Çalışma sahalarında imalatlar yapılırken mal ve can güvenliğini korumaya yönelik tedbirleri yüklenici almakla yükümlü olup ortaya çıkacak her türlü maddi ve manevi zararları yüklenici karşılamak zorundadır. İdare tarafından yapılan kontrollerde ilgili yasa gereği gerekli tedbirlerin alınmadığının görülmesi durumunda İdare işi durdurma yetkisine sahip olacaktır. İş durdurma durumunda geçen süre için yüklenici tarafından süre uzatımı talep edilemeyecektir. 13- Şantiye sahasında 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" göre her türlü iş sağlığı ve güvenlik tedbiri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici firma; iş yerinde çalıştırılacak işçilerin iş güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili her türlü koruyucu ve önleyici teçhizatı (kask, emniyet kemeri, iskele, ayakkabı vb.) iş yerinde bulundurulacak ve işçilerin kullanmasını sağlayacaktır. İşyerinde olacak her türlü iş kazası kanuni süresi içerisinde yüklenici firma tarafından ilgili Kurumlara bildirilecektir. 14- İşin devamı sırasında yüklenici firma; İş yeri mahallinin can ve mal emniyeti ile trafik güvenliğini teminle yükümlüdür. İşin devamı sırasında yüklenici Levha, ışık uyarıcı, ışıklı levha, trafik ikaz ve yönlendiricisi vs.gibi trafiği yönlendirici alet ve edevatı iş yerinde bulunduracaktır. Levha, ışık uyarıcı, ışıklı levha, trafik ikaz ve yönlendiricisi vs. gibi önlemlerinin alınmamasından doğacak zarar ve ziyandan (mali, idari, hukuki sorumluluk) müteahhit sorumludur. 15- Yapılacak kazıların etrafının güvenlik şeritleriyle çevrilmesi, gece aydınlatmasının yapılması, uyarı levhalarının konulmasından yüklenici sorumludur. Her ne kadar alınan tedbirlere rağmen işin devamı sırasında meydana gelebilecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kayıpları ile üçüncü kişilere verilecek her türlü zarardan doğabilecek maddi ve manevi tazminat ve cezai sorumluluklardan yüklenici sorumludur. Böyle bir durumda yüklenici tüm sorumluluğu aldığını kabul eder. Bu konuda idareye hiçbir sorumluluk yüklenemez. 16- Yer teslim tarihinden iş bitim tarihine kadar olan süreçte işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle; işçilerle çevrede bulunan diğer kişilerin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından, işçilerin baret ve kemer takmak, gerekli güvenlik uyarı levhalarına uymak, işyeri sahasının temiz ve düzenli olmasını sağlamak, inşaat sahasının gece aydınlatılmasını sağlamak ve inşaat sahası çevresinde bulunan diğer kişilerin inşaat sahasına girişini önleyecek şekilde 1,5-2 mt. yüksekliğinde saç panellerle kapatılarak güvenliğin sağlanmasından, uyarıcı levhaların saç panellere ve inşaatın ilgili yerlerine takılmasından vb. gibi kaza önleyici tedfbirlerin alınmasından bütün masrafları kendisine ait olmak üzere Yüklenici sorumludur. İş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel yasal mevzuata (tüzük ve yönetmeliklere) aynen uyulacaktır. Yüklenici, işin devamı süresince kaza, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek ve inşaat esnasında hem kendi yaptığı hem de çevre binalarla ilgili her türlü emniyet tedbirleri almak amacıyla her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Bu emniyet tedbirleri kapsamında proje gerektirecek bir imalat varsa önce projeleri İdareye onaylatacak daha sonra imalatı yapacaktır. Emniyet tedbirlerini almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğundan bu çerçevede yapılan imalat için ilave bir bedel ödenmeyecektir. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle işin devamı sırasında meydana gelebilecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kayıpları ile üçüncü kişilere verilecek her türlü zarardan doğabilecek maddi ve manevi tazminat ve cezai sorumluluklardan Yüklenici sorumludur. Böyle bir durumda Yüklenici tüm sorumluluğu aldığını kabul eder. Bu konuda İdareye hiçbir sorumluluk yüklenemez. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve İdare tarafından kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. 17- Yüklenici işin imalatların yapımı için gerekli (ihale dokümanında yer alan ve almayan) her türlü araç, gereç, makina, teçhizat, alet, edevat, kalifiye usta, teknik personeller ve işçileri işbaşında bulunduracaktır. 18- Yüklenici şantiye sahasındaki tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Güvenlik zaafından dolayı şantiye sahasında oluşabilecek her türlü olumsuz durumdan yüklenici firma sorumlu olacaktır. 19- Yüklenicinin işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapması esas olup, belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. 21- Boru hatlarının döşeme esnasında içlerinin dolmaması için özel dikkat sarfedilecektir. Boru başını bağlamadan önce bir önceki borunun içi kontrol edilecek içinde herhangi bir madde var ise temizlenecek. Döşeme işine ara verildiğinde veya gün sonunda döşenmekte olan boru hattının mutlaka ağızları geçici kapaklar ile kapatılacaktır. Ayrıca yeraltı suyu, yağış ve sel sularının boruya dolmaması için gerekli önlem alınacaktır. 22- Yüklenici, işlerin yapımı sırasında, İş sonu çizimlerinin (AS-BUILT) hazırlanması için gerekli tüm bilgileri kaydedecektir. Bu güncellenmiş çizimler ve diğer belgeler, ozalit kopya olarak işin yapımı süresince her zaman İdarenin denetimine hazır tutulacaktır. İş sonu çizim ve dokümanlarının nihai nüshası, üç CD, üç ozalit kopya olarak Geçici Kabulden sonra bir ay içinde teslim edilecektir. Yüklenici iş sonu çizimleri ile birlikte; yerleşim projeleri, şema ve hat diyagramları, detaylı açıklamalar, özellikli işletme talimatı, özellikli bakım kullanım talimatı, bütün test tiplerinin detaylı kayıtları, kurulmuş olan bütün tesisler için şart koşulan parçalar listelerini İdareye teslim edecektir. Bu el kitaplarındaki bütün bilgiler, temin edilen tesis ve ekipmanlara özgün olarak hazırlanacak olup, imalatçının genel literatüründe mevcut olabilecek ilgisiz konulardan arınmış olacaktır. Yükleniciye bu iş için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 23- Yüklenici, işin yapıldığı alanlarda işin süresi boyunca geri kazanılabilir katı atıkların (plastik, kağıt, metal, cam, vb.) ve tehlikeli atıkların (mastik ve silikon kutuları, boya-tiner kutu ve tenekeleri, bitümlü örtü artıkları, flüoresan lamba vb.) şantiye alanında düzenli olarak depolanmasını ve belli aralıklarla kampus alanı dışında belediyenin veya ilgili kuruluşların göstereceği yerlere atılmasından sorumludur. Yüklenici bu işlemler için ilgili Belediye veya ilgili kuruluşlardan izin alması gerekli durumlarda her türlü başvuruları ve izinleri alacaktır. Yerleşke içerisindeki çöp kutularına yalnızca evsel atık niteliklerinde olan atıklar atılacaktır. İs süresince ve bitiminde şantiye binaları çevresi, çalışma alanı ve çevresi temiz bir şekilde İdareye teslim edilecektir. 24- Yapılan alt yapı imalatlarının çalışılabilirlik testleri yapılıp yapı denetim görevlisinin onayı alınmadan geri dolgu uygulaması yapılmayacaktır. 26- İş programının İdareye teslimlinde Yüklenicinin gecikmesi halinde gecikilen her gün için günlük gecikme cezasının 1/10'u uygulanır. 27- Yüklenici, sahada uygulama öncesinde her kalem imalat detaylarının İdare onayını müteakip imalatına başlayacaktır. 28- Tüm malzemeler kullanılmamış ve yeni olacaktır. 29- Yüklenici yapım işinin hiç bir aşamasında sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. 30- Şantiye sahası içerisinde ilkyardım müdahalesi yapılabilecek teçhizata sahip acil müdahale seti bulunacaktır. 31- Cezalar kontrol teşkilatının tutacağı tutanakla belirlenir. Her tutanakta en az iki yetkilinin imzası yeterli sayılır. 32- Yapım imalatlarında Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım işleri Genel Şartnamesi ile Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi hükümleri geçerlidir. 33- Elektrik ve tesisat malzemeleri inşaat mahalline ambalajlı olarak getirilecek inşaat tamamlandıktan sonra geçici kabule kadar koruyucu ambalaj örtüleriyle muhafaza edilecektir. 34- Yüklenici şantiye içerisinde işin yapılmasını aksatmayacak alanlarda her türlü şantiye ofislerinin, işçi barınma, depolama ve ihzarat alanlarına ait yerleşim planlarını hazırlayarak İdarenin onayına sunacaktır. 35- İdarenin talep etmesi durumunda inşaatta kullanılan her türlü cihaz, ekipman, aksam, makine, aksesuar, vb. malzemelerin insan sağlığına olumsuz etki yapmadığını belirten raporları İdareye sunacaktır. 36- Yüklenici günlük olarak yaptığı imalatları iş başında bulundurduğu teknik personel tarafından Şantiye Günlük Defterine kayıt edecek ve idarenin kontrol teşkilatına sunulacaktır. Ayrıca Yüklenici şantiye sahasından günlük fotoğraflar çekerek haftanın ilk günü kontrol teşkilatına CD ile teslim edecektir. 37- Teknik Elemanlar İşin Başından Sonuna Kadar Taahhüt Konusu İşe Ait Sigortalı Olacak Olup, Başka Bir İş Yerinde Çalıştırılmayacak Ve Sosyal Güvenlik Kurumundan Sigortaları Sadece bu İş için yaptırılacaktır ayrıca hakediş aşamasında yüklenici firma çalıştırmayı taahhüt ettiği teknik personele ait SGK Prim borçlarını yatırdığına dair ilgili kurumdan onaylı belgeleri sunmak zorundadır. 38- Şantiye sahasında çalışma sırasında ve sonrasında oluşan inşaat atıkları, çöpler vb. maddelerin atılarak sahanın temizlenmesi sözleşme bedeline dahildir. 39- Çıkacak hafriyatın döküleceği yeri idare göstermek zorunda olmayıp Belediyenin göstermiş olduğu yasal döküm sahalarına yüklenici tarafından nakledilecektir. Nakliye bedeli birim fiyatlara dahil olup ayrıca bedel ödenmeyecektir.. 40- Hakediş aşamasında çalışma yapılan alanların imalat öncesi ve sonrası hallerini gösterir fotoğraflarının idareye sunulması zorunludur. 41- Hakediş aşamasında yüklenici firma çalıştırmayı taahhüt ettiği teknik personele ait SGK Prim borçlarını yatırdığına dair ilgili kurumdan onaylı belgeleri sunmak zorundadır. 42- Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici Kabul başlıklı 41. maddesinde ve Kesin Kabul başlıklı 44. maddesinde belirtilen; Kabul eksikliklerinin belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmemesi halinde, sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için Sözleşmenin

25.2 maddesinde yazılan tutarın yarısı (%50 si) oranında günlük ceza olarak kesilecektir. Bu süre Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici Kabul başlıklı 41. maddesinde belirtildiği gibi 30 günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksikliklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksiklikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. 43- İnşaattan çıkan molozlar çuvallanıp çevreyi ve binayı kirletmeyecek şekilde ivedilikle döküm sahasına gönderilecektir ve bu işlem için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 44- Yüklenici imalatları, sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameler ve pozla ifade edilen imalatlar içinde Genel Teknik Şartname ve birim fiyat tariflerine uymak ile mükelleftir. 45- Yüklenici yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uymak zorundadır. 46- İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı vb. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar (altyapı vb.) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır. 47- İdare, yüklenicinin şantiye için kullanacağı elektriği sağlamak zorunda değildir. Yüklenici ilgili elektrik kurumundan elektrik isteğinde bulunacak ve bu elektrik bağlantısı için yapılan her türlü gideri kendisi sağlayacaktır. İşin yapımı sırasında muhtelif imalat işleri ve şantiye personeli tarafından su ve elektrik temini ile bunlara ait bilimum masraflar yükleniciye aittir. Ancak İdarenin müsaadesi alınmak suretiyle yüklenici İdarenin su ve elektriğinden yararlanmak isterse İdare 48 veya 49 de gösterilen iki şekilden birini uygulamakta serbesttir. 48- Yüklenici İdarenin su ve elektriğinden yararlanmak isterse her hakedişin keşif bedeli üzerinden 0,0015 su - 0,0015 elektrik bedeli kesilecektir. 49- Yüklenici İlgili idareden abonelik alabilir veya idarenin uygun görmesi halinde idarenin vereceği su ve elektriğe sayaç taktırmak ve bedelini ödemek sureti ile idarenin elektrik veya suyunu kullanabilir. 50- İdare lüzum gördüğü zaman su ve elektriği kısmen veya tamamen kesebilir. Bundan dolayı yüklenici zarar veya tazminat talebinde bulunamaz. 51- İşin yapımı sırasında çalışılan alanlarda yapılacak imalatlardan dolayı sökülmesi, bozulması gereken imalatların sökülmesi ve çalışır vaziyette olanların yine çalışır vaziyette teslimi Yüklenici tarafından yapılacak ve bu işler için ayrıca herhangi bir ödeme yapılamayacak, teklif bedeline dahil kabul edilecektir. 52- İdare şantiye alanı göstermek zorunda değildir. Ancak şantiye alanını (yüklenici ofisleri , işçi barınakları , araç gereç parkı , depo vs.) idarenin göstermesi halinde güvenlik amaçlı şantiye etrafı en az 1,5 m yüksekliğinde panolarla kapatılacaktır. 53- Yüklenici idarenin talimatı doğrultusunda birden fazla iş mahalinde aynı anda çalışacaktır. İşin devamı için gerekli alet ve ekipmanı iş başında bulundurmak zorunda olup bunun için ayrıca bir bedel talep edemeyecektir. 53-1 İş sırasında her türlü malzemenin nakliye bedelleri birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir. 53-2. İşin Birim Fiyat tarifinde herne yazarsa yazsın iş sırasında her türlü kalıp iskelesi, iş iskelesi birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir. 54- Her beton dökümünde ve şantiyeye farklı zamanlarda gelen her demir sevkiyatından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği yönetmeliklere uygun olarak ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan laboratuvarlarca hem beton hemde demir numuneleri alınacaktır. Sonuçların tamamı idareye teslim edilecektir. Tüm bu işler için ortaya çıkacak giderler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Her ne kadar tüm giderler yüklenici tarafından sağlansa dahi laboratuvar doğrudan idareye karşı sorumlu olacak, idarenin her türlü denetimine açık olacak, idare istediği zaman istediği bilgileri laboratuvardan alacaktır. 55- Proje, mahal açıklamaları ve teknik şartname işin yapılabilmesi için birbirini tamamlayan dokümanlardır. Bir imalatın bunlardan herhangi birinde yer alması yeterlidir. Yaklaşık maliyette imalat miktarlarının eksik olduğu yada pursantaj tablosunda bazı yapılacak imalatların bulunmadığı gibi gerekçelerle yüklenicinin ilave hak iddiasında bulunması mümkün değildir. Ayrıca işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması için gerekli kısımlar yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır. 56- Hakediş aşamasında çalışma yapılan mahallerin imalat sonrası hallerini gösterir fotoğrafların hakediş ekinde idareye sunulması zorunludur. 57- BİNA VE ÇEVRESİ GEÇİCİ KABULE HAZIR OLDUĞUNDA YÜKLENİCİ BİNA VE ÇEVRESİNİN İNCE TEMİZLİĞİNİ YAPACAKTIR. HİÇBİR ŞEKİLDE CAMLARDA, YERLERDE, DUVARLARDA vs. TOZ, HARÇ, KİR vb. OLMAYACAKTIR. BİNA VE ÇEVRESİ TAMAMEN TERTEMİZ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. BU VE BENZERİ TÜM TEMİZLİK İŞLERİ İHALE KAPSAMINDA OLUP YÜKLENİCİYE HİÇBİR EK ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. 58- Hakediş Ödeme Şartları ; Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir. Yüklenici aşağıda belirtilen evrakları İdareye ulaştırdıktan sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesi ne göre Hakediş Raporu düzenlenir. Haftasonu tatilinde çalışma, genel tatil günlerinde çalışma, yıllık izinlerde çalışma, dini bayramlarda çalışma, milli bayramlarda çalışma ve gerekli durumlarda gece çalışma ( beton dökümü vs.) için aylık ödemeye esas puantaj tablosunda İşveren ve İşçi ıslak imzası bulunacaktır. Yapılan fazla çalışmalara dair tüm detaylar bu puantaj tablosunda bulunacaktır. Hiçbir şekilde personele ve işçiye kanun dışı ( elden vs.) ödeme yapılmayacaktır. Tüm ödemeler bankaya yapılacaktır. Anlaşılan maaşlar iş sözleşmesinde belirtilecektir ve İdareye sunulacaktır. Yüklenici, İdarenin ödeme yapmasını beklemeksizin Personelin Maaşlarını her ayın Biri (1) ve Yedi (7) günü arasında Banka Hesaplarına eksiksiz olarak yatıracaktır. Ayın 7. Günü haftasonuna denk geldiği durumlarda devam eden ilk hafta iş gününde ödemeleri gerçekleştirecektir. Yüklenici, İdarenin hakediş ödemelerindeki gecikmeler de dahil olmak üzere hiçbir sebebi gerekçe göstererek Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin ücretlerinin ödenmesini geciktiremez. Personel ücretlerinin ödenmesindeki gecikmenin yukarıda belirtilen süreyi aşması halinde ( tüm personel ücretlerinin eksiksiz olarak) yatırılmayan her bir gün için Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında hakedişden ceza olarak kesilir. ( Ceza kişi başı kesilmeyecektir. Herhangi bir personelde eksik ödeme olması halinde günlük toplam 1 ceza kesilecektir.) Aylık Hakediş yapılırken Yüklenici, İdareye aşağıdaki evrakları teslim edecektir, etmediği taktirde hakediş düzenlemesi evraklar tamamlanıncaya kadar bekletilecektir; • Fatura • All Risk Sigortası Poliçesi ve ödeme dekontları (İşveren ıslak imzalı) • SGK Aylık Hizmet Dökümü (İşveren ıslak imzalı) • SGK Tahakkuk Fişi (İşveren ıslak imzalı) • SGK İşe Giriş Bildirgesi (İşveren ıslak imzalı) • İşçi ile imzalanan hizmet/iş sözleşmesi ve idarenin istemiş olduğu belirsiz süreli iş sözleşmesi ( İşveren ve işçi ıslak imzalı) • Fazla çalışma onay belgesi ve ibraname ( İşveren ve işçi ıslak imzalı) • SGK İşten Ayrılış Bildirgesi (İşveren ıslak imzalı) • Vergi Dairesi ve SGK Borcu Yoktur Belgesi (İşveren ıslak imzalı) • Aylık Ücret Bordrosu: İşçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir. Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin ile İşçinin ıslak imzası bulunacaktır. • Aylık Puantaj (İşçi ve İşveren İmzalı) • Bir önceki aya ait Personel Maaşlarının yatırıldığına dair İşçi ve İşveren İmzalı Banka Dekontu. • Bir önceki aya ait Personelin SGK primlerinin yatırıldığına dair Dekont. (İşveren ıslak imzalı) CezaiHükümler: 1- İdarenin uygun görmediği Yüklenici personelinin veya taşeron elemanının değiştirilme talebinin 10 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde geçecek süre için sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanacaktır. 2- İş güvenlik tedbirlerinin gerekli standartlarda alınmadığının tespiti halinde sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanır. 3- Belirtilen ekipmanların iş başında bulundurulmaması durumunda aşağıda yazılan günlük ekipman bulundurmama cezaları idare tarafından tutanakla kayıt altına alınarak ilk hakedişten kesilecektir. 4- Şantiye sahasında idarenin belirleyeceği alanlar projektörlerle aydınlatılacak, aydınlatmanın yapılmadığının idare tarafından tespiti durumunda sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) si oranında günlük ceza uygulanacaktır. 5- Yüklenici, şantiye sahasında İmalat yapılacak olan mahallerdeki çalışmalar tamamlandıktan sonra bütün malzemeler ve molozlar kaldırılacak, mahaller detaylı temizlenecektir. İmalatı tamamlanıp temizlenmeyen her mahal için sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanacaktır. 6-Sıcak havalarda beton dökümü esnasında ilgili yönetmeliklere uyulacak, elemanların nemli kalması için çuval vb. malzemelerle sarılacak ve sürekli ıslak tutulacaktır. Kolon, perde elemanlar tamamen sarılacak ve sürekli ıslatılarak nemli tutulacaktır. Döşemelerde ise yüzey tamamen kaplanacak ve sürekli nemli tutulacaktır. Tüm bu işlemler en az 7 gün boyunca devam ettirilecektir. Yapılmaması halinde her bir kolon, perde eleman için günlük 500,00 TL, her döşeme için m2 başına 10 TL/m2 ceza uygulanacaktır. Soğuk havalarda beton dökümünde geçerli yönetmeliklere uyularak imalat yapılacaktır. Kolon, perde, döşeme vb. tüm yapı elemanlarını soğuktan koruyacak örtüler sarılacak veya serilecektir. Priz hızlandırıcı, antifriz vb. katkı maddeleri kullanılacaktır. Yapı denetim elemanı bunların tamamının birlikte kullanılmasını isteyebileceği gibi tek başlarına da uygulanmasını yeterli görebilir. Betonun soğuktan ve sıcaktan korumak için alınacak önlemlerin tamamına ait giderler teklif bedeline dahil sayılacak ve hiçbir şekilde yükleniciye bu işler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır. 7- İdare; sınav, kurs, etkinlik vb. nedenlerle her türlü inşaat çalışmasını durdurulmasını isteyebilir. Bu durdurma nedeni ile yaşanan zaman kaybı yüklenicinin istemesi halinde süre uzatımı olarak verilebilecektir. Yüklenici durdurma talimatı olmasına rağmen çalışmaya devam ederse günlük 10.000,00 TL ceza uygulanacaktır. 8- Bu madde boş bırakılmıştır. 9- Bu madde boş bırakılmıştır. 10- Yüklenicinin hatasından dolayı şartname, proje, fen ve sanat kurallarına uygun yapılmayan her türlü imalat veya imalatlar idarenin belirlediği süre içerisinde imalatların cinsine göre yıkılacak, sökülecek vb. ve yeniden imal edilecektir. Belirlenen süre içerisinde yapılmaması halinde (süre miktarını idare belirleyecek, yüklenici hiçbir şekilde sürelere itiraz etmeyecektir) inşaattaki tüm çalışmalar yanlış imalat düzeltilene kadar durdurulacak, herhangi bir yaşanacak süre kaybı hiçbir şekilde işin süresine dahil edilmeyecektir. Belirlenen süre dışına çıkılması halinde çıkılan her gün için sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 11- Alt taşeron çalıştırılmasında sözleşmenin ilgili maddeleri gereği işlemler yapılacaktır. İlgili maddeler her ne şekilde olursa olsun idarenin izni olmadan alt taşeron çalıştırıldığı tespit edilirse, tespitten itibaren çalıştırılan her gün için sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 12- Yapı denetim elemanı hava şartlarının (yağmur, kar yağışı, soğuk ve sıcak hava vb.) başta beton dökümü, harçlı imalatlar, bellirli sıcaklık altında yapılmaması gereken imalatlar için uygun olmadığı görüşünde ise imalat yapılmasına izin vermeyebilir. İzin verilmemesine rağmen imalat yapıldığı tespit edilirse sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 13- Yüklenici, Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin maaşlarını her ayın 1 (bir) ve 15 (ONBEŞ) si arasında Personelin banka hesaplarına yatıracaktır (15. gün hafta sonuna denk geldiği durumda devam eden iş günü dikkate alınacaktır). Yüklenici, İdarenin hakediş ödemelerindeki gecikmeler de dahil olmak üzere hiçbir sebebi gerekçe göstererek Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin ücretlerinin ödenmesini geciktiremez. Personel ücretlerinin ödenmesindeki gecikmenin yukarıda belirtilen süreyi aşması halinde ( tüm personel ücretlerinin eksiksiz olarak) yatırılmayan her bir gün için Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında hakedişden ceza olarak kesilir. ( Ceza kişi başı kesilmeyecektir. Herhangi bir personelde eksik ödeme olması halinde günlük toplam 1 ceza kesilecektir.) 14- Şantiye içerisinde yüklenici tarafından idarenin kullanımı amacıyla ofis binası hazırlanacaktır. Ofis binasının yer tesliminden itibaren 30 gün içerisinde hazırlanmamsı veya istenilen hizmeti vermemesi durumunda Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza hakedişden ceza olarak kesilir.

33.1. DİĞER HUSUSLAR 1- Düzce Üniversitesi yerleşke sınırları içerisinde işin başından sonuna kadar, Düzce Üniversitesi Güvenlik Birimine ait tüm güvenlik kurallarına uyulacaktır. Kampus alanı girişinde bulunan nizamiyeden iş yerine (şantiye alanına ulaşmak için) giriş, çıkış koşullarını İdare belirler. (Bu koşullar şantiye alanına giriş ve çıkış saatleri kontrolü anlamında değildir.) Yüklenici, İdarenin belirlediği bu koşullara uymak zorundadır. İş yerinin ve çalışan personelinin güvenliği ile İdarenin belirlediği kurallara uyulmasında Yüklenici, doğrudan tek başına sorumludur. Yüklenici kendisine verilen projelere istinaden; köşe koordinatlarını tespit çalışmalarını ve aplikasyon için gerekli topografik çalışmaları yapacak ve İdarenin onayını alacaktır. Bu işlemlerin işe başlama tarihinden itibaren 1 hafta içerisinde sonuçlandırılması gerekmektedir. Aynı süre içinde Yüklenici, işyerine ulaşım için şantiye servis yol veya yollarına ait yol aplikasyonlarını da tamamlayacaktır. Yüklenici yol veya altyapı imalatları gibi diğer bütün aktivitelere ve kazı işlerine başlanılması öncesinde İdarenin ve gerekiyor ise Resmi Kurum ve Kuruluşlarının onayını alması gerekmektedir. İşlerin zamanında tamamlanabilmesi için bu işlemlerin işe başlama tarihinden itibaren 2 hafta içerisinde Yüklenici tarafından tamamlanması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen çalışmalara ait işlemlerin Yüklenici? nin genel giderlerine dahil edildiği kabul edilecek olup, bu işlemler ile ilgili olarak Yüklenici? ye ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 2- Yüklenici; şantiye ofisi, yapı denetim görevlileri ofisi, kapalı depo binaları, açık malzeme depolama alanları, geri kazanılabilir katı atık deposu vs gibi tesisleri gösteren şantiye planını, işe başlama tarihinden sonraki ilk 7 (yedi) gün içinde İdareye sunacaktır. İdarenin onayını müteakip, şantiye planında yer alan tesisleri kurmaya başlayacak ve döşenmiş olarak, işe başlama tarihinden sonraki en geç 2 (iki) hafta içinde tamamlanmış olarak bu tesislerin inşaatını bitirecektir. Yüklenici; iş süresi boyunca inşaatta kullanacağı İdareden onaylı malzemelerin açılmamış paket ve / veya kullanılmamış ürün numunelerini saklayacağı bir depo temin edecek ve bu depoda iş sonuna kadar bu numunelerin muhafazasını sağlayacaktır. Şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinin güvenliği, bakımı ve ısıtmasından Yüklenici sorumlu olacaktır. Yüklenici şantiye ofisi, yapı denetim görevlileri ofisi ve diğer tesislerini Sözleşmenin sonuna kadar, işyerinde çalışır vaziyette tutacak ve İdarenin onayı alınmadıkça söküp bir başka yere taşıyamayacaktır. Şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinde, inşaat ekipman ve malzemelerinin depolanması kesinlikle yasaktır. Bu tür malzeme ve ekipmanlar şantiye planında gösterilen ilgili yerlerde bulundurulacaktır. Şantiye sınırları içinde inşa edilen şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinin içinde yangın söndürme cihazları, gerekiyor ise jeneratör, WC, aydınlatma, su temini, şantiye elektrik aboneliği vs. gibi gerekli tesisler Yüklenici tarafından karşılanacak ve işletilecektir. Yüklenici, şantiye ofisi ve yapı denetim görevlileri ofisinde yeterli sayıda telefon, faks ve bilgisayar, internet bağlantısı, yazıcı, çizici, fotokopi makinesi gibi ekipmanları temin edecektir. Yüklenicinin genel giderleri dahilinde sayıldığından, Yükleniciye bu tesisler için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. Şantiye tesisleri ve diğer ilgili ekipman ve taşınmaz malların sökülmesi ve taşınması ile şantiye sahasının temizlenmesi Yüklenicinin sorumluluğundadır. İdare; işin Sözleşme hükümlerine göre tamamlanmasına müteakip Yüklenici firmaya işin başlangıcında kurmuş olduğu şantiye tesislerinin sökülmesi ve taşınması için 15 gün süre verecektir. 3- İşyerine ulaşım Yüklenicinin sorumluluğundadır. Yüklenici kamu ulaşım yollarının kullanımı veya kendi servis yollarını açmak ile ilgili her türlü kural ve yönetmeliklere uyacak ve İdarenin göstereceği güzergâha (Altyapı Projeleri içinde ? Şantiye Servis Yolu? paftasında) kendi servis yollarını açacaktır. Yüklenicinin kendi servis yollarını açması, gerekli tüm emniyet önlemlerini alması, İdarenin gerekli görmesi durumunda (yapılacak imalatın varsa diğer ulaşımı etkilememesi için İdare onayı alınacaktır.) servis yolu başlangıcından şantiye sahasına kadar olan mesafede İdarece gerekli görülürse yolun her iki tarafına 1,5-2 mt. yüksekliğinde panel çit, tel çit veya buna benzer malzemelerle kapatılarak güvenliği sağlanması, gerekli görülen yerlere uyarıcı levhaların takılması, geçici tesis veya gerekli onarımların yapılması, vb. işlemler ile bu yolların kullanılması nedeniyle ortaya çıkabilecek diğer bütün masraflar Yüklenici tarafından karşılanacak olup herhangi bir bedel ödenmeyecektir. Yüklenici, bu işlemlerden dolayı veya bunlara bağlı olarak oluşan her türlü iddia, talep, dava zarar-ziyan, maliyet, masraf ve diğer tüm harcamalardan kendisi sorumlu olacaktır. İşin tamamlanmasına müteakip İdare, Yükleniciden isin başlangıcında açmış olduğu servis yolunu eski haline getirmesini isteyebilir. Yüklenicinin işyerine ulaşım için açmış olduğu servis yolunu İdarenin talebi olması halinde eski haline getirmesi Yüklenicinin sorumluluğunda olup bu iş için herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 5- Malzemelerin seçimi esnasında yüklenicinin sunacağı malzemeler birinci sınıf olacak ve TSE, CE belgeli en az 3 (Üç) alternatifli malzeme numunelerinden birini idare seçebileceği gibi, bunların tümünü reddedebilir, yeni malzeme sunulmasını isteyebilir. Aksi takdirde idarece malzemenin kullanımına onayı verilmeyecektir 6- Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar ya da kuruluşta tahkikini yaptıracak ve neticelerini idarenin onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat yüklenici tarafından sağlanacaktır 7- Geçici İşgal: Söz konusu işte kısmi kabul öngörülmemiştir. Ancak, yüklenicinin tamamladığı kısımları İdarece teslim alınmak istenmesi durumunda, geçici işgal yapılarak biten iş kısımları yapılacak tespit sonucunda, geçici kabulden önce idarece kullanılacaktır. 8- Yapılan tüm işler ( boru hatları, rögar ve ızgara noktaları, yol ve kaldırım imalatları, elektrik, mekanik vb. hatları) koordinatlı olarak ( GPS vb. aletler kullanılarak) vaziyet planı üzerinde gösterilecek ve projeleri hazırlanacaktır. Ayrıca Bu iş kapsamında uygulamada ihtiyaç duyulması halinde yaptırılacak ek proje, hesap, rapor ve etütler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 9- Yapılacak her türlü imalat idarenin göstereceği alanlarda uygulanacak olup yüklenici her arazi şartında çalışacaktır. 10- Çalışılacak alanlarda doğalgaz, elektrik, su, telefon, internet sağlayıcı kurumlara ait altyapılar ile üniversiteye ait su, kanalizasyon, elektrik, internet hatlarına verilecek her türlü hasardan yüklenici sorumlu olup ortaya çıkacak her türlü maddi hasarı yüklenici ödemekle yükümlüdür.( Projesi idaremizde bulunmayan üniversiteye veya diğer kurumlara ait altyapı hatlarının tespitinden idare sorumlu değildir) 11- Çalışılacak sahalarda 10. maddede sıralanan şebekelerin ortaya çıkması halinde bunların askıya alınması, korunması, çalışmalar bittikten sonra bu hatların eski haline getirilmesinden ( kum dolgu yapılması, güvenlik bantlarının çekilmesi vb. ) yüklenici sorumludur. 12- Çalışma sahalarında imalatlar yapılırken mal ve can güvenliğini korumaya yönelik tedbirleri yüklenici almakla yükümlü olup ortaya çıkacak her türlü maddi ve manevi zararları yüklenici karşılamak zorundadır. İdare tarafından yapılan kontrollerde ilgili yasa gereği gerekli tedbirlerin alınmadığının görülmesi durumunda İdare işi durdurma yetkisine sahip olacaktır. İş durdurma durumunda geçen süre için yüklenici tarafından süre uzatımı talep edilemeyecektir. 13- Şantiye sahasında 6331 sayılı "İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu" göre her türlü iş sağlığı ve güvenlik tedbiri Yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenici firma; iş yerinde çalıştırılacak işçilerin iş güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili her türlü koruyucu ve önleyici teçhizatı (kask, emniyet kemeri, iskele, ayakkabı vb.) iş yerinde bulundurulacak ve işçilerin kullanmasını sağlayacaktır. İşyerinde olacak her türlü iş kazası kanuni süresi içerisinde yüklenici firma tarafından ilgili Kurumlara bildirilecektir. 14- İşin devamı sırasında yüklenici firma; İş yeri mahallinin can ve mal emniyeti ile trafik güvenliğini teminle yükümlüdür. İşin devamı sırasında yüklenici Levha, ışık uyarıcı, ışıklı levha, trafik ikaz ve yönlendiricisi vs.gibi trafiği yönlendirici alet ve edevatı iş yerinde bulunduracaktır. Levha, ışık uyarıcı, ışıklı levha, trafik ikaz ve yönlendiricisi vs. gibi önlemlerinin alınmamasından doğacak zarar ve ziyandan (mali, idari, hukuki sorumluluk) müteahhit sorumludur. 15- Yapılacak kazıların etrafının güvenlik şeritleriyle çevrilmesi, gece aydınlatmasının yapılması, uyarı levhalarının konulmasından yüklenici sorumludur. Her ne kadar alınan tedbirlere rağmen işin devamı sırasında meydana gelebilecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kayıpları ile üçüncü kişilere verilecek her türlü zarardan doğabilecek maddi ve manevi tazminat ve cezai sorumluluklardan yüklenici sorumludur. Böyle bir durumda yüklenici tüm sorumluluğu aldığını kabul eder. Bu konuda idareye hiçbir sorumluluk yüklenemez. 16- Yer teslim tarihinden iş bitim tarihine kadar olan süreçte işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle; işçilerle çevrede bulunan diğer kişilerin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasından, işçilerin baret ve kemer takmak, gerekli güvenlik uyarı levhalarına uymak, işyeri sahasının temiz ve düzenli olmasını sağlamak, inşaat sahasının gece aydınlatılmasını sağlamak ve inşaat sahası çevresinde bulunan diğer kişilerin inşaat sahasına girişini önleyecek şekilde 1,5-2 mt. yüksekliğinde saç panellerle kapatılarak güvenliğin sağlanmasından, uyarıcı levhaların saç panellere ve inşaatın ilgili yerlerine takılmasından vb. gibi kaza önleyici tedfbirlerin alınmasından bütün masrafları kendisine ait olmak üzere Yüklenici sorumludur. İş sağlığı ve güvenliği konusunda güncel yasal mevzuata (tüzük ve yönetmeliklere) aynen uyulacaktır. Yüklenici, işin devamı süresince kaza, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek ve inşaat esnasında hem kendi yaptığı hem de çevre binalarla ilgili her türlü emniyet tedbirleri almak amacıyla her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. Bu emniyet tedbirleri kapsamında proje gerektirecek bir imalat varsa önce projeleri İdareye onaylatacak daha sonra imalatı yapacaktır. Emniyet tedbirlerini almak yüklenicinin sorumluluğunda olduğundan bu çerçevede yapılan imalat için ilave bir bedel ödenmeyecektir. Yeterli güvenlik önlemlerinin alınmaması nedeniyle işin devamı sırasında meydana gelebilecek kazalardan, bu kazaların sebep olacağı can ve mal kayıpları ile üçüncü kişilere verilecek her türlü zarardan doğabilecek maddi ve manevi tazminat ve cezai sorumluluklardan Yüklenici sorumludur. Böyle bir durumda Yüklenici tüm sorumluluğu aldığını kabul eder. Bu konuda İdareye hiçbir sorumluluk yüklenemez. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gereken bütün önlemleri almak ve İdare tarafından kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. 17- Yüklenici işin imalatların yapımı için gerekli (ihale dokümanında yer alan ve almayan) her türlü araç, gereç, makina, teçhizat, alet, edevat, kalifiye usta, teknik personeller ve işçileri işbaşında bulunduracaktır. 18- Yüklenici şantiye sahasındaki tüm güvenlik önlemlerini almak zorundadır. Güvenlik zaafından dolayı şantiye sahasında oluşabilecek her türlü olumsuz durumdan yüklenici firma sorumlu olacaktır. 19- Yüklenicinin işi proje ve teknik şartnamelerine uygun şekilde yapması esas olup, belirtilen işlerin fen ve sanat kurallarına uygun bir şekilde yüklenici tarafından yapılması zorunludur. 21- Boru hatlarının döşeme esnasında içlerinin dolmaması için özel dikkat sarfedilecektir. Boru başını bağlamadan önce bir önceki borunun içi kontrol edilecek içinde herhangi bir madde var ise temizlenecek. Döşeme işine ara verildiğinde veya gün sonunda döşenmekte olan boru hattının mutlaka ağızları geçici kapaklar ile kapatılacaktır. Ayrıca yeraltı suyu, yağış ve sel sularının boruya dolmaması için gerekli önlem alınacaktır. 22- Yüklenici, işlerin yapımı sırasında, İş sonu çizimlerinin (AS-BUILT) hazırlanması için gerekli tüm bilgileri kaydedecektir. Bu güncellenmiş çizimler ve diğer belgeler, ozalit kopya olarak işin yapımı süresince her zaman İdarenin denetimine hazır tutulacaktır. İş sonu çizim ve dokümanlarının nihai nüshası, üç CD, üç ozalit kopya olarak Geçici Kabulden sonra bir ay içinde teslim edilecektir. Yüklenici iş sonu çizimleri ile birlikte; yerleşim projeleri, şema ve hat diyagramları, detaylı açıklamalar, özellikli işletme talimatı, özellikli bakım kullanım talimatı, bütün test tiplerinin detaylı kayıtları, kurulmuş olan bütün tesisler için şart koşulan parçalar listelerini İdareye teslim edecektir. Bu el kitaplarındaki bütün bilgiler, temin edilen tesis ve ekipmanlara özgün olarak hazırlanacak olup, imalatçının genel literatüründe mevcut olabilecek ilgisiz konulardan arınmış olacaktır. Yükleniciye bu iş için ayrıca herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 23- Yüklenici, işin yapıldığı alanlarda işin süresi boyunca geri kazanılabilir katı atıkların (plastik, kağıt, metal, cam, vb.) ve tehlikeli atıkların (mastik ve silikon kutuları, boya-tiner kutu ve tenekeleri, bitümlü örtü artıkları, flüoresan lamba vb.) şantiye alanında düzenli olarak depolanmasını ve belli aralıklarla kampus alanı dışında belediyenin veya ilgili kuruluşların göstereceği yerlere atılmasından sorumludur. Yüklenici bu işlemler için ilgili Belediye veya ilgili kuruluşlardan izin alması gerekli durumlarda her türlü başvuruları ve izinleri alacaktır. Yerleşke içerisindeki çöp kutularına yalnızca evsel atık niteliklerinde olan atıklar atılacaktır. İs süresince ve bitiminde şantiye binaları çevresi, çalışma alanı ve çevresi temiz bir şekilde İdareye teslim edilecektir. 24- Yapılan alt yapı imalatlarının çalışılabilirlik testleri yapılıp yapı denetim görevlisinin onayı alınmadan geri dolgu uygulaması yapılmayacaktır. 26- İş programının İdareye teslimlinde Yüklenicinin gecikmesi halinde gecikilen her gün için günlük gecikme cezasının 1/10'u uygulanır. 27- Yüklenici, sahada uygulama öncesinde her kalem imalat detaylarının İdare onayını müteakip imalatına başlayacaktır. 28- Tüm malzemeler kullanılmamış ve yeni olacaktır. 29- Yüklenici yapım işinin hiç bir aşamasında sigortasız işçi çalıştırmayacaktır. 30- Şantiye sahası içerisinde ilkyardım müdahalesi yapılabilecek teçhizata sahip acil müdahale seti bulunacaktır. 31- Cezalar kontrol teşkilatının tutacağı tutanakla belirlenir. Her tutanakta en az iki yetkilinin imzası yeterli sayılır. 32- Yapım imalatlarında Teknik Şartnamede belirtilmeyen hususlarda Yapım işleri Genel Şartnamesi ile Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartnamesi hükümleri geçerlidir. 33- Elektrik ve tesisat malzemeleri inşaat mahalline ambalajlı olarak getirilecek inşaat tamamlandıktan sonra geçici kabule kadar koruyucu ambalaj örtüleriyle muhafaza edilecektir. 34- Yüklenici şantiye içerisinde işin yapılmasını aksatmayacak alanlarda her türlü şantiye ofislerinin, işçi barınma, depolama ve ihzarat alanlarına ait yerleşim planlarını hazırlayarak İdarenin onayına sunacaktır. 35- İdarenin talep etmesi durumunda inşaatta kullanılan her türlü cihaz, ekipman, aksam, makine, aksesuar, vb. malzemelerin insan sağlığına olumsuz etki yapmadığını belirten raporları İdareye sunacaktır. 36- Yüklenici günlük olarak yaptığı imalatları iş başında bulundurduğu teknik personel tarafından Şantiye Günlük Defterine kayıt edecek ve idarenin kontrol teşkilatına sunulacaktır. Ayrıca Yüklenici şantiye sahasından günlük fotoğraflar çekerek haftanın ilk günü kontrol teşkilatına CD ile teslim edecektir. 37- Teknik Elemanlar İşin Başından Sonuna Kadar Taahhüt Konusu İşe Ait Sigortalı Olacak Olup, Başka Bir İş Yerinde Çalıştırılmayacak Ve Sosyal Güvenlik Kurumundan Sigortaları Sadece bu İş için yaptırılacaktır ayrıca hakediş aşamasında yüklenici firma çalıştırmayı taahhüt ettiği teknik personele ait SGK Prim borçlarını yatırdığına dair ilgili kurumdan onaylı belgeleri sunmak zorundadır. 38- Şantiye sahasında çalışma sırasında ve sonrasında oluşan inşaat atıkları, çöpler vb. maddelerin atılarak sahanın temizlenmesi sözleşme bedeline dahildir. 39- Çıkacak hafriyatın döküleceği yeri idare göstermek zorunda olmayıp Belediyenin göstermiş olduğu yasal döküm sahalarına yüklenici tarafından nakledilecektir. Nakliye bedeli birim fiyatlara dahil olup ayrıca bedel ödenmeyecektir.. 40- Hakediş aşamasında çalışma yapılan alanların imalat öncesi ve sonrası hallerini gösterir fotoğraflarının idareye sunulması zorunludur. 41- Hakediş aşamasında yüklenici firma çalıştırmayı taahhüt ettiği teknik personele ait SGK Prim borçlarını yatırdığına dair ilgili kurumdan onaylı belgeleri sunmak zorundadır. 42- Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici Kabul başlıklı 41. maddesinde ve Kesin Kabul başlıklı 44. maddesinde belirtilen; Kabul eksikliklerinin belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmemesi halinde, sürenin bitiminden sonra eksikliklerin giderilmesine kadar geçecek her gün için Sözleşmenin

25.2 maddesinde yazılan tutarın yarısı (%50 si) oranında günlük ceza olarak kesilecektir. Bu süre Yapım İşleri Genel Şartnamesi Geçici Kabul başlıklı 41. maddesinde belirtildiği gibi 30 günü geçtiği takdirde idare, yüklenici hesabına eksikliklerin giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksiklikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder ve kabul tarihi ertelenir. 43- İnşaattan çıkan molozlar çuvallanıp çevreyi ve binayı kirletmeyecek şekilde ivedilikle döküm sahasına gönderilecektir ve bu işlem için ayrıca bir bedel ödenmeyecektir. 44- Yüklenici imalatları, sözleşme ekinde yer alan teknik şartnameler ve pozla ifade edilen imalatlar içinde Genel Teknik Şartname ve birim fiyat tariflerine uymak ile mükelleftir. 45- Yüklenici yürürlükteki tüm kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgelere uymak zorundadır. 46- İnşaatların yapımı esnasında kaldırılan, bozulan, hasar gören yol, altyapı, kaldırım, kaplamalı alan, yeşil alan, çevre düzenleme, tabela, trafik ışığı vb. eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Onarımlar (altyapı vb.) hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır. 47- İdare, yüklenicinin şantiye için kullanacağı elektriği sağlamak zorunda değildir. Yüklenici ilgili elektrik kurumundan elektrik isteğinde bulunacak ve bu elektrik bağlantısı için yapılan her türlü gideri kendisi sağlayacaktır. İşin yapımı sırasında muhtelif imalat işleri ve şantiye personeli tarafından su ve elektrik temini ile bunlara ait bilimum masraflar yükleniciye aittir. Ancak İdarenin müsaadesi alınmak suretiyle yüklenici İdarenin su ve elektriğinden yararlanmak isterse İdare 48 veya 49 de gösterilen iki şekilden birini uygulamakta serbesttir. 48- Yüklenici İdarenin su ve elektriğinden yararlanmak isterse her hakedişin keşif bedeli üzerinden 0,0015 su - 0,0015 elektrik bedeli kesilecektir. 49- Yüklenici İlgili idareden abonelik alabilir veya idarenin uygun görmesi halinde idarenin vereceği su ve elektriğe sayaç taktırmak ve bedelini ödemek sureti ile idarenin elektrik veya suyunu kullanabilir. 50- İdare lüzum gördüğü zaman su ve elektriği kısmen veya tamamen kesebilir. Bundan dolayı yüklenici zarar veya tazminat talebinde bulunamaz. 51- İşin yapımı sırasında çalışılan alanlarda yapılacak imalatlardan dolayı sökülmesi, bozulması gereken imalatların sökülmesi ve çalışır vaziyette olanların yine çalışır vaziyette teslimi Yüklenici tarafından yapılacak ve bu işler için ayrıca herhangi bir ödeme yapılamayacak, teklif bedeline dahil kabul edilecektir. 52- İdare şantiye alanı göstermek zorunda değildir. Ancak şantiye alanını (yüklenici ofisleri , işçi barınakları , araç gereç parkı , depo vs.) idarenin göstermesi halinde güvenlik amaçlı şantiye etrafı en az 1,5 m yüksekliğinde panolarla kapatılacaktır. 53- Yüklenici idarenin talimatı doğrultusunda birden fazla iş mahalinde aynı anda çalışacaktır. İşin devamı için gerekli alet ve ekipmanı iş başında bulundurmak zorunda olup bunun için ayrıca bir bedel talep edemeyecektir. 53-1 İş sırasında her türlü malzemenin nakliye bedelleri birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir. 53-2. İşin Birim Fiyat tarifinde herne yazarsa yazsın iş sırasında her türlü kalıp iskelesi, iş iskelesi birim fiyatlara dahildir. Ayrıca bedel ödenmeyecektir. 54- Her beton dökümünde ve şantiyeye farklı zamanlarda gelen her demir sevkiyatından Çevre ve Şehircilik Bakanlığının belirlediği yönetmeliklere uygun olarak ve yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yetkilendirilmiş olan laboratuvarlarca hem beton hemde demir numuneleri alınacaktır. Sonuçların tamamı idareye teslim edilecektir. Tüm bu işler için ortaya çıkacak giderler yüklenici tarafından sağlanacaktır. Her ne kadar tüm giderler yüklenici tarafından sağlansa dahi laboratuvar doğrudan idareye karşı sorumlu olacak, idarenin her türlü denetimine açık olacak, idare istediği zaman istediği bilgileri laboratuvardan alacaktır. 55- Proje, mahal açıklamaları ve teknik şartname işin yapılabilmesi için birbirini tamamlayan dokümanlardır. Bir imalatın bunlardan herhangi birinde yer alması yeterlidir. Yaklaşık maliyette imalat miktarlarının eksik olduğu yada pursantaj tablosunda bazı yapılacak imalatların bulunmadığı gibi gerekçelerle yüklenicinin ilave hak iddiasında bulunması mümkün değildir. Ayrıca işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması için gerekli kısımlar yüklenici tarafından bedelsiz yapılacaktır. 56- Hakediş aşamasında çalışma yapılan mahallerin imalat sonrası hallerini gösterir fotoğrafların hakediş ekinde idareye sunulması zorunludur. 57- BİNA VE ÇEVRESİ GEÇİCİ KABULE HAZIR OLDUĞUNDA YÜKLENİCİ BİNA VE ÇEVRESİNİN İNCE TEMİZLİĞİNİ YAPACAKTIR. HİÇBİR ŞEKİLDE CAMLARDA, YERLERDE, DUVARLARDA vs. TOZ, HARÇ, KİR vb. OLMAYACAKTIR. BİNA VE ÇEVRESİ TAMAMEN TERTEMİZ OLARAK İDAREYE TESLİM EDİLECEKTİR. BU VE BENZERİ TÜM TEMİZLİK İŞLERİ İHALE KAPSAMINDA OLUP YÜKLENİCİYE HİÇBİR EK ÖDEME YAPILMAYACAKTIR. 58- Hakediş Ödeme Şartları ; Sözleşme bedeli (ilave işler nedeniyle meydana gelebilecek artışlara ilişkin bedel dahil) aşağıda öngörülen plan ve şartlar çerçevesinde ödenecektir. Yüklenici aşağıda belirtilen evrakları İdareye ulaştırdıktan sonra Yapım İşleri Genel Şartnamesi ne göre Hakediş Raporu düzenlenir. Haftasonu tatilinde çalışma, genel tatil günlerinde çalışma, yıllık izinlerde çalışma, dini bayramlarda çalışma, milli bayramlarda çalışma ve gerekli durumlarda gece çalışma ( beton dökümü vs.) için aylık ödemeye esas puantaj tablosunda İşveren ve İşçi ıslak imzası bulunacaktır. Yapılan fazla çalışmalara dair tüm detaylar bu puantaj tablosunda bulunacaktır. Hiçbir şekilde personele ve işçiye kanun dışı ( elden vs.) ödeme yapılmayacaktır. Tüm ödemeler bankaya yapılacaktır. Anlaşılan maaşlar iş sözleşmesinde belirtilecektir ve İdareye sunulacaktır. Yüklenici, İdarenin ödeme yapmasını beklemeksizin Personelin Maaşlarını her ayın Biri (1) ve Yedi (7) günü arasında Banka Hesaplarına eksiksiz olarak yatıracaktır. Ayın 7. Günü haftasonuna denk geldiği durumlarda devam eden ilk hafta iş gününde ödemeleri gerçekleştirecektir. Yüklenici, İdarenin hakediş ödemelerindeki gecikmeler de dahil olmak üzere hiçbir sebebi gerekçe göstererek Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin ücretlerinin ödenmesini geciktiremez. Personel ücretlerinin ödenmesindeki gecikmenin yukarıda belirtilen süreyi aşması halinde ( tüm personel ücretlerinin eksiksiz olarak) yatırılmayan her bir gün için Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında hakedişden ceza olarak kesilir. ( Ceza kişi başı kesilmeyecektir. Herhangi bir personelde eksik ödeme olması halinde günlük toplam 1 ceza kesilecektir.) Aylık Hakediş yapılırken Yüklenici, İdareye aşağıdaki evrakları teslim edecektir, etmediği taktirde hakediş düzenlemesi evraklar tamamlanıncaya kadar bekletilecektir; • Fatura • All Risk Sigortası Poliçesi ve ödeme dekontları (İşveren ıslak imzalı) • SGK Aylık Hizmet Dökümü (İşveren ıslak imzalı) • SGK Tahakkuk Fişi (İşveren ıslak imzalı) • SGK İşe Giriş Bildirgesi (İşveren ıslak imzalı) • İşçi ile imzalanan hizmet/iş sözleşmesi ve idarenin istemiş olduğu belirsiz süreli iş sözleşmesi ( İşveren ve işçi ıslak imzalı) • Fazla çalışma onay belgesi ve ibraname ( İşveren ve işçi ıslak imzalı) • SGK İşten Ayrılış Bildirgesi (İşveren ıslak imzalı) • Vergi Dairesi ve SGK Borcu Yoktur Belgesi (İşveren ıslak imzalı) • Aylık Ücret Bordrosu: İşçilerin sanatları ve çalıştıkları yerler, ad ve soyadları ile doğum yerleri ve tarihleri belirtilecektir. Bordrolarda yüklenicinin veya vekilinin ile İşçinin ıslak imzası bulunacaktır. • Aylık Puantaj (İşçi ve İşveren İmzalı) • Bir önceki aya ait Personel Maaşlarının yatırıldığına dair İşçi ve İşveren İmzalı Banka Dekontu. • Bir önceki aya ait Personelin SGK primlerinin yatırıldığına dair Dekont. (İşveren ıslak imzalı) CezaiHükümler: 1- İdarenin uygun görmediği Yüklenici personelinin veya taşeron elemanının değiştirilme talebinin 10 gün içerisinde yerine getirilmemesi halinde geçecek süre için sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanacaktır. 2- İş güvenlik tedbirlerinin gerekli standartlarda alınmadığının tespiti halinde sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanır. 3- Belirtilen ekipmanların iş başında bulundurulmaması durumunda aşağıda yazılan günlük ekipman bulundurmama cezaları idare tarafından tutanakla kayıt altına alınarak ilk hakedişten kesilecektir. 4- Şantiye sahasında idarenin belirleyeceği alanlar projektörlerle aydınlatılacak, aydınlatmanın yapılmadığının idare tarafından tespiti durumunda sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) si oranında günlük ceza uygulanacaktır. 5- Yüklenici, şantiye sahasında İmalat yapılacak olan mahallerdeki çalışmalar tamamlandıktan sonra bütün malzemeler ve molozlar kaldırılacak, mahaller detaylı temizlenecektir. İmalatı tamamlanıp temizlenmeyen her mahal için sözleşme bedelinin % 0,002 (yüzbinde ikisi) sı oranında günlük ceza uygulanacaktır. 6-Sıcak havalarda beton dökümü esnasında ilgili yönetmeliklere uyulacak, elemanların nemli kalması için çuval vb. malzemelerle sarılacak ve sürekli ıslak tutulacaktır. Kolon, perde elemanlar tamamen sarılacak ve sürekli ıslatılarak nemli tutulacaktır. Döşemelerde ise yüzey tamamen kaplanacak ve sürekli nemli tutulacaktır. Tüm bu işlemler en az 7 gün boyunca devam ettirilecektir. Yapılmaması halinde her bir kolon, perde eleman için günlük 500,00 TL, her döşeme için m2 başına 10 TL/m2 ceza uygulanacaktır. Soğuk havalarda beton dökümünde geçerli yönetmeliklere uyularak imalat yapılacaktır. Kolon, perde, döşeme vb. tüm yapı elemanlarını soğuktan koruyacak örtüler sarılacak veya serilecektir. Priz hızlandırıcı, antifriz vb. katkı maddeleri kullanılacaktır. Yapı denetim elemanı bunların tamamının birlikte kullanılmasını isteyebileceği gibi tek başlarına da uygulanmasını yeterli görebilir. Betonun soğuktan ve sıcaktan korumak için alınacak önlemlerin tamamına ait giderler teklif bedeline dahil sayılacak ve hiçbir şekilde yükleniciye bu işler için ayrıca ödeme yapılmayacaktır. 7- İdare; sınav, kurs, etkinlik vb. nedenlerle her türlü inşaat çalışmasını durdurulmasını isteyebilir. Bu durdurma nedeni ile yaşanan zaman kaybı yüklenicinin istemesi halinde süre uzatımı olarak verilebilecektir. Yüklenici durdurma talimatı olmasına rağmen çalışmaya devam ederse günlük 10.000,00 TL ceza uygulanacaktır. 8- Bu madde boş bırakılmıştır. 9- Bu madde boş bırakılmıştır. 10- Yüklenicinin hatasından dolayı şartname, proje, fen ve sanat kurallarına uygun yapılmayan her türlü imalat veya imalatlar idarenin belirlediği süre içerisinde imalatların cinsine göre yıkılacak, sökülecek vb. ve yeniden imal edilecektir. Belirlenen süre içerisinde yapılmaması halinde (süre miktarını idare belirleyecek, yüklenici hiçbir şekilde sürelere itiraz etmeyecektir) inşaattaki tüm çalışmalar yanlış imalat düzeltilene kadar durdurulacak, herhangi bir yaşanacak süre kaybı hiçbir şekilde işin süresine dahil edilmeyecektir. Belirlenen süre dışına çıkılması halinde çıkılan her gün için sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 11- Alt taşeron çalıştırılmasında sözleşmenin ilgili maddeleri gereği işlemler yapılacaktır. İlgili maddeler her ne şekilde olursa olsun idarenin izni olmadan alt taşeron çalıştırıldığı tespit edilirse, tespitten itibaren çalıştırılan her gün için sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 12- Yapı denetim elemanı hava şartlarının (yağmur, kar yağışı, soğuk ve sıcak hava vb.) başta beton dökümü, harçlı imalatlar, bellirli sıcaklık altında yapılmaması gereken imalatlar için uygun olmadığı görüşünde ise imalat yapılmasına izin vermeyebilir. İzin verilmemesine rağmen imalat yapıldığı tespit edilirse sözleşme bedelinin 0,002 (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza uygulanacaktır. 13- Yüklenici, Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin maaşlarını her ayın 1 (bir) ve 15 (ONBEŞ) si arasında Personelin banka hesaplarına yatıracaktır (15. gün hafta sonuna denk geldiği durumda devam eden iş günü dikkate alınacaktır). Yüklenici, İdarenin hakediş ödemelerindeki gecikmeler de dahil olmak üzere hiçbir sebebi gerekçe göstererek Sözleşme kapsamında çalıştırdığı Personelin ücretlerinin ödenmesini geciktiremez. Personel ücretlerinin ödenmesindeki gecikmenin yukarıda belirtilen süreyi aşması halinde ( tüm personel ücretlerinin eksiksiz olarak) yatırılmayan her bir gün için Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında hakedişden ceza olarak kesilir. ( Ceza kişi başı kesilmeyecektir. Herhangi bir personelde eksik ödeme olması halinde günlük toplam 1 ceza kesilecektir.) 14- Şantiye içerisinde yüklenici tarafından idarenin kullanımı amacıyla ofis binası hazırlanacaktır. Ofis binasının yer tesliminden itibaren 30 gün içerisinde hazırlanmamsı veya istenilen hizmeti vermemesi durumunda Sözleşme bedeli üzerinden %0,002i (yüzbinde ikisi) oranında günlük ceza hakedişden ceza olarak kesilir.

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

34.1. Bu sözleşme taraflarca EKAP üzerinden e-imza ile imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

35.1. Bu sözleşme 35 maddeden ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ../../ ______ tarihinde EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmıştır.