İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına 1 adet x-ray cihazı ile 1 adet metal kapı dedektörü

X-RAY CİHAZI İLE METAL KAPI DEDEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIRİSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasına 1 adet x-ray cihazı ile 1 adet metal kapı dedektörü alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2021/123012

1-İdarenin
a) Adresi	:	ORHANTEPE MAHALLESİ ÜSKÜDAR CADDESİ NO : 236 34000 KARTAL/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası	:	2163032000 - 2163032155
c) Elektronik Posta Adresi	:	abbistanbulbamcbs@adalet.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)	:	https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı	:	X-ray Bagaj Kontrol Cihazı (Konveyör Dahil)- 1 Adet Metal Kapı Dedektörü - 1 Adet Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri	:	İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binası
c) Teslim tarihi	:	sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 25 gün içinde montajı yapılarak teslim edilecektir

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer	:	Orhantepe Mahallesi Üsküdar Caddesi No:236 Kartal / İSTANBUL
b) Tarihi ve saati	:	07.04.2021 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Cihaz elektriksel, koruma, yalıtrm, çalışma değerleri gibi konularda ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Cihaz, ISO,CE,IEC&FCC, USA, FDA, FED STANDART  vb. ulusal veya uluslararası standartlara uygun olduğuna dair belge sunulucaktır. Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihaz için alım yapılmayacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

Teknik Şartnamenin 7-11 ve 7-12 maddelerinde istenilen açıklamalara cevap verilecektir.

4.3.3. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

1-Bu ihaleye teklif verecek olan isteklilerin, teklif verdikleri x-ray cihazının montaj, servis, bakım ve onarım konularında hizmet vermeye yetkili olduklarını gösteren kendilerine ait veya servis hizmetini sağlayacak olan lisanslı firmaya ait Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan alınmış X-Ray Cihazı Bakım ve Onarım Lisansını teklifinde sunacaktır. Bu hizmeti başka bir firmadan alacak olan istekliler, servis sağlayacak olan firmanın servis hizmetini vereceğine dair taahhüdünü de teklifinde sunmaları gerekir. 2-Cihaz elektriksel, koruma, yalıtım, çalışma değerleri gibi konularda ulusal/uluslararası standart veya standartlara uygun olarak üretilmiş olacaktır. Cihaz, ISO, CE, IEC & FCC, USA FDA, FED STANDART, vb. ulusal veya uluslararası standartlara uygun olduğuna dair belge sunulacaktır. Ulusal/uluslararası standartlarda imal edilmeyen cihazlar için teklif verilemeyecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İdari İşler Müdürlüğü (A Blok 2.Kat Oda No:206) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:

SONUÇ İLANIX-RAY CİHAZI İLE METAL KAPI DEDEKTÖRÜ SATIN ALINACAKTIRBÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ ADALET BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

İhale kayıt numarası	:	2021/123012
1- İhalenin
a) Tarihi	:	07.04.2021
b) Türü	:	Mal alımı
c) Usulü	:	Açık
d) Yaklaşık Maliyeti	:	288.820,00 TRY
2- İhale konusu malın
a) Adı	:	İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ BİNASINA 1 ADET X-RAY CİHAZI İLE 1 ADET METAL KAPI DEDEKTÖRÜ
b) Teslim yeri	:	İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binası
c) Teslim tarihi	:	sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 25 gün içinde montajı yapılarak teslim edilecektir
3- Teklifler
a) Doküman Satın Alan Sayısı	:	5
b) Dokümanı EKAP üzerinden e-imza kullanarak indiren sayısı	:	5
c) Toplam Teklif Sayısı	:	1
d) Toplam Geçerli Teklif Sayısı	:	1
e) Yerli malı teklif eden istekli lehine fiyat avantajı uygulaması	:	Uygulanmıştır / %15
4- Sözleşmenin
a) Tarihi	:	28.04.2021
b) Bedeli	:	279.150,00 TRY
c) Süresi	:	28.04.2021 - 17.05.2021
d) Yüklenicisi	:	AGOP HAVLUCİYAN X RAY GÜVENLİK SİSTEMLERİ MERKEZİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
e) Yüklenicinin uyruğu	:	Türkiye
f) Yüklenicinin adresi	:	BEYLİKDÜZÜ OSB MAH. 10.CAD. NO:14/1 BEYLÜKDÜZÜ / İSTANBUL 34520 BEYLİKDÜZÜ/İSTANBUL

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.