NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI YAPIM İK ihalesi ne zaman?

İhale tarihi 21.07.2026 saat 10:30, Kayseri. (2026/1088003)

Bu ihaleyi hangi idare açtı?

İhale, Karayolları Genel Müdürlüğü Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapım işi türünde ilan edilmiştir.

İhaleye kaç teklif verildi?

İhaleye 8 geçerli teklif verilmiştir.

NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI YAPIM İKMAL İŞİ

Q: NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI YAPIM İK ihalesini kim kazandı?

İhaleyi KAAN YOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ACR GRUP İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İş Ortaklığı kazanmıştır; sözleşme bedeli 893.110.000,00 TL.

Yapım İşi Sonuçlandı Aşırı Düşük Sorgusu Yapın

İdare

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tüm İhaleleri

İl / İlçe

KAYSERİ / MELİKGAZİ

Sektör

İnşaat

Doküman

Takip Et

Zeyilname bulunmuyor

Bu ihalede düzeltme ilanı veya zeyilname yayımlanmamış.

Zeyilname ihale gününe kadar yayımlanabilir; resmi kaynaklardan da kontrol ediniz.

Kırım istatistiği üretilemedi

Benzer ihalelerde yeterli geçmiş veri bulunamadı.

⚠️

Bu ihaleye 1 şikayet başvurusu yapılmış — İtirazlar sekmesine bakınız

İhale Bilgileri

İhale Türü

Yapım İşi

Gecikme Cezası

%0,03 / gün

İhale Usulü

Açık

Aşırı Düşük TeklifAşırı Düşükte

Açıklama istenecek

Durum

Sonuç İlanı Yayımlanmış

Fiyat Dışı Unsur PuanıFiyat Dışı Unsur

İlan Tarihi

19.06.2026

İş Deneyim Oranı

%80

İhale Tarihi

21.07.2026 10:30

İş Ortaklığı

Verilebilir

Yaklaşık Maliyet

1.519.027.741,76 ₺

Geçici Teminat

≥ 16.01.2027

Sözleşme Bedeli

893.110.000,00 ₺ %41,2 kırım

Geçici Teminat Oranı

İşin Süresi

25 ay (750 gün)

Kesin Teminat OranıKesin Teminat

Sözleşme Türü

Birim fiyat

Garanti Süresi

12 ay

Teklif Geçerlilik

150 gün

İtirazen Şikayet Bedeliİtiraz Bedeli

258.810,00 ₺

En Avantajlı TeklifEn Avantajlı T.

Fiyat dışı unsurlar dahil

Doküman İndiren FirmaDoküman İndiren

45 firma

Ödeme

Hakediş usulü

OKAS Kodu

452331201 — Devlet, il ve köy yolları yapım işleri

Benzer İş Grubu

A-V · Karayolu İşleri (Altyapı + Üstyapı)

İşin Yapılacağı Yer

NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI

İhale Detayları

e-İhale

Fiyat Dışı Unsur

Ekonomik-Mali Yeterlik

Mesleki-Teknik Yeterlik

İş Deneyim Belgesi

Yabancı İstekli

Alt Yüklenici

Fiyat Farkı

e-Eksiltme

Kısmi Teklif

Ortak Alım

Çerçeve Anlaşma

Yerli Malı Avantajı

Alternatif Teklif

Konsorsiyum

Avans

Personel Çalıştırmaya Dayalı

Resmi doküman esastır. Teklif vermeyi düşünüyorsanız, resmi dokümanın her satırını inceleyiniz.

İhale İlanı

YOL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI YAPIM İKMAL İŞİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN)

2026/1088003

1- İdarenin
1.1. Adı	:	KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
1.2. Adresi	:	Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. MELİKGAZİ/KAYSERİ
1.3. Telefon numarası	:	03523153900
1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati	:	21.07.2026 - 10:30
2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres	:	Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü - İhaleler Başmühendisliği - İhale Salonu, Osman Kavuncu Mah. Fırat Caddesi No:2 Melikgazi / KAYSERİ

3- İhale konusu yapım işinin

3.1. Adı	:	NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI YAPIM İKMAL İŞİ
3.2. Niteliği, türü ve miktarı	:	26 (yirmi altı) iş kaleminden oluşan toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı(BSK) yenileme işleri Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer	:	NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI
3.4. Süresi/teslim tarihi	:	Yer tesliminden itibaren 750 (YediYüzElli) takvim günüdür.
3.5. İşe başlama tarihi	:	Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e-forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.2. İş hacmini gösteren belgeler:

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,
İsteklinin cirosunun teklif ettiği bedelin % 25 inden, yapım işleri cirosunun ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.1.1. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.
4.3.1.2. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

11.06.2011 tarihli 27961 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği´nde yer alan yapım işlerinde benzer iş grupları listesinin ''Karayolu İşleri (Altyapı+Üstyapı)" başlığı altında A/V grubuna giren işlerdir.

4.4.2. Bu ihalede benzer işe denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 45 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır

İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
DOLGU ALTINA VE MENFEZ YAKLAŞIMLARINA OCAK TAŞINDAN MAKİNE İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI (TAŞIN DOLGU YERİNE NAKLİ DAHİL)	0,298%	0,43%	0,165
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, HER CİNS MAKİNE İLE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (DOLGUYA VEYA DEPOYA NAKLİ DAHİL )	2,806%	4,336%	1,64
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE ARİYET KAZISININ HER CİNS MAKİNE İLE YAPILMASI, NAKLİ VE KULLANILMASI	1,81%	2,539%	0,993
DOLGU ALTLARINDAKİ HER CİNS ZAYIF (BİTKİSEL TOPRAK VS.) VE OYNAK (BATAK BALÇIK) ZEMİNLERİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (KAZI MALZEMESİNİN DEPO YERİNE NAKLİ DAHİL)	0,299%	0,434%	0,168
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE DEĞİŞEN PLATFORM GENİŞLİKLERİNDE REGLAJ YAPILMASI	0,109%	0,169%	0,064
Ø400 MM ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN İŞBAŞINDA TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (SN 8) (TS EN 13476-3) (NAKLİ, MANŞON VE CONTA DAHİL)	0,155%	0,228%	0,086
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SUDA HER TÜRLÜ SANAT YAPISI (KÖPRÜ TEMEL KAZILARI HARİÇ) TEMELLERİNİN KAZILMASI (KAZI MALZEMESİNİN NAKLİ DAHİL)	0,685%	0,99%	0,381
HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)	0,202%	0,287%	0,109
HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER TÜRLÜ KAZI, DOLGU VE NAKLİYE DAHİL)	2,382%	3,634%	1,374
KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)	2,804%	4,28%	1,661
OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE)(TAŞ NAKLİ DAHİL)	3,095%	4,341%	1,699
OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU (TAŞ NAKLİ DAHİL)	0,524%	0,754%	0,295
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI (MOLOZ NAKLİ DAHİL)	0,248%	0,345%	0,133
BORDÜR SÖKÜLMESİ VE NAKLİ	0,053%	0,074%	0,03
İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER CİNS VE ÇAPTAKİ NERVÜRLÜ İNŞAAT ÇELİĞİNİN KULLANILMASI (ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL) (Ø50 MM.'YE KADAR HER ÇAPTAKİ)	1,703%	2,61%	0,995
KATRAN BADANA YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	0,072%	0,108%	0,041
REFÜJLERDE, BORDÜRLE ÇEVRİLİ REFÜJLERDE, EŞANJÖNLERDE VE DÜZ SAHALARDA BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (OCAK VEYA DEPO MALZEMESİNDEN) (MALZEME NAKLİ DAHİL)	0,567%	0,795%	0,311
SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ,KORUGE BORU YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (MALZEME NAKLİ DAHİL)	0,707%	1,039%	0,393
MOLOZ VE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT YÜZEYLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	0,15%	0,231%	0,089
Ø150 MM.LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL)	0,974%	1,454%	0,569
PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30) (PREFABRİK ELEMAN NAKLİ VE YASTIK BETONUNUN YAPILMASI DAHİL)	0,666%	1,034%	0,394
ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KAPLAMALARIN KAZILMASI VE DEPOYA YERİNE NAKLİ ( MALZEME NAKLİ DAHİL)	2,942%	4,077%	1,595
PLENT-MİKS TEMEL VE PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (HERŞEY DAHİL)	15,363%	22,084%	8,642
ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) (BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	5,801%	8,591%	3,304
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE TAŞ MASTİK (TİP-1)(TMA) ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE, BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	7,677%	10,861%	4,213
25 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE SICAK KARIŞIM YAPILMASI (13 CM BİTÜM SICAK TEMEL,8 CM ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI, 4 CM TMA(TİP-1) AŞIMA TABAKASI YAPILMASI-BİTÜM İDARE MALI. HERŞEY DAHİL)	29,224%	40,009%	15,656

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işleri ciro tutarı; Tam puan için gereken tutara eşit veya daha fazla ise: 3 puan Tam puan için gerekli taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işleri ciro tutarı 705.000.000,00 TL den az olmayacaktır. Taahhüt Altındaki ve Bitirilen Yapım İşleri Ciro Puanlamasında; İş ortaklıklarında, her bir ortağın puanı, taahhüt altındaki ve bitirilen yapım işleri ciro tutarlarının ortaklık oranlarına bölümü sonucu bulunan tutar üzerinden hesaplanır. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın bu şekilde hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş)
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 )
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır
İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı
Unsur Puanı

Benzer iş deneyim belgesi tutarı; Tam puan için gereken tutara eşit veya daha faza ise: 2 puan. Tam puan için gerekli benzer iş deneyim belgesi tutarı en az 2.870.000.000,00 TL dir. Benzer İş Deneyim Belgesinin Puanlanmasında: Puanlama kriterleri tek bir iş deneyim belgesi muhtevasında olmak zorundadır. İstekli bu koşulu yeterlik için sunduğu iş deneyim belgesi ile tevsik edebileceği gibi ayrıca sunacağı ihale konusu benzer işe uygun bir iş deneyim belgesi ile de tevsik edebilir. Fiyat dışı unsur puanlaması için sunulacak olan iş deneyim belgesinde de ihale ilk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl şartı aranacaktır. İş ortaklıklarında her bir ortağın puanı, ihale konusu iş kapsamında istenen benzer iş deneyim belgesi tutarının ortaklık oranları ile çarpılması sonucu bulunan tutar üzerinden hesaplanır. İş ortaklığının puanı, her bir ortağın bu şekilde hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10- Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (YüzElli) takvim günüdür.

14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15- Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

Sonuç İlanı

SONUÇ İLANIYOL İŞLERİ YAPTIRILACAKTIRKARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale kayıt numarası	:	2026/1088003
1- İhalenin
a) Tarihi	:	21.07.2026
b) Türü	:	Yapım işi
c) Usulü	:	Açık
d) Yaklaşık Maliyeti	:	1.519.027.741,76 TRY
2- İhale konusu yapım işinin
a) Adı	:	NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU KM:16+300-56+000 ARASI YAPIM İKMAL İŞİ
b) Yapılacağı yer	:	NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI
c) Süresi	:	750
3- Teklifler
a) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı	:	45
b) Toplam Teklif Sayısı	:	12
c) Toplam Geçerli Teklif Sayısı	:	8
d) Yerli istekli lehine fiyat avantajı uygulaması	:	Uygulanmamıştır
4- Sözleşmenin
a) Tarihi	:	07.10.2026
b) Bedeli	:	893.110.000,00 TRY
c) Süresi	:
d) Yüklenicisi	:	KAAN YOL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, ACR GRUP İNŞAAT TAAHHÜT MÜHENDİSLİK TARIM VE GIDA SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İş Ortaklığı
e) Yüklenicinin uyruğu	:	Türkiye
f) Yüklenicinin adresi	:	OĞUZLAR MAH. 1372 CAD. ÇİÇEK APT. NO: 5 İÇ KAPI NO: 5 ÇANKAYA / ANKARA ÇANKAYA/ANKARA

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İtirazlar ve Şikayetler 1

CLKA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

İdareye şikayet 20.08.2026 İdare cevabı 27.08.2026 KİK'e itirazen şikayet 04.09.2026

İdare Bilgileri

İdare

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Adres

Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad.

Telefon

03523153900

İş Kalemleri 26 kalem

#	İş Kaleminin Adı	Miktar
1	DOLGU ALTINA VE MENFEZ YAKLAŞIMLARINA OCAK TAŞINDAN MAKİNE İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI (TAŞIN DOLGU YERİNE NAKLİ DAHİL)	10.000 metreküp
2	HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, HER CİNS MAKİNE İLE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (DOLGUYA VEYA DEPOYA NAKLİ DAHİL )	270.000 metreküp
3	HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE ARİYET KAZISININ HER CİNS MAKİNE İLE YAPILMASI, NAKLİ VE KULLANILMASI	130.000 metreküp
4	DOLGU ALTLARINDAKİ HER CİNS ZAYIF (BİTKİSEL TOPRAK VS.) VE OYNAK (BATAK BALÇIK) ZEMİNLERİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (KAZI MALZEMESİNİN DEPO YERİNE NAKLİ DAHİL)	75.000 metreküp
5	HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE DEĞİŞEN PLATFORM GENİŞLİKLERİNDE REGLAJ YAPILMASI	24 kilometre
6	Ø400 MM ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN İŞBAŞINDA TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (SN 8) (TS EN 13476-3) (NAKLİ, MANŞON VE CONTA DAHİL)	2.000 metre
7	HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SUDA HER TÜRLÜ SANAT YAPISI (KÖPRÜ TEMEL KAZILARI HARİÇ) TEMELLERİNİN KAZILMASI (KAZI MALZEMESİNİN NAKLİ DAHİL)	24.000 metreküp
8	HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)	1.000 metreküp
9	HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER TÜRLÜ KAZI, DOLGU VE NAKLİYE DAHİL)	10.000 metreküp
10	KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)	6.000 metreküp
11	OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE)(TAŞ NAKLİ DAHİL)	15.000 metreküp
12	OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU (TAŞ NAKLİ DAHİL)	10.000 metreküp
13	PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI (MOLOZ NAKLİ DAHİL)	5.000 metreküp
14	BORDÜR SÖKÜLMESİ VE NAKLİ	13.000 metre
15	İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER CİNS VE ÇAPTAKİ NERVÜRLÜ İNŞAAT ÇELİĞİNİN KULLANILMASI (ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL) (Ø50 MM.'YE KADAR HER ÇAPTAKİ)	500 ton
16	KATRAN BADANA YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	8.000 metrekare
17	REFÜJLERDE, BORDÜRLE ÇEVRİLİ REFÜJLERDE, EŞANJÖNLERDE VE DÜZ SAHALARDA BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (OCAK VEYA DEPO MALZEMESİNDEN) (MALZEME NAKLİ DAHİL)	30.000 metreküp
18	SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ,KORUGE BORU YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (MALZEME NAKLİ DAHİL)	12.000 metreküp
19	MOLOZ VE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT YÜZEYLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	10.000 metrekare
20	Ø150 MM.LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL)	8.000 metre
21	PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30) (PREFABRİK ELEMAN NAKLİ VE YASTIK BETONUNUN YAPILMASI DAHİL)	18.500 metre
22	ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KAPLAMALARIN KAZILMASI VE DEPOYA YERİNE NAKLİ ( MALZEME NAKLİ DAHİL)	31.000 metreküp
23	PLENT-MİKS TEMEL VE PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (HERŞEY DAHİL)	320.000 ton
24	ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) (BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	60.000 ton
25	4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE TAŞ MASTİK (TİP-1)(TMA) ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE, BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	485.000 metrekare
26	25 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE SICAK KARIŞIM YAPILMASI (13 CM BİTÜM SICAK TEMEL,8 CM ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI, 4 CM TMA(TİP-1) AŞIMA TABAKASI YAPILMASI-BİTÜM İDARE MALI. HERŞEY DAHİL)	450.000 metrekare

İhale Dokümanları kişisel veriler gizlenmiştir

ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILAN NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI YAPIM İKMAL İŞİ İHALESİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

1.1. İdarenin;

b) Adresi: Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. - MELİKGAZİ / KAYSERİ

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) İlgili Personelinin Adı, Soyadı ve Ünvanı: [AD SOYAD GİZLİ]

Madde 2 - İhale konusu işe/alıma ilişkin bilgiler

2.1. İhale konusu işin/alımın;

b) Türü: Yapım işi

c) İlgili Uygulama Yönetmeliği: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği

26 (yirmi altı) iş kaleminden oluşan toprak işleri, sanat yapıları ve üstyapı(BSK) yenileme işleri

Ayrıntılı bilgi idari şartnamenin ekinde yer almaktadır.

Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler

3.1.

b) İhale usulü: Açık ihale usulü

c) İhale tarihi ve saati: 21.07.2026

Saat: 10:30

ç) İhalenin yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres: Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü - İhaleler Başmühendisliği - İhale Salonu, Osman Kavuncu Mah. Fırat Caddesi No:2 Melikgazi / KAYSERİ

3.2. Teklifler, ihale saatine kadar EKAP üzerinden e-teklif olarak gönderilir. İhale saatine kadar gönderilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmaz.

3.3. Verilen teklifler, zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz.

3.4. İhale tarihinin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen yer ve saatte yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir.

3.5. İlan/davet tarihinden sonra çalışma saatlerinin değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır.

3.6. Saat ayarlarında, TÜBİTAK Ulusal Metroloji Enstitüsü tarafından kullanılan atom saati esas alınır.

Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi ve indirilmesi ile EKAPa kayıt zorunluluğu

4.1. İhale dokümanı EKAPta görülebilir. İhaleye teklif verilebilmesi için EKAP hesabına giriş yapılarak dokümanın indirilmesi zorunludur.

4.2. İhale dokümanının görülüp indirilebileceği internet sitesi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

4.3. Ortak girişimlerde ortaklardan herhangi birinin dokümanı indirmiş olması yeterlidir.

4.4. İhale dokümanı indirecek gerçek veya tüzel kişilerin, ortak girişimlerde ise ortakların tamamının EKAPa kayıtlı olması zorunludur.

Madde 5- İhale dokümanının kapsamı

5.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır:

b) Teknik Şartname.

c) Sözleşme Tasarısı.

ç) Yapım İşleri Genel Şartnamesi.

d) 1 adet analiz formatı.

e) İhale dokümanı kapsamında verilecek diğer belgeler ,

Belge Adı	Doküman Adı	Açıklama
Birim Fiyat Tarifleri	Birim Fiyat Tarifleri.pdf	Birim Fiyat Tarifleri
İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi	İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi.pdf	İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi
İtinerer	İtinerer.pdf	İtinerer
2009-17 Sayılı Genelge	2009-17 Sayılı Genelge.pdf	2009-17 Sayılı Genelge
2014-4 Sayılı Genelge	2014-4 Sayılı Genelge.pdf	2014-4 Sayılı Genelge
2018-2 Sayılı Genelge	2018-2 Sayılı Genelge.pdf	2018-2 Sayılı Genelge
Örnek Analiz Formatı	Örnek_Analiz_Formatı.docx	Örnek Analiz Formatı

5.2. Ayrıca, bu Şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin düzenleyeceği zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasıdır.

5.3. İhale dokümanının tamamının veya bir kısmını oluşturan belgelerin Türkçe yanında başka dillerde de hazırlanması halinde, ihale dokümanının anlaşılmasında, yorumlanmasında ve anlaşmazlıkların çözümünde Türkçe metin esas alınır.

5.4. İhale dokümanının içeriği dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Teklifin verilmesine ilişkin şartların yerine getirilmemesinden kaynaklanan sorumluluk teklif verene aittir.

Madde 6 - Tebligat esasları

6.1. İdare tarafından istekli ve istekli olabileceklere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır ve buna ilişkin teyit aranmaz.

6.2. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

6.3. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda, imza karşılığı elden tebligat yapılması yöntemine öncelik tanınarak 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 65 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde sayılan diğer yöntemlere başvurulur.

6.4. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, pilot veya koordinatör ortağa yapılır.

6.5. İstekli olabilecekler ile isteklilerin idareye yapacakları talep ve başvurularda EKAP dışında elektronik ortam ve faks kullanılamaz.

II - İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 7- Katılım ve yeterlik kriterleri

7.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler aşağıda sayılmıştır:

b) Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:

2) Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.

c) Geçici teminat.

ç) Bu Şartnamenin

7.2 nci ve

7.3 üncü maddelerinde belirtilen bilgi ve belgeler.

d) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.

e) Bu bent boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.1.1. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde, iş ortaklığının her bir ortağı tarafından

7.1 inci maddenin (b) bendinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

7.1.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağlandığını gösteren bölümlerini,

b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterleri sağladığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından e- forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunmaları gerekmektedir. Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir),

b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir),

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması, ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.2.1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri.

sunmaları gerekmektedir.

Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;

c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50'den küçük olması,

ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir.

Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır.

Bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir.

İsteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve yukarıda belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur.

7.2.2 İş hacmini gösteren belgeler İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler, İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir. Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce e-forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur. Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır. Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır. Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur. İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır. İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.2.2 İş hacmini gösteren belgeler

İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir;

b) Yapım işleri cirosunu gösteren belgeler,

İsteklinin toplam cirosunun teklif ettiği bedelin % 25'inden, yapım işleri cirosunun ise teklif ettiği bedelin % 15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.

Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

Yapım işleri cirosunu tevsik etmek üzere; yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce e-forma uygun olarak düzenlenen belge sunulur.

Toplam ciro; gelir tablosundaki brüt satışlar tutarından, satıştan iadeler, satış iskontoları ve diğer indirimlerin tutarları düşülmek suretiyle ulaşılan net satışlar tutarıdır.

Yapım işleri ciro tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında, taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmından veya bitirilen yapım işlerinden elde edilen gelirlerin toplamı dikkate alınır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen isteklinin gelir tablosu için bu hesap dönemi esas alınır.

Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir.

İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.

İsteklinin, ortak girişimin ortağı olarak taahhüdü altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirdiği yapım işlerinin parasal tutarı, iş ortaklığındaki hissesi oranında, konsorsiyumda ise taahhüt edilen iş kısmı üzerinden hesaplanır.

İsteklinin iş hacmi tutarının değerlendirilmesinde, kendi iş hacmi tutarı ile birlikte ortak olduğu ortak girişime/girişimlere ait iş hacmi tutarı da hissesi oranında dikkate alınarak toplanmak suretiyle toplam iş hacmi tutarı belirlenir. Bu durumda isteklinin iş hacmi tutarı kullanılan ortak girişimdeki/girişimlerdeki hisse oranını gösteren belgelerin de teklif kapsamında sunulması gerekmektedir.

7.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler:

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan, işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80 'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler. Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. İş deneyimi olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur. Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş iş bitirme belgesinin sunulması gereklidir.

7.3.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur.

Geçici kabul tarihi veya gerçekleşme oranının toplam sözleşme bedelinin en az % 80ine ulaştığı tarihin, ilk ilan veya davet tarihi ile ihale veya son başvuru tarihi arasında olduğu işler de bu kapsamda değerlendirilir.

İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80 'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının tamamını sağlaması halinde; diğer ortaklar, istenen asgari iş deneyim tutarının % 40ından az olmamak üzere, benzer işe ait olmayan bir yapım işine ilişkin belge sunabilirler.

Mezuniyet belgelerinin iş deneyimini tevsik için sunulması durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeş yıldan fazlasının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru veya teklif kapsamında mezuniyet belgesi sahibine ait yapım işine ilişkin bir iş deneyim belgesinin sunulması zorunludur.

İş deneyimi olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş iş durum belgesi sunulması halinde, belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

İş deneyimi olarak, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce düzenlenmiş ve geçici kabulü yapılmamış bir işe ait iş denetleme veya iş yönetme belgesinin sunulması halinde; belgeyi düzenleyen idarenin, belgeye konu işin geçici kabulünün yapılıp yapılmadığı, yapılmışsa geçici kabul tarihi, belgeye konu işte iş artışı varsa iş artışı tutarı, yazının tanzim edildiği tarih itibari ile toplam sözleşme bedelinin % 80inin tamamlanıp tamamlanmadığı, tamamlanmış ise tamamlandığı tarihi belirtir yazısının başvuru veya teklif kapsamında sunulması zorunludur.

Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara yurt dışında gerçekleştirilen işler hariç yurt dışında gerçekleştirilen diğer işlerle ilgili olarak, iş deneyimini tevsik için, o ülke mevzuatına göre, iş sahibinin adı veya unvanı, işin yapıldığı yer ve niteliği, yüklenicinin adı veya unvanı, sözleşme bedeli ve tarihi ile işin bitim tarihini içerecek şekilde düzenlenmiş iş bitirme belgesinin sunulması gereklidir.

7.3.1.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:

7.3.1.1.1 İş deneyimi olarak mezuniyet belgesini/diplomasını sunmak suretiyle ihaleye teklif verecek olan mühendis ve mimarlar için, ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Belge Adı

Açıklama

İnşaat Mühendisliği

7.3.1.2. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere kullanılan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili olan ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicili müdürlükleri veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartların korunduğunu gösteren, e-forma uygun belgenin kullanılması zorunludur.

7.3.1.3. 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 195 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince pay çoğunluğuna dayanarak kurulan şirketler topluluğu ilişkisi içinde kullanılması halinde bu hukuki ilişkiyi ve bu ilişkinin süresini tevsik eden belgelerin sunulması zorunludur.

7.3.1.4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere, en az beş yıldır % 51 veya daha fazla hissesine sahip mimar veya mühendis ortağının mezuniyet belgesinin sunulması durumunda; ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından, ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son beş yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren e-forma uygun belgenin sunulması zorunludur

7.3.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.3.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.4. İstekli tarafından teklifi kapsamında ihaleye katılım belgesine aktarılarak sunulması ve/veya sağlanması gerektiği bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler ve/veya yeterlik kriterleri: ______

______

7.5. Bu Şartnamenin 7 nci maddesi dışında ihale dokümanında sayılan diğer belgeler ve/veya düzenlenen diğer yeterlik kriterleri tekliflerin değerlendirilmesinde dikkate alınmaz.

7.6. Tekliflerin dili:

7.6.1. Teklifi oluşturan belgeler ile tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında istenen belgeler ve ekleri Türkçe olacaktır. Başka bir dilde düzenlenen belgeler, Türkçe onaylı tercümesi ile birlikte sunulması halinde geçerli sayılacaktır. Bu durumda, belgelerin yorumlanmasında Türkçe tercüme esas alınır. Tercümelerin yapılması ve tercümelerin tasdiki işleminde ilgili maddedeki düzenlemeler esas alınacaktır.

7.6. Tekliflerin dili:

7.7. Belgelerin sunuluş şekli:

7.7.1. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAPtan ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilerek teyit edilebilenler için bu maddede düzenlenen belgelerin sunuluş şekline ilişkin şartlar aranmaz.

7.7.2. EKAPa yüklenmek suretiyle ihaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden

7.7.1 inci maddeye göre teyit edilemeyenlerin, asıl veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örnekler olması zorunludur. Fatura örnekleri de asıl olarak kabul edilir.

7.7.2.1. Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir.

7.7.3. Bu Şartname kapsamında belgelerin fiziki olarak sunulmasının istenildiği hallerde, istekliler tarafından belgelerin aslı yerine belgelerin tesliminden önce İdare tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şekilde şerh düşülen suretleri sunulabilir.

7.7.4. Türkiye Cumhuriyetinin yabancı ülkelerde bulunan temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgeler dışında yabancı ülkelerde düzenlenen belgeler ile yabancı ülkelerin Türkiyedeki temsilcilikleri tarafından düzenlenen belgelerin tasdik işlemi:

7.7.4.1 Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesine taraf ülkelerde düzenlenen ve bu Sözleşmenin 1 inci maddesi kapsamında bulunan resmi belgeler, apostil tasdik şerhi taşıması kaydıyla Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır. Apostil tasdik işleminden, belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun; düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerce teselsülen tasdik edilmiş olması ve apostil tasdik şerhinin tasdik silsilesindeki bir önceki merciye ilişkin olması halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilecektir.

7.7.4.2. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında, belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde, bu ülkelerde düzenlenen belgelerin tasdik işlemi, bu anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.4.3.

7.7.4.1 inci veya

7.7.4.2 nci madde kapsamına girmeyen belgeler aşağıdaki yöntemlerden biri ile tasdik edilmelidir:

1) Belge, doğrudan düzenlendiği ülkenin Dışişleri Bakanlığı ya da düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdikini müteakip o ülkenin Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edildikten sonra o ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından tasdik edilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde ise tasdik işlemi bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından yapılır. Düzenlendiği ülkedeki yetkili diğer mercilerin tasdiki ile belgenin düzenlendiği ülke Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden; belgedeki bir önceki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

2) Belge, sırasıyla düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliğinin tasdik işleminden; belgedeki imzanın doğruluğunun, belgeyi imzalayan kişinin hangi sıfatla imzaladığının ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden ise; imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.4. Teselsülen yapılan tasdik işlemlerinde teyit edilecek unsurlara ilişkin eksikliklerin veya hataların sonraki merciler tarafından tasdik kapsamında giderilmesi veya düzeltilmesi halinde de belgenin usulüne uygun olarak sunulduğu kabul edilir.

7.7.4.5. Yabancı ülkenin Türkiyedeki temsilciliği tarafından düzenlenen belgeler, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir. Bu tasdik işleminden belgedeki imzanın doğruluğunun ve varsa üzerindeki mühür veya damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.4.6. Fahri konsolosluklarca düzenlenen belgelere dayanılarak işlem tesis edilmez.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.4.7. Tasdik işleminden muaf tutulan resmi niteliği bulunmayan belgeler:

7.7.4.7.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin yapılması ve bu tercümelerin tasdik işlemi:

7.7.5.1. Yerli istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.1.1. Yerli istekliler ile Türk vatandaşı gerçek kişi ve/veya Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş tüzel kişi ortağı bulunan iş ortaklıkları veya konsorsiyumlar tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması zorunludur. Bu tercümeler Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tasdik işleminden muaftır.

7.7.5.2. Yabancı istekliler tarafından yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümeleri ve bu tercümelerin tasdik işlemi aşağıdaki şekilde yapılır:

7.7.5.2.1. Tercümelerin tasdik işleminden, tercümeyi gerçekleştiren yeminli tercümanın imzası ve varsa belge üzerindeki mührün ya da damganın aslı ile aynı olduğunun teyidi işlemi anlaşılır.

7.7.5.2.2. Belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümesinde apostil tasdik şerhi taşıması halinde, bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz. Bu tercümelerin apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise tercümelerdeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, bu ülkedeki ilgili Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu tarafından veya sırasıyla belgenin düzenlendiği ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ile Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.3. Türkiye Cumhuriyeti ile diğer devlet veya devletler arasında; belgelerdeki imza, mühür veya damganın tasdik işlemini düzenleyen hükümler içeren bir anlaşma veya sözleşme bulunduğu takdirde belgelerin tercümelerinin tasdik işlemi de anlaşma veya sözleşme hükümlerine göre yaptırılabilir.

7.7.5.2.4. Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğunun bulunmadığı ülkelerde düzenlenen belgelerin tercümelerinin, verildiği ülkedeki yeminli tercüman tarafından yapılmış olması ve tercümenin de apostil tasdik şerhi taşımaması durumunda ise söz konusu tercümedeki imza ve varsa üzerindeki mühür veya damga, sırasıyla bu ülkenin Dışişleri Bakanlığı, bu ülkeyle ilişkilerden sorumlu Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluğu veya bu ülkenin Türkiyedeki temsilciliği ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından tasdik edilmelidir.

7.7.5.2.5. Yabancı dilde düzenlenen belgelerin tercümelerinin Türkiyedeki yeminli tercümanlar tarafından yapılması ve noter tarafından onaylanması halinde ise bu tercümelerde başkaca bir tasdik şerhi aranmaz.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

7.7.6. Kalite ve standarda ilişkin belgelerin sunuluş şekli

7.7.6.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 8 - İhalenin yabancı isteklilere açıklığı:

8.1. İhale, yeterlik kriterlerini taşıyan yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

Madde 9- İhaleye katılamayacak olanlar

9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınan Cumhurbaşkanı Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, isteklinin teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.

9.3. Haklarında ihalelere katılmaktan yasaklama kararı bulunmaması kaydıyla, kamu davası açılanlara ilişkin olarak 4734 sayılı Kanunun 59 uncu maddesinde yer verilen özel düzenleme veya özel kanunlarda yer verilen düzenlemeler nedeniyle ihalelere katılamayacak durumda olduğu halde ihalelere katılan istekliler sadece ihale dışı bırakılır. Bu durumda olanlar hakkında ayrıca 4734 sayılı Kanunun 11 inci ve 58 inci maddelerinde yer alan idari yaptırımlar uygulanmaz.

Madde 10- İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar

10.1. İsteklilerin, ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde belirtilen durumlarda olmaması gerekmektedir. Anılan maddenin dördüncü fıkrasının (c) ve (d) bentleri hariç, bu durumlarında değişiklik olan istekli, İdareye derhal bilgi verecektir.

10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.

Madde 11- Teklif hazırlama giderleri ile teklif ve ödemelerde geçerli para birimi.

11.1. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar istekliye aittir. İstekli, teklifini hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı İdareden isteyemez.

11.2. İstekliler, tekliflerini gösteren fiyatları ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde Türk Lirası kullanılacaktır.

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.1. İşin yapılacağı yeri ve çevresini görmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir.

12.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini görmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.

12.3. İstekli veya temsilcilerinin işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği binaya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI

Madde 12 - İşin yapılacağı yerin görülmesi

12.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI

Madde 13- İhale dokümanına ilişkin açıklama yapılması

13.1. İstekli olabilecekler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden yirmi gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.

13.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

13.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği belirtilmez.

Madde 14- İhale dokümanında değişiklik yapılması

14.1. İlan/davet yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Bu değişikliklere ilişkin zeyilname, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçası olarak EKAPta hazırlanır.

14.2. Zeyilname, ihale tarihinden en az on gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde, ihale dokümanını EKAP hesabına giriş yaparak indirmiş olanların tamamına EKAP üzerinden gönderilir.

14.3. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, EKAP hesabına giriş yapılarak ihale dokümanının indirilmesine ve teklif alınmasına devam edilir.

14.4. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan istekliler tekliflerini geri çekerek yeniden teklif verebilir.

14.5. 4734 sayılı Kanunun 55 inci maddesi uyarınca şikâyet üzerine yapılan incelemede tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin bulunması ve İdarece ihale dokümanında düzeltme yapılmasına karar verilmesi halinde, ihale tarihinden önce gerekli düzeltme yapılarak yukarıda belirtilen usule göre ihale tarihi bir defa daha ertelenebilir. Belirlenen maddi veya teknik hataların veya eksikliklerin ilanda da bulunması halinde ise ihale sürecine devam edilebilmesi, ancak 4734 sayılı Kanunun 26 ncı maddesine göre düzeltme ilanı yapılması ile mümkündür. Düzeltme ilanı için Kanunda öngörülen sürenin sona erdiğinin anlaşılması halinde ihale iptal edilir.

Madde 15- İhale saatinden önce ihalenin iptal edilmesi

15.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.

15.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.

15.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve teklifler açılmaksızın EKAP üzerinden silinir.

15.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.

Madde 16- İş ortaklığı

16.1. Birden fazla gerçek veya tüzel kişi, iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir.

16.2. İş ortaklığında en çok hisseye sahip ortak, pilot ortak olarak gösterilmek zorundadır. Ancak bütün ortakların hisse oranlarının eşit olduğu veya diğer ortaklara göre daha fazla hisse oranına sahip ve hisseleri birbirine eşit olan ortakların bulunduğu iş ortaklıklarında ise bu ortaklardan biri pilot ortak olarak belirlenir.

16.3. İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği iş ortaklığı beyannamesine teklif mektubu ekinde yer verecektir.

16.4. İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığı tarafından, sözleşmenin imzalanmasından önce noter onaylı ortaklık sözleşmesinin İdareye verilmesi zorunludur.

16.5. İş ortaklığı sözleşmesinde, ortaklık oranları, bu oranların işin sonuna kadar değiştirilmeyeceği ve pilot ortak ile diğer ortakların işin yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir. Ancak ilk ihaledeki şartların sağlanması, pilot ortağın değişmemesi, fiyat dışı unsur üzerinden puanlama yapılan ihalelerde iş ortaklığının aldığı puanın azalmaması koşullarının bir arada bulunması kaydıyla bu oranlar İdare onayı ile değiştirilebilir.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 17 - Konsorsiyum

17.1. Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

Madde 18 - Alt yükleniciler

18.1. İhale konusu işte İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.1. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; ihale sonucunda, ihale üzerinde bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

III. TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 19 - Teklif ve sözleşme türü

19.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Kısmi teklif verilmesi

20.1. Bu ihalede işin tamamı için teklif verilecektir.

20.2. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 21 - Alternatif teklifler

21.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 22- Tekliflerin hazırlanması ve gönderilmesi

22.1. Teklifler; teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanır ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAPtan gönderilir.

22.2. İhaleye katılım belgesi; doğrudan EKAPta oluşturulan bilgi ve belgeler, entegrasyonlar aracılığıyla erişilen bilgi ve belgeler ile bunların dışındakilere ilişkin olarak EKAPa yüklenen belgeler kullanılarak hazırlanır. Entegrasyonlardan kaynaklanan teknik sorunlar nedeniyle gerekli bilgi ve belgelere ulaşılamaması durumunda bunlara ilişkin belgeler de EKAPa yüklenir.

22.3. İhaleye katılım belgesinde katılım ve yeterlik kriterleri ile varsa fiyat dışı unsurlar için ayrı satırlar açılmış olup, gerekli bilgi ve belgelerin tam, doğru ve güncel olarak ihaleye katılım belgesine aktarılması zorunludur. Yabancı istekli tarafından ihaleye teklif verilmesi halinde, bu Şartnamede istenilen bilgi ve belgelerin veya isteklinin kendi ülkesindeki mevzuat uyarınca düzenlenmiş olan dengi belgelerin ihaleye katılım belgesine aktarılması gerekir.

22.4. Ortak girişimlerde, ihaleye katılım belgesi her bir ortak tarafından ayrı ayrı hazırlanır ve teklif ortakların tamamı tarafından imzalanır.

22.5. Kısmi teklife açık ihalelerde, ihaleye katılım belgesi kısım bazında belirlenen yeterlik kriterleri dikkate alınarak hazırlanır.

22.6. Tekliflerin gönderilebilmesi için bu Şartname düzenlemeleri esas alınarak oluşturulan ihaleye katılım belgesinde zorunlu olduğu belirtilen alanların doldurulması ve geçici teminat tutarının yeterli olması gerekir.

22.7. Tekliflerin EKAPa alınma zamanı kayıt altına alınır ve teklifler EKAP tarafından güvenli şifreleme yöntemleri ile saklanır.

22.8. Teknik sorunlar veya mücbir sebepler nedeniyle EKAP üzerinde işlem yapılamaması durumunda, işlemlerin mevzuata uygun şekilde sürdürülmesi ve hak kayıplarının önlenmesi amacıyla alternatif sistemleri ve uygulamaları devreye almaya, gerekli hallerde ilgili işlemleri durdurmaya, ertelemeye, yenilemeye, iptal etmeye, EKAP üzerinden yapılamayan işlemlerden hangilerinin fiziki ortamda yapılacağını belirlemeye ve diğer tedbirleri almaya Kurum yetkilidir. Bu durumda EKAP üzerinden gerekli bildirimler yapılır.

22.9. Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, İdare ve isteklilerin ilk teklif verme tarih ve saatine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri, süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarih ve saatine kadar uzatılmış sayılır.

22.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 23 - Elektronik eksiltme

23.1. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Madde 24 - Tekliflerin geçerlilik süresi

24.1. Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 - YüzElli (rakam ve yazıyla) takvim günüdür.

24.2. İhtiyaç duyulması halinde, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması istekliden talep edilebilir. İstekli, İdarenin bu talebini kabul veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı serbest bırakılır/iade edilir.

24.3. Teklifinin geçerlilik süresini uzatan istekli, teklif ve sözleşme koşullarını değiştirmeden, geçici teminatını kabul ettiği yeni teklif geçerlilik süresi ile geçici teminata ilişkin hükümlere uygun hale getirir.

24.4. Bu konudaki istek ve cevaplar EKAP üzerinden yapılır.

Madde 25- Teklif fiyata dâhil olan giderler

25.1. İsteklinin sözleşmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri ve benzeri giderler ile ulaşım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dâhildir.

25.2.

25.1 inci maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

25.4. Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 26 - Geçici teminat

26.1. İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

26.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda geçici teminat verilmesi zorunludur.

26.3. Geçici teminat olarak kullanılan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih,

16.01.2027 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.

Madde 27- Teminat olarak kabul edilecek değerler

27.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:

b) Geçici teminat ve kesin teminat mektupları.

c) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

27.2.

27.1 inci maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dâhil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

27.3. İlgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı kuruluşların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan kuruluşların

27.1 inci maddesinin (b) bendi kapsamında düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

27.4. Teminat mektuplarına ilişkin işlemler istekliler tarafından EKAP üzerinden başlatılarak 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre merkezî takas kuruluşu olarak faaliyet gösterenler dâhil yetkili kuruluşlar aracılığıyla yürütülür.

27.5. Teminat mektupları dışındaki teminatların Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürlüğü Tek Hazine Kurumlar Tahsilat Hesabına IBAN: TR 3400 0100 1909 4006 3510 5004, İhale kayıt numarası ile İsteklinin Ünvanı ve Vergi Kimlik Numarası belirtilmek suretiyle yatırılması ve teminatın yatırıldığını gösteren belgelerin EKAP'a yüklenmesi gerekir.

27.6. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.

27.7. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 28 - Geçici teminatın serbest bırakılması/iadesi

28.1. İhale üzerinde bırakılan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli dışındaki istekliler tarafından verilen teminatlar ihaleden sonra hemen serbest bırakılır/iade edilir.

28.2. İhale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı ise gerekli kesin teminatın verilip sözleşmenin imzalanması halinde serbest bırakılır/iade edilir.

28.3. İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait geçici teminat, sözleşme imzalandıktan hemen sonra serbest bırakılır/iade edilir.

IV- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR

Madde 29- Tekliflerin açılması ve değerlendirilmesi

29.1. Teklifler, ihale komisyonu tarafından ihale tarih ve saatinde EKAPta açılır. Yaklaşık maliyet tutarı ile teklif verenler ve teklif fiyatları isteklilerin erişimine açılır.

29.2. Bu aşamada, isteklilerin geçici teminatlarının uygun olup olmadığı ve EKAP üzerinden yapılan sorgulamalara göre; ihale tarihi itibarıyla ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı ile kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Yabancı isteklilerin; ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına yönelik kontrol Türkiyedeki borçları yönünden yapılır, kendi ülkelerinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunup bulunmadığına ilişkin kontrol ise sözleşmenin imzalanması aşamasında gerçekleştirilir. İlgisine göre yaklaşık maliyet tutarı, teklif verenler, teklif fiyatları ve açılamayan teklifler ile yapılan diğer işlemlere ilişkin hususlar tutanağa bağlanır ve bu tutanak isteklilere bildirilir.

29.3. Teklifler açıldıktan sonra

29.2 nci madde kapsamında uygun bulunmayan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.

29.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

29.5.

29.3 üncü ve

29.4 üncü maddelere göre uygun olduğu anlaşılan tekliflerden, ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif olması öngörülenlerin değerlendirilmesine geçilir. Aşırı düşük teklif açıklaması istenen ihalelerde, aşırı düşük tekliflerin tamamı değerlendirilir.

29.6. Değerlendirme işlemi, bu Şartname düzenlemeleri çerçevesinde ihaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgeler esas alınarak yapılır. İhaleye katılım belgesine aktarılan bilgi ve belgelerden; entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden erişilebilenlerin teyit işlemi gerçekleştirilir. İhaleye katılım belgesine aktarılan belgelerden belirtilen yöntemlerle teyit edilemeyenler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez.

29.7. İhale komisyonu Kurum tarafından belirlenen yönteme göre sınır değeri hesaplar ve aşırı düşük teklifleri 31 inci maddeye göre değerlendirir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.6 ncı maddelere göre yapılan teklif değerlendirmesi sonucunda teklifi geçerli olduğu tespit edilen isteklilerden istenir. İstekliler tarafından aşırı düşük teklif açıklamaları EKAP üzerinden e-imza ile imzalanmak suretiyle gönderilir. Aşırı düşük teklif açıklamalarını EKAP üzerinden sunmayan veya sunduğu açıklamaları uygun bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Açıklama kapsamında yüklenen belgeler bu haliyle değerlendirmeye esas alınır ve ihtiyaç duyulması hali hariç bu belgelerin fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenilen belgeleri verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri reddedilerek geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.8. Aşırı düşük teklif açıklamaları,

29.5 inci ve

29.9. Numune/demonstrasyon istenen ihalelerde numune/demonstrasyon değerlendirmesi ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci olması öngörülen teklifler için yapılır. Numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmeyen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.10. Değerlendirme işlemlerine, ekonomik açıdan en avantajlı teklif ile belirlenecek ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif tespit edilinceye kadar devam edilir.

29.11. Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin şartları sağlamadığı anlaşılan istekliler ile numune/demonstrasyon değerlendirmesi başarısız sonuçlanan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve bu tekliflerin değerlendirme dışı bırakılma gerekçeleri tutanağa bağlanır.

29.12.

29.6 ncı madde kapsamında fiziki olarak sunulması istenen belgeleri, verilen makul süre içinde sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan istekliler ile yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatları gelir kaydedilir.

29.13.

29.9 uncu madde kapsamında numune/demonstrasyon işlemlerine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi ile

29.12 nci maddede sayılan fiiller, ihale kararını etkileyecek davranış olarak kabul edilir ve bu davranışlarda bulunan istekliler hakkında Kanunun 17 nci madde hükümleri uygulanır.

Madde 30- İsteklilerden tekliflerine açıklık getirmelerinin istenilmesi

30.1. İhale komisyonunun talebi üzerine, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere açık olmayan hususlarla ilgili isteklilerden açıklama istenebilir.

30.2. Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında öngörülen kriterlere uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

31.1. Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir. Bu kapsamda; ihale komisyonu sınır değerin altında kalan teklifleri aşırı düşük teklif olarak tespit eder ve bu teklif sahiplerinden Kurum tarafından belirlenen kriterlere göre teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları ister. İhale komisyonu;

a) Yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü, gibi hususlarda yapılan açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Madde 31 - Aşırı düşük teklifler

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin işin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen işin özgünlüğü,

gibi hususlarda yapılan açıklamaları dikkate alarak aşırı düşük teklifleri değerlendirir.

Madde 32- Bütün tekliflerin reddedilmesi ve ihalenin iptal edilmesi

32.1. İhale komisyonu kararı üzerine İdare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.

32.2. İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum, bütün isteklilere gerekçesiyle birlikte derhal bildirilir.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

33.1.1. Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı: 50 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50 Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 45 ) <i> Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
DOLGU ALTINA VE MENFEZ YAKLAŞIMLARINA OCAK TAŞINDAN MAKİNE İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI (TAŞIN DOLGU YERİNE NAKLİ DAHİL)	0,298%	0,43%	0,165
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, HER CİNS MAKİNE İLE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (DOLGUYA VEYA DEPOYA NAKLİ DAHİL )	2,806%	4,336%	1,64
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE ARİYET KAZISININ HER CİNS MAKİNE İLE YAPILMASI, NAKLİ VE KULLANILMASI	1,81%	2,539%	0,993
DOLGU ALTLARINDAKİ HER CİNS ZAYIF (BİTKİSEL TOPRAK VS.) VE OYNAK (BATAK BALÇIK) ZEMİNLERİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (KAZI MALZEMESİNİN DEPO YERİNE NAKLİ DAHİL)	0,299%	0,434%	0,168
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE DEĞİŞEN PLATFORM GENİŞLİKLERİNDE REGLAJ YAPILMASI	0,109%	0,169%	0,064
Ø400 MM ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN İŞBAŞINDA TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (SN 8) (TS EN 13476-3) (NAKLİ, MANŞON VE CONTA DAHİL)	0,155%	0,228%	0,086
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SUDA HER TÜRLÜ SANAT YAPISI (KÖPRÜ TEMEL KAZILARI HARİÇ) TEMELLERİNİN KAZILMASI (KAZI MALZEMESİNİN NAKLİ DAHİL)	0,685%	0,99%	0,381
HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)	0,202%	0,287%	0,109
HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER TÜRLÜ KAZI, DOLGU VE NAKLİYE DAHİL)	2,382%	3,634%	1,374
KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)	2,804%	4,28%	1,661
OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE)(TAŞ NAKLİ DAHİL)	3,095%	4,341%	1,699
OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU (TAŞ NAKLİ DAHİL)	0,524%	0,754%	0,295
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI (MOLOZ NAKLİ DAHİL)	0,248%	0,345%	0,133
BORDÜR SÖKÜLMESİ VE NAKLİ	0,053%	0,074%	0,03
İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER CİNS VE ÇAPTAKİ NERVÜRLÜ İNŞAAT ÇELİĞİNİN KULLANILMASI (ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL) (Ø50 MM.'YE KADAR HER ÇAPTAKİ)	1,703%	2,61%	0,995
KATRAN BADANA YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	0,072%	0,108%	0,041
REFÜJLERDE, BORDÜRLE ÇEVRİLİ REFÜJLERDE, EŞANJÖNLERDE VE DÜZ SAHALARDA BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (OCAK VEYA DEPO MALZEMESİNDEN) (MALZEME NAKLİ DAHİL)	0,567%	0,795%	0,311
SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ,KORUGE BORU YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (MALZEME NAKLİ DAHİL)	0,707%	1,039%	0,393
MOLOZ VE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT YÜZEYLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	0,15%	0,231%	0,089
Ø150 MM.LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL)	0,974%	1,454%	0,569
PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30) (PREFABRİK ELEMAN NAKLİ VE YASTIK BETONUNUN YAPILMASI DAHİL)	0,666%	1,034%	0,394
ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KAPLAMALARIN KAZILMASI VE DEPOYA YERİNE NAKLİ ( MALZEME NAKLİ DAHİL)	2,942%	4,077%	1,595
PLENT-MİKS TEMEL VE PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (HERŞEY DAHİL)	15,363%	22,084%	8,642
ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) (BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	5,801%	8,591%	3,304
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE TAŞ MASTİK (TİP-1)(TMA) ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE, BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	7,677%	10,861%	4,213
25 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE SICAK KARIŞIM YAPILMASI (13 CM BİTÜM SICAK TEMEL,8 CM ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI, 4 CM TMA(TİP-1) AŞIMA TABAKASI YAPILMASI-BİTÜM İDARE MALI. HERŞEY DAHİL)	29,224%	40,009%	15,656

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 3 ) Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: Diğer (Manuel Giriş) (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 2 ) Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır İş ortaklıklarında fiyat dışı unsur puanı her bir ortağın hesaplanan puanlarının ortaklık oranları ile çarpılması suretiyle bulunan puanların toplamıdır.

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.

Madde 33 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi

33.1. Bu ihalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

33.1.1.

Hesaplamada Kullanılacak Formül: Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken; Toplam Puan = (Teklif Tam Puanı - (|En Düşük Geçerli Teklif Tutarı-Teklif Fiyatı| X Teklif Tam Puanı / En Düşük Geçerli Teklif Tutarı)) + Fiyat Dışı Unsur Puanı Teklif Fiyat Puanı: 50 Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı: 50 Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi: İsteklinin Teklifi ile Yaklaşık Maliyet Yapısının Birbiri ile Uyumu (Alınabilecek Azami FDU Puanı : 45 ) <i> Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır. Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?: Hayır İş ortaklıklarında ortaklık oranları dikkate alınmadan istekli bazında fiyat dışı unsur puanlaması yapılacaktır.

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması	Asgari Oran	Azami Oran	Fiyat Dışı Unsur Puanı
DOLGU ALTINA VE MENFEZ YAKLAŞIMLARINA OCAK TAŞINDAN MAKİNE İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI (TAŞIN DOLGU YERİNE NAKLİ DAHİL)	0,298%	0,43%	0,165
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, HER CİNS MAKİNE İLE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (DOLGUYA VEYA DEPOYA NAKLİ DAHİL )	2,806%	4,336%	1,64
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE ARİYET KAZISININ HER CİNS MAKİNE İLE YAPILMASI, NAKLİ VE KULLANILMASI	1,81%	2,539%	0,993
DOLGU ALTLARINDAKİ HER CİNS ZAYIF (BİTKİSEL TOPRAK VS.) VE OYNAK (BATAK BALÇIK) ZEMİNLERİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (KAZI MALZEMESİNİN DEPO YERİNE NAKLİ DAHİL)	0,299%	0,434%	0,168
HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE DEĞİŞEN PLATFORM GENİŞLİKLERİNDE REGLAJ YAPILMASI	0,109%	0,169%	0,064
Ø400 MM ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN İŞBAŞINDA TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (SN 8) (TS EN 13476-3) (NAKLİ, MANŞON VE CONTA DAHİL)	0,155%	0,228%	0,086
HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SUDA HER TÜRLÜ SANAT YAPISI (KÖPRÜ TEMEL KAZILARI HARİÇ) TEMELLERİNİN KAZILMASI (KAZI MALZEMESİNİN NAKLİ DAHİL)	0,685%	0,99%	0,381
HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)	0,202%	0,287%	0,109
HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER TÜRLÜ KAZI, DOLGU VE NAKLİYE DAHİL)	2,382%	3,634%	1,374
KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)	2,804%	4,28%	1,661
OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE)(TAŞ NAKLİ DAHİL)	3,095%	4,341%	1,699
OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU (TAŞ NAKLİ DAHİL)	0,524%	0,754%	0,295
PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI (MOLOZ NAKLİ DAHİL)	0,248%	0,345%	0,133
BORDÜR SÖKÜLMESİ VE NAKLİ	0,053%	0,074%	0,03
İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER CİNS VE ÇAPTAKİ NERVÜRLÜ İNŞAAT ÇELİĞİNİN KULLANILMASI (ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL) (Ø50 MM.'YE KADAR HER ÇAPTAKİ)	1,703%	2,61%	0,995
KATRAN BADANA YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	0,072%	0,108%	0,041
REFÜJLERDE, BORDÜRLE ÇEVRİLİ REFÜJLERDE, EŞANJÖNLERDE VE DÜZ SAHALARDA BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (OCAK VEYA DEPO MALZEMESİNDEN) (MALZEME NAKLİ DAHİL)	0,567%	0,795%	0,311
SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ,KORUGE BORU YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (MALZEME NAKLİ DAHİL)	0,707%	1,039%	0,393
MOLOZ VE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT YÜZEYLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	0,15%	0,231%	0,089
Ø150 MM.LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL)	0,974%	1,454%	0,569
PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30) (PREFABRİK ELEMAN NAKLİ VE YASTIK BETONUNUN YAPILMASI DAHİL)	0,666%	1,034%	0,394
ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KAPLAMALARIN KAZILMASI VE DEPOYA YERİNE NAKLİ ( MALZEME NAKLİ DAHİL)	2,942%	4,077%	1,595
PLENT-MİKS TEMEL VE PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (HERŞEY DAHİL)	15,363%	22,084%	8,642
ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) (BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	5,801%	8,591%	3,304
4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE TAŞ MASTİK (TİP-1)(TMA) ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE, BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	7,677%	10,861%	4,213
25 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE SICAK KARIŞIM YAPILMASI (13 CM BİTÜM SICAK TEMEL,8 CM ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI, 4 CM TMA(TİP-1) AŞIMA TABAKASI YAPILMASI-BİTÜM İDARE MALI. HERŞEY DAHİL)	29,224%	40,009%	15,656

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

Fiyat Dışı Unsur Tanımı

Fiyat Dışı Unsur Puanı

33.1.2. Fiyat dışı unsurların değerlendirilmesine ilişkin bilgi ve belgeler ihaleye katılım belgesine aktarılacaktır.

33.2

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.2.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin birden fazla istekli tarafından verilmiş olması halinde; Teklif fiyatı daha düşük olan istekli ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenecektir. Fiyat tekliflerinin de eşit olması durumunda

33.1.1. maddesinde yer alan fiyat dışı unsurların öncelik sıralaması esas alınarak ekonomik açıdan en avantajlı teklif belirlenecektir.

33.2.2.

33.1 inci maddeye göre yapılan değerlendirme sonucunda tekliflerin eşit çıkması halinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif aşağıdaki şekilde belirlenecektir.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

33.3. Fiyat avantajı uygulanması:

33.3.1. Tekliflerin değerlendirilmesinde yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

33.4. Bu madde boş bırakılacaktır.

Madde 34- İhalenin karara bağlanması

34.1. İhale komisyonu, yaptığı değerlendirme sonucunda gerekçeli kararını EKAP üzerinden oluşturur. İhale komisyonu kararı, üyeler tarafından e-imza ile imzalanır ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde, e-imza ile imzalamak suretiyle ihale komisyonu kararını onaylar veya gerekçesini belirtmek suretiyle iptal eder. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisince onaylanacağı tarihte EKAP üzerinden yasaklılık teyidi yapılır. Yapılan teyit işlemi sonucunda, her iki isteklinin de yasaklı çıkması durumunda ihale iptal edilir.

34.2. İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır.

Madde 35- Kesinleşen ihale kararının bildirilmesi

35.1. Kesinleşen ihale kararı, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dâhil, ihaleye teklif veren bütün isteklilere,

34.1 inci madde uyarınca alınan ihale komisyonu kararı ile birlikte bildirilir.

35.2. İhale komisyonu kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda da isteklilere gerekçeleri belirtilmek suretiyle bildirim yapılır.

35.3. İhale sonucunun bütün isteklilere bildiriminden itibaren on gün geçmedikçe sözleşme imzalanmayacaktır.

Madde 36- Sözleşmeye davet

36.1. 4734 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirtilen sürenin bitimini, ön mali kontrol yapılması gereken hallerde ise bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekli EKAP üzerinden sözleşmeye davet edilir. Bu davet yazısında, tebliğ tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalaması hususu bildirilir. Yabancı istekliler için bu süreye on iki gün ilave edilecektir.

Madde 37- Kesin teminat

37.1. İhale üzerinde bırakılan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, teklif fiyatının sınır değere eşit veya üzerinde olması halinde teklif fiyatının % 6sı, sınır değerin altında olması halinde ise yaklaşık maliyetin % 9u oranında kesin teminat alınır. Kısmi teklif verilmesine imkân tanınması halinde, tek bir sözleşmeye konu olacak kısımların herhangi birisi veya birkaçı için teklif edilen fiyatın, ilgili kısım için hesaplanan sınır değerin altında olması halinde alınacak kesin teminat tutarı, isteklinin sınır değerin altında teklif sunmuş olduğu kısma veya kısımlara ilişkin yaklaşık maliyetin % 9u, sözleşmeye konu diğer kısma veya kısımlara ilişkin teklif fiyatının ise % 6sı oranında hesaplanır ve bu tutarların toplamı kadar kesin teminat alınır.

37.2. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde toplam kesin teminat miktarı, ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarlarına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir. Ancak ortaklardan herhangi biri tarafından Kanun kapsamındaki idarelere taahhüt edilenler dışında yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen iş deneyiminin kullanılması durumunda, belgeyi kullanan ortak tarafından ilgisine göre iş ortaklıklarındaki hissesi oranında veya konsorsiyumlarda işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen teklif tutarının toplam teklif tutarına karşılık gelen oranda kesin teminat verilmesi zorunludur.

Madde 38- Sözleşme yapılmasında isteklinin görev ve sorumluluğu

38.1. İsteklinin, sözleşmeye davet yazısının bildirim tarihini izleyen on gün içinde yasal yükümlülüklerini yerine getirerek sözleşmeyi imzalaması zorunludur.

38.2. Sözleşmeye davet edilen istekli tarafından, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeler ile sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken diğer belgeler, sözleşmeye davet yazısının tebliğ tarihini izleyen on gün içinde kesin teminatla birlikte EKAP üzerinden gönderilir, ayrıca diğer yasal yükümlülükler yerine getirilir. Sözleşme imzalanmadan önce sunulması gereken belgelerden EKAPtan veya entegrasyonlar aracılığıyla erişilemeyenler,

7.7 nci madde hükümleri esas alınarak EKAPa yüklenir. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekli (ortak girişimlerde her bir yabancı ortak) tarafından kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca ihale tarihi itibarıyla kesinleşmiş vergi ya da sosyal güvenlik prim borçlarının bulunmadığına ilişkin belgeler de bu aşamada EKAPa yüklenir.

38.3. İhale üzerinde bırakılan isteklinin ortak girişim olması halinde, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri her bir ortak ayrı ayrı sunmak zorundadır.

38.4. İhale üzerinde bırakılan yabancı istekliler, ihale tarihi itibarıyla mesleki faaliyetini mevzuatı gereği ilgili odaya kayıtlı olarak sürdürdüğüne ve ihale tarihinde 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgelerden, kendi ülkelerindeki mevzuat uyarınca dengi olan belgeleri sunacaklardır. Bu belgelerin, isteklinin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde denginin bulunmaması ya da düzenlenmesinin mümkün olmaması halinde, bu duruma ilişkin beyanlarını vereceklerdir. Ayrıca bu husus, yabancı gerçek kişi isteklinin uyruğunda bulunduğu ya da yabancı tüzel kişi isteklinin şirket merkezinin bulunduğu ülkenin Türkiyedeki temsilciliklerine veya o ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına teyit ettirilecektir.

38.5. Entegrasyonlar aracılığıyla veya EKAP ya da diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının internet sayfası üzerinden teyit edilemeyen belgelerin, İdarece ihtiyaç duyulması hali hariç, fiziki olarak sunulması istenmez. Fiziki olarak sunulması istenen belgeleri sunmayan veya belgelerin sunuluş şekline aykırı sunan ya da yüklenen belgelerden farklı bir belge sunan istekli hakkında

29.12 nci ve

29.13 üncü maddelerdeki yaptırımlar uygulanır.

38.6. Mücbir sebep halleri dışında, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamaması durumunda, geçici teminatı gelir kaydedilerek hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi hükümleri uygulanır. Ancak, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında taahhüt altına alınan durumu tevsik etmek üzere sunulan belgelerin taahhüt edilen duruma aykırı hususlar içermesi halinde, geçici teminatı gelir kaydedilmekle birlikte, hakkında yasaklama kararı verilmez.

Madde 39 - Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine bildirim

39.1. İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, belirlenmiş ise ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir.

39.2. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 nci maddesinde belirtilen sürenin bitimini izleyen üç gün içinde sözleşme imzalamaya davet edilir.

39.3. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin sözleşme yapılmasındaki görev ve sorumluluklarına ilişkin olarak 38 inci madde hükümleri uygulanır.

39.4. Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliyle de sözleşmenin imzalanamaması durumunda ihale iptal edilir.

Madde 40 - Sözleşme yapılmasında İdarenin görev ve sorumluluğu

40.1. İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, 4734 sayılı Kanunun 42 ve 44 üncü maddelerinde yer alan sürelerin bitimini izleyen günden itibaren en geç beş gün içinde, on gün süreli bir noter ihbarnamesi ile durumu İdareye bildirmek şartıyla, taahhüdünden vazgeçebilir.

40.2. Bu takdirde geçici teminat serbest bırakılır/iade edilir ve istekli teminat vermek için yaptığı belgelendirilmiş giderleri isteyebilir.

Madde 41 - İhalenin sözleşmeye bağlanması

41.1. Sözleşme bedelinin 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (j) bendinin (1) numaralı alt bendinde belirtilen tutarı aşması durumunda, bu bedelin on binde beşi oranındaki tutar, sözleşme imzalamaya davet edilen istekli tarafından, sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumu hesabına yatırılır.

41.2. Sözleşmenin imzalanacağı tarihte, ihale sonuç bilgileri sözleşme imzalanmadan önce Kamu İhale Kurumuna gönderilmek suretiyle sözleşme imzalanacak isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının teyit edilmesi zorunludur.

41.3. İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır.

41.4. Yüklenicinin iş ortaklığı veya konsorsiyum olması halinde, hazırlanan sözleşme bütün ortaklar tarafından imzalanır.

41.5. Sözleşmenin imzalanmasına ilişkin her türlü vergi, resim ve harçlar ile diğer sözleşme giderleri yükleniciye aittir.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

a) Ödeme yeri ve şartları.

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi.

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi.

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi.

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

V- SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE DİĞER HUSUSLAR

Madde 42- Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin hususlar

42.1. Sözleşmenin uygulanmasına ilişkin aşağıdaki hususlar Sözleşme Tasarısında düzenlenmiştir:

b) Avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı.

c) İşe başlama ve iş bitirme tarihi.

ç) Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları.

d) Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi.

e) Cezalar ve sözleşmenin feshi.

f) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar.

g) Anlaşmazlıkların çözüm şekli.

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1. Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder. Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n): Toprak İşleri için:

30.07.2025 tarih ve 32971 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren; 2025/10132 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı Eki olan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanuna Göre İhale Edilen Yapım İşlerinde Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslar a göre fiyat farkı verilecektir.

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,2	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,3	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,15	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,35	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

Sanat Yapısı İşleri için:

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,45	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0,2	Ço, Çn	Endeks tablosunun 23.63 numaralı 'Hazır beton' sütunundaki sayı
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0,2	Do, Dn	Endeks tablosunun 24.1 numaralı 'Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar' sütunundaki sayı
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,04	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0,03	Ko, Kn	Endeks tablosunun 16.1 numaralı 'Kereste, Biçilmiş ve Planyalanmış' sütunundaki sayı
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,05	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,03	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

Üstyapı İşleri için:

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,4	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,3	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,15	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,15	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

Madde 43 - Fiyat farkı

43.1. İhale konusu iş için sözleşmenin uygulanması sırasında aşağıdaki esaslara göre fiyat farkı hesaplanacaktır.

43.1.1.

Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder. Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n): Toprak İşleri için:

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,2	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,3	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,15	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,35	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

Sanat Yapısı İşleri için:

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,45	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0,2	Ço, Çn	Endeks tablosunun 23.63 numaralı 'Hazır beton' sütunundaki sayı
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0,2	Do, Dn	Endeks tablosunun 24.1 numaralı 'Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar' sütunundaki sayı
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,04	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0,03	Ko, Kn	Endeks tablosunun 16.1 numaralı 'Kereste, Biçilmiş ve Planyalanmış' sütunundaki sayı
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,05	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,03	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

Üstyapı İşleri için:

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,4	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,3	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,15	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,15	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

Madde 44 - Hüküm Bulunmayan Haller

44.1. Bu Şartnamede hüküm bulunmayan hallerde, Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliğinin uygun olan hükümleri, yoksa ilgili uygulama yönetmeliğinin uygun olan hükümleri dikkate alınır.

Madde 45 - Diğer hususlar

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

45.2. Ocakların Temini 3213 Sayılı Maden Kanunu ve 5177 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarla Değişik Yapan Kanun 1- Taş ocakları idare tarafından verilecektir. Taş ocakları haricinde, ariyet ve kum ocakları, depo yeri, su temin yeri ile şantiye, beton santrali, beton tesisi, konkasör, soğuk ve sıcak karışım plentlerinin kurulacağı alanların yüklenici tarafından temin edilmesi esastır. Ancak; a- Sözleşmenin

33.28. maddesindeki usul ve esaslar çerçevesindeki gerekli izinlerin alınması halinde İdare adına Hammadde ve Üretim İzin Belgesi bulunan malzeme ocakları kullanılabilecektir. b- İşin bünyesinde kullanılacak, mevcut İdare ocaklarının ve yeni açılacak İdare ocaklarının izin işlemleri Yüklenici tarafından takip edilecektir. İş programına uygun çalışmanın sağlanması amacıyla prosedürdeki her türlü gecikmeden Yüklenici sorumlu olacaktır. c- Ocak yerleri Yüklenici tarafından tespit edildikten sonra İdarenin onayına sunulacaktır. İdarenin onayından sonra ilgili ocaklarda çalışma yapılabilir. Yüklenici ihale öncesi tespit ettiği ve çalışacağı ocağa gerekli kontrollerin ve deneylerin yaptırılmasından kendisi sorumludur. 2- Bu işte ,yüklenici tarafından öngörülen ve atanması idare tarafından yapılan Teknik Nezaretçi bulundurulması zorunludur. Teknik Nezaretçi ile ilgili her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3- Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereğince ocaklardan alınan malzemelerin sevk fişleri ile sevk edilmesi zorunludur. 4- Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilecek sevk fişlerinin bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5- Yüklenici, idare tarafından teslim tutanağı ekinde teslim edilen ocaklarda Hammadde Üretim İzin Belgesindeki koordinatlar dışında çalışamaz. Çalışılması halinde her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. 6- Yüklenici, ocağı mutlaka basamak usulü ile işletecek, basamak usulünün uygulanamaması halinde, diğer işletme usulleri için Araştırma Başmühendisliğinden ve ÇED Şubesi Müdürlüğünden onay alacak, çalışacağı ocakla ilgili olarak idarenin vereceği değerlere (Koordinat, basamak yüksekliği, basamak şev açısı, genel şev açışı ) göre işletme imalat haritası yapacak ve imalat bu harita doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 7- İşin bitiminde son durum imalat haritası (Roleve) yüklenici tarafından hazırlanarak, idareye teslim edilecektir. 8. Bir yıldan fazla süreli işlerde her yılın Mart ayı sonuna kadar son durum imalat haritası yüklenici tarafından hazırlanarak, idareye teslim edilecektir. 9- Yüklenici, işin bitiminde İdareye ait ( Tahsisli ve izinli) ocak ve konkasör sahası üzerindeki her türlü tesisi kaldırarak ocağı ve konkasör sahasını 15 gün içinde tutanakla idareye teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde İdarece yasal işlemler başlatılacaktır. 10- Yüklenici tarafından idare adına Hammadde Üretim İznine bağlı olarak üretilen malzemenin başka kişi ve kuruluşlara satış ve hibe yoluyla verilmesi, ticarete konu edilmesi kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde her türlü idari ve maddi cezadan yüklenici sorumludur. 11- Sevk fişi, hakediş ile ödenen malzeme miktarları ve depolanan by-pass miktarları imalat haritası ile uyumlu olacaktır. Uyumlu olmaması halinde her türlü idari ve maddi cezadan yüklenici sorumludur. 12- Maden Kanununun 7.maddesi gereğince çıkarılan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde idarenin uymakla yükümlü olduğu her türlü usul ve esaslardan işin yüklenicisi de sorumludur. 13- Yüklenici Hammadde Üretim iznine bağlı faaliyetler kapsamında diğer kişi ve kuruluşlara vereceği zararlardan doğrudan sorumludur. Yukarıda belirtilen şartlara yüklenici tarafından uyulmaması durumunda Maden Kanunu ile diğer kanunlar çerçevesinde idare aleyhine oluşacak her türlü İdari ve maddi cezalar yükleniciye rücu edilir.

45.3. Kurumumuza ait ocakların kullanılması durumunda, yüklenici 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Kırma-eleme tesislerindeki toz kaynağı olan her bir ünitenin (bunker, kırıcı, elek, bant v.s. ) kapalı ortam içerisine alınması gerekmektedir. Ayrıca her türlü malzeme ocaklarında Çevre Görevlisi çalıştırılması zorunludur. Bu nedenle ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere istinaden cezai müeyyidenin uygulanması durumunda, tüm sorumluluk yükleniciye aittir. İdari ve maddi cezalar yükleniciye rücu edilecektir.

45.4. Yetki Belgesi Yüklenici, bu işle ilgili olarak yaptıracağı müstakil taşıma işlerinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uyacaktır.

45.5. Her imalatın yapılabilmesi için gerekli trafik işaretleme malzemelerinin temini, işaretlemelerinin yapılması ve emniyet tedbirlerinin alınması yükleniciye ait olup, herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 46. Yaklaşık Maliyet Hesabında, piyasa koşulları ve küresel piyasalarda meydana gelen dalgalanmalar neticesinde fiyatlarında aşırı değişim meydana gelmesinden kaynaklı Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca açıklanan 2026 Haziran ayı rayiçleri kullanılarak hesaplanmıştır. Ayrıca, Aşırı düşük teklife ilişkin açıklamada; Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yayımlanan fiyatların kullanılması halinde, ihale ilan veya duyurusunun yapıldığı tarihte yürürlükte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yayımlanmış rayiç fiyatlarına göre değerlendirme yapılacaktır.

46.1 Sözleşmenin ifası sürecinde, sözleşme kapsamında yer almayan farklı iş gruplarına ait yeni birim fiyat ortaya çıkması halinde fiyat farkı hesabı; fiyat farkı formülü üzerinden [Diğer malzemelerin ağırlık oranı (b6) = 1,00 katsayısı ve endeks tablosunun "Genel" sütunundaki sayı (Gn, Go)] kullanılarak hesaplanacaktır. Sözleşme kapsamında yer almayan farklı iş gruplarına (Ar-Ge işleri, Etüd ve Proje İşleri, Deplase İşleri vb.) ait yeni birim fiyat ortaya çıkması halinde ise fiyat farkı hesabı; fiyat farkı formülü üzerinden (Diğer malzemelerin ağırlık oranı (b6) = 1,00 katsayısı ve endeks tablosunun Genel sütunundaki sayı (Gn,G0)) Kullanılarak hesaplanacaktır. 46.2.IRI Ölçümlerinde KTŞ nin Kısım

425.07 ve 425.08deki ilgili hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır. 4 Aralık 2015 tarih ve 29552 sayılı Resmi Gazete'de çeşitli ilanlar bölümünde yer alan "Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yapım işleri ihalelerinde; Sınır Değer Katsayısı (A) Alt Yapı İşlerinde N = 1,00 olarak belirlenmiştir. Bu ilan yayımı tarihinde yürürlüğe girer." hükme göre bu ihale için Sınır Değer Katsayısı (N) = 1,00 olarak belirlenmiştir.

Madde 45 - Diğer hususlar

45.1. İhalede uygulanacak sınır değer katsayısı (N) = 1

45.4. Yetki Belgesi Yüklenici, bu işle ilgili olarak yaptıracağı müstakil taşıma işlerinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uyacaktır.

425.07 ve 425.08deki ilgili hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır.

EK:

Sıra No	İş Kalemi No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	KGM/17.081/K-1/AP	DOLGU ALTINA VE MENFEZ YAKLAŞIMLARINA OCAK TAŞINDAN MAKİNE İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI (TAŞIN DOLGU YERİNE NAKLİ DAHİL)	metreküp	10.000
2	KGM/2200/P	HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, HER CİNS MAKİNE İLE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (DOLGUYA VEYA DEPOYA NAKLİ DAHİL )	metreküp	270.000
3	KGM/2202/P	HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE ARİYET KAZISININ HER CİNS MAKİNE İLE YAPILMASI, NAKLİ VE KULLANILMASI	metreküp	130.000
4	KGM/2204/P	DOLGU ALTLARINDAKİ HER CİNS ZAYIF (BİTKİSEL TOPRAK VS.) VE OYNAK (BATAK BALÇIK) ZEMİNLERİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (KAZI MALZEMESİNİN DEPO YERİNE NAKLİ DAHİL)	metreküp	75.000
5	KGM/2500/P	HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE DEĞİŞEN PLATFORM GENİŞLİKLERİNDE REGLAJ YAPILMASI	kilometre	24
6	KGM/12.2204/P	Ø400 MM ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN İŞBAŞINDA TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (SN 8) (TS EN 13476-3) (NAKLİ, MANŞON VE CONTA DAHİL)	metre	2.000
7	KGM/14.111/P	HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SUDA HER TÜRLÜ SANAT YAPISI (KÖPRÜ TEMEL KAZILARI HARİÇ) TEMELLERİNİN KAZILMASI (KAZI MALZEMESİNİN NAKLİ DAHİL)	metreküp	24.000
8	KGM/16.100/K-HP	HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)	metreküp	1.000
9	KGM/16.122/K-HRP	HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER TÜRLÜ KAZI, DOLGU VE NAKLİYE DAHİL)	metreküp	10.000
10	KGM/16.132/K-HRP	KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)	metreküp	6.000
11	KGM/17.002/K-HP	OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE)(TAŞ NAKLİ DAHİL)	metreküp	15.000
12	KGM/17.081/KP	OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU (TAŞ NAKLİ DAHİL)	metreküp	10.000
13	KGM/18.185/P	PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI (MOLOZ NAKLİ DAHİL)	metreküp	5.000
14	KGM/18.191/P	BORDÜR SÖKÜLMESİ VE NAKLİ	metre	13.000
15	KGM/23.0145/KP	İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER CİNS VE ÇAPTAKİ NERVÜRLÜ İNŞAAT ÇELİĞİNİN KULLANILMASI (ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL) (Ø50 MM.'YE KADAR HER ÇAPTAKİ)	ton	500
16	KGM/25.052/P	KATRAN BADANA YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	metrekare	8.000
17	KGM/2540/KP	REFÜJLERDE, BORDÜRLE ÇEVRİLİ REFÜJLERDE, EŞANJÖNLERDE VE DÜZ SAHALARDA BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (OCAK VEYA DEPO MALZEMESİNDEN) (MALZEME NAKLİ DAHİL)	metreküp	30.000
18	KGM/2641/AP	SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ,KORUGE BORU YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (MALZEME NAKLİ DAHİL)	metreküp	12.000
19	KGM/27.101/KP	MOLOZ VE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT YÜZEYLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	metrekare	10.000
20	KGM/3605/AP	Ø150 MM.LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL)	metre	8.000
21	KGM/7504/P	PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30) (PREFABRİK ELEMAN NAKLİ VE YASTIK BETONUNUN YAPILMASI DAHİL)	metre	18.500
22	KGM/40.130/P	ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KAPLAMALARIN KAZILMASI VE DEPOYA YERİNE NAKLİ ( MALZEME NAKLİ DAHİL)	metreküp	31.000
23	KGM/6100/P	PLENT-MİKS TEMEL VE PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (HERŞEY DAHİL)	ton	320.000
24	KGM/6320/SP	ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) (BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	ton	60.000
25	KGM/6454/S-MP	4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE TAŞ MASTİK (TİP-1)(TMA) ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE, BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	metrekare	485.000
26	KGM/BSKÖZEL-M	25 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE SICAK KARIŞIM YAPILMASI (13 CM BİTÜM SICAK TEMEL,8 CM ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI, 4 CM TMA(TİP-1) AŞIMA TABAKASI YAPILMASI-BİTÜM İDARE MALI. HERŞEY DAHİL)	metrekare	450.000

Okas Kodu	Okas Açıklaması
452331201	Devlet, il ve köy yolları yapım işleri

EK:

NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI YAPIM İKMAL İŞİ İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1088003

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

1.1. Bu Sözleşme, bir tarafta KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ______ (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde akdedilmiştir.

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. - MELİKGAZİ / KAYSERİ

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi: [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi :

2.2. Yüklenicinin

a) Adı ve soyadı/Ticaret unvanı: ______

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Faks numarası: ______

f) Elektronik posta adresi:

g) Elektronik tebligat adresi : ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.4. Tebligat, iş günlerinde ve 09.00-18.00 saatleri arasında (yarım mesai günlerinde 09.00-13.00) yapılır. Bu süreler dışında gönderilen tebligatlar, kaydedildiği tarihi takip eden ilk iş günü içinde ilgililerin EKAPta yer alan bildirim kutusuna ulaştırılır. Tebligatın, ilgililerin bildirim kutusuna ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. Tebligat sürecine ilişkin bildirim zamanı, konu ve içerik gibi bilgiler EKAP üzerinde kayıt altına alınır.

2.5. İdare tarafından ortak girişimlere tebligat, yukarıdaki esaslara göre pilot veya koordinatör ortağa yapılır. Bu durumda, tebligat iş ortaklığını veya konsorsiyumu oluşturan bütün gerçek ve tüzel kişi ortaklara yapılmış sayılır.

2.6. Yüklenici ve alt yüklenicilerin idareye yapacakları talep ve başvurular EKAP Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir. Yüklenici ve alt yükleniciler, tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, kurye, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirim yapabilir.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı : NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI YAPIM İKMAL İŞİ

3.2. İşin yapılma yeri: NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

Sıra No	İş Kalemi No	Açıklama	Birimi	Miktarı
1	KGM/17.081/K-1/AP	DOLGU ALTINA VE MENFEZ YAKLAŞIMLARINA OCAK TAŞINDAN MAKİNE İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU YAPILMASI (TAŞIN DOLGU YERİNE NAKLİ DAHİL)	metreküp	10.000
2	KGM/2200/P	HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE, HER CİNS MAKİNE İLE YARMA VE YAN ARİYET KAZISI YAPILMASI VE KULLANILMASI (DOLGUYA VEYA DEPOYA NAKLİ DAHİL )	metreküp	270.000
3	KGM/2202/P	HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE ARİYET KAZISININ HER CİNS MAKİNE İLE YAPILMASI, NAKLİ VE KULLANILMASI	metreküp	130.000
4	KGM/2204/P	DOLGU ALTLARINDAKİ HER CİNS ZAYIF (BİTKİSEL TOPRAK VS.) VE OYNAK (BATAK BALÇIK) ZEMİNLERİN KAZILMASI VE KULLANILMASI (KAZI MALZEMESİNİN DEPO YERİNE NAKLİ DAHİL)	metreküp	75.000
5	KGM/2500/P	HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE DEĞİŞEN PLATFORM GENİŞLİKLERİNDE REGLAJ YAPILMASI	kilometre	24
6	KGM/12.2204/P	Ø400 MM ANMA ÇAPLI HDPE ESASLI KORUGE KANALİZASYON BORUSUNUN İŞBAŞINDA TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (SN 8) (TS EN 13476-3) (NAKLİ, MANŞON VE CONTA DAHİL)	metre	2.000
7	KGM/14.111/P	HER DERİNLİKTE, HER CİNS VE KLASTAKİ ZEMİNDE KURUDA VEYA SUDA HER TÜRLÜ SANAT YAPISI (KÖPRÜ TEMEL KAZILARI HARİÇ) TEMELLERİNİN KAZILMASI (KAZI MALZEMESİNİN NAKLİ DAHİL)	metreküp	24.000
8	KGM/16.100/K-HP	HER TÜRLÜ İNŞAAT TEMELLERİNDE (KÖPRÜ TEMELLERİ HARİÇ) KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRSİZ BETON (C 16/20 HAZIR BETON HARCI İLE)	metreküp	1.000
9	KGM/16.122/K-HRP	HENDEKLERİN BETONLA KAPLANMASI (ORTA REFÜJ VE YARMA HENDEĞİ) (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE) (HER TÜRLÜ KAZI, DOLGU VE NAKLİYE DAHİL)	metreküp	10.000
10	KGM/16.132/K-HRP	KUTU MENFEZLERDE KURUDA VEYA SUDA HER DOZDA DEMİRLİ BETON (C 30/37 HAZIR BETON HARCI İLE)	metreküp	6.000
11	KGM/17.002/K-HP	OCAK TAŞI İLE MOLOZ TAŞ İNŞAAT (HAZIR BETON HARCI İLE)(TAŞ NAKLİ DAHİL)	metreküp	15.000
12	KGM/17.081/KP	OCAK TAŞI İLE İSTİFSİZ TAŞ DOLGU (TAŞ NAKLİ DAHİL)	metreküp	10.000
13	KGM/18.185/P	PATLAYICI MADDE KULLANMADAN DEMİRLİ VE DEMİRSİZ BETON İNŞAATIN YIKILMASI (MOLOZ NAKLİ DAHİL)	metreküp	5.000
14	KGM/18.191/P	BORDÜR SÖKÜLMESİ VE NAKLİ	metre	13.000
15	KGM/23.0145/KP	İNŞAAT BÜNYESİNE GİREN HER CİNS VE ÇAPTAKİ NERVÜRLÜ İNŞAAT ÇELİĞİNİN KULLANILMASI (ZATİ BEDELİ, YÜKLENMESİ, TAŞINMASI, BOŞALTILMASI, İSTİFİ VE İŞÇİLİĞİ DAHİL) (Ø50 MM.'YE KADAR HER ÇAPTAKİ)	ton	500
16	KGM/25.052/P	KATRAN BADANA YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	metrekare	8.000
17	KGM/2540/KP	REFÜJLERDE, BORDÜRLE ÇEVRİLİ REFÜJLERDE, EŞANJÖNLERDE VE DÜZ SAHALARDA BİTKİSEL TOPRAK TABAKASI TEŞKİLİ (OCAK VEYA DEPO MALZEMESİNDEN) (MALZEME NAKLİ DAHİL)	metreküp	30.000
18	KGM/2641/AP	SANAT YAPILARI VE KÖPRÜ TEMEL TABANINA, BETON YOL VE TRETUVAR ALTLARINA KIRMATAŞ TABAKASI SERİLMESİ VE DRENAJ HENDEKLERİ İLE HER TÜRLÜ BÜZ,KORUGE BORU YANLARINDA KIRMATAŞ DOLGU YAPILMASI (MALZEME NAKLİ DAHİL)	metreküp	12.000
19	KGM/27.101/KP	MOLOZ VE ÇAPLANMIŞ MOLOZ TAŞ İNŞAAT YÜZEYLERİNE GÖMME OLUKLU DERZ YAPILMASI (HERŞEY DAHİL)	metrekare	10.000
20	KGM/3605/AP	Ø150 MM.LİK TÜNEL TİPİ DRENAJ BORUSU TEMİNİ VE DÖŞENMESİ (HERŞEY DAHİL)	metre	8.000
21	KGM/7504/P	PREFABRİK BETON BORDÜR İMALİ VE YERİNE DÖŞENMESİ (0,15X0,30) (PREFABRİK ELEMAN NAKLİ VE YASTIK BETONUNUN YAPILMASI DAHİL)	metre	18.500
22	KGM/40.130/P	ASFALT KAZIMA MAKİNESİ İLE HER CİNS BİTÜMLÜ KAPLAMALARIN KAZILMASI VE DEPOYA YERİNE NAKLİ ( MALZEME NAKLİ DAHİL)	metreküp	31.000
23	KGM/6100/P	PLENT-MİKS TEMEL VE PLENT-MİKS ALTTEMEL YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ OCAK TAŞI İLE) (HERŞEY DAHİL)	ton	320.000
24	KGM/6320/SP	ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE) (BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	ton	60.000
25	KGM/6454/S-MP	4 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE TAŞ MASTİK (TİP-1)(TMA) ASFALT AŞINMA TABAKASI YAPILMASI (KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE, BİTÜM İDARE MALI)(HERŞEY DAHİL)	metrekare	485.000
26	KGM/BSKÖZEL-M	25 CM SIKIŞMIŞ KALINLIKTA KIRILMIŞ VE ELENMİŞ SERT TAŞ İLE ASTARSIZ TEMEL ÜZERİNE 1 M2 VE MODİFİYE EDİLMİŞ BİTÜM İLE SICAK KARIŞIM YAPILMASI (13 CM BİTÜM SICAK TEMEL,8 CM ASFALT BETONU BİNDER TABAKASI, 4 CM TMA(TİP-1) AŞIMA TABAKASI YAPILMASI-BİTÜM İDARE MALI. HERŞEY DAHİL)	metrekare	450.000

İŞİNE AİT SÖZLEŞME TASARISI

İKN (İhale Kayıt Numarası): 2026/1088003

Madde 1 - Sözleşmenin tarafları

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

a) Adı: KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi: Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. - MELİKGAZİ / KAYSERİ

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi: [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi :

Madde 2 - Taraflara ilişkin bilgiler

2.1. İdarenin

b) Adresi: Osman Kavuncu Mah. Fırat Cad. - MELİKGAZİ / KAYSERİ

c) Telefon numarası: [TELEFON GİZLİ] ç) Faks numarası: [TELEFON GİZLİ] d) Elektronik posta adresi: [E-POSTA GİZLİ]

e) Elektronik tebligat adresi :

2.2. Yüklenicinin

b) T.C. Kimlik No: ______

c) Vergi Kimlik No: ______

ç) Yüklenicinin tebligata esas adresi: ______

d) Telefon numarası: ______

e) Faks numarası: ______

f) Elektronik posta adresi:

g) Elektronik tebligat adresi : ______

2.3. İdare tarafından yüklenici ve alt yüklenicilere tebligatlar EKAP üzerinden yapılır.

2.7. Tebligatın haklı veya zorunlu nedenlerle EKAP üzerinden yapılamaması durumunda Tebligat Kanunu hükümlerine göre

2.1 ve

2.2 nci maddelerinde belirtilen adreslere tebligat yapılır.

Madde 3 - İşin adı, yapılma yeri, niteliği, türü ve miktarı

3.1. İşin adı : NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI YAPIM İKMAL İŞİ

3.2. İşin yapılma yeri: NEVŞEHİR-AKSARAY DEVLET YOLU Km:16+300-56+000 ARASI

3.3. İşin niteliği, türü ve miktarı:

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 4 - Sözleşmenin dili

4.1. Sözleşmenin dili Türkçe'dir.

Madde 5 - Tanımlar

5.1. Bu Sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanında oluşturan diğer belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

6.1. Bu Sözleşme, birim fiyat sözleşme olup, ihale dokümanında yer alan kesin projeye/projelere ve bunlara ilişkin mahal listeleri ile birim fiyat tariflerine dayalı olarak, İdarece hazırlanmış birim fiyat teklif cetvelinde yer alan her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için yüklenici tarafından teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan tutarların toplamı olan ______ (rakam ve yazıyla) bedel üzerinden akdedilmiştir.

6.2. Yapılan işlerin bedellerinin ödenmesinde, birim fiyat teklif cetvelinde yüklenicinin teklif ettiği ve sözleşme bedelinin tespitinde kullanılan birim fiyatlar ile varsa sonradan tespit edilen yeni birim fiyatlar esas alınır.

Madde 6 - Sözleşmenin türü ve bedeli

Madde 7 - Sözleşme bedeline dahil olan giderler

7.1. Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü vergi, resim, harç, yapı kullanım izin belgesi giderleri vb giderler ile ulaşım, sözleşme kapsamındaki her türlü sigorta giderleri sözleşme bedeline dahildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dahil olmayıp, İdare tarafından Yükleniciye ödenir.

Madde 8 - Sözleşmenin ekleri

8.1. Sözleşme, ekindeki ihale dokümanı ve diğer belgelerle bir bütündür, İdareyi ve Yükleniciyi bağlar. Ancak, Sözleşme hükümleri ile ihale dokümanını oluşturan belgelerdeki hükümler arasında çelişki veya farklılık olması halinde, ihale dokümanında yer alan hükümler esas alınır.

8.2. İhale dokümanını oluşturan belgeler

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir 1-Yapım İşleri Genel Şartnamesi 2-İdari Şartname, 3-Sözleşme Tasarısı, 4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli, 5-Mahal Listesi, 6-Özel Teknik Şartname, 7-Genel Teknik Şartname, 8-Ön / Kesin Projeler, 9-Açıklamalar (varsa), 10-Diğer Ekler.

8.2.1. İhale dokümanını oluşturan belgeler arasındaki öncelik sıralaması aşağıdaki gibidir

2-İdari Şartname,

3-Sözleşme Tasarısı,

4-Birim Fiyat Tarifleri ve Cetveli,

5-Mahal Listesi,

6-Özel Teknik Şartname,

7-Genel Teknik Şartname,

8-Ön / Kesin Projeler,

9-Açıklamalar (varsa),

10-Diğer Ekler.

8.3. Varsa, zeyilnameler ait oldukları dokümanın öncelik sırasına sahiptir.

Madde 9 - İşe başlama ve işi bitirme süresi

9.1. Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 ( On ) gün içinde Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yer teslimi yapılarak işe başlanır.

9.2. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren 750 ( YediYüzElli ) gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır. Sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan dönemi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlerle ayrıca süre uzatımı verilmez.

9.3. Bu madde boş bırakılmıştır.

9.4. Bu işyerinde havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmadığı günler

01.12 -

01.04 tarihleri arasındaki 121 ( YüzYirmiBir ) gündür. Ancak, işin bitiminde bu devre dikkate alınmaz ve İdare Yükleniciden teknik şartları yerine getirerek işi tamamlaması için bu dönemde çalışmasını isteyebilir. Zorunlu nedenlerle ertesi yıla sari hale gelen işlerde, çalışmaya uygun olmayan devre, ödenek durumuna ve imalatın cinsine göre dikkate alınır.

9.5. Yüklenicinin sözleşmede belirlenmiş olan süre içinde yer teslimi için hazır bulunmaması halinde bu durum idare tarafından görevlendirilen yapı denetim görevlisinin de bulunduğu komisyon tarafından süre bitiminde tutanak altına alınır ve işin süresi başlar.

9.6. Yüklenicinin işe başlamasına mâni olacak ve yükleniciden kaynaklanmayan hukuki, idari, teknik veya fiili bir engel olması durumunda düzenlenecek işyeri teslim tutanağında bu durum belirtilmek kaydı ile yer teslimi yapılır. Ancak bu durumda, işin süresi başlamış olmakla birlikte iş durdurulmuş sayılır. İşe başlanmasına engel teşkil eden durumun ortadan kaldırılmasını izleyen en geç beş iş günü içinde idare tarafından iş tekrar başlatılır. Bu madde kapsamında fiilen işyeri teslimi yapılmaksızın işin süresinin başlatıldığı durumlarda, tutanağın düzenlenmesi ile fiilen işyeri tesliminin yapılması arasında geçen süre işin süresine eklenir. Yüklenici işyeri teslimine bağlı yükümlülüklerini işyerinin fiilen teslimini müteakip gerçekleştirir.

Madde 10-Teminata ilişkin hükümler

10.1. Kesin teminat

10.1.1. Yüklenici, ______ [Teminat tutarı rakam ve yazı ile yazılacaktır.] kesin teminat vermiştir.

10.1.2. Teminatın, teminat mektubu şeklinde verilmesi halinde; kesin teminat mektubunun süresi ../../ ______ tarihine kadardır. Kanunda veya sözleşmede belirtilen haller ile cezalı çalışma nedeniyle kesin kabulün gecikeceğinin anlaşılması durumunda teminat mektubunun süresi de işteki gecikmeyi karşılayacak şekilde uzatılır.

10.2. Ek kesin teminat

10.2.1. Fiyat farkı hesaplanmasının öngörülmesi halinde, fiyat farkı olarak ödenecek bedelin ve/veya iş artışı olması halinde bu artış tutarının % 6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.

10.2.2. Ek kesin teminatın teminat mektubu olması halinde, ek kesin teminat mektubunun süresi, kesin teminat mektubunun süresinden daha az olamaz.

10.3. Yüklenici tarafından verilen kesin teminat ve ek kesin teminat, 4734 sayılı Kanunun 34 üncü maddesinde belirtilen değerlerle değiştirilebilir. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

10.4. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi

10.4.1. Kesin teminatın ve ek kesin teminatın geri verilmesi hususunda Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümler uygulanır.

Madde 11 - Ödeme yeri ve şartları

11.1. Yüklenicinin hakedişi Karayolları 6.Bölge Müdürlüğü - Muhasebe Şubesi Müdürlüğü'nce ödenir.

11.2. Hakediş raporları, bu Sözleşmenin eki olan Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak her ayın ilk beş iş günü içinde düzenlenir. Hakediş raporları, yüklenici veya vekili tarafından imzalanıp idareye verildiği tarihten başlamak üzere idarece en geç otuz gün içinde onaylandıktan sonra bu tarihi izleyen en geç otuz gün içinde hakediş tahakkuka bağlanır, tahakkuk tarihinden başlamak üzere en geç on beş gün içinde ödeme yapılır. Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

YILLAR	ÖDENEK (%)
2026	30
2027	40
2028	30

ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

Bu iş için sözleşme bedeli üzerinden;

YILLAR	ÖDENEK (%)
2026	30
2027	40
2028	30

ödenek tespit olunmuştur.Yüklenici yapım işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri iş programına uygun şekilde imalat ve/veya ihzarat olarak sarf etmek zorundadır.

11.3. Yukarıda belirtilen yılı ödenekleri, toplam sözleşme bedeli içinde kalmak kaydıyla Yüklenicinin de görüşü alınarak artırılabilir. Yüklenici artırılan ödenekleri, onaylanan revize iş programına uygun şekilde yılı içinde imalat ve/veya ihrazat olarak gerçekleştirmek zorundadır.

11.4. İdarenin talebi olmaksızın Yüklenici iş programına nazaran daha fazla iş yaparsa, İdare bu fazla işin bedelini imkan bulduğu takdirde öder.

11.5. Yüklenici, her türlü hakediş ve alacaklarını İdarenin yazılı izni olmaksızın başkalarına temlik edemez. Temliknamelerin noter tarafından düzenlenmesi ve İdarece istenilen kayıt ve şartları taşıması gerekir.

Madde 12 - İş programı

12.1. Yüklenici, iş programını yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içinde, sözleşme bedeli üzerinden imalatların niteliği, teknik özelliği ve yapım süreleri de göz önünde bulundurulmak suretiyle, gün bazında yapılması gereken iş tutarlarını hesaplayarak, ödeneklerin yıllara göre dağılım esasları ile varsa işin kısımları ile bitirme tarihlerini de dikkate alarak İdarece verilen örneklere uygun olarak hazırlar. Bu programda ayrıca; iş kalemleri, aylık imalat ve iş miktarları, (ihzarat ödemesi öngörülen işlerde ihzaratı,) yıllık ödenek dilimleri ve bunların aylara dağılımı gösterilir ve iş programı en az dört nüsha hazırlanarak onaylanmak üzere İdareye teslim edilir.

Madde 12 - İş programı

12.2. İdare, iş programını verildiği tarihten başlamak üzere 10 gün içinde onaylar.

12.3. İş programının hazırlanması ve uygulanması ile ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 13 - Avans verilmesi şartları ve miktarı

13.1. Bu iş için avans verilmeyecektir.

Madde 14 - Fiyat farkı ödenmesi ve hesaplanması şartları

14.1. Yüklenici, gerek sözleşme süresi gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır. Fiyat farkı aşağıdaki formüle göre hesaplanır: F = An x B x ( Pn - 1 ) Pn= a İn/İo+b1 Çn/Ço+b2 Dn/Do+b3 AYn/AYo+b4 Yn/Yo+b5 Kn/Ko+b6 Gn/Go+c Mn/Mo Formülde yer alan; F: Fiyat farkını (TL), An: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hak edişte; birim fiyatlı işlerde uygulama ayında gerçekleşen iş kalemleri ve ihzarat miktarlarının sözleşme birim fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), anahtar teslimi götürü bedel işlerde ise uygulama ayında gerçekleşen ilerleme yüzdesiyle sözleşme bedelinin çarpılması sonucu bulunan tutarı (TL), B: 0,90 sabit katsayısını, Pn: İlk geçici hakedişte (n=1) olmak üzere (n) inci hakedişte, fiyat farkı hesabında kullanılan temel endeksler ve güncel endeksler ile girdilerin ağırlık oranlarını temsil eden sabit katsayıların yukarıdaki formüle uygulanması sonucu bulunan fiyat farkı katsayısını, ifade eder. Endeks tablosu: Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 kısım, bölüm ve gruplarına göre tarihsel seri tablosu veya yurt içi üretici fiyat endeksi, 2003=100, CPA 2008 seçilmiş sınıflar tablosudur. Formüldeki sabit katsayılar ile temel endeksler(o) ve güncel endeksler(n): Toprak İşleri için:

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,2	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,3	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,15	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,35	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

Sanat Yapısı İşleri için:

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,45	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0,2	Ço, Çn	Endeks tablosunun 23.63 numaralı 'Hazır beton' sütunundaki sayı
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0,2	Do, Dn	Endeks tablosunun 24.1 numaralı 'Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar' sütunundaki sayı
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,04	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0,03	Ko, Kn	Endeks tablosunun 16.1 numaralı 'Kereste, Biçilmiş ve Planyalanmış' sütunundaki sayı
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,05	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,03	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

Üstyapı İşleri için:

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,4	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,3	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,15	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,15	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

14.2. Fiyat farkı hesaplanacaktır.

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,2	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,3	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,15	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,35	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

Sanat Yapısı İşleri için:

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,45	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0,2	Ço, Çn	Endeks tablosunun 23.63 numaralı 'Hazır beton' sütunundaki sayı
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0,2	Do, Dn	Endeks tablosunun 24.1 numaralı 'Ana demir-çelik ve ferro alaşımlar' sütunundaki sayı
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,04	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0,03	Ko, Kn	Endeks tablosunun 16.1 numaralı 'Kereste, Biçilmiş ve Planyalanmış' sütunundaki sayı
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,05	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,03	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

Üstyapı İşleri için:

Katsayı	Endeks
a (İşçilik ağırlık oranı)	0,4	İo, İn	Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aylık yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi (2003=100) Harcama Gruplarına Göre Endeks Sayıları Tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
b1 (Metalik olmayan diğer mineral ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b2 (Demir ve çelik ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b3 (Akaryakıtın ağırlık oranı)	0,3	AYo, AYn	Motorin
b4 (Diğer katı veya sıvı yakıtların ağırlık oranı)	0
b5 (Ağaç ve mantar ürünlerinin ağırlık oranı)	0
b6 (Diğer malzemelerin ağırlık oranı)	0,15	Go, Gn	Endeks tablosunun 'Genel' sütunundaki sayı
c (Makine ve ekipmana ait amortismanın ağırlık oranı)	0,15	Mo, Mn	Endeks tablosunun 28.92 numaralı 'Maden, taş ocağı ve inşaat makineleri' sütunundaki sayı

14.3. Sözleşmede yer alan fiyat farkına ilişkin esas ve usullerde sözleşme imzalandıktan sonra değişiklik yapılamaz.

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 15 - Alt yükleniciler

15.1. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir.

15.2. İşin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

15.3. Alt yüklenicilerin çalıştırması ve sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

15.4. Bu madde boş bırakılmıştır.

15.5. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 16 - Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar

16.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

17.1. Yüklenici; işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisler ile sözleşme konusu iş için, işin özellik ve niteliğine göre, işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı, Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde "all risk" sigorta yaptırmak zorundadır.

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

Madde 17 - İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması

17.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

17.2. Yüklenici, işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin,

b) Bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara

karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır.

17.3. Yüklenicinin iş ve iş yerinin korunması ve sigortalanması ile ilgili sorumlulukları konusunda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

Madde 18 - Süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları

18.1. Süre uzatımıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 19 - Teslim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar

19.1. İşin teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları ile kısmi kabul, geçici ve kesin kabul işlemleri Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre yürütülür.

19.2. Madde boş bırakılmıştır.

Madde 20 - Teminat süresi

20.1. Teminat süresi 12 ay olup, bu süre geçici kabul itibar tarihinden başlar.

Madde 21 - Yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar

21.1. İşlerin denetimi, yapı denetim görevlisinin yetkileri, Yüklenici ile yapı denetim görevlisi arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 22 - Yüklenicilerin/Alt yüklenicilerin sorumluluğu

22.1. Yüklenici ve alt yüklenicinin sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

22.2. Yüklenicinin tüzel kişi olması ve ihalede sunulan iş deneyim belgesinin yüklenicinin yarısından fazla hissesine sahip ve 4734 sayılı Kanuna göre yapılacak ihalelere ilişkin sözleşmelerin yürütülmesi konusunda temsile ve yönetime yetkili ortağına ait olması halinde yüklenici, aşağıda yer alan ifadeyi içeren beyanı her hakedişle birlikte idareye sunar.

______ (Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi yazılacaktır.)(Teklif kapsamında sunulan belgenin düzenleme tarihi) tarihli Ortaklık Tespit Belgesinde yer alan bilgilerde bugüne kadar değişiklik olmadığını ve ortağımıza ait iş deneyimini gösteren belgelerin tamamının, başka bir tüzel kişiye kullandırılmadığını taahhüt ederiz.

Madde 23 - Teknik personel, makine, teçhizat ve ekipman bulundurulması

23.1. Yüklenici,

23.3. maddesi uyarınca, İdareye bildirdiği teknik personelin onaylandığının kendisine bildirildiği tarihten itibaren aşağıda adet ve unvanları belirtilen teknik personeli iş programına göre iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Adet	Pozisyonu	Mesleki Ünvanı	Mesleki Özellikleri
1	Şantiye Şefi	İnşaat Mühendisi	(En az 5 yıl deneyimli)
1	Şantiye Mühendisi	İnşaat Mühendisi	(0-5 yıl deneyimli)
1	Etüt Proje Teknik Ele.	Harita Mühendisi/Teknikeri	(0- 5 yıl deneyimli)
1	Daimi Nezaretçi	Maden Mühendisi	(0-5 yıl deneyimli)
1	Kalite Kontrol Mühendisi	Jeoloji Mühendisi	(0-5 yıl deneyimli)
1	Trafik Teknikeri	İnşaat Teknikeri	(En az 2 yıl deneyimli)

23.2. Yüklenici, yukarıda adet ve mesleki unvanı belirtilen teknik personeli idareye süresinde bildirmediği veya iş programına göre iş başında bulundurmadığı takdirde;

1-	(Mesleki ünvan) için	TL/Gün
1	İnşaat Mühendisi (Şantiye Şefi) için	11.600 TL/Gün
1	İnşaat Mühendisi (ŞantiyeMüh) için	7.450 TL/Gün
1	Harita Müh. (Etüt-Proje Müh.) için	7.450 TL/Gün
1	Kalite Kontrol Müh. (Jeoloji Müh.) için	7.450 TL/Gün
1	Maden Mühendisi (Daimi Nezaretçi) için	7.450 TL/Gün
1	Harita Teknikeri veya Topograf için	7.450 TL/Gün

ceza müteakiben düzenlenecek ilk hakedişten kesilir. Bu cezalar, yüklenicinin cezalı çalıştığı süre içerisinde yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde de uygulanır.

23.3. Teknik personelin idareye bildirilmesi ve iş yerinde bulundurulmasıyla ilgili hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.

23.4. Yüklenici, işe başlama tarihinden itibaren aşağıda cinsi, çeşidi, adedi ve kapasitesi belirtilen makine, teçhizat ve ekipmanı iş programına uygun olarak iş yerinde bulundurmak zorundadır.

Çeşidi	Adedi	Kapasitesi
Beton Santrali	1	Otomatik, 90 m³ / saat kapasiteli
Beton Pompası	1	80 m³/s a kadar beton basma kapasiteli
Transmikser	4	En az 9 m³ kapasiteli
Ekskavatör	5	En az 280 HP Gücünde
Ekskavatör	2	En az 350 HP Gücünde
Kamyon	15	Azami yüklü ağırlığı En az 20 ton
Greyder	1	180 hp gücünde
Demir Bandajlı Silindir	3	9-11 ton statik ağırlıkta,12-22 ton dinamik kuvvette
Toprak Silindiri	2	En az 9 ton statik ağırlıkta ve en az 18 ton dinamik kuvvette
Arazöz	1	10 tonluk
Konkasör Gurubu	1	En az 140 ton/saat kapasiteli ve geçerlilik tarihi uygun kapasite raporlu konkasör (ÇED raporuna uygun kapalı sistem)
Lastik Tekerlekli Silindir	2	En az 14 Ton Statik Ağırlığında
Lastik Tekerlekli Yükleyici	1	190 hp ve üzeri
Trafik Kamyonu	1	Arkasında arkasında direk çakma aparatı ile birlikte.
Mekanik Plent	1	En az 400 ton/saat kapasiteli (Geçerlilik tarihi uygun kapasite raporlu)
Asfalt Plenti	1	240 ton/sa kapasiteli-Toz tutuculu (modifiye tesisli ve geçerlilik tarihi uygun kapasite raporlu)
Asfalt Kazıma Makinesi	1	-
Asfalt Süpürme Makinesi	1	-
Distribütör	1	-
Elektronik Kantar	1	En az 20 ton kapasiteli.
Trafik Aracı	2	Pikap araç.
Elektronik Duyargalı Finişer	2	Elektronik Duyargalı en az 400 ton/saat kapasiteli

23.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

23.5. Yüklenici tarafından ihale konusu işte kullanılacak olan ve bu sözleşmenin eki Yerli Malı Kullanılacak Makine, Malzeme ve Ekipman Listesinde belirtilen makine, malzeme ve ekipmanın yerli malı olması zorunludur. Ancak, her durumda 4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesi uyarınca ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen ve Kurum tarafından ilan edilen listelerde yer alan makine, malzeme ve ekipman yerli malı olacaktır.

23.6. (Mülga 30/09/2020-31260 R.G. / 23. md., yürürlük: 20/10/2020)

Madde 24 - Sözleşmede değişiklik yapılması

24.1. Sözleşme imzalandıktan sonra, sözleşme bedelinin aşılmaması ve İdare ile Yüklenicinin karşılıklı olarak anlaşması kaydıyla, aşağıda belirtilen hususlarda sözleşme hükümlerinde değişiklik yapılabilir:

b) İşin süresinden önce yapılması kaydıyla işin süresi ve bu süreye uygun olarak ödeme şartları.

Madde 25 - Gecikme halinde uygulanacak cezalar ve sözleşmenin feshi

25.1. Bu sözleşmede belirtilen süre uzatımı halleri hariç, Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde en az 10 gün süreli yazılı ihtar yapılarak gecikme cezası uygulanır.

25.2. Yüklenici sözleşmeye uygun olarak işi süresinde bitirmediği takdirde, gecikilen her gün için ilk sözleşme bedelinin % 0,03 ( on binde üç ) oranında gecikme cezası uygulanır.

25.3. İhtarda belirtilen sürenin bitmesine rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminatı gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

25.4. Gecikme cezaları ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden kesilir. Bu cezaların hakediş ödemelerinden karşılanamaması halinde Yükleniciden ayrıca tahsilat yapılır.

25.5. Kısmi kabul öngörülmeyen işlerde işin tamamının bitirilmemesi halinde, günlük gecikme cezası sözleşme bedeli üzerinden alınır.

25.6. Kısmi gecikme cezası uygulanan işlerde, işin tamamının süresinde bitirilmemesi halinde gecikme cezası işin bitirilmeyen kısımları için uygulanır. Bu durumda sözleşme bedelinin tamamı üzerinden gecikme cezası uygulanmaz.

25.7. Gecikme halinde uygulanacak cezalar dahil sözleşme kapsamında kesilecek cezaların toplam tutarı, hiçbir durumda, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçemez. Toplam ceza tutarının, ilk sözleşme bedelinin % 15'ini geçmesi durumunda, bu orana kadar uygulanacak cezanın yanı sıra 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve sözleşme feshedilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

Madde 26 - Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar

26.1. Sözleşmenin İdare veya Yüklenici tarafından feshedilmesine ilişkin şartlar ve sözleşmeye ilişkin diğer hususlarda 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 27 - Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesi

27.1. Sözleşme kapsamında yaptırılabilecek ilave işler, iş eksilişi ve işin tasfiyesine ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

Madde 28 - Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait birim fiyat tespiti ile iş kalemi miktarının değişmesi

28.1. Sözleşmede bulunmayan veya fiyatı belli olmayan işlere ait iş kalemlerinin bedeli, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre hesaplanır.

28.1.1. Bu madde boş bırakılmıştır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

28.2.1. Herhangi bir iş kaleminin (sözleşmede yer alan ya da yeni fiyatla sözleşmeye dahil olan iş kalemi) miktarında, işin devamı sırasında sözleşmesinde yer alan iş kalemi için sözleşmede belirtilen iş kalemi miktarında; yeni fiyatla sözleşmeye dahil edilen iş kalemi için ise yeni fiyat oluşturulurken projesine göre tespit edilip idare tarafından onaylanan iş kalemi miktarında % 20yi aşan artışın meydana gelmesi ve toplam artışın aynı zamanda sözleşme bedelinin yüzde 1ini geçmesi halinde, artışın sözleşme bedeli içindeki payı nispetinde ilgili iş kalemine ait birim fiyat aşağıda gösterildiği şekilde revize edilir ve bu iş kaleminin yüzde yirmi artışı aşan kısmına revize birim fiyat üzerinden ödeme yapılır. R = F x [ 1 (A x F) / S ] S = Sözleşme bedeli ( TL), F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / .), A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.), R = Revize birim fiyat (TL / .).

28.2.2. (28.2.1) maddesi uyarınca hesaplanan revize birim fiyat, o iş kalemine ait resmi analiz ve Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre güncellenen rayiçler de kullanılarak (%25 oranında kar ve genel gider dahil) hesaplanan birim fiyatı geçemez. İş kalemine ait resmi analiz ve rayiçlerin bulunmaması halinde ise, bu fiyat Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları dikkate alınarak hesaplanır.

28.2. İş kalemi miktarının değişmesi

R = F x [ 1 (A x F) / S ]

S = Sözleşme bedeli ( TL),

F = İş kaleminin birim fiyatı (TL / .),

A = İş kaleminde meydana gelen artış miktarı (Adet, mt, m2 vb.),

R = Revize birim fiyat (TL / .).

Madde 29 - Yüklenicinin sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları

29.1. Yüklenicinin sözleşme konusu işte çalıştıracağı personelle ilgili sorumlulukları ve buna ilişkin şartlarda, Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.

29.2. Yüklenici, tüm giderleri kendisine ait olmak üzere çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede; çalışanların iş güvenliği uzmanı, iş yeri hekimi ve zorunlu olması halinde diğer sağlık personeli tarafından sunulan hizmetlerden yararlanması, çalışanların sağlık gözetiminin yapılması, mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hâle getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi, işyerinde alınan iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi gibi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin alınması zorunlu tedbirler yüklenicinin sorumluluğundadır.

Madde 30 - İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması

30.1. Yüklenici, kesin hesapların zamanında tamamlanmasını teminen işin devamı süresince gerekli elemanı işbaşında bulundurmaya ve her kalem imalatın tamamlanmasını takiben yapı denetim görevlisiyle birlikte hesaplarını hazırlatarak peyderpey tetkik için İdareye vermeye mecburdur.

30.2. Düzenlenen hakedişlerde; yapılan iş tutarının % 3ü karşılığında teminat mektubu alınır ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu teminat mektubu iade edilmez. Yüklenicinin teminat mektubu vermemesi durumunda ise yapılan iş tutarının % 3ü tutulur ve kesin hesaplar İdare tarafından onaylanmadıkça bu tutarlar ödenmez. Fiyat farkı ödenen işlerde teminat tutarı/tutulan tutar, ihale tarihinden itibaren fiyat farkı katsayısı (Pn) üzerinden güncellenmek suretiyle belirlenir. İşin devamı sırasında yüklenicinin hakedişlerden yapılan kesintiler karşılığında teminat mektubu vermesi durumunda idare hesabında tutulan tutar yükleniciye ödenir. Kesin hesapların tamamlanması için alınan teminatlar haczedilemez ve bunların üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

Madde 30 - İşin devamı sırasında kesin hesapların yapılması

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde KAYSERİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 31 - Anlaşmazlıkların çözümü

31.1. Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde KAYSERİ mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Madde 32 - Hüküm bulunmayan haller

32.1. Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hallerde, ilgisine göre 4734 sayılı Kanun ve 4735 sayılı Kanun hükümleri, bu Kanunlarda hüküm bulunmaması halinde ise Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.

Madde 33 - Diğer hususlar

33.1. Madde 33-1- Ocakların Temini 3213 Sayılı Maden Kanunu ve 5177 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarla Değişik Yapan Kanun 1- Taş ocakları idare tarafından verilecektir. Taş ocakları haricindeki, ariyet ve kum ocakları, depo yeri, su temin yeri ile şantiye, beton santrali, beton tesisi, konkasör, soğuk ve sıcak karışım plentlerinin kurulacağı alanların yüklenici tarafından temin edilmesi esastır. Ancak; a-Sözleşmenin

33.28. maddesindeki usul ve esaslar çerçevesindeki gerekli izinlerin alınması halinde İdare adına Hammadde ve Üretim İzin Belgesi bulunan malzeme ocakları kullanılabilecektir. b- İşin bünyesinde kullanılacak, mevcut İdare ocaklarının ve yeni açılacak İdare ocaklarının izin işlemleri Yüklenici tarafından takip edilecektir. İş programına uygun çalışmanın sağlanması amacıyla prosedürdeki her türlü gecikmeden Yüklenici sorumlu olacaktır. c- Ocak yerleri Yüklenici tarafından tespit edildikten sonra İdarenin onayına sunulacaktır. İdarenin onayından sonra ilgili ocaklarda çalışma yapılabilir. Yüklenici ihale öncesi tespit ettiği ve çalışacağı ocağa gerekli kontrollerin ve deneylerin yaptırılmasından kendisi sorumludur. 2- Bu işte, yüklenici tarafından öngörülen ve atanması idare tarafından yapılan Teknik Nezaretçi bulundurulması zorunludur. Teknik Nezaretçi ile ilgili her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır. 3- Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereğince ocaklardan alınan malzemelerin sevk fişleri ile sevk edilmesi zorunludur. 4- Maden İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilecek sevk fişlerinin bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır. 5- Yüklenici, idare tarafından teslim tutanağı ekinde teslim edilen ocaklarda Hammadde Üretim İzin Belgesindeki koordinatlar dışında çalışamaz. Çalışılması halinde her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. 6- Yüklenici, ocağı mutlaka basamak usulü ile işletecek, basamak usulünün uygulanamaması halinde, diğer işletme usulleri için Araştırma Başmühendisliğinden ve ÇED Şubesi Müdürlüğünden onay alacak, çalışacağı ocakla ilgili olarak idarenin vereceği değerlere (Koordinat, basamak yüksekliği, basamak şev açısı, genel şev açışı ) göre işletme imalat haritası yapacak ve imalat bu harita doğrultusunda gerçekleştirilecektir. 7- İşin bitiminde son durum imalat haritası (Roleve) yüklenici tarafından hazırlanarak, idareye teslim edilecektir. 8. Bir yıldan fazla süreli işlerde her yılın Mart ayı sonuna kadar son durum imalat haritası yüklenici tarafından hazırlanarak, idareye teslim edilecektir. 9- Yüklenici, işin bitiminde İdareye ait ( Tahsisli ve izinli) ocak ve konkasör sahası üzerindeki her türlü tesisi kaldırarak ocağı ve konkasör sahasını 15 gün içinde tutanakla idareye teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde İdarece yasal işlemler başlatılacaktır. 10- Yüklenici tarafından idare adına Hammadde Üretim İznine bağlı olarak üretilen malzemenin başka kişi ve kuruluşlara satış ve hibe yoluyla verilmesi, ticarete konu edilmesi kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde her türlü idari ve maddi cezadan yüklenici sorumludur. 11- Sevk fişi ,hak ediş ile ödenen malzeme miktarları ve depolanan by-pass miktarları imalat haritası ile uyumlu olacaktır. Uyumlu olmaması halinde her türlü idari ve maddi cezadan yüklenici sorumludur. 12- Maden Kanununun 7.maddesi gereğince çıkarılan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde idarenin uymakla yükümlü olduğu her türlü usul ve esaslardan işin yüklenicisi de sorumludur. 13- Yüklenici Hammadde Üretim iznine bağlı faaliyetler kapsamında diğer kişi ve kuruluşlara vereceği zararlardan doğrudan sorumludur. 14-Malzeme ocakları haricinde bir ocaktan malzeme temini yapılması durumunda, nakliye mesafelerinin değişiminden dolayı teklif birim fiyatlarda herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır. Yukarıda belirtilen şartlara yüklenici tarafından uyulmaması durumunda Maden Kanunu ile diğer kanunlar çerçevesinde idare aleyhine oluşacak her türlü İdari ve maddi cezalar yükleniciye rücu edilir.

Madde 33-2- Kaza Olması Taahhüdün yerine getirilmesi süresince vuku bulacak kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan yüklenici doğrudan doğruya hukuki olarak sorumludur.

Madde 33-3- Kabul Edilmeyen Malzeme

33.3.1. Şartnamelerde istenen nitelikleri taşımayan malzeme, uygunsuz malzemedir. Bu malzemeler kullanılmamış ise, yüklenici tarafından ya imha edilecek veya şantiyeden uzaklaştırılacaktır. Şayet kullanılmış ise, bununla yapılan imalat sökülüp uygun malzeme ile yenisi yapılacaktır. Reddedilen malzemenin, yüklenici tarafından şartnamelerdeki nitelikleri sağlayacak şekilde uygun duruma getirilmesi mümkün ise ve bunun yeterli olduğu Yapı Denetim Görevlisi tarafından muayene ve deney sonucu tespit edilirse, bu malzemenin kullanılması mümkündür. Ayrıca, genel olarak teknik nitelik ve şartları haiz olmayan malzeme kabul edilmez. Kabul edilmeyecek veya uygun duruma getirilerek kabul edilebilecek malzeme hakkında Yapı Denetim Görevlisi bir rapor düzenleyerek yükleniciye tebliğ eder. Yüklenici aynı günde bu rapora itiraz edebilir. Yüklenicinin itirazının İdarece tetkiki esnasında kabul edilmeyen malzeme hiçbir suretle kullanılmaz. Bu itiraz İdarece incelenerek reddedilir ve Yapı Denetim Görevlisinin raporu uygun görülürse yüklenici, kabul edilmeyen malzemeyi değiştirmeye ve yapı yerinden uzaklaştırmaya veya uygun duruma getirmeye mecburdur.

33.3.2. Madde

33.3.1. de belirtilen hususlardan dolayı inşaatta meydana gelebilecek gecikmeler inşaat süresinin uzatılmasını gerektirmez ve yükleniciye süre uzatımı verilmez.

Madde 33-4- İdarece Kira ile Makine Verilmesi

33.4.1. Yeniden makine temini gerektirecek şekilde, herhangi bir iş kalemi miktarının artması, yeni bir iş kaleminin meydana çıkması, yüklenici makinelerinin yetersiz olduğunun görülmesi, yüklenicinin yeni makine temin edememesi hallerinde, İdare kendi işlerini aksatmamak şartıyla yükleniciye müracaatı üzerine kira ile makine verebilir. Makinenin geç verilmesi veya hiç verilmemesi halinde, yüklenici hiçbir hak ve talepte bulunamaz.

33.4.2. Kira ile verilecek makine için verildiği tarihte İdarece tespit edilecek şartlara göre bir "Makine kira sözleşmesi" akdedilir.

33.4.3. Makine kira bedelleri hakedişten kesilir. Hakediş olmazsa veya kâfi gelmezse yükleniciden ayrıca tahsil edilir.

Madde 33-5- Bedeli Mukabilinde Yedek Parça Verilmesi Taahhüt konusu inşaatta yüklenicinin çalıştırdığı makinelerin ihtiyacı olan yedek parçanın piyasada bulunmadığının İdarece anlaşılması ve bu yedek parçanın İdare ambarında ihtiyaçtan fazla mevcut olması halinde İdare, kendi işlerini aksatmamak şartıyla yükleniciye bedeli karşılığında yedek parça verebilir. Bedelin tespitinde İdareye maliyet bedeli ile verildiği andaki piyasa rayicinin büyüğü alınır. Ancak, bu malzemelerin geç verilmesi veya hiç verilmemesi halinde, yüklenici herhangi bir hak ve talepte bulunamaz.

Madde 33-6- Muhafaza ve Bakım Yüklenici, yapımı tamamlanan kısımları kesin kabul tarihine veya kısmi geçici kabulü yapılarak trafiğe açılan kısımları teminat süresi sonuna kadar muhafazaya ve bunun için gerekli her türlü yapım, onarım ve bakım işlerini yapmaya mecburdur. Bu işler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez. Ancak, yapılan inşaatın tamamının veya bir kısmının İdarenin yazılı emri ile kullanılması halinde kullanmaktan doğup, yüklenicinin kusuru dışında kalan normal bakım işleri, İdareye aittir. Bunun dışındaki yüklenici sorumlulukları Yapım İşleri Genel Şartnamesinin ve Sözleşmenin diğer hükümlerine göre devam eder.

Madde 33-7- İş Sahasının Temizlenmesi İşin tamamlanmasından sonra, son hakediş ödenmeden önce yüklenici, kamulaştırma sahası içine girsin girmesin çalışması ile ilgili her sahada fazla malzemeyi, köprülerde suyun akışına mani olan her türlü iskele, kazık, kazı, inşaat ve yıkma artıklarını kaldırmak, kurduğu baraka, depo gibi geçici yapıları sökmek, kaldırmak, ocaklardaki artık malzemeyi isteniyorsa yaymak ve bu sahaları temiz ve düzgün görünüşlü hale getirmek için gerekli her türlü çalışmayı ve masrafları yapmakla yükümlüdür. Bu işler için yükleniciye ayrıca bir ödeme yapılmaz. Bu işlerin yapılmaması veya eksik yapılması halinde, bunu karşılamak üzere yüklenicinin son hakedişinden, hakedişi kalmamışsa teminatından sözleşme bedelinin;

a) 2 250 000 TL.ye kadar (2 250 000 TL. dahil) olan işlerde % 2si,

b) 2 250 000 - 9 000 000 TL.ye kadar olan işlerde ilk 2 250 000 TL.lik kısmı için % 2, bakiyesi için % 1i,

c) 9 000 000 TL.den büyük işlerde, ilk 9 000 000 TL.lik kısmı için (b) fıkrasındaki gibi, bakiyesi için % 0,5i, nispetinde kesinti yapılır.

Madde 33-8- Trafiğe Geçit Temini, İşaretler ve Bariyerler Yer tesliminden geçici kabule kadar geçen süre boyunca yüklenici trafiğe geçit vermekle yükümlüdür. Projelerde gösterildiği veya Yapı Denetim Görevlisi tarafından yazılı emir verildiği takdirde, servis yolu yapımı suretiyle geçit sağlanır. Bu servis yolu (Tip-1 servis yolu) için yapılacak işler ihale konusu esas yola ait işlerin aynı olduğundan, bu işlere ait ölçü ve ödemeler esas yola ait ölçü ve ödemeler üzerinden yapılır. Tip-1 servis yollarında yapılacak bakım ve işletme masrafları tamamen yükleniciye ait olup, bunlar için ayrıca bir bedel ödenmez. Yüklenici gerek servis yollarında ve gerek ihale konusu yapım işlerinin etkisi altındaki yollarda trafiğin tam bir emniyetle cereyan etmesinden sorumludur. Yapı Denetim Görevlisinin yazılı emri dışında yapılacak işlere ait her türlü masraf yükleniciye aittir. Bunlar hakkında herhangi bir talepte bulunulamaz. Ancak bu yolların karla kapanması halinde, gerekli kar mücadelesini yapması ve geçidi sağlaması yükleniciye yüklenmeyecektir. Yüklenici, işçinin, halkın, trafiğin ve inşaatın emniyetini sağlamak için yolları bariyer, tehlike işaretleri ışık tertibatı ve diğer gerekli her türlü işaretlerle ve bekçilerle teçhiz edecek, bunların işletilmesini ve bakımını yürütecektir. Yüklenici bunu temin için gerekli eleman ve malzemeyi her an hazır bulunduracaktır. Gerek trafiğe kapalı olan ve gerek kayıt altında açık olan yollarda, emniyet tedbirleri, kesin olarak en ciddi şekilde ele alınacak ve bariyer, uzak mesafelerden (inşaat veya ihzarat sahasının en az 500 m. öncesinden) göze çarpacak ikaz ve işaret levhaları ve kırmızı ışık tertibatı kullanılacaktır. Ayrıca, yol kavşakları, servis yolları, kaplamanın bittiği ve başladığı yerler işaret levhalarıyla belirtilecektir. Bütün tedbirler, işaret levha ve araçları Karayolları Genel Müdürlüğü standart tiplerine ve yayınlanacak genelgelere uygun olacaktır. Gece lambaları güneşin batışından doğuşuna kadar ve sisli havalarda devamlı olarak yanık tutulacaktır. Bütün bu işlere ait her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. İhale bünyesinde geçici işaretlemeler ile ilgili herhangi bir ödeme yapılmayacaktır. Trafik altındaki yol yapım çalışmalarının devam ettiği ve devam etmesi muhtemel kesimler ile ana yoldan malzeme ocaklarına, depo yerlerine, konkasör, şantiye vb. gibi yerlere giriş ve çıkışlarda çalışanların, yoldan istifade eden araç sürücülerinin ve yayaların can ve mal emniyeti ile ilgili trafik güvenliği açısından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için aşağıda belirtilen hükümler ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddeleri doğrultusunda gerekli işaretlemelerin yapılması ve özel kıyafetli, işaret taşıyan yetkili görevlilerin bulundurulması ile yol yapım, bakım ve onarım sahalarında trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik yapılan trafik işaretleme uygulamaları hakkındaki Karayolları Genel Müdürlüğünün 2022/3 Sayılı İç Genelge hükümleri ve/veya işin devam ettiği süre boyunca konu ile ilgili Karayolları Genel Müdürlüğünün yürürlükteki genelgelerinde belirtilen hükümler doğrultusunda hareket edilmesi, yeterli düzeyde ve standartlara uygun trafik işaretlemelerinin yapılarak bunlara ait trafik işaretleme projesi, trafik işaretleme tutanağı, fotoğraf ve kamera kayıtlarının tutularak idareye sunulması ve muhafaza edilmesi gerekmektedir. Bütün bu işlere ait her türlü hukuki ve cezai sorumluluk yükleniciye aittir. 33.8.1- Trafik Güvenliğinin Sağlanması 1- Çalışma alanı içerisindeki her tür trafik işaretlemesi ve trafik güvenliği yükleniciye aittir. 2- Yaya ve araç trafiği yönünden gerekli her türlü trafik güvenliği tedbirleri alınmadan çalışmalara başlanılmayacaktır. Yüklenici 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 13?üncü maddesinin (b) bendi uyarınca; ?Çalışmaları, gerekli önlemleri alarak, aldırarak ve devamlılığını sağlayarak, trafik akımını ve güvenliğini bozmayacak tarzda yapmak? ile sorumludur. 3- Şifahi ve/veya yazılı uyarılara rağmen, trafik güvenliği yönünden gerekli tedbirler sağlanmadan yapılan çalışmalardan doğacak kazalardan ve bu kazaların sebep olacağı zararlardan, can ve mal kaybından ve üçüncü şahıslara karşı yapılacak her türlü zararlardan hukuki ve cezai olarak yüklenici doğrudan doğruya sorumludur. 4- Yüklenici, işin başlangıcından yolun trafiğe açılmasına kadar işçinin, halkın, trafiğin ve inşaatın emniyetini sağlamak için her türlü işaretlemeyi yapacak ve bunların işletilmesi ile bakımını yürütecektir. Yüklenici trafik güvenliği için gerekli eğitimli personelleri, işaret levhası ve araçlarını her an hazır bulunduracak ve yükleniciye bunlarla ilgili ayrıca bir ödeme yapılmayacaktır. 5- Yüklenici; sözleşme eki Karayolları Teknik Şartnamesi 154?üncü Kısmında belirtilen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sırasında trafiğin kontrol edilmesi ve yönlendirilmesi çalışmalarını yerine getirecektir. 6- Karayolunun çalışma yapılacak kesimlerinde, yolun ve çalışmanın özelliği ile çalışma süresine göre ?Yol Yapım Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartları? kitabında belirtilen esaslar dahilinde Trafik İşaretleme Projesi hazırlanacak ve bu projeye göre işaretleme eksiksiz yapıldıktan sonra çalışmalara başlanacaktır. 7- Trafik İşaretleme Projesi; Yol Yapım, Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme standartlarına göre dört nüsha hazırlanacaktır. Trafik İşaretleme Projesi; Hazırlayan: Trafik Teknik Elemanı, Şantiye Şefi, Kontrol: Müşavir (Danışman), Kontrol Şefi (Yapı Denetim Görevlisi), Şube Şefi, Bakım ve Trafik Teknik Elemanı, Sanat Yapıları Başmühendisi, Trafik Güvenliği İşaretleme Mühendisi, Trafik Güvenliği Başmühendisi, Onay: Bölge Müdür Yardımcısı tarafından imzalanacaktır. 8- Trafik İşaretleme Tutanağı; çalışma sahasına gidilerek Trafik İşaretleme Projesi mahalle tatbik edilerek, tarih ve saat yazılarak; Trafik Teknik Elemanı, Şantiye Şefi, Müşavir (Danışman), Kontrol Şefi (Yapı Denetim Görevlisi), Şube Şefi, Bakım ve Trafik Teknik Elemanı tarafından imzalanacaktır. Sekiz nüsha olarak düzenlenen tutanak imzalanıp; bir nüshası Sanat Yapıları Başmühendisliği tarafından üst yazı ile bilgi için ilgili Valiliğe gönderilecek, diğer nüshalar da ilgili birimler olan Kontrol Şefliği, Şube Şefliği ile yüklenici firmada bulundurulacak, bilgi amaçlı olarak nüsha örneklerinden Tesisler ve Bakım Başmühendisliği ile Trafik Güvenliği Başmühendisliğine gönderilmesi uygun olacaktır. 9- Trafik İşaretlemesi yapılan sahanın tarihli olarak fotoğrafı ve kamera kayıtları çekilerek idareye sunulacak ve muhafaza edilecektir. 10- Yol yapım çalışmaları tamamlanan, trafiğe açılması uygun görülen kesimlerde; Yol Yapım, Bakım ve Onarımlarında Trafik İşaretleme Standartlarına göre yapılan tüm işaretlemeler derhal kaldırılarak, Yapı Denetim Görevlisinin yazılı talebiyle standart düşey ve yatay işaretlemeler idare tarafından yapılacaktır. 11- Yapılan işaretlemelerin uygunluğu sağlandıktan sonra bu durum trafik işaretlemesi tutanağı ile belgelenecektir. Yapı Denetim görevlisinin 24 saat boyunca devamlı iş başında olma imkânı olmadığından, gece-gündüz fark etmeden çalışmanın devamı süresince işaretlemelerinin sürekliliği ve işin konumuna göre düzenlenmesi yüklenici tarafından yapılacaktır. 12- Çalışmanın bitiminden sonra çalışma yapılan kesimde trafik güvenliğinin sağlandığı kontrollük teşkilatı tarafından tespit edilinceye kadar yol güvenliği ile ilgili trafik işaretlemelerinin sürekliliği yüklenici tarafından sağlanacaktır. 13- Trafik işaretleme eksikliklerinden kaynaklanacak her türlü sorumluluk yükleniciye aittir. 14- Trafik İşaretlemesinin yapılmadığı veya Yol Yapım, Bakım ve Onarımlarında Trafik işaretlemesi el kitabında belirtilen şekilde yapılmadığının tespiti halinde; kontrol teşkilatı tarafından iş derhal durdurulacak ve işaretleme tamamlanıp tutanak imzalattırılıncaya kadar işe başlanılmayacaktır. Trafik işaretleme projesine uygun olarak sahada uygulanmayan trafik işaretlemeleri ve Karayolları standartlarına uygun olmayan levha kullanımı durumunda her bir gün için, şantiye şefinin iş başında bulundurulmaması halinde ödenecek günlük cezanın 3 katı, düzenlenecek ilk hak edişten kesilir. Çalışma esnasında, gerekse sonrasında Geçici Kabul yapılıncaya kadar trafik işaretlemesinin eksik, yanlış yapılmasından ve iş tamamlanmadan kaldırılmasından doğacak kazalardan dolayı 3. şahısların veya kurumların görmüş olduğu her türlü zarar yüklenici tarafından karşılanır. 3. şahısların veya kurumların idaremiz aleyhine açmış olduğu tazminat davalarından kurumumuzun ödediği miktar kadar yükleniciye rücu hakkı doğacaktır.

Madde 33-9- Demiryolu ile İlgili Hükümler Demiryolu yakınlarında yol inşaatı dolayısıyla yüklenicinin gerekli tedbirleri zamanında almamış olmasından dolayı demiryolu tesislerinde ve trafiğinde hasıl olacak zarar ve ziyanın ödenmesi tamamen yükleniciye aittir.

Madde 33-10- Yol Güzergahı Kateden Sulama Kanalları Arazi sulanması ile ilgili su kanalları ve arkların sulama mevsiminden önce inşa edilip işler hale getirilmesi ön planda tutulacaktır. Bu hususların yerine getirilmemesi sebebi ile özel veya tüzel kişilerle İdare arasında çıkacak anlaşmazlıklardan doğacak zarar bedelleri tamamen yükleniciye aittir.

Madde 33-11- Şantiyenin Kuruluşu ve Kontrollük Binası Yer teslimini takiben, işin iyi bir şekilde yürümesi için gerekli görülen şantiye, bina ve tesislerin, her türlü su, elektrik ve sıhhi tesisatların yapımı ve temini lazımdır. Bu bina ve tesisler, personelin sağlık, emniyet ve teknik şartlara uygun olarak barınmasına, çalışmasına ve malzemenin muhafazasına elverişli olacak, her türlü iç ve dış tesirlere, yangın, sel, vs. tehlikelere karşı emniyete alınmış olacaktır. Şantiyede İdarenin göstereceği yerlerde Yapı Denetim Görevlilerinin çalışması ve gerektiğinde yatıp kalkması için gerekli binalar veya barakalar da yüklenici tarafından İdarenin isteğine göre temin edilecek veya yapılacaktır. Baraka tarzında yapılan veya temin edilen geçici binaların her türlü sağlık tesisatını haiz olması, rüzgara, soğuğa vs. iklim tesirlerine karşı mahfuz olması, duvarların içten ve dıştan kaplanmış bulunması şarttır. Her bir barakanın alanı en az 15 m² ve kat yüksekliği

3.00 m olacak ve İdare, yeter sayıda baraka veya binanın inşasını veya teminini ve Yapı Denetim Görevlilerine tahsisini isteyebilecek ve yüklenici bunu itirazsız yerine getirecektir. Yapı Denetim Görevlileri için yapılan bina veya barakaların geçici kabule kadar iyi bir şekilde muhafazası ve bakımı yükleniciye ait olup, işin sonunda bu bina veya barakalar İdarenin malı olacaktır. Bu maddede yazılı tesislerin temini veya yapımı, muhafazası, bakımı vs. hizmetler için gerekli her türlü masraf ve sorumluluk yükleniciye ait olacaktır. Bu işler umumi masraflar içinde mütalaa edilmiş olduğundan İdarece ayrıca bir ödemede bulunulması bahis konusu değildir. Ancak, İdare, yüklenicinin kendi ihtiyacı için iş yerinde yaptırdığı şantiye, bina ve barakalarından gerekli gördüklerini satın almak isterse yüklenici bunları, asıl durumlarını bozmaksızın Yapım İşleri Genel Şartnamesinde belirtilen esaslar dahilinde İdareye satmak zorundadır.

Madde 33-12- Projeler ve Projelerin Tatbiki İnşaat için gerekli projeler (Tip tablo ve abaklara göre hazırlanan büz, kutu menfez, tabliyeli veya kemer menfez, tahkimat, istinat duvarı vs. gibi yapıların projeleri hariç) iş programına uygun bir şekilde İdarece yükleniciye verilecektir. Büz, kutu menfez, tabliyeli veya kemer menfez, her türlü tahkimat, istinat duvarı vs. gibi yapıların projeleri iş programına uygun olarak tip tablo ve abaklara göre yüklenici tarafından hazırlanacak, her sanat yapısına başlama tarihinden bir hafta önce Yapı Denetim Görevlisine verilecektir. Yapı Denetim Görevlisi gerekli gördüğü düzeltmeleri yaparak bir hafta içinde projeyi tasdik ederek tatbik edilmek üzere yükleniciye verecektir. Bir hafta içinde tasdik edilmeyen projeler yüklenicinin vermiş olduğu şekilde tatbik edilecektir. Bu hususlarda ve projeler hakkında yüklenici tarafından istenilen bilgiler, Yapı Denetim Görevlisince verilecektir. Yüklenici tarafından tip tablo ve abaklara göre hazırlanan projeler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez. İşin devamı sırasında ihtiyaç duyulan, uygulama projelerinde değişiklik yapılması, statik hesap, geoteknik rapor vs. gerektiren ve tip tablo ve abaklara göre hazırlanamayan veya özel çözüm gerektiren (kutu menfez, betonarme istinat duvarı vb.) projeler İdarenin uygun görmesi ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 22 nci maddesinde yer alan esaslar göz önünde bulundurularak hesaplanacak bedel karşılığında yükleniciden istenilebilir. Yüklenici işi şartname ve projelere uygun olarak yapabilmek için yeteri kadar Alet Operatörü, Nivocu ve Şenör ile elektronik takeometreyi (total station) iş başında bulundurmak mecburiyetindedir. İdare işin başında, yol ekseninin arazide belirlenmesi (piketaj) ve eksen kotlarının tespit edilmesi (nivelman) işlerini yaparak yükleniciye teslim eder. İş programına göre yükleniciye teslim edilecek kesimlerin ilk şev kazıkları İdarece çakılır ve enine kesit arazi defterleri iş başında yüklenici yetkili elemanları ile karşılıklı imzalanır. Yüklenici işin devamı sırasında gerekli enkesit kontrollerini, sanat yapıları ile ilgili arazi ölçümlerini bu etüt ekibi ile yaparak İdareye teslim eder. İdare gerektiğinde bu işlemlerin tekrar yapılmasını isteyebilir. Yüklenici İdarenin müsaadesi olmadan hiçbir kesimde işe başlayamaz. Toprak işleri biten kesimlerde reglaj kontrolü ile hafriyatı biten sanat yapılarında temel kotları kontrolü İdarece yapılarak karşılıklı imzalı tutanağa bağlanır. İdarece veya yüklenici tarafından çakılan gerekli kazıkların ve diğer işaretlerin korunmasından ve işlerin bunlara uygun olarak yapılmasından yüklenici sorumludur. Yüklenicinin kusuru veya ihmali ile bu işlerin yeniden yapılması halinde, masrafları yükleniciye ait olacak ve bu işlerin yapımı tarihinden sonra tahakkuk edecek ilk hakedişten kesilecektir. Yüklenici tarafından hazırlanan projeler için yükleniciye herhangi bir bedel ödenmez.

Madde 33-13- Ocakların Tespiti, Arazi ve Ocakların İşgali 33-13-1- Aşağıdaki maddenin geçerli olması için

Madde 33.1.de "Ocakların İdare tarafından verilmesi" hükmü bulunmalıdır. Aksi halde, bu madde geçersiz sayılır. 33-13-2- Taş, kum, çakıl, su, alt temel, temel, vs. malzeme ve ariyet ocakları iş programına göre kullanılmaları gerekli oldukları tarihin 15 gün öncesine kadar bir tutanakla İdarece yükleniciye teslim edilir. Ocakların her biri için taşıma yolu ve mesafesi bir tutanakla tespit edilir ve bu tespit edilen esaslarda, İdarenin önceden alınmış muvafakat olmadıkça değişiklik yapılamaz. İnşaat süresince malzeme ocaklarından herhangi birinin bırakılması veya yeni ocaklar kullanılması için yüklenici İdareye yazılı teklifte bulunabilir. Ancak bu teklifin yapılması, İdarece kabulü veya reddi süre, tazminat vs. bakımından yüklenicinin herhangi bir istek veya itirazına hak vermez. Yüklenici, İdarece yeniden kullanılması kabul veya kararlaştırılan ocakları, kendisine yapılacak yazılı tebligat tarihinden itibaren kullanmaya ve bunların tağdiye sınırları içine başka bir ocaktan malzeme getirmemeye ve aynı şekilde terkedilen ocakları derhal durdurmaya ve bu hususlarda düzenlenecek teslim veya iptal tutanaklarını derhal imzalamaya mecburdur. Gerek İdarenin emri ve gerek yüklenicinin teklifi sonunda kullanılması veya terki kararlaştırılan ocaklar tutanakla tespit edilir ve bu tutanağa eski ocak durumuna göre çekilmiş malzemenin miktar, yer ve durumunu, yeni ocak durumuna göre yeni ekonomik tağdiye sınırlarını gösterir bir şema eklenir. Her ocak değişikliği sonunda tespit edilen yeni tağdiye sınırları İdarenin tasdikini taşımak şartıyla yeni bir değişikliğe kadar muteberdir. Tağdiye sınırlarının tespitinde ocak verimi, eleme, yıkama, kırma ve taşıma bedelleri göz önünde tutulur.

Madde 33-14- Kanuni Sorumluluk Yüklenici, sözleşme gereğince işini yapmakla yükümlü olmakla beraber uyulması gerekli her türlü "Kanun, tüzük, kararname, karar ve benzeri" amir hükümlerin gereğini yerine getirmek zorundadır. Bunları bilmemek bir mazeret teşkil etmez. Bu icapları yerine getirmek için yüklenici hiçbir istekte ve hak iddiasında bulunamaz. Özellikle İş Kanununun işçi hakları ve iş yerleri hakkındaki hükümleri ile çalışma şartları hakkındaki aşağıda yazılı hükümlerine titizlikle uyulacaktır. Çalışma Şartları ile İlgili Olarak;

a) Yüklenici, işçilerin sağlık ve güvenliği, çalışma şartları ve ücretle ilgili mevzuat hükümlerine uyacaktır.

b) Yüklenici çalıştırdığı işçilerin işin dahil olduğu bir iş kolu veya meslekte aynı tipteki iş için toplu sözleşme veya mevzuatla kabul edilenden daha aşağı olmayacak şartlarda çalışmalarını ve ücret almalarını sağlayacaktır. Ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarının toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilmemiş olması halinde yüklenici, en yakın ve uygun bir bölgedeki iş kolu veya meslekteki aynı tip bir iş için toplu sözleşme veya mevzuatla tespit edilenlerden veya yüklenicinin bulunduğu iş kolu ve meslekteki benzer işverenlerin verdiği genel seviyeden daha az olmayacak şekilde ücret, yan ödeme ve çalışma şartlarını temin edecektir.

c) Yüklenicinin İdarenin muvafakatıyla işin bir kısmını alt yükleniciye yaptırması halinde yüklenici, alt yüklenicinin de bu çalışma şartlarına uymasını sağlayacak, gerekli tedbirleri alacaktır. Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre sözleşmenin devredilmesi halinde, işi devralan yüklenici de çalışma şartları ile ilgili bu hükümlere uymakla yükümlüdür.

d) Sağlık, güvenlik, ücret gibi işçilerin çalışma şartları ile ilgili hususları belirten afiş ve ilanlar, iş yeri ve eklentilerinde işçiler tarafından kolayca görülebilecek yerlerde, şantiye faaliyetinin fiilen başladığı tarihten itibaren 1 ay içinde ilan tahtalarına asılmak suretiyle duyurulacaktır.

e) İlgili işçilerin şikayeti üzerine, İdare yukarıdaki maddelerde öngörülen hükümler uyarınca, işçilerin hak sahibi oldukları ücretleri alamadıklarını tespit etmesi halinde, yüklenicinin hakedişinden uygun bir kısmını alıkoyarak bu meblağı yüklenici adına işçilere öder.

f) Yüklenicinin söz konusu çalışma şartlarına uymadığının veya bu şartları uygulamadığının tespiti halinde, gerekli idari ve cezai kovuşturma yapılarak müeyyide uygulanır.

Madde 33-15- Patlayıcı Madde Kullanılması Patlayıcı madde kullanılması gerekli olduğu zaman ve yerlerde, gerek bu maddelerin muhafazası ve gerekse kullanılmasında, kazalara, mahsul, bina ve tesisat gibi sahipli şeylerin zarara uğramasına karşı gerekli bütün emniyet tertibatının alınmasından ve böyle bir halin vukuundan tamamen yüklenici sorumlu tutulacaktır. Demiryolu, kanal ve benzeri kamu hizmetlerine ait tesisatın civarında patlayıcı madde kullanılacağı hallerde, bağlı oldukları idarelerle temas edilerek muvafakatları alınmış bir programa göre çalışılacaktır. Yanma, patlama vs. suretlerle iş yerinin ve civarının emniyetine zarar vermesi muhtemel olan akaryakıt, bitümlü malzeme, kereste ve benzeri malzeme de yukarıdaki esaslara uygun olarak muhafaza edilecek ve kullanılacaktır. Yüklenici bu malzemelere ait tüzük, yönetmelik vs. amir hükümlere aynen uyacak ve vukua gelecek zararlardan kusuru olsun olmasın sorumlu olacak ve bunları tazmin edecektir.

Madde 33-16- Civar Arazinin, Emlakın ve Tesislerin Korunması Yüklenici, özel ve tüzel kişilere ait emlak, boru hattı, mahsul, ağaçlar, abideler, yol işaretleri, tel örgüler vs. her türlü malın muhafazasından ve zarardan masun tutulmasından sorumludur. Projelerde gösterilsin veya gösterilmesin boru hattı, yeraltı su borusu, kablo, telgraf, telefon tesisatının ve direklerinin, enerji nakil hatlarının ve direklerinin vb. nin hiçbir zarara uğratılmaması gerektir ve bunu temin için her türlü tedbiri almaktan ve neticelerinden yüklenici sorumludur. Yüklenici tarafından kaldırılacak tesisat için İdare tarafından yükleniciye tebligat yapılacak ve o da gerek Yapı Denetim Görevlilerini ve gerek tesisin sahibini haberdar ederek nihai muvafakatlarından sonra bu işe geçecektir. Doğrudan doğruya veya vasıtalı olarak yukarıdaki hususlara riayetsizlik, ihmal ve dikkatsizlik vs. sebeple mallara verilecek zararı, yüklenici onları en az ilk durumuna getirmek veya yenisini koymak veya tazmin suretiyle giderecektir. Bütün bu sorumluluklar işin kabulüne kadar devam eder. Yüklenici, hiçbir suretle Yapı Denetim Görevlilerinin böyle bir zarar veya kazadan sorumlu olduğunu veya kötü malzemenin kullanılmasına sebep olduklarını ileri sürüp hak iddia edemeyecektir. Ancak; patlayıcı madde kullanılmasında, yüklenici, alınması kabil bütün tedbirlere rağmen civar arazi ve emlaka zarar verileceğini önceden yazı ile İdareye haber verir ve İdare ile müştereken durum tetkik edilerek yüklenicinin hasara engel olamayacağı anlaşılır ve İdare buna rağmen şeklini de tespit ederek çalışmasını yazı ile talep eder ise, bu takdirde vukua gelecek hasardan yüklenici sorumlu olmayacaktır. Boru hattı, demiryolu, su, telgraf, telefon ve diğer kamu tesislerine bir zarar vukuunda yüklenici hiç vakit geçirmeden derhal ilgili daireye bilgi vermeye ve bunları onarmaya mecburdur. İdarenin gerekli görmesi ve ilgili İdarenin muvafakatı ile enerji nakil hattı ve direklerin yüklenici tarafından kaldırılması veya güzergah dışında tesis edilmesi halinde bu işlerin bedelleri, sözleşme hükümlerine göre ödenir. 33.17- Tarım Dışı Kullanım İzni Hakkı Tarım arazilerine isabet eden; proje güzergâhları ve yol inşaatı için gerekli ocak, şantiye, beton santrali, plent ve depo vb. sahaların 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. ve 14.maddesi uyarınca; Tarım Dışı Kulanım İzinlerinin alınması ve izin için gerekli toprak koruma projelerinin hazırlanması işleri ve projenin uygulanması ile konu hakkında İdaremizin yapacağı başvuruya ilişkin gerekli iş ve işlemler yüklenici tarafından takip edilerek sonuçlandırılacaktır. Yüklenici, 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanununun 13. ve 14.maddesi uyarınca alınan izinler ile 4342 Sayılı Mera Kanununun 14. maddesi uyarınca İdarece alınan izinler kapsamında düzenlenen geri dönüşüm ve rehabilitasyon projelerine uygun olarak çalışma yapacaktır. Gerekli izinler alınmadan araziye girilmesi ve geri dönüşüm ve rehabilitasyon projelerine uygun olarak çalışılmaması durumunda sorumluluk yükleniciye ait olup ilgili kanunlar kapsamında uygulanacak idari yaptırım ve idari para cezaları yüklenici tarafından karşılanacaktır.

Madde 33-18- İş Sonu Projeleri ve Fotoğraflar Yüklenici, yapımı biten bilumum köprü ve İdarece lüzumlu görülen menfezlerin ve diğer yapıların her iki başındaki 20 mlik kısımları da içine almak üzere yol ekseninden geçen 1/100 ölçeğinde boyuna kesit, lüzumlu enkesitler ve plan üzerinde; temellerdeki taban, rötret ve diğer kotları, dökülen beton dozajı, çimento cinsi, çakılan temel kazıklarının cins ve boyutları ve İdarece istenecek diğer bilgileri gösteren bir proje hazırlayacak ve iki kopyası ile orijinallerini son hakediş raporunun düzenlenmesinden önce İdareye teslim edecektir. Devlet ve İl yollarında, İdarece verilen projelerden yapım esnasında değişikliğe uğrayan kısımlara ait imalât sonu projeleri yüklenici tarafından yapılır veya yaptırılır. Yüklenici, iş süresince inşaatın değişik durumlarını göstermek üzere Yapı Denetim Görevlilerinin isteyeceği zaman ve yerlerde ayda üç defadan fazla olmamak şartıyla, önemli durumları ve çeşitli çalışma konularını belirten 9x12 cm. boyutunda fotoğraflar aldırarak üçer kopya İdareye verecek ve iş sonunda bu fotoğraflardan teşkil edilmiş bir albümü ayrıca İdareye teslim edecektir. İnşaatın ikmalinden sonra yapının tamamlanmış şeklini gösteren 18x24 cm boyutunda, İdarece istenecek en az üç değişik pozda üçer kopya fotoğrafı negatifleriyle birlikte, fotoğraf arkalarına köprünün adı, bulunduğu yol ve km. si, suyun adı, tipi, açıklığı ve tamamlandığı tarihi yazmak suretiyle İdareye teslim edecektir. Bu işler için bütün masraflar yükleniciye ait olup, İdarece bir bedel ödenmeyecektir.

Madde 33-19- Servis Geçidi ve İskelesi Her cins ve büyüklükteki istinat duvarı, menfez, köprü, tünel vs. gibi sanat yapılarının inşaatı için gerekli alet, makine, işçi vs. nin taşıma ve çalışmasını sağlamak ve inşaat sırasında doğacak her ihtiyacı karşılamak üzere gerekli servis geçitleri ve iskeleleri yüklenici tarafından yapılır. Bunlara ait bütün masraflar yükleniciye ait olup, İdarece bir bedel ödenmez.

Madde 33-20 - İşin Geçici Olarak Durdurulması İşin bir kısmını geçici olarak durdurmaya Yapı Denetim Görevlisi aşağıdaki hallerde yetkilidir: 1) Hava şartları bu iş kısmının şartnamelere uygun olarak yapılmasına elverişli değilse, 2) Malzemelerin uygunsuzluğu veya makinelerin durumu bu iş kısmının şartnameler ve projelere göre yapılmasını gerçekleştiremeyecek ise, 3) Bu iş kısmında yüklenici sözleşme ve ekleri hükümleri dahilinde verilen emirlere karşı durursa.

Madde 33-21- Mevcut Yol ve Köprülerden İstifade Yüklenici mevcut yol ve köprülerin taşıma kapasiteleri üstünde bir taşıma yapamaz. Aksi durumda, her türlü cezai ve maddi sorumluluk yükleniciye aittir. Bu gibi durumlarda taşımanın Tip-II servis yolu yapılması suretiyle sağlanması hususunda yüklenici talepte bulunabilir veya İdare resen yükleniciye talimat verebilir.

Madde 33-22- Kazı ve Reglaj İşleri ile Çevre Düzenlenmesinin Uygun Şekilde Yapılması Gerek yarma ve ariyet kazılarının, gerekse bu kazı malzemeleri ile teşkil edilen dolguların Karayolu Teknik Şartnamesinin 204. ve 206. kısımlarındaki esaslar dahilinde yapılması, kot ve eğimlerin bu kısımların

204.03.03 ve

206.03 bölümlerindeki kabul edilebilir ölçüler içinde tamamlanması, reglaj işlerinin Karayolu Teknik Şartnamesinin 210. kısmındaki esaslara uygun olarak yapılması, alt yapısı tamamlanan yol kesimlerindeki çevre düzenlemesinin İdarece kabul edilebilir şekilde ikmal edilmesi şarttır. Bu nedenle kazı ve dolgu işi yapılan kesimlerdeki kazı miktarının;

a) % 80i kazı ve dolgu işinin Karayolu Teknik Şartnamesinin 204. ve 206. kısımlarındaki esaslar dahilinde tamamlandığında,

b) % 10u reglaj işinin Karayolu Teknik Şartnamesinin 210. kısmındaki esaslar ve kabul edilebilir kot ve eğim toleransları dahilinde tamamlandığında,

c) Geri kalan % 10u ise sözleşmenin "İş Sahasının Temizlenmesi? ne ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla çevre düzenlenmesi yapıldığında (Depo edilecek malzemenin İdarece gösterilecek yerlerde ve istenilecek boyutlarda usulüne uygun olarak depo edilmesi ve ariyet alınan yerlerin İdarece uygun görülen duruma getirilmesi dahil) hakedişlere dahil edilecektir. Toprak işi biten her kısımda üst yapı işlerine başlanılmadan önce şartnamelere uygun olarak reglaj ve çevre düzenlemesi işleri de dahil bütün alt yapı işlerinin tamamlandığına ilişkin, Yapı Denetim Görevlisi ile Yüklenici arasında bir tutanak düzenlenecek ve ancak bundan sonra üst yapı işine başlanılabilecektir. Bu tutanağın bir örneği hakedişe eklenecektir.

Madde 33-23- Bitümlü Sıcak Karışım Kaplama Kalınlıklarının Kontrolü ve Fazla Kalınlıkların Kazıtılmasında Yapılacak Kesintiler Karayolu Teknik Şartnamesinin

407.10.01 ve

406.10.1 yoldaki sıkışma kontrolü maddesinden ayrı olarak, yola serilip, sıkıştırılmış kaplama kalınlıkları, bir günlük imalattan her trafik şeridinin ortasından veya Yapı Denetim Görevlisinin isteyeceği yerden ve her 200 metrede bir olmak üzere alınacak karot numuneleri ile tayin edilecektir. Ortalamaya giren karot numunelerin kalınlığı, projede verilen kalınlığın (h) ±0,1 toleransı içinde olacaktır. Birim Fiyat Tariflerinde belirtilen bitümlü temel, binder ve aşınma tabakaları, belirtilen kalınlıklarda serilecek ve yalnız bu kalınlıklara tekabül eden ağırlıkların nakliyesi ödenecektir. Tolerans limitlerinden fazla serilen tabakalar için, Sözleşmenin

33.3. maddesinde "Kabul Edilmeyen Malzeme" gibi, bu durum içinde herhangi bir ödeme yapılmayacağı gibi, İdarenin isteğine bağlı olarak fazlalıkları yüklenici kazıyacak, kazınan malzemeyi yoldan uzaklaştıracak, malzemenin kazıma ve nakliyesine ait bedeller ödenmeyecektir. Kazınan malzemenin içerisinden kullanılan İdare malı bitüm bedeli ise yükleniciden kesilecektir. Yüklenici, kazıma işlemini yapamadığı takdirde, bu işlem İdare tarafından yapılacak veya yaptırılacak olup kazıma, nakliye ve bitüm bedeli yükleniciden kesilecektir.

Madde 33-24- Yol Üstyapısı Performans Kriterleri KTŞ Kısım

425.07 ve

425.08 deki hükümler doğrultusunda işlem yapılacaktır. Yol Üstyapısı Performans Kriterlerine göre ödeme şekilleri aşağıdaki gibi olacaktır. Asfalt Kaplama Yüzey Düzgünsüzlük Ödeme Kriterleri: Binder İçin Uluslararası Düzgünsüzlük İndeksi (IRI) (m/km);

a) <1,30 ise tam ödeme yapılacaktır.

b) 1,30 - 1,60 ise % 95 ödeme yapılacaktır.

c) 1,61 - 1,90 ise % 90 ödeme yapılacaktır.

d) >1,90 ise sökülerek yeniden yapılacaktır. Aşınma İçin Uluslararası Düzgünsüzlük İndeksi (IRI) (m/km);

a) <1,20 ise tam ödeme yapılacaktır.

b) 1,20 - 1,50 ise % 95 ödeme yapılacaktır.

c) 1,51 - 1,80 ise % 90 ödeme yapılacaktır.

d) >1,80 ise sökülerek yeniden yapılacaktır.

Madde 33-25- Termal Segregasyon BSKda termal segregasyonun önlenmesi sağlanacaktır.

Madde 33-26- Bitüm Temini Bu işte kullanılacak bitüm, İdare tarafından temin edilecektir.

Madde 33-27- İhzarat Ödenmesi Bu işte ihzarat ödenmeyecektir.

Madde 33-28- Ceza Bedellerinin Uygulanması

Madde 23.2de yer alan ceza bedelleri; işe başlama tarihi ile cezanın uygulanacağı tarihte yayınlanmış olan Yİ-ÜFE üzerinden güncelleştirilerek uygulanacaktır.

Madde 33-29- ÇED Uygulamaları Yüklenici Proje Tanıtım Dosyası ve/veya ÇED Raporu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından istenebilecek ilave rapor/planlarda yer alan hususlara ve taahhütlere uygun olarak çalışacaktır. Kuruluşumuza ait faaliyetlerin ÇED Yönetmeliği kapsamı dışında olması durumunda; Yüklenici, çalışmalar esnasında 2872 sayılı Çevre Kanunu ile bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmeliklerin ilgili hükümlerine uyacak ve diğer meri mevzuat çerçevesinde gerekli izinleri alarak, çevrenin korunmasına yönelik tedbirlere riayet edecektir.

Madde 33-30- Taş, Kum-Çakıl ve Ariyet Ocaklarının İşletilmesi

a) Bu işte, yüklenici tarafından önerilen ve atanması idare tarafından yapılacak Teknik Nezaretçi bulundurulması zorunludur. Teknik Nezaretçi ile ilgili her türlü gider yüklenici tarafından karşılanacaktır.

b) Maden Kanunu Uygulama Yönetmeliği gereğince ocaklardan alınan malzemelerin sevk fişleri ile sevk edilmesi zorunludur. Maden İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilecek sevk fişlerinin bedeli yüklenici tarafından karşılanacaktır.

c) Yüklenici, İdare tarafından Teslim Tutanağı ekinde teslim edilen ocaklarda Hammadde Üretim İzin Belgesindeki koordinatlar dışında çalışamaz. Çalışılması halinde her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.

d) Yüklenici, ocağı mutlaka basamak usulü ile işletecek, basamak usulünün uygulanamaması halinde, diğer işletme usulleri için Araştırma Başmühendisliğinden ve ÇED Şubesi Müdürlüğünden onay alacak, çalışacağı ocakla ilgili olarak İdarenin vereceği değerlere (Koordinat, basamak yüksekliği, basamak şev açısı, genel şev açısı) göre işletme imalat haritası yapacak ve imalat bu harita doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

e) İşin bitiminde son durum imalat haritası (Röleve) yüklenici tarafından hazırlanarak, İdareye teslim edilecektir.

f) 1 yıldan fazla süreli işlerde her yılın Mart ayı sonuna kadar son durum imalat haritası yüklenici tarafından hazırlanarak, İdareye teslim edilecektir.

g) Yüklenici, işin bitiminde İdareye ait (Tahsisli ve İzinli) ocak ve konkasör sahası üzerindeki her türlü tesisi kaldırarak ocağı ve konkasör sahasını 15 gün içinde tutanakla İdareye teslim etmek zorundadır. Aksi takdirde İdarece yasal işlemler başlatacaktır.

h) Yüklenici tarafından idare adına Hammadde Üretim İznine bağlı olarak üretilen malzemenin başka kişi ve kuruluşlara satış veya hibe yoluyla verilmesi, ticarete konu edilmesi kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde her türlü idari ve maddi cezadan yüklenici sorumludur.

ı) Sevk fişi, hakediş ile ödenen malzeme miktarları ve depolanan by pass miktarları imalat haritası ile uyumlu olacaktır. Uyumlu olmaması halinde her türlü idari ve maddi cezadan yüklenici sorumludur.

i) Maden Kanununun 7. maddesi gereğince çıkarılan Madencilik Faaliyetleri İzin Yönetmeliği ile ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde İdarenin uymakla yükümlü olduğu her türlü usul ve esaslardan işin yüklenicisi de sorumludur.

j) Yüklenici Hammadde Üretim İznine bağlı faaliyetler kapsamında diğer kişi ve kuruluşlara vereceği zararlardan doğrudan sorumludur. Yukarıda belirtilen şartlara yüklenici tarafından uyulmaması durumunda Maden Kanunu ile diğer kanunlar çerçevesinde İdare aleyhine oluşacak her türlü idari ve maddi cezalar yükleniciye rücu edilir.

33.31. Kurumumuza ait ocakların kullanılması durumunda, yüklenici 2872 sayılı Çevre Kanunu, Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik ve Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanlar Hakkında yönetmelik hükümlerine uymak zorundadır. Kırma - eleme tesislerindeki toz kaynağı olan her bir ünitenin (bunker, kırıcı, elek, bant v.s. ) kapalı ortam içerisine alınması gerekmektedir. Ayrıca her türlü malzeme ocaklarında Çevre Görevlisi çalıştırılması zorunludur. Bu nedenle ilgili kanun ve yönetmelik hükümlerine göre hareket edilmemesi durumunda 2872 sayılı Çevre Kanununa ve ilgili yönetmeliklere istinaden cezai müeyyidenin uygulanması durumunda, tüm sorumluluk yükleniciye aittir. İdari ve maddi cezalar yükleniciye rücu edilecektir.

Madde 33-32- Yetki Belgesi Yüklenici, bu işle ilgili olarak yaptıracağı müstakil taşıma işlerinde 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa ve Karayolu Taşıma Yönetmeliğine uyacaktır.

Madde 33-33- İşin Kontrolü ve Yüklenicinin Teknik Sorumluluğu Yüklenici, işin şartnamelerine uygun olarak yapılabilmesinin temini için, iş programına uygun olarak iş başında, toprak işleri, beton, alt temel, temel, bitümlü sıcak karışım, vb. kalite kontrollerinin yapılacağı laboratuvarı kurmak zorundadır. Laboratuvar; işin özelliğine ve kapasitesine uygun ekipmanla donatılmış, yeterli çalışma alanına sahip, cihazlar birbirlerinden etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmiş ve deney standartlarında belirtilen ortam koşullarını sağlamak amacıyla klimatize edilmiş olacaktır. Yüklenicinin bu maksatla, gerekli laboratuvar araç ve gereçlerini ve gerekli personeli temin etmesi ve laboratuvarı çalışmaya hazır hale getirmesi esastır. Ancak, İdarenin onayı ve belirlediği kriterlere göre altyüklenici laboratuvarı kullanabilir. Şartnamelerde belirtilen ve İdarece istenecek laboratuvar deneyleri yüklenici tarafından standartlara uygun şekilde yapılacak ve sonuçları yapı denetim görevlisine sunacaktır. İdare, deney çalışmalarını denetleyebileceği gibi laboratuvarda kendisi de deneyler yapabilecektir. İdarenin yapacağı deney ve kontroller için gereken yardımcı personeller yüklenici tarafından temin edilecektir. Bu amaçla kullanılacak personelin yeterliliği İdare tarafından onaylanacaktır. İşin kalite kontrolünün yapılabilmesi için gerekli araç ve gereçler ile deney standartları sözleşmeye eklidir. İdare işin önem ve özelliğine göre bunların tamamını veya gerekli gördüklerini isteyebilir. Laboratuvarlarda kullanılacak cihazların tamamının kalibrasyonu yapılmalı, izlenebilirliği olan kalibrasyon sertifikaları laboratuvarda bulundurulmalıdır. Malzeme ve karışımların teknik şartnamelere uygun olup olmadığını inceleyip gözden geçirmek için yapı denetim görevlisi istediği şekilde deneyler yapabilir, yaptırabilir ve ister işyerinde, ister özel veya resmi laboratuvarlarda olsun bu deneylerin giderleri sözleşmesinde başka bir hüküm yoksa yüklenici tarafından karşılanır. Bu işlerin bedelleri ilgili birim fiyatlara dahil edilmiş olduğundan bu işler için ayrıca ölçü ve ödeme yapılmaz. K.T.Ş. nin "Kısım 152.- Müteahhit Tarafından Yapılan Kalite Kontrolü" ve "Kısım 153.- Müteahhit Tarafından Örnek Alınması ve Test Yapılması" bölümlerinde belirtilen hususlara mutlaka uyulmalıdır. Yüklenicinin laboratuvarı kurmaması halinde 9.100,00 - TL/Gün, Araştırma teknisyenlerinin işbaşında bulundurulmaması halinde 5.850,00 - TL/Gün yüklenici hakedişinden kesilecektir. 33.34.Personel ve Kontrollük Binası Sözleşme konusu yüklenici, işin yürütülmesi sırasında idare tarafından aynı şantiyede çalışmak ve tüm giderleri yüklenici tarafından karşılanmak üzere temizlik ve diğer servis hizmetlerini yapacak hizmet personeli bulunduracaktır. Yüklenici idarenin kullanacağı, minimum 150 m² iç alana sahip şantiye kontrollük binasını (prefabrik veyahut modüler çelik ) işyeri tesliminden itibaren 20 gün içerisinde temin ederek kurmak ve idareye teslim etmek zorundadır. Bina iş bitiminde idare tarafından kullanılmaya devam edecektir. Ayrıca iş bitiminde yüklenici tarafından kurulu kontrollük binasının demontajı yapılarak, İdarenin istediği bir yere depolanması sağlanacak ve İdareye teslim edilecektir. 33.35.İş Sağlığı ve Güvenliği Müteahhit Taahhütnamesi Bu sözleşmenin imzalanması aşamasında İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ MÜTEAHHİT TAAHHÜTNAMESİ de yüklenici tarafından imzalanacak olup, konu hakkında itiraz söz konusu olamaz. 33.36.İş Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Yüklenici, 4857 sayılı İş Kanunu ve 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bunlarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve tebliğlerde öngörülen bütün yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmek zorundadır. Aksi takdirde ortaya çıkacak bütün hukuki ve cezai yaptırımlar yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici firma tarafından iş başında bulundurulacak İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı tarafından iş yerinde yapılan denetimler sonucu evrakların düzenli tutulması ve bu belgelerin kontrol şefliğine düzenli olarak gönderilmesi işlemleri yapılacak ve Bölge Müdürlüğüne kesintisiz bilgi verilecektir. 33.37.Bitüm Teminatı Kesin teminattan ayrı olarak: 3.000.000,00 TL (Üç Milyon TL) teminatın Bitümlü imalatın başlama tarihinde 1 ay önce; Karayolları 6.Bölge Müdürlüğüne bağlı Muhasebe Şube Müdürlüğüne yatırılması veya aynı bedelde teminat mektubunun teslim edilmesi zorunludur. Bitüm teminat mektubunun süresi SÜRESİZ olacaktır. Bu teminatın işin bitiminde ve geçici kabul yapıldıktan sonra iade edilmesinde bir sakınca yoktur. 33.38.Yeni Birim Fiyatlarında Fiyat Farkı Hesabı Sözleşmenin ifası sürecinde, sözleşme kapsamında yer almayan farklı iş gruplarına ait yeni birim fiyat ortaya çıkması halinde fiyat farkı hesabı; fiyat farkı formülü üzerinden [Diğer malzemelerin ağırlık oranı (b6) = 1,00 katsayısı ve endeks tablosunun "Genel" sütunundaki sayı (Gn, Go)] kullanılarak hesaplanacaktır.. Sözleşme kapsamında yer almayan farklı iş gruplarına (Ar-Ge işleri, Etüd ve Proje İşleri, Deplase İşleri vb.) ait yeni birim fiyat ortaya çıkması halinde ise fiyat farkı hesabı; fiyat farkı formülü üzerinden (Diğer malzemelerin ağırlık oranı (b6) = 1,00 katsayısı ve endeks tablosunun Genel sütunundaki sayı (Gn,G0)) Kullanılarak hesaplanacaktır 33.39.Güncel Rayiçler Yaklaşık maliyet hesabında Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca yayınlanan 2026 Yılı Haziran ayı rayiç fiyatları kullanılmıştır. 33.40- Kurumsal Kimlik: Kişisel koruyucu donanım, işaretleme ve iş makinelerinde standart logo kullanımı teknik şartnamesinde yer alan hükümler uygulanacak olup yüklenici tarafından ?Yol Yapım Çalışma Tabelaları? KGM?nin tabela örneklerine ve teknik şartnamesine uygun olarak, bila bedel proje başı ve sonuna yerleştirilerek; iş sonunda, geçici kabulün yapılmasına müteakip kaldırılacaktır. 33.41- Nakliye Formüllerindeki (A) Katsayısı: Bu sözleşme kapsamında yapılacak taşımalara ait nakliye formüllerindeki (A) katsayısı 1 (bir) olarak alınacak ve sözleşme uygulaması sırasında hiçbir şekilde değiştirilmeyecektir.

Madde 33 - Diğer hususlar

33.1.

Madde 33-1- Ocakların Temini 3213 Sayılı Maden Kanunu ve 5177 Sayılı Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarla Değişik Yapan Kanun 1- Taş ocakları idare tarafından verilecektir. Taş ocakları haricindeki, ariyet ve kum ocakları, depo yeri, su temin yeri ile şantiye, beton santrali, beton tesisi, konkasör, soğuk ve sıcak karışım plentlerinin kurulacağı alanların yüklenici tarafından temin edilmesi esastır. Ancak; a-Sözleşmenin